水电及消防安装工程施工合同
水电和消防安装工程施工合同范本
水电和消防安装工程施工合同范本（二）一、工程概况二、工程责任1.承包商负责依据相关法律、法规和技术标准，按照工程图纸以及相关要求，对工程进行合理、高质量的施工。
2.承包商负责提供必要的施工设备、材料和人员，保证施工进度和质量的达标。
3.承包商负责安排合格的工程技术人员进行现场管理，确保施工过程符合相关规定。
三、工程付款a.工程开工前，甲方应支付工程总价款的______（填写比例）作为预付款；b.工程完成______（填写百分比）时，甲方应支付工程总价款的______（填写比例）；c.工程完成______（填写百分比）时，甲方应支付工程总价款的______（填写比例）；d.工程完工验收合格后，甲方应支付工程总价款的______（填写比例）。
2.乙方收到甲方支付的预付款后，应及时采购施工所需材料，确保施工进度。
如乙方未按约定购置材料，由此产生的延期款以及相关损失，将由乙方自行承担。
四、工程变更1.若工程需要进行变更，双方应书面协商一致，并签署变更协议。
变更协议应明确变更内容、变更费用及确认原合同其它条款不变。
五、工程质量保证1.工程竣工后，乙方负责组织进行工程质量验收，确保工程符合相关质量标准和验收要求。
2.在工程交付验收之后，自交付之日起的______（填写保修期限）内，乙方将提供免费的维修保养服务。
对于乙方施工过程中存在的瑕疵或质量问题，乙方将负责进行修复或更换。
六、工程延期和罚款1.若乙方由于自身原因导致工期延误，乙方应向甲方支付逾期罚款，罚款金额为工程总价款的每延日千分之______（填写金额）。
逾期罚款将从工程延期的次日开始计算。
2.若工期延误期超过______（填写天数），甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿由此造成的损失。
七、保密条款1.双方在合同履行的过程中，可能涉及到商业机密和保密信息。
双方应对相关商业机密和保密信息严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方透露相关信息。
八、争议解决1.若双方在履行合同过程中发生争议，应协商解决。
消防安装工程施工承包合同3篇
消防安装工程施工承包合同3篇篇1消防安装工程施工承包合同甲方：（委托方名称）地址：（营业地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（承包方名称）地址：（营业地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟委托乙方承担（项目名称）工程的消防安装工程施工，双方本着公平、协商、自愿和诚实信用的原则，达成如下协议：第一条工程内容1．项目名称：（项目名称）2．工程地点：（工程地点）3．工程范围：（工程范围）4．工程工期：（工程工期）第二条服务内容1．乙方在甲方要求的工程开工前提供相关资质证明和技术方案，并经甲方确认后进行工程施工。
2．乙方在工程的施工过程中，遵守相关法律法规和建筑施工安全规范，确保工程质量。
3．乙方完成工程后，将负责进行工程验收，确保工程符合相关标准要求。
第三条施工费用及支付方式1．工程总造价为（金额），其中乙方施工费用为（金额）。
2．施工款支付方式：工程分阶段支付，每个阶段支付比例约定为：（比例），施工完成并通过验收后支付尾款。
（具体款项及支付时间另行约定）3．甲方支付款项方式：甲方应在收到工程质量验收合格证明书后第七个工作日内向乙方支付相应费用。
第四条保证和保修1．乙方在工程竣工后提供保修期为一年的售后服务，对于因乙方施工质量问题导致的故障或损坏，乙方承担相应责任并免费维修。
2．在保修期内，如因不可抗力导致的损坏，乙方可免除相应责任。
第五条违约责任1．若一方未履行本合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应在收到对方书面通知后立即纠正，并赔偿因此造成的损失。
2．若因不可抗力因素造成工程延期或无法进行，双方均可解除本合同，但须提前书面通知对方并协商处理。
第六条合同解释1．本合同内容包括附件一并且作为本合同的组成部分。
2．本合同如有争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，应提交仲裁委员会进行仲裁。
第七条其他事项1．本合同自双方签字后生效，有效期为工程竣工并验收结束后。
水电消防的劳务合同(实用5篇)
水电消防的劳务合同（实用5篇）水电消防的劳务合同第1篇发包单位：________(以下简称甲方)承包单位：________(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商，由乙方提供技术熟练的城建劳务队伍及相应管理班子参与本工程项目的施工。
为了明确双方的责任和义务，双方协商一致，制订如下合同条款，供双方共同遵守。
第一条：承包方式采取甲方驻现场项目部统一管理，乙方组建施工队伍，包质量、包工期、包安全文明施工的方式进行承包。
第二条：承包内容及承包价格1、承包内容：按甲方提供的施工图纸及变更内容施工，主要有：(1)层以上给水立管安装(改装)。
(2)排水管道改装或安装。
(3)卫生间给排水管道安装(4)其他零星增加工程。
2、承包价格：包工不包料，人工单价执行附表一价格(附表一附后)，按实际完成工程量结算。
