其他建设工程合同.doc
其他工程施工合同范本
其他工程施工合同范本甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就________（工程名称）的建设达成合作意向，现依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同：一、工程概况1.1 工程名称：________1.2 工程地点：________1.3 工程规模：________1.4 工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
二、合同金额2.1 合同总价为人民币________元。
2.2 付款方式：________（详细阐述付款时间、分期付款比例等）。
三、工期要求3.1 开工日期：________年____月____日3.2 竣工日期：________年____月____日3.3 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方需按照合同约定支付违约金。
四、质量标准4.1 工程质量必须符合国家及行业标准，满足设计要求。
4.2 乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。
五、变更与调整5.1 工程变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。
5.2 因变更增加或减少的费用，按照国家相关规定执行。
六、违约责任6.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约均应承担违约责任。
6.2 如因不可抗力因素导致不能履行或不能完全履行合同，应及时通知对方，并提供相应证明。
七、争议解决7.1 本合同在履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
八、其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
8.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
建设工程施工合同范本20173篇
建设工程施工合同范本20173篇篇一建设工程施工合同范本 2017甲方（发包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________乙方（承包方）：_______________________法定代表人：_______________________地址：_______________________联系方式：_______________________鉴于甲方拟进行[具体工程名称]的建设工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商，就该工程的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]三、工程质量1. 乙方应按照国家和地方相关标准以及合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量合格。
2. 工程竣工后，乙方应提交工程竣工验收申请，甲方应在[约定时间]内组织验收。
3. 如工程质量不符合要求，乙方应负责返工直至合格，费用由乙方承担。
四、工程造价及付款方式1. 工程造价：本工程总造价为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方向乙方支付工程预付款人民币[预付款金额]元；（2）工程进度达到[约定节点]时，甲方向乙方支付工程进度款人民币[进度款金额]元；（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程结算款人民币[结算款金额]元；（4）剩余工程价款的[百分比]作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题时支付给乙方。
五、双方责任1. 甲方责任：（1）提供施工所需的场地、水源、电源等条件；（2）按时支付工程款项；（3）协助乙方协调与其他相关方的关系。
其他工程施工合同模板
其他工程施工合同模板甲方：（单位名称）地址：（单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（施工单位名称）地址：（施工单位地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方拟对某一建设项目进行施工，并且已经与乙方商定由乙方承揽该项目的施工任务，为明晰各方权利义务，根据相关法律法规，甲乙双方达成如下协议：第一条工程概况甲方委托乙方承揽某一具体建设项目的施工任务，该项目的具体地址为（工程地址），工程名称为（工程名称），工程规模为（工程规模），工程内容包括但不限于（工程内容）。
具体工程范围、工程标准及施工要求详见相关附件。
第二条合同价款1. 根据合同约定，乙方应按照以下标准及项目进行工程施工，并确保工程质量达标。
合同价款为（具体金额），包括但不限于人工费、材料费、机械费以及其他相关费用。
2. 合同价款的支付方式为：（1）在工程启动后，甲方应根据工程进度及质量情况，按照合同约定支付工程款项；（2）工程完工后，甲方应按照工程验收结果支付尾款。
3. 乙方应在每月底将工程进度及费用情况及时上报甲方，甲方有权对乙方提交的报告进行审核。
第三条工期及工程质量1. 乙方应在双方签署合同后按时按质开展施工工作，确保工程按照合同约定完成。
2. 乙方应按照相关国家标准及工程要求，保证工程质量，确保施工过程中不出现质量问题。
3. 如乙方因自身原因导致工程进度延误或工程质量问题，应由乙方承担迟延责任并对相应问题进行整改。
第四条安全保障1. 乙方应建立完善的安全管理制度，并配备专职安全员，确保施工过程中遵守相关安全法规，保障工程施工人员的人身安全。
2. 乙方应对施工现场进行安全防护，防止工程事故的发生，减少安全隐患。
