建设工程扬尘治理费用合同知识交流

合集下载

建设工程扬尘治理费用合同知识交流

建设工程扬尘治理费用合同【襄城县滨河花园（丽水园）7#楼】建设单位：（以下简称甲方）许昌龙城置业有限公司总包单位：（以下简称乙方）河南星海建设有限公司为加强施工现场环境治理管理，认真执行、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局的有关环境保护法律、法规和管理要求。

依据《中华人民共和国环境保护法》的有关规定。

确保施工现场环境保护工作始终保持良好状态，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

甲方和乙方应当按照各自职责，对施工现场各自施工区域的环境保护进行监督管理，严格遵守本协议书的权利、责任和义务。

建立起相互理解信任，相互支持配合的良好关系，保障施工现场环境保护工作顺利进行。

一、甲方的权利、责任和义务：1、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局有关施工现场环境保护的管理规定，落实责任制和健全规章制度。

加强对施工单位的要求，负责对施工现场环境保护进行全面监督、管理，并对施工现场环境保护工作进行检查和指导。

2、施工现场周边必须进行围挡，现场大门和围挡要牢固、整齐、美观、规范。

现场清洁、整齐，主要道路硬化，有排水措施3、建筑垃圾、生活垃圾分类存放，并应及时清理，现场出入口要设置洗车设备，确保车轮不带泥砂上路。

4、遇有四级以上大风天气时做好遮盖工作，采取有效扬尘防治措施。

5、施工现场存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效扬尘防治措施，堆放整齐，并配备相应的洒水设备，及时洒水降尘。

6、砼泵、车辆清洗处应设沉淀池，存储和使用油料要有防止污染土壤、水体措施，食堂污水应有隔油池，定期掏油。

人为活动噪声应有控制措施。

7、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局及公司有关施工现场环境保护的管理规定，未落实责任制和规章制度。

对施工现场环境保护没有进行全面监督、管理、检查和指导。

二、乙方的权利、责任和义务1、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局及公司有关施工现场环境保护的管理规定，落实责任制和健全规章制度。

服从管理，对施工区域、生活区宿舍的环境保护管理工作负全面责任。

2024年建设工程扬尘治理费用合同

建设工程扬尘治理费用合同一、甲方和乙方本合同由以下双方签订：甲方（建设单位）：地址：联系人：电话：乙方（扬尘治理单位）：地址：联系人：电话：二、合同内容2.1合同目的本合同旨在约定甲方为确保建设工程施工期间环境卫生的要求，委托乙方进行扬尘治理服务，并约定乙方的费用标准及支付时间等事项。

2.2扬尘治理服务内容乙方按照要求进行建筑垃圾清理和施工扬尘治理，包括了施工现场的扬尘防治、扬尘雾炮、水洒平台、渣土车清理等服务。

2.3费用及支付方式扬尘治理费用按照计划施工期间和工程的图纸设计，与施工工程量相结合，由甲方与乙方双方协商定价。

协商价格原则上不得超过市场价，并按照下面的规定进行支付：•乙方应当根据实际施工情况，对收费标准进行调整，并及时向甲方汇报。

•合同约定的扬尘治理费用，按月结算并在15日内付清。

•发生赔偿或其他费用，须经甲方同意后才能支付。

2.4时间限制此扬尘治理合同的期限自合同生效之日起至项目完工并验收合格之日即止。

2.5违约责任•任何一方违反本合同规定，应当承担相应的违约责任，赔偿另一方因此遭受的一切直接损失。

•乙方未按时配合甲方验收时，甲方有权在乙方承担违约责任以前暂停支付费用或某部分费用。

三、法律适用本合同的任何争议将提交双方协商解决，如协商不成，则应当提交有管辖权的人民法院解决。

本合同适用中华人民共和国法律和法规。

四、合同生效本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，自对方签章生效。

双方签章应当完全一致，才能视为合法有效。

本合同一经签订，不得随意更改。

本合同未尽事宜，可另行协商解决。

甲方：签字：日期：乙方：签字：日期：。

2023建设工程扬尘治理费用标准合同

建设工程扬尘治理费用合同一、合同背景为了保护环境、防止建设工程扬尘对周边环境造成污染，确保工程施工过程中的环境安全和居民的生活质量，特制定本《建设工程扬尘治理费用合同》（简称“本合同”）。

