电线改造合同标准范本
电线改造合同
电线改造合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就电线改造工程签订本合同，以明确双方的权利和义务。
双方经共同协商一致，达成以下合同内容：第一条工程名称及工程地点1.1 工程名称：电线改造工程。
1.2 工程地点：（具体填写工程地点）。
第二条工程范围2.1 本合同工程范围包括但不限于：电线改造设计、材料采购、安装施工、维护保养等工作。
2.2 甲方须提供的资料和条件：（列出甲方须提供的必要资料和工程条件）。
2.3 工程完工后，应做好相关的验收、检测工作，并出具相应的报告。
第三条工程造价及支付方式3.1 本工程的造价为人民币（具体填写金额）。
3.2 工程款项的支付方式：（具体描述款项支付的方式，如分期支付、按进度支付等）。
3.3 甲方应按照约定的支付方式及期限按时支付工程款项。
第四条工期4.1 工期：本工程的工期为（具体填写工期），自合同生效之日起计算。
4.2 若因甲方原因导致工程延期，乙方可根据实际延期情况提出调整工期和工程款项的要求。
第五条资质要求及责任5.1 乙方在电线改造方面具备相应的资质和能力，在工程施工过程中应按照相关法律法规要求进行操作，并承担相应的法律责任。
5.2 甲方应提供必要的工程条件和协助，协助乙方顺利完成电线改造工程。
5.3 工程过程中，如发生人员伤亡、财产损失等，双方应根据责任原则进行相应的赔偿。
第六条违约责任6.1 若一方违反本合同约定的义务，给对方造成损失的，应承担违约责任。
6.2 若因不可抗力等不可预见的情况致使工程无法继续进行，双方应协商解决方案。
第七条合同的解除与终止7.1 若乙方无正当理由未按照合同要求履行义务，甲方有权解除合同，并有权要求返还已支付的款项以及索赔。
7.2 若甲方无正当理由未按照合同要求履行义务，乙方有权解除合同，并有权要求返还已经完成的工程款项。
第八条争议解决8.1 双方在履行过程中如发生争议，应友好协商解决；若协商不成，可以向有关法律机关进行仲裁或诉讼解决。
房屋电路改造合同5篇
房屋电路改造合同5篇篇1房屋电路改造合同甲方：（委托方）：_________________身份证号码：_________________联系地址：_________________联系电话：_________________乙方：（承接方）：_________________统一社会信用代码：_________________联系地址：_________________联系电话：_________________鉴于甲方为其所持有的房屋电路存在老化、安全隐患等问题，为确保生活安全及正常用电需求，现委托乙方进行房屋电路改造工程，双方经协商一致，达成如下合同：一、改造内容1. 甲方需改造的房屋电路位于：_________________2. 改造内容：主要包括但不限于替换老化电线、插座、开关、电箱等设备，并根据实际情况增加电路数量及功率等。
3. 为确保改造的持续效果及保障约定期限内的售后服务，乙方将按照国家相关规定及行业标准设置合适的电路布局，确保改造后的电路安全可靠。
二、施工时间1. 乙方将在合同签订后____个工作日内安排项目工程师上门勘查，并根据勘查结果确定施工方案和预计时间。
2. 施工周期：围绕周一至周五，上午8:00-下午18:00，根据具体工情计划，休息日以及加班安排另行协商。
三、费用1. 房屋电路改造费用总计为_________元，其中材料费_________元，人工费_________元。
2. 乙方应在勘察后提供具体报价，并与甲方确认后进行施工。
3. 如工程在施工过程中遇到额外费用，应在施工进行前征得甲方同意。
4. 甲方应在工程竣工后15日内清偿全部费用。
四、质保期1. 乙方对改造后的电路提供质保期为_________年，质保期内如出现问题，乙方应及时响应并免费维修。
2. 质保期届满，乙方将提供维护维修服务，费用另行协商。
五、违约责任1. 若乙方未按合同规定的时间完成工程或工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方赔偿修复费用。
电力线路改造施工合同
电力线路改造施工合同电力线路改造施工合同（精选6篇）电力线路改造施工合同1甲方：乙方：低压电线路改造施工事项，经甲乙双方共同协商同意达成以下协议，双方愿共同遵守。
一、总工程量：1、工程量按电杆数计算，挖电杆坑回填和竖电杆清理线路障碍物在内。
2、调运电杆上下车工作量及拆旧线并如数集中到一起。
3、放线、拉线及相关工作量。
二、施工技术要求：1、所有工程量必须按供电所施工技术员技术要求施工。
2、服从安排、听从指挥、安全保质保量、按期完成总工程。
三、安全责任：村级民工在施工时严格按电力建设工程使用民工安全须知施工，一切安全责任乙方施工人员自负，甲方不负任何责任。
四、工程价：1、具体工价按电杆计算，设计到红春变压器的每根350元，青坪变压器的每根390元。
2、以上工价包括二次搬运费。
3、乙方中途停工者，甲方有权扣减工资。
五、工资结算办法：1、工程完工验收合格后，一次性付清。
2、中途不预支工资。
六、未尽事宜：1、未尽事宜，甲乙双方代表协调解决。
2、此合同一式二份，双方各执一份，自签字盖章之日起生效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）年月日电力线路改造施工合同2发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据电网公司批复的供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价X设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从年月日至年月日。
