合同延期证明1

合集下载

工期延期证明书

工期延期证明书

工期延期证明书尊敬的各位领导:根据我司与贵公司签订的合同(合同编号:XXX),我司承诺在规定的工期内完成工程项目。

然而,由于不可抗力或其他不可预见的原因,导致工程进展受到严重影响,无法按照原定工期完成工程。

为此,我司特向贵公司提交工期延期证明书,详细说明延期原因及延期期限。

一、延期原因经过认真调查和分析,我司发现以下原因导致工程工期延期:1. 自然灾害:近期发生的XX地区的XX台风给工程施工带来了严重的影响,导致工地被迫停工数天,无法正常施工。

2. 材料供应延迟:由于某些原因,我司的主要供应商未能按时提供所需的建筑材料,导致施工进度受到了严重的延误。

3. 设备故障:在工程施工过程中,我们遇到了一些设备故障,需要维修和更换,这也导致了工期的延长。

4. 人力不足:由于某些原因,我们在工程施工期间遇到了人力不足的问题,这使得工程进展缓慢。

以上原因是导致工程工期延期的主要因素,我司对此深感抱歉,并承诺将采取一切必要的措施以尽快恢复工期。

二、延期期限经过与相关部门的讨论和评估,我司预计需要延长工期XX天。

我们将全力以赴,确保在延期期限内完成工程,并将尽力减少对贵公司的影响。

三、延期补偿考虑到工期延期对贵公司造成的不便和损失,我司愿意提供以下延期补偿措施:1. 赔偿费用:我司将承担由于工期延期所产生的额外费用,包括人工费、材料费、设备租赁费等。

2. 加班费:我司将组织相关人员进行加班工作,以尽快恢复工期。

我司将承担因加班所产生的额外费用。

3. 优惠折扣:为了弥补贵公司由于工期延期而可能遭受的经济损失,我司愿意在未来的业务中给予贵公司一定的优惠折扣。

四、延期方案为了确保工期延期的顺利进行,我司制定了以下延期方案:1. 重新安排施工计划:我们将重新评估工程进度,并制定新的施工计划,以确保工期延期期间的施工有序进行。

2. 加强沟通与协调:我司将与贵公司保持密切的沟通与协调,及时汇报工程进展情况,并根据贵公司的要求进行调整。

工程进度慢合同延期证明

工程进度慢合同延期证明

工程进度慢合同延期证明【】尊敬的[甲方名称]:鉴于双方于[签订合同日期]签署的《[工程名称]施工合同》(以下简称“合同”),我公司作为[乙方/承包方],负责该工程的施工任务。

根据合同约定,工程预计完工日期为[预计完工日期]。

由于以下原因,工程进度出现了不可避免的延误,现就合同延期事宜向贵方提出书面说明,并请求同意合同延期。

一、延期原因说明1. 天气因素:自[具体日期]起,工程所在地遭遇连续的恶劣天气,如[具体天气情况],严重影响了施工进度。

根据合同第[条款编号]条的规定,此类不可抗力因素导致的延期不视为违约。

2. 材料供应问题:由于[具体原因],部分关键建筑材料供应出现延迟,导致无法按计划进行施工。

我们已经积极与供应商沟通,但仍需额外时间来确保材料的到位。

3. 设计变更:在施工过程中,根据甲方要求进行了[具体设计变更内容],这些变更需要额外的时间来完成设计调整和施工准备。

4. 其他因素:包括但不限于[其他影响工程进度的因素],这些因素均非乙方所能控制,但对工程进度产生了实质性影响。

二、延期请求及后续措施基于上述原因,我们恳请甲方理解并同意将工程完工日期延后至[新的预计完工日期]。

我们将采取以下措施以尽量减少延期对甲方的影响:- 加强现场管理,优化施工方案;- 增加人力物力投入,加班加点保证施工进度;- 与供应商协商,确保材料及时供应;- 定期向甲方报告工程进展情况,保持沟通透明。

