XXX工程合同价款变更补充协议
轻钢工程补差价合同
轻钢工程补差价合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《轻钢结构工程施工合同》（以下简称“原合同”），因市场价格波动、设计变更等原因，现需对原合同中有关工程造价条款进行调整，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商一致，达成如下补充协议：一、补差价原因及计算1. 由于钢材等主要原材料价格上涨/下跌，导致实际工程造价与原合同约定价格存在差异。
2. 经过双方共同核实，确认原合同中未预见到的成本变化为人民币____元。
3. 双方同意按照以下方式计算补差金额：[详细列出计算方式，例如：根据市场价格变动比例调整、按实际消耗量增减等]。
二、补差价金额及支付方式1. 根据上述计算方法，双方确认本次补差价金额为人民币____元。
2. 甲方应于本补充协议签订后____个工作日内，一次性支付给乙方上述补差价金额。
3. 如甲方逾期支付补差价款项，应按日向乙方支付千分之____的滞纳金。
三、其他条款的变更与不变1. 除本补充协议明确规定的变更内容外，原合同的其他条款继续有效，对双方均有约束力。
2. 双方确认，本补充协议是对原合同的有效补充，与其具有同等法律效力。
四、争议解决若双方在执行本补充协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向原合同约定的仲裁机构或人民法院提起诉讼。
五、本补充协议的生效本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______________ 日期：____年____月____日。
关于“XXX工程”申请调整材料价格的说明函及补充协议
关于“XXX工程”申请调整材料价格
的说明函
XXXXXXX单位：
我司承建的XXX于XXXX年XX月XX日签订施工合同。
因市场不可控等因素在项目施工期间主要材料和设备单价出现大幅度涨幅及超出正常的市场波动范围，因此我司承受巨大的主要材料和设备单价涨幅风险及资金压力。
因本项目合同专用条款（附件1）中第三节专用合同条款第11条价格调整中“11.1市场价格波是否调整合同价格的约定：否”，导致我司无法全部承担本项目的主要材料和设备单价涨幅风险。
现根据闽建筑【2018】41号文（附件2），其中第二点“建设单位或其委托的代理机构在招标文件、工程总承包合同、施工合同中不得采用无限风险、所有风险或类似语句约定计价中的风险内容及范围，不得约定风险承包幅度为零。
”、第三点“按照风险共担、合理分摊原则，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5以
1
内。
”、第七点“尚未办理竣工结算的，合同中对主要材料和设备价格进行调整的品种、风险承包幅度和调整办法未约定或约定不明确的，承发包双方可按照以上原则协商后另行签订补充协议。
”及秉着风险共担、合理分摊的原则。
我司申请关于主要材料和设备价格进行价格调整并签订补充协议（附件3），恳请建设单位从实事求是的原则予以考虑且尽快落实为盼。
XXX年XX月XX日
2。
工程补充协议范本8篇
工程补充协议范本8篇篇1甲方（发包方）：________________________乙方（承包方）：________________________鉴于甲乙双方已签署关于__________工程的原始合同，现因工程实施过程中出现的新情况、新问题和双方共同关注的事项，经友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景本协议基于原始合同的延续和补充，所涉及的内容和条款与原合同相辅相成，具有同等法律效力。
本补充协议旨在对原合同中未详尽或需进一步细化的内容进行明确和补充。
二、工程概况及调整内容（一）工程名称：________________________（二）工程地点：________________________（三）调整内容：1. 工程进度安排调整：根据实际施工情况，对原合同中的工程进度计划进行调整，明确新的关键节点和完成时间。
2. 工程造价变更：根据实际情况，对原合同约定的工程造价进行相应调整，明确调整的具体金额和原因。
3. 工程技术要求调整：针对工程实施过程中出现的技术问题，对原合同中的技术要求进行补充和调整。
4. 双方职责及权利调整：对原合同中甲乙双方职责和权利划分进行明确和细化，确保双方权益得到保障。
三、具体条款（一）工程进度安排条款：明确调整后的工程进度计划，包括开工时间、关键节点时间、完工时间等，并约定延期履行的违约责任。
（二）工程造价条款：明确调整后的工程造价，包括新增、变更或删除项目的价格、计价方式等，并约定工程款支付方式、时间等。
（三）技术要求条款：明确调整后的工程技术要求、技术标准、验收标准等，确保工程质量符合要求。
（四）双方职责及权利条款：明确甲乙双方在工程实施过程中的职责和权利，包括安全管理、现场管理、沟通协调等方面的具体要求。
四、违约责任及解决方式（一）甲乙双方应严格遵守本协议的各项条款，如一方违约，应承担相应的违约责任。
违约责任的承担方式包括支付违约金、赔偿损失等。
（二）对于执行本协议过程中发生的争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。