二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
修缮电线合同模板范本
修缮电线合同模板范本甲方（委托方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________鉴于甲乙双方为电线修缮事宜，特订立本合同，共同遵守以下条款：一、项目概况1.1 项目名称：电线修缮工程1.2 修缮地点：__________________________1.3 修缮内容：对现有电线进行检查、维修和更换工作1.4 修缮范围：包括但不限于电线连接、断裂、老化、漏电等问题的修缮二、工作内容2.1 乙方承包并负责完成甲方委托的电线修缮工作，确保修缮工作按照相关标准和规定进行。
2.2 乙方应保证修缮工程质量，提供合格的修缮材料，并确保修缮工程达到预期效果。
2.3 乙方应按照合同约定的时间完成修缮工程，确保修缮工程能够按时交付。
2.4 乙方在修缮过程中应保障现场施工环境的安全，确保人员和设备的安全。
三、费用支付3.1 甲方应根据修缮工程的实际情况支付乙方修缮工程的费用。
3.2 乙方应按照合同约定的方式和时间收取费用，并提供相关的发票和证明。
四、保修期4.1 乙方修缮完成后，应负责提供一定的保修期，在保修期内免费修复由于乙方施工问题导致的电线故障。
4.2 保修期为____________（具体天数/月份），自修缮工程完成之日起计算。
五、违约责任5.1 若乙方未按照本合同的约定完成修缮工程，甲方有权追究乙方的责任，并要求其承担相应的赔偿责任。
5.2 若甲方未按照本合同的约定支付费用，乙方有权要求甲方支付滞纳金并暂停修缮工程。
六、法律适用6.1 本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
6.2 本合同如有争议，应协商解决。
若无法达成协议，则应提交至____________（指定仲裁机构）仲裁。
七、其他事项7.1 本合同自双方签署之日起生效，至修缮工程验收完成之日终止。
7.2 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：年月日以上内容如有未尽事宜，双方可协商增补，经双方签字盖章确认后生效。
电线改造合同模板
电线改造合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！电线改造合同模板甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电线改造的事宜，经充分协商，达成如下协议：一、改造内容1.1 乙方负责对甲方的电路系统进行改造，包括拆除旧电路、布设新电路、安装开关插座等。
二、改造范围1.2 乙方根据甲方提供的电路改造方案进行施工，改造范围包括但不限于：客厅、卧室、厨房、卫生间等。
三、改造标准1.3 乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保电路改造的安全性、稳定性和可靠性。
四、改造时间2.1 乙方承诺在合同签订后X个工作日内完成电路改造工程。
五、改造费用3.1 乙方提供的电路改造报价为XX元，包括但不限于材料费、人工费、交通费等。
3.2 甲方应在合同签订后X个工作日内支付乙方50%的工程款，剩余款项在乙方完成电路改造工程并经甲方验收合格后支付。
六、质量保证4.1 乙方对电路改造工程质量负责，自验收合格之日起提供X年的质保期。
4.2 在质保期内，如电路出现质量问题，乙方负责免费维修或更换相关设备。
七、违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成电路改造工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的10%。
5.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，乙方有权拒绝交付电路改造工程或要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为应付款项的10%。
八、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
九、其他约定7.1 双方应遵守国家相关法律法规，不得擅自变更、解除或终止合同。
7.2 双方在合同履行过程中如需修改或补充，应签订书面协议，经双方盖章生效。
电线改造合同范本大全
电线改造合同范本大全甲方（发包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________乙方（承包方）：__________________法定代表人：__________________联系地址：__________________联系电话：__________________鉴于甲方拟对[具体地点]的电线进行改造，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经友好协商达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电线改造工程。
2. 工程地点：[具体地点]。
3. 工程内容：包括但不限于电线铺设、线路改造、配电箱安装等（具体内容根据实际情况详细约定）。
二、工程期限1. 开工日期：______年____月____日。
