XX施工合同补充协议
建设工程施工合同补充协议范文7篇
建设工程施工合同补充协议范文7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签订《建设工程施工合同》，为明确双方在项目实施过程中的权利与义务，更好地保障双方利益，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景双方遵循平等、自愿、公平的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，就本建设工程施工合同的未尽事宜进行补充约定。
二、工程概况详细描述了工程名称、地点、内容、规模等，与主合同保持一致。
三、工期调整1. 考虑到可能出现的影响因素，双方对工期进行如下调整：……（具体调整内容）。
2. 若因甲方原因导致工程延期，应支付乙方相应的工期延误费用。
3. 若因乙方原因导致工程延期，应扣除相应的违约金。
四、价款支付1. 工程款项支付时间、比例和方式约定如下：……（具体支付条款）。
2. 甲方未能按时支付工程款项的，应按未付金额的一定比例支付违约金。
五、工程变更与调整1. 甲方有权在工程实施过程中进行变更与调整，应提前通知乙方，并协商确定变更内容与调整方案。
2. 乙方对变更与调整内容有异议的，应及时提出，双方协商解决。
六、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准、方法和程序按照主合同约定执行。
3. 如因乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。
七、保修与维护1. 工程竣工验收后，乙方应按照国家和地方相关规定承担保修责任。
2. 保修期限、范围和保修条款按照主合同约定执行。
八、违约责任1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。
2. 违约金的计算方式和支付方法按照主合同约定执行。
3. 若因违约导致合同解除，双方应依法处理已完成的工程量及工程款项结算。
九、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
施工补充协议范本4篇
施工补充协议范本4篇篇1【施工补充协议范本】一、甲乙双方经友好协商，就施工合同（合同编号）项下xx工程需要作出以下协议：1. 原施工合同约定的工程内容是xxxx，现需对工程范围进行补充。
具体内容如下：（详细描述需要补充的工程范围，包括但不限于工程量变更、材料更换等）2. 补充工程的数量和价格调整：根据上述补充工程内容的确定，甲方应按照约定的价格对工程数量进行调整，并保证在xxx天内完工。
具体金额为：xxxx元。
3. 所有工程变更均需与原工程保持一致性，且符合相关规范标准，不影响原工程进度和质量。
4. 双方共同保证本协议的执行，如有违约情况，按照原合同中的相关规定处理。
5. 本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：兹确认：甲方（签字）：兹确认：乙方（签字）：日期：日期：二、补充协议附件：（1）补充工程明细清单（2）材料变更证明（3）相关技术资料备注：本协议自双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。
如遇工程变更情况，双方应及时协商并签订补充协议。
签订本协议应遵循平等自愿原则，确保合作顺利进行。
篇2施工补充协议范本一、甲方：______ （盖章）乙方：______ （盖章）两方经友好协商，为明确双方施工合同中的特殊条款，特订立本补充协议，共同遵守。
二、施工项目名称：______施工地点：______三、补充内容1.工程内容补充：（1）由于工程实际情况与原合同规定存在差异，需对施工内容作出变更和调整，即原合同规定（填写原合同中的相关内容，如图纸编号、工程名称等），将原规定调整为（填写具体调整内容）。
（2）为保证工程进度和工程质量，甲乙双方同意在施工过程中根据工程需要进行相应的调整和补充，具体补充内容及费用由双方协商决定。
2. 工程时间补充：（1）原合同规定完成工程的时间为______年月日，在工期管理中可能存在不确定因素，为确保工期准确性，双方同意补充约定完成工程的最终时间为______年月日，双方应按时保质保量完成工程。
工装施工合同补充协议3篇
工装施工合同补充协议3篇篇1工装施工合同补充协议一、协议背景工装施工合同是指雇主与承包商以书面形式签订的，约定承包商为雇主提供工装施工服务的合同。
在实际的工装施工中，可能由于各种原因，导致合同中的某些条款无法完全适用于具体情况。
为了更好地明确双方权利义务，避免因合同漏洞而产生纠纷，需要签订工装施工合同补充协议。
本协议为工装施工合同的补充协议，具有同等的法律效力。
二、合同条款的具体补充1. 施工时间原工装施工合同中约定的施工时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
由于XX原因，承包商需要延长施工时间至XX年XX月XX日，雇主同意承包商延长施工时间。
双方同意，在未经过雇主书面同意的情况下，承包商不得擅自延长施工时间。
2. 施工资金原工装施工合同约定的总施工款为XX万元，其中XX%作为预付款。
承包商在施工过程中如遇到项目变更或其他情况导致额外费用，雇主应及时支付额外费用，并在支付完毕后在原合同金额基础上进行调整。
3. 施工质量原工装施工合同约定的施工质量标准为XX标准。
双方约定，在施工过程中，承包商应确保施工质量符合标准要求。
如雇主对施工质量提出异议，承包商应及时进行整改，直至雇主满意为止。
4. 施工安全原工装施工合同中约定的施工安全保障措施为XX。
双方约定，在施工过程中，承包商应遵守相关安全法规，确保施工现场安全。
如因承包商施工不当导致安全事故，承包商需承担相应责任。
5. 其他条款原工装施工合同中未约定的其他条款，双方可根据实际情况在协商一致的基础上进行补充协议。
补充协议需以书面形式签署，并具有同等的法律效力。
三、协议履行本补充协议自双方签署之日起生效，至工装施工合同完成之日止。
在协议履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；若协商无果，可提交有关部门或仲裁机构进行处理。
四、协议变更本补充协议如有变更，须经双方协商一致，并以书面形式签署。