3、管道开孔应用机械开孔，不应采用大锤凿打方式，以免造成楼面钢筋混凝土松动。
4、所有管道穿墙、穿板孔洞安装完成后修补完好；有防水要求的孔洞必须先清理清洗干净，分两次填堵，做到不渗不漏；如因乙方原因造成的渗漏，乙方负责返工的一切费用。
第三条：付款方式每次结算按项目部统计完成后的工程量付80%的费用，全部合同工程量完工，经甲方验收合格后一个月内支付至工程款的95%；剩余5%工程款作为保修金，保修期为六个月，保修期满后如无质量问题一个月内付清所有工程费用。
若因进度或质量原因跟不上被甲方辞退、或者乙方自行离场均只按实做工程量的80%结算。
第四条：材料供应与管理本工程所用材料由甲方负责供应至施工现场，乙方领用时点数验收使用，对质量不合要求的可以拒绝收货，但材料一经验收，即视为可满足工程使用要求。
乙方在施工中应精心组织，仔细计划，避免材料浪费，并对所领用材料妥善保管使用，超过或丢失均由乙方负责向甲方赔偿。
管道施工时要根据材料尺寸长短搭配，下料尺寸准确，减少材料损耗和施工废料。
严禁工人偷盗、偷卖公司任何材料，一旦发现，处以被盗材料价格的10倍罚款。
水电消防安装合同5篇
水电消防安装合同5篇篇1水电消防安装合同一、甲方（委托方）：甲方名称：注册地址：法定代表人：联系方式：二、乙方（承接方）：乙方名称：注册地址：法定代表人：联系方式：三、合同项目：1. 甲方委托乙方进行水电消防设备的安装工作，具体包括但不限于以下内容：- 水管、电缆的敷设- 管道的连接和安装- 消防设备的调试和维护- 相关设备的安全运行2. 安装地点：（具体填写安装地点）3. 安装时间：（具体填写安装开始时间和完工时间）4. 安装费用：双方商定，具体包括设备费用、人工费用等相关费用。
5. 付款方式：甲方应于工程开始前支付xx%作为预付款，余款在工程完成后结算。
6. 合同生效日期：本合同自双方签署之日起生效。
7. 合同终止：本合同自双方协商一致解除之日终止。
四、双方权利和义务：1. 甲方权利：有权对乙方的工作进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合要求。
2. 乙方权利：有权按照合同要求进行工作，并依法要求甲方支付工程费用。
3. 甲方义务：应提供相关的工作场地和所需资源，并支付相应的费用。
4. 乙方义务：应按照合同要求完成工程，并确保安装设备符合相关标准要求。
五、违约责任：1. 一方如未履行合同约定事项，应负责承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
2. 如因不可抗力因素导致合同无法履行，一方不承担责任，但应尽快通知对方，并协商解决方案。
六、其他事项：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可协商一致后签订补充协议。
3. 本合同自双方签署之日起生效，至工程完工验收结束日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：___________ 签订日期：___________签字：签字：篇2水电消防安装合同一、协议双方甲方（乙方）：_______________________________地址：_____________________________________电话：_____________________________________法定代表人（负责人）：_________________________乙方（甲方）：_______________________________地址：_____________________________________电话：_____________________________________法定代表人（负责人）：_________________________二、项目内容1. 乙方将根据甲方的要求，为其提供水电消防设施安装服务，包括但不限于消防水系统、消防电气系统的设计、施工和维护。
水电消防安装合同范本
水电消防安装合同范本合同编号：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方需进行水电消防系统的安装工作，乙方具备相应的资质和能力提供此类服务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同项目与范围1. 本合同所涉及的项目为位于________（地址）的________（建筑名称）的水电消防系统安装工程。
2. 工程内容包括但不限于室内外给排水、电力布线、照明、插座、开关、消防报警、喷淋系统等设施的安装调试。
3. 乙方负责按照国家相关标准和规范完成上述工程内容，并保证施工质量满足验收标准。
二、工程质量与要求1. 乙方应严格按照国家有关水电消防安装的标准和规范执行工作，确保工程质量达到国家规定的质量标准。
2. 所有安装材料必须符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品。
3. 工程完工后，须通过甲方或第三方专业机构的验收。
三、工程期限1. 工程开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，应及时通知对方，并由双方协商确定新的工期。