2. 竣工日期：______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写______元整）。
2. 支付方式：[具体支付节点和金额约定]。
工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
四、双方权利与义务1. 甲方权利义务：提供工程所需的相关资料和场地条件。
按合同约定支付工程价款。
协助乙方协调现场工作。
2. 乙方权利义务：按照国家相关标准和甲方要求进行施工。
确保工程质量和施工安全。
遵守施工现场的管理规定。
五、工程质量与验收1. 工程质量应符合国家相关标准和行业规范。
2. 工程竣工后，由双方共同组织验收，验收合格后签署验收报告。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，每逾期一日，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若乙方未按合同约定的时间、质量完成工程，应承担违约责任，向甲方支付工程总价款的______%作为违约金，并负责无偿返工直至合格。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
修缮电线合同范本3篇
修缮电线合同范本3篇篇一修缮电线合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________鉴于甲方拥有位于________________的房产，该房产内电线设施需要修缮，为确保修缮质量及双方权益，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下修缮电线合同：一、合同标的1.1 乙方同意按照甲方的委托，对甲方房产内的电线设施进行修缮。
1.2 修缮范围包括：检查、更换、维修甲方房产内的电线、插座、开关等电线设施。
二、合同期限2.1 本合同自双方签字之日起生效，修缮期限为____天。
具体修缮时间由双方协商确定。
三、合同价款3.1 本合同价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2 乙方在修缮过程中，如需增加材料、设备等费用，需提前与甲方沟通，经甲方同意后方可实施，增加的费用由甲方承担。
四、乙方义务4.1 乙方应按照国家相关法律法规和行业标准，确保修缮质量。
4.2 乙方在修缮过程中，应采取安全措施，确保人员及财产安全。
4.3 乙方应严格按照甲方的要求和时间节点完成修缮工作。
4.4 乙方在修缮完成后，应提供完整的工程验收资料。
五、甲方义务5.1 甲方应提供乙方所需的施工图纸、资料等。
5.2 甲方应协助乙方办理相关手续，确保修缮工作的顺利进行。
5.3 甲方应按合同约定支付乙方合同价款。
六、验收及保修6.1 修缮完成后，甲乙双方共同对工程进行验收，验收合格后甲方支付乙方合同价款。
6.2 乙方对修缮工程提供____个月的保修期，保修期内如出现质量问题，乙方负责免费维修。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同规定，导致合同无法履行，应承担相应的违约责任。
7.2 乙方未按约定时间完成修缮工作，每延迟一天，应支付甲方违约金人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
线路改造合同6篇
线路改造合同6篇线路改造合同篇1发包方：____房地产开发有限公司（以下简称甲方）承包方：________工程有限公司（以下简称乙方）根据甲方建设需要，依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的有关规定，为实现本合同目的，明确双方的权利和义务，经过充分协商，特订立本合同，共同遵守。
一、项目概况1、工程地点：__________2、工程名称：会所外墙泛光照明系统工程3、承包范围：乙方按照甲方提供的珑源一品会所外立面效果图，按照泛光照明的设计规范，结合勘查实际现场情况，乙方提供的设计图纸及工程报价范围。
本工程的界面划分，会所照明控制箱下桩头至泛光照明全系统，包括控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等。
4、承包方式：包工包料、包施工、包调试、包一次通过验收。
二、合同总价及付款方式：1、本合同闭口总价为人民币：_____元，大写：_____元整。
2、全部工程安装完成，系统调试完毕并一次通过甲方或专业部门验收合格，办理完工程竣工结算后14天内，甲方付至乙方工程结算金额的97%工程款。
3、质保期满后并经物业管理部门确认无质量问题及无维修遗留问题后14天内，甲方无息支付乙方质保金3%。
4、合同总价中包括泛光照明（含附属配套控制装置、灯具，管、线缆、配件、支架等）的设计、制造、运输、安装（包括预埋）、脚手架、调试、管理、利润、税金、保险、验收等一切费用，工程量乙方报价已经包含所有内容，实际工程量大于报价部分，甲方不予追加报价。
三、工程质量标准和保修期1、按国家有关泛光照明施工规范和标准及施工图纸保质保量。
2、工程保修期为贰年，保修期自工程竣工验收合格签字之日起计。
四、甲方权利义务1、甲方有权监督乙方的施工，要求乙方遵守施工现场的管理规定，要求乙方保证施工质量，督促乙方施工进度；2、甲方需尽最大可能为乙方提供施工的便利条件，甲方需负责提供乙方施工期间的用水用电，其所产生的相关费用由乙方承担；3、负责合同履行过程中对工程质量、进度进行监督检查，负责沟通解决工程施工中的问题。
电路改造合同7篇
