风电基础劳务班组施工合同
基础劳务班组施工合同
发包单位：（以下简称甲方）
劳务班组：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规，遵循平等自愿和诚实信用的原则，为了明确双方各自的责任和义务，经双方友好协商一致同意，特订立本合同。
第一条：工程概况
1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、承包内容：。
4、承包方式：乙方采用劳务承包方式，包工不包料。
第二条：工期要求
本合同工程期限为天，自年月日始至年月日止。
第三条：质量要求
满足现行国家和行业相关的验收质量的规定，并达到甲方的质量要求。
第四条：合同金额
1、本合同暂定总价为元，大写元整。最终工程结算造价经甲方审计的竣工结算价为双方结算价。
2、本合同综合单价为元，综合单价价格内包括但不限于：人工费、机械费、利润、管理费、措施费、劳动保险费、税金、节假
日的人员加班加点费及一切与施工项目相关的费用。
第五条：付款方式
1、乙方进场次月起，甲方按照乙方当月施工进度及实际工程量向其支付当月80%的工程款。
2、工程竣工验收合格后一个月内，甲方向乙方一次性支付至工程款总额的97%，余额的3%作为工程质保金，质保期为1年。质保期期满后由甲方在三个工作日内向乙方全额返还质保金。
第六条：甲方的权利与义务
1、甲方下达的质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务，乙方必须及时完成。若因乙方原因逾期不能完成施工计划和各项指标，甲方有权对乙方予以经济罚款直至终止合同。
2、在施工过程中，如甲方发现乙方不能满足本工程的施工，甲方有权立即终止合同并清退乙方出场，乙方不得以任何理由阻扰甲方的正常工作。
3、协调解决乙方施工所需的施工场所和生活场所。
第七条：乙方的权利与义务
1、乙方在施工过程中，必须严格按照安全检查标准的要求进行施工，确保施工现场安全达标。
2、乙方进场人员必须是年满18周岁以上、身体健康、有身份证的公民。
3、在施工过程中必须做好已完工程成品的保护工作，不得污染和损坏，否则必须修复和赔偿。乙方施工完毕退场后，如甲方发现需
要整改的部位，乙方必须积极配合。
4、遵守国家和省、市制定的各项安全生产的法律法规，严格遵守各项安全操作规程，严格执行甲方制定的各项安全生产制度和规定。
第八条：违约责任
1、因乙方原因造成工期拖延按合同造价每天5‰承担违约金及由此带来的直接损失。
2、甲方不按时付款应承担违约金，违约金按拖欠款额每天5‰支付。
第九条：争议解决
甲乙双方如由于本协议产生争议，甲乙双方应及时协商解决。协商不成时，可向项目所在地人民法院起诉，并由败诉方承担法院受理费、律师费等诉讼费用。
第十条：附则
1、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同协议书具有同等效力。
2、本合同协议书双方签字盖章即生效。本合同一式肆份，双方各执贰份。
风电基础劳务班组施工合同
基础劳务班组施工合同 发包单位：（以下简称甲方） 劳务班组：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国劳动法》及有关法律法规，遵循平等自愿和诚实信用的原则，为了明确双方各自的责任和义务，经双方友好协商一致同意，特订立本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、承包内容：。 4、承包方式：乙方采用劳务承包方式，包工不包料。 第二条：工期要求 本合同工程期限为天，自年月日始至年月日止。 第三条：质量要求 满足现行国家和行业相关的验收质量的规定，并达到甲方的质量要求。 第四条：合同金额 1、本合同暂定总价为元，大写元整。最终工程结算造价经甲方审计的竣工结算价为双方结算价。 2、本合同综合单价为元，综合单价价格内包括但不限于：人工费、机械费、利润、管理费、措施费、劳动保险费、税金、节假
日的人员加班加点费及一切与施工项目相关的费用。 第五条：付款方式 1、乙方进场次月起，甲方按照乙方当月施工进度及实际工程量向其支付当月80%的工程款。 2、工程竣工验收合格后一个月内，甲方向乙方一次性支付至工程款总额的97%，余额的3%作为工程质保金，质保期为1年。质保期期满后由甲方在三个工作日内向乙方全额返还质保金。 第六条：甲方的权利与义务 1、甲方下达的质量、工程进度、安全、技术、文明施工等指标和任务，乙方必须及时完成。若因乙方原因逾期不能完成施工计划和各项指标，甲方有权对乙方予以经济罚款直至终止合同。 2、在施工过程中，如甲方发现乙方不能满足本工程的施工，甲方有权立即终止合同并清退乙方出场，乙方不得以任何理由阻扰甲方的正常工作。 3、协调解决乙方施工所需的施工场所和生活场所。 第七条：乙方的权利与义务 1、乙方在施工过程中，必须严格按照安全检查标准的要求进行施工，确保施工现场安全达标。 2、乙方进场人员必须是年满18周岁以上、身体健康、有身份证的公民。 3、在施工过程中必须做好已完工程成品的保护工作，不得污染和损坏，否则必须修复和赔偿。乙方施工完毕退场后，如甲方发现需
