建设工程勘察合同(一)
建设工程勘察合同(一)〔岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探〕
[建设工程勘察合同（一）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕]建设工程勘察合同（一）（示范文本）〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（由勘察人编填）勘察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局二○○○年三月发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况１．１工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．２工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．３工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．４工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．５工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．６承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１．７预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
２．１提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。
２．２提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。
建设工程勘察合同范文(6篇)
建设工程勘察合同范文[岩土工程设计、治理、监测]工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____（由承包人编填）勘察证书等级：_____发包人：_____ 承包人：_____签订日期：_____中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：_____承包人：_____发包人委托承包人承担_____工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。
第一条：工程概况1.1工程名称：_____1.2工程地点：_____1.3工程立项批准文件号、日期：_____1.4岩土工程任务委托文号、日期：_____1.5工程规模、特征：__________1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：__________1.7承接方式：_____1.8预订的岩土工程工作量：_______________第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第四条：工期本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。
由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。
第五条：收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_____计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。
国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为____元（大写_____），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。
5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方：（委托方）乙方：（勘察单位）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察，为明确双方的权利和义务，特订立本合同书。
甲、乙双方在尊重对方合法权益和合法利润的基础上，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守：第一条勘察范围及任务1.甲方委托乙方对下述工程进行勘察：（1）项目名称：_____________。
（2）工程地点：_____________。
（3）工程性质：_____________。
2.勘察任务：（1）依据国家和地方法律法规及相关规范要求进行勘察设计。
（2）勘察工作的具体范围、项目及进度计划等，将根据实际情况另行确定。
第二条勘察费用及支付方式1.本次勘察所需费用为_____________元人民币，甲方应于签署本合同书之日起______日内一次性支付给乙方。
2.若勘察项目范围或任务有变更，须经双方协商确定后，再行调整费用，双方需签订书面变更协议。
第三条服务期限1.乙方须在签署本合同书之日起_________个工作日内完成勘察工作。
2.因不可抗力等特殊原因导致勘察工作延期的，须提前书面通知对方，并经双方协商确定延期期限。
第四条勘察成果1.乙方应按照双方约定的勘察任务范围及标准，保质、保量、保时间完成勘察工作，提交相应的勘察成果文件。
2.勘察成果应符合国家、地方法律法规及相关规范的要求，同时应对勘察过程中发现的重要问题进行详细报告。
第五条保密条款1.在合同履行过程中，乙方需严格遵守保密义务，对甲方提供的有关工程的技术文件和资料等保密信息，未经甲方书面许可不得向第三方透露。
2.违反保密义务所产生的法律后果，由乙方承担。
第六条违约责任1.若一方未能按照本合同约定的时间、地点或方式履行其义务，或未能质量不符合要求的，应承担违约责任。
2.一方违约导致另一方损失的，应赔偿损失并承担双方协商确定的其他法律责任。
第七条争议解决1.本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有关主管部门或仲裁机构申请仲裁解决。
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇
建设工程勘察设计合同(样式一)6篇篇1合同编号：【编号】甲方（委托人）：【甲方全称】地址：【甲方地址】法定代表人：【甲方法人姓名】联系方式：【甲方法人联系方式】营业执照注册号：【甲方营业执照号码】资质证书号码：【甲方资质证书号码】乙方（受托人）：【乙方全称】地址：【乙方地址】法定代表人：【乙方法人姓名】联系方式：【乙方法人联系方式】营业执照注册号：【乙方营业执照号码】资质证书号码：【乙方资质证书号码（工程勘察或设计）】鉴于甲方需要就【项目名称】进行工程勘察或设计，现委托乙方提供相关的勘察或设计服务，双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条合同目的与工作内容本合同旨在明确甲乙双方关于【项目名称】的工程勘察或设计服务事项的权利和义务。
工作内容包括但不限于地质勘察、工程测量、设计规划等。
具体工作内容根据甲方需求及双方协商确定。
第二条工作成果与要求乙方应按照国家和行业相关规定和标准，提交准确、完整、符合要求的勘察或设计成果。
包括但不限于勘察报告、设计图纸、计算书等。
成果应满足甲方需求，并符合相关法规和技术标准。
第三条合同金额与支付方式本合同总金额为人民币【大写金额】圆整（￥【小写金额】元）。
支付方式如下：【具体支付方式描述】，付款期限为本合同签订后【付款期限】，发票由乙方开具并提供给甲方。
第四条合同期限与进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期限】。
乙方应按照合同约定的时间节点完成各阶段工作，并提交相应成果。
进度安排详见附件。
若因甲方原因导致工作延误，双方可协商合理调整进度安排。
第五条知识产权归属与使用本合同项下产生的知识产权归属乙方所有，但甲方有权在合同约定范围内使用相关成果。
未经对方许可，任何一方不得将本合同涉及的技术成果转让给第三方。
若因违约造成对方损失，应承担相应的法律责任。
第六条质量保证与验收标准乙方应保证提供的勘察或设计成果质量符合相关法规和标准，满足甲方需求。
建设工程勘察合同(示范文本)4篇
建设工程勘察合同（示范文本）4篇篇1建设工程勘察合同甲方：（委托方名称）乙方：（勘察单位名称）为加强双方合作，规范勘察活动，特订立本合同，共同遵守并履行。
一、合同背景1.1 甲方（委托方）拟进行建设工程项目，需进行勘察活动；1.2 乙方（勘察单位）具有从事勘察活动的相关资质；1.3 双方在平等自愿、诚实守信的基础上，达成本合同。
二、合同内容2.1 勘察内容：甲方委托乙方进行建设工程勘察活动，具体内容详见附件一勘察任务书；2.2 勘察费用：勘察费用由甲方支付给乙方，支付方式及金额详见附件二费用清单；2.3 勘察期限：乙方应按照合同约定的勘察期限完成勘察活动；2.4 成果提交：乙方应按时提交勘察成果报告，并在甲方验收合格后办理相关手续。
三、双方权利和义务3.1 甲方权利：（1）要求乙方按照约定的勘察内容和期限开展勘察活动；（2）对勘察成果进行审查，并要求乙方进行修改；（3）支付合同约定的勘察费用。
3.2 乙方权利：（1）依法独立承担勘察活动；（2）要求甲方提供相关资料和协助；（3）收取约定的勘察费用。
3.3 甲方义务：（1）提供必要的信息和资料；（2）支付勘察费用；（3）对乙方的勘察活动进行必要的协助。
3.4 乙方义务：（1）按约定的时间和内容进行勘察活动；（2）提交符合标准的勘察成果报告；（3）根据甲方的要求进行修改和完善。
四、合同变更和解除4.1 如有变更合同内容的需求，应经双方书面协商一致；4.2 双方一方违约，需承担相应的责任；4.3 如有解除合同的情况，需提前书面通知对方，并协商处理事宜。
五、不可抗力5.1 因不可抗力因素导致无法履行合同的一方，应尽快通知对方，并努力减少损失；5.2 不可抗力因素包括但不限于自然灾害、战争等客观原因。
六、争议解决6.1 如在合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；6.2 若协商无果，可向有关部门申请调解或仲裁。
七、其他条款7.1 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察活动全部完成支付完毕结束；7.2 本合同未尽事宜由双方协商解决。
建设工程勘察设计合同(一)7篇
建设工程勘察设计合同（一）7篇篇1甲方（委托人）：__________乙方（勘察人或设计人）：__________鉴于甲方需要乙方提供建设工程勘察或设计服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、项目概况及委托内容（此处详细列出工程项目的名称、地点、规模、内容等具体信息。
）二、合同目的及原则本合同旨在明确甲乙双方在建设工程的勘察或设计过程中的权利和义务，确保双方权益得到合法保护，共同遵守诚信原则，实现合作共赢。
三、工作内容及要求乙方应按照甲方的要求进行勘察或设计工作，包括但不限于以下内容：1. 勘察或设计方案的制定与优化；2. 现场勘查与测量；3. 图纸设计与深化；4. 施工图交付与审查；5. 施工过程中的技术支持与指导。
四、合同金额及支付方式（此处详细列出合同总金额、支付条件、支付方式等具体信息。
）五、合同期限及进度安排本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用止。
乙方应按照甲方的进度要求完成各阶段工作，确保工程按期完成。
六、知识产权及保密条款（此处详细列出关于知识产权归属、保密义务等条款。
）七、质量保证及验收标准乙方应确保勘察或设计成果的质量符合相关法规、规范及甲方的要求。
工程验收时，按照合同约定的验收标准和程序进行。
如因乙方原因导致工程出现质量问题，乙方应承担相应责任。
八、违约责任及赔偿损失如甲乙任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
具体违约责任及赔偿方式如下：（此处详细列出违约责任的认定、赔偿方式等具体信息。
）九、不可抗力及风险分担如因不可抗力因素导致工程无法按时完成或产生损失，甲乙双方应共同协商解决。
不可抗力因素包括但不限于自然灾害、政策调整等不可预见且无法克服的客观情况。
十、争议解决方式及法律适用如双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。
本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察设计合同(一)5篇
建设工程勘察设计合同（一）5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方联系电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要就某建设工程进行勘察设计，乙方具备相应的勘察设计资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，遵循公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工作内容本合同标的为某建设工程勘察设计项目。