二、合同双方甲方：[建设工程施工方/扬尘治理责任方名称]乙方：[环境监测和扬尘治理费用管理方名称]三、扬尘治理费用管理方式1.乙方负责对建设工程施工过程中的扬尘情况进行监测和治理。

2.甲方根据乙方提供的监测报告，按照合同约定的费用标准支付扬尘治理费用。

3.乙方应当按照国家相关法律法规和技术标准，采取有效的措施对施工现场进行扬尘治理，保证环境质量符合相应的标准。

四、费用计算及支付方式1.扬尘治理费用的计算方式为：[具体的计算公式或费用标准]。

2.扬尘治理费用由甲方每月支付给乙方，支付方式为[现金/银行转账/其他方式]。

3.甲方应当按照合同约定的支付时间和金额，及时支付扬尘治理费用，以确保乙方能够按时有效地进行扬尘治理工作。

五、监测与报告1.乙方应当定期对建设工程施工现场进行扬尘监测，并提供相关监测报告给甲方。

2.监测报告应当包括扬尘浓度、监测时间、监测方法等相关信息，以供甲方核实和支付扬尘治理费用。

六、违约责任1.任何一方未履行合同约定的义务，应当承担相应的法律责任。

2.如果甲方未按时支付扬尘治理费用，乙方有权终止扬尘治理工作，并向甲方提起追偿。

3.如果乙方未按合同约定的要求进行扬尘治理，甲方有权要求乙方进行整改，并追究相应的违约责任。

七、争议解决1.对于因本合同引起的争议，双方应当通过友好协商解决。

2.如果协商解决不成，可提交争议给[相应的仲裁机构/法院]进行裁决。

八、合同的变更和解除1.在合同履行过程中，如果双方需变更合同内容，应当以书面形式达成一致意见，并签订补充协议。

2.双方协商一致，可以解除本合同。

九、其他约定事项1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同签订之日起[具体的有效期限]。

工地扬尘治理承包协议范本

工地扬尘治理承包协议范本
甲方（施工单位）：
乙方（扬尘治理服务单位）：
根据《环境保护法》和《建筑施工项目环境保护管理办法》的相关规定，甲、乙双方经友
好协商，就工地扬尘治理事宜达成如下协议：
一、承包服务内容
1. 乙方将负责对甲方施工现场的扬尘进行有效治理，确保工地周边环境不受扬尘污染。

2. 扬尘治理范围包括但不限于：扬尘监测、扬尘源头防控、扬尘降尘、扬尘监督等工作。

3. 乙方将根据具体情况，制定详细的扬尘治理方案，并按计划进行实施。

二、服务费用
1. 甲方将按照乙方提供的扬尘治理方案，按照约定的计费标准支付扬尘治理服务费用。

2. 如因甲方原因导致扬尘治理工作无法正常进行，甲方应当支付乙方相应的违约金。

三、保证责任
1. 乙方承诺提供的扬尘治理服务符合相关法规和标准，保证施工现场的环境安全。

2. 如乙方因工作不当导致环境污染或造成其他损失时，乙方将承担相应的责任并进行赔偿。

四、其他事项
1. 协议签订后，双方需认真履行各自义务，如有变更需签订书面协议。

2. 协议有效期为______年，到期后若需续签协议，双方可在协商一致的情况下进行续签。

3. 双方如有争议，应友好协商解决，协商不成的，可向有管辖权的法院提起诉讼。

甲方（盖章）：
日期：
乙方（盖章）：
日期：。

扬尘治理费合同范本

扬尘治理费合同范本甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行扬尘治理服务事宜，达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应按照国家及地方有关扬尘治理的法律法规、标准及规范要求，为甲方提供扬尘治理服务。

