合同管理第3阶段测试题
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业3总分:100分得分:0分一、单选题1. 根据建设工程伤亡事故的分类原则,死亡2人,直接经济损失50万元属于__ ___。
(4分)(A) 一级重大安全事故(B) 二级重大安全事故(C) 三级重大安全事故(D) 四级重大安全事故参考答案:C2. 某建设项目实行施工总承包,则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由___ __编制。
(4分)(A) 监理单位统一组织(B) 总承包单位统一组织(C) 总承包单位和分包单位各自(D) 建设单位统一组织参考答案:B3. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是_ ____。
(4分)(A) 提供相邻构筑物的有关资料(B) 编制安全技术措施及专项施工方案(C) 办理施工许可证时报送安全施工措施(D) 提供安全施工措施费用参考答案:B4. 《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位采购的施工机具及配件,应当具有_ ____,并在进入施工现场前进行查验。
(4分)(A) 使用许可证和产品合格证(B) 产品许可证(C) 生产许可证(D) 生产许可证和产品合格证参考答案:D5. 某高层住宅工程结构设计的合理使用年限为50年,屋面防水为一级,设计使用年限15年,工程于2011年9月5日竣工验收合格并交付使用,施工单位出具的质量保修书中有下列内容,其中不符合法律法规要求的有____ _。
(4分)(A) 基础工程的保修期限为50年(B) 屋面防水工程的保修期限为5年(C) 供热系统的保修期限为自2011年采暖期起,到2012年采暖期结束日止(D) 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年参考答案:D6. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可,但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求,则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法,正确的是____ _。
(4分)(A) 费用和工期损失全部由承包商承担(B) 费用和工期损失全部由业主承担(C) 费用由承包商承担,工期给予顺延(D) 费用由业主承担,工期不顺延参考答案:A7. 某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝,经查是由于设计缺陷造成。
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案
2023年监理工程师之合同管理真题精选附答案单选题(共30题)1、某工程由甲公司承包,施工现场检查发现,工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工,而是乙公司的职工。
如工程出现质量问题,则()。
A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任,甲公司承担次要责任【答案】 C2、下列组织或机构中,不能成为合同主体的是()。
A.政府机关B.企业法人C.项目监理机构D.社会团体【答案】 C3、某工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用由( )承担。
A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】 B4、土方填筑工程的施工中,因连续降雨导致停工15天,其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件,则需要承包人应承担的是()。
A.其中6天的不利气候条件风险B.其余9天的不利气候条件风险C.停工15天的工期延误D.停工15天造成的费用损失【答案】 B5、建设工程勘察合同文本,组成合同的各项文件应互相解释,互为说明。
除专用合同条款另有约定外,解释合同文件的优先顺序正确的是()A.(1)中标通知书;(2) 中标通知书;(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款;(5) 通用合同条款B.(1)中标通知书;(2) 合同协议书;(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款;(5) 通用合同条款C.(1)合同协议书;(2) 中标通知书;(3) 投标函及投标函附录;(4) 专用合同条款;(5) 通用合同条款D.(1)合同协议书;(2) 中标通知书;(3) 投标函及投标函附录;(4) 通用合同条款;(5) 专用合同条款【答案】 C6、下列描述中不属于资格评审的是()。
A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求【答案】 C7、承包人暂停施工()天后,发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知。
建设法规与合同管理答案
建设法规与合同管理(专升本)阶段性作业1一、单选题1. 养牛专业户王某的一头奶牛得了重病,王某恐怕此牛得的是传染病,传染了别的牛会造成更大的损失,于是将此牛拉到野外抛弃。
刘某经过时发现了,将牛拉回家中,经过刘某的精心喂养,此牛病愈并成为一头高产奶牛。
半年后,王某听说此事,向刘某索要此牛。
依照法律,王某。
(4分)(A) 有权请求刘某返还此牛,因为刘某拾得此牛并据为己有,构成不当得利(B) 有权请求刘某返还此牛,但应补偿刘某喂养此牛所支出的费用及劳务费(C) 无权请求刘某返还此牛,因为他的抛弃行为已使其所有权消灭,刘某基于先占而取得牛的所有权(D) 无权请求刘某返还此牛,但可以请求刘某给予适当补偿参考答案:C2. 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工企业承担连带责任。