劳务班组施工合同(汇总5篇)
劳务班组施工合同（汇总5篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
班组施工劳务合同(精选5篇)
班组施工劳务合同（精选5篇） （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention! 班组施工劳务合同（精选5篇） 随着法治理念的日益深入人心,各类合同层出不穷,因此,订立合同是防范纠纷的一项重要手段。以下是本店铺为大家收集整理的班组施工劳务合同，欢迎阅读并下载。 班组施工劳务合同第1篇 工程地址:县城 工程项目：
电力施工劳务合同范本(5篇)
电力施工劳务合同范本 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 因甲方在工程施工中自有劳动力不足，需聘请乙方提供劳动力支持与服务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经甲乙双方平等协商达成一致，同意签订本协议。 一、劳务协作性质：短期临时用工。 二、劳务协作用途：仅限于电力工程施工。 三、工作地点：(甲方指定的工作区域)。 四、工作内容：土石方开挖、变台安装、配电线路架设、材料转运劳务协作以及其他辅助性工作。 五、协议有效期： 1、本协议有效期为日历天，自____年____月____日起至____年____月____日止。 2、如遇下列情况之一的，协议有效期可相应顺延： a、因甲方原因导致工程工期顺延的;
b、因不可抗力导致工程工期延误的; 六、现场代表 1、甲方委派的现场代表人为供电营业所(职务)。 2、乙方委派的现场代表人为(姓名)，身份证号：__________________。 七、甲方的权利和义务 1、对违反甲方管理制度与纪律或不服从甲方工作安排的人员，甲方有权及时将其请离工作现场并中止其劳务协作关系。 2、甲方负责工作现场的停送电、安全监管和协调工作。 3、及时向乙方提交有关图纸、资料文件，并在工作前进行必要的交底。 4、对乙方工作完成情况进行签证和验收。 5、按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。 八、乙方的权利和义务 1、乙方必须为参加劳务协作的全体人员购买人身意外伤害保险。 2、乙方登高作业人员和技术工人必须具备相应资格证件和工作经验。 3、乙方进入工作现场前，应对工作现场进行勘察，熟悉环境与场地。 4、乙方应加强现场工作人员的安全教育，严格按照《电力安全工作规程》
风电工程劳务分包合同
风电工程劳务分包合同 1. 合同背景 本分包合同由一方作为委托方（下称"甲方"），另一方作为承包方（下称"乙方"），双方共同按照约定的条件进行合作，以完成风电工程劳务分包工作。 2. 合同目的 本合同的目的是明确乙方承包甲方委托的风电工程劳务分包工作，包括但不限于以下内容： 2.1 工作范围 乙方承担以下工作： - 提供合适的人力资源和设备设施，完成甲方指定的风电工程劳务分包工作； - 遵守甲方的工作安排，按时完成工作任务。 2.2 材料和设备 乙方应自行准备并提供完成工作所需的材料和设备，包括但不限于：
- 人力资源； - 工作工具和设备。 3. 合同条款 3.1 服务费用 乙方完成工作后，甲方将支付乙方相应的服务费用。具体费用根据工作量和质量进行确定，双方应在合同签订时达成一致。 3.2 工作期限 乙方应按照甲方的要求，在约定的工作期限内完成工作任务。如有特殊情况导致无法按期完成，乙方应提前向甲方说明，并尽快采取补救措施。 3.3 保密责任 双方在合作过程中可能接触到对方的商业秘密或保密信息。乙方应对甲方的商业秘密保密，并在合同期满或合同终止后继续承担保密责任。 3.4 合同终止 本合同可由双方协商一致终止，或根据以下情况之一终止：
- 双方共同达成终止协议； - 一方严重违反合同约定，经另一方书面通知后仍未改正。 4. 法律适用和争议解决 本合同适用中华人民共和国的法律。双方在合作过程中如发生 争议，应协商解决；若协商不成，双方同意提交有管辖权的人民法 院解决。 5. 合同生效与变更 本合同自双方正式签署之日起生效。在合同执行期间，如双方 有任何变更事项，须经双方书面协商一致，并以补充协议形式进行。 6. 合同补充条款 对于未尽事宜，双方可通过书面形式进行补充约定。经双方签 字盖章后生效。 7. 合同效力 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有合同效力。
风电工程施工承包合同