四、合同价款与支付方式1. 本工程总价款为人民币（大写）________元整（￥_______）。
2. 付款方式：预付款为总价款的30%，工程进度款按节点支付，尾款在工程验收合格后结清。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
2. 如因乙方原因导致工程延期或质量问题，应按约定支付违约金。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁委员会进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充，所作补充条款与本合同具有同等效力。
水电消防安装合同范本
水电消防安装合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]甲方（委托方）：[填写甲方全称]地址：[填写甲方地址]联系人：[填写甲方联系人]联系电话：[填写甲方联系电话]乙方（受托方）：[填写乙方全称]地址：[填写乙方地址]联系人：[填写乙方联系人]联系电话：[填写乙方联系电话]鉴于甲方拥有位于[填写项目地址]的项目（以下简称“项目”），需由乙方负责项目的水电消防安装工程（以下简称“工程”）；双方经友好协商，就工程的委托、执行、支付、保证等事项达成如下协议：第一条工程概述1.1 工程名称：[填写工程名称]1.2 工程地点：[填写工程地点]1.3 工程内容：包括但不限于水电供应系统、消防给水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾报警及联动控制系统、防烟排烟系统等的设计、材料采购、安装、调试、验收、培训及质保服务等。
1.4 工程预算：人民币 [填写工程预算金额] 元。
第二条工程期限2.1 工程计划开工日期：[填写计划开工日期]2.2 工程计划竣工日期：[填写计划竣工日期]2.3 乙方应按甲方要求，保证工程按时完成。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行设计、施工，确保工程质量。
3.2 工程验收标准：按照《建筑工程消防设计规范》（GB50016）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242）等相关国家标准和规范执行。
3.3 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的验收资料，并协助甲方办理相关验收手续。
第四条工程款项4.1 工程预算经甲方确认后，乙方应向甲方提交正式的工程款项支付申请。
4.2 甲方按照工程进度，分期支付乙方工程款项。
具体支付比例和时间双方另行约定。
4.3 工程验收合格后，甲方应支付乙方剩余工程款项。
4.4 乙方应按照税务规定，向甲方提供正规发票。
第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。
消防安装工程施工合同(16篇)
消防安装工程施工合同（16篇）消防安装工程施工合同（通用16篇）消防安装工程施工合同篇1发包方：____________房地产开发有限公司（以下简称甲方）法定注册地址：法定代表人：联系电话：承包方：（以下简称乙方）法定注册地址：法定代表人：联系电话：按照《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。
为明确双方在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。
第一条：工程概括1、工程名称：项目工程________栋及地下室。
2、工程地点：3、承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价________元，总建筑面积约_______万平方米，总工程造价约_________万元。
4、工程内容：（1）室内消防栓系统；（2）自动喷淋系统；（3）自动火灾报警系统；（4）排烟系统、消防加压系统；（5）室外消防栓系统；（5）乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。
5、消防报建费由乙方负责。
第二条：合同价款及承包形式1、合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米________元，总造价为________万元。
乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方承担。
2、本工程经甲、乙双方商定，同意采用按平方米合同价款包干的承包方式。
3、如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方承担法律及经济责任。
4、该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。
第三条：付款方式1、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。
甲方支付乙方工程款____%，即________万元。
2、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。
甲方向乙方支付该工程项目进度款____%，即________万元。
