工程结算协议书(完整版)

合集下载

工程班组结算协议书范本(3篇)

第1篇协议编号： _________签订日期： _________甲方（建设单位）： _________地址： _________联系人： _________联系电话： _________乙方（工程班组）： _________地址： _________联系人： _________联系电话： _________鉴于：1. 甲方因建设需要，需委托乙方进行某项工程的建设施工。

2. 双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程合同总价：人民币_________元整（大写：____________________）第二条施工范围及内容2.1 乙方负责本工程的施工，具体施工范围及内容如下：（详细列出施工项目、施工标准、施工质量要求等）第三条工程进度3.1 工程开工日期：____________________3.2 工程竣工日期：____________________3.3 工程总工期：____________________第四条结算方式4.1 工程结算采用分阶段结算方式，具体如下：（详细列出各阶段结算的比例、时间节点等）4.2 乙方在完成每个阶段工程后，应及时向甲方提交结算申请，甲方应在收到结算申请后____个工作日内完成审核并支付相应款项。

4.3 乙方提交的结算资料应包括但不限于：（详细列出结算资料清单）第五条质量要求5.1 乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及设计文件的要求进行施工，确保工程质量达到国家规定的质量标准。

5.2 甲方有权对工程质量进行监督检查，乙方应积极配合。

5.3 因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责修复，并承担相应的责任。

第六条安全生产6.1 乙方应严格执行国家有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产责任制，确保施工安全。

工程施工结算工作协议书样本(5篇)

工程施工结算工作协议书样本发包方（以下称甲方）：_____承包方（以下称乙方）：_____根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。

第一条工程项目1、工程名称：__________________________________________.2、工程地点：__________________________________________.3、承包方式：__________________________________________.第二条工程期限合同工期总日历天数_____天。

第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组_____元/组（一组_____块电池板）。

1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。

3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_____安装组数进行费用结算。

4、费用支付，施工结束后，甲方____日内支付相关工程费用。

第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。

2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。

3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。

4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。

5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。

第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。

由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

第六条奖惩责任1、如____月____日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=_____元标准进行结算。

2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。

第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

工程结算协议书(15篇)

工程结算协议书(15篇)工程结算协议书1____________公司(以下简称甲方)____________公司(以下简称乙方)住所：________________________住所：________________________法定代表人：____________法定代表人：____________鉴于：________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。

该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。

按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。

双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。

双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。

基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。

工程费用结算协议书范本(3篇)

第1篇协议编号：_______甲方（发包方）：_________________乙方（承包方）：_________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程费用结算事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________2. 工程地点：_________________3. 工程规模：_________________4. 工程类别：_________________5. 工程合同总价：人民币_____元整（大写：_______元整）。

二、工程费用结算原则1. 本协议遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。

2. 工程费用结算以工程实际完成情况为依据，严格按照合同约定执行。

3. 工程费用结算应遵循以下顺序：（1）按工程进度结算；（2）按分部分项工程结算；（3）按质保金、保修金等预留费用结算；（4）按合同约定进行结算。

三、工程费用结算方式1. 工程进度结算：（1）根据工程进度，按月或按工程阶段进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。

2. 分部分项工程结算：（1）按照工程分部分项工程的实际情况进行结算；（2）结算金额不得超过合同总价的一定比例，具体比例由甲乙双方协商确定；（3）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。

3. 质保金、保修金等预留费用结算：（1）质保金、保修金等预留费用按合同约定执行；（2）结算周期为一个月，乙方应在每月的最后一个工作日前将结算资料提交甲方。

四、工程费用结算程序1. 乙方在工程进度或分部分项工程完成后，应及时向甲方提交工程量清单、工程款结算申请等结算资料。

2. 甲方收到乙方提交的结算资料后，应在五个工作日内进行审核，并确认结算金额。

2023年工程尾款结算简单协议书(通用5篇)

2023年工程尾款结算简单协议书（通用5篇）工程尾款结算简单协议书1甲方：________________乙方：________________甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，现就甲方委托乙方对工程结算编制(审核)服务之事宜签订本合同，以供双方共同遵守。

一、甲方委托乙方对甲方管理范围内的各项工程，进行工程结算编制(审核)。

二、甲方负责向乙方提供完整的需审核的结算资料。

三、乙方应在接到甲方提交的某项工程完整的结算编制(审核)资料后5个工作日内(工程结算造价200万以上的工程或结算资料不完整的工程，双方根据情况另行协商编制(审核)需要的时间)完成审核工作并向甲方提交一式壹份的审核成果文件初稿或电子文件，并在双方沟通达成一致意见后2个工作日内完成修改并向甲方提交一式叁份的审核成果文件正稿及1份电子文件，同时将甲方提交的资料退回给甲方。