补充协议合同范本工程类
补充协议合同范本工程类一、背景介绍本补充协议合同为工程类项目的补充协议，旨在对原有合同进行修改、补充和解释。
本补充协议的签署双方为甲方（承包商）和乙方（业主），根据项目进展和需要，对原有合同中的某些条款进行了修改和补充。
二、补充内容1. 合同修改背景原合同签订时间为xx年xx月xx日，合同编号为xxx，约定乙方委托甲方完成工程项目，并支付相应的报酬。
然而随着项目的进行，双方发现原有合同存在以下问题，需要进行修改和补充。
2. 延期计划根据实际情况，各方协商决定对项目的进度进行调整。
乙方同意延期完成工程项目，具体延期时间为xx个工作日。
甲方同意延期完成，并根据延期时间进行工期的相应调整，并向乙方提供详细的延期计划。
3. 价格调整原合同中约定的工程造价为xxx元，双方经评估后发现，由于市场原材料价格的上涨，工程造价存在较大差额。
因此甲方提出对工程造价进行调整，并向乙方提交新的报价单。
具体调整金额为xxx元。
4. 材料供应为确保施工的顺利进行，甲方和乙方协商一致，决定向乙方提供一定比例的材料供应。
甲方将按照合同约定的比例向乙方提供所需的材料，并确保材料的质量和数量。
乙方同意将材料费用从最终款项中抵扣。
5. 工程变更在工程进行过程中，甲方或乙方可能会提出工程变更的请求。
任何一方提出的工程变更请求需经过双方协商决定，并签署书面变更合同。
变更合同应详细说明变更的内容、时间、费用等，双方在签署变更合同后，才能进行相应的工程变更。
6. 违约责任若一方未能履行合同中的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，并承担因违约导致的其他损失。
违约方有义务尽早通知对方，并协商解决违约问题。
三、补充协议的效力本补充协议经甲方和乙方签字盖章后生效，并与原合同具有同等法律效力。
补充协议内容与原合同内容不一致的地方，以本补充协议为准。
四、争议解决本补充协议的解释、执行和争议解决事项均适用合同签订地的相关法律法规。
双方如发生争议，应通过友好协商方式解决，协商不成的，可向合同签订地相关仲裁机构进行仲裁。
工程补充协议书范本8篇
工程补充协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲乙双方已签署关于_____________________工程的主合同，现就合同未尽事宜，经双方友好协商，达成以下补充协议：一、协议背景鉴于工程实施过程中可能出现的各种变化及不确定性因素，双方有必要通过签署本补充协议，对原合同中的相关条款进行补充、说明、修改和解释，以确保工程顺利进行。
二、工程概况本补充协议所涉及工程位于_____________________，工程内容包括_____________________等。
具体工程量、质量标准、工期等详见附件。
三、工程变更1. 双方确认，工程实施过程中如需对原合同约定的工程内容、工程量、质量标准等进行调整，应当以书面形式通知对方，并签署书面变更协议。
2. 变更协议应具体列明变更的内容、范围、标准、工期等，并附相关图纸、技术要求和验收标准。
四、工期调整1. 如因不可抗力因素导致工程延期，乙方应当及时向甲方报告，双方协商确定新的工期。
2. 乙方在保证工程质量的前提下，应尽力确保工程进度，如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
五、质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收标准、程序、方法等按照原合同约定执行。
如原合同未约定的事项，双方可另行协商确定。
六、价格与支付1. 工程价款按照原合同约定执行。
如原合同未约定的事项，双方可另行协商确定。
2. 甲方应按约定时间支付工程款项，如因甲方原因导致付款延误，甲方应承担违约责任。
七、保修与维护1. 工程保修期及保修责任按照原合同约定执行。
2. 在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的问题，乙方应负责免费维修。
八、违约责任1. 双方应严格遵守本补充协议的约定，如一方违约，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约金的计算方法和支付方式等具体事项，按照原合同的约定执行。
承包合同调价补充协议3篇
承包合同调价补充协议3篇篇1承包合同调价补充协议一、甲方：____________ （下称甲方），乙方：_______ （下称乙方）。
双方根据中华人民共和国相关法律法规的规定，就_______项目合同价格进行调整，特此约定如下：二、甲方和乙方根据原合同的约定确定了合作的价格，经过双方的沟通和协商，由于一些不可抗力及其他情况的发生，甲方要求对原合同价格进行调整。
乙方同意并接受调整的价格。
三、双方经友好协商，同意以_______作为调整的依据，对原合同价格进行调整。
具体调整详情如下：1. 项目名称及合同编号：_______2. 原合同价格：_______（币种：_______）3. 调整后价格：_______（币种：_______）4. 调整金额：_______（币种：_______）5. 调整原因：_______四、调价的依据：双方同意以_______为依据进行价格调整，不可抗力因素包括但不限于政府相关政策调整、原材料价格上涨、劳动力成本增加等。