3、工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款____%，即________万元。
消防安装工程施工合同5篇
消防安装工程施工合同5篇消防安装工程施工合同1甲方（发包人）：_______________乙方（承包人）：_______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：_______________。
二、工程地点：_______________。
三、建筑面积：_______________。
第二条工程范围乙方承包的工程范围：_____________。
第三条承包方式承包方式（请在方框内打勾）：□包工包料□其他：___________________。
第四条合同工期一、本合同工期为________日，自乙方进场之日起计算。
乙方接到甲方书面进场通知后________日内进场施工。
二、在施工过程中，如遇下列情况，工期相应顺延：（一）因甲方设计变更或工程量增加而影响正常工期的。
（二）因甲方不能按期提供施工图、材料、设备的。
所供材料、设备不符合施工需要的。
所供材料、设备在交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度的。
（三）因甲方未具备进场条件，不能提供施工场地、水、电源，场地道路未能畅通，障碍物未能清除等，影响进场施工的。
（四）在施工中如因连续间歇性停水、停电影响正常施工的。
（五）非因乙方原因造成的前道工序没有完成，影响本工程进度的。
（六）隐蔽工程在隐蔽以前，乙方通知甲方验收，甲方没有验收的。
第五条工程价款双方选择下列第种方式确定本合同工程价款，并附《预算单》，价款不含消防检测费：_____________。
合同价款的形成：以_______年《________省安装工程消耗量定额及单位估价表》、《_________省市政工程消耗量定额及统一基价表》及相应的费用定额为依据，结合设计图纸形成预算造价，经甲方审定后形成工程价款。
消防水电施工合同范本(4篇)
消防水电施工合同范本工程承包人(以下简称甲方)：__________劳务分包人(以下简称乙方)：__________鉴于甲方与建设单位已经签署____建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。
1、工程概况工程项目：____________________________________________________;分包工程名称：__________施工分包范围：__________项目部临时工程主要施工内容包括：__________、____、____、____、____。
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程水电安装及消防安装工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包验收。
二、承包内容：本工程(____楼，建筑面积约平方米)施工图纸所涉及的水电安装及消防安装工程及设计变更中所涉及的水电、消防工程。
三、承包范围：1)给排水工程：①施工图中所有的给排水工程、空调排水管道工程;②冷热水的安装(包括开槽及修补、厨房及卫生间里冷热水配件和所有的盒具);③室外给排水接入市政管口;④工地临时用水的安装。
2)电气照明工程：①本工程施工图纸范围内的所有电气安装工程(室内混凝土墙、顶板、梁柱内的线管、接线修盒安装，所有强电、弱电的安装)，工地临时用电线路及灯具的安装。
3)消防工程：设计图纸及设计变更所涉及的消防工程范围。
四、工程验收：本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。
如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。
未经验收，甲方提前使用或擅自动用，已竣工工程视为工程验收合格。
水电安装及消防安装工程施工合同模板
水电安装及消防安装工程施工合同模板1. 合同背景2. 工程内容根据业主的要求和承包商的承诺，工程的具体内容如下：2.1 水电安装工程•安装、布置、调试水电设备和管线；•水电设备和管线维护和保养；•其他与水电安装有关的工作。
2.2 消防安装工程•安装、布置、调试消防设备和系统；•消防设备和系统维护和保养；•其他与消防安装有关的工作。
3. 工程时间•开工日期：【具体日期】•完工日期：【具体日期】如因不可抗力或双方协商情况导致工期延长，双方应协商解决并签订书面补充协议。
4. 价格和支付方式4.1 价格本工程的总合同价为【金额】人民币（大写：【金额】）。
4.2 支付方式•甲方应在本合同签订后【具体时间】内支付工程总价款的30%作为预付款；•工程完成并验收合格后，甲方应支付工程总价款的50%作为进度款；•工程最后竣工验收后，甲方应支付工程总价款的20%作为余款。
5. 质量保证5.1 承包商责任乙方承包商应保证本工程的材料和施工质量符合国家相关标准，并承担工程范围内的质量问题的修复和维护责任。
如乙方承包商未能完成合同约定的质量要求，甲方有权要求乙方承包商免费修复或更换材料、设备等。
5.2 业主责任甲方业主应配合乙方承包商进行工程的验收，并按照约定支付相应的款项。