四、乙方应严格按现行的工程计价定额及其他相关计价标准完成本工程结算的编制(审核)，并保证成果文件的真实性、合法性，并对成果文件予以严格保密，未经甲方同意不得向参与本工程结算审核工作以外的人员泄露。

五、服务费计算及支付单项工程结算编制的服务费=结算造价的千分之贰点伍(2.5%)计取；单项工程结算审核的服务费=基本审核费+效益审核费。

基本审核费按审定金额的千分之壹点伍(1.5%)计取；效益审核费按核减金额的5%计取；单项工程结算编制或审核的服务费少于1000元人民币的则按1000元计付审核费用；在乙方提交成果文件正稿后5个工作日，甲方将审核费用转入乙方指定账户(账户名称：广西同泽工程造价咨询有限责任公司；开户银行：南宁市工商银行开投支行；银行账号：__________x)。

六、违约责任1、甲方未能按期支付审核费用的，每逾期一天按欠付金额的百分之一向乙方支付违约金。

2、乙方未能按期提交审核成果文件初稿或正稿的，每逾期一天按审核费用总额的百分之一向甲方支付违约金，逾期超过5天的，甲方有权解除本合同。

土方工程结算协议书范本(3篇)

第1篇协议编号：_______甲方（建设单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（施工单位）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方需进行土方工程，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：土方开挖、土方回填、边坡支护等。

4. 工程规模：____________________5. 工程工期：____________________二、工程量及单价1. 土方开挖：____________________（单位：立方米）单价：____________________（元/立方米）2. 土方回填：____________________（单位：立方米）单价：____________________（元/立方米）3. 边坡支护：____________________（单位：平方米）单价：____________________（元/平方米）4. 其他工程：____________________单价：____________________（元/单位）三、工程款支付1. 乙方在工程开工前，向甲方提交工程开工申请，甲方在收到申请后5个工作日内支付乙方预付款，金额为合同总价款的10%。

2. 工程进度款支付：根据工程进度，甲方按以下比例支付工程进度款：- 开工后每完成总工程量20%，支付5%的工程进度款；- 工程量完成50%时，支付10%的工程进度款；- 工程量完成80%时，支付15%的工程进度款；- 工程量完成100%时，支付剩余75%的工程进度款。

工程结算合同范本(精选30篇)

工程结算合同范本(精选30篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!工程结算合同范本(精选30篇)工程结算合同范本第1篇甲方（业主）：乙方（承包人）：依照《民法·典》及相关法律、法规的规定，结合住宅装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就双方的住宅装饰工程的有关事宜，达成如下协议：一工程概况1工程地点：_____。

工程结算三方简单协议书范本(8篇)

工程结算三方简单协议书范本（8篇）工程结算三方简单协议书范本（精选8篇）工程结算三方简单协议书范本篇1甲方：乙方：一、甲乙双方自友好合作以来，截至_______年_______月_______日，乙方尚欠甲方投资本金￥_______元（大写：_______），现关于该欠款的清偿问题双方达成如下协议，同意采用第_______种方案解决：第一种：甲方同意乙方偿还人民币_______元整（￥_______元）以解决上述欠款问题，但须：一次性以银行转账的.方式支付给甲方；第二种：乙方分期偿付甲方欠款，具体还款时间及数额如下：1、_______年_______日前支付_______元；2、_______年_______日前支付_______元；3、_______年_______日前支付_______元；二、乙方按照本协议第一条偿还了欠款后双方就此笔业务的债权债务关系就此消灭。

三、如乙方按约履行了本协议第一条的付款义务，在此付款日之前甲方将不以该协议作为全额收款的依据。

四、甲乙双方达成协议后，乙方逾期支付的，从逾期之日起，乙方每日应按逾期货款的向甲方支付滞纳金。

若乙方未按照本协议第一条的约定付款，甲方将保留向乙方追究全部欠款，即_______元（大写_______）本金及利息的法律责任。

五、协议履行期间如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、本协议一式两份，双方各执一份；本协议自双方签字后生效。

传真件有效。

甲方：_____________________乙方：_____________________日期：_____________________工程结算三方简单协议书范本篇2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方共同参与投标的（以下简称主合同），在双方共同努力下，业主将该合同授予甲方。

经协商，甲乙双方就合作施工主合同工程施工事宜达成一致意见，以便共同遵守。

工程结算付款协议书范本(3篇)