三、法律依据及合同修改根据《中华人民共和国民法典》相关规定及合同第[条款编号]条的约定,因不可抗力或其他正当理由导致无法按期履行合同的,可以申请延期。

在此情况下,甲乙双方应协商一致,对合同的相关条款进行相应修改。

四、结语我们深知工程延期给甲方带来的不便和损失,对此我们表示诚挚的歉意,并将尽最大努力减少延期的不利影响。

希望甲方能够理解并支持我们的工作,共同确保工程顺利完成。

此致敬礼![乙方名称][签字][日期]【结束语】。

施工合同延期说明怎么写

施工合同延期说明怎么写

施工合同延期说明一、背景及原因根据合同编号为____的施工合同,双方约定由乙方(施工方)承担甲方(业主方)项目的施工任务。

合同规定,工程应于____年__月__日前竣工交付。

然而,在合同执行过程中,由于以下原因,工程无法按照原定计划完成,特此向甲方申请延期。

1. 设计变更:在施工过程中,根据项目实际需求,甲方对设计方案进行了若干次变更,导致工程量和工程周期发生变化。

2. 施工条件限制:施工现场周边环境发生变化,如交通管制、天气原因等,影响施工进度。

3. 材料供应问题:由于市场原材料价格波动、供应商供货延误等原因,导致施工材料不能及时到位。

4. 人力因素:施工过程中,部分关键技术岗位人员因故离职,影响工程进度。

5. 其他不可抗力因素:如政策调整、安全事故等,对施工进度产生影响。

二、合同延期申请鉴于以上原因,乙方提出将合同竣工交付时间延期至____年__月__日。

在此期间,乙方将全力组织施工,确保工程质量、安全和服务标准不受影响。

同时,乙方愿意承担相应的延期责任,按照合同约定支付违约金或采取其他补救措施。

三、合同延期后的履行1. 乙方将根据甲方要求,及时调整施工计划,确保工程按延期后的竣工交付时间完成。

2. 乙方将继续保障施工现场的安全生产,确保工程质量符合合同约定。

3. 乙方将加强与甲方的沟通与协调,确保项目顺利推进。

4. 乙方按照合同约定,承担延期所产生的违约责任。

四、合同延期协议的签订甲乙双方经协商一致,同意上述延期申请,并签订合同延期协议。

协议内容包括延期后的竣工交付时间、乙方承担的延期责任等。

双方签字盖章后,该协议具有法律效力。

五、合同延期申请的审批乙方将向甲方提交正式的合同延期申请,并提供相关证明材料。

甲方应在收到申请后的10个工作日内审批完毕。

如甲方同意延期,双方按照本说明约定的条款履行合同。

如甲方不同意延期,双方应协商解决合同履行中出现的问题,确保项目顺利完成。

六、其他事项1. 本说明一式两份,甲乙双方各执一份。

工程合同延期证明模板

工程合同延期证明模板

工程合同延期证明模板
尊敬的签约方:
根据《建设工程工程承包合同》,我司与贵公司签订了有关工程项目的合同,双方约定在规定的时间内完成工程,并按照合同约定的内容履行各自的责任。

然而,由于无法避免的情况,我司不得不寻求延期完成工程的情况,现特发此证明,以供贵公司参考。

一、合同名称及签订方
合同名称:(工程名称)
签订方:甲方(我司)与乙方(贵公司)
二、合同签订日期及工程时间节点
合同签订日期:(具体日期)
工程开始时间:(具体日期)
工程完工时间:(原计划日期)
三、延期原因及理由
1. 不可抗力因素:由于(自然灾害、政策变动等)不可抗力因素导致工程无法按时完成;
2. 人力资源不足:由于人员调动、离职等问题,导致工程进度受到影响;
3. 材料供应延迟:由于原材料供应商生产问题、交通阻塞等原因,导致材料供应延迟。

四、延期方案及解决措施
1. 我司将加大人力资源投入,加快施工进度,力争尽快完成工程;
2. 我司将积极协调原材料供应商,尽可能缩短材料供应时间;
3. 我司将与相关部门密切合作,尽力解决人力资源不足的问题。

五、延期影响及赔偿责任
1. 由于延期原因导致工程延期,我司将承担由此造成的责任,并按照合同约定的方式进行赔偿;
2. 我司将与贵公司积极沟通,协商解决延期带来的各种问题,保证工程最终按照双方的预期完成。