1.2 乙方应负责制定扬尘治理方案，并按照甲方的要求进行修改和完善。

1.3 乙方应负责提供扬尘治理所需的设备、材料及人员。

1.4 乙方应负责对甲方施工现场进行扬尘治理，确保施工现场符合国家及地方有关扬尘治理的要求。

1.5 乙方应负责对甲方施工现场进行定期检查，发现问题及时整改。

第二条服务期限2.1 本合同的服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

2.2 乙方应在服务期限内完成合同约定的服务内容。

第三条服务费用3.1 甲方应支付乙方服务费用共计人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。

3.2 甲方支付乙方服务费用的方式和期限如下：（1）合同签订后__日内，甲方支付乙方服务费用的__%。

（2）服务期限届满后__日内，甲方支付乙方服务费用的剩余部分。

第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查，并提出整改要求。

4.2 甲方应按照约定及时支付服务费用。

4.3 甲方应提供乙方开展扬尘治理服务所需的场地、水电等条件。

4.4 甲方应保证乙方在服务过程中不受非法干扰。

第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照合同约定收取服务费用。

5.2 乙方应按照国家及地方有关扬尘治理的法律法规、标准及规范要求，提供合格的扬尘治理服务。

5.3 乙方应按照甲方的要求，及时完成扬尘治理服务。

5.4 乙方应保证扬尘治理服务过程中的人员安全，并承担因此产生的费用。

第六条违约责任6.1 甲方未按照约定支付服务费用的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按照逾期付款金额的__%计算。

施工扬尘费用合同

施工扬尘费用合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程项目的施工扬尘费用事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：________工程项目1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程总投资：________二、施工扬尘费用定义及计算方式2.1 施工扬尘费用是指由于工程施工过程中产生的扬尘对周边环境造成的影响，根据国家环境保护部、住房和城乡建设部等相关部门的规定，由承包商承担的环境治理费用。

2.2 施工扬尘费用的计算方式：按照工程总投资的____%（以下简称“扬尘费率”）计算，具体金额双方协商确定。

三、施工扬尘费用支付方式3.1 甲方应在工程开工前，向乙方支付施工扬尘费用。

支付金额为：____元（大写：____________________________元整）。

3.2 甲方支付施工扬尘费用后，乙方应按照合同约定，负责工程施工过程中的扬尘治理工作。

3.3 乙方应向甲方提供施工扬尘治理的方案、措施及效果报告，甲方有权对治理情况进行检查、监督。

四、施工扬尘治理要求4.1 乙方应按照国家和地方环保部门的要求，采取有效措施，控制施工过程中的扬尘排放，确保施工扬尘对周边环境的影响降至最低。

4.2 乙方应建立健全施工扬尘治理制度，明确责任人，确保治理措施的落实。

4.3 乙方应定期对施工扬尘治理情况进行检查、评估，并根据实际情况调整治理措施。

五、违约责任5.1 甲方未按约定支付施工扬尘费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付扬尘费用的____%。

5.2 乙方未按照合同约定进行施工扬尘治理的，甲方有权要求乙方立即整改，并有权解除合同，乙方应承担因此产生的全部费用。

六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

工程施工扬尘治理合同

工程施工扬尘治理合同工程施工扬尘治理合同是建设单位与施工单位之间就施工现场扬尘治理工作达成的书面协议。

该合同应当明确双方的权利、义务和责任，确保扬尘治理措施得到有效执行。

以下是一份工程施工扬尘治理合同范本的主要内容：甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________鉴于甲乙双方就________________工程项目（以下简称“工程项目”）的施工达成了合作协议，现就该工程项目的扬尘治理工作订立本合同，以资共同遵守。

一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目施工过程中应采取的扬尘治理措施，确保施工活动符合国家及地方环境保护法规的要求，减少对周边环境的影响，保障公众健康。

二、甲方责任1. 甲方应提供必要的扬尘治理设施和设备，并保证其正常运行。

2. 甲方负责监督乙方执行扬尘治理措施，并对乙方的工作进行定期检查。

3. 甲方应及时支付乙方因执行扬尘治理措施而产生的合理费用。

三、乙方责任1. 乙方必须按照国家及地方的相关法律法规和标准，制定并实施扬尘治理方案。

2. 乙方应在施工现场设置围挡、喷水设施等防尘设施，并保持其有效运行。

3. 乙方应对施工人员进行环保知识的培训，提高其环保意识。

4. 乙方应定期向甲方报告扬尘治理工作的进展情况，并接受甲方的监督检查。

四、违约责任1. 如甲方未能按时支付相关费用，乙方有权暂停扬尘治理工作，直至甲方履行支付义务。

2. 如乙方未能执行扬尘治理措施或扬尘治理不达标，甲方有权要求乙方整改，直至达到规定标准；情节严重的，甲方可解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。

五、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。

六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商补充。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

扬尘治理费用协议书

扬尘治理费用协议书甲方（委托方）：_____________________乙方（受托方）：_____________________鉴于甲方因工程施工需要，委托乙方进行扬尘治理工作，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，特订立本协议书。