该责任在债的产生根据中属于之债。
(4分)(A) 侵权(B) 合同(C) 无因管理(D) 不当得利参考答案:A3. 根据《合同法》,债权人领取提存物的权利自提存之日起年内不行使而消灭,提存物扣除提存费用后归国家所有。
(4分)(A) 3(B) 2(C) 5(D) 4参考答案:C4. 天虹房地产开发公司于1995年7月1日以出让方式获得某市一块国有土地的使用权,使用年限为40年。
经开发建成商品房后,1999年7月1日将该宗房屋一并转让给大洋公司,大洋公司将其作为职工住宅分配给职工居住,职工李某于2000年1月1日搬入新居,此时李某对该土地的使用年限为。
(4分)(A) 40年(B) 70年(C) 35年零6个月(D) 36年参考答案:C5. 1992年甲将自己的3间私房作价2万元转让给乙,乙略加修缮,居住1年后以4万元的价格转让给丙,丙居住1年后以5万元的价格转让给丁。
以上几次转让均未办理私房过户手续。
在丁居住期间,房屋所在地被城市规划为对外经济开发区,该房屋价格涨至20万元,甲、乙、丙、丁就房屋所有权发生争议。
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3
2023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷32023年监理工程师《建设工程合同管理》模考试卷3单选题(共50题,共50分)1.根据《标准施工招标文件》的规定,邀请招标一般实行()。
A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审,然后资格后审2.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。
A.投标截止日前第14天B.投标截止日后第14天C.投标截止日前第28天D.投标截止日后第28天3.在勘察设计招标中,除投标人须知另有规定外,投标有效期为()。
A.28日B.56日C.60日D.90日4.关于招标人解答投标人疑问的说法,正确的是()。
A.招标人给予口头答复即可B.招标人答复只给予提问者C.招标人答复作为招标文件的组成部分D.招标人答复与招标文件不一致,以招标文件为准5.根据《标准设计施工总承包合同》,关于工程分包的说法,正确的是()。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人B.投标文件中已说明的分包,合同履行时还需再征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成6.根据九部委发布的《标准施工合同》,履约保函的担保期限为()。
A.发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起,至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起,至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起,至保修期结束后14或15天7.根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为()。
A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%8.根据标准施工合同通用条款的规定,下列事件中,承包商索赔可获得利润补偿的有()。
A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误9.某工程在缺陷责任期内,因施工质量问题出现重大缺陷,发包人通知承包人进行维修,承包人不能在合理时间内进行维修,发包人委托其他单位进行修复,修复费用由()承担。
监理工程师《合同管理》考前测试题及答案
监理工程师《合同管理》考前测试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪个阶段的工作是制定合同目标?()A. 招标准备阶段B. 合同订立阶段C. 合同履行阶段D. 合同变更阶段答案:B2. 下列哪个不属于合同文件的组成部分?()A. 合同协议书B. 中标通知书C. 合同条件D. 工程量清单答案:D3. 在合同履行过程中,监理工程师发现合同执行情况与合同规定不符,应当采取的措施是()A. 立即终止合同B. 通知合同双方并协商解决C. 按照合同约定处理D. 向上级报告答案:B4. 下列哪个不属于合同的变更范围?()A. 工作范围B. 工程量C. 合同价格D. 工程质量标准答案:D5. 下列哪个属于合同违约的情况?()A. 合同当事人未按合同约定履行义务B. 合同当事人超出合同约定范围履行义务C. 合同当事人按合同约定履行义务D. 合同当事人部分履行合同义务答案:A6. 下列哪个不属于合同争议解决的方式?()A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决答案:D7. 下列哪个不属于合同验收的范围?()A. 工程质量B. 工程进度C. 工程投资D. 工程安全答案:C8. 下列哪个不属于合同索赔的情况?()A. 合同当事人未按合同约定履行义务B. 不可抗力导致合同不能履行C. 合同当事人超出合同约定范围履行义务D. 合同履行过程中出现意外情况答案:D9. 下列哪个不属于合同风险的类型?()A. 合同履行风险B. 合同变更风险C. 合同终止风险D. 合同订立风险答案:C10. 在合同管理中,下列哪个不属于合同监控的内容?()A. 合同履行情况B. 合同变更情况C. 合同违约情况D. 合同验收情况答案:D二、多项选择题(每题5分,共60分)1. 合同文件的组成包括()A. 合同协议书B. 中标通知书C. 合同条件D. 工程量清单E. 施工图纸答案:ABCDE2. 监理工程师在合同履行阶段应进行的工作包括()A. 监督合同履行情况B. 处理合同变更C. 解决合同争议D. 收取工程款E. 组织合同验收答案:ABCE3. 合同变更的原因包括()A. 合同当事人未按合同约定履行义务B. 不可抗力导致合同不能履行C. 合同履行过程中出现意外情况D. 社会经济环境发生变化E. 合同当事人超出合同约定范围履行义务答案:ACDE4. 合同违约的处理方式包括()A. 继续履行合同B. 采取补救措施C. 赔偿损失D. 解除合同E. 向上级报告答案:ABCD5. 合同争议解决的方式包括()A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决E. 向上级报告答案:ABCD三、案例分析题(共50分)某工程项目采用公开招标方式选择施工单位,招标过程中,甲乙双方签订了《建设工程施工合同》。