特此证明!
甲方(盖章):
签字人:
日期:
乙方(盖章):
签字人:
日期:
以上为工程合同延期证明模板,希望对您有所帮助,如有任何问题请随时与我们联系。

感谢您的理解与支持!。

绿化工程合同延期证明

绿化工程合同延期证明

绿化工程合同延期证明尊敬的[甲方名称]:兹有我方[乙方名称]与贵方签订的绿化工程合同(合同编号:[合同编号]),根据合同约定,工程原定于[原定完成日期]完成。

由于以下原因,我们遗憾地通知您,工程将无法按原定计划完成,需申请延期。

一、延期原因说明1. 不可抗力因素:自[具体日期]起,本地区遭遇了罕见的极端天气,连续的降雨导致工地积水严重,无法进行正常的施工作业。

根据气象部门的数据,此次降雨量已超出历史同期水平,属于不可抗力范畴。

2. 材料供应问题:受全球供应链影响,部分关键绿化材料如[具体材料名称]的供应出现延迟,影响了工程进度。

3. 施工图纸调整:在施工过程中,根据实际情况和贵方要求,对原有设计图纸进行了调整,增加了审批和修改的时间。

二、延期期限及补救措施基于上述原因,我们提出将合同工期延长[延期天数]天,新的预计完成日期为[新的完成日期]。

在此期间,我们将采取以下补救措施:1. 增加人力资源:为了尽快完成工程,我们将增派工作人员,加班加点确保工程质量不受影响。

2. 优化施工方案:重新规划施工流程,提高效率,减少因延期带来的潜在损失。

3. 加强材料管理:与供应商协调,确保后续材料的及时供应,避免类似问题再次发生。

三、法律责任与义务我们深知工程延期给贵方带来的不便,我们将严格按照合同约定承担相应的责任,并确保工程质量不受影响。

同时,我们也希望得到贵方的理解和支持,共同协商解决延期带来的问题。

四、其他事宜关于延期期间的具体事宜,我们将保持与贵方的密切沟通,并及时提供工程进度报告。

如有其他需要协商的事项,我们愿意随时与贵方进行沟通。

在此,我们对由此给贵方带来的不便表示诚挚的歉意,并期待贵方的理解与支持。

我们承诺将全力以赴,确保工程顺利进行,并按期完成。

此致敬礼![乙方名称] [乙方代表签字] [日期]。

工程合同延期备案说明

工程合同延期备案说明

工程合同延期备案说明尊敬的[甲方名称]:鉴于我方[乙方名称]与贵方签订的工程合同(合同编号:[合同编号]),原定工程完工日期为[原定完工日期]。

由于以下原因:1. [延期原因一]:例如,由于不可抗力的自然灾害,如洪水、地震等,导致工程现场无法正常施工。

2. [延期原因二]:设计变更,需重新审批图纸,影响了工程进度。

3. [延期原因三]:关键建筑材料供应出现问题,供应商未能按时提供所需材料。

4. [其他延期原因]:如工人罢工、政策调整等其他不可预见因素。

根据上述情况,我们提出将工程完工日期延后至[新的完工日期]。

为此,我们需要对原合同的相关条款进行如下修改:A. 工期调整:将原定的工期从[原定工期]延长至[新工期]。

. 经济补偿:若因延期给甲方造成损失,乙方愿意按照合同约定支付相应的违约金或赔偿金。

C. 责任分担:双方应共同协商解决延期带来的问题,并明确各自的责任和义务。

D. 其他相关条款的调整:根据实际情况,双方可对合同中的其他相关条款进行必要的修改和补充。

为确保此次延期备案的合法性和有效性,我们将按照以下程序进行操作:I. 双方协商一致后,签署书面的合同延期协议,明确延期的具体事项和条件。

II. 将签署的合同延期协议提交至相关管理部门进行备案。

III. 根据备案要求,及时完成相关的补充文件和证明材料的提交。

IV. 在工程完工后,根据实际完成情况,进行最终的结算和验收。

我们深知此次延期可能给贵方带来的不便和损失,我们将尽最大努力减少延期的影响,并确保工程质量不受影响。

我们期待与贵方进一步沟通,以确保工程顺利进行。

感谢贵方的理解与支持。

如有任何疑问或需要进一步协商的事宜,请随时与我方联系。

此致敬礼![乙方名称] [乙方代表签字] [日期]。

劳务合同延期证明

劳务合同延期证明