第一条服务内容1.1 乙方应根据甲方的要求，提供工程施工过程中的扬尘治理服务。

1.2 扬尘治理服务包括但不限于：施工现场的围挡、覆盖、喷淋、清扫等措施。

第二条服务期限2.1 本协议书的服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条费用及支付方式3.1 扬尘治理费用总额为人民币（大写）：____________________元。

3.2 甲方应按照以下方式支付费用：3.2.1 协议签订后____个工作日内，支付总费用的____%作为预付款。

3.2.2 服务完成后，经甲方验收合格后____个工作日内，支付剩余费用。

第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：4.1.1 甲方有权要求乙方按照约定提供扬尘治理服务。

4.1.2 甲方应按时支付服务费用，并提供必要的协助和支持。

4.1.3 甲方应保证提供的信息和资料真实、准确。

4.2 乙方的权利和义务：4.2.1 乙方有权按照约定收取服务费用。

4.2.2 乙方应按照约定的时间、方式和标准提供扬尘治理服务。

4.2.3 乙方应保证服务的质量和效果，满足甲方的要求。

第五条违约责任5.1 如甲方未按时支付服务费用，应按未付款项的____%向乙方支付违约金。

5.2 如乙方未按约定提供服务或服务不符合约定标准，应承担相应的违约责任。

第六条协议的变更和解除6.1 本协议书一经双方签字盖章后生效，未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除。

6.2 如遇不可抗力因素，导致本协议无法继续履行，双方可协商解除本协议。

第七条争议解决7.1 本协议书在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。

7.2 协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

建设工程扬尘治理费用合同

建设工程扬尘治理费用合同甲方（建设单位）：_________________乙方（施工单位）：_________________鉴于甲乙双方就_________项目（以下简称“本项目”）的建设工作达成一致，现基于平等、自愿的原则，就本项目的扬尘治理工作及费用分摊等相关事宜达成如下协议：一、工程概述1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日二、扬尘治理要求1. 乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施控制施工现场扬尘。

2. 乙方应根据工程特点制定具体的扬尘治理方案，并在施工前提交甲方审核。

3. 乙方需设立专项环保资金，确保扬尘治理所需费用的及时投入。

三、治理措施1. 施工现场应实行封闭管理，围挡高度不低于2.5米。

2. 土方作业期间，应采取湿法作业，定时洒水降尘。

3. 施工现场出入口应设置洗车设施，确保车辆不带泥土上路。

4. 堆放的建筑材料应进行覆盖，减少风吹扬尘。

5. 定期对施工现场进行清扫，保持场地清洁。

四、费用分摊1. 扬尘治理费用由乙方承担，具体费用根据实际发生的治理措施和材料消耗计算。

2. 甲方有权对乙方的扬尘治理费用进行审查，确保费用的合理性和透明性。

五、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定执行扬尘治理措施，导致环境污染或被相关部门处罚，应由乙方承担相应的法律责任和经济赔偿。

2. 如甲方未按约定支付相关费用，影响乙方正常施工和扬尘治理工作，甲方应承担相应责任。

六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。

建设工程扬尘治理合同

建设工程扬尘治理合同在编写建设工程扬尘治理合同时，应明确双方的责任与义务，确保施工方在建设过程中采取有效措施，减少扬尘污染。

以下是合同的具体内容：甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________鉴于甲方委托乙方进行____________（工程名称）的建设工作，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就该工程的扬尘治理工作达成如下协议：一、扬尘治理目标乙方必须遵守国家及地方关于扬尘污染防治的相关法律法规，确保施工现场扬尘排放达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》及《大气污染物综合排放标准》的要求。

二、治理措施1. 乙方应在施工现场周边设置不低于2.5米的围挡，并保证其完好无损，防止扬尘外溢。

2. 施工现场应实施湿法作业，适时进行洒水降尘。

3. 对于易产生扬尘的物料，乙方应当妥善覆盖或入库存放，禁止露天堆放。

4. 乙方应使用符合环保要求的运输车辆，并确保车辆在离场前进行清洗，防止带泥上路。

5. 施工现场应设有专人负责扬尘治理工作，定期检查扬尘控制措施的实施情况。

三、违约责任如乙方未能按照合同约定执行扬尘治理措施，导致环境污染或被相关部门处罚，应由乙方承担相应的法律责任和经济赔偿。

四、其他事项双方应共同监督施工现场的扬尘治理工作，确保措施得到有效实施。

如遇特殊情况需要调整治理措施，双方应及时协商解决。

五、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至建设工程竣工验收合格之日终止。

六、争议解决合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。

扬尘治理工程合同

扬尘治理工程合同一、合同背景及目的扬尘是在建筑施工、拆除、道路施工等工程中产生的一种常见的环境污染。

随着人们对环境保护意识的增强，扬尘治理工程日益重要。

为了减少扬尘对环境和人体健康的影响，确保施工项目符合环保要求，特制定了本合同。

二、合同双方甲方（简称甲方）乙方（简称乙方）三、合同内容1. 扬尘治理范围本合同的扬尘治理范围包括但不限于施工现场的扬尘防控、道路施工区域的扬尘防控和人员培训等内容。

