建筑设计合同(方案、扩初、施工图)范本
施工图合同模板
施工图合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方提供的施工图纸，乙方进行施工的事宜，达成如下协议：第一条：工程概况1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 工程规模：____________1.4 工程内容：根据甲方提供的施工图纸，乙方负责工程的施工、设备安装、调试及验收等全部工作。
第二条：施工方案2.1 乙方应根据甲方提供的施工图纸，制定详细的施工方案和进度计划，并于合同签订后五个工作日内提交给甲方审批。
2.2 乙方应按照甲方审批的施工方案和进度计划进行施工，如有变更，需提前十个工作日向甲方提出申请。
2.3 乙方应严格按照国家及地方的施工规范和标准进行施工，确保工程质量。
第三条：合同工期3.1 工程工期为____个月，自合同签订之日起计算。
3.2 乙方应保证工程按期完成，如有延期，需提前十个工作日向甲方说明原因并提出延期计划。
第四条：价格及付款方式4.1 工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
4.2 甲方支付乙方工程款项，按照工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
4.3 乙方开具正规发票，甲方按照税法规定进行抵扣。
第五条：质量及验收5.1 乙方应保证工程质量，按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
5.2 工程完成后，乙方应组织甲方进行验收，甲方应在验收合格后五个工作日内出具验收报告。
5.3 如甲方对工程质量有异议，乙方应在接到通知后十个工作日内进行整改，并承担由此产生的费用。
第六条：违约责任6.1 乙方未按照甲方提供的施工图纸进行施工，甲方有权要求乙方拆除返工，并承担由此产生的费用。
6.2 乙方未按照约定工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，具体金额由双方协商确定。
6.3 甲方未按照约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
方案报建、扩初及施工图设计合同
***项目方案报建、扩初与施工图设计合同工程名称：***项目方案报建、扩初与施工图设计合同工程地点：发包方：***有限公司承包方：目录第一条合同依据第二条项目设计阶段与内容第三条发包方基本职责第四条承包方基本职责第五条各设计阶段设计时限第六条各设计阶段承包方工作职责与工作范围第七条各阶段设计费用与设计费付款方式第八条惩罚与奖励第九条保险与赔偿第十条其它条款附件一工程主要设计人员名单附件二施工图设计深度标准附件三设计单位服务承诺书附件四承包方向发包方交付的文件资料目录附件五设计付款进度协议正文1．《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》与其它相关中国法律。
2．《建设工程勘察设计管理条例》与其他有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
3．发包方提交给承包方的《***有限公司施工图设计技术标准与成果标准》。
4．由甲乙双方最终共同确认的《设计任务书》为本合同不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。
第二条项目设计阶段与内容1、工程名称：***项目方案报建、扩初与施工图设计工程项目位置：工程规模：建设规模：2、***项目设计分为建筑设计、环境设计等分项设计。
含住宅、商业、会所、门卫、垃圾房、变配电站等小区所有附属建筑与管网综合的施工图设计；环境设计由发包方另行委托的景观专业设计公司完成。
3、承包方的设计内容包括扩初设计（含建筑、结构、给排水、电气、暖通、燃气等专业）、施工图设计（含钢结构、建筑节能计算书与日照分析报告等）与施工过程配合。
扩初设计阶段是在方案设计阶段结束后，根据发包方发展思路和当地具体情况对方案设计进行反复调改和深化，最终承包方提交的扩初设计文件应达到发包方设计任务书与扩初报审政府主管部门要求的深度；施工图设计与施工过程配合由承包方负责，最终提交的设计文件应达到发包方设计任务书与施工图报审政府主管部门要求的深度。
扩初设计的说明与图纸得到发包方书面同意后，承包方方可进行下阶段设计。
承包方需将以上各阶段与过程节点设计成果（光盘，计算书）提交给发包方。
建筑外立面设计方案深化及扩初设计合同
建筑外立面设计方案深化及扩初设计合同篇一：10.建设工程设计合同(外立面方案设计)顾问咨询类合同范本010建设工程设计合同（外立面方案设计）工程名称 : 工程地点 : 合同编号 : 设计证书等级：发包人: 设计人: 签订日期 :年月日发包人：设计人：发包人委托设计人承担（项目名称）（以下简称“本项目”）外立面方案设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》。
国家及地方有关建设工程勘察设计管理法律法规。
建设工程批准文件。
第二条立面设计范围及风格要求设计人承担本项目的外立面设计服务，设计任务为：。
项目总体风格定位为。
产品定位为。
第三条合同文件的组成本合同由以下文件组成：（1）建设工程设计合同；（2）中标通知书及其附件《设计任务书》；（3）标准、规范及有关技术文件；（4）经设计人报出并为发包人所接受的设计人投标文件；（5）其它已纳入或将纳入本合同的具有合同约束力的信函、纪要、书面往来等文件。
（6）合同附件：附件一：设计人员名单上述文件应被认为是互为补充和解释的，但如有歧义或互相矛盾时，除非另有明确约定，按以上排列顺序，排列在前的文件效力高于排列在后的文件；上一条中没有列明的文件，签署时间在后的效力高于签署时间在前的效力。
