10KV线路及变台安装工程施工合同
电力工程承包合同范本五篇
电力工程承包合同范本五篇承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。
以下是小编整理的电力工程承包合同范本五篇，欢迎阅读参考!电力工程承包合同范本(一)甲方： XX州水务局乙方： XX水电工程局有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，XX州水务局将XX县结古镇禅古新村0.4kV～10kV线路工程承包给XX水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况：0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装一、工程名称：XX县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程二、工程内容： 0.4kV～10kV线路工程、变台安装及下户线路安装工程三、工程地点：XX县结古镇禅古新村四、设计单位：XX水电勘探设计院五、工期： 2010年月日至2010年月日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定(￥ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一、合同语言：汉语二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。
三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表一、甲方项目负责人：二、乙方项目负责人：三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
四、监理工程师代表：第四条甲方工作一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。
二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三、开、竣工时间由甲方确定。
四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。
10kv农网合同模板
10kv农网合同模板一、甲方（供电公司）：地址：电话：法定代表人：二、乙方（用户）：地址：电话：法定代表人：根据《中华人民共和国电力法》、《电力行业管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，经友好协商，就甲方向乙方供应10kv农网电力服务事宜，达成如下合同：第一条供电范围。
1.1 甲方向乙方供应的电力服务范围为10kv农网电力服务，具体供电范围为乙方提供的用电设施所在地。
1.2 乙方需确保其用电设施符合国家电力行业标准，并按照甲方要求进行用电设备的验收和接入。
第二条供电设施。
2.1 甲方应保证所供应的电力设施符合国家标准，保证供电设施的正常运行。
2.2 乙方应配合甲方进行电力设施的安装、维护和检修工作，保证供电设施的安全可靠。
第三条电力计量和结算。
3.1 甲方应根据国家电力行业计量标准，对乙方用电进行合理计量，并提供用电量统计信息。
3.2 乙方应按照甲方的收费标准和结算周期，及时足额支付电费。
第四条供电服务质量。
4.1 甲方应保证供电服务的连续性和稳定性，确保乙方用电设施的正常运行。
4.2 乙方应遵守甲方的用电管理规定，合理使用电力资源，确保用电设施的安全运行。
第五条电力安全。
5.1 甲方应加强对供电设施的安全管理，确保供电设施的安全运行。
5.2 乙方应加强对用电设施的安全管理，确保用电设施的安全使用。
第六条违约责任。
6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
6.2 若因不可抗力或其他不可预见的原因导致供电服务中断或损坏，甲方不承担责任。
第七条合同变更。
7.1 本合同任何条款的修改必须经双方协商一致，并签订书面变更协议。
7.2 未经双方书面同意，任何一方不得擅自修改本合同。
第八条合同期限。
8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的期限届满。
8.2 合同期满前，双方如需续签合同，应在合同期满前30天内协商一致并签订书面续约协议。
10k配电施工合同
10k配电施工合同1. 引言甲方：地质：联系人：方式：乙方：地质：联系人：方式：2. 工程概况2.1 工程名称： 2.2 工程地点： 2.3 工程内容： 2.4 工程规模：2.5 工期要求：3. 乙方责任3.1 乙方应按照甲方提供的设计图纸和要求执行施工任务。
3.2乙方应按照相关法律法规、标准和规范要求进行施工，保证施工质量合格。
3.3 乙方应配备足够的施工人员和所需的工具设备，确保工程顺利进行。
3.4 乙方应按照工期要求完成工程，并确保工程交付甲方使用。
4. 甲方责任4.1 甲方应按照约定支付工程款项。
4.2 甲方应提供完整的设计图纸和工程要求给乙方。
4.3 甲方应协助乙方办理相关施工手续，如施工许可证等。
4.4 甲方应提供工程所需的场地和相关配套设施。
5. 工程款项支付5.1 甲方应在工程开工前支付工程款项的30%作为预付款。
5.2工程款项的支付方式为：甲方根据乙方提供的发票结算，乙方提供发票后，甲方应在收到发票后的10个工作日内支付相应款项。