五、补充说明：1. 本协议经双方签字盖章后生效，构成原合同的补充。
2. 其他未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：签字：____________日期：____________乙方（盖章）：签字：____________日期：____________本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
六、备案和生效：本协议一式两份，自双方签字盖章之日起生效，备案并报送相关部门备案。
本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
以上为双方对承包合同调价的补充协议，经双方签字盖章后生效。
特此协议！甲方：________ 乙方：________签字：________ 签字：________日期：________ 日期：________篇2承包合同调价补充协议一、背景介绍在承包合同中，双方往往会约定具体的工程造价和支付方式。
然而，由于市场行情、材料价格、劳动力成本等因素的波动，有时候原有的合同价可能会发生变化，这时就需要通过调价来进行补充协议。
承包合同调价补充协议9篇
承包合同调价补充协议9篇第1篇示例：承包合同调价补充协议一、甲方为业主，乙方为施工承包商，双方根据原承包合同的约定，在项目施工过程中，经协商一致，需要对原合同中的价格进行调整。
为了明确双方责任，保障双方权益，特订立本补充协议。
二、根据项目实际情况，双方协商一致，原承包合同中的价格需要做出如下调整：1. 由于材料价格上涨，甲方同意对原合同中关于材料的价格进行调整，调整幅度不超过10%，具体调整金额以实际发生为准。
2. 由于施工过程中发现原合同未包含的工程量项目，乙方向甲方提出调整合同价格的要求。
经核实确认后，双方协商决定将该部分工程量项目加入原合同，并按市场行情合理确定价格。
三、本补充协议一经签署，具有法律效力。
双方应严格按照约定履行各自的责任，并保证合同的有效执行。
四、如因合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。
若协商不成，任何一方有权向有关部门申请调解或仲裁。
五、本补充协议自双方盖章后生效，有效期至施工工程完工验收之日止。
六、本补充协议一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方（业主）：__________ 乙方（承包商）：__________签订日期：年月日本补充协议经双方签字盖章后生效，具有法律约束力。
希望双方在合同履行过程中保持沟通，共同推动工程的顺利完成。
感谢双方的合作与支持。
第2篇示例：承包合同调价补充协议一、协议签署方甲方：（公司名称）法定代表人：XXX地址：XXX电话：XXX二、协议背景根据双方之前签订的承包合同（合同编号：XXXXX），甲方承包乙方进行XX工程，根据实际情况，需要调整合同金额。
为明确双方权利义务，经协商一致，特签订本补充协议。
三、调价原因1. 由于市场原材料价格波动较大，导致工程施工成本增加；2. 工程环境及施工条件发生变化，致使承包工程工期延长；3. 其他不能预见的客观因素导致工程费用增加。
四、调价内容1. 乙方同意将原承包合同中的工程总价从XXX元调整为XXX元；2. 调价后乙方应根据新的合同金额继续履行工程承包任务；3. 乙方应在XX日内向甲方提交相关调价资料，经双方确认后，签订新的合同文本。
工程变更补充合同协议书范本
工程变更补充合同协议书范本编号：_________________
工程变更补充协议
甲方：___________________________乙方：___________________________签订日期：_____年_____月_____日
甲方:
乙方：
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月
日签
订的《建设工程施工合同》（下称“原合同”）中的定义相同鉴于：
XXX设计的现浇钢筋混凝土栈桥变更为钢结构栈道，双方本着公平、公正的原则，经友好协商，就原协议中未尽事项特订立以下补充协议。
合同内容补充部分：
一、原合同中的-、-XXX设计的现浇钢筋混凝土栈桥变更为钢结构栈道。
二、工程变更后，甲方允许乙方将钢结构部分工程分包给具有专业资质的钢结构施工单位。
三、工程变更后，钢结构部分工程总长约米，造价约万，结算时据实计算。
四、根据本工程的实际情况，本合同所附钢结构工程预算文件列明的承包工程量为暂定工程量，结算时据实计算。
承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量，按以下原则和方法计价，合同价款：
1、合同报价单中已有相同单价的，按该单价执行；
2、合同报价单中无相同单价的，按甲方确认的追加款执行。
3、合同报价单中无相同单价，甲方又不确认追加合同价款的，按国家现行费用定额和计价方法执行。
4、工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。
建设工程补充协议5篇
建设工程补充协议5篇第1篇示例：建设工程补充协议1.0 为了加强建设工程管理，规范建设工程补充协议的签订和执行，保障建设工程的顺利进行，特制定本《建设工程补充协议》。
2.0 补充协议的签订2.1 在建设工程进行中，若发生一些与原合同内容有关而未能在原合同中详细规定的事项，需另行确定的，双方可签订补充协议。