工程招投标与合同管理习题册第三章2021.11..1
工程招投标与合同管理习题册第三章2021.11..1 ――答案不确定――未在书上找到答案第3章工程项目招标3.1 编制招标文件前的准备工作一、单选题1、下列选项中不属于编制招标文件前最重要的是( A )。
P58A.收集项目资料 B.选定招标承发包方式 C.合同计价方式 D.分标方案2.全部施工内容只发一个合同包、招标人仅与―个中标人签订合同的招标方式,与按专业分别发包、分别签订合同的招标方式相比,其特点是( A )。
A.管理较简单,有能力参与竞争的投标人较少 B.管理较简单,有能力参与竞争的投标人较多C.管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较少 D.管理较复杂,有能力参与竞争的投标人较多3、当工程内容明确、工期较短时,宜采用( A )。
P59A.固定总价合同 B.调值总价合同 C .单价合同 D.成本加酬金合同4、在工程施工合同按照合同计价方式和风险分担情况划分的类型中,( D )计价方式一般适用于核定合同价格时,工程内容、范围、数量不清楚或难以界定的工程建设项目。
P62A.固定总价合同 B.固定单价合同 C.可调价格合同D.成本加酬金合同5、某建设工程项目承包合同计价方式是单价合同,地基与基础分部工程完成后,其钢筋混凝土工程实际完成工程量是2021m3,而投标时工程量清单中该分项的工程量是1995m3,在这种情况下,业主应根据( C )计算该分项应付的工程款。
P61A.1995m3乘以合同单价 B.1995m3乘以调整后的单价 C.2021m3乘以合同单价 D.2021m3乘以调整后的单价6、某建设工程项目承包合同的计价方式是单价合同,在评标过程中,发现某一个投标者其总价和单价的计算结果不一致,究其原因是投标者在计算时,将混凝土300元/m3误作为30元/m3的结果,为此,业主有权( A )。
P61A.以单价为准调整总价 B.以总价为准调整单价 C.要求投标者重新报混凝土单价 D.将该标作废标处理7、某建设项目以固定总价合同形式发包,在施工过程中主要建筑材料的价格上涨了,承包商提出了调整合同单价的要求,根据此类合同的规定业主将( A )。
监理工程师《合同管理》测试题及答案
监理工程师《合同管理》测试题及答案监理工程师《合同管理》测试题及答案 11.根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是( )。
A.抵押物必须是债务人的财产,质押物可以是第三人的财产B.抵押物必须是第三人的财产,质押物可以是债务人的财产C.担保期间,抵押物必须转移给债权人,质押物不需转移给债权人D.担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人【解析】抵押物和质押物都可以是第三人的财产,选项A、B不正确;抵押与质押的一个重要区别是:抵押不转移占有,而质押必须转移占有,因此选项C错误,选项D正确。
2.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理,这种行为的法律性质属于( )。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.职务代理【解析】代理分为委托代理、法定代理和指定代理三种,代理权来源于被代理人的委托行为的,为委托代理,工程建设活动中的代理一般为委托代理,本题就是这样的情况。
【参考答案】A3.施工项目的工程担保中,保证期限因保证内容和风险不同而各异。
下列保证方式中,保证期限相对较短的是( )。
A.施工投标保证B.施工履约保证C.施工预付款保证D.质量保证金保证【解析】B、D两项的保证期限涵盖了建设工程的施工阶段, C选项一般亦涵盖建设工程施工阶段的大半部分,而A选项只涵盖招标投标阶段,故 A选项的保证期限相对较短。
【参考答案】A4.甲向乙采购空调设备,双方因各种原因一直未签订书面合同,乙将空调设备安装调试后,甲、乙出现质量纠纷。
在处理此纠纷时,合同的状态应当认定为( )。
A.已经成立B.完备形式后成立C.效力待定D.未成立【解析】在已既成事实的情况下,合同应认定为已经成立,本题双方合同已经履行,属已既成事实的情况,故A项正确。
【参考答案】A5.当事人订立合同,要经过要约、承诺。
下列文件中,构成合同要约的是( )。
A.招标公告B.投标文件C.宣传广告D.招股说明书【解析】选项ACD都是要约邀请。
监理工程师《合同管理》模拟试题及答案
监理工程师《合同管理》模拟试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪项不属于合同管理的任务?A. 合同的起草、谈判和签订B. 合同的履行和变更C. 合同的解除和终止D. 工程项目的质量控制2. 监理工程师在合同管理中,对承包商进行履约能力评估时,以下哪项不是主要考虑的因素?A. 承包商的财务状况B. 承包商的技术能力C. 承包商的施工经验D. 承包商的地理位置3. 下列关于合同履行过程中的变更管理,描述错误的是?A. 变更请求应当书面提出B. 变更的范围、内容、时间和费用等应当详细说明C. 变更的审批权限应当明确D. 变更请求的处理结果应当书面通知所有合同当事人4. 在合同管理中,下列哪项不是合同违约的情形?A. 当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担违约责任B. 当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方当事人可以解除合同C. 当事人一方未支付价款或者报酬的,对方当事人可以要求支付价款或者报酬D. 当事人一方延迟履行债务的,对方当事人可以要求履行,但不得要求赔偿损失5. 下列关于合同纠纷解决方式的说法,错误的是?A. 协商解决是合同纠纷解决的首选方式B. 调解解决需要当事人自愿参与,不能强迫C. 仲裁解决需要当事人达成仲裁协议,否则不能申请仲裁D. 诉讼解决是最终的解决方式,其他方式无法解决时才能采取二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 合同管理的目的是确保(ABCD)。