6. 违约责任6.1 若乙方未按照约定完成工程或工程质量不合格，甲方有权要求乙方进行整改，并可按照合同约定的方式对乙方进行相应责任追究。
6.2 若甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金，并可暂停工程的进行直至甲方支付相应款项。
7. 保密条款7.1 双方在合作过程中可能涉及到商业机密和技术机密，双方应互相保密，未经对方同意，不得向第三方披露。
7.2 本条款的保密期限为合同终止后的五年。
8. 合同解除与终止9. 争议解决9.1 对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
9.2 若协商未果，则提交至双方签署合同所在地的仲裁委员会进行仲裁。
9.3 仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
10. 其他10.1 本合同自双方签署之日起生效，并对双方具有法律约束力。
10.2 本合同未尽事宜，双方可通过补充协议进行约定。
10.3 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等效力。
电力10kv线路施工合同模板
电力10kv线路施工合同模板电力10kv线路施工合同。
甲方，_____________（以下简称甲方）。
乙方，_____________（以下简称乙方）。
鉴于甲方拟对_____________（以下简称项目）进行10kv线路施工，现甲乙双方经友好协商，就有关施工事宜达成如下合同：第一条项目概况。
甲方委托乙方对项目进行10kv线路施工，具体工程内容包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、变压器安装等工作。
第二条工程期限。
本合同工程期限为_____________（具体工程期限），甲乙双方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。
第三条施工费用。
1. 本合同工程总造价为_____________（具体金额），甲方应按照工程进度支付施工款项。
2. 施工款项支付方式，甲方应按照工程进度支付施工款项，具体支付比例为_____________。
第四条施工质量。
1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合相关规定。
2. 施工过程中如发现质量问题，乙方应及时整改，确保工程质量。
第五条安全生产。
1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工过程中不发生安全事故。
2. 甲方应提供必要的安全生产条件和保障措施，确保施工过程中的安全。
第六条工程变更。
1. 若因不可抗力等原因，导致工程内容或工程期限发生变更，甲乙双方应及时协商解决，并签订书面变更协议。
2. 工程变更导致的费用增加或减少，甲乙双方应协商确定，并签订书面变更协议。
第七条竣工验收。
1. 施工完成后，乙方应通知甲方进行竣工验收。
验收合格后，甲方应及时支付尾款。
2. 如因乙方原因导致竣工验收不合格，乙方应承担相应责任并进行整改，直至合格为止。
第八条违约责任。
1. 若甲乙双方任何一方违反本合同约定，致使对方受到损失的，应承担违约责任。
2. 若乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿相应损失，并可解除合同。
第九条法律适用。
本合同的签订、履行、变更和解释均适用中华人民共和国法律。
10kv配电工程合同
10kv配电工程合同一、合同基本信息合同编号：[填写]甲方（供电方）：[填写]乙方（用电方）：[填写]签订日期：[填写]合同有效期：[填写]二、项目概述本合同所涉及的10kV配电工程主要包括但不限于以下几个方面：1. 工程设计与规划；2. 施工材料与设备的采购；3. 工程施工与安装；4. 调试与验收；5. 维护与保养；6. 应急预案与安全管理。
三、双方权利与义务1. 甲方负责提供符合国家标准和技术规范的设计方案，确保工程质量满足合同约定的要求。
2. 乙方负责按时支付工程款项，并提供必要的施工条件和协助。
3. 双方应严格遵守国家有关电力设施的法律、法规，确保工程安全、合法。
四、工程进度与验收1. 甲方应根据合同约定的时间表推进工程进度，及时向乙方通报进展情况。
2. 乙方有权对工程进度进行监督，并在各个阶段完成后进行验收。
3. 工程完工后，由双方共同组织验收，确保各项指标达到设计要求。
五、质量保障与售后服务1. 甲方应对所提供设备和施工质量提供一定期限的保证，并对出现的质量问题负责修复或更换。
2. 乙方在使用过程中应合理操作，遵守安全规程，对于因操作不当导致的故障不属保修范围。
六、违约责任如一方未能履行合同中的任何条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
七、争议解决合同执行过程中如出现争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
九、附件1. 工程设计图纸及相关技术文件；2. 设备清单及规格参数；3. 施工进度表和验收标准；4. 相关法律法规和标准。
输电线路工程合同范本