3. 如因乙方违反安全规定导致工程事故发生，应由乙方承担相关责任，并对事故进行调查及赔偿。
第五条竣工验收及保修期1. 工程竣工后，乙方应邀请甲方及相关监理单位进行工程验收，确保工程符合合同要求，经验收合格后方可交付使用。
建设工程施工合同(3篇)
建设工程施工合同甲方(全称)：(简称：甲方)乙方(全称)：(简称：乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：苏地____B____23地块项目外遮阳工程(一标段)(16_____21____楼)工程地点：苏州高新区马运路北，滨河路东天之运花园工程内容：外遮阳制作供货和安装二、工期要求根据现场实际施工进度要求四、质量标准及质保期工程质量标准：合格;质保期：贰年五、合同价款单价：____元/㎡，图纸面积为____㎡总价：(大写)柒拾壹万捌仟陆佰贰拾叁圆(小写)￥____元整乙方组织生产前，须现场测量窗户尺寸，并向甲方出具实测尺寸清单，甲方认可后方可组织生产，此清单经甲乙双方签字盖章后作为排产及竣工结算的依据，亦作为本合同的补充，具有同等法律效力。
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、本合同专用条款、本合同补充条款3、本合同通用条款4、标准、规范及有关技术文件5、图纸、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立地点：苏州本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日建设工程施工合同（二）承包方(甲方)施工单位(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。
建设工程合同(通用15篇)
建设工程合同(通用15篇)建设工程合同1考试目的本科目考试主要检验考试掌握建设工程合同管理知识的程度，以及解决合同管理实际问题的能力。
考试内容一、建设工程合同管理的任务和基本方法1、建设工程合同管理的任务2、建设工程合同管理的基本方法二、建设工程合同管理法律基础1、合同法律关系2、合同担保3、工程保险三、建设工程施工招标1、施工招标程序2、投标人资格审查3、施工评标办法四、建设工程设计招标和材料设备采购招标1、工程设计招标2、材料设备采购招标3、大型工程设备采购招标五、建设工程勘察设计合同管理1、工程勘察、设计合同示范文本2、工程勘察、设计合同设计3、工程勘察、设计合同履行管理六、建设工程施工合同管理1、施工合同标准文本2、施工合同管理有关各方的职责3、施工合同的订立4、施工合同履行管理5、施工分包合同履行挂蓝七、建设工程设计施工总承包合同管理1、设计施工总承包合同的特点2、设计施工总承包合同管理有关各方的职责3、设计施工总承包合同订立4、设计施工总承包合同履行管理八、建设工程材料设备采购合同管理材料设备采购合同的分类1、材料设备采购合同的特点2、材料设备采购合同的分类3、材料采购合同履行管理4、设备采购合同履行管理九、国际工程常用全责文本1、FIDC施工合同条件部分条款2、NE施工合同中的条件部分条款3、AIA施工合同中的CM管理建设工程合同2用工方(以下简称甲方)：聘用方(以下简称乙方)：从事建筑劳务工作，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本合同。
一、用工约定：1、该合同签订后，甲乙双方即确定了劳务用工关系。
3、合同有效期：自签订本合同即日起生效，有效期为一年。
4、该合同期满，如甲方继续留用乙方，可续签合同。
甲方不再留用，该合同即时终止;5、该合同期内乙方要求辞职，应提前 7 日以书面形式通知甲方。
二、工作职责：1、乙方要服从甲方的工作安排，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作。
建设合同范本(35篇)
建设合同范本（35篇）建设合同范本（通用35篇）建设合同范本篇1发包方为甲方：承包方为乙方：为搞好我村农田水利基础设施的建设，经村支两委，党员，组长及村民代表商讨决定，把风车坝渠道还没有修的1300米实行包工包料，公开招标。
乙方以每米120元中标，现双方特制定如下条款：1、乙方必须服从甲方对工程质量的监督要求。
2、乙方负责风车坝渠道与鸟子冲汇合处到芙蓉井田边水泥路处，1300米清淤。
3、乙方负责清除渠道两边所有杂草和底板污泥，以实底为准。
4、乙方负责渠道底板平水测量，要挖高、低填为准。
5、两边挡水墙用混泥土满浆灌满，两边都要达到高50公分，宽15公分，底板要达到7公分厚，75公分宽由乙方负责。
6、渠道标准为高50公分_宽75公分，三面压光由乙方负责。
7、水渠下方人行道，由乙方负责填平，利于看水通行。
8、工程完工付款了30%，20__年3月1日工程款全部付清。
9、以上条款望双方共同遵守。
10、本合同共一页，一式三份，甲、乙双方各存一份，上交一份。
甲方签字盖章：乙方签字：年月日年月日建设合同范本篇2发包人： (下称甲方)承建方： (下称乙方)甲方为了完成村通镇砼硬底化道路及搞好生态文明村建设，把该村砼道路工程发包给乙方承建，依现有的实际情况，经双方协商订立本合同，供双方共同遵守执行。
一、工程地点：二、工程规模及质量要求：1. 工程全长约2.3公里，混凝土路面宽度4米，厚度为0.18米，结算时以实际完成工程量为准。
2. 严格按照设计图纸及施工规范进行施工。
3. 该路按现状必须用机械及人工平整，才能进行砼路面施工砼强度为C30。
三、资金来源：移民年度专项资金。
四、工程造价及付款：1. 工程造价：该工程按20__年《广东省市政工程计价办法》及《广东省市政工程综合定额》，结合当地造价部门公布的主要材料市场单价及材料实际动距交由县财政局审核中心结算价。
2. 付款方式：乙方工人进场，甲方先付备料款27万元，不足部分由乙方带资施工，待项目专项资金到位，甲方要及时把资金转给乙方。
建筑工程合同书范本8篇
建筑工程合同书范本8篇建筑工程合同书范本 (1) 甲方： (以下简称甲方) 乙方：项目承包人 (以下简称乙方) 丙方：公司管理责任人： (以下简称丙方) 丁方担保方： (以下简称丁方)为适应建筑市场的形势，优化企业经济责任制，不断提高企业竞争力和经济效益，经甲乙双方平等协商，自愿订立本内部承包合同，甲方将中标承建 (建设单位)的工程以内部经济责任双承包的形式委托给乙方承包，乙方自愿接受。