乙方应按照甲方的要求，进行工程勘察、设计及相关服务工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察、方案设计、施工图设计等方面。
二、工作期限及进度安排本合同工作期限为XX个月。
乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察设计工作。
进度安排应明确时间节点和任务内容，确保工程进展顺利。
三、合同价款及支付方式本合同总价款为人民币XX万元整。
支付方式按照双方约定的方式进行支付。
具体支付时间节点和金额应按照合同约定执行。
四、知识产权及保密条款本合同涉及的勘察设计方案及相关成果的知识产权归甲方所有。
乙方应保证其在勘察设计中不侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担相应的法律责任。
同时，双方应对本合同涉及的商业秘密和技术秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
五、质量保证及验收标准乙方应保证勘察设计工作质量符合国家相关标准和规范，确保设计成果的安全性和可行性。
甲方在工程竣工后有权对勘察设计成果进行验收，验收标准应按照合同约定和相关国家标准执行。
如验收不合格，乙方应承担相应的违约责任。
六、违约责任及赔偿标准如因乙方原因导致勘察设计工作进度延迟或质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任，并按照合同约定支付违约金。
如因甲方原因导致乙方无法按时完成任务或履行合同，甲方应承担相应的违约责任。
对于因违约造成的损失，双方应按照合同约定及相关法律法规的规定进行赔偿。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本8篇
建设工程勘察设计合同（1）范文范本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：____________________乙方（承包人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[工程规模描述]（具体数据、规模和范围详见附件）。
二、合同目的和任务本合同旨在明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，保证勘察设计工作的顺利进行，确保工程质量、安全和进度。
主要任务包括但不限于地形勘察、工程测量、工程设计等。
乙方应按照相关法律法规、技术规范以及甲方的要求进行勘察设计。
三、服务范围与内容1. 勘察服务范围：包括地质勘察、环境评估等。
乙方需提供详细的勘察报告，为工程设计提供准确依据。
2. 设计服务内容：根据勘察结果和甲方要求，乙方负责完成工程设计方案、施工图纸等。
设计应满足安全、经济、合理的要求。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币________元整（大写：_________________________元整）。
具体金额根据实际勘察工作量及设计难度进行协商确定。
2. 支付方式：甲方应按照以下比例支付乙方费用：（比例明细）合同签订后支付预付款，勘察设计工作完成后支付尾款。
具体支付时间和金额详见附件。
五、工期与进度安排乙方应根据甲方要求的工期进行勘察设计，确保按时完成。
具体进度安排如下：（详细进度安排）。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、质量要求和技术标准乙方应按照国家和地方的相关法律法规、技术规范进行勘察设计，确保工程质量和安全。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行监督与检查。
如因乙方原因导致工程存在质量问题，乙方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对在合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察设计合同一5篇
建设工程勘察设计合同一5篇篇1合同编号：[具体编号]发包人（甲方）：[甲方名称]承包人（乙方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就本建设工程勘察设计项目达成如下协议：一、工程概况工程名称：[工程名称]工程地点：[工程地点]工程规模：[具体规模描述]工程勘察设计范围和内容：[具体范围和内容描述]二、合同标的及支付方式（一）合同标的：本次合同标的为工程项目的勘察设计工作。
包括地质勘察、工程测量、初步设计、施工图设计等。
（二）支付方式：甲方应按照合同约定支付勘察设计和咨询服务费用给乙方。
具体支付方式如下：1. 预付款：合同签订后，甲方支付乙方总费用的XX%作为预付款。
2. 进度款：按照勘察设计的进度节点支付费用。
具体节点及支付比例根据双方约定确定。
3. 尾款：项目完成后，经过验收合格，支付剩余款项。
三、勘察设计周期及进度安排（一）勘察设计周期：本合同勘察设计工作周期为XX天，自合同签订之日起计算。
如遇特殊情况，经双方协商可延长工作周期。
（二）进度安排：乙方应按照以下进度安排完成勘察设计工作：前期准备阶段、现场勘察阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段等。
各阶段的具体时间安排应根据实际情况和双方约定确定。
四、质量要求及验收标准（一）质量要求：乙方应按照国家和地方现行相关规范、标准、规定进行勘察设计，确保勘察设计的成果质量符合甲方要求和相关标准。
（二）验收标准：勘察设计的成果应经过甲方验收合格后方可视为完成。
验收标准按照国家和地方现行相关规范、标准、规定执行。
如双方另有约定的验收标准，应按照约定执行。
五、知识产权及保密条款（一）知识产权：本合同项下产生的所有勘察设计成果的知识产权归甲方所有。
乙方仅享有在其成果上的署名权。
如双方另有约定的知识产权归属，应按照约定执行。
（二）保密条款：双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
建设工程勘察合同(1)5篇