第1篇协议编号：_______甲方（工程业主）：________________________乙方（施工单位）：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方工程项目的结算付款事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：________________________4. 工程合同总价：人民币_____元整（大写：________________________）二、工程结算1. 工程结算依据：乙方按照甲方提供的工程图纸、施工方案、合同约定及国家相关标准进行工程结算。

2. 工程结算方式：乙方应在工程竣工验收合格后，根据工程量清单、合同约定及实际完成工程量，编制工程结算书，报送甲方审核。

3. 工程结算期限：乙方应在工程竣工验收合格后30日内提交工程结算书，甲方应在收到工程结算书后30日内完成审核，并确认结算金额。

4. 工程结算争议：如甲乙双方对工程结算存在争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

三、付款方式1. 付款比例：根据工程进度和合同约定，分阶段支付工程款。

（1）开工前支付：人民币_____元整，作为预付款。

（2）工程进度款：根据工程进度，按以下比例支付：- 完成工程量的10%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的20%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的30%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的40%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的50%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的60%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的70%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的80%，支付人民币_____元整；- 完成工程量的90%，支付人民币_____元整；- 工程竣工验收合格后，支付剩余10%的工程款。

2023双方结算简单的协议书(精选7篇)

2023双方结算简单的协议书（精选7篇）双方结算简单的协议书1甲方：乙方：1、甲、乙双方于__年__月__日签订了2、根据现场工作量结算，实际增补费用0元（见增补协议或附件结算清单）。

工程已通过质量验收。

3、扣除项：4、人民币：元5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效；6、本协议一式两份，双方各执一份。

甲方：法定（委托）代表人：项目经理：日期：乙方：法定（委托）代表人：项目经理：双方结算简单的协议书2承判人：承判工程：经__物业管理（S）有限公司和承判人双方核对并同意：一、最终结算工程款项如下：1、完成合约工程金额：2、额外工程金额：3、代工金额：4、其它金额：共计总金额：二、总金额中应扣除的项目：1、公司代支付材料及垫付等金额：2、其它扣款：三、实际支付金额（总金额－扣除金额）：截至年月日止支付承判金额：其中：第一次：尚有保固金额：上述保固金额将于年月日保养期满验收后发还。

双方对上述结算数据今后不得提出异议，特立此据。

立协议人：代表：承判人：代表：日期：__月__日双方结算简单的协议书3委托方：_________（以下简称“甲方”）受托方：_________（以下简称“乙方”）甲、乙双方本着互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则，共同遵守《合同法》及相关法律法规，并明确双方的权利和义务，经双方自愿协商就_______________开闭所及电缆工程委托乙方协助甲方与_______________公司进行结算协调事务事宜，达成以下条件及承诺并签订本协议：一、委托乙方协调内容：甲方____年______月______日与_____________________公司签订了《电力建设工程施工合同》【合同编号：吴____________号查勘编号：变____________ 】，合同主要内容：______项目开闭所及电缆工程（以下简称“本工程”）施工，合同价为：____________整（￥____________元）。

工程款结算协议书(通用14篇)

工程款结算协议书（通用14篇）工程款结算协议书（通用14篇）工程款结算协议书篇1甲方：乙方：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，根据《大方县县城城市道路工程建设协议书》的商定，遵照公平、自愿和诚恳信用的原则，经甲、乙双方协商全都，订立本协议。

一、项目概况：本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥________万元(大写：万元)人民币，其中征地拆迁费用约￥________万元(大写：________元)人民币。

道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。

二、项目建设完成时间：本工程项目于年月日前完成，在年月日前竣工验收。

三、工程价款决算原则：本工程项目由大方县县城出让土地获得者根据所得土地量，价格折合80万亩进行投资建设，其工程价款依据根据《贵州省建筑工程计价定额(________版)》及现行贵州省有关调整文件，由甲方根据经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。

工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的全部发生的工程费用经审计部门审计后，根据审计报告确认数予以认可。

四、工程费用支付方式：所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。

实际建设投资部分，甲方将依据审计结果送县财政局予以支付。

五、其他本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。

六、协议生效本协议经双方签字盖章后生效。

协议订立时间：年月日协议订立地点：甲方：(公章)乙方：(公章)法定代表人：法定代表人：或托付代理人：或托付代理人:地址：地址：联系电话：联系电话：年月日年月日工程款结算协议书篇2甲方：开发商，我方住宅地：法定代表人：乙方：总包方住宅地：法定代表人：甲乙双方经友好协商，就以甲方所开发的商品房抵顶甲方应付乙方的工程款事项，协议全都如下：一、因履行双方于年月日签订《、总包合同》(合同编号为或者合同暂定总价款为元)，甲方欠付乙方工程款，乙方同意甲方以其开发建设的小区号楼的房产予以抵顶。