未经双方书面同意，任何一方不得unilaterally amend or terminate this agreement.五、协议解除在工装施工合同完成之前，任何一方不得擅自解除本补充协议。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工补充协议书尊敬的各位领导、同事：根据我公司与甲方关于（工程项目名称）工程施工合同（合同编号）的约定，现因某些特殊原因，需要对合同内容做进一步的补充和调整。
经双方协商一致，特拟定本《建筑工程施工补充协议书》，以便更好地规范双方的权利和义务，确保工程顺利实施。
一、工程概况1. 项目名称：（项目名称）2. 项目地点：（地点）3. 合同金额：（金额）4. 合同约定竣工日期：（日期）二、补充内容1. 工程范围的调整经双方协商，对原合同中的工程范围进行了调整，具体变更如下：（1）增加/减少/调整（具体内容），调整后的工程范围见附件一；（2）甲方应按调整后的工程范围提供相应的技术支持和配合。
2. 工程款项的调整根据工程范围的调整，工程款项也需要相应调整，具体变更如下：（1）增减工程款项（具体内容），调整后的工程款项见附件二；（2）双方应在签署本协议后的一个工作日内办理有关款项的调整手续。
3. 工期的调整鉴于工程范围的调整及其他不可抗力因素的影响，工期也需要进行调整，具体变更如下：（1）延长/缩短工期（具体内容），调整后的工期为（日期）；（2）双方应共同努力，按时完成工程进度。
4. 其他补充事项（1）工程变更管理：工程变更应按照双方约定的程序进行，需另行签署变更协议；（2）质量保证：双方应严格按照合同要求执行，确保工程质量；（3）安全生产：我司将加强现场安全管理，确保施工安全；（4）其他约定事项：如有其他特殊情况需调整，双方可随时协商签订补充协议。
三、协议变更本协议经双方签署生效，具有法律效力。
在工程施工期间如有需要变更的事项，双方应共同商定并签署书面变更协议。
四、协议解释本协议解释权归双方所有，对本协议内容的修改或解释须经双方书面一致同意。
五、附则本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：（以上内容如无异议，请签章确认，谢谢！）在双方共同努力下，我公司必将按时完成（项目名称）工程，为甲方交付优质成果，实现共赢局面。
建筑工程施工补充协议书范文5篇
建筑工程施工补充协议书范文5篇篇1本协议作为原《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”）的补充文件，由原合同双方共同签订，以明确和细化原合同中未尽事宜及双方新达成的施工条款。
本协议作为原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[工程地点]。
3. 工程内容：[具体施工内容]。
二、补充协议的目的和原则本协议旨在明确原合同中未详尽的施工细节，确保工程顺利进行，保障双方权益。
在签订本协议时，双方本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则进行协商。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本协议项下的工程价款为人民币[金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：（1）预付款：签订本协议后，发包人向承包人支付预付款[金额]，作为工程施工的启动资金。
（2）进度款：按照每月完成的工程量进度支付款项，每月支付进度款的[比例]。
（3）结算款：工程竣工并通过验收后，双方进行结算，支付剩余款项。
3. 发票与凭证：承包人应提供合法有效的发票和凭证，以便发包人进行财务处理。
四、工期调整及延误处理1. 如有工期调整需要，双方应友好协商并签订书面补充协议。
2. 若因承包人原因导致工期延误，承包人应承担违约责任并赔偿因此造成的损失。
3. 若因发包人原因导致工期延误，相应顺延工期，并补偿承包人因此产生的合理损失。
五、质量标准与验收方式1. 工程质量应符合国家相关标准及原合同约定的质量标准。
2. 工程验收按照原合同及国家相关规范进行。
验收合格后方能交付使用。
3. 若验收不合格，承包人应负责整改直至验收合格，并承担相应费用。
六、材料设备供应1. 材料设备供应方式：约定材料设备的供应方式、交接方式及责任划分。
2. 材料设备质量：承包人应确保所供应的材料设备符合质量要求，并提供合格证明。
七、安全施工及责任划分1. 双方应遵守国家和地方有关安全施工的法律法规，确保施工安全。
2. 承包人负责施工现场的安全管理，采取必要的安全措施，预防事故发生。
建设工程施工补充协议5篇
建设工程施工补充协议5篇篇1甲方（发包方）：______________________乙方（承包方）：______________________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为确保工程顺利进行，甲乙双方就原建设工程施工合同未尽事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、工程概况工程名称：______________________工程地点：______________________工程规模：______________________二、协议范围本协议为原建设工程施工合同的补充，涉及工程变更、工期调整、造价调整、付款方式等方面的内容。
三、工程变更1. 甲方在施工中需要对原设计进行变更时，应提前书面通知乙方，并附相关变更图纸及说明。
乙方应按甲方要求进行施工。
2. 乙方在施工过程中发现设计错误或缺陷，应及时通知甲方。
甲方核实后，应出具变更图纸或变更指令。
因此产生的工程量变化及造价调整，双方应另行签订补充协议。
四、工期调整1. 如因甲方原因导致工程延期，应书面通知乙方，并相应顺延工期。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 双方应共同努力确保工程按期完工。
如遇特殊情况需调整工期，应签订书面补充协议。
五、造价调整1. 工程造价调整原则：遵循国家及地方相关法规，按照原合同约定及本补充协议进行调整。
2. 工程造价调整事项：包括设计变更、工程量增减、材料价格调整等。
3. 乙方在工程实施过程中需对原报价进行调整时，应提前提交调整报告，经甲方审核同意后进行调整。