风电工程施工承包合同 1. 合同背景 本风电工程施工承包合同（以下简称“合同”）由甲方（以下简称“业主”）和乙方（以下简称“承包商”）签订。合同目的在于确立双方在风电工程施工方面的权利和义务。 2. 工程范围 本合同所涵盖的工程范围为业主指定的风电工程项目。具体的工程范围包括但不限于风力发电机组的安装、电缆敷设和调试等。 3. 承包商责任 3.1 承包商应按照业主的要求和项目计划，按时、按质完成工程，并保证工程的安全性和可靠性。 3.2 承包商应提供满足技术规格和标准的设备和材料，并负责设备和材料的采购和运输。 3.3 承包商应组织和管理工程的施工过程，确保工程进度的合理安排和施工质量的控制。 3.4 承包商应负责施工现场的卫生、安全和环保工作，保证施工过程中不对周边环境造成影响。
4. 业主责任 4.1 业主应向承包商提供工程相关的文件和资料，并配合承包 商的工作。 4.2 业主应承担工程发生的风险和责任，并对施工现场提供必 要的支持和协助。 4.3 业主应按照合同约定支付工程款项，并按时提供支付证明。 5. 保证金和保险 5.1 承包商应按照约定向业主提供保证金，作为履约保证。保 证金的金额和使用方式将在双方协商确定。 5.2 双方应共同购买相应的保险，以保障工程期间的人身伤害 和财产损失。 6. 合同变更和解除 6.1 如双方协商一致需要变更合同内容，应通过书面协议进行，并经双方授权签署。 6.2 如发生不可抗力或其他无法预见的情况，导致合同不能履行，双方可以协商解除合同。
7. 争议解决 双方如对合同履行发生争议，应协商解决。如无法达成一致， 任何一方均有权向有管辖权的仲裁机构提起仲裁。 8. 合同生效和终止 本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程完工验收并支付 全部工程款项。 --- 注意事项： - 本合同仅供参考，具体的合同内容和条款应根据实际情况进 行调整和补充。 - 请确保合同的法律效力，建议在签署前寻求相关法律意见。 - 本合同中所引用的条款、规范和标准应以可确认的内容为准。
风电安装工程分包合同
风电安装工程分包合同 甲方和乙方签订了工程施工劳务合同，合同基于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律和行政法规的准则。甲方将工程中的部分工程和工序承包给乙方。为确保双方权利和义务的明确，双方经过协商达成以下条款： 第一条工作内容 1.1 风机安装：包括风机设备的装卸车、吊车的拆卸组装、吊装工具的搬迁、风机塔架、机舱发电机总成、叶轮、主电缆和控制电缆敷设和接线施工、风机内所有附件的安装和防雷接地、风机连接螺栓力矩施工。 1.2 箱式变压器安装：包括箱式变压器主体安装与接地、 主电缆和控制电缆敷设和接线施工以及电缆接地。 1.3 消缺验收：全部工作内容的消缺验收直至移交业主。 1.4 未达事项：业主及图纸要求的未达事项。
第二条工作要求 2.1 工程施工质量：设备卸车前协助项目部人员检查设备卫生和设备是否完好，附件是否齐全，设备和附件验收后要签字确认。设备安装工过程中要保证设备内外的卫生，吊装前必须清理干净施工过程中造成的垃圾和印迹。设备安装开箱过程中要注意检查设备和零部件是否完好齐全，开箱检查要签字确认，有异常的保护好现场及时汇报。设备安装过程中要注意保护好设备和零部件的完好性，如果安装过程中有设备损坏和部件遗失所产生的费用全部由作业队自行负责赔偿。施工过程中要认真配合项目部、监理和业主的验收检查。作业队必须按时完成业主和项目部制定的工程进度计划。作业队必须服从项目部的工作管理和施工安排。隐蔽工程经甲方、监理验收合格后方能进行下道工序施工。 2.2 安全要求：施工现场必须按照安全文明施工作业要求进行施工，禁止现场乱仍乱丢现象，施工产生的垃圾及时清理干净。施工现场严禁吸烟，严禁将烟火带入风机内部。施工现场必须按要求佩戴好安全帽和安全带。
风电项目施工总承包建设工程施工合同
风电项目施工总承包建设工程施工合同 甲方：（全称、地址） 乙方：（全称、地址） 鉴于甲方拟建设风电项目，为确保项目质量、进度和安全，经双方友好协商，达成以下合同： 一、合同目的及范围 1.1 合同目的：本合同的目的是为了明确双方在风电项目施工总承包工程中的权益、责任和义务，并约定合同履行的具体要求和标准。 1.2 合同范围：本合同的合同范围包括风电项目的设计、采购、施工、调试等全过程的工作。 二、工程规模及概况 2.1 工程规模：风电项目于（具体日期）开始施工，总装机容量为（具体数字）兆瓦，并按照相关技术标准进行布局和施工。 2.2 工程概况：风电项目包括风力发电机组、风力发电塔基、配套设施等，详见附件一。 三、合同价款及付款方式 3.1 合同价款：本合同的合同价款为（具体数字）人民币，包括设计、采购、施工、调试等工作的费用。