A. 合同的顺利履行B. 项目的顺利完成C. 合同双方的合法权益得到保障D. 合同纠纷的最小化7. 监理工程师在合同管理中,对承包商进行履约能力评估时,主要考虑的因素包括(ABC)。
A. 承包商的财务状况B. 承包商的技术能力C. 承包商的施工经验D. 承包商的员工数量8. 合同履行过程中的变更管理,主要包括(ABCD)。
A. 变更请求的提出B. 变更的范围、内容、时间和费用等详细说明C. 变更的审批权限明确D. 变更请求的处理结果书面通知所有合同当事人9. 合同违约的情形主要包括(ABCD)。
建设工程招投标与合同管理(第3版)-宋春岩-习题答案
招投标第二版习题参考答案第一章一、单选题本案例的建筑主体为学校和施工单位,建筑客体为教学楼建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。
五、实训题参考答案1.学校编制项目建议书,向教育局提出项目申请,由教育局发文,向发改委提出立项申请。
2.发改委发文,对项目进行立项审批。
(行政服务中心发改委窗口,5个工作日)3.凭发改委批文到国土局办理征地手续,申领建设用地规划许可证;土地勘查中心对项目用地进行测量勘查,形成地形图、红线图,电子图刻盘。
(国土局、土地勘测中心,10个工作日)(见附件1、2、3、4、5、6)4.根据市规划局出具的设计方案要点通知书对项目进行整体设计招标。
(校管站发标,市规划局用地规划处组织招标,,15个工作日)(见附件7)5.各设计单位进行整体规划方案设计(30-45个工作日)。
6.教育局和学校对项目整体设计中标方案进行内审,修改完善(20-25个工作日)。
7.向市规划局提出方案规划和建设规划审批申请,设计总平图盖规划方案审定章和建设设计方案审定章。
(市规划局用地规划处,15个工作日)(见附件8)8.由具有可研资质的设计单位编制可行性研究报告(10个工作日);可研报告报市发改委审批。
同步可向市(区)环保局提出环境评审申请,由环保局推荐单位编写环评报告(10个工作日),并办理污水排放协议(污水排放管理处,5个工作日)和废油脂处理协议(有处理废油脂资质的公司)。
9.设计单位根据可研报告批文对项目方案进行初步设计(即扩初设计)和投资概算(20个工作日)。
初步设计方案报发改委审批。
(见附件9、10、11、12、13)10.发改委对初步设计方案组织设计审查会,邀请规划局、消防支队、民防局、交警支队等11个部门对方案进行进一步完善,提出修改意见。
11.凭市规划局建管科开具的征求意见函向消防支队征求消防意见(5个工作日),如有地下室部分可同步向市民防局征求民防行政审批,交纳相应人防费用(5个工作日)。
2022-2023年监理工程师之合同管理练习试题包含答案
2022-2023年监理工程师之合同管理练习试题包含答案单选题(共20题)1. 根据《标准材料采购招标文件》,合同材料的所有权和风险自()时起由卖方转移到买方。
A.交付B.核验C.清点D.签约【答案】 A2. 《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【答案】 A3. 下列选项中,属于非法人组织的是()A.合伙企业B.社会团体C.事业单位D.社会服务机构【答案】 A4. 单位工程验收合格后,由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。
单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件,移交后的单位工程由()负责照管。
A.承包人B.发包人C.监理单位D.发包人与承包人共同【答案】 B5. 根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素,编制()。
A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表【答案】 A6. 关于分包的说法错误的是()。
A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定C.接受分包的人就分包项目承担连带责任D.分包人应当就分包项目向招标人负责【答案】 D7. 建设工程材料设备采购合同管理中,()适用于同城市或同地区内的结算。
A.现金结算B.转账结算C.托收承付D.支票结算【答案】 B8. 代理合同履行中,被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失,应()。
A.由第三人自己承担损失B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由被代理人向第三人承担责任,代理人承担连带责任D.由代理人独自向第三人承担责任【答案】 C9. 9部委联合颁发的适用于大型复杂工程项目的《标准施工招标文件》(2007年版)中包括()。
A.简明施工合同规范B.简明施工合同文本C.施工合同标准文本D.施工合同标准规范【答案】 C10. (2021年真题)根据《标准设计施工总承包招标文件》,组成合同的文件有:①发包人要求;②价格清单;③通用合同条款。
监理工程师《合同管理》考试题及答案