六、付款方式1. 甲方按以下节点向乙方支付工程进度款：基础完工、主体结构封顶、竣工验收合格、结算审核完毕等。
2. 乙方在申请付款时，应提供等额正式发票及相应工程进度报告。
3. 工程竣工验收合格后，双方进行结算审核，确定最终结算价款。
结算完毕后XX个月内，甲方支付至结算价款的XX%，剩余XX%作为质保金，待工程保修期满无质量问题后支付。
建筑补充协议范本5篇
建筑补充协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建筑补充协议范本甲方：__________公司乙方：__________公司鉴于甲、乙双方就__________项目在前期签订的施工合同存在一些问题，为使双方合作更加顺利，特订立本补充协议如下：一、本补充协议的签署日期为__________年__________月__________日，自双方签字盖章之日起生效。
二、甲、乙双方需共同承担并解决原合同中存在的问题，保证项目进度不受影响，并保证施工质量和安全。
三、甲方应当提供全面的技术支持和协助，协助乙方解决在施工中出现的问题，并提供必要的变更设计文件和资料。
四、乙方承诺按照原合同的要求继续施工，并在修改后的合同中完成所需的工作量。
五、甲、乙双方应当就合同变更的事项进行友好协商，并签订书面变更协议，明确双方在工程变更中的权利义务。
六、本补充协议自签署之日起对甲、乙双方具有法律约束力。
七、本补充协议附件为__________份，与本补充协议具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 公司乙方（盖章）：__________ 公司签订日期：__________年__________月__________日以上是关于建筑补充协议范本的内容，希望双方能够遵守协议约定，共同努力完成项目，保障双方的合法权益。
如有任何疑问或需要进一步协商的事项，请及时联系，谢谢！篇2建筑补充协议范本一、甲方：______公司（以下简称甲方）地址：______法定代表人：______联系电话：______统一社会信用代码：______乙方：______公司（以下简称乙方）地址：______法定代表人：______联系电话：______统一社会信用代码：______根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商并遵循自愿、公平、诚实信用的原则，就以下事项达成一致，特订立本协议。
二、项目名称：______项目地址：______项目委托方：______项目建设单位：______项目设计单位：______项目监理单位：______项目施工单位：______三、项目情况1. 甲、乙双方同意，在上述项目实施过程中，可能因种种原因需要作出一些补充协议，供两方共同遵守。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分，与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定，在未与本补充协议中有悖之处，仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx，根据实际情况，甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下，按照甲方要求进行工程范围的调整，并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整，双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后，乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款，并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划，并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长，乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定，确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求，乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工，确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后，乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职，甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效，并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议，双方应友好协商解决，协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
2024年工程合同补充协议范本8篇
2024年工程合同补充协议范本8篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[法人联系电话]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[公司地址]法定代表人：[法人姓名]联系电话：[承包人联系电话]鉴于甲乙双方已签署的原工程合同（以下简称“原合同”），现因工程实施过程中出现的某些特定情况，经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及特定事项达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性，双方为明确权责，保障工程进度及双方利益，经过充分沟通后决定签订此补充协议。
本协议为原合同的不可分割部分，对原合同相关内容做进一步明确、补充和说明。
原合同条款与本协议不符或存在冲突的，以本协议为准。
二、补充条款及内容（一）工程内容变更说明在本协议生效之日，甲乙双方确认对工程内容进行调整和补充。
具体包括（根据实际工程需求调整并明确细节）：增加工程范围；明确质量标准及技术要求；确认时间节点调整等。