6. 变更和终止6.1 变更任何变更均需经双方协商一致，并在双方签订的书面变更合同中确定相关事项。
6.2 终止•双方协商一致，可提前终止合同；•若一方违约，守约方有权终止合同，并要求违约方承担相应法律责任。
7. 争议解决本合同履行过程中若发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向合同约定的仲裁机构提起仲裁。
8. 其他事项本合同未尽事宜，可由双方另行协商并作出书面补充合同。
9. 合同生效与变更本合同自双方签字盖章之日起生效。
对本合同的任何修改或补充，须由双方在书面上协商一致，经双方签字盖章后方可生效。
甲方（业主）：____________________乙方（承包商）：____________________签订日期：____________________。
消防工程安装合同(消防水电合同)
消防工程安装合同(消防水电合同)消防水电合同范文一甲方：乙方：甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议：第一条工程概况1、工程地点：2、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包消防验收3、工期：随工程主体4、合同价款本合同工程以建筑面积每平方米人民币计算，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实际计算。
第二条工程质量及验收标准的约定严格按国家有关建筑安装施工规范施工，按照国家有关建筑安装工程质量验收规范验收。
第三条安全生产的约定严格遵守规定的施工时间、降低噪音、减少污染、文明施工，完工后做好现场整洁工作，创优达标任务。
第四条工程付款、结算方式、承包内容的约定1、付款、结算方式：⑴、乙方员工进场后，甲方应付给乙方进场安置费5000元。
⑵、乙方施工当月在无完成工程量之前，甲方只付给乙方员工生活费1000-20__元/人。
⑶、施工阶段：甲方根据乙方每月完成的工作量，并经甲方、监理及质监部门验收合格后，由甲方向乙方支付当月完成工作量80%价款;以此类推直至安装工程全部施工完毕。
经竣工验收合格后，余款在一月内付清，并扣除5%总价款以作保修金。
此保修金在1年期满后全额还予乙方。
2、承包内容：⑴、按图纸设计，室内供电从电井出来到入户一灯一开。
公共部分，除主干线、预分支线及电柜、动力设备外的电缆、电线、电箱、照明线管、电力线路、开关线路、插座线路、消防报警线路、弱电线路、预埋、预留、安装、调试。
⑵、从水井出来到入户一厨一卫一开关一水龙头，预埋、预留、安装、调试。
⑶、厨房、卫生间给、排水和落雨水、阳台、空调废水及地下室集水坑排水，预埋、预留、安装、调试。
⑷、除消防水箱、消防水泵以外的消防管道、喷淋管的预留、预埋、安装、调试。
⑸、人防工程、水电预留、预埋。
第五条纠纷处理因工程质量问题双方发生争议，由甲乙双方协商解决。
若协商调解不成，可按本合同约定向当地人民法院提起诉讼。
水电消防等安装工程合同文本6篇
水电消防等安装工程合同文本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就甲方委托乙方完成水电消防等安装工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________水电消防等安装工程。
2. 工程地点：____________________。
二、工程范围与内容乙方负责完成本工程的水电、消防、通风等安装工作，包括但不限于设备供应、安装、调试、验收等环节。
具体内容详见工程清单。
三、工程期限工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇特殊情况，工程期限可经双方协商顺延。
四、工程价款与支付1. 工程总价：人民币________元（大写：____________________元整）。
具体金额根据工程实际完成情况结算。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；（2）工程进展至XX%时，甲方支付乙方工程总价的XX%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余款项。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在收到通知后XX日内组织验收。
3. 如工程验收合格，双方签署验收合格证书；如工程验收不合格，乙方应按要求进行整改，并承担整改费用。
六、工程保修工程保修期为工程竣工验收合格之日起XX个月。
保修期内，乙方应对工程出现的质量问题进行免费维修。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程逾期违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担整改费用及由此产生的相关损失。
水电安装合同模板(4篇)
水电安装合同模板甲方：乙方：质量是生命，安全出效益。
为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程所有水电安装作业价款如下约定：工程名称：工程地点：总建筑面积：一、承包方法：1承包形式：单包工2工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。