工程结算协议书范本5篇

工程结算协议书范本5篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据甲乙双方签订的工程合同，现就工程结算事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议背景1. 甲乙双方已经签订工程合同，且工程已经按照合同要求完成。

2. 双方同意依据合同条款及国家相关法律法规进行工程结算。

二、结算原则1. 结算依据：本次结算依据甲乙双方签订的工程合同、国家相关法律法规及行业标准进行。

2. 结算范围：本次结算包括工程合同约定的所有工作内容，不包含变更、签证等额外工作。

3. 结算方式：按照合同约定的结算方式进行结算。

三、结算内容1. 工程量确认：双方确认本次结算的工程量，具体工程量详见附件《工程量确认表》。

2. 工程价款：本次结算的工程价款为人民币（大写）_________________________元整（￥_________________________元）。

3. 工程款项支付：甲方应按照合同约定的支付条款支付乙方工程款项。

如甲方未能按时支付，应按照合同约定的违约条款承担相应的违约责任。

4. 质量保证金：为保证工程质量，双方约定在工程款项中扣除一定金额作为质量保证金，待工程保修期满后，如无质量问题，再予以返还。

5. 保修责任：乙方应对工程进行保修，保修期限为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。

保修期间，乙方应对因设计、材料、施工等原因造成的质量问题进行免费维修。

四、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并承担违约责任。

2. 若乙方未能按照合同约定完成工程，应按照合同约定的违约条款承担相应的违约责任。

3. 若甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

工程结算结算协议书范本(最新版)

工程结算结算协议书范本(最新版)合同编号：__________工程结算协议书甲方：__________乙方：__________一、工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：__________1.4 工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元二、结算方式2.1 甲方应按照本协议约定的时间和金额向乙方支付工程价款。

2.2 乙方完成工程后，应向甲方提供完整的工程资料和验收报告。

2.3 甲方应在验收合格后__________日内支付工程价款的__________%，作为工程进度款。

2.4 剩余工程价款，甲方应在工程验收合格后__________日内支付。

三、结算时间3.1 工程验收合格后，乙方应按照本协议约定的时间向甲方提交工程结算报告。

3.2 甲方应在收到结算报告后__________日内核对并支付结算款项。

四、违约责任4.1 甲方未按照本协议约定时间支付工程价款的，应按照应付金额的__________%支付违约金。

4.2 乙方未按照本协议约定时间完成工程的，应按照逾期交付部分的工程价款的__________%支付违约金。

五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

六、其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

6.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程结算完毕之日终止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1 甲方应在合同签订后__________日内向乙方支付预付款，预付款金额为工程总价款的__________%。

说明：预付款旨在确保乙方能够顺利开展工程，甲方应在合同签订后按约定时间支付预付款。

工程施工结算工作协议书范文(6篇)

工程施工结算工作协议书范文甲方（委托人）：_____ 联系地址：_____ 联系电话：_____乙方（居间人）：_____ 联系地址：_____ 联系电话：_____甲乙方为了发挥双方的优势，根据双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就____省____市（县）工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_____签订该工程项目的专业承包施工合同。

2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。

甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。

二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。

如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。

三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。

2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。

甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。

3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。

如果未及时支付，则按未按时支付金额的（10）%向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为合同额的3%（三个居间人共计），即万元2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元;在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付%即万元;3、甲方可以转帐的方式支付，并且按照不同比例分别转入三个居间人账户，（共计合同额的3%）居间人居间费用的%;居间人居间费用的%;居间人居间费用的%.五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。

工程结算简单协议书精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版工程结算简单协议书工程结算简单协议书范本（通用6篇）在现在的社会生活中，协议书的使用频率呈上升趋势，签订协议书后则有法可依，有据可寻。

那么写协议书真的很难吗？下面是店铺整理的工程结算简单协议书范本（通用6篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

工程结算简单协议书1甲方：_____________乙方：_____________经甲乙双方友好协商并共同努力，于____年____月____日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。

保修期间乙方负责人姓名：_____________联系电话：_____________合同编号：_____________合同价：_____________结算总价：_____________3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。

4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方：_____________乙方：_____________日期：_____________日期：_____________工程结算简单协议书2甲方：_____________乙方：_____________本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：一、结算编制内容：奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。