河南造价文件汇编2018-3
河南省住房和城乡建设厅关于印发2018年第一批工程建设标准定额编制计划的通知
河南省住房和城乡建设厅关于印发2018年第一批工程建设标准定额编制计划的通知
文章属性
•【制定机关】河南省住房和城乡建设厅
•【公布日期】2018.03.28
•【字号】豫建设标〔2018〕17号
•【施行日期】2018.03.28
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】建筑节能与科技
正文
河南省住房和城乡建设厅关于印发2018年
第一批工程建设标准定额编制计划的通知
豫建设标〔2018〕17号
各省辖市、省直管县（市）住房和城乡建设局（委），郑州航空港经济综合实验区市政建设环保局，各有关单位:
为落实《住房城乡建设部关于印发深化工程建设标准化工作改革意见的通知》（建标〔2016〕166号），适应加快转变经济发展方式的需要，推进节能减排、资源节约利用和生态环境保护，保障工程质量安全，促进工程建设领域技术进步，经商有关单位，我厅组织制定了《2018年第一批工程建设标准定额编制计划》，现印发给你们，请抓紧安排落实。
附件：河南省2018年第一批工程建设标准定额编制计划
2018年3月28日。
2018公路编制办法
总则1总则1.0.1为加强公路工程造价管理，合理确定和有效控制工程造价，制定本办法。
1.0.2本办法适用于编制新建、改（扩）建的公路工程建设项目设计概算和施工图预算。
1.0.3设计概算是初步设计文件和技术设计文件的重要组成部分。
经批准后的概算应是建设项目投资的最高限额。
1.0.4施工图预算是施工图设计文件的重要组成部分。
施工图预算应控制在批准的设计概算范围之内。
1.0.5编制设计概算和施工图预算时，应根据项目的设计文件，全面了解工程所在地的建设条件，掌握各项基础资料，正确引用定额、取费标准、人工单价、材料与设备价格，按本办法进行编制。
1.0.6公路工程建设项目的设计概算或施工图预算造价文件分多段编制时，应统一编制原则，将分段造价汇总成项目总造价。
总造价与前一阶段总造价应做对比分析，以利于造价控制。
需单独反映造价的联络线、支线以及规模较大的辅道、连接线工程，应单独编制造价文件，并汇总至项目总造价。
1.0.7本办法及配套定额未包含的专业工程的建筑安装工程费可执行相应行业定额及规定。
1.0.8各省（自治区、直辖市）交通运输主管部门，可在本办法的基础上结合当地实际情况制定补充规定。
1.0.9编制设计概算和施工图预算时，除应符合本办法的规定外，尚应符合国家及行业现行有关标准的规定概算、预算编制办法2 概算预算编制方法2.1 基本规定2.1.1 编制概算、预算时应根据现行《公路工程概算定额》（JTG/T 3831）、《公路工程预算定额》（JTG/T3832）规定的人工、材料与设备、机械台班消耗量和按本办法规定的概算、预算编制时工程所在地的人工费工日单价、材料预算单价和施工机械台班单价计算出工程项目的工、料、机费用，并按本办法的规定计算各项费用。
2.2 编制依据2.2.1设计概算编制依据应包含下列内容：1国家发布的有关法律、法规等。
2本办法及配套定额。
3工程所在地省级交通运输主管部门发布的补充规定和定额等。
4可行性研究报告的批（核）准文件（修正概算时为初步设计批复文件）等有关资料。
【造价工程师】2018造价-案例-精讲班-66、(2018)第三章-案例讲解(三)
【教材·案例九】背景：某工程建筑面积为l600D12，檐口高度11.60m，基础为无梁式满堂基础，地下室外墙为钢筋混凝土墙，满堂基础平面布置示意，如图3-6所示，基础及剪力墙剖面示意，如图3-7所示。
混凝土采用预拌混凝土，强度等级：基础垫层为C15，满堂基础、混凝土墙均为C30。
项目编码及特征描述等见分部分项工程和单价措施项目工程量计算表，见3-36。
招标图3-6满堂基础平面布置示意图文件规定：土质为三类土，所挖全部土方场内弃土运距50m，基坑夯实回填，基底无需钎探，挖、填土方计算均按天然密实土体积计算。
图3-7基础及剪力墙剖面示意圈问题：1．根据图示内容、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》和《建设工程工程量清单计价规范》的规定，计算该工程挖一般土方、回填土方、满堂基础垫层、混凝土满堂基础、混凝土墙、综合脚手架、垂直机械运输的招标工程量清单中的数量，计算过程填人表3-36中。
表3-36 分部分项工程和单价措施项目工程量计算表序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算过程1 010********* 挖一般土方1．土壤类别：三类土2．挖土深度：3.9m3．弃土运距：场内堆放运距为50mm32 010********* 土方回填1．密实度要求：符合规范要求2．填方运距：50mm33 010********* 基础垫层1．混凝土种类：预拌混凝土2．混凝土强度等级：C15m34 010********* 满堂基础1．混凝土种类：预拌混凝土2．混凝土强度等级：C30m3续表序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程量计算过程5 010*********直行墙1．混凝土种类：预拌混凝土2．混凝土强度等级：C30m36 010********* 现浇构件钢筋钢筋种类：带肋钢筋HRB4002．钢筋型号：22t 28.967 011701001001 综合脚手架1.建筑结构形式：地上框架、地下剪力墙结构2．檐口高度：11. 60mm28 011703001001 垂直运输机械1.建筑结构形式:地上框架、地下室剪力墙结构2．檐口高度、层数：11.60m、三层m29 其他工程略2．依据工程所在省《房屋建筑与装饰工程消耗量定额》的规定，挖一般土方的工程量按设计图示基础（含垫层）尺寸，另加工作面宽度、土方放坡宽度乘以开挖深度，以体积计算，基础土方放坡，自基础（含垫层）底标高算起。
【造价工程师】2018造价-案例-精讲-64、(2018)第三章-案例讲解(一)-推荐