文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格：（1）按国家招标建筑面积元。
（2）消防施工按招标建筑面积7363每平方米元。
（3）外网管道施工每米元。
（4）按图纸设计和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。
注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。
二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。
三、质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。
乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。
四、安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。
乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。
五、文明卫生1现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。
材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。
2施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看录像和书籍;服从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。
水电包工承包合同范本(合集5篇)
水电包工承包合同范本（合集5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!水电包工承包合同范本（合集5篇）水电包工承包合同范本第1篇甲方：__________（发包方）乙方：__________（承包方）发包方因施工需要将野丁小区14#楼的水电、消防安装工程承包给承包方施工，为了使本工程保证质量、保证工期、保证安全，经双方协商如下：一、工程概况1、工程名称及面积：野丁小区14#楼水电、消防安装， 1.1万平米2、承包内容：本楼水电、消防安装工程3、承包方式：包工包料4、质量等级：合格二、合同价工程总造价金额(大写)：约壹仟叁佰肆拾万元、水电、消防总造价金额(大写)：约壹佰陆拾万元、本工程的付款依据为以上合同价为基准。
水电及消防安装施工合同
合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：_______乙方（以下简称“施工方”）：_______根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的水电及消防安装工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于水电安装、消防系统安装、设备调试及验收等。
二、承包范围及承包内容2.1 承包方式：乙方采取包工包料的承包方式。
2.2 承包范围：乙方承包的内容包括但不仅限于施工图设计、材料采购、施工、设备安装、调试、验收等。
2.3 承包内容：乙方需按照施工图纸及规范要求，完成水电及消防系统的安装工作，并确保工程质量、安全、进度符合合同要求。
三、合同工期3.1 开工日期：_______3.2 竣工日期：_______四、工程质量4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，保证工程质量。
4.2 工程验收：工程完成后，乙方应按照合同约定组织甲方、设计单位、监理单位等进行验收，验收合格后交付使用。
五、工程造价及付款方式5.1 工程造价：本工程合同总价款为人民币_______元（大写：_________________________元整）。
5.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%。
（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总价款的50%。
（4）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的10%。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 甲方未按照合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
七、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
消防水电合同(模板15篇)