本工程中丙方为管理责任人。
为明确各方责任，维护双方利益，经协商特订如下合同条款，以资共同遵守执行。
一、承包工程项目概况1、工程地点：2、合同工期：日历天(与甲方总承包合同工期一致)3、合同造价： (万元)最终以建设单位竣工审计结算为准4、合同质量等级：合格二、承包范围、期限、形式1、本内部承包合同范围：为甲方与工程建设单位签订的总承包施工合同规定的所有施工承包范围，包括补充协议、投标书、询标纪要、承诺书中规定的所有施工承包范围。
2、本内部承包合同承包期限：从合同生效之日起至本工程项目全部竣工验收后，工程质量保修期满保修金返还，材料款和管理人员、民工工资拖欠等彻底结算了清，并与甲方办理完所有结算和上交所有工程资料后自动解除。
3、本内部承包合同承包形式：采用管理费定额上缴，实行先提存后分配的原则，单独立账、单独核算、自负盈亏的形式。
本工程实行风险承包，乙方对所承包项目的全部债务以个人财产对公司承担无限责任。
乙方在上缴甲方提存的管理成本费用、上缴税金、开支工程项目成本和各种费用后，后如发生亏损由乙方承担全部赔偿责任并由乙方家庭和个人财产及原交工程保证金承担赔偿责任，乙方如盈，盈余部分归乙方支配。
三、内部承包指标总则：乙方自愿承诺全部接受并履行甲方与建设单位签订的工程承建合同条款、补充协议条款、承诺书及投标书、询标纪要规定的条款，服从甲方的工程质量、安全、财务等方面的管理，享受并承担有关质量、工期、安全等奖罚。
乙方自愿承诺接受并完成以下内部承包指标：1、乙方上缴甲方提取的管理成本费用：按工程决算总造价为基数的 8 %为公司管理成本费用和税金。
建设工程施工合同(范本7篇)
建设工程施工合同（范本7篇）建设工程施工合同精选篇1甲方(发包人)：____________________乙方(承包人)：____________________根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：________________________________________二、工程地点：________________________________________三、承包工程范围和内容：________________________________________四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥________万元(大写___________________________元整)。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。
二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。
三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
建设工程施工三方合同范本
建设工程施工三方合同范本甲方（建设单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（施工单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________丙方（监理单位）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设[工程名称]工程，乙方具备相应的施工资质和能力，丙方具备相应的监理资质和能力，三方经友好协商，就该工程的施工及监理事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]5. 工程投资：[工程总投资金额]二、工程期限1. 本工程的工期为______天，自合同生效之日起计算。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，三方应协商解决，并通过书面形式确认工期的顺延。
三、工程质量1. 本工程的质量标准为[具体质量标准]，乙方应严格按照国家和地方的相关标准及规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 丙方应按照国家和地方的相关规定及监理合同的要求，对工程施工进行全过程监理，确保工程质量和施工进度。
3. 工程竣工后，乙方应提交竣工验收申请，甲方应组织丙方及相关部门进行竣工验收。
如工程质量不符合要求，乙方应负责返工，直至达到合格标准，返工费用由乙方承担。
四、工程造价及付款方式1. 本工程的总造价为人民币______元（大写______元整），此造价为固定总价，除经甲方书面同意的工程变更外，不因任何因素而调整。
建设工程合同范本(律师整理版)6篇
建设工程合同范本（律师整理版）6篇篇1建设工程合同范本（律师整理版）一、合同双方：甲方：（委托方名称、地址、法定代表人、联系人、联系电话、传真号码、开户行及账号等基本信息）乙方：（承包方名称、地址、法定代表人、联系人、联系电话、传真号码、开户行及账号等基本信息）二、工程项目基本信息：（一）工程项目名称：（填写工程项目名称）（二）工程地点：（填写工程地点）（三）工程概况：（填写工程概况）三、工程内容及范围：1.甲方委托乙方承担以下工程项目的设计、施工、材料采购等全过程：（一）工程项目的具体内容描述；（二）工程图纸、设计文件等技术要求；（三）工程预算、工期安排等工程管理要求；2.乙方需按照国家相关法律法规以及本合同规定的要求完成工程项目，确保工程质量、安全、进度等。
四、合同价款及支付方式：1.合同价款为（填写具体金额）人民币，合同价款支付方式为（填写具体支付方式）。
2.合同价款的支付时间、节点及方式由双方另行商定。
3.如因工程变更等原因导致价格调整，双方协商后可以进行合同调整。
五、工程质量及验收：1.乙方必须严格按照甲方要求的技术标准完成工程项目，确保工程质量符合相关标准和规定。
2.工程竣工后，甲方有权组织相关部门对工程质量进行验收，乙方必须配合并完成相关手续。