【教材·案例一】背景：某钢筋混凝土框架结构建筑物，共四层，首层层高4. 2m，第二至四层层高分别为3.9m，首层平面图、柱独立基础配筋图、柱网布置及配筋图、一层顶梁结构图、一层顶板结构图如图3-1A、图3-1B、图3-1C、图3-1D、图3-1E所示。
柱顶的结构标高为15.9m，外墙为240mm厚加气混凝土砌块墙，首层墙体砌筑在顶面标高为-0.20m的钢筋混凝土基础梁上，M5.0混合砂浆砌筑。
Ml为1900mm×3300mm的铝合金平开门；C1为2100mm×2400mm的铝合金推拉窗；C2为1200mm×2400mm的铝合金推拉窗；C3为1800mm×2400mm的铝合金推拉窗；窗台高900mm。
门窗洞口上设钢筋混凝土过梁，截面为240mm×180mm，过梁两端各伸出洞边250mm。
已知本工程抗震设防烈度为6度，抗震等级为四级（框架结构），梁、板、柱的混凝土均采用C30预拌混凝土：钢筋的保护层厚度：板为15mm，梁柱为25mm，基础为35mm。
楼板厚有150mm、100mm两种。
块料地面自下而上的做法依次为：素土夯实；300mm厚3:7灰土夯实；60mm厚C15素混凝土垫层；素水泥浆一道；25mm 厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，800mm×800mm全瓷地面砖水泥砂浆粘贴，白水泥砂浆擦缝。
木质踢脚线高150mm，基层为9mm厚胶合板，面层为红榉木装饰板，上口钉木线。
柱面的装饰做法为：木龙骨榉木饰面包方柱，木龙骨为25mm×25mm，中距300mm×300mm，基层为9mm厚胶合板，面层为红榉木装饰板。
天棚吊顶为轻钢龙骨矿棉板平顶，U形轻钢龙骨中距为450mmx450mm，面层为矿棉吸声板，首层吊顶底标高为3.4m。
图3-1A首层平面图图3-1B柱独立基础配筋图图3-1C柱网布置及配筋图图3-1D 一层顶梁结构图【问题】1．依据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》(GB50854-2013)的要求计算建筑物首层的过梁、砌块墙、矩形柱（框架柱）、矩形梁（框架梁）、平板、块料地面、木质踢脚线、柱面（包括靠墙柱）装饰、吊顶天棚、矩形梁模板及平板模板的工程量。
【造价工程师】2018造价-计价-必做200题-03、2018造价计价必做200题第3讲
第二章建设工程计价方法及计价依据第一节工程计价方法【习题】下列说法中，符合工程计价基本原理的是（）。
A.工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价【答案】C【解析】工程计价的基本原理就在于项目的分解与组合，选项A错误；工程计价包括工程单价的确定和总价的计算，选项B错误，选项C正确；工程单价包括工料单价和综合单价，选项D错误。
【习题】作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（）。
A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】B【解析】预算定额是在正常的施工条件下，完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准，选项B正确。
【习题】下列定额中，项目划分最细的计价定额是（）。
A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定额D.概算定额【答案】C【解析】【习题】关于工程定额，下列说法正确的是（）。
A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】C【解析】劳动定额的主要表现形式是时间定额，机械消耗定额的主要表现形式是机械时间定额，同时也以产量定额表现，故A错误；施工定额是施工企业（建筑安装企业）组织生产和加强管理在企业内部使用的一种定额，属于企业定额的性质，故B错误；补充定额只能在指定的范围使用，可以作为以后修订定额的基础，故选项C正确；地区统一定额主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平作适当调整和补充编制，故D错误。
【造价工程师】2018造价-案例-精讲班-64、(2018)第三章-案例讲解(一)【精】.doc
序号
项目名称
单位
数量
计算过程
图3-1E -层顶板结构图
（未注明的板分布筋为 8@250）
2．依据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》和《建设工程工程量清单计价规范》( GB50500-2013)（以下简称《计价规范》）编制建筑物首层的过梁、砌块墙、矩形柱（框架柱）、矩形梁（框架梁）、平板、块料地面、木质踢脚线、柱面（包括靠墙柱）装饰、吊顶天棚、矩形梁模板及平板模板的分部分项和单价措施项目的工程量清单，分部分项工程和单价措施项目清单的统一编码，见表3-2。
LB1中下部φ8钢筋的根数：
（5400-150-50+250-300-50）/150+1= 35（根）
LB1中下部φ10钢筋的根数：
（7500-150-50+250-300-50)/150+1= 49（根）
表3-7 钢筋工程量计算表
位置
筋号
及直径
钢筋图形
计算公式
根数
总根数
单长（m）
总长（m）
总重（kg）
9
吊顶天棚
m2
198.56
(15.5-0.24×2)×(13.7-0.24×2)=198.56m2
10
梁模板
m2
118.81
10.1 KL1: (7.5-0.5)×2×(0.6×2-0.15+0.3)×2=37.80m2
10.2 KL2: (7.5-0.5)×2×(0.6×2-0.1-0.15+0.3)×2=35.OOm2
问题2：依据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》和《计价规范》的规定和问题l的工程量计算结果，编制相应分部分项工程和单价措施项目清单与计价表，掌握项目特征描述的内容。
【造价工程师】2018造价-案例-精讲班-56、(2018)第三章-清单计价规范(九)【精编】.doc