建设工程勘察合同（１）5篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包人）：【甲方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】乙方（承包人）：【乙方名称】地址：【地址】法定代表人：【法定代表人姓名】电话：【联系电话】鉴于甲方的工程项目需求，为明确双方的权利义务和经济责任，确保工程的顺利进行，甲乙双方经友好协商，达成如下建设工程勘察合同：一、工程概况1. 工程名称：【工程名称】2. 工程地点：【工程地点】3. 工程规模：【工程规模描述】二、工作内容与要求1. 乙方应按照甲方的要求，进行现场勘察、地质调查、地下管线探测等工作。
2. 乙方应根据勘察结果，编制并提交勘察报告，报告中应包含详细的地质资料、工程设计方案建议等。
3. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果承担法律责任。
4. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，乙方应予以配合。
三、工期、质量与验收标准1. 工程勘察周期：【约定周期】。
乙方应于约定周期内完成勘察工作，并提交勘察报告。
2. 工程勘察质量标准：【约定质量标准】。
乙方应按照约定的质量标准进行勘察工作。
3. 验收标准：按照国家相关工程勘察规范、标准、规定进行验收。
甲方有权委托第三方对乙方提交的勘察报告进行审查。
四、费用与支付方式1. 工程勘察费用：【约定费用】。
甲方应按照约定支付工程勘察费用。
2. 支付方式：【约定支付方式】。
甲方应按照约定支付方式及时支付工程勘察费用。
3. 乙方收到款项后应提供合法有效的发票。
五、保密条款1. 甲乙双方应对涉及工程的保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的范围包括但不限于勘察报告、地质资料等。
六、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程勘察费用，乙方有权顺延工期并要求甲方承担违约责任。
2. 若乙方未按约定完成勘察工作或提交的勘察报告不符合质量要求，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。
3. 若因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。
建设工程勘察合同(一)6篇
建设工程勘察合同（一）6篇篇1建设工程勘察合同（一）随着城市化进程的加快和建设规模的不断扩大，建设工程勘察的重要性日益突显。
建设工程勘察是建设工程的前期准备工作，直接关系到工程的质量、进度和成本，是确保工程顺利进行的重要环节。
为了规范建设工程勘察活动，保障工程质量和安全，建设单位和勘察单位之间需要签订建设工程勘察合同。
一、合同主体建设工程勘察合同是勘察单位与建设单位之间签订的合同，是规范双方在建设工程勘察活动中权利和义务关系的重要依据。
合同主体通常包括建设单位、勘察单位和现场工程管理部门等。
建设单位是主要的委托方，负责支付勘察费用、提供勘察资料和协助勘察工作的顺利进行；勘察单位则是主要的承包方，负责完成建设工程勘察任务，并对勘察结果的真实性和准确性负责；现场工程管理部门则是起协调作用的一方，负责监督和检查勘察工作的进度和质量。
二、合同内容建设工程勘察合同的内容主要包括以下几个方面：1. 勘察范围和任务：明确勘察工作的范围和内容，包括地质勘察、测量勘察、水文勘察等，确保勘察任务的全面性和准确性。
2. 勘察费用和支付方式：约定勘察费用的金额及支付方式，包括费用的结算周期、发票开具要求等，保障勘察单位的正常经营和发展。
3. 勘察时间和工期：明确勘察任务的时间节点和工期要求，确保勘察工作按时完成，为后续工程建设提供准确的数据支持。
4. 勘察资料和报告：约定勘察单位应提交的勘察资料和报告，包括勘察报告的内容和格式、验收标准等，确保勘察结果的准确性和可操作性。
5. 法律责任和争议解决：明确双方在合同履行过程中应承担的责任和义务，包括违约责任和争议的解决方式，确保双方的合法权益不受损害。
三、合同履行建设工程勘察合同的履行一般分为以下几个阶段：1. 签订合同：双方根据勘察任务的具体要求和合同条款，签订建设工程勘察合同，并在合同中明确双方的权利和义务关系。
2. 履行勘察任务：勘察单位按照合同约定的范围和内容进行勘察工作，实施地质勘察、测量勘察、水文勘察等活动，确保勘察结果的准确性和可靠性。
建设工程勘察合同(一)GF-2000-0203
发包人应支付停、窝工费（计费方法见 6.1）；发包人若要求在合同
规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提
前一天向勘察人支付
元计算加班费。
5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文
件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，
未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传
第6页
支付预算额 50%的勘察费计
元；完成的工作量超
过 50%时，则应向勘察人支付预算额 100%的勘察费。
6.4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一
天日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。
6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果
资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。
4.2.2 本工程勘察费预算为
元（大写
），合同生效后 3 天内，发包人应向勘察
人支付预算勘察费的 20%作为定金，计
元（本合同
履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，
发包人还应按实际完成工程进度
%时，向勘察人支付预算勘
察费的
%的工程进度款，计
元；勘察工作外
第3页
业结束后
天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的
第8页
发包人名称：
勘察人名称：
（盖章） 法定代表人：（签字）
（盖章） 法定代表人：（签字）
委托代理人：（签字）
委托代理人：（签字）
住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 建设行政主管部门备案：
住 所： 邮政编码： 电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号： 鉴证意见：
建设工程勘察合同范本6篇