输电线路工程合同范本合同范本：输电线路工程合同甲方：（甲方全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（乙方全称）地址：联系人：联系电话：一、项目指引1.1 项目概述本合同以甲乙双方自愿的原则，根据双方协商一致，就输电线路工程项目的设计、施工及验收等各项事宜，达成以下合作协议。
1.2 项目目标甲方委托乙方负责输电线路工程的设计、施工及附属设备的安装等工作，确保工程质量、安全、进度与成本的达成。
二、工程内容2.1 工程范围根据甲方提供的需求和要求，乙方负责以下工程内容的设计、施工和验收：（详细描述相关工程的范围，例如：输电塔的设计、钢管塔的搭建、导线的安装等）2.2 工程进度根据甲方的要求，乙方将按照以下工程进度完成相关工作：（具体描述各项工作的开始时间、预计完成时间及里程碑节点）三、技术标准与质量要求3.1 技术标准乙方承诺按照国家相关技术标准及甲方提供的要求进行设计、施工，并确保工程符合以下技术指标：（列举具体的技术标准，例如输电线路的耐电压、抗风荷载等要求）3.2 质量要求乙方将严格执行甲方制定的质量管理体系，保证工程质量稳定可靠，并接受甲方的质量监督与检验。
四、工程费用与支付方式4.1 工程费用根据工程范围和工程进度，工程费用总额为（金额）人民币。
乙方应按照以下支付方式收取费用：（具体描述费用的构成和支付方式，例如分期支付、工作节点支付等）4.2 变更费用如甲方要求对工程进行任何变更，所导致的额外费用应由甲方承担，并与乙方进行协商确认后支付。
五、保证金与违约责任5.1 保证金甲方应在本合同签订时向乙方支付保证金（保证金金额）。
乙方在工程的合理保护及按时完工后，应无息退还保证金给甲方。
5.2 违约责任任何一方违约时，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
六、验收与交付6.1 验收标准工程竣工后，甲方有权对工程进行验收。
验收标准应符合国家相关法律法规和技术标准，具体验收标准由双方协商确定。
10kv线路合同模板
10kv线路合同模板一、甲方（供电公司）：地址：电话：传真：邮编：二、乙方（施工单位）：地址：电话：传真：邮编：鉴于甲方为乙方提供10kv线路施工项目，双方达成如下合同：一、项目名称及位置：项目名称：施工地点：二、项目内容：1. 施工范围，10kv线路的新建、改造、维护等工程。
2. 施工内容，包括但不限于线路杆塔安装、导线敷设、绝缘子安装等工作。
3. 施工标准，按照国家相关标准和甲方要求进行施工。
三、合同期限：本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目竣工验收合格之日止。
四、合同价款及支付方式：1. 本项目总价款为人民币（￥）元整。
2. 付款方式，根据工程进度分期支付，具体支付比例和时间由双方另行协商确定。
3. 甲方支付款项的方式，银行转账或现金支付。
五、质量保证：1. 乙方承诺施工过程中严格按照相关标准和甲方要求进行施工，确保施工质量符合要求。
2. 乙方承诺对施工过程中出现的质量问题负责，并在规定时间内进行整改。
六、安全保障：1. 乙方必须严格遵守国家相关安全法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方必须配备专业的安全员，并定期进行安全教育和培训。
七、违约责任：1. 若乙方未按合同约定的时间和质量要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。
2. 若甲方未按合同约定的时间支付款项，应承担违约责任，并按照合同约定的方式进行赔偿。
八、争议解决：双方因履行本合同发生争议时，应协商解决。
协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
十、合同变更：任何一方未经对方书面同意，不得擅自变更合同内容。
十一、附则：本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上是10kv线路合同模板，希望对您有所帮助。
如果需要更多信息，请随时与我们联系。
工程承包合同范文六篇
工程承包合同范文六篇工程承包合同篇1甲方： __州水务局乙方： __水电工程局有限责任公司根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，__州水务局将__县结古镇禅古新村0.4kv～10kv线路工程承包给__水电工程局有限责任公司施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。
第一条工程概况：0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装一、工程名称：__县禅古新社区水利配套基础设施(供电)工程二、工程内容： 0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装工程三、工程地点：__县结古镇禅古新村四、设计单位：__水电勘探设计院五、工期：月日至月日五、质量标准：按电力行业优质工程执行，符合设计及规范标准六、合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定(￥ )万元人民币，工程竣工后以工程竣工决算为准，甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。
第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律一、合同语言：汉语二、适用法律：国家法律、法规以及工程所在地地方法规。