监理工程师《合同管理》考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同管理的主要任务?A. 确保合同履行B. 提高项目质量C. 控制项目成本D. 协调各方关系答案:B2. 下列哪种合同形式不属于建设工程合同?A. 设计合同B. 施工合同C. 监理合同D. 设备采购合同答案:D3. 下列关于合同订立的描述,错误的是:A. 合同订立应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则B. 合同订立应当采用书面形式C. 合同订立不需要经过审批程序D. 合同订立后,双方应当履行合同义务答案:C4. 监理工程师在进行合同分析时,下列哪项不是合同分析的主要内容?A. 合同的法律适用B. 合同的履行期限C. 合同的支付方式D. 合同中的工作量答案:D5. 下列哪种情况不属于合同变更?A. 合同履行过程中,发包人增加工程量B. 合同履行过程中,承包人减少工程量C. 合同履行过程中,发包人延迟支付工程款D. 合同履行过程中,承包人延迟完成工程答案:C6. 下列哪种情况不属于合同解除?A. 合同履行期限届满B. 合同一方违约,对方要求解除合同C. 合同约定的解除条件出现D. 合同履行过程中,发包人要求提前完成工程答案:A7. 下列哪种情况不属于合同违约?A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付工程款C. 合同一方迟延履行合同义务D. 合同一方超额履行合同义务答案:D8. 下列哪种方式不是合同争议解决的方式?A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决答案:D9. 监理工程师在进行合同管理时,下列哪项不是合同管理的原则?A. 公平原则B. 诚信原则C. 统一原则D. 合法原则答案:C10. 下列哪种情况不属于合同权利义务的终止?A. 合同履行期限届满B. 合同一方违约,对方解除合同C. 合同约定的终止条件出现D. 合同一方死亡答案:D二、多项选择题(每题3分,共60分)11. 监理工程师在进行合同分析时,应当关注以下哪些内容?()A. 合同的法律适用B. 合同的履行期限C. 合同的支付方式D. 合同中的工作量E. 合同双方的信誉答案:ABCDE12. 合同变更的情形包括以下哪些?()A. 合同履行过程中,发包人增加工程量B. 合同履行过程中,承包人减少工程量C. 合同履行过程中,发包人延迟支付工程款D. 合同履行过程中,承包人延迟完成工程E. 合同双方协商一致变更合同内容答案:ABCDE13. 合同违约的情形包括以下哪些?()A. 承包人未按照合同约定完成工程B. 发包人未按照合同约定支付工程款C. 合同一方迟延履行合同义务D. 合同一方超额履行合同义务E. 合同一方擅自变更合同内容答案:ABCE14. 合同争议解决的方式包括以下哪些?()A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 诉讼解决E. 第三方评估答案:ABCD15. 监理工程师在进行合同管理时,应当遵循以下哪些原则?()A. 公平原则B. 诚信原则C. 统一原则D. 合法原则E. 经济效益原则答案:ABDE三、简答题(每题10分,共30分)16. 请简述合同管理的主要任务。
建设工程合同管理3真题含答案解析
建设工程合同管理3(总分80, 做题时间130分钟)单项选择题1.当事人在保证合同中约定,债务人不能履行债务时,由保证人承担责任的保证是( )。
SSS_SINGLE_SELA 一般保证B 连带责任保证C 法定保证D 委托保证该题您未回答:х该问题分值: 1答案:A2.抵押与质押的区别主要在于( )。
SSS_SINGLE_SELA 担保财产是否为第三人的财产B 担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C 担保财产是否转移占有D 债权人是否有优先受偿权该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C3.为了保证工程项目的建设符合国家和地方总体发展规划,不同标的的招标需满足的相应条件可以不包括( )。
SSS_SINGLE_SELA 建设工程已批准立项B 建设工程经过可行性研究C 建设工程已履行了报建手续D 建设资金能满足建设工程要求该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B4.在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应当( )。
SSS_SINGLE_SELA 以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可B 以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认C 以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可D 以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认该题您未回答:х该问题分值: 1答案:D5.某工程监理酬金总额45万元,监理单位已经缴纳的税金为3万元,在合同履行过程中因监理单位的责任给业主造成经济损失6077元。
依据委托监理合同示范文本,监理单位应承担的赔偿金额为( )万元。
SSS_SINGLE_SELA 45B 57C 42D 60该题您未回答:х该问题分值: 1答案:C6.招标人对任何一位投标人所提问题的回答,应( )。
SSS_SINGLE_SELA 发送给提出问题的投标人B 发送给每一位投标人,并注明提出问题的投标人名称C 发送给每一位投标人,但不必说明问题的来源D 作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容该题您未回答:х该问题分值: 1答案:B7.建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的,主要核查( )的不公正评标条件。
2022-2023年监理工程师之合同管理通关测试卷和答案
2022-2023年监理工程师之合同管理通关测试卷和答案单选题(共20题)1. 停止运动的指征包括()。
A.严重气短B.不正常的心跳C.特别眩晕D.上腹部区疼痛或“烧心”E.身体任何一部分突然疼痛【答案】 A2. 关于卖方依约交付合同材料并提供相关服务后,买方应支付的进度款说法正确的是()。