消防水电合同(模板15篇)发包方：_______有限公司（以下简称甲方）总承包方：_______以下（简称乙方）分包方：以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称：有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点：路二、各方职责甲方：乙方：丙方：技术文件和承包范围技术文件：1、（一期工程）施工图2、建筑工程消防审核意见书――杭公消审[_______]第_______号3、施工图审查报告4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统；应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。
第一条工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的.全部消防系统造价按一次性包干总价_______万元（其中包括如下费用）。
1、总包管理费3%2、市场价格风险调整的不可预见费用3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）5、其它与领取《消防工程验收合格证》的所有费用。
6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。
7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。
第二条工期要求和开工日期1、工期要求：展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。
水电和消防施工合同范本5篇
水电和消防施工合同范本5篇水电和消防施工合同范本1甲方：乙方：为明确施工中甲乙双方的安全责任、权利、义务，经双方协商，签订本安全协议。
乙方自愿参加甲方的工民建工程施工，变电站的新建、扩建、改造工程的施工等。
一、甲方的安全责任、权利、义务：1、向工程派出甲方代表，在变电站内施工，即为：工作负责人;2、监督乙方进行安全生产规程制度的学习培训，并检查安全培训的结果;3、工作前对乙方进行全面的安全技术交底;4、在有危险的电力设施区域内作业，要求乙方制定安全措施，并配合做好相关的安全措施;5、在开工前要向乙方收取安全施工保证金，按工程规模的大小收三千至一万元。
6、有权制止任何影响安全生产的行为，开展查禁违章工作，罚金从安全施工保证金中扣除;7、有义务给乙方提供满足安全生产需要的工作环境。
8、做好安全措施，设监护人(工作负责人)，办理工作许可手续。
二、乙方的安全责任、权利、义务：1、认真学习、执行《电力安全工作规程》和有关规定，必须组织严格的统一考试，考试内容须经甲方认可，合格后方能持证上岗工作，并建立健全施工人员相应的档案。
2、开工前必须向全体施工人员进行安全技术较底，让施工人员掌握工程特点及施工安全措施;3、严格遵守《电力建设安全工作规程》、《安全生产规程规定》和《电力安全工作规程》及《建筑业安全规定》等的有关规定和甲方安全生产的规定;4、自觉接受甲方单位的监督和指导，对甲方单位安监部门提出的意见，必须及时整改。
发生人身事故或危机生产运行的不安全情况，必须报告甲方单位。
5、有权拒绝违章指挥或违章作业;有权拒绝能对本人身心造成严重伤害潜在危险的作业;6、施工中要做到“遵章守法反三违‘违章指挥、违章作业、违反劳动纪律’”。
努力追求“零伤害、零损失、零事故”7、有义务通过自己的工作努力确保甲方的安全生产;8、自身的条件不满足安全生产的需要时，向甲方书面说明。
三、违约责任：1、执行合同中有关违约处理的规定;2、拒绝无潜在危险作业的行为视为违约;3、发生违章事件，执行甲方规定，进行相应处罚;4、对违章施工造成的各种事故负完全责任，并承担全部损失。
安装水电消防合同范本
安装水电消防合同范本甲方（委托方）：______________________地址：_________________________法定代表人：______________________联系电话：_________________________乙方（施工方）：______________________地址：_________________________法定代表人：______________________联系电话：_________________________第一条合同目的根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行水电消防安装工程事宜，经协商一致，订立本合同。
第二条工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：本合同所指的工程内容为甲方指定的水电消防系统安装工程，包括但不限于电气线路、给排水系统、消防设施的安装、调试及验收。
4. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第三条工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币（大写）______________________元整（￥______________________元）。
2. 支付方式：- 预付款：合同签订后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的____%作为预付款。
- 进度款：工程进度达到____%时，甲方支付至合同总价款的____%。
- 竣工验收合格后____个工作日内，甲方支付至合同总价款的____%。
- 质保金：剩余____%作为质保金，质保期满后____个工作日内支付。