2.2 补充协议应当明确引用原合同的编号、日期等相关内容，对补充的事项作出详细的规定。
2.3 补充协议的签订应当经各方合法代表人或授权代表签字盖章，并具有法律效力。
3.1 补充协议的内容应当与原合同的内容相一致，不得违反法律、法规的规定。
3.2 补充协议的内容包括但不限于工程变更、工程造价调整、工程工期延长等。
3.3 补充协议的签订应当是基于充分协商的结果，双方在平等、自愿的基础上达成一致意见。
4.1 补充协议一经签订，即具有法律效力，对双方具有约束力。
4.2 补充协议中明确的事项应当按照协议的规定执行，双方应积极配合，履行各自在协议中承担的义务。
4.3 如补充协议中的内容需要办理手续或备案，双方应当按照相关程序及时办理，确保协议的落实。
5.1 对于已签订的补充协议，若双方认为需要变更的，可协商一致后签订变更协议。
变更协议同样应当符合前述的签订要求。
5.2 对于已签订的补充协议，若一方提出要求解除的，需提前书面通知对方，并经协商一致后签订解除协议。
6.1 补充协议是对原合同的补充，具有同原合同一样的法律效力。
6.3 对于补充协议的执行过程中发生的争议，双方可通过友好协商解决，也可选择向有关部门寻求帮助解决。
7.1 本协议应当遵循国家法律、法规的规定，不得违反国家法律、法规。
7.2 本协议自签订之日起生效，自双方各自履行完毕各自在协议项下的全部义务之日终止。
7.3 本协议内容及效力变更、补充均须经双方书面同意并签订补充协议。
7.4 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
8.0 出现不能识别或补充协议签订过程中所涉及的其他事宜，按照相关法律法规的规定执行。
2024年建设工程施工合同补充协议（三篇）
2024年建设工程施工合同补充协议合同补充协议编号：2024-XXX-BC签订日期：xxxx年xx月xx日甲方：（以下简称“甲方”）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（以下简称“乙方”）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就《2024年建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）中的相关事项作出如下补充协议：一、补充项目及内容甲方和乙方就原合同中的以下项目做出补充协议，补充内容如下：1. 工程范围补充项目的工程范围包括但不限于（具体描述补充范围）。
甲方和乙方均认可该补充范围的工程内容和施工要求。
2. 工程工期为确保补充项目按时完成，乙方同意将工程工期延长（具体延长时间），甲方同意支付乙方相应的工期补偿。
3. 工程造价补充项目的工程造价为（具体金额）。
甲方同意按照工程进展情况合理支付款项，乙方同意按计划按时完成工程，并提供相关合格的施工材料和设备。
4. 施工规范甲方和乙方确认，补充项目的施工质量和技术要求与原合同中的规定保持一致。
5. 变更管理双方同意，在补充项目实施过程中，如出现必要的变更，应按照变更管理程序进行处理，包括但不限于双方经协商一致后签订变更单，并调整工期和工程造价等相关事宜。
6. 其他补充事项（根据实际情况补充其他事项）二、补充协议的执行1. 双方同意严格按照本补充协议的约定履行相关义务，并保证其具有法律效力。
2. 本补充协议成立之前，甲、乙双方均已经仔细阅读了原合同的全部条款和条件，并明确理解了各自的权利和义务。
3. 如果本补充协议与原合同的内容存在冲突或不一致之处，以本补充协议为准。
三、违约责任任何一方未按照本补充协议约定的履行相应义务，应负违约责任，并承担因此给对方造成的损失。
违约方应在收到对方书面通知后，立即采取补救措施，尽力减少损失，并承担由此产生的相关费用。
四、争议解决本补充协议的解释和争议解决适用中华人民共和国法律，并提交相关争议解决机构进行仲裁或诉讼。
工程施工合同价款补充协议
工程施工合同价款补充协议一、补充协议编号：__________二、原合同编号：__________三、工程名称：__________四、工程地点：__________五、补充协议的内容1. 增加工程量及相应价款调整根据工程设计变更通知单编号__________，工程量增加部分及其对应的工程造价调整如下：（具体增加内容描述，例如：“基础挖掘深度由2米增加到3米，增加挖掘体积为500立方米，按照原合同单价计算增加工程费用。
”）2. 材料价格调整由于市场材料价格波动，以下列出的材料价格将根据市场价格指数进行调整，调整后的价格将在下一期进度款支付时体现：（列出具体材料名称、原合同价格、现调整后价格等信息）3. 其他费用调整考虑到人工成本上涨等因素，乙方提出调整施工人员工资标准，经甲乙双方协商一致，同意自__________年____月____日起，将工人工资标准从每小时____元调整至每小时____元。
六、价款支付方式根据上述调整，甲方应支付给乙方的补充价款总额为人民币____元。
该补充价款将按照原合同规定的支付方式和时间进行支付。
七、其他约定除本补充协议外，原合同的其他条款继续有效，并且对双方均有约束力。
任何未尽事宜，甲乙双方应本着公平合理的原则协商解决。