建设工程勘察合同范本6篇篇1建设工程勘察合同范本甲方：（委托方）地址：联系人：联系电话：乙方：（工程勘察单位）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方拟在（建设工程位置）进行（建设工程名称）的工程，为保证工程的设计、施工与使用的合理性和安全性，经双方协商一致，签订本合同。
第一条服务内容1.1 乙方应当按照国家有关技术标准、规范及甲方的要求，进行（建设工程名称）的勘察工作，提供勘察成果报告给甲方。
1.2 勘察范围包括但不限于地质勘察、地形测量、土质测定、水文水动力勘察等。
第二条勘察成果的使用2.1 乙方应当根据勘察成果报告的内容，为甲方提供相应的设计资料，确保设计方案的可行性。
2.2 乙方提供的勘察成果报告仅供甲方在建设过程中参考，不得用于未经乙方同意的其他用途。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同的总价款为（具体金额）。
3.2 价款支付方式：甲方应在本合同签订后的（天数）内支付合同总价款的（具体金额）作为预付款，剩余价款在乙方完成勘察成果报告并经甲方验收合格后一次性支付。
第四条调整和变更4.1 在勘察过程中，如有需要调整勘察范围或变更勘察方案，应当经双方协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 调整或变更后的勘察费用须根据实际情况重新评定，并作出相应的补偿或退还。
第五条保密条款5.1 双方应当对在勘察工作中获取的所有相关信息和资料进行保密，并不得向第三方透露。
5.2 乙方不得将勘察工作中获取的信息用于其他用途，包括但不限于参与其他工程勘察或向第三方提供。
第六条质量保证6.1 乙方应当保证其在勘察工作中所提供的成果报告真实、可靠、准确。
6.2 如甲方在使用勘察成果报告过程中发现严重错误或疏漏，乙方应当立即进行整改，不得以任何理由拒绝。
第七条违约责任7.1 若乙方违反本合同的约定，导致甲方损失的，乙方应当承担相应的经济赔偿责任。
7.2 若甲方未按时支付合同价款或违反其他合同约定，应当承担相应的违约责任。
第八条法律适用及争议解决8.1 本合同适用中华人民共和国法律。
建设工程勘察合同范本3篇
建设工程勘察合同范本3篇篇1甲方（发包人）：__________乙方（承包人）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________工程勘察项目。
2. 工程地点：具体地址请详细描述。
3. 工程规模：工程范围及勘察工作量等具体描述。
二、勘察任务和要求1. 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地质勘察、工程测量等。
2. 乙方应按照现行国家标准、规范进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
3. 乙方应根据勘察结果，编制勘察报告，并对报告的质量负责。
三、勘察费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付勘察费用，具体金额根据工程规模、勘察难度等因素确定。
2. 甲方在合同签订后预付勘察费用的百分之三十（30%），勘察工作完成后支付剩余费用。
3. 支付方式：具体描述支付方式、时间、地点等。
四、勘察周期及进度安排1. 乙方应在约定的时间内完成勘察工作。
2. 乙方应制定详细的勘察进度计划，并报甲方备案。
3. 如因乙方原因导致勘察周期延误，乙方应承担相应的违约责任。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露相关保密信息。
六、质量保障与验收标准1. 乙方应确保勘察质量符合国家相关标准、规范。
2. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查。
3. 勘察工作完成后，乙方应提交勘察报告，甲方组织验收。
4. 如勘察报告不符合质量要求，乙方应负责修改或重新勘察。
七、违约责任1. 若因乙方原因导致勘察周期延误或勘察质量不符合要求，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
2. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，甲方应承担违约责任。
3. 双方其他违约行为按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
建设工程合同工程地质勘察合同5篇
建设工程合同工程地质勘察合同5篇篇1甲方（发包人）：______________________乙方（承包人）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行工程地质勘察事宜，达成如下协议：第一条工程概况及勘察范围1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 勘察范围：乙方需对甲方指定的工程场地进行地质勘察，包括但不限于地质结构、岩土性质、地下水状况等方面的勘察。
第二条勘察任务及要求1. 乙方应按照甲方的要求，依据国家相关法规和标准，完成本工程的地质勘察工作。
2. 乙方应提供详细的地质勘察报告，报告中应包含工程所需的地质参数、建议及结论。
3. 乙方应对勘察数据进行真实、准确的记录，不得虚报、瞒报。
4. 乙方在勘察过程中，应确保安全、文明施工，避免对周围环境造成破坏。
第三条勘察周期及进度1. 勘察周期：自本合同签订之日起至完成全部勘察工作并提交勘察报告止。
2. 乙方应按甲方要求的进度进行勘察工作，如遇特殊情况，应及时向甲方报告并协商解决方案。
第四条合同价款及支付方式1. 本工程勘察费用为人民币______元（大写：______元整）。
2. 甲方应在合同签订后______日内支付乙方勘察费用的______%作为预付款。
3. 乙方提交完整的勘察报告并通过甲方验收后，甲方应支付剩余勘察费用。
4. 支付方式：______________________第五条知识产权及保密条款1. 乙方对本工程的地质勘察成果享有知识产权。
2. 甲方对乙方提供的勘察报告及数据应予以保密，未经乙方许可，不得向第三方泄露。
3. 甲方使用乙方提供的勘察报告及数据所完成的工程成果，应注明包含乙方的勘察成果。
第六条违约责任1. 若甲方未按合同约定支付勘察费用，乙方有权终止勘察工作，并追究甲方的违约责任。
有关建设工程勘察合同(一)5篇