A.应在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付B.支付后进度款应达到该批次合同材料的签约合同价的95%C.为该批次合同材料的合同价格的95%D.卖方提交的单据包括合同价格100%金额的增值税发票正本一份【答案】 D3. 合同工期为()。
A.合同内约定的工期B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期C.合同基准日至竣工验收的工期D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】 D4. 根据FIDIC《施工合同条件》,所谓“不可预见”,指一个有经验的承包商()前不能合理预见的风险。
A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金【答案】 B5. 承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为()。
A.1个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 B6. (2018年真题)《标准施工招标文件》的适用范围是()。
A.大型复杂的工程项目B.多元投资主体的工程项目C.工期在一年之内的工程项目D.跨行业的工程项目【答案】 A7. 对债务人以明显不合理低价转让财产危害债权人利益的行为,债权人可以()撤销。
A.自行B.请求主管部门C.请求人民法院D.请求工商行政管理部门【答案】 C8. 工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。
这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为( )。
A.承包人第一次提交竣工验收报告之日B.承包人修改后再次提交竣工验收报告之日C.再次验收检验合格之日D.办理竣工验收手续之日【答案】 B9. 大型设备采购招标包括设备及伴随服务,投标人的伴随服务内容之一是()。
A.申请设备使用许可B.设备的技术指标改进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管【答案】 C10. 工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当与承包单位承担()。
监理工程师《合同管理》测试题及答案
监理工程师《合同管理》测试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 监理工程师在进行合同管理时,应当遵循的原则不包括()。
A. 公平原则B. 诚实信用原则C. 合法原则D. 合理原则2. 下列不属于合同的组成部分的是()。
A. 合同正文B. 合同附件C. 合同谈判记录D. 合同签订日期3. 下列关于合同履行期限的说法,正确的是()。
A. 履行期限可以附条件B. 履行期限可以附期限C. 履行期限不得变更D. 履行期限由双方约定,但不得少于法定的最短期限4. 合同的担保方式包括()。
A. 保证、抵押、质押、留置和定金B. 保证、抵押、质押和定金C. 保证、抵押、留置和定金D. 保证、抵押、留置和担保5. 监理工程师在合同管理中,对合同的监督检查主要包括()。
A. 合同的签订、履行、变更和解除B. 合同的履行、变更、解除和终止C. 合同的签订、履行、变更和终止D. 合同的履行、变更、解除和续签6. 下列关于合同变更的说法,正确的是()。
A. 合同变更必须经双方协商一致B. 合同变更只需要通知对方即可C. 合同变更不得违反法律规定和合同约定D. 合同变更后,原合同失效7. 下列不属于合同纠纷解决方式的是()。
A. 协商解决B. 调解解决C. 仲裁解决D. 行政投诉解决8. 下列关于违约责任的说法,正确的是()。
A. 只有合同一方违约,才会产生违约责任B. 违约责任具有惩罚性C. 违约责任具有补偿性D. 违约责任由违约方承担9. 下列不属于合同管理的主要任务的是()。
A. 合同的签订管理B. 合同的履行管理C. 合同的变更管理D. 合同的保管管理10. 下列关于合同签订的说法,正确的是()。
A. 合同签订后立即生效B. 合同签订前需进行审批C. 合同签订后不得变更D. 合同签订后立即履行二、多项选择题(每题3分,共30分)1. 合同管理的基本原则包括()。
A. 公平原则B. 诚实信用原则C. 合法原则D. 合理原则E. 合同自由原则2. 合同履行过程中,监理工程师应关注的重点内容包括()。
2020年等级考试《合同管理》测试卷(第3套)
2020年等级考试《合同管理》测试卷考试须知:1、考试时间:180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
5、答案与解析在最后。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共70题)1.勘察合同履行中,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,下列关于勘察费用的支付的说法,不正确的是( )A.勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金B.已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费C.完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费D.发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之二逾期违约金2.承包人办理保险的情况下,因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险,导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时,原应从该项保险得到的保险赔偿金由( )承担。