三适应标准、规范：建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。
第三条甲乙方驻工地代表一、甲方项目负责人：二、乙方项目负责人：三、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。
四、监理工程师代表：第四条甲方工作一、施工场地具备开工条件和完成相应土地政策性划拨，给施工单位提供施工的便利条件。
二、甲方负责组织相关部门，对工程实施监督，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。
三、开、竣工时间由甲方确定。
四、负责向乙方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，技术交底。
五、甲方可向施工项目部在本地区提供生活费和材料及机械使用费。
第五条乙方工作一按照国家电力工程质量验评标准，担负__县结古镇禅古新村建设0.4kv～10kv线路工程、变台安装及下户线路安装施工任务。
二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。
10kV架空线路施工方案
架空线路台架式变压器施工方案批准:监理:审核:初审:编写:XXX公司日期:2011年月日目录第一章工程概况及特点 (4)一、工程概括 (4)二、工程特点： (4)第二章施工现场组织机构 (5)一、组织机构图 (5)二、各级人员主要职责范围 (6)第三章施工方案 (8)一、准备工作 (8)二、土建部分 (9)二、安装部分 (15)第四章施工进度计划 (29)一、施工进度网络图和横道图： (29)二、保证工期的措施 (30)第五章质量目标及技术组织措施 (32)一、质量目标 (32)二、技术组织措施 (32)第六章安全目标及技术组织措施 (37)一、安全指导思想 (37)二、安全管理目标 (37)三、安全管理制度及方法 (37)四、施工现场危险点分析 (38)第七章环境保护及文明施工 (45)一、文明施工措施 (45)二、环境保护措施 (46)三、安全施工措施 (48)四、施工用电及现场防火 (49)五、水土保持 (49)第八章工程应急预案 (50)前言 (50)一、概述 (50)二、应急组织的设置和职责 (50)三、救援器材 (51)四、应急准备中应遵循的原则 (52)五、应急响应中必须遵循的原则 (52)六、重大事故报告及报警原则 (53)七、应急知识培训 (54)八、通信联络 (54)九、易发事故的预防 (54)十、有关医院特长专科 (60)第一章工程概况及特点一、工程概括本工程计划施工工期：2011年月日开工，2011年月日竣工，总日历工期天。
工程规模：XXX。
二、工程特点：1、设计特点：（1）配网建设与改造项目的特殊性点多且面广，造成设计工作量大，设计内容多。
（2）由于受当地传统和风俗影响，可能会造成设计变和工期的延误。
（3）地形的复杂多样，最终设计难以确定。
（4）经济安全的特点。
2、施工特点：①、工程内容多，施工时间紧迫的特点。
②、地形地貌复杂的，实际施工可能存在困难。
③、当地传统风俗较多，影响施工进度。
2024年标准化10KV电力线路建设与变台施工协议
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年标准化10KV电力线路建设与变台施工协议本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址1.2 乙方名称及地址1.3 丙方名称及地址第二条工程概况2.1 工程名称：2024年标准化10KV电力线路建设与变台施工协议2.2 工程地点：具体施工地点2.3 工程规模：详细工程规模描述第三条合同价格与支付3.1 合同总价：合同总价3.2 支付方式：详细支付方式描述3.3 支付时间表：详细支付时间表第四条工程进度与交付4.1 工程进度：详细工程进度要求4.2 交付日期：具体交付日期4.3 工程验收：详细验收流程描述第五条乙方义务与责任5.1 施工质量：乙方应保证的施工质量标准5.2 施工安全：乙方应遵守的施工安全规定5.3 材料供应：乙方应提供的材料及质量要求第六条丙方义务与责任6.1 技术支持：丙方应提供的技术支持描述6.2 设备供应：丙方应提供的设备及质量要求6.3 工程监管：丙方应承担的工程监管职责第七条甲方权利与义务7.1 提供施工场地：甲方应提供的施工场地描述7.2 协助施工：甲方应提供的协助施工描述7.3 工程变更：甲方提出工程变更的流程描述第八条违约责任8.1 乙方违约：乙方违约行为的处理方式8.2 丙方违约：丙方违约行为的处理方式8.3 甲方违约：甲方违约行为的处理方式第九条争议解决9.1 争议解决方式：争议解决方式（如协商、调解、仲裁等）9.2 争议解决地点：争议解决地点9.3 适用法律：适用法律描述第十条合同的生效、变更与解除10.1 合同生效条件：合同生效的条件描述10.2 合同变更：合同变更的流程描述10.3 合同解除：合同解除的流程描述第十一条保密条款11.1 保密信息：保密信息的范围描述11.2 保密义务：各方应遵守的保密义务描述11.3 例外情况：保密义务的例外情况描述第十二条知识产权保护12.1 知识产权：涉及知识产权的描述12.2 保护责任：各方应承担的知识产权保护责任描述第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件：不可抗力事件的范围描述13.2 不可抗力后果：不可抗力事件后果的处理方式描述第十四条其他条款14.1 附加条款：附加条款描述14.2 补充协议：补充协议的描述14.3 合同修订：合同修订的流程描述第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及地址甲方全称：（甲方营业执照注册号：），地址：（甲方注册地址）。