同时甲乙双方约定遵守调整后的工程进度表和细节。
为确保工程质量和进度，双方应严格按照新的约定执行。
（二）工程进度安排调整甲方（盖章）：___________________ 法定代表人或授权代表（签字）：___________________ 签字日期：___________________乙方（盖章）：___________________ 法定代表人或授权代表（签字）：___________________ 签字日期：___________________附加信息填写处：（根据实际情况填写）--- 工程名称：___________________--- 工程地点：___________________--- 工程总造价：___________________ 人民币--- 补充协议签订日期：___________________--- 补充协议生效日期：___________________ 与原合同一致--- 本补充协议一式_____份--- 本补充协议解释权归属：___________________ 甲乙双方共同所有--- 争议解决方式：友好协商不成可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼--- 其他未尽事宜约定：经双方协商后制定书面补充协议作为本协议的附件与本协议具有同等法律效力等附加信息请根据实际情况填写完善。
建设工程施工合同补充协议书5篇
建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，更好地实现合同目的，经友好协商，达成以下补充协议：一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。
工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。
甲乙双方在主合同的履行过程中，根据工程实际情况，经协商一致，决定签订此补充协议。
二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整，确保工程质量和安全。
具体调整计划双方另行协商确定。
2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。
如有延误，应承担相应责任。
3. 若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方应按照约定承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更，双方应及时沟通并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。
2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容，确保施工质量、安全、进度。
如因乙方原因导致变更内容执行不当，乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。
验收合格后，双方应签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定标准，乙方应负责无偿修复或返工。
因此导致的工期延误，乙方应承担违约责任。
五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整，具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。
2. 工程结算应遵循主合同约定，根据实际完成的工程量进行结算。
结算过程中如出现争议，双方应友好协商解决。
3. 若甲方未按照约定支付工程款，乙方有权停止施工，直至甲方支付完毕。
因此导致的工期延误和损失由甲方承担。
六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定，确保施工现场安全、整洁。
建筑工程施工补充协议书5篇
建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确，以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概述（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、水电安装等]。
二、合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗拒因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的工期调整方案。
2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求，为乙方提供必要的支持，确保工程顺利进行。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，但应及时通知乙方，并提供书面变更通知。
乙方应根据变更通知进行相应的调整。
2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。
如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整，双方应协商解决。
（三）工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项，确保工程资金充足。
支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。
2. 工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。
结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。
（四）质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量安全。
如发现存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。
2. 甲方有权对施工现场进行监督检查，提出改进意见和要求。
乙方应积极予以配合，确保工程质量和安全。