3.2 付款方式：甲方按照合同约定的进度和工程量向乙方支付合同 价款，具体付款计划详见附件二。 四、工期及保证期 4.1 工期：乙方应按照合同进度计划完成施工任务，工期为（具体 工期），如因不可抗力或其他合同约定的因素导致延期，双方可协商 调整工期。 4.2 保证期：工程竣工后，乙方承诺提供合格的工程质量保证期为（具体保修期限），期满后由甲方负责维护保养。 五、技术要求及质量保证 5.1 技术要求：施工过程中，乙方应按照国家法律法规、相关技术 标准和合同约定的要求进行工程设计、施工和验收，并提供相应的技 术方案和技术文件。 5.2 质量保证：乙方承诺提供的工程质量符合相关标准，如存在质 量问题，乙方应负有必要的修复责任，并按合同约定的方式进行调整。 六、安全管理及环境保护 6.1 安全管理：乙方应按照国家相关法律法规和安全管理规定，采 取必要的安全措施，确保施工过程中的安全，并保证工人工资、工时、劳动保护等问题符合法律要求。 6.2 环境保护：乙方应按照国家相关法律法规和环保要求，采取必 要的环境保护措施，减少施工过程中对环境的影响。
风电工程施工合同范本
风电工程施工合同范本 一、合同背景 本合同由甲方（下称“乙方”）和乙方（下称“甲方”）双方就风电工程施工事项进行协商，达成一致意见，依法签订。 二、合同内容 1. 合同目的 本合同的目的是明确乙方将承担的风电工程施工责任，并约定双方的权利和义务，以确保风电工程施工按照双方的约定进行。 2. 合同范围 本合同适用于乙方在甲方指定的工程项目中进行的所有风电工程施工任务，包括但不限于： •风力机组的安装调试； •风电场的土地准备和建设； •预制基础和安装基础； •输电线路的架设和接入； •其他与风电工程施工相关的任务。
3. 甲方责任 3.1 提供相关资料和条件 甲方应向乙方提供与风电工程施工相关的所有必要资料，并为乙 方顺利进行施工提供必要的协助和条件。 3.2 安全和设备保障 甲方应确保施工现场的安全，并提供必要的设备、机械和工具， 确保施工能够按计划进行。 4. 乙方责任 4.1 施工组织与管理 乙方应按照工程计划，合理组织施工队伍，确保施工进度和质量。 4.2 施工材料和设备 乙方应根据工程需求，选择合适的材料和设备，并确保其质量符 合相关标准要求。 4.3 安全施工 乙方应建立健全的安全管理制度，保障施工过程中的人员安全和 设备安全。
5. 价款支付 5.1 价款总额 甲方应按照双方约定的价款总额支付给乙方。 5.2 付款方式 甲方和乙方约定，根据施工进度支付价款，具体支付方式如下：•预付款：在工程开工前，甲方应向乙方支付合同总价款的20%作为预付款； •进度款：工程按照计划进行时，甲方应按照工程进度支付相应的进度款； •竣工款：待工程完成验收合格后，甲方应支付尾款。 5.3 发票及结算 乙方应按照国家相关税务规定，向甲方提供合法有效的发票，并及时进行结算。 6. 合同履行期限 本合同的履行期限为双方签署之日起，至工程竣工验收合格之日止。
2023风力发电基础劳务分包合同 风电吊装分包合同正规范本(通用版)
风力发电基础劳务分包合同 合同背景 本合同由甲方（简称“发电公司”）和乙方（简称“分包商”）订立，双方根据相关法律法规的要求，就风力发电基础劳务分包事宜达成协议。 一、合同目的 本合同的目的是为了确保风力发电项目的顺利进行，规范双方的权利和义务，明确劳务分包工作的范围、质量要求和支付方式。 二、分包工作内容 2.1 基础工程设计与施工 分包商负责根据发电公司提供的风力发电项目基础设计方案，进行基础工程的详细设计和施工。 2.2 工程设备安装与调试 分包商负责根据发电公司提供的设备安装方案，进行设备的安装与调试工作，确保设备能够正常运行。
2.3 资料报告编制 根据风力发电项目的要求，分包商负责编制相应的资料报告，包括设计报告、施工报告和安装调试报告等，并按照规定提交给发电公司。 三、工作要求和质量标准 3.1 工作要求 分包商应按照合同约定的时间节点，完成分包工作内容，并确保工程进度和质量符合相关标准和规定。 3.2 质量标准 分包商在进行基础工程设计、施工、设备安装和调试工作时，必须符合国家相关技术标准和行业规范，确保工程质量达到设计要求并能够长期稳定运行。 四、工程款支付方式 4.1 预付款 发电公司应在合同签订后的5个工作日内向分包商支付合同总金额的30%作为预付款。
4.2 进度款 分包商应按照工程进度，在完成工程的不同阶段后，向发电公司提出相应的进度款申请。发电公司应在收到申请后的10个工作日内支付对应的进度款。 4.3 最终结算款 工程完成后，分包商应向发电公司提交最终结算申请，并提供相关的工程验收资料。发电公司将在收到申请及资料后的10个工作日内进行最终结算，并支付剩余的金额。 五、双方权利和义务 5.1 发电公司的权利和义务 发电公司有权监督分包商的工作进程，对工作质量进行检查和评估。发电公司有义务提供风力发电项目的相关设计方案和设备安装方案，以及必要的技术支持。 5.2 分包商的权利和义务 分包商有权按照合同约定的范围和时间进行分包工作，有权提出工程进度款申请和最终结算款申请。同时，分包商有义务保证工作质量，确保工程进度和质量符合相关标准和规定。
风电基础模板劳务分包合同