电路改造合同7篇第1篇示例：电路改造合同甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方需要对其现有电路进行改造，为此甲、乙双方经过友好协商，就电路改造事宜达成如下合同，共同遵守并信守以下约定：一、项目概述1. 甲方委托乙方对其现有电路进行改造，包括但不限于电路线路调整、设备升级、故障修复等。
2. 改造范围包括（具体列明需要改造的电路及设备、改造的内容等）。
3. 甲方应确保改造范围内的设备完好且可正常使用。
二、工作内容1. 乙方应根据甲方的要求和现场实际情况，制定电路改造方案，并提交给甲方进行确认。
2. 乙方应按照确认后的方案进行电路改造工作，确保改造后的电路稳定可靠。
3. 乙方应对改造后的电路进行测试和调试，确保设备正常运行，达到甲方的要求。
4. 乙方应在改造完毕后向甲方提交改造报告，并由双方共同确认。
三、工期及验收1. 乙方应在签订合同后（具体时间）内开始电路改造工作，工期为（具体时间），并在工期内完成改造工作。
2. 甲方应在乙方完成改造工作后进行验收，如发现问题应当及时提出并要求乙方进行整改。
3. 甲方应在验收合格后支付乙方改造费用。
四、费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付电路改造的费用，具体金额为（具体金额）。
3. 如因甲方因素导致工程延期或增加费用的，甲方需承担相关的费用。
五、保修及售后服务1. 乙方对改造后的电路提供一年的免费维修保养服务，维修范围包括改造内容以及相关设备。
3. 保修期外的维修需要支付一定的维修费用，具体费用由双方协商后确定。
六、违约责任1. 若因乙方原因导致电路改造工程无法按时完成或工程质量不合格的，乙方需承担相应的违约责任，并支付相应的违约金。
七、争议解决1. 双方因合同履行发生的争议应友好协商解决，如协商无果，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼解决。
2. 争议期间，合同不影响双方履行其他条款的义务。
八、其他约定1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
电路改造合同（5篇）
电路改造合同合同编号：_________甲方（业主）：身份证号码：联系地址：联系电话：乙方（承包商）：统一社会信用代码：注册地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，一致同意签订本合同，共同遵守合同条款，确保合同执行的顺利进行。
本合同具有法律效力。
一、项目概述甲方要求对居住的房屋电路进行改造，以提高用电的安全性和稳定性。
乙方具备电器改造的资质和技术能力，愿意为甲方提供电器改造服务。
二、项目执行1. 甲方要求改造的电路范围：（详细列出电路改造的具体要求）2. 乙方将根据甲方的要求进行电路改造，并确保改造后的电路符合相关的安全规范和标准。
3. 乙方将在电路改造前与甲方进行充分的沟通和了解，确保在改造过程中尽可能减少对甲方生活的影响。
4. 甲方同意乙方在改造期间进入甲方住宅进行工作，并配合乙方进行必要的配电和电线敷设。
5. 乙方完成电路改造后，将对改造后的电路进行测试和调试，确保电路的正常运行。
三、工期安排1. 甲乙双方约定电路改造的工期为 _____________，具体工期将根据改造范围和进度进行调整。
2. 甲方同意在工期内为乙方提供所需的工作条件，包括但不限于进出住宅的方便和电力供应的保证等。
四、费用结算1. 电路改造总费用为人民币 ______________，乙方将根据实际工作量和所需材料进行费用的结算。
2. 甲方同意在电路改造合格后，按照约定的费用支付给乙方。
3. 支付方式：甲方向乙方支付电路改造费用时，可以选择一次性支付或分期支付。
具体支付方式由甲乙双方协商确定，并在合同中明确注明。
五、违约责任1. 甲方违约责任：（列明甲方违约的具体情况和责任）2. 乙方违约责任：（列明乙方违约的具体情况和责任）六、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 除本合同约定外，甲乙双方还可在合作过程中签订补充协议，对本合同作出调整和补充。
线路改造合同范本（精选6篇）
线路改造合同范本（精选6篇）线路改造篇1甲方：乙方：义教楼，教师宿舍楼由于电线接入时间比较长，线路已经老化，经常出现一些小问题，为了安全起见，经学校行政班子协商，决定改造线路。
经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、改造时间：20xx年6月25日至20xx年7月5日。
二、改造材料：包工包料。
所涉及材料均采用贵州产贵王牌或贵州产的玉蝶牌三、工程安全：乙方要有高度安全责任感保护好自身安全，甲方不负责乙方在施工中的安全，乙方在施工中要对甲方全校师生人身安全高度负责，对甲方电器财产高度负责，如果在施工中由乙操作不当造成师生人身安全，电器财产损坏乙方要负全部责任。
四、施工费用：经甲乙双方现场勘测考查协商确定费用：伍仟肆佰叁拾贰圆(5432元)五、材料检验：施工前乙方先将材料运到甲方指定地方由甲方检验，经检验合格后，乙方材料全部放在甲方指定地方由甲方负责保管。
如果在检验中甲乙双方有异议，由甲方请供电所专业人员来检验，不合格不接收不负责乙方经济损失。
六、施工要求1、线路规划甲乙双方一起实地查看完成。
2、布线要做到美观大方实用。
3、在施工中由于乙方操作不当毁坏甲材料，乙方要赔偿相应的材料。
七、付款：施工完成经甲方检验合格并试用20天无异样，全额付款。
如果甲方违约在违约期间按银行同期贷款利息支付。