合同编号:________________合同签订日期:____年__月__日合同期限:____年__月__日至____年__月__日尊敬的甲方:根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,现将我方与贵方签订的劳务合同(以下简称“合同”)延期事宜证明如下:一、合同背景我方与贵方于____年__月__日签订了编号为____的劳务合同,合同期限为____年__月__日至____年__月__日。

合同约定,我方将为贵方提供____劳务服务,服务内容包括____等。

二、合同延期原因1. 项目需求调整:由于项目进度调整,甲方需要对部分工作内容进行重新规划,导致原合同约定的服务期限无法满足项目需求。

2. 突发事件:在合同履行过程中,发生不可抗力事件,如自然灾害、疫情等,导致我方无法按原合同约定的时间完成劳务服务。

3. 甲方原因:甲方未能按照合同约定提供必要的支持,如场地、设备等,导致我方无法按时完成劳务服务。

三、合同延期内容及期限鉴于上述原因,经双方友好协商,同意将原合同期限延期至____年__月__日。

具体延期内容如下:1. 延期后的服务内容:我方将继续为贵方提供____劳务服务,服务内容包括____等。

2. 延期后的服务期限:____年__月__日至____年__月__日。

四、合同履行保障措施为确保合同延期后双方的权益,双方同意采取以下保障措施:1. 甲方应按照合同约定,在延期期间提供必要的场地、设备等支持,确保我方能够顺利开展劳务服务。

2. 我方将严格按照合同约定,确保服务质量,按时完成延期后的劳务服务。

3. 双方应加强沟通与协调,及时解决合同履行过程中出现的问题,确保合同延期后双方的权益得到保障。

五、其他约定1. 本延期证明作为合同延期的一部分,与原合同具有同等法律效力。

2. 本延期证明自双方签字盖章之日起生效。

特此证明。

甲方(盖章):代表人(签字):乙方(盖章):代表人(签字):日期:____年__月__日。

工程合同工期短延期证明

工程合同工期短延期证明

工程合同工期延期证明尊敬的合同双方:根据我国相关法律法规和工程合同约定,特此证明以下工程合同工期延期事宜。

一、工程概况1. 工程名称:XXXXXXXX工程2. 工程地点:XXXXXXXX3. 工程规模:XXXXXXXX4. 工程合同金额:XXXXXXXX5. 工程合同工期:原合同约定工期为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

二、工期延期原因1. 客观原因:(1)工程报建的相关手续未能及时完善,导致实际开工时间推迟。

(2)施工期间正值汛期,台风及雨水天气较多,导致施工现场无法正常施工,机械台班断续停工,台风期间暂停施工。

(3)水泥抽检不合格,已施工部分必须全部拆除,并将原材料重新送检设计配合比。

2. 主观原因:(1)合同双方在合同签订时,对工程进度和工期估计不足,导致工期紧张。

(2)工程设计变更和工程量增加,导致施工进度受到影响。

三、工期延期时间1. 鉴于以上原因,工程实际进度受到影响,无法按照原合同约定的工期完成。

2. 经合同双方协商一致,同意将工程工期延期至XXXX年XX月XX日。

四、工期延期对合同价款及工程结算的影响1. 工期延期导致合同价款支付节奏发生变化,合同双方应按照延期后的工期重新确定付款计划。

2. 工期延期对工程结算时间及方式产生影响,合同双方应按照延期后的工期重新约定工程结算时间及方式。

3. 工期延期对合同双方的违约责任产生影响,合同双方应按照延期后的工期重新约定违约责任及赔偿标准。

五、工期延期的其他事项1. 合同双方应积极协调,确保工程延期期间的施工顺利进行。

2. 合同双方应按照延期后的工期,重新制定施工计划和进度安排,确保工程按时完成。

3. 合同双方应就工期延期事宜向相关政府部门进行报备,并按照相关规定办理相关手续。

六、工期延期证明本证明一式两份,合同双方各执一份。

本证明自双方签字盖章之日起生效,对合同双方具有法律约束力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:XXXX年XX月XX日以上内容仅供参考,具体工程合同工期延期事宜请根据实际情况和合同约定进行办理。