有关建设工程勘察合同（一）5篇篇1甲方（委托人）：___________（以下称甲方）乙方（勘察人）：___________（以下称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及国家其他相关法律法规的规定，结合工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实守信的原则下，就本建设工程勘察事项达成如下协议：一、工程概况及勘察任务要求（具体工程概况和勘察任务要求需详细列出，包括但不限于工程名称、地点、规模、目的、任务等。
）二、勘察文件要求及交付标准（一）勘察文件要求：乙方应按照国家和地方现行规定，编制符合甲方要求的勘察文件。
勘察文件应包括地质勘察报告、图表、测试数据等。
（二）交付标准：乙方应按照约定的时间，将勘察文件以书面形式交付甲方，并确保勘察文件的完整性、准确性和真实性。
三、勘察期限及进度安排（一）勘察期限：本合同自签订之日起生效，乙方应在约定时间内完成全部勘察工作。
（二）进度安排：乙方应根据工程实际情况，制定详细的勘察进度计划，并及时向甲方报告工作进展情况。
如遇特殊情况，应及时与甲方协商解决。
四、费用及支付方式（一）费用：甲方应按照约定向乙方支付勘察费用，具体金额根据工程规模和复杂程度等因素确定。
（二）支付方式：甲方应按照约定时间和方式支付勘察费用，确保乙方及时收到款项。
五、质量保证及验收标准（一）质量保证：乙方应保证其提供的勘察文件符合国家和地方现行规定，确保勘察数据的准确性和真实性。
如因乙方提供的勘察文件导致工程出现质量问题，乙方应承担相应责任。
（二）验收标准：勘察文件完成后，甲方应组织验收。
验收标准应依据国家和地方相关规定，以及本合同的约定。
六、违约责任及处理方式（一）违约责任：如甲乙双方中的任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
（二）处理方式：如发生违约情况，甲乙双方应首先协商解决。
协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项（在此添加其他需要约定的内容，包括但不限于保密条款、知识产权条款等。
建设工程勘察合同标准版7篇
建设工程勘察合同标准版7篇勘察对建设工程至关重要。
为确保勘察活动准确高效，需准备详细精确的建设工程勘察合同协议。
明确双方在勘察中的责任义务，保障地质地理环境特征和岩土工程条件查明到位。
严格遵守协议，为工程建设提供可靠依据，共同打造优质建设项目，推动行业稳定发展。
下面是本店铺给大家分享的一些有关于建设工程勘察合同的内容，希望能对大家有所帮助。
建设工程勘察合同（篇（1）工程名称：_____工程地点：_____合同编号：_____勘察证书等级：_____发包人：______勘察人：______签订日期：_____发包人：____勘察人：____发包人委托勘察人承担______任务。
根据《中国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况1.1工程名称：_____1.2工程建设地点：_____1.3工程规模、特征：_____1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_____1.6承接方式：_____1.7预计勘察工作量：____第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。
2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范）施工、勘察许可等批件（复印件）。
2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。
2.3提供勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。
2.4提供勘察工作范地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体置分布图。
2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。
第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。
建设工程勘察合同(示范文本)6篇
建设工程勘察合同（示范文本）6篇篇1建设工程勘察合同（示范文本）甲方（委托方）：________（单位名称）________乙方（勘察方）：________（单位名称）________鉴于甲方拟进行建设工程的勘察工作，为保证工程的安全、质量和规范进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商达成以下合同：第一条合同范围1.1 本合同的勘察项目为________（工程名称或地点）、勘察内容为________。
1.2 勘察工作应符合国家及地方法律法规、规范、标准和验收规程的要求，保证勘察数据和成果的真实性、准确性和完整性。
1.3 本合同的勘察范围包括项目前期调查、测量、测定地形地貌、地质条件、地下水、地基条件、气候条件、资源环境条件等，并应编制相关技术报告。
第二条服务内容2.1 根据勘察项目的特点和要求，乙方应组织专业人员对工程进行勘察，制定详细的调查方案和工作计划，并报甲方审核确认后开始施工。
2.2 勘察工作的资质认证和技术标准应符合国家相关标准，确保勘察数据的真实性和准确性。
2.3 乙方应及时向甲方提交勘察数据和成果，并配合甲方进行技术交流和验收，保证勘察工作的质量。
第三条协作方式3.1 甲方应向乙方提供必要的勘察场所、设备、设施和安全保障，并协助乙方开展勘察工作。
3.2 乙方应按照约定的时间和进度完成勘察工作，并及时向甲方提交进度报告和勘察成果。
3.3 双方应保持良好的合作关系，解决合作过程中出现的问题和分歧，共同推动勘察工作的顺利进行。
第四条技术报告4.1 乙方应根据勘察项目的需要编制技术报告，报告内容应包括但不限于工程概况、勘察结果、数据分析、技术建议等，确保报告的真实性和准确性。
4.2 技术报告应符合相关标准和规范，经甲方审核合格后提交使用，乙方应负责报告的后续跟踪和解释。
第五条付款及发票5.1 甲方应按约定的进度和标准向乙方支付勘察费用，并应及时开具发票。
5.2 勘察费用的支付方式为________（银行转账/现金支付等），具体金额为________元，发票抬头为________，税号为________。
建设工程勘察合同(示范文本)7篇
建设工程勘察合同（示范文本）7篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托人）______________乙方：（勘察单位）______________鉴于甲方拟进行建设工程项目，为确保勘察工作的顺利进行、提高勘察质量，甲、乙双方按照《中华人民共和国建设法规》，就甲方项目的工程勘察事宜，经友好协商，订立如下合同：第一条勘察的目的和内容1. 甲方拟建设的工程项目名称为_______，项目地址为_______。