甲方：乙方：年月日：线路改造合同范本篇2甲方：乙方：甲方教学楼由于电线接入时间比较长，线路已经老化，经常出现一些问题，严重影响教育教学工作的正常开展及全校师生安全，经学校校务会议研究，决定改造线路。
经甲乙双方现场查看友好协商签定本合同。
一、工程名称：教学楼全部用电线路改造工程二、工程范围：1、每层教学楼主线更换。
2、教室(包括办公室等)内所有老线路及开关、灯头、灯泡的更换三、工程工期：20xx年7月20日至20xx年8月5日。
四、工程承包方式：包工包料。
五、工程安全：1、乙方要有高度安全责任感保护好自身安全，甲方不负责乙方在施工中的安全。
电路改造合同5篇
电路改造合同5篇篇1甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电路改造工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________电路改造工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程内容：包括配电箱更换、电线电缆更换、照明灯具安装等。
二、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日。
2. 工程竣工日期：_______年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式支付工程款项：（1）本合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款。
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应在工程竣工后，及时通知甲方进行验收，并提供必要的验收资料。
3. 甲方应在接到验收通知后的七日内完成验收工作。
验收合格的，双方签署验收合格证书；验收不合格的，乙方应负责返修，并承担返修费用。
五、工程安全1. 乙方应制定完善的安全措施，确保施工现场的安全。
2. 乙方在施工过程中，应严格遵守安全操作规程，防止事故发生。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付工程总价款千分之______的违约金。
2. 乙方若未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总价款千分之______的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致甲方损失，乙方应负责赔偿甲方的全部损失。
七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
办公大楼电线改造合同
办公大楼电线改造合同甲方（委托方）：姓名：[甲方姓名]联系方式：[甲方电话]地址：[办公大楼地址]乙方（受托方）：公司名称：[乙方公司名称]法定代表人：[代表人姓名]联系方式：[乙方电话]地址：[乙方公司地址]一、工程概况。
1. 工程名称。
就咱这办公大楼的电线改造工程呗。
这大楼里的电线啊，有些年头了，就像个上了年纪的老爷爷，时不时就闹点小脾气，所以得好好改造一下啦。
2. 工程地点。
那当然就是咱这办公大楼所在的地方啦，具体地址上面都写着呢。
3. 工程内容。
把那些旧的、不安全的电线都换掉。
就像给大楼重新注入活力的血管一样，要换上新的、安全又高效的电线。
还有那些布线不合理的地方，也要重新规划，让电能够顺畅地在大楼里跑来跑去，可不能再让它迷路或者乱串门啦。
二、工程期限。
1. 开始日期。
2. 结束日期。
争取在[具体结束日期]之前就把这工程圆满完成。
不过呢，如果中间遇到了一些小意外，像天气突然捣乱啊，或者发现了一些隐藏的小问题需要多花点时间解决，咱们也得互相理解一下。
三、工程价款及支付方式。
1. 工程价款。
这工程一共需要[X]元。
这个价钱呢，可是咱们根据市场行情，还有这个工程的实际工作量，互相商量出来的，就像在市场买菜一样，大家都觉得公平合理。
2. 支付方式。
甲方会分阶段给乙方付钱哦。
在工程开始之前呢，甲方会先付给乙方工程价款的[X]%，就当是给乙方的启动资金啦，让乙方可以先去买材料、准备工具什么的。
等到工程进行到一半的时候，甲方再付[X]%。
当工程全部完成，经过甲方验收合格之后，甲方就会把剩下的钱都付给乙方啦。
这样大家都放心，乙方好好干活，甲方按进度给钱。
四、双方的权利和义务。
1. 甲方权利和义务。
甲方有权对工程的进度和质量进行监督。
就像一个监工一样，不过可不是那种很凶的监工哦。
甲方要是发现有什么问题，可以随时跟乙方提出来，大家一起商量着解决。
甲方还得给乙方提供必要的便利条件，比如说让乙方的工作人员能够顺利进入大楼进行施工，不能故意为难人家。
电线线路改造合同书范本
电线线路改造合同书范本甲方：（委托人）乙方：（承包人）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公正的原则，经友好协商，就电线线路改造工程事项达成如下合同：第一条合同的目的：甲方委托乙方进行电线线路改造工程。
第二条工程内容：1. 甲方要求乙方对指定的电线线路进行改造，包括但不限于拆除旧线路、铺设新线路、更换电缆等。
2. 乙方应按照甲方提出的要求进行线路改造，并确保其质量符合国家有关标准及规定。
第三条工程进度：1. 工程开始日期：____年____月____日。
2. 工程完成日期：____年____月____日。
3. 乙方须按照工程进度计划逐步进行线路改造。
4. 若乙方因工程原因无法按时完成工程，应提前通知甲方，并在双方协商后确定新的工程完成日期。
第四条工程款项：1. 甲方应按照双方约定的进度支付工程款项。