第四条设计原则及依据规划意见书、设计任务书等。
根据现有户型设计外立面，在不影响主体结构及大轮廓的情况下可根据外立面局部修改户型。
满足发包人项目整体定位及产品定位要求，满足政府有关批文及相关设计规范的要求。
设计条件：（1）用地红线坐标图、地形地貌图,周边道路高程图；（2）经发包人确认的基本户型图及组合设计方案；（3）《设计任务指导书》。
国家现行各项有关规程规范。
第五条设计成果资料及进度要求交付的设计成果资料：（1）项目外立面效果图；（2）建筑SketchUp全模；（3）建筑外墙平面、外立面、剖面达到建筑扩初深度；、外立面主要墙身节点大样CAD图；（4）区内主要道路，主要沿街和景观轴线立面图，总体外立面设计原则，色彩和材料；（5）配合销售制作沙盘模型；（6）根据发包人报规划复函及报规证时间，制作规划局要求的多角度效果图；（7）在完成上述方案设计后，还需对扩初图纸及施工图纸进行审核、校对，以控制外立面整体的实施效果。
建筑施工图设计合同(范本)
第一章项目概要第一条项目名称：XX项目第二条项目地理位置：第三条项目概况：（一）面积指标：约为XX万平方米，总建筑面积约XX万平方米。
（二）容积率：（三）项目限高：（四）项目用地及建筑物性质：第四条项目设计内容：（一）完善总体规划及建筑方案设计；（二）完善修建性详细规划设计（达到报批深度）；（三）地下车库（含人防、设备用房等）方案设计；（四）扩初设计；（五）施工图设计（不含煤气、变电亭设计）；（六）红线内（含市政绿化带）挡土墙方案及施工图设计；（七）消防外网（水、电）设计；（八）管网方案综合及管网施工图综合；（九）后期设计服务。
第五条本次设计为限额设计，双方已商定钢筋、碎含量限额如下: （一）钢筋含量：多层（X层，不含半地下夹层、含坡屋顶）≤Xkg∕m2高层（XX层）≤X kg∕m2地下室（顶板覆土（含透水层）按平均X米考虑）W X kg∕m2（二）佐含量：多层（X层，不含半地下夹层、含坡屋顶）≤X m3∕m2高层（XX层）≤X m3∕m2地下室（顶板覆土（含透水层）按平均X米考虑）≤X m3∕m2该限额不得突破，否则发包人将按如下办法扣除设计费用：A、超出限额5%以内时，按超额部分造价的10%扣除设计费。
B、超出限额5%-10%以内时（含5%）,按超额部分造价的15%扣除设计费。
C、超出限额10%以上时（含10%）,按超额部分造价的20%扣除设计费。
第二章设计依据第六条本合同所规定的内容。
第七条甲方所提供的设计任务书及经甲方认可的规划和单体方案。
第八条甲方所提供的地形测量图及用地红线图（已提供）。
第九条甲方所提供的前期规划设计文件和资料（已提供）。
第十条政府部门对于该项目的规划设计条件（已提供）。
第十一条地质勘查报告。
第十二条外部管网设计条件。
第十三条设计规范和规定应按照中华人民共和国和当地有关设计规范和设计规定。
（一）《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》；（二）国家及地方有关城市规划、建设工程勘察设计管理的法规和规章；（三）建设工程批准文件。
工程施工图设计合同
工程施工图设计合同甲方：（委托方）地址：联系方式：乙方：（设计方）地址：联系方式：鉴于甲方拟对以下工程进行施工图设计，经双方友好协商，就设计事宜达成如下协议：一、项目内容1. 项目名称：2. 项目位置：3. 项目规模：4. 设计范围：本次设计包括但不限于施工图绘制、材料清单编制等内容。
5. 设计依据：设计按照国家相关标准、规范、法律要求进行，确保设计合理、安全、经济。
6. 工程进度：设计周期约为（具体时间），具体工作进度双方协商确定。
二、设计费用1. 设计费用总额：2. 付款方式：设计费用分XXXX次支付，具体支付时间与支付进度由双方协商确定。
3. 设计费用结算：设计费用结算需提供相应的发票或其他合法凭证。
三、设计责任1. 乙方承诺在约定的时间内按照要求提交设计成果，确保设计质量和效果。
2. 乙方须对其设计成果的合理性、准确性、实用性负责，不得存在设计缺陷。
3. 若设计过程中出现争议或问题，双方需友好沟通解决，如无法达成一致，则可寻求专业意见或仲裁解决。
四、保密协议1. 双方在设计过程中所涉及的商业秘密、数据资料等信息均属于保密范围，未经对方同意不得向第三方透露。
2. 完成设计后，双方可根据需要签署保密协议，约定相关保密事项。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致设计延期或设计质量不符合约定，乙方需承担相应的违约责任。
2. 如乙方未按约定时间提交设计成果，甲方有权要求乙方支付相应违约金。
3. 如因甲方原因导致设计进度延误，甲方需尽快补偿乙方所受损失。
六、其他条款1. 设计方案变更：若项目需求变更或其他原因导致设计方案变更，需经双方协商一致后进行调整。
2. 合同解释权：本合同的解释权归双方所有，有争议事项应友好协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上内容为本合同的全部内容，双方确认无误后签字盖章生效。
建筑外立面设计方案深化及扩初设计合同
建筑外立面设计方案深化及扩初设计合同第一条合同双方甲方（全称）：_________（以下简称“甲方”）乙方（全称）：_________（以下简称“乙方”）双方基于平等、自愿、诚信的原则，就“建筑外立面设计方案深化及扩初设计”事宜签订本合同，以明确双方的权利与义务。
第二条合同标的1. 本合同标的为建筑外立面设计方案的深化及扩初设计，具体内容包括但不限于：- 外立面设计方案的深化细化；- 饰面材料的选定及设计；- 施工图纸的绘制和相关技术文件的准备；- 设计方案的修改与完善。
2. 双方同意按本合同约定的条件开展相关设计合作。