（五）材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准，并按约定时间运抵施工现场。
如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任。
2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用，应建立健全材料管理制度，确保材料安全、合理使用。
工程施工合同补充协议范本最新8篇
工程施工合同补充协议范本最新8篇篇1本协议旨在补充和完善关于某一特定工程项目的施工合同条款，确保双方（即发包方和承包方）的权益得到合理保障。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景鉴于双方已签订了关于本工程项目的施工合同，并在实施过程中，因某些特定事项需要细化或调整，故签订此补充协议。
二、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程内容：[具体工程内容，如土建、安装等]。
4. 工程造价：依据原合同及调整内容，具体金额按实际结算。
三、补充条款1. 工程进度（1）承包方需严格按照发包方要求的施工进度表执行，任何进度变更须提前书面通知并得到发包方确认。
（2）若因承包方原因导致工程进度延误，承包方需承担违约责任并赔偿因此造成的发包方损失。
2. 工程变更（1）若施工过程中发生工程变更，承包方需及时提交变更申请，并经发包方书面确认后实施。
（2）工程变更部分的费用，按实际发生计算，并在工程结算时一并支付。
3. 工程质量管理（1）承包方需确保施工质量符合国家标准及合同约定，并通过相关质量验收。
（2）如因承包方施工质量问题导致工程返工或整改，承包方需承担全部责任及费用。
4. 安全施工（1）承包方需严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
（2）如因承包方管理不善导致安全事故，承包方需承担全部法律责任及赔偿。
5. 付款与结算（1）工程进度款的支付，按照原合同约定执行。
（2）工程竣工验收合格后，双方进行结算，结算依据为实际完成工程量及变更部分费用。
（3) 承包方提交结算报告后，发包方应在XX个月内完成审核并支付结算款项。
6. 保修与维护（1）工程竣工验收合格后，承包方需提供一定期限的保修服务。
保修期内，因承包方施工质量问题导致的损坏，承包方需负责免费维修。
（2）保修期结束后，双方可协商签订后续维护协议。
四、违约责任1. 任何一方未能履行本协议规定的义务，均视为违约，需承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
工程补充协议模板8篇
工程补充协议模板8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方已经签署主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在工程施工过程中的权利和义务，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于工程实施过程中可能出现的各种因素，如设计变更、工程量增减等，双方有必要通过本补充协议对原合同相关条款进行明确、补充和修订。
本协议为原合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
二、工程概况及范围1. 工程名称：__________。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：依据原合同约定，补充具体施工内容和范围。
4. 乙方须按照甲方要求及施工图纸进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。
三、工程进度与工期1. 甲方应根据实际情况调整工程进度计划，并及时通知乙方。
乙方应全力配合，确保工程进度。
2. 如因甲方原因导致工程延期，乙方有权提出合理索赔。
具体索赔金额双方另行协商。
3. 若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应违约责任和损失赔偿责任。
四、合同价格及支付方式1. 根据工程实际情况，对原合同价格进行相应调整。
具体调整细节附后。
2. 支付方式：依据原合同约定的支付方式，补充具体支付细节和节点。
3. 乙方在收到款项后，应提供合法有效的发票。
五、质量保证与安全文明施工1. 乙方应严格遵守国家及地方相关施工质量、安全、文明施工规范，确保施工过程安全可控。
2. 甲方有权对乙方施工现场进行安全文明检查，发现违规行为有权要求乙方整改。
3. 如因乙方原因发生重大安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
六、材料设备供应1. 甲方负责提供的材料设备应按时、按量供应，确保工程进度。
2. 乙方自行采购的材料设备应符合国家相关标准，并提供合格证明。
3. 双方应共同制定材料设备验收标准，确保工程质量。
七、违约责任及索赔1. 甲乙双方应严格遵守本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇
建筑工程施工总承包合同补充协议6篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了关于[项目名称]的建筑工程施工总承包合同（以下简称“原合同”），现经双方友好协商，就原合同的未尽事宜及部分条款的修改与补充达成如下补充协议：一、协议背景鉴于工程项目的特殊性和复杂性，双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，对原合同部分内容进行补充和说明，以确保项目的顺利进行。
二、工程概况详细工程内容、工程地点、工程规模等与原合同保持一致，具体见原合同。
三、补充条款（一）工程进度与节点1. 乙方应按照甲方制定的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任并赔偿甲方损失。
3. 双方共同确定的关键工程进度节点，乙方必须按时完成，否则视为违约。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对项目内容进行合理变更，乙方应无条件配合。