第四条工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量符合规定标准。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交书面验收申请，并提供完整的工程资料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
水电及消防安装工程施工合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
水电及消防安装工程施工合同
工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆工程地点：镇远芽溪新城
发包人： ________________________
承包人： ________________________
合同签订日期：年月日
水电及消防工程施工合同
发包人：（以下简称甲方）
承包人：（以下简称乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
1. 工程概况
工程名称：镇远新城博物馆、文化馆、图书馆工程地点：镇远芽溪开发区工程规模：16809.60m2工程内容：包括强电、弱电、生活给排水、消防给水、自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘门系统和人防水电、消防安装工程施工、调试、有关验收及工程保修等全部内容。
2. 承包范围
2.1承包方式：包工未包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格（指消防单项工程验收合格）、包税金。
2.2承包范围按深圳建昌工程设计有限公司设计的水电、消防、暖通施工图纸及深圳建昌工程设计有限公司设计的人防施工图纸的水电、消防、通风施工图纸内容（包括但不限丁以下内容）：
2.2.1 电气安装工程：
动力按图由低压配电房后的第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱的安装，包含全部桥架与线槽（电房和发电房除外）。
不含高低压配电房及配电
房后第一次进线电缆工程。
地下室照明按图计算到位。
楼梯公共区域照明配管、配
线及灯具均按图计算到位。
不含电梯井道照明、插座的电源线、线管、接线盒、灯具、开关等【由电梯公司施工】。
户内照明由电表箱出线端计起至户内开关箱处含户内开关箱。
不含户内照明部分，不含高低压配电房及配电房后第一次进线
电缆工程，不含电表箱的安装。
弱电线槽、线管预埋按图计算到位，户内计算至户内弱电箱处含弱电箱。
不含户内弱电部分，不含线缆、设备安装。
设备控制箱
至设备的电缆、电线及配管已计算。
2.2.2给排水安装工程
室内加压供水生活给水管道从地下室泵房处接至各用户户内截止阀处【户内
400mri,不含水表组处的水表及水表前后阀门安装。
室内市政供水生活给水管道从室外
住户水表后截止阀处计至各用户户内截止阀处【户内400mm,不含水表组处的水表及
水表前后阀门安装。
全部排水管安装至出户第一个检查井【不含室外检查井的安装】，室
内排水立管全部安装到位，各卫生间预留接口，首层独立外排卫生问、厨房预留出结构
板面300mn®驳支管；走道、露台、阳台、天面、公共部分的地漏以及公共卫生问二次
排水地漏施工到位，所有雨水管和空调冷凝管（含空调冷凝管排水地漏）计算到位。
地下室给水管由地下室水泵房处计起。
不含水泵房进水管，不含车库冲洗管道。
2.2.3消防安装工程：
消防水、消防电、气体灭火、防火卷帘门、防排烟按图计算到位。
不包含商铺卫生间的排风室外消防循环管网由市政管网接驳口处的水表组后计起。
不含水表组【流量
计、阀门】及水表井室的安装。
2.2.4人防部分
2.2.4.1 电气
动力按图由低压配电房后第一个配电箱出线端计起，包含第一个动力配电箱的安
装。
不含高低压配电房及配电房后第一次进线电缆工程。
图纸注明战时安装、临战安装不包含在此次项目中。
照明按图计算到位。
所有的套管计算到位。
2.2.4.2 给排水
地下室给水管由地下室水泵房处计起，不含水泵房进水管。
排水管按图纸计算室外检查井处，不含井室的安装。
图纸注明战时安装、临战安装不包含在此次项目中。
所有的套管计算到位。
2.2.4.3 消防
地下室消防水、消防电、气体灭火按图计算到位。
图纸注明战时安装、临战安装不包含在此次项目中。
平时安装的工程量计算到
所有的套管计算到位。
2.2.4.4防排烟系统
战时防排烟系统以及配套的预埋套管不在本次项目中。
平时防排烟系统以及配套的预埋套管按图计算。
3. 承包方式
3.1承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包验收合格（包括
消防单项工程验收合格）、包税金。
3.2乙方不得以任何理由、以任何方式将本工程转包或分包给任何第三方，必须以直届施工队伍参加施工，不得分包，一经发现，甲方有权终止合同并由乙方承担相应违
约责任
4. 工程工期
4.1具体开工日期以甲方书面通知为准。
乙方必须配合甲方土建进度，至土建外架拆除后两个月内完成。
4.2如有以下因素造成工期延误的，由甲方及监理签字确认工期顺延。
4.2.1甲方对原设计有重大变更而增加工程量或施工难度的。
4.2.2 一周内非乙方原因停水停电累计超过8小时的。