乙方将对项目选址、地质、水文、气象、勘测测量等相关情况进行勘察，为甲方提供详尽完备的勘测报告及相关数据。
2. 勘察的具体范围、内容及工作要求详见附件《建设工程勘察任务书》，是本合同的组成部分。
第二条勘察的基本条件1. 甲方应向乙方提供工程勘察委托书，并协助乙方人员进入工程勘察场地进行勘察工作。
2. 甲方应向乙方提供必要的资料和信息协助乙方对工程勘察工作进行顺利进行。
第三条勘察时间和工期1. 勘察工作自双方签署本合同之日起生效，工期为______天。
2. 如遇不可抗力因素导致勘察工作无法按期完成的，双方应友好协商，并另行签订书面协议。
第四条勘察报告1. 勘察工作结束后，乙方应向甲方提交符合国家有关规定的勘察报告。
2. 勘察报告应包括项目选址、地质、水文、气象、测绘等内容，并提供相应的勘察数据。
第五条合同费用1. 甲方应按照合同约定的时间、条件和标准向乙方支付合同约定的勘察费用。
2. 勘察费用支付方式和账户信息详见附件《付款方式及账号信息》。
第六条违约责任1. 甲方未按照约定时间和条件向乙方支付勘察费用的，应向乙方支付违约金。
2. 乙方未按照合同约定的时间和质量完成勘察工作的，应依法承担相应的责任。
第七条法律适用及争议解决1. 本合同的签订、履行、变更、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。
第八条附则1. 本合同自双方盖章之日起生效，至勘察任务完成之日止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察合同（１）订立合同双方：建设单位：＿＿＿＿以下简称甲方；勘察单位：＿＿＿＿勘察院，以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二条勘察的范围、进度和质量＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三条甲方的义务１．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
２．在签订合同时，甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
３．甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
４．甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。
５．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。
乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。
甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。
勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
６．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
７．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
第四条乙方的义务１．乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。
２．乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日进入现场勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全部勘察资料，提交测量透明图＿＿份，提交工程地质报告书一式＿＿份（如甲方需要加印、加晒图纸资料，另外收费）。
乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上，工期可顺延。
第五条定金及勘察取费标准及拨付办法１．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为＿＿＿＿元。
自本勘察合同生效后＿＿＿＿日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的３０％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。
甲方不履行合同的，无权要求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。
勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的３０％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后＿＿＿＿日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。
勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
２．属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上按勘测工程总价加收２０～４０％的勘察费。
第六条甲方的违约责任１．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
２．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金＿＿元。
第七条乙方的违约责任１．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察设计费。
２．乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
３．由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达＿＿天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价＿＿‰的违约金。
第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。
协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
第九条其它＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