3.如工程质量未达到合同约定标准，乙方必须承担相应责任，并按照甲方要求进行整改。
六、工程风险责任：1.因乙方原因导致工程延误、质量不合格等情况，乙方需承担相应的违约责任。
2.因不可抗力等原因导致工程无法按时完成或出现其他问题，双方协商解决，如无法协商解决，按照法律规定处理。
七、合同变更及解除：1.如因工程变更、资金问题等原因需要对合同进行变更，须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2.如双方无法继续履行合同，应当依法解除合同，并协商解决未了事宜。
八、争议解决：1.在履行本合同过程中发生的争议，应当先协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
工程建设其他合同
工程建设其他合同第一部分：合同基本信息甲方（委托方）：_________乙方（受托方）：_________合同编号：_________签订日期：_________签订地点：_________第二部分：合同目的和范围本合同旨在明确甲乙双方关于________________项目的权利义务，以保障双方的合法权益并促进项目的顺利完成。
第三部分：双方权利与义务1. 甲方权利与义务：- 提供必要的工程信息及资料；- 按照合同约定支付相关费用；- 监督乙方工作进展，并提出合理化建议。
2. 乙方权利与义务：- 按约定时间完成所承担的任务；- 保证工作质量符合行业标准；- 及时向甲方报告工作进展情况。
第四部分：合同价款与支付方式合同总价为人民币______元。
支付方式如下：- 预付款：占总价的____%，在合同签订后____天内支付；- 进度款：根据实际完成情况支付；- 尾款：在任务全部完成后结算。
第五部分：违约责任若一方未能履行合同约定的义务，应向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。
第六部分：争议解决因履行本合同所产生的一切争议，应通过协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
第七部分：其他条款本合同未尽事宜，由双方另行商定并形成书面补充协议，该补充协议与本合同具有同等法律效力。
第八部分：合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
以上是一个简单的工程建设其他合同范本。
需要强调的是，具体合同的内容应根据项目的实际情况和双方的具体需求来详细制定，必要时应寻求专业法律顾问的帮助，以确保合同的合法性和有效性。
在签订合同时，务必注意以下几点：确保所有关键条款都经过充分的沟通和协商，避免任何模糊或不明确的表述；对于可能出现的风险要有预见性的条款加以规定；合同的执行过程中要保持沟通和协调，确保各项条款得到妥善执行。
工程建设合同范本2017
工程建设合同范本2017 甲方（发包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟对 [工程名称] 进行建设，乙方具备承担该工程施工的相应资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程承包范围：二、工程期限1. 开工日期：2. 竣工日期：3. 总工期：三、工程质量标准执行 [具体质量标准]。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价款为：元（大写：）。
2. 支付方式：[具体支付节点和金额]。
五、双方权利与义务1. 甲方权利义务提供工程所需的相关资料和条件。
按合同约定支付工程款。
[其他甲方权利义务]。
2. 乙方权利义务按合同约定的质量和工期完成工程施工。
遵守工程建设安全生产有关管理规定。
[其他乙方权利义务]。
六、工程变更1. 任何工程变更需经双方书面确认。
2. 因工程变更导致的费用调整和工期变化，双方协商确定。
七、工程验收1. 工程竣工后，乙方应及时提交验收申请。
2. 甲方应在收到申请后及时组织验收。
3. 验收合格后，双方签署验收报告。
八、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程施工，应承担违约责任。
3. [其他违约责任条款]。
九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他条款1. [其他需要约定的条款]。
2. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
3. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：。
建设工程合同样本(通用5篇)
建设工程合同样本（通用5篇）建设工程合同样本第1篇发包人（全称）：__________________有限公司（以下简称甲方）承包方（全称）：__________________（以下简称乙方）为保证工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人经协商一致签定工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。
具体质量保修内容双方约定如下：_______________________________________________________________ _________二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；4.装修工程为2年；5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1年。
三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。
2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的________%；五、质量保修金的返还甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。