风电基础模板劳务分包合同 一、合同背景与目的 本合同是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”） 签订，旨在明确双方在风电基础施工项目中的责任与义务，并建立良 好的工作合作关系。合同的目的是确保工程按时按质量完成。 二、项目开展 1. 项目名称：风电基础建设工程。 2. 项目地点：详见附件一。 3. 项目内容：详见附件二。 三、工期与成本 1. 工期：根据风电基础建设工程的规模和复杂程度，共计180天， 具体工期要求详见附件三。 2. 造价：项目总造价为xxx万元，具体细节及付款方式详见附件四。 四、承包商责任与义务 1. 承包商应按时、按质量完成合同约定的工程任务，确保工程安全、可靠。 2. 承包商应配备符合要求的工程人员，保证施工过程的专业性和高 效性。
3. 承包商应按照相关法律法规和工程技术标准进行施工，保证工程 质量符合规范要求。 4. 承包商应负责现场秩序和卫生，保证施工期间的安全和环境保护。 五、业主责任与义务 1. 业主应提供项目施工所需的相关资料和技术指导，配合承包商完 成施工任务。 2. 业主应按合同约定的付款方式及时支付承包商工程进度款项。 3. 业主有权监督施工过程，并检查工程质量。如发现问题，有权要 求承包商进行整改。 六、合同变更与解除 1. 若因不可抗力因素或其他合理因素，导致工程无法按合同要求完成，双方应协商解决。若协商无果，则可视情况对合同进行变更或解除。 2. 任何一方如要提出合同变更或解除的申请，应当提前书面通知对方，并说明理由。 七、违约责任 1. 若承包商未能按照合同约定完成工程任务，业主有权要求其进行 补救，并支付相应的违约金。 2. 若业主未能按合同约定支付工程款项，承包商有权要求其支付滞 纳金，并暂停施工，直至款项支付完毕。
风电项目劳务分包合同模板
风电项目劳务分包合同模板 风电项目劳务分包合同模板 甲方：（全称） 乙方：（全称） 根据《中华人民共和国劳动法》（以下简称“劳动法”）和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方为甲方在（项目名称）（以下简称“项目”）的劳务分包工作达成如下合作协议： 第一条合同方式 1.1 本合同以劳务分包方式订立。乙方作为独立劳务分包商，对项目中涉及的劳务工作、用工组织等进行管理和协调。 1.2 本合同仅限于项目的劳务分包工作，乙方不得将其转包给第三方。 第二条服务内容 2.1 乙方应根据甲方的要求提供包括但不限于以下劳务服务： （列举具体工作内容） 2.2 乙方在提供劳务服务前，应与甲方确认具体工作内容，并根据双方协商确定工作进度和完成标准。
第三条用工管理 3.1 乙方负责劳务人员的招聘、培训、管理、工资发放等工作。乙方应确保劳务人员具备相关的资质和技能，并按照国家相关法律法规的要求履职。 3.2 乙方在招聘劳务人员时，应重点考虑当地居民的就业需求，并优先录用本地劳务人员。 第四条劳务报酬 4.1 甲方根据乙方提供的劳务，支付相应的劳务报酬。 4.2 劳务报酬将根据工作内容、工作进度和质量等因素进行确定，双方于合同签订之日起15个工作日内达成一致。 4.3 乙方应按合同约定的时间和方式提供发票和相关税务证明 文件，甲方将在收到发票后15个工作日内支付劳务报酬。 第五条保密条款 乙方承诺在履行本合同过程中知悉的甲方商业秘密和其他保密信息，应予以保密，不得擅自披露或向第三方透露。 第六条违约责任 6.1 甲乙双方一方违反本合同的约定，给对方造成损失的，应
承担违约责任，并向对方赔偿相应的损失。 6.2 任何一方发现对方有违反本合同约定的行为，应立即书面 通知对方并要求改正，如在收到通知后依然未能改正的，应视为严重违约。 第七条争议解决 本合同的履行、解释和争议解决，适用中华人民共和国法律。 第八条合同变更和解除 8.1 本合同的变更、解除须经甲乙双方协商一致，并以书面形 式确认。 8.2 经甲乙双方协商一致，可以解除本合同，解除合同应提前 15个工作日提出通知。 第九条合同附件 本合同生效后，作为不可分割的一部分，附件列举了具体工作内容、工作进度、劳务报酬等事项。 第十条其他约定 10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。 10.2 本合同的所有补充、修订或终止事宜均须经甲乙双方书面
风电工程施工总承包合同
风电工程施工总承包合同 1. 合同背景 本合同由甲方（承包人）和乙方（发包人）共同签订，旨在确定风电工程的施工总承包责任和义务，并明确双方权益。 2. 合同条款 2.1. 项目描述 乙方委托甲方进行风电工程的施工总承包，具体工程范围和内容如下： - _____________________ - _____________________ - _____________________ 2.2. 施工责任