9.3.3 当发包人提出的工程变更因非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或（和）得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中时，承包人有权提出并应得到合理的费用及利润补偿。
9.4 项目特征不符9.4.2 承包人应按照发包人提供的设计图纸实施合同工程，若在合同履行期间出现设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单任一项目的特征描述不符，且该变化引起该项目工程造价增减变化的，应按照实际施工的项目特征，按本规范第9.3节相关条款的规定重新确定相应工程量清单项目的综合单价，并调整合同价款。
9.5工程量清单缺项9.5.l合同履行期间，由于招标工程量清单中缺项，新增分部分项工程清单项目的，应按照本规范第9.3.1条的规定确定单价，并调整合同价款。
9.5.2新增分部分项工程清单项目后，引起措施项目发生变化的，成按照本规范第9.3.2条的规定，在承包人提交的实施方案被发包人批准后调整合同价款。
9.5.3由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照本规范第9.3.1条、第9.3.2条的规定调整合同价款。
9.6工程量偏差9.6.2对于任一招标工程量清单项日，当因本节规定的工程量偏差和第9.3节规定的工程变更等原因导致工程量偏差超过l5%时，可进行调整。
当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。
9.6.3当工程量出现本规范第9.6.2条的变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目赞调减。
工程量风险系数的应用【注解】如果工程设计变更项目出现承包人在工程量清单中填报的综合单价与发包人招标控制价或施工图预算相应清单项目的综合单价偏差超过15%，则工程变更项目的综合单价可由发承包双方按照下列规定调整：【会计算】①当P O <P1×（1-L）×(1-15%)时，该类项目的综合单价按照P1×（1-L）×(1- 15%)调整②当P O>P1×(1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1×(1+15%)调整③当P0> P1×（1-L）×(1- 15%)或P0< P1×(1+15%)时，可不调整。
河南03综合基价说明精品文档59页
河南省建筑和装饰工程综合基价（2019）工程量计算规则2019年12月17日河南省建设厅河南省发展计划委员会豫建设标[2019]66号关于发布《河南省建筑和装饰工程综合基价（2019）》、《河南省建筑工程施工招标投标工程量清单计价办法（试行）》的通知各有关单位：按照国家关于工程造价管理的总体要求，为推进我省工程造价计价依据改革，逐步与国际工程造价惯例接轨，结合我省情况，编制了《河南省建筑和装饰工程综合基价（2019）》、《河南省建筑工程施工招标投标工程量清单计价办法（试行）》，业经审定，予以发布实施，并将有关问题通知如下：一、《河南省建筑和装饰工程综合基价（2019）》自2019年10月1日起施行。
原《河南省建筑工程预算定额（1995）》、《河南省建筑工程预算定额装饰分册》及其配套的费用定额、调整文件、综合解释同时停止执行。
《河南省建筑工程施工招标投标工程量清单计价办法（试行）》自2019年10月1日起，在有条件进行工程量清单招标投标的工程中试行。
在工程招标投标活动中，具体采用综合基价或工程量清单计价，应在招标文件和合同中明确。
凡2019年10月1日以前已进行招标或已签订合同的工程，仍按原来约定实行。
二、省颁发的工程建设各类定额（综合基价）、估价表、计价办法、人机费调整及有关规定是全省统一执行的工程计价标准。
三、工程造价管理改革是市场经济发展的需要，也是整顿规范建筑市场经济秩序的需要。
各市建委、计委要将执行《河南省建筑和装饰工程综合基价（2019）》、《河南省建筑工程施工招标投标工程量清单计价办法（试行）》中出现的问题及时报省建设厅、计委。
四、综合基价与工程量清单计价等计价依据由省建筑工程标准定额站负责解释和管理。
附件:1. 《河南省建筑和装饰工程综合基价》2. 《河南省建筑和装饰工程综合基价计价办法》3. 《河南省建筑工程施工招标投标工程量清单计价办法（试行）》二00二年九月三日河南省建筑和装饰工程综合基价计价办法一、费用说明1、定额的使用1）施工图预算、招标标底按综合基价和本办法规定的内容进行编制。
【造价工程师】2018造价-案例-精讲班-47、(2018)第三章-定额计算(二)
第三节计价定额的编制一、预算定额消耗量的编制方法（一）预算定额中人工工日消耗量的计算（二）预算定额中材料消耗量的计算（三）预算定额中机械台班消耗量的计算【例题3·案例题】已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是40秒，每次循环平均挖土量0.3 m3，机械正常利用系数为0.8，机械幅度差为25%。
求该机械挖土方1000 m3的预算定额机械耗用台班量。
【参考答案】机械纯工作一小时循环次数=3600/40=90次/台时机械纯工作一小时正常生产率=90×0.3=27 m3/台班施工机械台班产量定额=27×8×0.8=172.8 m3/台班施工机械台班时间定额=1/172.8=0.00579台班/ m3预算定额机械耗用台班=0.00579×（1+25%）=0.00723台班/ m3挖土方1000 m3的预算定额机械耗用台班量=1000×0.00723=7.23台班二、概算定额和概算指标1.概算定额，2.概算指标，以单位工程为对象，以建筑面积或系统等为单位，规定的人材机消耗量和造价指标。
一般分为“建筑工程概算指标”，“设备及安装工程概算指标”。
三、投资估算指标以建设项目、单项工程或单位工程为对象，综合全过程的费用和成本，作为估算的依据。
第四节设计概算的编制一、单位工程概算的编制（一）土建工程概算1.概算指标法结构变化修正概算指标(元／m2)＝J+Q l P l-Q2P2式中:J——原概算指标；Q1——换入新结构的数量；Q2——换出旧结构的数量；P1——换入新结构的单价；P2——换出旧结构的单价。