建设工程施工合同gf20170201.doc
建设工程施工合同gf20170201.doc 范本一：建设工程施工合同gf20170201.doc1. 合同主体信息1.1 合同名称：建设工程施工合同1.2 合同编号：gf201702011.3 合同订立日期：[填写日期]1.4 合同参与方：甲方（建设单位）：- 名称：- 地址：- 邮编：乙方（施工单位）：- 名称：- 地址：- 邮编：2. 合同目的及范围2.1 合同目的：本合同旨在明确甲方与乙方在建设工程施工过程中的权益与义务，确保工程按时、按质、按量完成。
2.2 合同范围：本合同适用于甲方委托乙方承担的建设工程施工项目。
3. 工程概况3.1 工程名称：3.2 工程地点：3.3 工程描述及规模：3.4 工程周期：4. 乙方权责4.1 设计文件：4.2 材料供应：4.3 施工过程管理：4.4 安全防护：4.5 质量控制：4.6 进度管理：4.7 施工许可：4.8 工程变更：4.9 工程竣工及交接：5. 甲方权责5.1 预付款：5.2 施工过程监督：5.3 工程变更：5.4 施工质量验收：5.5 付款及索赔处理：6. 施工合同价款及支付方式 6.1 合同价款：6.2 支付方式：6.3 付款时间节点：7. 不可抗力及纠纷处理7.1 不可抗力：7.2 纠纷处理：8. 合同解除及争议解决方式8.1 解除条件与方式：8.2 争议解决方式：9. 法律适用与其他约定9.1 法律适用：9.2 附属协议：注：本文档涉及附件及法律名词及注释，详见附件。
---范本二：建设工程施工合同gf20170201.doc1. 合同主体信息1.1 合同名称：建设工程施工合同1.2 合同编号：gf201702011.3 合同订立日期：[填写日期]1.4 合同参与方：甲方（建设单位）：- 名称：- 地址：- 邮编：乙方（施工单位）：- 名称：- 地址：- 邮编：2. 合同目的及范围2.1 合同目的：本合同旨在确立甲方与乙方在建设工程施工过程中的权利和义务，明确施工工期、质量要求，促进工程的顺利进行。
建设工程合同范本(4篇)
建设工程合同范本（一）发包方（甲方）：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____承包方（乙方）：_____地址：_____ 邮码：_____ 电话：_____法定代表人：_____ 职务：_____依照《中华人民共和国民法典》和____市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目一、工程名称：_____二、工程地点：_____三、工程编号：_____四、工程范围和内容：全部工程建筑面积____平方米。
（各单项工程详见工程项目一览表）五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币____元，其中：人工费____元。
（各单项工程详见工程项目一览表）第二条工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。
（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。
三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。
顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。
1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者；3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。
第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第（____）项供应方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。
其他材料由乙方负责采购供应。
2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。
3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。
4.其他方式：二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。
建设施工合同(范本)最新8篇
建设施工合同（范本）最新8篇篇1甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就乙方承包甲方建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________________________工程地点：__________________________工程规模：__________________________工程内容：__________________________二、工程期限开工日期：自本协议签订之日起____天内开始施工。
竣工日期：自开工之日起____天内完成施工。
三、工程价款及支付方式工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付工程款项：1. 工程进度款：自开工之日起，按照工程进度分期支付；2. 工程竣工款：工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量；2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的___天内组织验收；3. 验收标准：按照国家和地方相关施工验收规范执行。
五、安全施工及文明施工要求1. 乙方应严格遵守安全施工规定，采取必要的安全防护措施，确保施工现场安全；2. 乙方应遵守文明施工要求，保持施工现场整洁、有序；3. 施工过程中如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