A.发包人和承包人B.监理人C.承包人D.发包人3.投标人递交的投标保证金形式不可以是( )。
A.银行出具的银行保函B.银行出具的保兑支票C.银行出具的银行汇票D.某房地产公司出具的担保书4.建设工程勘察合同(二)和建设工程勘察合同(一)都包括的合同条款是( )。
A.变更及工程费的调整B.材料设备的供应C.各项检查和验收方面约定条款D.合同争议的解决5.对一些大型联合企业,矿区和水利枢纽,为解决总体部署和开发问题,还需进行( )。
A.技术设计或方案设计B.总体规划设计或方案设计C.总体规划设计或技术设计D.总体规划设计或施工图设计6.在设计施工总承包合同中,下列关于承包人文件的说法,错误的是( )。
A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限C.承包人文件中最主要的是设计文件D.项目实施中,监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见,不能进行后续施工7.在下列关于施工企业职工意外伤害险的说法中,表述不正确的是( )。
监理工程师之合同管理综合提升检测卷附答案详解
监理工程师之合同管理综合提升检测卷附答案详解单选题(共20题)1. 胶体和β葡聚糖含量的增多对GI值的影响是()。
A.使之升高B.使之降低C.无变化D.先升高,后降低【答案】 B2. 如果索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件( ),提出最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。
A.发生后的28天内B.全部消除后C.影响结束后的14天内D.影响结束后的28天内【答案】 D3. 根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时,设备使用的补偿金额计算方法是()。
A.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间B.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间+设备折旧率C.补偿金额=设备原值*设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费D.补偿金额=设备原值*设备折旧率+管理费【答案】 C4. 按照《标准施工合同》规定,()在施工过程中负责管理施工控制网点,对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。
A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人【答案】 A5. 根据《标准施工合同》,施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于()。
A.一定可以给予工期补偿B.可给予工期补偿C.可给予费用补偿D.一定可以补偿工期、费用补偿【答案】 B6. (2019年真题)下列合同文件中,属于《标准施工招标文件》中施工合同文本的合同文件,在专用条款没有另行约定的情况下,其正确的解释次序是()。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款【答案】 C7. 根据《招标投标法实施条例》的规定,招标人接受中标人提交的履约保证金后,招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
江南大学现代远程教育第三阶段测试卷考试科目:《合同管理》第七章至第九章(总分100分)时间:90分钟学习中心(教学点)批次:层次:专业:学号:身份证号:姓名:得分:一、名词解释:(本题共4小题,每小题3分,共12分)1、反索赔:2、建设工程物资采购合同:3、国际工程:4、建设工程施工合同二、单项选择题(本题共20小题,每小题1分,共20分)1、下列工程价款的计价方式不包括()。
A.成本加奖励合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同2、大型设备采购合同属于()合同的范畴。
A.买卖B.承揽C.委托D.租赁3、当工程师确定的索赔额超过其权限范围时,()报请发包人批准。
A.应当B.可以C.必须D.不必4、颁发履约证书表示承包商的()终止。
A.施工义务B.合同约定的义务C.索赔权利D. 合同约定的权利5、建设工程物资采购合同的当事人是()。
A.发包人B.承包人C.监理人D. 发包人或承包人6、国际咨询工程师联合会的简称是()。
A. FIDICB.NECC.DRBD.WTO7、《施工合同条件》适用于大型复杂工程采用()合同的承包方式。
A.固定总价B.可调总价C. 单价D.成本加酬金8、根据合同中某些条款,可以推断出承包人有索赔权,这种有经济补偿含义的条款,在合同管理工作中称为()。
A.标准条款B.明示条款C.默示条款D.索赔条款9、当承包人提出索赔要求后,工程师无权就()作出决定。
A.费用索赔B.要求承包人缩短合同工期C.合同内索赔D.工期延误索赔10、由于异常恶劣的气候造成的停工是()。
A.不可原谅延期不给补偿费用B. 不可原谅延期但给补偿费用C.可原谅延期且给补偿费用D.可原谅延期但不给补偿费用11、承包商在接受预付款之前应出具相同金额的()。
A.预付款保函B.支付保函C.履约保函D.银行担保12、交货数量发生增减的原因不包括()。
A.供货方的责任 B.运输部门的责任C.采购方的责任D.运输过程中的合理损耗13、在FIDIC合同条件中,合同工期是指()。
A.合同内注明工期B.合同内注明工期加经工程师批准顺延工期之和C.发布开工令之日起至颁发移交证书之日止的日历天数D.发布开工令之日起至颁发解除缺陷责任证书之日止的日历天数14、分包商只能向()提出索赔要求,并保持影响事件发生后的现场同期记录。
A.业主B.分包人C.工程师D.承包人15、在FIDIC合同条件中的争端裁决委员会的缩写是()。
A. FIDICB.NECC.DRBD.WTO16、实体质量监督以()为主,并辅以科学的检测手段。