2. 工程款项支付方式：（详细说明）3. 若乙方未按时完成工程，甲方有权按日追加罚金，具体数额为工程款项总额的百分之（具体数额）。
4. 工程完成验收合格后，甲方应将工程款项的余款支付给乙方。
第五条材料和设备：1. 甲方负责采购改造所需的材料和设备，并按时提供给乙方。
2. 若甲方未按时提供材料和设备，导致乙方无法按时完成工程，甲方应承担相应责任。
第六条工程质量保证：1. 乙方应保证所提供的材料和设备符合国家有关标准及规定，并提供相应的质量保证书。
2. 工程竣工后，甲方有权对线路改造的质量进行验收。
如发现质量问题，甲方有权要求乙方进行返工、修复，或按照协商确定的方法解决质量问题。
3. 在工程竣工后的（具体时间），乙方提供的工程质量保证期为（具体时间）。
第七条保险责任：1. 乙方应自行负责施工期间的人身安全和施工财产安全，购买相应的施工保险。
2. 如发生意外事故，造成人身伤亡或财产损失，由乙方承担相应责任。
第八条违约责任：1. 若双方一方未履行或违反本合同的任何条款，应承担相应责任，并赔偿对方因此而遭受的损失。
电线改造合同范本
电线改造合同范本一、合同背景本合同是由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）在平等自愿的基础上，就电线改造工程的施工和实施事宜达成的协议。
双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关法规和政策，就具体合作事项拟定本合同。
二、合同目的1. 业主要求承包商对指定区域内的电线进行改造，以提升电线的安全性和可靠性。
2. 承包商同意接受业主委托并负责改造工程的设计、施工和验收。
三、合同条款1. 工程范围及任务1.1 承包商应按照业主要求，对指定区域内的电线进行全面改造，包括但不限于线路敷设、导线更换、设备更新等。
1.2 承包商应确保工程质量符合国家相关标准和规定，并具备完善的施工管理措施。
1.3 承包商必须按时完成改造任务，并保证在改造期间不影响业主正常用电。
2. 合同价款及支付方式2.1 业主应根据工程的具体规模和难度，向承包商支付相应的合同价款。
2.2 合同价款分阶段支付，具体支付方式由双方协商确定。
3. 工期及逾期责任3.1 承包商应及时组织施工，确保工期的合理安排和准时完工。
3.2 若因不可抗力或其他合同外原因导致工期延误，承包商应及时向业主提出申请，并提供相关证明材料。
3.3 若承包商无正当理由延误工期，业主有权要求赔偿相应损失。
4. 竣工验收及保修4.1 工程竣工后，承包商应与业主进行竣工验收。
验收合格后，业主应出具验收报告，并支付尾款。
4.2 承包商对其完成的改造工程质量承担三年的保修责任，保修期内如出现质量问题，承包商应及时进行维修。
5. 合同变更及解除5.1 双方如需对合同内容进行变更，应通过书面形式协商一致并签署变更协议。
5.2 若因不可抗力等不可抗拒原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并按照法律规定处理相关事宜。
6. 违约责任6.1 若一方违反合同规定，致使对方受到损失，应承担违约责任，并赔偿对方相应损失。
6.2 若双方均存在过错，应根据各自过错的程度分担相应责任。
四、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
电线线路改造合同书范本
电线线路改造合同书范本第一章总则第一条合同双方甲方（业主）：______________________________（以下简称“甲方”）乙方（承包商）：______________________________（以下简称“乙方”）第二条合同标的甲方委托乙方对位于______________________________的电线线路进行改造，改造范围包括______________________________。
第二章乙方义务第三条施工方案乙方应根据甲方提供的要求，编制详细的施工方案，并经甲方确认。
第四条材料采购乙方负责采购符合国家标准和甲方要求的电线材料。
第五条施工工艺乙方应按照施工方案和国家标准进行施工，确保改造后的电线线路安全、可靠、美观。
第六条施工进度乙方应按照合同约定的工期完成施工。
第七条安全保障乙方应采取必要的安全措施，确保施工人员和他人的人身安全。
第三章甲方义务第八条配合施工甲方应提供必要的场地、设备、资料等配合乙方施工。
第九条验收付款施工完成后，甲方应及时验收。
如验收合格，甲方应按合同约定向乙方支付工程款。
第四章违约责任第十条乙方违约责任乙方未按时完成施工，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金______________________________。
乙方施工不符合合同要求，甲方有权拒绝验收或要求乙方返工，并有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
第十一条甲方违约责任甲方未按时支付工程款，每逾期一天，甲方应向乙方支付违约金______________________________。
甲方未按时提供配合，导致施工进度延误，甲方应承担相应的延误费用。
第五章其他约定第十二条合同变更合同变更须经双方协商一致，并以书面形式确定。
第十三条争议解决合同履行中发生争议，双方应协商解决。
协商不成，可提交仲裁机构仲裁。
第十四条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十五条合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
小区电线改造合同模板