2. 扬尘治理措施甲方要求乙方采取有效的措施进行扬尘治理，确保扬尘在施工过程中得到有效控制。

乙方应根据实际情况采取合适的措施，如洒水、覆盖、封闭等，保持施工现场的清洁。

3. 扬尘监测乙方应配备适当的扬尘监测设备，并定期对施工现场的扬尘进行监测，确保符合国家相关标准。

4. 人员培训乙方应对相关施工人员进行扬尘治理的培训，确保其具备合理使用扬尘治理设备和措施的能力。

5. 合同期限本合同有效期为（具体时间），合同期满后，若仍需继续扬尘治理工作，双方可协商续签合同。

6. 合同价款乙方提供扬尘治理服务，甲方支付相应费用。

具体费用及支付方式双方通过协商确定并写入合同附件。

四、风险责任及违约责任1. 乙方承担因扬尘治理不到位导致的环境污染和人体健康问题的全部责任，并承担相应的法律责任。

2. 若甲方未按时支付费用，乙方有权暂停扬尘治理服务，并有权要求甲方支付相应的违约金。

3. 若乙方未按照合同要求进行扬尘治理，甲方有权要求乙方进行整改，并要求承担相应的违约责任。

五、合同解除及争议解决1. 合同解除若因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方协商一致可以解除合同。

2. 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决如协商不成，可向有管辖权的法院提起诉讼。

六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同的附件与正文具有同等法律效力，采用补充方式解释合同内容。

3. 本合同自双方签署之日起生效，并持续有效。

七、合同生效本合同经双方确需并签字盖章后生效，并自合同签订之日起开始执行。

建筑工程施工现场扬尘治理合同范本

建筑工程施工现场扬尘治理合同范本甲方（建设单位）：_____________________乙方（施工单位）：_____________________鉴于甲方委托乙方进行建筑工程的施工，并为了加强施工现场扬尘治理，保护环境，保障人民健康，根据《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，甲乙双方经协商一致，签订本扬尘治理合同。

第一条扬尘治理目标1.1 乙方应确保施工现场扬尘治理达到国家和地方规定的标准。

1.2 乙方应采取有效措施，减少施工过程中的扬尘污染。

第二条扬尘治理措施2.1 乙方应按照甲方和环保部门的要求，制定扬尘治理方案，并报甲方备案。

2.2 乙方应配备必要的防尘设施，如防尘网、喷淋系统等。

2.3 乙方应定期对施工现场进行清扫，保持场地整洁。

2.4 乙方应对施工现场的土方作业采取湿法作业，减少扬尘。

2.5 乙方应合理安排施工时间，避免在风大时段进行扬尘较大的作业。

第三条扬尘监测3.1 乙方应设立扬尘监测点，定期监测扬尘情况。

3.2 乙方应将监测结果及时报告甲方，并根据监测结果调整扬尘治理措施。

第四条责任与义务4.1 甲方有权对乙方的扬尘治理工作进行监督和检查。

4.2 乙方应按照合同约定，承担扬尘治理的责任，确保扬尘治理工作的有效性。

4.3 乙方违反扬尘治理规定，造成环境污染的，应承担相应的法律责任。

第五条违约责任5.1 如乙方未履行扬尘治理义务，甲方有权要求乙方限期改正。

5.2 如乙方逾期未改正，甲方有权要求乙方支付违约金，并可终止合同。

第六条合同的变更与解除6.1 合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

6.2 因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同。

第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应协商解决。

7.2 协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

第八条其他8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

建设工程扬尘治理费用合同

建设工程扬尘治理费用合同甲方（建设单位）：_______________乙方（施工单位）：_______________一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程扬尘治理方面的权利与义务，确保扬尘治理工作的顺利进行，减少环境污染，提升城市环境质量。