2.类似工程预算法类似工程造价资料只有人工、材料、机械台班费用和措施费、间接费时可按下面公式调整：D＝A•KK＝a％K l+b％K2+c％K3+d％K4+e％K5式中D——拟建工程单方概算造价；A——类似工程单方预算造价；K——综合调整系数；a％、b％、c％、d％、e％——类似工程预算的人工费、材料费、机械台班费、措施费、间接费占预算造价的比重，如a％＝类似工程人工费(或工资标准)／类似工程预算造价×100％，b％、c％、d％、e％类同；K1、K2、K3、K4、K5——拟建工程地区与类似工程预算造价在人工费、材料费、机械台班费、措施费和间接费之间的差异系数，如：K1＝拟建工程概算的人工费(或工资标准)／类似工程预算人工费(或地区工资标准)，K2、K3、K4、K5类同。
河南省住房和城乡建设厅关于加强和改善工程造价监管的实施意见
河南省住房和城乡建设厅关于加强和改善工程造价监管的实施意见文章属性•【制定机关】河南省住房和城乡建设厅•【公布日期】2018.03.20•【字号】豫建设标〔2018〕15号•【施行日期】2018.03.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文河南省住房和城乡建设厅关于加强和改善工程造价监管的实施意见豫建设标〔2018〕15号各省辖市、省直管县（市）住房城乡建设局（委），郑州航空港经济综合实验区市政建设环保局：工程造价监管是建筑市场监管的重要内容，加强和改善工程造价监管是各级住房城乡建设主管部门转变职能的重要方面。
为贯彻落实《住房城乡建设部关于加强和改善工程造价监管的意见》，现结合我省实际，提出如下实施意见：一、深化工程造价咨询业监管改革（一）优化资质资格管理。
进一步优化工程造价咨询企业资质审批流程，减少资质申报材料，能够通过部门之间信息共享解决的，一律不再要求申请人提供。
全面实行行政许可事项网上办理，网上随机抽取专家，同一审核事项多名专家限时审核，远程推送审核意见。
加强省外工程造价咨询企业进豫登记管理，通过《河南省工程造价咨询市场监管信息系统》纳入全省统一监管范围。
省辖市、省直管县（市）住房城乡建设主管部门要加强对在本行政区域内执业的工程造价咨询企业的管理，可委托所属工程造价管理机构通过《河南省工程造价咨询市场监管信息系统》分配的监管端口进行监管。
各地不得要求企业重复备案，杜绝以各种名目要求企业设立分支机构。
（二）建立以信用为核心的新型市场监管机制。
按照“谁审批、谁监管”和信用信息“谁产生、谁解释”的原则，加快推进和完善工程造价咨询信用体系建设，制定负面信息公开披露制度、守信联合激励和失信联合惩戒制度。
尽快实现《河南省住房和城乡建设厅电子行政审批系统》和《河南省工程造价咨询市场监管信息系统》和住房城乡建设部《全国工程造价咨询企业和注册造价工程师管理系统》互联互通，信息共享。
河南省住房和城乡建设厅关于报送2018年工程造价咨询统计报表的通知-豫建设标〔2018〕81号
河南省住房和城乡建设厅关于报送2018年工程造价咨询统计报表的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------河南省住房和城乡建设厅关于报送2018年工程造价咨询统计报表的通知豫建设标〔2018〕81号各省辖市、省直管县（市）住房和城乡建设局（委），郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局：按照《住房城乡建设部办公厅关于报送2018年工程造价咨询统计报表的通知》（建办标函〔2018〕694号）及我省有关工作要求，凡在河南省行政区域内已取得工程造价咨询企业资质等级的甲级、乙级（含暂定乙级）企业应按照文件要求，认真填报各项统计数据。
现就有关事项通知如下：一、《工程造价咨询统计报表制度》（详见附件）是由住房城乡建设部制定经国家统计局批准的报表制度，是工程造价咨询企业遵照《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）第三十五条规定的义务，也是工程造价咨询企业资质延续和监督检查的必备条件和内容。
请各有关主管部门督促本地区的工程造价咨询企业及时完成2018年度企业财务审计报告，依据财务审计报告填报真实、准确、完整的工程造价咨询统计数据。
二、河南省行政区域内已取得工程造价咨询资质证书的所有企业，请登录“工程造价咨询统计报表系统（网址：http：//）”，填报2018年度《工程造价咨询统计报表制度》要求的各项统计指标，并对本企业上报统计数据的真实性、完整性负责，与“河南省工程造价咨询市场监管信息系统（http：//218.29.80.98：8080）”（以下简称“监管系统”）录入数据保持一致。
在“工程造价咨询统计报表系统”报送确认成功后，打印网页内容，形成书面报表，加盖企业公章，于2019年2月15日前报送各省辖市、省直管县（市）住房和城乡建设局（委）。
【造价工程师】2018造价-案例-精讲-58、(2018)第三章-清单计价规范(十一)-推荐
9.10不可抗力9.10.1因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价款和工期：1.合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，应由发包人承担；2.发包人、承包人人员伤亡应由其所在单位负责，并应承担相应费用；3.承包人的施工机械设备损坏及停工损失，并应承包人承担；4.停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用成由发包人承担。
9.10.2不可抗力解除后复工的，若不能按期竣工，应合理延长工期。
发包人要求赶工的，赶工费用应由发包人承担。
9.11提前竣工（赶工补偿）911.1招标人应依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。
9.12误期赔偿9.12.1承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，承包人应加快进度，实现合同工期。
合同工程发生误期，承包人成赔偿发包人由此造成的损失，并应按照合同可约定向发包人支付误期赔偿费。