水电工承包协议6篇
水电工承包协议6篇水电工承包协议1甲方：____________乙方：____________身份证号码：____________联系电话：____________甲方由于工程进展需要，拟将的水电安装工程以包工，包工具，不包料的形式委托乙方承包施工，经双方友好协商，一致达成协议如下：一、乙方工作内容：1、按图抽料，每工段提前三天以上写请购单，备料，验收材料质量，包工程施工所需的工具。
2、包材料损耗（损耗按定额执行）。
3、包预留套管，补钻孔，补套管，预埋给水管，浇捣修补砼洞口，填堵穿墙，穿梁管等。
4、水工程总表后供水管，泵后给水管，消防管（不包泵房泵及控制设备）、其余地下室潜污泵包安装。
5、包挖埋地水管，电管管坑回填工作。
6、电施工程，除发电机及高压设备外，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。
防雷连接（含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒），包灯具开关插座等安装工作。
7、消防工程按图施工，自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工，乙方协助线路设备和系统调试、其他工程图纸按二、工期：1、预埋每层段五小时内完成，每超期壹小时完成罚款贰佰元整，因甲方原因未能按时完成的，乙方必须找甲方主管施工办理延时签证，无办签证的，视作超时处理。
2、各系统工程，在甲方的材料供给保障前提下，须在甲方拆完排栅之日起，______天内完成施工任务，交给甲方正常使用，每超期壹天罚款伍佰元每套。
3、每层段底盒，线槽管线安装，在完成砌砖过三天候干期后，四天内完成交甲方抹灰施工，每超期壹天罚款伍佰元整。
4、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的，甲方可随时派员介入参与施工，每工日扣乙方捌拾元整。
三、工程包干工价：1、消防工程含电控工程部分，按每____㎡建筑面积。
2、给水工程及电工程含弱电，按每____㎡建筑面积。
3、终止合同，人工费只支付四、付款办法：1、按每工日预支付元整，凭出勤登记表预付，考勤表由主管施工及项目经理签名认定。
电力工程承包合同(10篇)
电力工程承包合同(10篇)电力工程承包合同1发包方：________________(以下简称甲方)承包方：________________(以下简称乙方)根据贵电网公司批复的贵电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：________________一、工程内容及承包方式1、工程内容：________________2、工程安装费万元(具体明细见附表)：________________具体金额为：________________子项中标价_____设计方案的工程量3、承包方式：________________本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：________________从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：________________5.1、预付款：________________甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的'75%。
5.3、保修条款：________________本工程保修期为一年(保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算)，保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、贵州电网公司下发的(1999)191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《贵州省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《贵州省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10kv 配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。
10kv的变配电工程施工合同
一、工程概况1.1 工程名称：XXXX项目10kV变配电工程1.2 工程地点：XXXX项目施工现场1.3 工程规模：本工程包括10kV变压器2台，高压柜4台，低压柜8台，电缆敷设约XX公里，以及其他相关配套设施。
1.4 工程质量：符合国家现行电力行业标准和规定，达到优良工程标准。
1.5 工程期限：自合同签订之日起XX日内完成。
二、合同双方2.1 甲方（发包方）：2.2 乙方（承包方）：三、合同内容3.1 乙方承担本工程的施工任务，包括设备安装、电缆敷设、接线调试等全部工作。