2. 工程变更涉及的费用调整，需经双方书面确认后执行。
（三）质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收按照原合同约定的标准和程序进行，验收合格后方可交付使用。
（四）价款支付1. 甲方按照原合同约定的支付方式和时间支付工程款。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题，甲方有权延迟支付工程款，并保留追究乙方违约责任的权利。
（五）保修与维护1. 工程交付使用后，乙方应按照国家和地方的相关规定承担保修责任。
2. 保修期内，因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应无偿修复。
（六）违约责任1. 若因乙方违约导致工程延期或质量不达标，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
2. 双方其他违约行为，根据原合同及法律法规的相关规定处理。
四、争议解决本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
五、其他条款本协议自双方签字盖章之日起生效。
2024年建设工程施工合同补充协议（三篇）
2024年建设工程施工合同补充协议合同补充协议编号：2024-XXX-BC签订日期：xxxx年xx月xx日甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就《2024年建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）中的相关事项作出如下补充协议：一、补充项目及内容甲方和乙方就原合同中的以下项目做出补充协议，补充内容如下：1. 工程范围补充项目的工程范围包括但不限于（具体描述补充范围）。
甲方和乙方均认可该补充范围的工程内容和施工要求。
2. 工程工期为确保补充项目按时完成，乙方同意将工程工期延长（具体延长时间），甲方同意支付乙方相应的工期补偿。
3. 工程造价补充项目的工程造价为（具体金额）。
甲方同意按照工程进展情况合理支付款项，乙方同意按计划按时完成工程，并提供相关合格的施工材料和设备。
4. 施工规范甲方和乙方确认，补充项目的施工质量和技术要求与原合同中的规定保持一致。
5. 变更管理双方同意，在补充项目实施过程中，如出现必要的变更，应按照变更管理程序进行处理，包括但不限于双方经协商一致后签订变更单，并调整工期和工程造价等相关事宜。
6. 其他补充事项（根据实际情况补充其他事项）二、补充协议的执行1. 双方同意严格按照本补充协议的约定履行相关义务，并保证其具有法律效力。
2. 本补充协议成立之前，甲、乙双方均已经仔细阅读了原合同的全部条款和条件，并明确理解了各自的权利和义务。
3. 如果本补充协议与原合同的内容存在冲突或不一致之处，以本补充协议为准。
三、违约责任任何一方未按照本补充协议约定的履行相应义务，应负违约责任，并承担因此给对方造成的损失。
违约方应在收到对方书面通知后，立即采取补救措施，尽力减少损失，并承担由此产生的相关费用。
四、争议解决本补充协议的解释和争议解决适用中华人民共和国法律，并提交相关争议解决机构进行仲裁或诉讼。
土建工程施工合同补充协议书6篇
土建工程施工合同补充协议书6篇篇1土建工程施工合同补充协议书甲方：（委托方）乙方：（承包方）鉴于甲方与乙方签订了土建工程施工合同，经双方友好协商同意，在原合同的基础上对相关条款进行了补充协议如下：一、施工范围及工程量1. 甲方委托乙方负责承包土建工程施工范围包括但不限于基础工程、结构工程、装修工程等，具体工程量按照双方签署的施工合同为准。
2. 若在施工过程中，发现工程量存在变化，双方应及时协商，并签订变更合同。
二、施工期限1. 原定施工期限为XX年XX月XX日，若因不可抗力因素导致施工进度受到影响，双方可协商延长施工期限。
2. 若因乙方原因导致施工延误，乙方应承担相应责任，并按照延误期限支付违约金。
三、施工质量1. 乙方应严格按照土建工程的相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合合同约定要求。
2. 施工过程中如发现施工质量瑕疵，乙方应立即采取措施进行整改，否则将被追究相应责任。
四、工程款支付方式1. 工程款支付方式按照双方签订的合同约定为准，如未约定支付方式，按照工程进度支付款项。
2. 工程款支付应及时足额支付，如有逾期，应支付延期付款费用。
五、环保及安全1. 乙方在施工过程中应遵守相关环保法规，确保施工不对环境造成污染。
2. 施工现场应设置必要的安全警示标识，遵守相关安全操作规程，确保施工安全。
六、合同变更与解决争议1. 双方发生合同变更或争议时，应协商解决。
若无法协商，可提交仲裁机构进行调解。
2. 合同有效期内，双方均需遵守合同约定，如有违约行为，应承担相应法律责任。
七、其他事项1. 本协议自双方签字确认之日起生效，有效期至土建工程竣工验收合格之日止。
2. 本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（委托方）签字盖章：日期：乙方（承包方）签字盖章：日期：篇2土建工程施工合同补充协议书甲方：___________________（以下简称“甲方”）乙方：___________________（以下简称“乙方”）为规范土建工程施工合同的履行，双方特订立本补充协议，共同遵守。
工程合同补充协议8篇
工程合同补充协议8篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已经签署了一项工程合同，现根据工程实际情况和双方共同意愿，经友好协商，就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、背景与原则本协议为甲乙双方就工程合同（原合同）所进行的补充约定，旨在明确双方在工程实施过程中的权利和义务，确保工程顺利进行。
本补充协议遵循平等互利、诚实信用的原则，遵循国家相关法律法规的规定。
二、工程概况本次补充协议涉及的工程名称为：____________________。
工程地点为：____________________。
工程内容包括但不限于：____________________（具体以双方商定为准）。
三、合同金额与支付方式1. 本补充协议涉及的工程费用总额为人民币：______元（大写：______元整）。