六、工程变更及调整1. 工程施工过程中，如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、规模或价款，双方应协商一致并签订书面补充协议；2. 工程变更及调整应遵循公平、合理的原则。
七、违约责任1. 甲方若未按约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付____%的违约金；2. 乙方若未按约定完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付____%的违约金；3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。
建设工程施工合同(通用版)5篇
建设工程施工合同（通用版）5篇篇1建设工程施工合同（通用版）第一章总则第1条设立目的为了规范建设工程施工活动，明确双方的权利和义务，保障合同的履行，特制定本合同。
第2条合同名称本合同名称为建设工程施工合同。
第3条合同的性质本合同系根据甲方的工程设计文件，由乙方进行实质性的建设工程施工，确保工程质量。
第4条合同的签订本合同经双方协商，共同遵守签订，具有合同法律效力。
第5条合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
第6条合同的变更经双方协商一致，可以变更本合同的相关内容。
第7条合同的解除双方协商一致，经法定程序，可以解除本合同。
第8条合同的履行地点本合同的履行地点为工程建设的实际施工现场。
第二章工程基本内容第9条工程名称建设工程名称为________。
第10条工程位置建设工程位于__________。
第11条工程范围本工程的主要内容包括________________。
第12条工程质量要求本工程的质量要求符合国家相关标准，符合设计要求。
第13条工程进度计划本工程的施工进度按照设计文件和业主要求进行。
第三章施工过程管理第14条施工单位乙方为施工单位，负责本工程的具体实施。
第15条施工监理丙方为施工监理单位，负责对工程实施过程进行监督和管理。
第16条质量保障乙方应按照设计、标准及有关规定，在保证质量的前提下，合理选材、施工。
第17条安全管理乙方应制定安全生产计划，加强现场管理，确保工程施工安全。
第18条环境保护乙方应对工程施工现场进行环境保护措施，并确保环境污染的最小化。
第19条施工中的争议解决对于在施工过程中出现的争议，双方应友好协商解决。
第四章质量验收第20条完工验收当工程竣工后，乙方应邀请丙方进行完工验收，符合质量要求后，可进行竣工验收。
第21条竣工验收标准竣工验收应符合国家有关标准和设计文件的要求。
第22条竣工验收程序竣工验收程序包括对工程实物的检查、材料的复验和工程成果文件的归档。
建设工程合同(通用15篇)
建设工程合同(通用15篇)建设工程合同1甲方(委托人)：___________________________乙方(居间人)：___________________________甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就____________省_____________________工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。
甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。
二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。
乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。
如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。
3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。
否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。
4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。
否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。
5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。
如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
2024版建设工程施工合同doc
2024版建设工程施工合同doc 合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系电话：联系人：乙方（承包方）：地址：联系电话：联系人：鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，经双方协商，特订立本合同，以便共同遵守。
一、工程内容1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程预算：__________1.5 工程质量标准：__________二、工期2.1 合同工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止。
2.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。
三、质量与验收3.1 乙方应按照约定的质量标准完成工程，并承担质量问题的修复责任。
3.2 工程验收按照双方约定的验收标准进行，甲方应组织相关人员对工程进行验收。
3.3 验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。
四、费用与支付4.1 工程总价款为__________元（大写：___________________________元整）。
4.2 甲方按照双方约定的付款节点和比例支付工程款。