第三条工作/服务范围1. 乙方将为甲方提供以下服务：- 完成外立面深化设计方案，确保设计符合甲方的需求和项目的实际情况；- 提供设计方案的相关技术支持与咨询；- 负责设计方案的修改、完善及后续的施工图设计。
2. 乙方保证按合同要求，按时完成工作，确保符合行业标准及甲方的质量要求。
第四条合同期限1. 合同自____年____月____日起生效，至____年____月____日终止。
2. 合同期满，若双方无异议，可续签合同，或另行签订补充协议。
第五条工作/产品质量1. 乙方提供的设计方案应符合以下质量标准：- 满足国家及地方建筑设计规范；- 符合甲方对美观性、实用性及经济性的要求。
2. 乙方对所交付的设计方案质量负责，如不符合标准，乙方应免费进行整改或重做。
第六条付款方式1. 本合同总金额为_________元（大写：_________元整）。
2. 付款方式如下：- 合同签订后，甲方应支付总金额的30%作为预付款；- 设计方案提交后，甲方应支付总金额的40%；- 设计图纸提交并经甲方确认后，甲方应支付剩余30%。
3. 乙方应在收到款项后提供相应的收据或发票。
第七条双方权利和义务1. 甲方的权利与义务：- 按合同约定及时付款；- 向乙方提供必要的协助和资料；- 及时反馈设计方案，确保乙方了解甲方的需求。
方案施工图设计合同范本
方案施工图设计合同范本合同编号：XXXXX甲方：（以下简称"甲方"）地址：联系人：联系电话：乙方：（以下简称"乙方"）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方进行方案施工图设计工作，双方本着平等互利的原则，达成如下协议：第一条合同目的本合同的目的是为确定甲方与乙方之间有关方案施工图设计的权益和义务，保证合同的履行。
第二条服务内容1. 甲方委托乙方进行方案施工图设计工作。
2. 乙方提供方案施工图设计所需的技术支持和设计方案。
3. 双方共同协商确定设计工作的时间节点和进度要求。
第三条合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____个月/年。
如在有效期届满前双方协商一致，可适时延长合同期限。
第四条设计费用及支付方式1. 根据本合同约定的服务内容，甲方向乙方支付设计费用。
2. 设计费用为人民币____元整。
3. 设计费用的支付方式为（选择一种）：（1）一次性支付；（2）分阶段支付：首付____元整，尾款在设计工作完成后____日内支付。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方提供的所有资料和信息保密，并承诺不向任何第三方披露或泄露。
2. 甲方应对乙方提供的设计方案及相关技术资料保密，并承诺不向任何第三方披露或泄露。
第六条知识产权归属1. 甲方享有设计稿的所有知识产权和使用权。
2. 乙方在设计过程中所产生的所有技术和知识产权归属甲方所有。
第七条违约责任1. 一方违反合同规定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所受的实际损失。
2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，双方可协商解除本合同，但应提前书面通知对方。
第八条争议解决本合同的履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第九条其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，每方各执一份，具有同等法律效力。
建筑设计合同(方案、扩初、施工图)范本
建筑设计合同（方案设计、初步设计、施工图设计）工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人：（以下简称甲方）设计人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙双方协商一致，本着平等互利、等价有偿、真诚合作的原则，就甲方委托乙方承担余政拍出（2009）04号工程项目建筑设计，为明确双方的权利和义务，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。
第1条：工程概况1.1 工程名称：工程地点和范围：工程设计内容：方案设计、初步设计、施工图用地性质：居住用地1.2建筑面积（约）：地上建筑面积㎡，地下建筑面积㎡。
1.3容积率：1.4建筑密度：1.5绿地率：1.6建筑限高：1.7户型要求：1.8停车配置：1.9设计工期：见附件２1.10合同价款：设计费综合单价设计面积暂按万㎡计，合同总价暂定万元。
第2条：设计内容及服务范围2.1 设计内容：总体及单体规划方案设计、扩初设计、施工图设计，并配合甲方完成各阶段修建性详细设计及政府报批工作。
2.2 服务范围：主持、跟踪整个设计过程，直至竣工验收为止。
2.2.1设计必须切合实际，达到技术先进、安全使用、经济合理、方便施工。
设计文件必须完整、准确、详尽、标准统一、规格一致，其深度应符合中华人民共和国建设部“建筑工程设计文件编制深度的规定”，并满足杭州市有关审批部门及施工的要求。
2.2.2设计必须符合中华人民共和国现行设计规范和有关技术标准的规定。
如有不符，乙方负责尽快进行修改直到有关审批部门批准为止。
2.2.3如因某些项目目前中国尚无规范或标准，或规范与标准不尽完善，乙方可同甲方磋商，并征得有关部门同意，参照或采用国外的相应规范进行设计。
2.2.4设计必须充分考虑甲方意见，特别是施工图设计在满足规范及有关技术标准的前提下应按照甲方所给要求和标准设计，除非乙方认为该要求不满足相关要求（结构安全、国家规范等），双方协商解决。
扩初及施工图设计合同5篇