即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。
9.12.2发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，并应明确每日历天应赔额度。
误期赔偿费应列入竣工结算文件中，并应在结算款中扣除。
9.13索赔9.13.2根据合同约定，承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按下列程序向发包人提出索赔：1.赔事件的事由。
承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利。
2.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。
索赔通知书成详细说明索赔理由和要求，并应附必要的记录和证明材料。
3.索赔事件具有连续影响的，承包人府继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录。
4.在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并应附必要的记录和证明材料。
河南工程造价特性和常见问题(广联达官方)
第一篇河南地区热点问题1、建筑工程自动计算现场搅拌混凝土加工费业务来源:根据定额书第3页，第十五条规定：本综合单价所有使用混凝土的子目内仅包括混凝土的材料费用，如采用现场搅拌混凝土，应按相应子目计算现场搅拌加工费用适用定额：河南省建筑工程工程量清单综合单价(2008)软件实现及操作：在分部分项界面，套好相应的定额混凝土子目以后，点击右键---自动计算现场搅拌混凝土加工费，就会弹出是否生成现场搅拌费清单点击“是”以后，软件会自动生成现场搅拌混凝土加工费的清单和定额子目，工程量软件自动计算其中：XJTSL，是现浇砼数量；GFTSL，是灌缝砼数量2.建筑工程自动计算商品砼运输费业务来源:根据定额书第3页，第十五条后半条规定：如采用商品混凝士，可将子目中的现浇混凝土进行换算，但不得计算现场搅拌费。
适用定额：河南省建筑工程工程量清单综合单价(2008)软件实现及操作：在分部分项界面，将相应的混凝土换算为商品混凝土以后，点击右键---自动计算商品砼运输费，就会弹出是否生成商品砼运输费清单点击“是”以后，软件会弹出换算对话框提示输入实际的运距点击确定,软件会自动生成商品混凝土运输费的清单和定额子目，工程量软件自动计算其中：SPTSL，是指现浇砼数量3.现场搅拌混凝土和预制混凝土提取模板子目业务来源:根据定额书第973页，第三条规定：现浇混凝土构件及预制构件模板：本分部现浇混凝土构件及预制构件模板所采用的工程量是现浇混凝土及预制构件混凝土的工程量，其计算规则和A.4混凝土和钢筋混凝土分部相同，适用定额：河南省建筑工程工程量清单综合单价(2008)软件实现及操作：在分部分项界面，左侧点击【我收藏的常用功能】中的提取模板子目在弹出的对话框中左上角，可以选择模板子目提取的位置，点击确定以后，可以查看相应的模板清单项和模板子目4.单独承包装饰工程超高费记业务来源:根据定额书第672页，第一条规定：超高费以装饰工程的合计定额工日为基数计算；第二条：同一建筑物高度不同时，可按不同高度的竖向切面分部计算人工，执行超高费的相应子目适用定额：河南省装饰工程工程量清单综合单价(2008)软件实现及操作：首先将檐高类别列每个清单项对应的檐高类别选择相应的类别，然后在分部分项界面左侧，点击【我收藏的常用功能】中的超高降效点击确定，超高费即可自动计取注意：直接输入超高费子目，工程量是无法输入的，软件会自动计算5. 综合工日业务来源:根据08建筑定额书第8到10页，工程造价费用组成表中规定安全文明施工费、规费的取费基数是综合工日适用定额：河南省建筑工程工程量清单综合单价（2008），河南省装饰工程工程量清单综合单价（2008）；河南省安装工程工程量清单综合单价（2008）；河南省市政工程工程量清单综合单价（2008）；河南省园林工程工程量清单综合单价（2008）软件实现及操作：在分部分项界面，软件单独有一列统计综合工日，或者在计价程序页面查看费用代码注意：这个只针对河南的版本，外省的版本是不会统计此综合工日的，所以做河南的工程时必须使用河南的版本综合工日不能直接修改的，只有在定额子目直接乘系数之后或是修改工程量，综合工日才会变化，其他的修改，例如人工单独乘以系数，综合工日也不会变，变得是定额工日6.补充清单业务来源:根据08建筑定额书第2页，第六条规定：本综合单价依据《计价规范》的内容和顺序设置，其章节编号和项目编码(一至九位)均与《计价规范》一致，并在此基础上对《计价规范》没有涉及到的内容进行相应的扩展。
河南省住房和城乡建设厅办公室关于2018年工程造价咨询企业随机抽查暨信用评价结果的通知
河南省住房和城乡建设厅办公室关于2018年工程造价咨询企业随机抽查暨信用评价结果的通知文章属性•【制定机关】河南省住房和城乡建设厅•【公布日期】2019.02.02•【字号】豫建办设〔2019〕15号•【施行日期】2019.02.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】建筑市场监管正文河南省住房和城乡建设厅办公室关于2018 年工程造价咨询企业随机抽查暨信用评价结果的通知豫建办设〔2019〕15号各省辖市、省直管县（市）住房和城乡建设局（委），郑州航空港经济综合实验区规划市政建设环保局：为进一步规范我省工程造价咨询市场秩序，强化对工程造价咨询成果质量的监管，逐步建立“褒扬诚信、惩戒失信”机制，支持引导企业做大做强。
按照《河南省住房和城乡建设厅关于开展工程造价咨询企业随机抽查暨信用评价工作的通知》（豫建设标〔2018〕45号）的工作安排，自2018年10月上旬至12月底，我厅组织了2018年工程造价咨询企业随机抽查暨信用评价工作，现将有关结果公布如下：一、基本情况依据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部149号令）、《注册造价工程师管理办法》（建设部150号令）、《住房城乡建设部办公厅关于简化工程造价咨询企业资质申报材料的通知》（建办标〔2017〕43号）等有关规定和《住房城乡建设部关于加强和改善工程造价监管的意见》（建标〔2017〕209号）有关要求，我厅组织全省住房城乡建设主管部门、标准定额管理机构通过“河南省工程造价咨询市场监管系统”随机抽取了执法人员29人、工程造价咨询专业专家102人，对随机抽取的174家工程造价咨询企业及自愿申请信用评价的149家工程造价咨询企业的资质管理情况、注册造价工程师执业行为及成果质量等方面进行综合考核。