二、治理范围及标准1. 乙方需按照国家及地方有关环境保护的法律法规，对施工现场进行扬尘治理。

2. 治理范围包括但不限于施工现场的土方作业、物料堆放、车辆运输等环节。

3. 治理标准应符合《建筑施工扬尘排放标准》及相关环保要求。

三、费用承担1. 扬尘治理费用由乙方负责预算，并经甲方审核同意后执行。

2. 费用包括但不限于水喷淋设施、覆盖材料、清洁设备等购置与维护成本。

3. 如因乙方未达标导致的环境罚款或额外治理费用，由乙方承担。

四、监督检查1. 甲方有权对乙方的扬尘治理工作进行监督和检查。

2. 乙方应定期向甲方报告扬尘治理工作的进展情况。

3. 双方可共同委托第三方机构进行扬尘治理效果的评估。

五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。

2. 如因不可抗力因素导致无法履行合同，应及时通知对方，双方协商解决。

六、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签订日期：____年____月____日通过上述合同范本的签订，甲乙双方将共同努力，确保建设工程的扬尘得到有效控制，为城市的蓝天白云贡献一份力量。

同时，这也体现了企业的社会责任感和对公众健康的尊重，有助于提升企业形象，促进可持续发展。

建设工程扬尘治理费用合同

建设工程扬尘治理费用合同一、合同背景本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》等相关法律法规以及扬尘治理的要求制定，包括建设项目的扬尘治理及费用分摊等事项。

二、合同内容1. 扬尘治理责任及方式1.1 扬尘治理责任扬尘治理责任在施工单位与业主之间根据实际情况的不同而有所不同，但应坚持“谁施工、谁治理”的原则。

施工单位应根据工程特点制定具体的扬尘治理方案，并落实到位。

1.2 扬尘治理方式扬尘治理方式可以采取物理防护和化学防护两种方式。

物理防护主要包括封闭、覆盖、宣传隔离等措施，化学防护主要包括洒水、喷淋等措施。

具体治理方式应根据施工环境和施工工艺综合考虑。

2. 费用分摊2.1 费用的构成扬尘治理费用包括以下部分：•扬尘治理设施、设备等购置费用•扬尘治理方案、施工方案、环保方案等编制费用•扬尘治理相关工作人员的培训、考核费用•扬尘治理相关设施、设备、物资的维护、保养、更新等费用以上费用应由施工单位与业主约定负担方式。

2.2 费用分摊方式扬尘治理费用应由施工单位和业主按照约定的比例分别负担。

具体比例应在合同中详细约定，并在施工期间按照约定进行负担。

三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效，至建筑工程竣工验收为止。

四、违约责任如一方未履行本合同约定的责任，应承担相应的违约责任，具体责任由当事方协商解决。

如由此造成对方损失，应承担相应的赔偿责任。

五、争议解决方式如双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。

若无法协商解决，则提交当地仲裁委员会进行仲裁。

六、其他约定事项1.本合同可由双方协议进行修改和补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，双方各保留一份，具有同等法律效力。

结语建设工程扬尘治理对环保和人们的生活有着重要的影响。

本合同通过规定明确的扬尘治理责任和费用分摊方式，有利于确保建设工程的环保和施工安全。

2023安全管理文档之建设工程扬尘治理费用合同

安全管理文档之建设工程扬尘治理费用合同1. 合同目的和背景本合同旨在规定建设工程扬尘治理费用的支付方式和相关责任，以确保建设工程的扬尘治理工作得到合理、有序的进行。

2. 合同主要内容本合同主要内容包括几个方面：•扬尘治理费用支付责任：甲方负责支付建设工程的扬尘治理费用。

具体费用标准和支付方式将在后续合同附件中详细列明。

•扬尘治理责任：乙方对建设工程的扬尘治理负主要责任，应按照相关的法规和规定进行扬尘治理工作，并确保治理效果达到要求。

•治理费用合理性审查：甲方有权对乙方提交的扬尘治理费用进行审查，确保费用的合理性和合规性。

•违约责任：双方应严格履行合同约定，如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于扣除违约金、解除合同等。