劳动合同逾期证明

劳动合同逾期证明

劳动合同逾期证明尊敬的用户,您好!根据您的需求,我为您提供一份关于劳动合同逾期的证明。

以下是我为您整理的证明内容,请您仔细阅读并核对。

证明事项:我单位(以下简称“甲方”)与员工(以下简称“乙方”)签订的劳动合同(合同编号:_______)有效期至____年__月__日。

根据双方签订的劳动合同规定,乙方应在合同到期前一个月内向甲方提出书面续约申请。

然而,乙方未能在合同到期前提出续约申请,且至今未与甲方续签劳动合同。

在此,甲方特此证明:自____年__月__日起,乙方与甲方的劳动合同已正式逾期,双方未续签劳动合同。

在此期间,乙方在甲方处的工作岗位、工作内容、工作待遇等均按照原劳动合同执行。

甲方确认,自合同逾期之日起,至双方签订新的劳动合同或乙方离职日止,乙方应继续履行原劳动合同约定的义务,包括但不限于遵守甲方规章制度、保守甲方商业秘密、认真履行工作职责等。

在此期间,如乙方违反甲方规章制度或给甲方造成损失的,乙方应承担相应的法律责任。

同时,甲方在此声明,乙方在合同逾期期间所取得的工资、奖金、福利等收入,均不代表甲方对乙方的新增劳动合同义务。

乙方应明确理解,甲方支付给乙方的工资、奖金、福利等,仅是基于乙方继续履行原劳动合同的义务而产生的。

乙方应知晓,合同逾期期间,甲方不保证乙方的工作岗位、工作内容、工作待遇等不变。

如甲方因业务需要或其他原因调整乙方的岗位或待遇,乙方应予以接受。

如乙方不同意调整,乙方有权选择离职。

在此,甲方提醒乙方,为维护双方合法权益,乙方应尽快与甲方协商续签劳动合同。

如有任何疑问或需要协助,乙方应及时与甲方人力资源部门联系。

特此证明。

甲方(盖章):________________法定代表人(或授权代表):______________联系电话:________________通讯地址:____________________年__月__日附件:1. 劳动合同复印件2. 授权代表身份证明复印件请注意,以上证明内容仅供参考,具体内容需根据您单位的实际情况进行调整。