扩初及施工图设计合同5篇篇1合同编号：【XXXXX】甲方：（委托方）单位名称：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX地址：XXX乙方：（设计方）单位名称：XXX法定代表人：XXX联系电话：XXX地址：XXX鉴于甲方拟对项目进行扩初及施工图设计，经双方友好协商，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：XXXXX1.2 项目地址：XXXXX1.3 项目概述：XXXXX第二条服务内容2.1 乙方应根据甲方的实际需求，提供扩初及施工图设计服务，并按时提交设计方案及图纸。
2.2 设计方案应满足甲方的要求，经甲方确认后方可进入下一阶段。
2.3 乙方应对设计过程中遇到的问题及时与甲方沟通，并提出解决方案。
第三条服务费用3.1 甲方应按照合同约定的服务内容支付设计费用，具体金额为：XXXXX元。
3.2 设计费用支付方式：XXXXX第四条知识产权4.1 乙方提供的设计方案及图纸，其知识产权归属于乙方，甲方仅可在项目范围内使用，未经乙方许可不得擅自转让或使用于其他项目中。
4.2 如有第三方侵犯乙方的设计知识产权，甲方应协助乙方维护权益，并承担相应的法律责任。
第五条保密条款5.1 双方应对涉及商业机密的信息严格保密，未经对方同意不得向第三方透露。
5.2 合同终止后，双方应归还对方所有涉及项目的文件及资料，不得擅自保留或复制。
第六条违约责任6.1 若一方未能履行该合同的任何条款或条件，应向对方承担违约责任。
6.2 违约方应承担由此产生的全部赔偿责任，并支付相应违约金。
第七条合同变更7.1 本合同经双方协商一致，可以进行变更或补充，变更后的内容应经双方签字确认。
7.2 未经双方书面确认，任何变更或补充均无效。
第八条争议解决8.1 双方因合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向有关仲裁机构提起仲裁。
8.2 仲裁裁决是终局的，双方应予以遵守。
第九条合同效力9.1 本合同自双方签字或盖章生效，至服务结束后终止。
施工图设计合同协议书
施工图设计合同协议书 The manuscript was revised on the evening of 2021建设工程设计合同（扩初及施工图阶段）工程名称：三期一、二、三区工程工程地点：合同编号：签订日期：目录第一条合同依据第二条项目设计阶段及内容第三条甲方基本职责第四条乙方基本职责第五条各设计阶段设计时限第六条各设计阶段乙方工作职责及工作范围第七条各阶段设计费用及设计费付款方式第八条惩罚与奖励第九条保险与赔偿第十条合约中止及违约处理第十一条其它约定第十二条其它条款项目名称：三期一、二、三区（暂定名）委托单位：（以下简称甲方）设计单位：设计顾问有限公司（以下简称乙方）第一条合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其它有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
规划局2007规总022号《总平面设计方案审定通知书》及其它建设工程批准文件。
甲方提供的《三期一、二、三区（暂定名）施工图设计任务书》；合同附件为本合同不可分割组成部分。
第二条项目设计阶段及内容乙方应积极协调配合其他设计单位共同完成本项目的设计工作。
初步设计阶段，乙方完成的初步设计成果应提交甲方确认后开始施工图设计工作。
乙方并负责完成方案报批之后的所有向政府部门报批报建图纸工作及报建配合工作。
最终提交的设计文件应达到设计任务书及各阶段报审政府主管部门要求的深度。
环境设计由景观设计公司负责；乙方应主动与景观公司协调配合，及时向景观公司提供图纸，并对景观设计图纸进行审核与反馈，以书面形式提出修改建议。
同时，乙方负责景观设计总协调管理。
✧乙方负责提供包括建筑定位（建筑为底层平面）、室内外标高、道路、停车等总图给景观公司作为景观设计的条件图。
✧总图装置定位由乙方负责，并落实在最终总图施工图及提供给景观公司的条件图内。
总图装置包括人行系统、车行系统、过街装置、行道树、停车平面、组团出入口设计。
为确保品质及与景观的衔接，乙方参加甲方安排的与景观公司沟通协调会。
扩初及施工图设计合同6篇
扩初及施工图设计合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]传真：[甲方传真号码]电子邮箱：[甲方邮箱地址]营业或执业资质：[甲方资质证明文件]资质等级：[甲方资质等级证明文件]营业执照注册号：[甲方营业执照注册号]税务登记证号：[甲方税务登记证号]签订地点：[甲方单位地址盖章位置]（本合同将在本地址签订盖章）盖章：[甲方单位公章位置]（公司行政公章）签署日期：XXXX年XX月XX日合同正文部分采用中文书写格式。
此合同内容应包括但不限于以下几个方面：设计范围、设计内容、设计期限、设计费用及支付方式、质量要求、保密条款、违约责任等。
以下为合同正文：一、设计范围与内容根据甲方的需求及项目规模，乙方应在合同签订后XX个工作日内完成扩初设计的初步成果提交，并在初步成果确认后的XX个工作日内完成施工图设计的全部内容提交甲方审核。
如遇特殊情况需顺延时间，乙方应及时通知甲方并征得甲方同意后方可顺延。
具体的设计进度计划由甲乙双方根据项目的实际情况共同商定并在合同中明确约定。
乙方应按照约定的时间节点提交相应的设计图纸和材料计算书等资料并确保设计成果的质量和完整性符合甲方的要求和国家规范标准的规定违约责任等相关条款细节应予以明确并遵循合同约定任何一方不得擅自变更合同条款否则应承担相应的违约责任包括但不限于承担因此产生的经济损失赔偿责任等违约责任约定需具体明确合理合法等条款内容。
", "三、设计费用及支付方式：本次扩初及施工图设计的费用计算方式为固定总价合同方式计算即按照项目规模和设计难度等因素综合考虑确定总的设计费用为人民币XXX元整（大写：XXX元整）。