本合同＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。
本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。
补充协定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建委、建行……各留存一份。
建设单位（甲方）：＿＿＿＿（公章）代表人：＿＿＿＿（盖章）联系人：＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿电话或电报：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿勘察单位（乙方）：＿＿＿＿（公章）代表人：＿＿＿＿（盖章）联系人：＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿电话或电报：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日订立附：１．测量任务和质量要求表：２．工程地质任务及质量要求表。
测量任务和质量要求表附表１工程地质任务及质量要求表附表２.合建契约书立契约书人x x x（以下简称甲方），x x x（以下简称乙方），兹因合作兴建房屋事宜，经双方协议，同意订定各条款如下：第一条甲方所有坐落x x x x地号土地一笔，如附图所示，约x x平方米。
愿提供与乙方合作兴建房屋。
第二条本约甲方所提供的土地双方协议同意兴建四层钢筋混凝土造和集合住宅，除依法应设置的公私道路用地外，其余可建土地，乙方应依法合理充分利用。
第三条本约双方合作兴建房屋，其土地规划，建筑设计，请领建造执照，营造施工及有关的风险等，均由乙方负责处理并负完全责任，其各类费用亦由乙方负担，概与甲方无涉。
乙方营造施工过程中，甲方得随时亲自派员监督。
第四条本约甲乙双方按附图所示的拟建房屋为准，采立体分屋方式，由甲方取得百分之x x ，乙方取得百分之x x 。
若双方分取的房屋户数未能整数时，其间的差额，可经双方的同意，由取得之一方按协议价格以现金补偿对方。
第五条本约有关建造设计文件图说应征求甲方同意，并按前条双方分配的位置，标明于图说上，各自具名或指定第三人为起造人，由乙方负责提出申请建造执照。
第六条本约兴建房屋事宜，均依现行建筑法规办理，若法规变更而受限制时，则依变更后的法规办理。
第七条凡畸零地及水利地的合并承买等事宜，均由甲方备齐所需证件并由乙方负责办理。
惟费用由甲方负担，产权亦归属甲方所有。
第八条本约土地的地上物由乙方负责处理，惟甲方应从旁协助。
地上物理清之日起一个月内，乙方应提出申请建造执照，乙方并应先期通知甲方备齐请照所需的有关证件交付乙方。
第九条本约乙方应于领取建造执照之日起二个月内开工，于开工之日起x x x个工作天内建筑完竣，于建筑完竣后x x 月内领得使用执照，并以接输水电完妥之日为完工日。
第十条本约甲方应于乙方工程进度至一楼顶板完成时办理基一合并、分割、地目变更等手续，其的需的各项费用，由双方各半负担。
乙方工程进度至三楼顶板完成时，双方会同办理乙方他得房屋的应有基地持分产权移转登记。
其所需的各项费用由乙方负担，增值税由甲方负担。
第十一条本约保证金为人民币x x 元整，于本约签订时，由乙方一次交付甲方，甲方应于本约第九条所定的完工日，一次无息返还全部保证金与乙方。
以支票为保证金的交付或返还，若各该支票一部分或全部不能兑现时，则以违约论处。
第十二条甲乙双方就切实照约履行，如甲方违约时，甲方除将所收的保证金加倍全部退还（无息）与乙方外，同时并须赔偿乙方已施工之工程损失及其他因该工程而支出之一切费用（可由乙方另列清册），如乙方违约时，甲方得将已收的保证金予以没收。
如工程逾期时，乙方每逾一天应赔偿甲方分得间数总售价金额千分之一的逾期违约金，违约之一方应于违约日起十天内履行赔偿，不得拖延，否则，未违约之一方，得请求法院依法强制执行抵偿。
第十三条凡申请建筑、使用执照、接水电等须甲方盖章或出具证件时，甲方应随时提供，所需费用由乙方负担。
第十四条本约有效期间内，如因政府变更城市计划致无法全部履行契约或只履行一部分契约时，甲方应将本约第十一条所收的保证金依照可建的土地比率于上列事发之日起一个月内无息还与乙方，若在该土地上乙方业已施工的工程损失，政府有意补偿时，其土地部分归属甲方，建筑物部分归属乙方，如有用甲方名义须甲方协助的，甲方应无条件亲自办理或备齐证件及加盖印章给乙方，甲方不得借故刁难或异议，如甲方须乙方协助的，乙方亦应无条件协助办理清楚。
第十五条本约所定的土地，其应缴的一切税费，在开工日以前的，均由甲方负担，开工日以后的，由甲乙双方各半负担。
第十六条本约成立之日起，甲、乙双方不得以本约土地向任何公私机关或个人办理他项权利设定，于契约存续期间，甲方亦不得将本约土地提供予第三人建筑或出售与他人。
第十七条甲、乙双方对本约权利均不得转让、典当或作保。
第十八条本约土地如有来历不明、瓜葛纠纷划他项权利设定，订立三七五租约等现象应由甲方于本约成立之日起一个月内予以理清，所须的一切费用由甲方负担，惟地上物清理按本约第八条约定办理。
第十九条甲方户籍地址以本契约记载为准，如有变更时甲方应即以书面通知乙方，否则因此误时误事致乙方蒙受损失时，甲方应负责赔偿。
第二十条本约若有未尽事宜，悉依照有关法规规定及一般社会惯例处理。
第二十一条本约建筑物构造---施工说明；1 结构：钢筋混凝土构造，依政府核定图样施工、防火、防台风、耐震、安全坚固。
2外墙：正面贴高级马赛克后面水泥粉光。
3 内墙：除厨厕隔间外余不隔间，其余墙面为水泥粉光、漆PVC漆。
4 平顶：水泥粉光后加PVC漆。
5 浴厕：地面铺马赛克，墙面贴白瓷砖到顶，玻璃纤维浴缸、冷热水龙头、马桶及面盆均为白色国产高级品，毛巾架、镜箱等附件俱全。
6 厨房：地面铺红钢砖，墙面贴白磁砖到顶，不锈钢厨具全套。
另设电锅、排油烟机专用插座，及冷热水龙头、挂厨。
7 地面：一楼磨石子，二、三、四楼贴PVC地板，一楼不设围墙。
8 门窗：住家客厅采用落地铝门窗，外窗采用高级铝窗，一楼店铺为铁卷门，二楼以上每户大门为雕花大门附高级名锁，后门采用桧木材料，阳台加装晒衣架及洗衣插座。
9 电力：每户独立电表采用单相三线式110V或220V供电，客厅、餐厅、卧室、浴厕、厨房预留电灯座一处，插座孔两处，开关一只，并留设电视天线暗管及电话线管。
10 水力：地下蓄水池屋顶水塔间接供给，设总表一只，另各户设分表一只，总表与分表差额由分表各户共同分担。
11 屋顶：铺设五皮柏油毛毡，防水层上覆泡沫混凝土，具防水隔热的效果。
12 楼梯：磨石子阶梯加PVC 扶手铁栏杆。
13 地下设蓄水池须加装电动抽水机送到屋顶储水塔。