该费用包括但不限于材料费、人工费、税费等。
2. 支付方式：____________________（如预付款、进度款、竣工验收款等支付方式及比例）。
四、工期调整与延误处理1. 鉴于工程实际情况，双方同意对原合同约定的工期进行调整。
新的工期为：自本协议签署之日起计算，共计______天。
2. 如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天支付违约金______元的方式承担违约责任。
如因甲方原因导致工期延误，甲方应相应顺延工期。
五、质量与保修责任1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及双方约定要求。
如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应的维修责任和损失赔偿责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一定期限的保修服务。
保修期限为______年。
保修期间，乙方负责免费维修因乙方原因导致的质量问题。
六、违约责任与解决方式1. 甲乙双方应严格遵守本补充协议的约定。
如一方违反协议约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
工程施工补充协议书精选7篇
工程施工补充协议书精选7篇工程合同补充协议书篇一甲方(全称)：乙方(全称)：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于XXXX 年XX 月XX日签订合同编号为L2011428-8 的《XXXXXX 合同》(以下简称原合同)中的定义相同。
鉴于：因甲方资金等方面原因。
甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：乙方责任：乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。
甲方责任：原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。
具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元，XXXX年XX月XX日付30万元，XXXX年XX月XX 日付40万元，XXXX年XX月XX日付70万元。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程补充合同篇二甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方﹑乙方双方于20xx年3月30日共同签署了20xx年《装饰装修施工总包合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，现就《装饰装修施工总包合同》中未尽事项特订立以下补充协议。
第一条《装饰装修施工总包合同》中关于合同有效期确定为：20xx年3月30日至20xx 年3月29日止。
双方如继续合作，可另行协商续签合同。
另：签约施工单位以签订第一个分包合同日期为准，试用期为三个月，试用期内若乙方所承接工程达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同关系。
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇篇1本协议作为原建筑工程施工合同的补充，由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同协商并签订。
本协议旨在明确双方在施工过程中的具体事项、责任、义务和权利，确保工程顺利进行。
一、背景及目的鉴于甲乙双方同意按照原建筑工程施工合同进行合作，并就合同未尽事宜进行补充约定，以明确双方在施工过程中的权益和责任。
本协议旨在确保工程顺利进行，提高施工效率，降低风险。
二、工程概况本次施工工程为（项目名称），工程地点位于（详细地址），工程内容包括但不限于（具体施工内容）。
工程施工期限为XX年XX月XX 日至XX年XX月XX日。
1. 工程变更：在施工过程中，若甲方提出工程变更要求，乙方应积极响应并配合实施。
具体变更内容、造价及工期调整等需经双方协商一致后，签订书面变更协议。
2. 材料供应：乙方应按照合同约定提供符合质量要求的建筑材料。
如因乙方提供的材料质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担全部责任。
3. 安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工现场安全。
如因乙方安全措施不当导致安全事故，乙方应承担全部责任。
4. 工程验收：工程竣工后，乙方应按照合同约定提交验收申请。
甲方组织验收时，乙方应配合提供相关验收资料。
如工程验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
5. 保修责任：工程竣工验收合格后，乙方应按照国家规定承担保修责任。
保修期限为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。
6. 违约责任：如甲乙任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
7. 争议解决：本协议履行过程中如发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
甲乙双方应对在本协议履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、附则1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
xxx 项目施工合同补充协议
发包人：xx 有限公司（以下简称甲方）
承包人：xx 有限公司（以下简称乙方）
甲方和乙方于20xx 年xx 月xx 日签署了《xx 工程施工合同》，施工过程中因招投标、设计深化及变更等原因造成工程施工合同部分条款不完善，部份约定与招投标文件不一致，为使工程能顺利结算，经过双方友好协商，根据施工合同和招投标文件进行相应的修改和明确说明。