甲方应按以下方式支付设计费用：合同签订后X个工作日内支付设计总费用的XX%作为预付款设计工作完成并提交最终成果后经甲方验收合格后支付剩余款项即设计总费用的XX%。
扩初及施工图设计合同
扩初及施工图设计合同扩初及施工图设计合同是指在建筑设计过程中，进行初步设计的基础上进行扩初设计并最终形成施工图设计的合同。
该合同是建筑设计阶段中非常重要的一环，对于确保整个施工过程的顺利进行、质量的提升和合法权益的保障具有重要意义。
下面我们将介绍该合同的相关内容和注意事项。
首先，扩初及施工图设计合同的内容应包括以下几个方面：设计任务、设计范围、设计要求、设计规范、设计标准、设计时间、设计费用、设计文件、设计变更、设计审核、设计授权等。
设计任务应该明确说明设计的目的和要求，设计范围应该详细列出设计的具体内容和范围，设计要求应该符合相关法律法规和建筑规范，设计时间应该明确设计的完成时间，设计费用应该合理确定设计师的报酬，设计文件应该包括初步设计、扩初设计和施工图设计等设计文件，设计变更应该明确变更的程序和费用，设计审核应该由相关专业人士进行审核，设计授权应该明确设计的版权归属等。
其次，扩初及施工图设计合同的签订应注意以下几个问题：合同的主体应该是有资质的设计单位或个人，合同的签订应该书面形式并签字盖章，合同的内容应该明确清晰并符合相关法律法规，合同的履行应该按照约定的时间和要求进行，合同的变更应该经过双方协商一致并签订变更协议，合同的终止应该根据约定的情况终止合同并处理好相关事宜。
最后，扩初及施工图设计合同的执行应注意以下几个问题：扩初设计应根据初步设计的基础上进行设计，并满足相关要求和规范，施工图设计应根据扩初设计的基础上进行设计，并满足相关要求和规范，施工图设计应包括建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等相关设计，设计完成后应进行审核并报批，设计应符合工程实际并满足工程要求，设计文件应保存完整并备查，设计过程中应积极配合相关工作人员进行施工监理等。
综上所述，扩初及施工图设计合同是建筑设计过程中非常重要的一环，对于确保建筑工程的顺利进行和质量的提升具有重要意义。
设计单位和建设单位应认真履行合同的相关义务，保障各自的合法权益，共同推动建筑工程的稳步发展。
建筑工程设计合同方案深化扩初施工图
GF—2000—0209建设工程设计合同(一)（民用建设工程设计合同）工程名称:工程地点:合同编号:(由设计人编填)设计证书等级:发包人:设计人:签订日期:中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人:发包人委托设计人承担工程设计，双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3 建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：补充说明：1、各阶段报审设计成果均需向发包人提供对应电子版光盘两份（文本为word\excel格式、图纸为DWG格式、效果图为JPG 或PSD 格式，均为无加密可修改格式）；2、本项目设计范围包含总图、建筑、结构、给排水、电气、暖通空调、钢结构、幕墙、人防；不含园林绿化、高低压配电、精装修、弱电智能化等专项设计（但设计人各专业需配合以上专项设计优化修改完善各专业设计文件）；3、设计人负责各阶段设计图纸通过有关部门的审查及审批。
第五条本合同设计收费估算为元人民币。
设计费支付进度详见下表.说明：1．第四次付费方式为发包人组织本项目参与主体负责人对本项目设计成果（主要为各专业经济实用型、图纸设计深度）及配合服务进行综合评分，按评分百分比为依据支付本次付费比例，此浮动比例不超过总设计费的10%即万元。
2．付款方设计人需提供本次付款足额发票，否则发包人可拒绝支付设计费。
第六条双方责任6．1 发包人责任：6．1．1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
建筑设计方案扩初施工图合同范本
建筑设计方案扩初施工图合同范本扩初设计方案施工图合同本合同由以下各方于合同签订日期签署：甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟开展某建筑项目的施工图设计工作，乙方具备相关设计能力，双方经友好协商，达成以下约定：第一条合同目的1.1 本合同旨在约定甲方聘请乙方进行建筑设计方案扩初和施工图设计工作的具体事项和责任。
第二条设计服务内容2.1 乙方按照甲方的要求，提供以下设计服务：a) 对甲方提供的建筑设计方案进行扩初设计，并制定扩初设计方案报告。
b) 基于扩初设计方案，完成施工图设计，并制定施工图纸、详图、图纸报告等相关文件。
2.2 乙方承诺在设计服务过程中遵守国家相关设计规范和标准，确保设计方案和施工图的质量和完整性。
2.3 乙方应按照甲方的要求，提供设计变更、意见调整等相关设计服务，直至甲方项目方案得到批准。
第三条设计报酬3.1 甲方应按照本合同约定，支付设计服务报酬给乙方。
3.2 设计报酬的支付方式和金额为（根据实际情况填写）。
3.3 乙方应凭借设计工作的完成情况和甲方的确认，向甲方提供开具发票的设计报酬结算单。
第四条交付和验收4.1 乙方应按照本合同约定的工作进度，按时提交设计文件给甲方。
4.2 甲方应对乙方提交的设计文件进行认真审查，如有问题或需要修改，应及时向乙方提出。
4.3 设计文件经甲方审核确认后，乙方须向甲方移交一整套设计文件，并做好备份。
4.4 甲方验收后，乙方的设计服务任务完成。
第五条保密条款5.1 甲方和乙方在履行本合同过程中，应互相保守对方的商业秘密和技术资料，并对第三方的咨询、洽谈等保密。
第六条违约责任6.1 如果一方违反本合同的任何条款，另一方有权要求其承担违约责任，包括但不限于索赔、违约金等。
第七条解决争议7.1 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国的法律。