工期延期证明书

工期延期证明书

工期延期证明书尊敬的相关方:根据我方与贵方签订的《工程合同》,我方承诺按照合同规定的工期完成工程。

然而,由于不可抗力因素和其他合理原因的影响,我方不得不向贵方申请工期延期。

特此向贵方出具工期延期证明书,详细说明延期原因、延期天数以及相关证明材料。

一、延期原因经过我方认真调查和分析,我们确定以下原因导致了工期延期:1. 自然灾害:在施工过程中,遭遇了突发自然灾害,如地震、洪水等,导致工程无法按原计划进行。

2. 客观不可抗力:发生了不可预见的客观事件,如政府政策调整、法律法规变更、战争等,影响了工程的正常进行。

3. 供应链问题:由于供应商原料短缺、运输问题等,导致工程进度受阻,无法按时完成。

4. 人力资源问题:由于人员流动、劳动力不足等原因,工程无法按时完成。

二、延期天数根据对工程进展的全面评估,我们预计需要延长工期的天数为X天。

三、相关证明材料为了确保延期原因的真实性和合理性,我们提供以下证明材料:1. 自然灾害证明:提供相关自然灾害发生的证明文件,如地震局的报告、气象局的天气记录等。

2. 客观不可抗力证明:提供政府政策调整、法律法规变更、战争等相关文件证明。

3. 供应链问题证明:提供供应商的通知书、原料短缺的证明文件、运输记录等。

4. 人力资源问题证明:提供人员流动情况的证明文件、劳动力不足的证明材料等。

以上证明材料均真实有效,可供贵方核查。

四、延期后的工期计划为了尽快补回延期造成的时间损失,我方已经制定了新的工期计划。

具体计划如下:1. 工期延长至XX年XX月XX日。

2. 按照新的工期计划,我们将加大施工力度,并采取相应的措施来确保工程的质量和进度。

3. 我们将及时与贵方进行沟通,随时向贵方提供工程进展情况的报告,并积极回应贵方的要求和建议。

五、延期给贵方带来的影响我们深刻理解工期延期对贵方造成的不便和损失,我们将尽全力减少延期给贵方带来的影响,并承担相应的责任。

六、合同条款根据《工程合同》的相关条款,我们请求贵方予以理解和支持,同意对工期进行延期。

合同备案延期证明模板

合同备案延期证明模板

合同备案延期证明模板
甲方:(公司名称)
乙方:(公司名称)
根据《中华人民共和国合同法》以及双方签订的合同,甲乙双方就(合同内容)事项达成一致意见,并于(合同签订日期)签订了合同。

现因故需要延期备案,经双方协商一致,特此出具合同备案延期证明如下:
一、经双方沟通协商,甲乙双方一致同意将合同备案延期至(延期时间)。

二、合同备案延期的原因是(延期原因说明)。

三、合同备案延期期间,乙方仍应履行合同项下的义务,不得推迟或拖延。

四、合同备案延期期间,甲方将妥善保管合同原件,确保合同内容完整真实,以备日后备案审核使用。

五、双方同意在合同备案延期期间继续保持紧密沟通,及时共享合同相关信息,保证双方合作顺利进行。

六、本证明有效期为(延期时间止),在此期间之前,如有解除合同、终止合同等情况发生,需经双方协商一致并办理相关手续,方可生效。

七、本证明为双方协商一致后签署,具有法律效力。

以上内容经甲方、乙方代表签字确认,以正式文件形式发出。

甲方:乙方:
签字:签字:
日期:日期:。

工程合同延期证明模板

工程合同延期证明模板

工程合同延期证明工程合同延期证明是用于证明原合同规定的工程建设项目因特定原因需要延长合同工期的文件。

本文将为您提供一个工程合同延期证明的模板,您可以根据实际情况进行修改和补充。

工程合同延期证明尊敬的____(甲方名称):根据____(原合同名称)的规定,我方(乙方名称)承担的____(工程名称)项目原合同工期为____年____月____日至____年____月____日。

由于以下原因,本项目无法按照原合同规定的工期完成,特此向贵方申请合同延期:1. 原因一:(请描述具体原因,如设计变更、不可抗力等)2. 原因二:(请描述具体原因,如施工方案调整、原材料供应延迟等)3. 原因三:(请描述具体原因,如工程量增加、施工安全事故处理等)综上所述,本项目延期时间为____个月。

因此,原合同规定的工程竣工日期应相应顺延至____年____月____日。

我方充分认识到延期对贵方造成的不便,为此表示诚挚的歉意。

同时,我方将采取切实有效的措施,确保工程质量和进度,争取早日完成工程建设。

请贵方审阅并同意本延期申请,签署回执并发给我方。

如有任何疑问或需进一步协商,请随时与我方联系。

附件:1. 延期申请具体原因说明2. 相关证明材料敬请审阅,期待贵方的理解和支持。

此致敬礼!乙方名称:(盖章)联系人:(签名)联系电话:(电话号码)日期:(年/月/日)甲方回执:收悉贵方《工程合同延期证明》及附件,经研究,同意贵方提出的合同延期申请。