在各地市住房城乡建设主管部门考核意见基础上，我厅依托省人力资源社会保障厅“社保数据对接端口”、“职称查询端口”组织对成果质量评分75分及以上企业的专职专业人员社保和职称情况进行了抽查复核，并将复核情况于2018年12月21日至2019年1月4日在省厅门户网站进行了公示。
郑州市建设工程造价指标2018年第四季度
第1页共2页
郑州市建设工程造价指标2018年第四季度
建设工程造价指标组成分析表
项
目
造价指标 (元／m2)
人工
单方造价 （比率%）
1473.4
357 24.23
材料 677.55 45.99
构 成 指 标(元／m2)
机械
管理费 利润
安文费
其他措 施费
规费
税金
39.53 102.79 57.09 38.38 18.99 48.13 133.94
郑州市建设工程造价指标2018年第四季度
造价 指标
住宅楼. 框架结
总造价指标： 1473.4元/平方米
造价指标主要特征描述： (一）、建筑工程包括： 1、基础工程：场地平整、土方开挖、回填土、垫层、满堂基础、局部带型基础；2、砌筑工程：加气砼块及 灰砂砖内外墙；3、混凝土工程：现浇商品砼全部构件；4、外墙保温工程：B1级保温板；5、屋面及防水工 程：珍珠岩、B1级保温板、防水卷材、UPVC落水管及管件等；6、超高费:局部超高；7、措施费：模板、脚手 架、大型机械进出场及安拆费、垂直运输费、砼泵送费。 （二）、装饰工程包括： 1、楼地面工程：水泥砂浆楼地面、踢脚线及楼梯、厨卫间聚氨酯防水、水泥砂浆面层；2、墙柱面工程：内 墙混合砂浆找平、乳胶漆、外墙涂料、厨卫间局部面砖；3、天棚工程：混合砂浆找平、乳胶漆面层；4、门 窗工程：单元防盗门、入户防盗门、塑钢窗综合。 （三）、安装工程包括： 1、给排水工程：室外焊接钢管、室内给水管、管道附件、室内承插塑料排水管、管道附件；2、电气工程： 接地母线敷设、避雷网安装、普通灯具安装、配管穿线、开关、插座及配电箱安装；3、弱电工程：配管及线 、插座安装等；4、采暖工程：室外钢管焊接及防腐保温、室内阻氧PE-RT管、PP-R塑铝稳态复合管连接及管 件安装。
【造价工程师】2018造价-计价-精讲班-37、(2018)合同价款调整3
3）新综合单价P 1的确定方法：① 当P 0<P 2×（1-L ）×（1-15%）时，该类项目的综合单价：P 1按照 P 2×（1-L ）×（1-15%）调整② 当P 0>P 2×（1+15%）时，该类项目的综合单价：P 1按照 P 2×（1+15%）调整③ P 0>P 2×（1-L ）×（1-15%）且P 0<P 2×（1+15%）时，可不调整。
注：※ 当工程量增加超过15%时，只判断②式是否成立，若成立则应调低单价，否则按原单价结算；同理，当工程量减少超过15%时，只判断①式是否成立，若成立则应调高单价，否则按原单价计算。
（2）总价措施项目费的调整。
当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%，且该变化引起措施项目相应发生变化，如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，对措施项目费的调整原则为：工程量增加的，措施项目费调增；工程量减少的，措施项目费调减。
（五）计日工采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人应在该项变更的实施过程中，按合同约定提交以下报表和有关凭证送发包人复核：（1）工作名称、内容和数量；（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；（3）投入该工作的材料名称、类别和数量；（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；（5）发包人要求提交的其他资料和凭证。
三、物价变化类合同价款调整事项（一）物价波动1.采用价格指数调整价格差额采用价格指数调整价格差额的方法，主要适用于施工中所用的材料品种较少，但每种材料使用量较大的土木工程，如公路、水坝等。
（1）价格调整公式。
可按以下价格调整公式计算差额并调整合同价格：⎥⎦⎤⎢⎣⎡-⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯++⨯+⨯+⨯+=∆100333022201110n tn n t t t F F B F F B F F B F F B A P P Λ 注：※ 各可调因子的基本价格指数，指基准日的各可调因子的价格指数； ※ 各可调因子的现行价格指数，指根据进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；※ 以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。
【造价工程师】2018造价-案例-精讲-64、(2018)第三章-案例讲解(一)【精编】
【教材·案例一】背景：某钢筋混凝土框架结构建筑物，共四层，首层层高4. 2m，第二至四层层高分别为3.9m，首层平面图、柱独立基础配筋图、柱网布置及配筋图、一层顶梁结构图、一层顶板结构图如图3-1A、图3-1B、图3-1C、图3-1D、图3-1E所示。
柱顶的结构标高为15.9m，外墙为240mm厚加气混凝土砌块墙，首层墙体砌筑在顶面标高为-0.20m的钢筋混凝土基础梁上，M5.0混合砂浆砌筑。
Ml为1900mm×3300mm的铝合金平开门；C1为2100mm×2400mm的铝合金推拉窗；C2为1200mm×2400mm的铝合金推拉窗；C3为1800mm×2400mm的铝合金推拉窗；窗台高900mm。