7.2 如发生任何关于本合同的争议，双方应首先协商解决。
设计合同模板
建设工程设计合同工程名称工程地点合同编号设计证书等级发包人承包人签订日期年月日发包人：承包人：（以下简称甲方）（以下简称乙方）甲方委托乙方承担“”项目单体建筑设计（包括方案深化设计和施工图设计），经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同签订依据：1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国建筑法》《工程勘察设计收费标准》。
1.2 国家和相关地方有关建设工程勘察设计的法规和规章。
第二条本合同设计项目的工程名称、地点、规模、阶段和内容：2.1 工程名称:2.2 工程地点：2.3 工程规模:2.4 设计阶段2.4.1 方案深化设计2.4.2 单体建筑施工图设计2.5 设计内容2.5.1 单体建筑设计内容：包括建筑、结构、给排水、强弱电、人防、中央空调、通风、防雷、消防专业设计（不包括公共天线、智能化系统、燃气、环卫、防疫、室内二次装修、基坑支护(施工方提供编制，设计单位盖章、出图)、钢结构、予应力、幕墙及特殊构筑件和变电房之前的供电设计等）2.5.1.1 建筑单体方案深化设计2.5.1.1.1 设计说明及经济技术指标2.5.1.1.2 鸟瞰图2.5.1.1.3 总平面渲染图2.5.1.1.4 总平面图2.5.1.1.5 低点透视图2.5.1.1.6 主要街景组合立面渲染图12.5.1.1.7 空间序列及景观轴线分析图2.5.1.1.8 水体及绿化系统示意图2.5.1.1.9 景观视线分析图2.5.1.1.10 交通流线分析图2.5.1.1.11 停车位示意图2.5.1.1.12 消防示意图2.5.1.1.13 建筑单体平、立、剖面图2.5.1.1.14 住宅单元平面图及有关户型指标2.5.1.1.15 典型单体立面效果图2.5.1.2 建筑单体施工图设计（需满足当地政府审批要求）2.5.1.2.1 建筑施工图2.5.1.2.2 结构施工图2.5.1.2.3 给排水施工图2.5.1.2.4 强电施工图2.5.1.2.5 弱电施工图2.5.1.2.6 通风系统施工图2.5.1.2.7 消防系统施工图2.5.1.2.8 建筑防雷施工图第三条甲方向乙方提交的有关资料和文件：2第四条乙方应向甲方交付的设计资料文件和交付时间（以下时间指工作日）：3总计设计时间 90 天，不包括与甲方沟通确认、政府和审图部门审批时间。
扩初及施工图设计合同6篇
扩初及施工图设计合同6篇篇1扩初及施工图设计合同一、合同双方委托人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）二、甲方委托乙方进行扩初及施工图设计，具体项目包括但不限于设计场所为______________。
设计范围详见附件。
三、合同条款1. 甲方应向乙方提供工程扩初及施工图设计项目的相关资料和要求，并保证所提供资料的真实性和准确性。
2. 乙方应按照甲方的要求进行设计，确保设计方案合理、符合相关法律法规和建设标准，并按时提交设计方案。
3. 乙方提出的设计方案，应经甲方确认后才能进行施工图设计，甲方有权对设计方案进行审查并提出修改要求。
4. 乙方应按照甲方要求进行施工图设计，并在规定的时间内完成设计工作。
如有延迟需提前告知甲方并取得甲方同意。
5. 乙方应配合甲方进行项目的验收工作，确保甲方对设计方案满意并达到甲方的要求。
6. 本合同签订后，任何一方不得擅自变更设计方案，如有需要变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。
7. 设计方案一旦确定，乙方负责施工图设计的效果，并对设计方案的可行性和质量承担责任。
8. 本合同自双方签署之日起生效，至设计方案确定、施工图设计完成并经甲方验收合格之日止。
四、费用支付1. 甲方应按照本合同约定的费用标准向乙方支付设计费用，费用支付方式详见附件。
2. 如发生设计方案变更或额外工作，需另行协商确定费用支付方式，并签订书面变更协议。
五、违约责任1. 任何一方未能履行本合同所规定的义务，应承担相应的违约责任。
2. 如由于乙方原因导致设计方案无法按时提交或设计效果不符合要求，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 若因甲方原因导致设计工作无法继续或延误，甲方应承担相应的责任。
六、争议解决双方因本合同引起的任何争议，应协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请调解或通过仲裁解决。
七、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同的修改、补充或解除，须经双方协商一致，并签字盖章后生效。
建筑设计合同(方案、扩初、施工图)范本
建筑设计合同(方案设计、初步设计、施工图设计）工程名称：工程地点:合同编号:（由设计人编填)设计证书等级:发包人：设计人：签订日期：发包人：（以下简称甲方)设计人：(以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,经甲乙双方协商一致，本着平等互利、等价有偿、真诚合作的原则，就甲方委托乙方承担余政拍出(2009）04号工程项目建筑设计，为明确双方的权利和义务,达成如下合同条款,以资双方共同遵守执行.第１条：工程概况1。
1 工程名称:工程地点和范围:工程设计内容:方案设计、初步设计、施工图用地性质：居住用地1.2建筑面积（约):地上建筑面积㎡，地下建筑面积㎡.1.3容积率：1.4建筑密度：1.5绿地率:1.6建筑限高:1.7户型要求:1.8停车配置：1.9设计工期:见附件21.10合同价款：设计费综合单价设计面积暂按万㎡计，合同总价暂定万元。