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则及依据双方已签订施工合同，签订本补充协议书。
一、根据施工合同补充说明或变更相应条款如下：
（1）、专用条款中：
4.1.10.2 本项目安全生产费用根据国家（＜关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知＞（财企〔20xx〕xx 号））及部门执行，进行专项使用和管理。
根据《xx 省建设工程安全生产费用监督管理暂行规定》xx 建施通【200x 】xx 号文第x 条规定：建设单位应当自合同签订之日内将安全生产费用一次性存入安全生产费用银行专户。
变更为：
4.1.10.2 本项目安全生产费用根据国家（＜关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知＞（财企〔20xx〕xx 号））及部门执行，进行专项使用和管理。
承包方在签署合同前，先行由承包方全额（中标价的1.5% ）向建设主管部门缴纳安全生产费用，并由承包方按规定在项目实施期间办理安全生
产费支付及使用手续。
发包人配合承包方作好安全生产费用支付及使用手续办理工作。
（2）、专用条款中：
4.1.10.29 根据xx 省物价局《xx 物价局关于建设工程造价咨询服务收费的通知》（x 价房【201x】xx 号文，为提高承包人编制工程结算的准确性，如工程结算审计核减额超过10% ，其超过10% 以上的追加费用（核减收费）审计费由承包人承担。
变更为：
4.1.10.29 参照xx 市人民政府办公厅《关于转发市审计局< 关于进一步加强贵阳市政府投资项目审计监督工作台意见>的通知》（x 府办发[200x]xx 号）文件要求，为提高承包人编制工程决算的准确性，如工程决算审计核减额超过送审总价的10% ，其超过部分的审计费由承包人承担，同时对高估多算严重的承包人，由审计部门将其不良行为移送有关行政管理部门，参照《xx 市政府投资项目管理条例》规定视其情节限制承接xx 政府投资项目和其他相关业务。
（3）、专用条款中：
4.1.10.30 承包人在本项目建设实施中应按照《xx 建设项目文明施工标准化管理实施细则（试行）》等文明施工的相关规定执行，并同时达到文件规定的具体相关工作要求，确保工地的文明施工。
变更、增加为：
4.1.10.30 承包人应参照xx 住建局《关于加强我市建筑工地文明施工长效管理工作的公告》文件要求，建设工地必须严格参照《xx 建设工地文明施工管理规定》等文明施工的相关规定执行，并同时达到文件规定的具体相关工作要
求，确保工地的文明施工。
4.1.10.31 承包人应参照xx 住建局（筑建通[2012]42 号）《关于印发xx 建设工程施工现场远程视频监控系统管理办法（暂行）的通知》要求，在施工现场安装远程监控管理信息系统，对安装监控设备负责管养维护。
在施工现场应设置远程视频监控设备控制室，确定能熟练使用该监控系统的系统管理员，确保视音频信息上传，保证24 小时开机运行，不得采取断电、关机、损坏电源及视频线路、遮盖摄像头、不缴纳网络使用费等故意方式，逃避监控，否则承包人须向发包人承担每次5000 元的违约金，待工程竣工后，方可拆除该监控系统。
（4）、专用条款中：
9.2.16 施工单位每月30 日前之前报送本月《安全生产检查月报表》和《安全生产事故月报表》，经驻地监理审核后，报业主安全质量部存档。
变更为：
9.2.16 每月5 日前填写上月的《安全生产及环境保护检查月报表, 报送驻地监理审核。
（5）、专用条款中：
15.4.1 其材料价格按xx 建设工程定额管理总站颁布的施工同期《XX
建设工程造价信息》并按浮动率（浮动率二中标价/拦标价X 100% ）下
浮后考虑，对于《xx 省建设工程造价信息》中未包括的材料，其价款须
经招标人批准，按批准后确定的价款计价，最终价款以审计或财政审核结
算价格为准。
变更为：
15.4.1 其材料价格按XX 省建设工程定额管理总站颁布的施工同期《XX
省建设工程造价信息》并按浮动率（浮动率二中标价/拦标价X00% ）下浮后考虑，对于《xx省建设工程造价信息》中未包括的材料，其价款须经招标人批准，按批准后确定的价款计价，最终价款以审计或财政审核结算价格为准，若经市场询价等形式最终定价的，则该材料价格按定价价格计价，不再按浮动率下浮。
（6 ）、专用条款中：
15.4.3 综合单价不平衡报价的调整办法
若遇不平衡报价的单价，发包人有权对不平衡报价的单价进行修正。
修正的方式为：经发包人和监理人审定，承包人在投标时工程量清单综合单价的报价中有明显过高或过低的子项时，对该子项单价进行修正。
修正单价的调整方法为：分部分项工程量清单的单价低于x版《xx省工程计价定额》及同期造价信息计算的相应价格，按工程量清单所报单价执行。
若高于XX 版《XX 省工程计价定额》及同期造价信息的相应价格，贝揪行xx版《xx省工程计价定额》及同期造价信息计算的相应价格X浮动率（浮动率二（中标价宁拦标价）X 100%），该修正后的单价，作为该子项刚才结算的依据。
变更为：
15.4.3 综合单价不平衡报价的调整办法经发包人和监理人审定，承包人在投标时工程量清单综合单价的报价中有明显过高的子项时，发包人在签订合同时及合同执行过程中，有权对其综合单价明显过高的子项单价进行修正。
综合单价明显过高时指：单价超出按xx 版《xx 省工程计价定额》及施工同期造价信息及材料市场价格预算的相应综合单价的10% ，该项单价须全部进行修正，修正单价的调整方法为：2xx版《xx省工程计价定额》预算价格X浮动率（浮动率=（中
标价宁拦标价）X100% ），并按修正后单价进入合同工程量清单综合单价，作为该子项工程结算的依据。
（7 ）、专用条款中：
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
执行xx 省建设厅x 建招标通[200x]2xx 号文件，物价波动引起的价格调整方法：采用施工同期公布的《xx省建设工程造价信息》与招标期招标人指定公布的编制拦标价同期（《xx 省建设工程造价信息》（201x 年第x 期）和《xx 省交通工程造价管理信息》（20xx 年x、x 月份价格）材料差额进行调整。
变更为：
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的价格调整
执行xx 省建设厅x 建招标通[200x]2xx 号文件，物价波动引。