A.普查方式B.抽查方式C.连续不间断的方式D.定期检查方式17、工程承包活动中,采用的总价合同属于()。
A.单价合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同18、工程师对施工过程中质量监督的检查、检验原则上,不应影响施工正常进行,如果实际影响了施工的正常进行,其后果责任()承担。
A.承包人B.发包人C.工程师D.由检验结果的质量是否合格来区分合同责任19、工程竣工验收报告,经发包人认可后28天,承包人向发包人递交()。
A.竣工决算报告B.工程竣工结算价款C.竣工决算报告计完整的结算资料D.合同价款20、当事人就特定的技术项目,就特定的技术项目进行技术预测所签订的合同称为()合同。
A.技术开发B.技术转让C.技术咨询D.技术服务三、多项选择题(每题的备选答案中,有两个或两个以上符合题意。
多选、错选均不得分,少选,每个正确选项得0.5分,本题共10小题,每小题2分,共20分)1、在材料采购合同中,交货质量的验收方法有()。
A.化学试验法B.衡量法C.物理试验法D.查点法E.经验鉴别法2、在材料采购合同中,交货数量的验收方法有()。
A.物理试验法B.查点法C.衡量法D.经验鉴别法E.理论换算法3、属于供货方违约责任事项的是()。
A.不按期自提货物B.交货数量不符C.不能交货D.不能按期交货E.产品质量存在缺陷4、按照索赔的合同依据可以分为()。
A.合同明示的索赔B.合同默示的索赔C.其他索赔D.合同变更索赔E.合同延误索赔5、FIDIC合同条件规定,指定分包商与一般分包商的区别有()。
A.合同地位不同B.合同款支付的开支项目不同C.业主对指定分包商利益保护不同D.承包商对分包商违约承担责任范围不同E.选择分包商的权利不同6、施工合同示范文本规定,在施工合同履行过程中,承包人承担违约责任的方式有()。
A.支付违约金B.赔偿损失C.顺延工期D.继续履行E.采取补救措施7、按照施工合同文本的规定,发包人的工作包括()。
A.办理土地征用B.办理施工许可证C.提供工程进度计划D.按工程提供非夜间施工使用的照明E.提供施工场地的工程地质资料8、因不可抗力事件导致的费用中,由发包人承担的有()。
A.工程本身的损害B.承包人的人员伤亡C.停工期间应工程师要求承包人留在施工场地的必要管理人员的费用D.工程所需清理费用E.工程所需修复费用9、建设工程分包合同的当事人是()。
A.发包人B.监理单位C.承包人D.工程师E.分包单位10、施工中涉及的应由承包人承担的费用有()。
A.施工中发现文物的保护费用B.承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费C.承包人施工中出现安全事故的相应费用D.施工现场内第三方人员的生命财产保险费E.超出设计图纸范围工程量中的材料费四、填空题(本题共10个空,每空2分,共20分)1、工程具备竣工验收条件,按国家工程验收有关规定组织验收。
2、承包人应当在竣工验收之前与发包人签订质量。
3、结算方式可以是:、、。
4、材料采购合同管理当事人任何一方不能正确履行合同义务时,均应以的形式承担违约赔偿责任。
5、大型设备采购合同是属于合同的范畴。
6、是国际咨询工程师联合会的法文缩写。
7、承包人施工的工程质量应达到约定的标准。
8、FIDIC合同条件传统上适用于。
五、问答题(本题共4小题,每小题7分,共28分)1、何谓施工索赔?有哪些特征?2、FIDIC合同条件工程师在质量管理方面的权利有哪些?3、材料采购合同的变更和解除应如何管理?4、工程进行竣工验收应该具备哪些条件?附:参考答案:一、名词解释:(本题共4小题,每小题3分,共12分)1、承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误给发包人造成损失的,发包人也应按合同约定向承包人提出索赔。
2、是指平等主体得我自然人、法人、其他组织之间,为实现建设工程物资的买卖,设立、变更、种植相互权利义务关系的协议。
3、国际工程就是一个工程项目从咨询、融资、采购、承包、管理以及培训等各个阶段的参与者来自不同的国家,并且按照国际三通用的工程项目管理模式进行管理的工程。
4、建设工程施工合同是发包人与承包人就完成具体工程项目的建筑施工、设备安装、设备调试、工程包修等工作内容,确定双方权利和义务的协议。
二、单项选择题(本题共20小题,每小题1分,共20分)1.A2.B3.A4.B5.D6.A7.C8.C9.B 10.D11.A 12.D 13.B 14.D 15.C 16.B 17.B 18.D 19.C 20.C三、多项选择题(每题的备选答案中,有两个或两个以上符合题意。
多选、错选均不得分,少选,每个正确选项得0.5分,本题共10小题,每小题2分,共20分)1.AC2.BCE3.BCDE4.AB5.BCDE6.ABDE 7.ABE 8.ACDE 9.CE 10.CE四、填空题(本题共10个空,每空2分,共20分)1、发包人2、保修书3、现金支付转帐结算异地托收承付4、违约金5、承揽6、FIDIC7、合同8、国际工程五、问答题(本题共4小题,每小题7分,共28分)1、施工索赔是当事人在合同实施过程中,根据法律、合同规定及惯例,对不应由自己承担责任的情况造成的损失,向合同的另一方当事人提出给予补偿或赔偿的要求的行为。
索赔的特征:(1)双向的;(2)有实际的经济损失或权利损害发生;(3)是一种未经对方确认的单方行为。
2、FIDIC合同条件工程师在质量管理方面的权利:对现场的材料和设备有检查和控制;监督承包商的施工;对已完工程确认和拒收;对工程采取紧急补救措施;要求解雇承包商的雇员;批准分包商。
3、合同履行过程中,如需变更合同内容或解除合同。
都必须依据《合同法》的有关规定执行。
只有当供货方不能按期交付货物,或交付的货物存在严重的质量问题而影响工程使用时,采购方认为继续履行合同不必要,才可以拒收货物,甚至解除合同关系。
4、1)完成合同和设计约定的各项内容;2)施工单位自检合格;3)有主要材料、构配件和设备的合格证及必要的进场实验报告;4)有施工单位签署的工程质量保修书;5)有完整的技术档案和施工管理资料;6)有公安消防部门出具的准许使用文件;7)有关部门责令整改的问题已整改完毕。