4.3 乙方完成工程且经验收合格后，甲方支付剩余工程款。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。
5.2 甲方未按照约定的付款节点和比例支付工程款，乙方有权要求甲方承担违约责任。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得违法从事工程建设。
7.2 双方应共同保护工程现场的安全，防止事故的发生。
7.3 双方应保守合同和工程相关的商业秘密，不得泄露给第三方。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
其他建设工程合同-合同在履行过程中也难免会出现争议和纠纷，因此，掌握工程诉讼和仲裁的技巧是一个工程法律工作者不可或缺的工作技能。
20xx年全国法院审结的直接属于建设工程类型的案件就有近十万件，还不包括与建设工程相关的合同纠纷、房地产纠纷、劳务纠纷案件。
如果加上这些相关案件以及仲裁案件，则建设工程领域的案件数量十分惊人。
下面是为您整理的其他建设工程合同，希望对您有用。
范文一中华人民共和国上海市第二中级人民法院民事判决书(20xx)沪二中民二(民)终字第2187号上诉人(原审被告)上海aa建筑装饰有限公司。
法定代表人顾某某，经理。
委托代理人朱某某，该公司员工。
委托代理人房文祥，上海市时代律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)xx(中国)装饰工程有限公司。
法定代表人xx，董事。
委托代理人xx，北京市环球律师事务所律师。
委托代理人xx，该公司职员。
上诉人上海aa建筑装饰有限公司(以下简称aa公司)因其他建设工程合同纠纷一案，不服上海市黄浦区人民法院黄民一(民)初字第984号民事判决，向本院提起上诉。
本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
原审法院经审理查明，上海金光外滩金融中心裙房L1、L2的精装修是xx(中国)装饰工程有限公司(以下简称xx公司)从上海金光外滩酒店的总包方上海建工(集团)外滩金融中心项目部承接的工程项目。
20xx年4月12日xx公司、aa公司就上述工程项目达成意向，但未在工程合同确定单上签字盖章。
在aa公司施工期间，xx公司向aa公司支付工程款人民币(以下币种皆为人民币)8454000元，代付工程材料款3356125.56元。
后，xx公司、aa公司就双方之间的建设工程施工合同发生纠纷，起诉至法院后，法院判决xx公司支付aa公司工程款2297695.44元，该款中，xx公司已向aa公司支付1040000元。
此后，xx公司要求aa公司向xx公司开具发票，aa公司坚持认为，法院判决依据的公信中南会计事务所出具的《关于xx(中国)装饰工程有限公司诉上海aa建筑装饰有限公司一案司法鉴证的审价报告》中不包含税金，故拒绝出具发票。
现xx公司起诉至原审法院，要求aa公司开具金额为True12850125.56元的发票。
又查明，xx公司系在香港特别行政区注册的企业。
原审法院认为，xx公司将系争的建筑安装工程转包给aa公司，并向aa公司支付了工程材料费和工程款12850125.56元，对此，双方均无异议。
《中华人民共和国发票管理办法》规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营的单位和个人，对外发生经营业务收取款项的，收款方应当向付款方开具发票。
可见，开具发票是xx公司、aa公司之间存在的建筑工程施工合同的附随义务。
法律规定当事人应当按照约定全面履行自己的义务，aa公司收取xx公司的款项后理应向xx公司开具发票。
aa公司提出，根据上海市地方税务局的规定，对建筑安装业务总承包人分包、转包本市建筑安装业务必须由总承包人代扣、代缴营业税，同时总承包人必须对分包、转包单位开具完税凭证，xx公司并未向其提供总承包人开具的完税凭证，故不同意xx公司的诉讼请求。
aa公司上述主张仅是对于建筑安装业务营业税交纳的一般规定，鉴于xx公司是外资企业，上海市地方税务局规定，总承包人将建筑安装项目分包给三资企业的，总承包人不代扣、代缴营业税，三资企业应自行申报缴纳营业税，可见，xx公司没有义务向aa公司提供总承包人出具的完税凭证，aa公司的抗辩不成立。
aa公司又以开具发票所发生的税款应由xx公司负担为由抗辩其开具发票的义务，很明显，aa公司的该项主张混淆了税和发票的概念，对此也不予采信。
xx公司要求aa公司开具数额为12850125.56元发票的诉讼请求，应予支持。
依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国发票管理办法》第二十条之规定，判决如下：上海aa建筑装饰有限公司应于本判决生效之日起十日内向xx(中国)装饰工程有限公司开具数额为12850125.56元的发票。
案件受理费50元，由上海aa建筑装饰有限公司负担。
aa公司不服原审法院判决，向本院提起上诉称，一项建筑安装业务只缴一次税费，依照有关规定税费应由总承包人代扣、代缴，并对分包、转包单位开具完税凭证，本案双方当事人曾约定，税费由xx公司负担，现xx公司既未向aa 公司出具完税凭证，又未将相应税款支付给aa公司，如aa公司向xx公司开具发票则会遭受税费损失，另外aa公司已就本案中的1040000元执行款向业主开具了发票，故要求撤销原审判决，依法改判驳回xx公司在原审中的诉讼请求。
xx公司辩称，xx公司属于三资企业，无需代扣、代缴营业税，现xx公司先后支付给aa公司12850125.56元款项，aa公司理应开具相应数额的发票，相应的税费也应由开具发票者即aa公司负担，故要求驳回上诉，维持原判。
本院经审理查明，aa公司就本案中的1040000元工程款已向案外人上海金光外滩置地有限公司开具了上海市服务业统一发票。
原审法院其余认定事实无误，本院予以确认。
本院认为，aa公司收到xx公司支付的12850125.56元款项，根据有关法律法规的规定，aa公司应向xx公司开具相同数额的发票。