3. 合同附件本合同附带几个附件：•第一附件：建设工程扬尘治理费用标准表。

详细列明了建设工程不同阶段的扬尘治理费用标准。

•第二附件：建设工程扬尘治理工作责任划分表。

明确了乙方在建设工程中的具体扬尘治理责任划分。

•第三附件：建设工程扬尘治理费用支付申请表。

乙方应按照要求填写该表格，向甲方申请扬尘治理费用支付。

4. 合同履行和审核•甲方应按照约定时间和金额支付建设工程扬尘治理费用，并对乙方提交的费用支付申请进行审核；•乙方应按照相关的法规和规定进行扬尘治理工作，并按要求向甲方提供相关的治理报告和费用支付申请；•双方应保持良好的合作关系，及时沟通和解决合同履行中的问题。

5. 合同变更和解除•如需对合同内容进行变更，双方应书面达成一致，并签订变更协议；•如双方无法履行合同约定，可协商解除合同，但需提前通知对方一定期限。

6. 法律适用和争议解决本合同受法律的约束，对于因合同履行产生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院进行裁决。

7. 合同生效和终止本合同一式两份，双方各持一份，自双方代表签字之日起生效。

合同期限为建设工程完工验收之日终止。

结论本合同旨在规范建设工程扬尘治理费用的支付和责任划分，确保建设工程的扬尘治理工作得到有效管理和控制。

安全管理文档之建设工程扬尘治理费用合同正规范本(通用版)

安全管理文档之建设工程扬尘治理费用合同1. 合同背景本合同双方为确保建设工程过程中的安全管理和扬尘治理工作的实施，制定此合同。

2. 合同目的本合同的目的是确保建设工程中扬尘治理措施的有效实施，并规定费用的支付方式和标准。

3. 扬尘治理措施根据建设工程的具体情况，承包方负责制定合理、可行的扬尘治理方案。

该方案应包括内容：扬尘源的识别和评估；扬尘治理措施的设施和设备；施工现场扬尘治理的具体方法；监测和评估扬尘治理效果的方法和标准。

4. 扬尘治理费用4.1 承包方将根据建设工程的具体情况，提供详细的扬尘治理费用预算和计划。

4.2 费用计算方式：扬尘治理费用 = 扬尘治理工作的材料和设备费用 + 劳务费 + 其他相关费用（如监测费用等）。

4.3 费用支付方式：支付方以每个月为一个计费周期，承包方根据实际扬尘治理工作的完成情况，提供对应的费用明细单给支付方。

支付方应在收到费用明细单后的10个工作日内支付合同约定的费用。

5. 扬尘治理效果评估承包方应根据相关标准和要求，对扬尘治理措施的实施和效果进行监测和评估。

监测结果需要及时报告给建设方，并根据评估结果进行必要的调整和改进。

6. 违约责任任何一方未按本合同规定的内容履行义务的，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的一切损失。

7. 合同终止合同在情况下终止：双方协商一致；一方丧失民事行为能力或宣告破产；一方违反本合同且经多次催告无法纠正。

8. 法律适用和争议解决本合同受的法律约束，并根据的法律进行解释和适用。

双方因本合同发生的争议应友好协商解决，如协商不成，应提交至有管辖权的人民法院解决。

9. 其他事项本合同自双方签字盖章之日起生效，自扬尘治理工作完成履行完毕之日终止。

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

合同双方确认，对本合同的所有条款和内容已经详细阅读并理解，并对其真实性和合法性负责。

承包方（签字/盖章）：__________________支付方（签字/盖章）：__________________。

建设工程扬尘治理费用协议模板合同

建设工程扬尘治理费用合同【周口市华耀城安置B区（幸福家园）三标段】建设单位：（以下简称甲方）周口市川汇城建开发有限公司总包单位：（以下简称乙方）河南省康泰建筑工程有限公司123、建筑垃圾、生活垃圾分类存放，并应及时清理，现场出入口要设置洗车设备，确保车轮不带泥砂上路。

4、遇有四级以上大风天气时做好遮盖工作，采取有效扬尘防治措施。

5、施工现场存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效扬尘防治措施，堆放整齐，并配备相应的洒水设备，及时洒水降尘。