甲方应按照合同约定的时间和质量要求，完成风电工程的施工任务，并承担相应的责任和义务。 2.3. 工期和支付方式 - 风电工程的施工工期为____________。 - 支付方式为_______________，具体支付时间和比例按照合同另行约定。 2.4. 资金和保证金 - 乙方应按照合同约定向甲方支付工程款项和保证金。 - 工程款项的支付方式和时间按照合同另行约定。 - 保证金总额为______________，甲方应在合同生效后 _____________日内缴纳。 2.5. 变更和索赔 - 双方可根据合同变更机制对工程范围、工期、价格等进行变更。
- 任何一方在履行合同过程中因不可抗力或合同约定的情况导 致损失或索赔，应及时通知对方。 2.6. 违约责任 - 如有一方违反了合同的规定，对方有权要求违约方承担相应 的违约责任。 - 违约责任包括但不限于赔偿损失、解除合同、采取其他合法 措施等。 2.7. 争议解决 - 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。 - 如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商无果的情况下，可提交相关争议至________________。 3. 合同生效和终止 3.1. 生效条件
风电工程劳务合同范本
风电工程劳务合同范本 合同签署方 甲方： [甲方公司名称] [甲方公司名称] 乙方： [乙方个人或公司名称] [乙方个人或公司名称] 一、背景信息 甲乙双方就风电工程劳务相关事项进行合作，特就合同详细条款达成一致意见，以确保双方权益。 二、工作内容 乙方同意根据甲方的要求，提供以下风电工程劳务服务：[具体工作内容] 三、工作期限和地点 1. 工作期限：本合同自[起始日期]起至[终止日期]止。
2. 工作地点：主要工作地点为[工作地点]，但甲方有权指定乙方按实际需要到其他地点工作。 四、报酬和支付方式 1. 报酬：甲方将按照协议约定支付乙方相应的报酬，报酬金额为[金额]，支付方式为[支付方式]。 2. 报销：乙方在履行合同期间因工作需要发生的必要费用，甲方将予以支付或报销。具体费用项目和报销方式双方另行约定。 五、劳动保护和安全 1. 甲方负责向乙方提供合理的劳动保护和安全条件，确保乙方的人身安全和健康。 2. 乙方应遵守甲方的安全规定和工作流程，采取必要的安全措施，确保自身的安全和他人的安全。
六、保密义务 甲乙双方应对涉及到双方商业秘密和其他保密信息予以保密， 并采取必要的措施来防止泄露。 七、违约责任 1. 甲乙双方如未按照本合同约定履行义务，应承担相应的违约 责任，并赔偿对方因此造成的损失。 2. 如无法确定损失金额，甲乙双方同意按照实际损失进行赔偿。 八、其他条款 1. 本合同签署后，任何一方不得擅自解除合同，如有需要解除 合同的情况，应提前提出与对方协商。 2. 合同中未尽事宜，双方应及时通过协商解决，如协商不成， 可依法向有关机关申请解决争议。
风电项目施工总承包建设工程施工合同
风电项目施工总承包建设工程施工合同 一、合同背景 为促进可再生能源的发展和利用，满足电力市场的需求，乙方作为甲方的风电项目施工总承包商，双方签订本合同，共同完成风电项目的施工工程。 二、合同内容 1. 项目概述 乙方将按照甲方提供的风电项目规划和设计方案，负责风电设施的施工工程。施工范围包括土建、设备安装、电气工程等。 2. 工期要求 施工期限为XX年月日开始，至XX年月日完成。双方可根据项目实际情况，在书面协商一致的情况下，对工期进行调整。 3. 技术要求 乙方在施工过程中，应按照甲方提供的设计文件和技术要求，严格执行并保证施工质量。如发现技术问题或需要调整设计方案，应及时与甲方进行沟通协商。 4. 施工费用及支付方式 施工费用总额为XX万元，具体支付方式如下：
（1）首期款：合同签订后的X个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的X%作为首期款； （2）进度款：甲方在验收合格后的X个工作日内支付乙方已完成工程额的X%作为进度款； （3）验收款：甲方在全面验收合格后的X个工作日内支付乙方已完成工程额的X%作为验收款； （4）尾款：甲方在乙方完成全部工程，并交付符合要求的竣工文件后的X个工作日内支付乙方剩余款项。 5. 质量保证和维护 乙方在工程竣工验收合格之后，负责提供X年的质保期。在质保期内，如发现工程质量问题，乙方将负责无偿修复。 6. 合同变更 双方在履行合同过程中，如有需要变更合同内容的情况，应遵循书面协商一致的原则，并进行合同补充协议的签订。 7. 争议解决 合同履行过程中如发生争议，双方协商解决；若协商不成，可提交给有管辖权的人民法院进行裁决。 8. 合同终止 合同在以下情况下可以提前终止：
新能源风力发电工程劳务协议书