现将《工程合同延期证明》回执如下:甲方名称:(盖章)联系人:(签名)联系电话:(电话号码)日期:(年/月/日)根据双方约定,乙方应按照延期后的工期完成工程建设。

如乙方不能按照延期后的工期完成工程,甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。

特此证明。

工程合同开票延期证明

工程合同开票延期证明

工程合同开票延期证明【】尊敬的甲方(或称业主、委托方):兹有我司与贵司签订的《XX工程项目合同》(以下简称“合同”),合同编号:XXXXXXXX。

根据合同约定,我司应于XXXX年XX月XX日前向贵司开具相应金额的增值税专用发票。

由于以下原因:1. 项目实施过程中遇到了不可抗力因素,如自然灾害、政策调整等,影响了工程进度,进而影响了开票时间;2. 材料供应商调整供货时间,导致我司成本发生变动,需重新核算成本及开票金额;3. 财务人员因公出差或其他紧急事务,无法按时完成开票工作;4. 其他特殊情况(具体说明)。

鉴于上述原因,我司未能在约定时间内完成开票工作。

我们深知这可能会给贵司的财务结算带来不便,对此我们表示诚挚的歉意,并承诺将尽快处理完毕。

为了保障双方的权益,特此提供如下延期开票证明:证明人:(乙方公司全称)证明内容:我司确认,因上述原因,原定于XXXX年XX月XX日向甲方开具的《XX工程项目合同》项下的增值税专用发票,将延期至XXXX年XX月XX日前完成。

在此期间,我司将积极配合甲方完成所有必要的开票准备工作,并确保甲方能够及时收到发票。

我司保证,除开票时间外,合同中的所有其他条款将继续按照原计划履行,不会因开票延期而受到影响。

同时,我司将采取一切必要措施,避免此类情况再次发生。

请甲方予以谅解,并根据实际情况做好相应的财务安排。

如有任何疑问或需要进一步协商,请及时与我司联系。

再次为由此给甲方带来的不便表示歉意,并感谢甲方的理解与支持。

此致敬礼!乙方公司全称:授权代表签字:日期:XXXX年XX月XX日(注:以上模板仅供参考,具体内容应根据实际情况和合同条款进行调整。

在实际操作中,建议双方充分沟通并达成一致意见后,再进行书面文件的签署。

)【结语】。

外经证工程合同延期证明

外经证工程合同延期证明

外经证工程合同延期证明
---
致:[甲方公司名称]
主题:关于《[项目名称]》工程合同延期的证明
尊敬的[甲方公司名称]:
根据双方于[原合同签订日期]签署的《[项目名称]》工程合同(以下简称“原合同”),原定的工程完工日期为[原完工日期]。

由于如下原因:
1. [详细描述延期的原因,例如:自然灾害、政策变动、材料供应延迟、技术难题等]
2. [如果有多个原因,继续列出其他原因]
导致本项目无法按原定计划完成,现经过双方友好协商,一致同意将工程完工日期延后至[新的完工日期]。

在此,我们[乙方公司名称]郑重声明,虽然工程完工日期发生变更,但我们对工程质量的承诺不变,将继续遵循原合同规定的质量标准和要求,全力以赴确保项目的顺利完成。

我们已经就延期事宜与相关的监管部门进行了沟通,并取得了必要的批准或许可。

以下是相关证明文件:
- [列出相关的证明文件,如政府批文、监管许可等]
我们理解此次延期可能会给贵公司带来不便,对此我们表示诚挚的歉意,并将采取一切必要措施以最小化对贵公司的影响。

同时,我们也希望得到贵公司的理解和支持,共同应对此次延期带来的挑战。

请贵公司在收到此证明后,予以确认并回复。

如果有任何疑问或需要进一步讨论的事宜,请及时与我们联系。

再次感谢贵公司的理解与支持。

我们期待着与贵公司继续保持良好的合作关系,并确保《[项目名称]》工程的顺利完成。

此致
敬礼!
[乙方公司名称]
[签字]
[乙方公司代表姓名]
[职务] [日期] ---。

工程合同延期证明格式

工程合同延期证明格式

工程合同延期证明格式
【工程合同延期证明】
甲方(业主):_______________
乙方(承包商):_______________
鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《__________工程项目合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方向甲方提供__________工程的施工服务,工程原定完工日期为____年____月____日。

现因以下原因导致该工程无法按期完成:
1. 自然灾害、战争、政府行为等不可抗力因素;
2. 设计变更、技术规范调整或其他甲方要求的变化;
3. 材料供应延迟或质量问题;
4. 施工现场条件限制或第三方干扰;
5. 其他双方认可的延期原因。