aa公司上诉认为根据双方约定税款应由xx公司负担，在xx公司既未出具完税凭证又未支付相应税款前，其不应开具发票，但由于xx公司属于三资企业，根据税务规定，其无需代扣、代缴营业税，因此xx公司没有义务向aa公司出具完税凭证，且本案中在aa公司开具发票前，不存在相应税费的负担问题，故aa公司以要求xx公司出具完税凭证及税费负担作为抗辩理由不能成立。
aa公司主张的税费损失，可在实际发生后另行主张。
关于1040000元工程款一节，该款系作为xx公司的工程款支付给了aa公司，aa公司以已向案外人开具发票为由，拒绝向xx公司开具发票，理由不能成立，至于aa公司向案外人开具的发票，应该另行解决。
综上，原审法院所作的判决并无不当，应予维持。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费人民币50元，由上诉人上海aa建筑装饰有限公司负担。
本判决为终审判决。
范文二发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，鉴于《建设工程施工合同》相关施工事宜未明晰，现经双方协商一致，为明确工程的具体范围、合同包干总价等条款补充协议如下：True一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)，资金来源：自筹。
二、双方明确工程范围为：地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰等工程，其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。
三、合同工期确定为：开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：合格。
五、合同价款本合同包干总价(含税)为￥：元(大写：)。
合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。
六、适用标准、规范适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特别标明的相关标准、规范。
七、双方对一般权利和义务补充明确如下：1、发包人工作1.1发包人应按约定的时间和要求配合完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已经具备施工条件。
(2)水准点与座标控制点交验要求：符合施工要求。
(3)发包人有权监督承包人对工程进度款的使用情况，具体实施办法：1、承包人在施工进行期间必须将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表;2、承包人在申请月进度款时必须把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月施工进度款。
(4)双方约定发包人应做的其他工作：无。
1.2发包人委托承包人办理的工作：根据施工实际情况另定。
2、承包人工作2.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：(3)承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负责。
(4)向监理公司提供的办公房屋及设施的要求：提供1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施，并承担水电费。
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人负责。
(8)施工场清洁卫生的要求：由承包人按照当地相关部门要求进行。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：施工道路维护：承包人应根据实际情况，对临时施工道路和用水管道设施进行维护。
如果施工现场承包人数量较多，则由发包人联合所有承包人进行协商。
但维护费用由承包人负担。
(10)电梯井内的脚手架工程由承包人负责。
(11)承包人必须按照发包人划定的区域布置临建设施。
(12)承包人必须承担工程范围内所有文明施工与安全生产责任，范文三TrueTrueTrueTrue合同范本《建设工程施工合同补充协议范本》。
(13)承包人必须合理使用本工程施工进度款，做到专款专用。
True八、施工组织设计和工期1、进度计划1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：20年月日前重新确定并提供。
1.2上述施工组织设计(施工方案)和进度计划经发包人确认后实施。
2、工期延误2.1双方约定工期顺延的其他情况：雨水天不作工期顺延;2.2当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度计划(即第八条第1项所确定的进度计划，下同)的70%时，发包人将暂不予支付该月施工进度款，并推迟到下月与下月施工进度款一并支付，当承包人持续两个月或两个月以上出现以上情况，发包人以书面形式通知承包人，如承包人3日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，发包人当视承包人违约并有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任。
如承包人拒绝、阻止发包人介入管理或不配合发包人介入管理而使工期延误不能得到及时纠正，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
2.3因承包人的原因造成每月进度工期延误的，从延误的第五天起，每天罚款10000元(人民币壹万圆整)，累计计算。
2.4承包人未按进度计划完成第一个月进度计划工程的70%时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
2.5工程施工过程中，承包人延误进度工期累计达30天，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。
九、质量与验收1、质量要求1.1承包人应严格按照设计要求、质量标准、验收规范进行施工，对质量通病采取强有力的措施，确保质量通病降低到最低限度。