新能源建筑工程劳务分包协议书 甲方（身份证号：） 乙方（身份证号：） 根据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就内蒙古东建新能源有限公司风力发电塔工程项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点 3、建设单位： 4、总承包商： 5、分包人：（身份证号：） 二、工程范围及内容1.劳务大包（） 2.劳务清包（） 1.总计单塔：座，（劳务大包单价元/个） 乙方必须以施工图土建部分的工作量图纸施工。 承包范围：甲方包钢材、混疑土。本工程施工图所示土建范围。 乙方包工及其他辅助材料（工程所需机械、租用材料、辅材、水电设备）。 施工内容：乙方负责监管土方开挖及回填，测量、放线、钢筋制作绑扎、模板制作安装，水电及预埋，砼浇筑及保养，脚手架搭设及拆除、塔吊的安装使用及拆除。现场自备电源、自备供水、相应的机械设备的配备，安全防护设施的
搭设和维护。现场文明施工管理，安全施工管理。临时设施的配备以及后勤保障事宜。各种材料的送检以及工程资料的收集和整理。 2.总计单塔：＿＿＿座，（劳务清包单价元/个）①模板展开面积元/平方米。(铁丝.钉子.自用的一切工具)②钢筋元/吨。（含机械设备自用的一切工具）③混泥土元/立方。（含自用的一切工具振动棒.振动盘.小推车.铁锨.机械抹光机）④零工现场签证为准，但必须无条件完成甲方指定的限时限量任务。乙方必须以施工图土建部分的工作量图纸施工。确保施工、质量、工艺、特别是砼拆模后应由木工完成打磨工艺，所有拆除木板由木工班组整形堆放，以备二次使用。出现因打棒不到位造成的麻面、蜂窝、猫洞等一律由砼工班组返工，并承担材料费用。钢筋工下料时应对照图纸合理下料，实施用材，若不按图纸下料造成的材料浪费，超出图纸设计用量一律由钢筋工赔偿。 三、工期 1、开工日期以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期： 3、合同总工期为300个工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列 1、工程质量达到市优奖： 2、工程质量评定等级为合格 3、符合国家质量验收标准 五、合同价款 1.采用一次性包干价格方式，总价为＿＿＿＿＿元，如今后涉及工程变更増减，
风电钢筋施工合同范本(4篇)
风电钢筋施工合同范本 为了确保工程顺利进展，双方本着平等互利的前提下，在工程施工过程的权利、义务和经济责任，经双方协商兹定如下条款并共同遵守： 1、工程地点：山西雁门关风电场(山西省代县胡家滩) 2、施工形式：山西雁门关风电场钢筋工程项目的钢筋制作、运输(甲方提供车辆，乙方负责装缷)、绑扎、钢筋焊接等等。 3、如钢筋不到位，造成工人停工，那么工人的工资由甲方负完全责任(小工____元、大工____元)。 4、拉料到不了基础坑(因造成挷扎停工，甲方负全部工资)。 5、因停电或者是机具坏、村民阻拦，种种原因造成不能施工，后果由甲方承担。 6、因甲方各方面条件不具备造成工程不能按期完成，乙方不能承担任何责任。 7、工程基础坑完成一个按图纸预结算(付款__%)。 8、乙方的人身保险由甲方全部负责。 9、施工管理：乙方应听从甲方管理人员指挥安排，乙方劳务人员不得在工地烧液化气炉、电炉、电热棒、电饭堡和吸烟，若发现使用者均没收并按项目部
罚款条例直接罚分包负责人。 10、此合同涂改、撕改、违约，此合同不生效，以劳动法为主。 11、工程完工后，甲方全部付款。 本合同一式俩份，双方各执一份，双方签字后生效。 甲方：负责人： 乙方：负责人： ____年____月____日 风电钢筋施工合同范本（二） 甲方： 乙方： 甲方就的所有钢筋工的工作内容，委托给乙方施工，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、承包方式：原则上包工不包料，但必须包括钢筋制作的机械设备，钢筋闪光对焊设备、钢筋调直拉伸设备、以及各种配套的电焊条、扎丝、机械设备所要用的润滑油和粉等，一句话就是，除了钢筋原料部包括外，其他围绕着钢筋制作、绑扎所要用机械设备、工具用具、零星材料均要乙方负责。 二、钢筋承包内容：按照施工图纸的内容施工，具体施工内容包括钢筋的制
风电项目承包安装合同
XX风电项目 联合施工协议 甲方： 乙方： 日期：年月日
风电项目承包安装合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律法规规定，双方在平等、自愿、公平、公正、信用的基础上，对双方共建投资运营项目特签订如下协议，以资信守。 第一条项目名称：山东省区域内分散式风电项工程 项目地点：XX域内（以项目实际施工地点为准） 项目内容：施工图纸所含的风电基础，及风电风机安装，配电安装等。 承包方式：包工包料 工程质量：合格。 工程造价：总计15台，每台1100万元整。 项目范围：施工承包范围为施工设计图纸及设计变更范围内的所有工程。 1.1承包范围：经甲乙双方协商确认，乙方承包范围内工程中，按所有图纸内的内容和要求施工，（1）按风电基塔基础施工图进行施工。桩基础所有土建工程、孔桩浇筑人工、孔桩不含浇筑材料，承台浇筑人工，承台含浇筑材料；（2）乙方负责开挖土石方清理、转运、清底、达到浇筑的标准（包括钢筋标准焊接和绑扎）完成基础浇筑，法兰盘包含在内，由甲方供应的材料设备，由甲方负责供应到施工现场并负责落地。由乙方负责自行采购的材料由乙方自行采购必须甲方认定合格的材料，包括：人工费、材料费、机械费、赶工费、措施费、工伤保险费、水电费、垃圾清运