3.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，应承担相应的违约责任。
3.4 乙方应保证施工安全，遵守国家和地方的安全生产法律法规，严格按照安全生产操作规程进行施工。
3.5 乙方应承担工程的一切税费、保险和其他相关费用。
3.6 甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程款项。
四、合同价格4.1 双方按照附件一《工程量清单》和附件二《价格清单》确定工程总价款为XX元整（大写：人民币XX元整）。
4.2 甲方支付工程款项的方式如下：五、合同履行5.1 双方应按照合同约定的时间、地点和质量要求完成工程。
5.2 乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方提供工程进度报告和质量验收报告。
5.3 甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程款项。
5.4 双方应遵守合同约定的保密条款，不得泄露对方的商业秘密和技术秘密。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×0.1%。
6.2 乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或者赔偿相应的损失。
6.3 甲方未按照合同约定的时间支付工程款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×0.1%。
10KV供电工程施工方案
xxxx10kV供电工程施工方案一、工程简况1、施工地点：XX市XX。
2、施工范围及主要工程量：设计新建10kV高低压配电室一座，采用双电源供电，内置800kVA变压器两台，10kV铠装移开式交流金属封闭开关柜10台。
二、施工方案1、施工前做的准备工作：1.1主要施工工器具1.2仪器仪表1.3、主要施工机械1.4．疫情防护用品配置情况2、工程施工工期及工程分项进度计划安排：工程计划施工从 年 月日开始，至 年 月 日结束。
3、 工程施工工序、作业流程： 3.1施工工序每日开工前，进行班前会，现场工作负责人必须确定每位施工人员掌握当天工作内容。
3.1.1、开关柜安装施工时按照图纸或盘柜规格安装基础槽钢，安装位置必须符合图纸要求，水平度，垂直度符合规程标准。
不直度水平度要小于5毫米。
3.1.2新建接地网阻值须符合要求。
盘柜基础必须与接地网可靠连接，必须保证接地扁钢截面满足设计要求，并做好防腐处理。
3.1.3盘柜设备运至现场后检查设备应完好无损，不能有掉漆变形现象，盘内元件间的连接牢靠，元件型号、规格应符合设计要求，防止误操作的五防装置齐全，并动作灵活可靠，附件、备件及产品的技术文件应齐全。
妥善保管好设备资料及工器具。
3.1.4设备安装前，预埋件及预留孔符合设计要求，预埋件应牢固。
3.1.5复测设备安装基础型钢，水平度要应符合规程要求。
3.1.6按照图纸要求的安装位置和数据严格进行安装3.1.7屏柜就位完成后，再用拉线垂球角尺复侧一遍，合格后方可与基础型钢焊接，保证设备安装的水平度、垂直度符合规程要求，设备与基础应固定可靠。
设备外壳与基础应可靠接地。
3.1.8盘柜安装工作结束后应进行全面的清扫检查，做好安装记录。
3.1.9电气设备接线与检查。
保护及控制回路接线，按图纸确保接线正确。
芯线终端要焊接或压接且接线牢固，盘内导线不能有接头。
电缆芯线号头要表明回路号、编号、端子号字迹清晰且不宜脱色。
配线整齐美观且绝缘良好。
10kv线路安全协议书
10kv线路安全协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方需进行10kV线路的施工或维护工作，乙方作为承担该工作的单位，双方本着相互合作与信任的原则，特订立本安全协议书。
一、安全目标双方应共同努力，确保施工现场零事故、零伤害，严格遵守国家有关电力安全生产的法律、法规及标准，确保10kV线路施工安全。
二、安全责任1. 甲方责任：- 提供必要的技术资料和安全操作规程。
- 对乙方进行必要的安全教育和培训。
- 监督乙方执行安全操作规程。
2. 乙方责任：- 遵守甲方的安全管理规定。
- 确保所有施工人员都经过专业培训并持证上岗。
- 采取有效措施，确保施工现场的安全。
三、安全措施1. 施工现场应设立明显的警示标志和隔离区域。
2. 施工人员必须佩戴相应的个人防护装备。
3. 施工前应进行安全技术交底，确保每位施工人员了解作业风险和防范措施。
4. 施工期间，应随时监控现场的安全状况，及时发现并处理安全隐患。
5. 遇有紧急情况，应立即停止作业，并采取应急措施。
四、违约责任如任何一方违反本协议规定，导致安全事故的，应承担相应的法律责任和经济赔偿。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 对本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日（注：以上内容仅为范本，具体条款应根据实际工程特点和双方协商结果确定。
）。
工程转包合同范本7篇