6、砼泵、车辆清洗处应设沉淀池，存储和使用油料要有防止污染土壤、水体措施，食堂污水应有隔油池，定期掏油。

人为活动噪声应有控制措施。

7、贯彻落实国家、市住房和城乡建设局、市环保局及公司有关施工现场环境保护的管理规定，未落实责任制和规章制度。

对施工现场环境保护没有进行全面监督、管理、检查和指导。

二、乙方的权利、责任和义务1的环境保护管理工作负全面责任。

234尘污染。

施工现场土方、砂、堆必须覆盖。

5、水泥等可能产生尘土污染物的建筑材料及垃圾要集中存放在库房或严密遮盖。

6、施工现场强噪声机具应采取有效封闭措施，人为活动噪声控制措施合理、有效、现场无违章现象。

必须严格控制作业时间，一般不超过22时，对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度。

7、所有施工人员进入施工现场必须带好安全帽，杜绝现场乱扔生活垃圾的发生。

9、贯彻落实国家、市建委、市环保局及公司有关施工现场环境保护管理规定，未落实责任制和规章制度。

三、补充条款：补充条款如下：1234、按《扬尘取费[2016]47，安装1.22%执行，进入工程决算。

扬尘措施费合同范本

扬尘措施费合同范本1. 合同背景在建筑、道路施工等工程中，扬尘是一个常见的环境污染问题。

为了保护环境和维护市容市貌，施工单位需要采取措施来遏制扬尘污染。

为此，双方达成以下协议，约定扬尘措施费的支付和使用。

2. 合同内容2.1 付款方式施工单位应向业主单位支付扬尘措施费。

双方约定每个工程计划总投资的0.5%作为扬尘措施费。

扬尘措施费应在合同签署后的3个工作日内支付至业主单位指定的账户。

2.2 使用规定业主单位应将扬尘措施费用用于执行相关扬尘治理措施，保证工程施工过程中的扬尘污染得到有效控制。

业主单位应按照相关规定进行计划、安排扬尘防治工作，并及时公示工程施工扬尘防治情况。

2.3 监督管理业主单位有权对施工单位的扬尘防治措施进行监督、抽查，确保合理使用扬尘措施费及其效果。

如发现施工单位未按照规定使用扬尘措施费或扬尘控制效果不达标，业主单位有权要求施工单位进行整改，并可暂停支付扬尘措施费。

2.4 扬尘措施费的调整如因相关政策或法规的调整导致扬尘措施费发生变动，双方应协商处理。

如协商未果，按照原合同约定支付扬尘措施费。

如双方就扬尘措施费的调整达成一致意见，应签订书面的补充协议进行约定。

2.5 合同履行期限本合同自双方签署之日起生效，履行期限为工程竣工验收合格之日止。

如双方需终止合同，应提前30个工作日书面通知对方，并协商处理未尽事宜。

3. 其他约定3.1 适用法律和争议解决本合同适用中华人民共和国相关法律法规。

双方如就本合同的履行发生争议，应友好协商解决。

如协商不成，应提交所在地人民法院进行诉讼解决。

3.2 合同变更本合同变更或修订应经双方协商一致，并以书面形式进行。

3.3 合同解释本合同如存在疑义或不明之处，应依据中华人民共和国相关法律法规进行解释。

3.4 合同录入和效力本合同一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效。

合同附件与本合同具有同等法律效力。

以上为《扬尘措施费合同范本》的内容，请双方仔细阅读并确保各自权益。

扬尘治理费合同范本

扬尘治理费合同范本这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________一、扬尘治理服务内容1. 乙方应按照国家及地方相关法律法规、标准规范和甲方的要求，制定并实施扬尘治理方案，包括但不限于设置围挡、洒水降尘、物料覆盖、车辆冲洗等措施。

2. 乙方负责对施工现场的扬尘进行监测，并向甲方提供监测数据和报告。

3. 乙方应及时清理施工现场的积尘和垃圾，保持施工现场的清洁。

二、扬尘治理费用及支付方式1. 双方商定的扬尘治理费用为人民币（大写）______元（小写：￥______元）。

2. 甲方应在[具体支付时间]向乙方支付扬尘治理费用的[支付比例]；剩余款项在乙方完成全部扬尘治理工作且经甲方验收合格后的[具体支付时间]内支付。

3. 乙方应在收到款项后[具体时间]内向甲方提供合法有效的发票。

三、服务期限扬尘治理服务期限自本合同生效之日起至[项目竣工日期]止。

四、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权对乙方的扬尘治理工作进行监督和检查，提出整改意见。

2. 按照本合同的约定及时支付扬尘治理费用。

3. 为乙方的扬尘治理工作提供必要的协助和支持。

（二）乙方的权利和义务1. 有权按照本合同的约定收取扬尘治理费用。

2. 严格按照扬尘治理方案和相关法律法规的要求开展工作，确保扬尘治理效果达到国家及地方规定的标准。

3. 接受甲方的监督和检查，对甲方提出的整改意见应及时进行整改。