门窗洞口上设钢筋混凝土过梁，截面为240mm×180mm，过梁两端各伸出洞边250mm。
已知本工程抗震设防烈度为6度，抗震等级为四级（框架结构），梁、板、柱的混凝土均采用C30预拌混凝土：钢筋的保护层厚度：板为15mm，梁柱为25mm，基础为35mm。
楼板厚有150mm、100mm两种。
块料地面自下而上的做法依次为：素土夯实；300mm厚3:7灰土夯实；60mm厚C15素混凝土垫层；素水泥浆一道；25mm 厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，800mm×800mm全瓷地面砖水泥砂浆粘贴，白水泥砂浆擦缝。
木质踢脚线高150mm，基层为9mm厚胶合板，面层为红榉木装饰板，上口钉木线。
柱面的装饰做法为：木龙骨榉木饰面包方柱，木龙骨为25mm×25mm，中距300mm×300mm，基层为9mm厚胶合板，面层为红榉木装饰板。
天棚吊顶为轻钢龙骨矿棉板平顶，U形轻钢龙骨中距为450mmx450mm，面层为矿棉吸声板，首层吊顶底标高为3.4m。
图3-1A首层平面图图3-1B柱独立基础配筋图图3-1C柱网布置及配筋图图3-1D 一层顶梁结构图【问题】1．依据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》(GB50854-2013)的要求计算建筑物首层的过梁、砌块墙、矩形柱（框架柱）、矩形梁（框架梁）、平板、块料地面、木质踢脚线、柱面（包括靠墙柱）装饰、吊顶天棚、矩形梁模板及平板模板的工程量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第一篇河南重要造价文件汇编综合管理类……………………………………第5至59页01、住建部关于加强和改善工程造价监管的意见建标[2017]209号 (6)02、关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知财建[2016]503号 (9)03、基本建设项目建设成本管理规定财建[2016]504号 (13)04、河南省建设工程计价依据解释管理办法豫建设标[2014]30号 (16)05、关于印发《河南省建设工程定额管理实施细则[试行]》的通知豫建设标[2016]15号 (20)06、河南住建厅关于印发《河南省工程造价信息管理办法》的通知豫建设标[2016]3号 (24)07、河南住建厅关于《河南省工程量清单招标控制价管理规定》的通知豫建设标[2010]24号 (28)08、河南住建厅关于印发建设工程工程量清单招标评标办法的通知豫建〔2014〕36号 (31)09、全国建设工程计价设备材料划分标准 (39)10、国务院关于加强审计工作的意见国发〔2014〕48号 (44)11、河南省政府投资建设项目审计条例 20090925 (48)12、关于调整河南省最低工资标准的通知豫政〔2017〕29号 (55)第二篇河南重要造价文件汇编定额解释、问答………………………第60至357页第一章河南定额站 2002定额解释01、河南住建厅建筑和装饰工程综合基价（2002）综合解释 (61)02、河南2002预算定额(土建、装饰部分)解释 (81)03、河南市政工程单位综合基价（2002）综合解释 (112)04、河南定额站安装工程2003定额综合解释 (120)05、河南省安装工程单位综合基价（2003）问题解答 (152)06、河南2005年定额问答：工程、定额、计价问题汇总 (156)07、河南2006年定额问答：工程、定额、计价问题汇总 (180)08、河南2007年定额问答：工程、定额、计价问题汇总 (187)第二章河南定额站 2008定额解释01、河南定额站关于（2008）定额总说明中有关系数调整问题的解释豫建标定[2009]1号 (208)02、河南定额站河南省工程量清单综合单价（2008）综合解释 (209)03、河南定额站河南省工程量清单综合单价（2008）综合解释（续） (256)04、关于《河南工程量清单综合单价（2008）综合解释（续）》执行中豫建标定[2013]55号 (290)05、河南2008定额计价问题解答 (291)第三章应用指南及定额宣贯01、河南省安装工程单位综合基价应用指南 (301)02、2016定额发布豫建设标[2016]73号 (357)第三篇河南重要造价文件汇编计价配套文件………………………………第358至447页第一章人工、材料价格调整01、关于建设工程材料价格风险处理办法的通知豫建设标〔2008〕11号 (359)02、关于进一步明确建设工程人工费计价问题的通知豫建设标[2011]45号 (361)03、关于调整河南省建设工程人工费单价的通知豫建设标[2005]101号 (362)04、关于调整河南省建设工程人工费单价的通知豫建标定[2006]1号 (363)05、关于调整河南省建设工程人工费单价的通知豫建设标[2008]2号 (364)06、关于调整河南省建设工程人工费单价的通知豫建设标[2011]5号 (364)07、河南建筑工程2010-2016人工费指导价 (366)第二章费用计取文件01、关于我省工程造价计取价格调节基金有关问题的通豫建标定2014[79]号 (367)02、关于停止征收价格调节基金的通知豫发改价格[2015]578号 (368)03、关于加强建设工程中社会保障费管理的意见豫建建[2012]76号 (369)04、关于废止《加强费用计价项目中社会保障费管理的意见》的通知豫建建[2016]62号 (371)05、关于征收河南省地方教育附加后相关建筑安装工程税金变化的通豫建标定[2011]16号 (372)06、关于印发《河南省地方教育附加征收使用管理办法》的通知豫财综[2011]4号 (373)07、关于停止征收建设工程定额测定费的通知豫建设标[2009]26 (375)08、关于印发建设工程中途停工损失补偿办法的通知豫建设标[2003]89号 (376)09、关于社会保障费计取的依据郑政文[2016]93号 (380)10、参考资料建筑材料检测费用界定 (381)第三章安全文明费01、关于印发《河南省安全文明施工措施费计价管理办法》的通知豫建设标[2006]82号 (389)02、关于执行《河南省安全文明施工措施费计价管理办法》问题的解释豫建标定[2007]15号 (395)03、关于执行《河南省安全文明施工措施费计价管理办法》的补充通知豫建设标[2007]22号 (396)04、河南省建设工程安全文明施工措施费计取办法豫建设标[2014]57号 (397)05、河南省建设工程安全文明施工措施费调整豫建设标[2012]31号 (401)06、转发《河南省安全文明施工措施费计价管理办法》的补充通知郑建办[2007]36号 (407)07、河南安全文明施工措施费问题汇总 (408)08、关于加强房屋建筑和市政基础设施工程扬尘污染防治费管理的通知豫建设标[2017]30号 (411)09、河南省建筑施工现场扬尘防治管理暂行规定豫建建[2014]83号 (412)10、城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准 (417)11、关于房屋建筑和市政基础设施工程扬尘污染防治费的通知（试行）豫建设标[2016]47号 (434)12、关于郑州市调整建设工程施工扬尘污染防治费的通知郑建文[2015]68号 (437)第四章工程量清单01、关于贯彻GB50500-2013、建标〔2013〕44号文件的通知豫建设标[2014]29号 (438)02、关于发布《河南省工程量清单计价实施细则（试行）》的通知豫建设标[2004]53号 (441)03、关于实行清单计价方式的有关费用组成和计算方式说明豫建标定[2004]16号 (447)第四篇河南重要造价文件汇编造价及相关行业收费文件…………第448至500页01、国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格[2015]299号 (449)02、关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知豫发改收费[2011]627号 (451)03、关于降低部分收费标准的通知豫发改收费[2008]2510号 (457)04、关于规范咨询服务收费(暂行)标准有关问题的通知豫发改委收费[2004]XXX1765号 (458)05、河南省会计事务所服务收费管理办法的通知豫发改收费[2011]2374 (461)06、关于印发《河南省安全评价咨询服务收费指导意见》的通知豫安监管[2012]7号 (467)07、关于印发《河南省律师协会律师服务收费行业指导意见》的通知河南省律师协会 (471)08、《关于规范人防工程建设有关问题的通知》豫防办[2009]100号 (476)09、《河南省建设工程施工监理费计费规则》的通知豫建监协〔2015〕19号 (480)10、《河南省建设工程施工监理费计费规则》问答 (495)11、全国设计收费参考标准中设协字[2016] 89号 (498)第五篇河南重要造价文件汇编司法解释及案件裁定……………………第501至598页01、最高院关于审理建设工程合同纠纷案件的暂行意见 (502)02、最高院关于审理施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 (505)03、最高院黄松有《关于审理合同纠纷案件解释》的解答 (510)04、最高人民法院关于工程价款优先受偿权问题的批复建办市[2002]51号 (520)05、最高院关于执行计算迟延履行期间的债务利息解释 (521)06、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释 (527)07、最高院债务利息适用法律若干问题的解释 (558)08、2015年法院审理施工合同纠纷案件疑难问题解答 (560)09、2015 年全国民事审判工作会议纪要 (572)10、河南高院2015年-2016年建设工程施工合同纠纷案件裁判观点分析报告（一、二、三） (580)第六篇河南重要造价文件汇编营改增专题………………………………第599至654页01、全面推开营业税改征增值税试点的通知不含附件(财税〔2016〕36号) (600)02、住建厅关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知建办标[2016]4号 (601)03、营改增后《清单计价规范》部分修订 (602)04、河南住建厅关于“营改增”后计价依据调整的意见豫建标2016 24 (604)05、河南定额站关于“营改增”后材料预算价格调整的指导意见豫建标定[2016]13号 (614)06、河南人防办关于“营改增”后人防工程计价依据调整的通知豫人防[2016]127号 (618)07、河南国税解答房地产业营改增的19个热点问题 (626)08、河南省国税局营改增热点问题答疑集锦之建筑业 (631)09、河南省国家税务局营改增问题解答 (365)10、河南省国税局房地产业营改增指引 (642)11、河南省国税局建筑业营改增指引 (646)12、明确营改增有关征管问题公告国家税务总局公告2017年第11号 (650)13、国税总局对11号文的深度解读 (652)14、鹤壁定额站关于执行《豫建标定[2016]13号》的补充通知鹤建定办[2016]06号 (654)第七篇河南重要造价文件汇编新编入文件……………………………第655至678页01、关于建设工程实行优质优价的通知豫建建[2007]59号 (656)02、关于实施GB50854、GB50856、GB50857等意见豫建设标[2014]28号 (657)03、关于发布定额调整规则的通知豫建标定[2016]40号 (664)04、河南省建筑垃圾计量核算办法（暂行）豫建墙[2016]4号 (669)05、关于《河南省仿古建筑工程及园林工程预算定额》计价问题的解释豫建标定[2008]24号 (672)06、关于进一步加强全省建筑业工伤保险工作的通知豫建建〔2017〕45号 (674)07、关于印发《郑州市防空地下室建筑面积计算规则（试行）》的通知20170926 (675)08、关于进一步加强危险性较大的分部分项工程安全管理的通知豫建建〔2017〕48号 (677)封面、封底河南风景注：正版的封面及前10页均印有“侵权必究”的凸印，否则，均属仿制、盗版，正版用户可联系QQ541491259免费索取后期资料更新。