小区电线改造合同模板甲方：（委托人）联系地址：_____________联系电话：_____________乙方：（承包人）联系地址：_____________联系电话：_____________鉴于甲方拟对其所在小区的电线进行改造，现委托乙方负责施工工作，经双方协商一致，达成如下合同：一、项目名称小区电线改造工程二、项目内容1. 更换小区电线，并确保电线质量符合国家标准；2. 查验并重新调整小区电线布局，确保电线走向合理、接线正确；3. 安装必要的保护设施，确保电线安全可靠。
三、工程进度1. 工程计划开始时间：_____________2. 工程计划结束时间：_____________3. 工程总时限：_____________ 天四、工程费用1. 项目总投资：_____________ 元（大写：_____________）2. 工程款支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付比例如下：① 工程开工前支付预付款：______%；② 工程完成一定进度后支付工程款的______%；③ 工程完工后验收合格支付尾款：______%。
3. 工程款支付时间：工程验收合格后______日内支付。
五、工程质量保证1. 乙方保证工程质量符合国家标准，并承担三年的质量保修期；2. 在保修期内，如因施工质量问题导致电线出现故障，乙方应立即免费维修或更换，直至问题完全解决。
六、工程安全保障1. 乙方应按照相关安全规范进行施工，并保证施工过程中保持现场秩序，确保小区居民的人身和财产安全；2. 如发生施工事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任；2. 如果甲方违反合同规定拒绝支付工程款，甲方应承担相应的违约责任。
八、合同解除1. 若因不可抗力等原因，致使合同无法履行，双方可协商解除合同；2. 在未协商解除合同的情况下，视为合同继续有效。
九、争议解决本合同一切争议均应友好协商解决，如无法协商解决，应提交至_______仲裁委员会仲裁。
老旧小区电线改造合同范本
老旧小区电线改造合同范本甲方：（甲方单位名称）地址：（甲方地址）法定代表人：（甲方法定代表人）联系电话：（甲方联系电话）乙方：（乙方单位名称）地址：（乙方地址）法定代表人：（乙方法定代表人）联系电话：（乙方联系电话）鉴于甲方是（老旧小区名称）的业主委员会，拥有对该小区电线改造的决策权；乙方是具有相关电力工程施工资质的企业，双方经协商一致，就老旧小区电线改造事宜达成如下合同：一、项目名称老旧小区电线改造工程二、工程内容1. 电线更换：乙方将对老旧小区内的电线进行更换，包括但不限于配电线、照明线等，确保电线符合国家相关标准；2. 设备更新：乙方将根据实际情况对老旧小区内的电力设备进行更新，确保设备安全可靠；3. 安全检测：乙方将对改造后的电线和设备进行安全检测，确保符合国家相关安全标准。
三、工程进度1. 工程开始日期：（具体日期）2. 工程完工日期：（具体日期）3. 工程周期：（具体天数）四、工程费用1. 总工程费用为人民币（具体金额）元；2. 工程费用包括但不限于人工费、材料费、设备更新费等；3. 工程费用支付方式：（具体支付方式，如一次性付清、分期付款等）。
五、质量保证1. 乙方保证所提供的电线、设备等符合国家相关标准，保证改造工程的质量；2. 乙方对改造后的电线、设备提供一年的免费维修保养服务；3. 如因乙方施工质量问题导致的后续问题，由乙方承担相应责任并进行免费修复。
六、工程变更1. 若因甲方原因需要对工程内容进行变更，应提前书面通知乙方并经双方协商一致后进行调整；2. 工程变更可能会影响工程进度和费用，双方应协商确定调整方案。
七、违约责任1. 若任何一方未能按时、按质完成合同约定的义务，应承担相应的违约责任；2. 如因一方违约导致对方损失，违约方应承担相应赔偿责任。
八、争议解决双方因合同履行发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交（具体仲裁机构）仲裁解决。
九、其他事项（其他双方约定的事项）十、合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
电线改造合同范本
电线改造合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（施工方）：____________________合同编号：____________________鉴于甲方委托乙方进行电线改造工程，为确保双方权益，经双方友好协商，特订立本合同，具体条款如下：第一条工程概况1.1 工程名称：电线改造工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：甲方委托乙方对现有电线进行拆除、改造、安装及调试，以满足甲方用电需求。
1.4 工程期限：自本合同签订之日起，至____________________工程完成。
第二条工程质量与标准2.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到甲方要求。
2.2 乙方在施工过程中应遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
2.3 乙方应使用符合国家标准的电线、电缆及配件，并保证所使用的材料质量。
2.4 乙方在工程完成后应提供完整的工程验收资料，包括但不限于施工图纸、验收报告等。
第三条工程款项3.1 甲方应在合同签订后3个工作日内支付乙方工程预付款，金额为合同总价的30%。
3.2 乙方在工程进度达到50%时，甲方应支付乙方工程进度款，金额为合同总价的30%。