经甲乙双方协商一致,同意对原合同进行如下延期调整:
工程新的完工日期为____年____月____日。

本延期证明作为原合同的补充,与原合同具有同等法律效力。

除本证明书明确规定的内容外,原合同的其他条款继续有效,甲乙双方应继续履行各自的义务。

甲方代表(签字):_______________
乙方代表(签字):_______________
签字日期:____年____月____日
【注意事项】
1. 本证明一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 任何对本证明的修改和补充,均需以书面形式经甲乙双方代表签字确认。

3. 本证明的签订应基于真实、公正的原则,确保双方权益不受损害。

4. 如有任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,协商不成时,可依法申请仲裁或向
人民法院提起诉讼。

合同延期证明

合同延期证明

合同延期证明甲方(原合同方):____________乙方(原合同方):____________签订日期:____________原合同到期日期:____________延期原因:____________延期期限:自____________至____________经双方协商一致,同意将原合同编号为____________的合同延期。

现就合同延期相关事宜达成如下协议:一、合同延期1. 本合同延期自原合同到期之日起生效,延期期限至____________ 年____________月____________日止。

2. 在合同延期期间,双方应继续履行原合同中规定的义务和责任,除非双方另有书面约定。

二、合同条款的变更1. 双方同意对原合同中的以下条款进行修改:(1)____________(2)____________(3)____________2. 除上述修改外,原合同的其他条款继续有效。

三、违约责任1. 在合同延期期间,如任何一方违反合同约定,应按照原合同中关于违约责任的规定承担相应的责任。

2. 如因不可抗力导致合同无法继续履行,双方应协商解决,协商不成的,可依法解除合同。

四、其他1. 本合同延期证明是原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。

2. 本合同延期证明一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):____________法定代表人(签字):____________日期:____________乙方(盖章):____________法定代表人(签字):____________日期:____________(注:以上内容需根据实际情况填写,双方签字盖章后生效。

)。

农民工合同延期证明模板

农民工合同延期证明模板

农民工合同延期证明模板
[标题]
农民工合同延期证明模板
[正文]
合同编号: [合同编号]
日期: [日期]
尊敬的[农民工姓名]先生/女士:
根据我们之前签订的农民工合同,我们很高兴地通知您,根据双方的共同协商
和同意,我们决定延长您的合同期限。

本函旨在提供一份农民工合同延期证明,以确保合同的合法性和有效性。

以下是您的合同延期的详细信息:
原合同期限:[原合同起始日期] 至 [原合同终止日期]
延期后的合同期限:[延期后的合同起始日期] 至 [延期后的合同终止日期]
延期原因:
[在此处简要说明延期的原因,例如项目延期、工作需要等]
延期条款:
根据双方的共同协商,延期期间的薪资、工作条件和福利待遇将按照原合同条
款执行。

双方同意遵守原合同中的所有其他条款和条件。

如果您同意延期,请您在本函下方签字,并将签字的复印件通过邮件/传真/快
递等方式发送给我们,以便我们更新您的合同记录。

请注意,如果您不同意延期或有任何疑问,请在[指定时间]之前与我们联系,我们将尽快与您沟通解决。

感谢您一直以来对我们的支持和合作。

我们期待继续与您共同努力,实现共同的目标。

此致
[您的公司名称]
[您的姓名]
[职位]
[联系方式]。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同延期证明
甲方:XXXXXXXXXXXXX
乙方:XXXXXXXXXXXXX
甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了一份金额为XXXXX 元(贰拾万元整)的电力建设工程合同(以下简称原合同)。

现经过双方协商达成一致,签订以下补充协议:
1、双方一致同意将原合同甲方约定的完工日期进行延后,具体完工日期由现场实际工作情况决定,由双方再进行协商规定。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准,本协议没有涉及的内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份,甲乙方各执一份,具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方:XXXXXXXXX 乙方:XXXXXXXXXXX
签字盖章:签字盖章:
日期:年月日日期:年月日。

相关文档
最新文档