工程转包合同范本7篇工程转包合同范本7篇随着广大人民群众法律意识的普遍提高，我们用到合同的地方越来越多，合同是企业发展中一个非常重要因素。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下小编在这给大家整理了一些工程转包合同范本，希望对大家有帮助！工程转包合同范本篇1发包方（甲方）：__诚润建筑工程有限公司承包方（乙方）：工程根据需要由乙方提供劳务。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵守平等自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程事项协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程工期：年月日开工，年月日竣工，工期日历天。
二、合同价款1、本合同实行单价承包方式。
2、本合同价格包括：a、工程实体施工费；b、施工队进出场费、施工人员伙食费; c、本工程所需机械设备及甲供材料、设备的进出场装卸车；d、现场各种措施费；e、工人劳动保险费；f、建筑业税金；g、利润三、承包方式：包清工（或包清工，包辅材、消耗材料，包机械、工具）。
1、甲方提供材料如下：（或见甲供材附表）。
甲供材料之外其它材料为乙供。
2、乙方提供材料如下：等（或见甲供材附表）。
3、甲供材料现场损耗量参照20__定额消耗量进行控制，超出部分乙方以甲方实际采购价格进行赔偿。
四、付款方式1、进度款按月完成工程量价款的50%支付。
下月5日前核算出工程量，15日前支付进度款。
2、工程完毕验收合格后，乙方配合甲方进行现场收量，双方签字确认后进行结算。
结算书确认后，一个月内付至工程款的95%。
3、甲方预留工程结算总价的5%作为质量保证金，质保期一年。
保修期自工程验收合格之日算起。
一年后，工程无质量问题，甲方在一个月内付清剩余工程款（质保金不付利息）。
4、工程款的支付方式为现金或支票。
乙方每次收款时出具收款证明(收条)，并提供发票。
不能提供发票情况下，甲方代扣代缴，税率为 2 %。
5、工程进度款必须由合同签约人进行领取。
电力工程承包合同标准版
电力工程承包合同标准版甲方：_____公司乙方：_____工程项目名称：_____工程项目地点：_____计划工作时间：____年____月____日至____年____月____日甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：一、甲方应承担的安全责任1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。
审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书(组织机构代码证)、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。
资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。
2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。
安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。
审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。
4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。
5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令)和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。
6、甲方每月____日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。
重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施最新电力工程施工合同范本最新电力工程施工合同范本。
特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。
2024年标准化10KV电力线路建设与变台施工合同
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年标准化10KV电力线路建设与变台施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质1.2 乙方名称及资质1.3 丙方名称及资质1.4 术语定义第二条工程内容与范围2.1 工程概述2.2 工程量清单2.3 工程地点及工期第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 价格调整第四条施工要求与标准4.1 施工依据4.2 施工质量标准4.3 施工安全要求4.4 施工环境保护第五条材料与设备供应5.1 甲方供应材料与设备5.2 乙方供应材料与设备5.3 丙方供应材料与设备第六条技术支持与服务6.1 技术咨询与支持6.2 人员培训6.3 售后服务第七条变更与调整7.1 变更程序7.2 变更费用7.3 调整方式第八条违约责任8.1 甲方违约8.2 乙方违约8.3 丙方违约第九条争议解决9.1 争议解决方式9.2 仲裁机构9.3 诉讼地点第十条合同的生效、变更与终止10.1 合同生效条件10.2 合同变更程序10.3 合同终止条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密期限11.3 违约责任第十二条法律法规与强制性标准12.1 遵守法律法规12.2 强制性标准第十三条其他条款13.1 不可抗力13.2 合同的转让13.3 信息的有效性第十四条附件14.1 工程量清单14.2 技术参数与要求14.3 付款凭证第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 甲方名称及资质甲方为中华人民共和国省市县供电公司，具有国家电力公司规定的相应资质，具备10KV电力线路建设与变台施工的资格。