3.3 乙方在工程完成后，甲方应在验收合格后5个工作日内支付乙方工程尾款，金额为合同总价的40%。
3.4 工程总价为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
第四条违约责任4.1 甲方未按约定支付工程款项的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：未付款项的1%。
4.2 乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：未完成工程部分的10%。
4.3 乙方在施工过程中发生安全事故，造成甲方财产损失或人员伤亡的，乙方应承担相应责任。
第五条争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
修缮电线合同范本3篇
修缮电线合同范本3篇篇一修缮电线合同范本甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________一、合同主体1. 甲方：指拥有电线修缮需求的房产所有者或使用者。
2. 乙方：指具备电线修缮专业技能和资质的施工单位或个人。
二、修缮内容1. 乙方负责对甲方房产内的电线进行全面的检查、维修和更换，确保电线安全、正常运行。
2. 乙方应按照国家相关标准和规定进行电线修缮，确保修缮质量。
三、修缮期限1. 本合同签订后，乙方应在____个工作日内完成电线修缮工程。
2. 如因特殊原因导致修缮工程延期，乙方应及时通知甲方，并书面说明原因。
四、费用及支付1. 电线修缮费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。
2. 甲方应在合同签订后____个工作日内支付乙方修缮费用。
3. 乙方开具正规发票，甲方凭发票进行费用报销。
五、质量保证1. 乙方保证电线修缮工程的质量，确保修缮后的电线安全、可靠、耐用。
2. 乙方对修缮后的电线提供____个月的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应免费修复。
3. 质保期结束后，乙方对修缮的电线仍承担相应的维修责任，但甲方需支付维修费用。
六、安全责任1. 乙方在电线修缮过程中，应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
2. 乙方应采取必要的安全防护措施，避免对甲方及其他第三方造成人身伤害或财产损失。
3. 如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、保密条款1. 乙方应对甲方提供的图纸、资料等保密信息予以保密，不得泄露给第三方。
2. 乙方违反保密义务的，应承担相应的法律责任。
八、争议解决1. 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、合同解除1. 在合同履行过程中，如一方违反合同规定，另一方有权解除合同。
2. 合同解除后，违约方应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协议编号：LX-FS-A39441 电线改造合同标准范本
After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests.
编写：_________________________
审批：_________________________
时间：________年_____月_____日
A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
电线改造合同标准范本
使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。
资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程具体情况，双方达成如下协议共同遵守：
一、工程名称：
二、工程范围及内容：
三、承包方式：乙方包工包料，按设计施工。
四、工期要求
五、质量标准：以验收通过为准。
六、合同价款：
七、工程款支付：
合同内容全部完工、验收合格后支付100%合同价款。
八、违约责任：
1. 因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。
2. 因乙方原因，未按本合同规定工期按时竣工，每延误一天，乙方按500元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。
九、其他：
1. 质保期内，由于本工程质量问题，造成第三者意外伤害，由乙方承担全部责任。
2. 乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故由乙方自行负责并承担相应经济责任、法律责任及相应一切经济赔偿。
3.乙方负责办理工程竣工验收及用电手续，甲方
予以协助。
十、争议：
本合同履行过程中如发生争议，双方协商解决;协商不成时，任何一方可向唐山市路北区人民法院提起诉讼。
十一、合同份数：本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
具有同等法律效力。
十二、合同生效：本合同自签字盖章之日起生效，合同履行完毕终止。
甲方(公章)：乙方(公章)：
年月日年月日
请在该处输入组织/单位名称
Please Enter The Name Of Organization / Organization Here。