最终结算面积按规划许可证审批面积结算。
第2条:设计内容及服务范围２.1 设计内容:总体及单体规划方案设计、扩初设计、施工图设计,并配合甲方完成各阶段修建性详细设计及政府报批工作。
2.２服务范围：主持、跟踪整个设计过程，直至竣工验收为止。
2.2．1设计必须切合实际，达到技术先进、安全使用、经济合理、方便施工。
设计文件必须完整、准确、详尽、标准统一、规格一致，其深度应符合中华人民共和国建设部“建筑工程设计文件编制深度的规定”，并满足杭州市有关审批部门及施工的要求。
2。
２。
２设计必须符合中华人民共和国现行设计规范和有关技术标准的规定.如有不符，乙方负责尽快进行修改直到有关审批部门批准为止。
2。
2.3如因某些项目目前中国尚无规范或标准,或规范与标准不尽完善，乙方可同甲方磋商，并征得有关部门同意,参照或采用国外的相应规范进行设计。
2.2。
4设计必须充分考虑甲方意见，特别是施工图设计在满足规范及有关技术标准的前提下应按照甲方所给要求和标准设计，除非乙方认为该要求不满足相关要求（结构安全、国家规范等),双方协商解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑设计合同（方案设计、初步设计、施工图设计）工程名称：工程地点：合同编号：（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：发包人：（以下简称甲方）设计人：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，经甲乙双方协商一致，本着平等互利、等价有偿、真诚合作的原则，就甲方委托乙方承担余政拍出（2009）04号工程项目建筑设计，为明确双方的权利和义务，达成如下合同条款，以资双方共同遵守执行。
第1条：工程概况1.1 工程名称：工程地点和范围：工程设计内容：方案设计、初步设计、施工图用地性质：居住用地1.2建筑面积（约）：地上建筑面积㎡，地下建筑面积㎡。
1.3容积率：1.4建筑密度：1.5绿地率：1.6建筑限高：1.7户型要求：1.8停车配置：1.9设计工期：见附件２1.10合同价款：设计费综合单价设计面积暂按万㎡计，合同总价暂定万元。
第2条：设计内容及服务范围2.1 设计内容：总体及单体规划方案设计、扩初设计、施工图设计，并配合甲方完成各阶段修建性详细设计及政府报批工作。
2.2 服务范围：主持、跟踪整个设计过程，直至竣工验收为止。
2.2.1设计必须切合实际，达到技术先进、安全使用、经济合理、方便施工。
设计文件必须完整、准确、详尽、标准统一、规格一致，其深度应符合中华人民共和国建设部“建筑工程设计文件编制深度的规定”，并满足杭州市有关审批部门及施工的要求。
2.2.2设计必须符合中华人民共和国现行设计规范和有关技术标准的规定。
如有不符，乙方负责尽快进行修改直到有关审批部门批准为止。
2.2.3如因某些项目目前中国尚无规范或标准，或规范与标准不尽完善，乙方可同甲方磋商，并征得有关部门同意，参照或采用国外的相应规范进行设计。
2.2.4设计必须充分考虑甲方意见，特别是施工图设计在满足规范及有关技术标准的前提下应按照甲方所给要求和标准设计，除非乙方认为该要求不满足相关要求（结构安全、国家规范等），双方协商解决。
2.2.5在设计各个阶段向甲方提供建筑面积说明书（包括实际容积率，地上建筑面积、地下建筑面积、每幢楼建筑面积、每套房使用面积及每间房使用面积、90m2以上和以下的户型面积及比例，以及按政府相关部门规定公共面积分摊后各房型的建筑面积），并保证其最终的准确性，要求初步设计误差不大于2％，施工图设计误差不大于1％。
2.2.6在满足建筑结构规定荷载前提下，严格控制钢筋用量、混凝土标号。
在结构设计选用结构计算软件时对楼层、墙体荷载应严格按照规定取值；计算信息中，对耦连、双向地震、单双偏压计算、偶然偏心等选项选取应仔细分析，对当前明确的参数不可盲目勾选，各结构设计人员必须做到统一。
第3条：甲方权利及责任3.1 设计任务书甲方需向乙方提供设计所需要的设计基础资料，其中包括：1）比例尺为1：500的地形图，经规划局和土地局确认的红线图和设计条件。
2）设计任务书或设计要求。
3）满足设计要求的地址勘察资料（乙方应及时向甲方提供对地址勘察的基本要求）4）与基地有关的市政设施条件5）甲方负责在设计阶段中组织规划、供电、供水、电讯、煤气、消防、交通、排水等有关部门对设计进行审批，并获得有关接线和管道走向位置，创造条件，使设计工作得以顺利进行，但审批过程中技术和方案上的有关问题，由乙方负责解决，甲方有责任密切配合。
6）由甲方负责应由甲方确定的有关建筑、结构、机电的材料设备等详细技术资料。
3.2 支付设计费甲方需按本合同相关条款的规定，按期支付设计费。
3.3日常工作联系3.3.1甲方由其设计管理部与乙方的相关各工种设计人员就设计问题保持密切联系。
只有甲方有权要求乙方做设计修改，乙方不得接受施工方、厂商提出的任何设计标准变更及其它设计修改要求。
3.3.2甲方由其现场工程部负责与乙方保持日常的工作联系，协调并处理与施工及各市政配套有关部门之间的关系和矛盾，为设计工作的顺利进行提供条件。
第4条：乙方的权利与责任4.1 设计及配合内容1）方案设计。
2）初步设计3）施工图设计4）提供招标图。
招标图是指甲方为了配合材料或设备的招标而需要的本项目的相关技术图纸，乙方提供的技术图纸应满足厂家的投标需要，并不致产生在工程量、技术指标等方面的歧义。
5）各专业设计交底和施工现场配合6）竣工图有关确认工作。
4.2 具体设计阶段的权利和责任（详见附件1）4.2.1方案设计阶段（1）内容建筑总图、间距、道路等满足当地政府的相关；单体建筑在结构计算上的技术可行性分析、结构梁、板等主要尺寸；安装系统的可性行分析，及对于管道井，预留孔等的安装尺寸要求。
（2）确保初步设计符合中华人民共和国有关规定和杭州的技术要求。