1.2 乙方名称及资质乙方为电力建设有限公司，具备电力工程施工总承包资质，具有丰富的电力线路建设与变台施工经验。
1.3 丙方名称及资质丙方为电力设计院，具备电力工程设计资质，负责本工程的线路设计和施工图纸提供。
10KV线路及变台安装工程施工合同
10KV线路及变台安装工程施工合同合同编号：XXXXX甲方：XXX供电公司地址：XXX联系人：XXX电话：XXX乙方：XXX建筑工程有限公司地址：XXX联系人：XXX电话：XXX一、工程概况本工程是10KV线路及变台安装工程，由甲方委托乙方进行施工。
本工程的目的是确保电力供应的可靠性和安全性，提高供电质量，满足用户需求。
二、工程范围1. 10KV线路安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责10KV 线路的安装工作。
具体包括线路杆塔的安装、导线的敷设、绝缘子的安装等。
2. 变台安装：乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，负责变台的安装工作。
具体包括变台设备的安装、接线、调试等。
三、工期要求1. 本工程的总工期为XX天，自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工计划，并在工期内按计划完成各项工程。
四、质量要求1. 施工过程中，乙方应严格按照相关标准和规范进行施工，确保施工质量符合国家和行业标准。
2. 施工完成后，乙方应进行必要的检测和测试，确保线路和变台的正常运行。
五、安全要求1. 施工过程中，乙方应遵守相关安全规定，采取必要的安全措施，确保施工人员和周围环境的安全。
2. 乙方应对施工人员进行必要的安全培训，提高他们的安全意识和技能。
六、支付方式1. 甲方将按照工程进度和质量验收情况，及时支付相应的工程款项。
2. 乙方应提供合格的发票和相关证明文件，以便甲方进行验收和结算。
七、违约责任1. 若乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
2. 若乙方未按照合同约定的质量要求进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担相应的损失。
八、保修期1. 工程竣工后，乙方应提供一定的保修期，保修期内负责修理和维护工程中出现的问题。
2. 保修期为XX个月，自工程竣工之日起计算。
九、争议解决本合同的解释和执行均适用中华人民共和国法律。
若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交至甲方所在地人民法院进行裁决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
10KV线路及变台安装工程施工合同
10KV线路及变台安装工程施工合同
1. 引言
本合同旨在约定甲方与乙方在10KV线路及变台安装工程方面的权益和责任，并明确双方的权利和义务，确保施工过程顺利进行。
2. 合同双方
- 甲方：
- 公司名称：
- 地质：
- 法定代表人：
-
- 乙方：
- 公司名称：
- 地质：
- 法定代表人：
-
3. 工程范围
3.1 10KV线路安装
- 施工地点：
- 工程内容：
- 质量要求：
- 完工时间：
- 工期：
3.2 变台安装
- 施工地点：
- 工程内容：
- 质量要求：
- 完工时间：
- 工期：
4. 付款方式
双方约定工程款的支付方式如下：
- 按进度支付：甲方将工程款分成若干次支付，具体支付比例和时间见附表1。
5. 材料供应
甲方负责供应施工所需的全部材料和设备，并按合同约定的时间和质量要求提供给乙方。
6. 质量保证
本合同工程施工质量应符合国家标准和相关规定，并经甲方验收合格后方可交付使用。
乙方应提供相关质保措施，确保工程质量达到约定标准。
7. 违约责任
若一方违约，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方造成的一切经济损失和名誉损害。
8. 争议解决
双方发生争议时，应协商解决。
若协商不成，应提交相关司法机构进行仲裁或诉讼解决。
9. 合同变更
本合同经双方协商一致，可进行合同变更。
变更内容应以书面形式确认，并经双方签字盖章后方为有效。
10. 合同解除
本合同可出现以下情况解除：
- 双方协商一致解除；
- 法律、法规变化导致无法履行合同；
- 一方无正当理由逾期履行合同。
11. 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效，并履行至合同结束或解除。
12. 附则
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
本合同
的附件（如有）与本合同具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字：签字：
附表1: 进度付款比例表。