出场费等图纸范围全部内容。 1.2计量原则及结算方式 工程价款及结算方式：采用可调价格合同，合同价款结算方法：本合同项目结算执行（2018）年《山东省建筑工程工程量清单综合单价》《山东省安装工程工程量清单综合单价》《山东省装饰工程工程量清单综合单价》定额一类取费。其中材料费按照施工期间聊城市建筑材料价格信息指导价，施工期间聊城市建筑材料信息指导价没有的材料价格执行同期市场材料价格据实结算。人工费按山东省建设厅、建筑工程标准定额站发布的最新文件执行，施工组织设计、施工措施费，安全文明施工费及总承包服务费及大型机械进出场费等其它各类规费、税费均按山东省最新有关文件规定计取。如税费发生变化，税费按最新有关文件规定计取。本工程造价按结算价格不下浮不让利。本工程由于根据地理、地形、地貌不同进行施工，施工图纸在开始建设时提供技术交底。施工承包范围包括但不限于：包人工、包质量、包机械、包材料、包辅料、包施工、包职工健康、包安全文明施工。 1.3若乙方自身原因不能按期进场或不能继续完成本工程或给甲方工程施工和企业信誉造成损害，甲方有权扣留部分管理费，并更换施工队伍。 1.4本协议签台，完成后再延续。规格如下： kw 1.5合同价款 按本合同约定的定额执行为准，结算不因供货数量、市场、政策等任何因素变化调整，在合同履行期间，如遇国家税率调整，以国家税率调整具体执行时间为准，按新的税率执行，价税合计相应调整。
风电项目风机基础场平及开挖工程施工合同
XX县XX风电项目 建筑工程合同 工程名称：XX县XX风电风机基础场平及开挖工程甲方：XX风力发电有限公司 乙方：XX工程有限公司 签订日期：年月日
施工合同书 发包方：XX风力发电有限公司（以下简称甲方） 承包方：XX工程有限公司（以下简称乙方） 鉴于发包人拟委托承包人承担XX县XX风电项目风机基础场平及开挖工程工程的施工任务，且承包人同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，本着自愿公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，结合本工程的具体情况，双方经协商愿意在具有法律约束力的基础上一致同意如下各条款： 第一条工程概况 1、项目名称：XX县XX风电项目风机基础场平及开挖工程工程 2、施工地点：XX省XX市XX县XX镇 第二条承包项目范围和工作内容 1、承包范围：XX县XX 24台风机基础场地平整和开挖等项目。 2、工作内容：《XX省建设工程工程量清单综合单价（2013年）》说明内的工作内容。 第三条工期 1、乙方必须按甲方施工网络计划完成施工。 2、乙方不能满足甲方进度要求时，甲方有权利要求乙方采取措施加快工程进度，如未采取措施或确实无能力完成进度，甲方将以书面通知乙方，且有权将未完工作委托给第三方完成，所发生的全部费
用由乙方承担。 第四条承包方式及工程造价 1、承包方式：乙方包材料、包工、包施工机械和工器具、包工期、包质量。 2、工程造价： 2.1甲、乙双方协商一致，XX县XX 24台风机基础回填土、箱变基础施工、塔筒至箱变电缆沟开挖及回填工程，实行固定总价包干； 2.2本工程固定总价为XXX0000元整（X佰X拾万）（含税），一次包死，不做调整； 2.3本合同签订日期如果没有在《施工协议书》第二条规定的日期内签订，结算时按《施工协议书》第二条规定执行。合同的签订日期按公司合同评审记录表内日期，项目开工日期按实际开工日期，如果实际开工日期无法确定时，按项目部分包工程合同评审记录表内记录的开工日期核定。 3、本价格为完成该工程建设和维护而发生的费用总和，包括但不仅限于以下内容： 3.1乙方施工所需的直接工程费、措施费、规费、企业管理费、利润、税金等。 3.2设备、材料由甲方或业主仓库至施工现场所发生的运输、保管等费用。 3.3乙方在施工时应考虑施工风险及责任，安全文明施工及施工垃圾清理，以及进入施工现场需办理的各种证件、统一着装、防护用
风电施工合同模板
风电施工合同范本 -----------------------作者：
-----------------------日期：
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（¥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总
价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。 9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真：