4.2.2初步设计阶段（1）确保初步设计符合中华人民共和国有关规定和杭州市的技术要求。
（2）提供工程概算书4.2.2施工图设计阶段乙方负责完成建筑、结构、机电各专业的施工图设计，并免费配合完成临时售楼部的结构、机电施工图。
（1）建筑：包括扩初和施工图设计、顾问、咨询、审核和施工配合、协调。
建筑图纸必须与其他工种图纸保持一致，建筑图的墙体厚度，剪力墙和填充墙布置必须与结构图保持一致。
（2）结构：包括桩、基础、地下结构和地上结构（包括节点图）施工图的设计和施工现场的配合。
（3）机电：包括建筑物红线内的给排水（生活给水，商业给水，配套给水，消防给水，雨水、废水、污水的排水，空调冷凝水的排放）、小区配电、照明、防雷、接地、通风、空调、动力、弱电“智能”化设计（见附表,其中BA系统对公共设备只监不控，家居系统考虑户外预留线管，由集成商深化后实施）等专业施工图的设计及管线综合图（区域内的燃气、自来水、电信、电力配电、有线电视、热力管网需专业专项设计。
机电专业应随时保持与建筑、结构专业图纸的一致性，所有施工图纸上必须进行各个工种的会签。
（4）管线综合图：区域范围内的自来水、电力、燃气、电信、有线电视各系统由专业单位设计，乙方提供建筑物以外，红线以内小区总体地下的所有上下水、强弱电及煤气（天然气）、综合管道汇总图（并提供综合管线剖面图）。
（5）人防：完成地下人防工程的施工图设计。
（6）小区内主要道路（除景观道路）的市政结构施工图设计。
（7）临时售楼部的建筑施工图、室外管线图设计。
（8）配合临时（或展示）样板房室内设计。
（9）室内装修：包括会所、住宅样板房、所有入口大堂及电梯厅、各层走廊及电梯厅、楼梯等公共部位的各工种的协调和审核。
与精装修的设计界面为建筑结构室内装修完成，机电安装接口按国家规范设计深度要求，并与精装修设计单位协调后做适当调整。
（10）乙方和甲方共同努力协调落实本工程与城市市政配套等总体布局相关的事项，力争主体设计和公用设施设计得以顺利进行。
（11）甲方若认为设计必须进行修改、调整和提高，在调整方案向政府及有关专业主管部门报审时，乙方应密切配合，按有关部门意见进行调整，修改直至审查认可为止。
（12）甲方根据销售需要，在建筑设计上提出修改意见，乙方不影响安全、使用功能和规范的前提下应给予确认和签章。
并及时向甲方提供相应的设计图纸。
（13）工程竣工后的施工图由总承包施工单位按照施工过程中的工程修改单在原设计图纸上进行综合修改后交付甲方，乙方应负责完成竣工图的审核工作。
（14）在方案设计、初步设计、施工图设计等各阶段完成时向甲方提供各专业设计图纸的A3白图2套和光盘文件一套。
若甲方有需要，应随时提供图纸的电子文件给甲方。
（15）在设计阶段向甲方提供面积说明书。
（16）在满足建筑结构规定荷载前提下，严格控制钢筋用量、混凝土标号及用量。
（17）在一些需要专业厂商进行专业设计的部分，包括：锅炉系统、园林水景系统、住户中央空调系统、污水处理系统、智能家居系统、门窗幕墙深化等，乙方应配合提供技术参数配合甲方进行招标，并提供设备机房和管道尺寸。
乙方应负责对专业厂商设计的图纸进行审核，如专业厂商的图纸深度未能达到设计出图深度，乙方有义务协助甲方要求专业厂家完善图纸深度。
有关产品本身的技术质量和安全由专业厂商负责。
（18）乙方最终全面负责与本工程相关的所有设计项目的审核。
4.3 设计规范和技术规范（1）确保总体规划和建筑方案设计符合中华人民共和国有关规范的规定，和切合杭州的规范、技术要求。
所有设计图均必须符合中华人民共和国及杭州市（以下简称国家）颁发的有关规定。
若甲方需采用其他国家与地区的先进技术和材料设备，且国家尚无该种规范或技术规则时，甲方需同乙方在技术可行性上协商，由乙方协助甲方报请国内有关管理部门，经其同意后采用。
（2）项目在施工中所选用的设备、材料如有改变，乙方应严格审核并书面确认是否达到施工图设计所要求的技术要求。
4.4设计图纸乙方须按进度计划分批按时交付设计图纸（方案设计10套，初步设计10套，施工图10套）。
超额晒图由甲方另付费用（可由甲方指定的图文公司晒图，或在晒图单价由甲方确定后乙方自行晒图）。
设计图纸的编制深度、规模和程序按国家有关规定办理，扩初设计与施工图设计深度应符合中华人民共和国建设部颁发的“建筑工程设计文件编制深度的规定”。
4.5 概算：乙方需负责编制本项目的初步设计概算书，其深度应符合国家及杭州的有关规定。
为了工程管理、招标或施工的需要，甲方可复制和翻印部分或全部设计及概预算文件，乙方不再另收费用。
4.6 设计人员及现场代表4.6.1 乙方选派建筑、结构、设备各专业中有资格并有充分经验的建筑师、工程师担任本工程的设计负责人，设计团队名单需报甲方备案确认，没有甲方认可不得随意更换。
如果合同签订后甲方有确切资料表明乙方提供法人人员资质、业绩资料不符合事实，甲方可按违约对乙方进行处罚。
4.6.2乙方应配合施工进度，并根据工程进展的需要，负责不定期委派若干代表在施工现场贯彻设计意图，及时解决施工中与设计图纸有关的问题，并接收甲方项目部及监理单位对设计中有关问题的咨询（但不替代现场管理的职责），以及协助甲方就有关市政配套的问题进行联系和商讨。
甲方定期召开施工、设计协调会，乙方必须由设计负责人及相关工程师参加，及时解决应由乙方解决的问题。
如甲方认为根据工程项目进度需要增加会议次数，乙方也必须出席，并不得因此另行收费。
4.7 材料及机电设备的选定：在初步设计阶段，乙方提供的设计文件中应包括本项目所需要的主要材料及设备清单，清单中须列明材料和设备的规格、型号及数量等，推荐给甲方，以便甲方确定项目所需的各类材料及机电设备。
在编制施工图以前，乙方须提供正式的主要材料及机电设备清单。
在甲方要求下，乙方必须协助甲方参加技术谈判，提供选型和鉴定意见。
若在施工过程中，因甲方原因而更换设备及其型号并导致施工图要修改时，乙方应负责配合修改有关图纸。
4.8 施工验收：乙方须配合甲方进行阶段性的施工及竣工验收。