八、争议解决对于因本补充协议而产生的或与之相关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向原合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
九、本补充协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________________乙方（盖章）：_____________________签订日期：____年____月____日十、结束语本补充协议是对原工程施工合同的补充，旨在确保工程顺利进行，保障双方的合法权益。
甲乙双方应本着诚信合作的原则，共同推进工程的建设，确保工程质量和安全。
工程施工补充协议书精选7篇
工程施工补充协议书精选7篇工程合同补充协议书篇一甲方(全称)：乙方(全称)：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于XXXX 年XX 月XX日签订合同编号为L2011428-8 的《XXXXXX 合同》(以下简称原合同)中的定义相同。
鉴于：因甲方资金等方面原因。
甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：乙方责任：乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。
甲方责任：原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。
具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元，XXXX年XX月XX日付30万元，XXXX年XX月XX 日付40万元，XXXX年XX月XX日付70万元。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。
本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。
除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日工程补充合同篇二甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方﹑乙方双方于20xx年3月30日共同签署了20xx年《装饰装修施工总包合同》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，现就《装饰装修施工总包合同》中未尽事项特订立以下补充协议。
第一条《装饰装修施工总包合同》中关于合同有效期确定为：20xx年3月30日至20xx 年3月29日止。
双方如继续合作，可另行协商续签合同。
另：签约施工单位以签订第一个分包合同日期为准，试用期为三个月，试用期内若乙方所承接工程达不到甲方要求，甲方有权单方面解除合同关系。
工程建设合同补充协议(最新6篇)
工程建设合同补充协议（最新6篇）在充满活力，日益开放的今天，协议使用的情况越来越多，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。
那么相关的`协议到底怎么写呢？下面是xxx整理的工程建设合同补充协议（最新6篇），如果能帮助到您，小编的一切努力都是值得的。
工程合同补充协议书篇一发包人：（以下简称甲方）_______承包人：（以下简称乙方）_______（以下称发包人）实施的（ )标段，由_______ (以下称承包人）中标，并于_______年_______月_______日与该施工单位签订了施工合同，合同总金额为_______（大写）（￥_______元）。
现对合同部分条款及工期进行调整，经双方协商一致，现签订补充协议：1、计划竣工日期为_____________年12月31日。
2、本补充协议仅对工期顺延，其余不作调整。
2、本补充协议中未尽事宜，执行原施工合同条款及有关规定。
3、本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖章后生效。
4、本补充协议一式陆份。
双方各执叁份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日工程合同补充协议书篇二甲方（借款单位）________________________________ 法定代表人：________ 职务：____地址：________ 邮码：____ 电话：________乙方（贷款行）____________________________________法定代表人：________ 职务：____地址：________ 邮码：____ 电话：________丙方担保方：________________________________甲方为承包____ 国（地区）____ 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查，同意在核定的贷款范围发放贷款。
项目合作合同中的合同变更与补充协议
项目合作合同中的合同变更与补充协议合同编号：XXX-XXXX日期：XXXX年XX月XX日甲方：[公司/个人名称]地址：[地址]联系电话：[电话号码]统一社会信用代码/身份证号码：[统一社会信用代码/身份证号码]乙方：[公司/个人名称]地址：[地址]联系电话：[电话号码]统一社会信用代码/身份证号码：[统一社会信用代码/身份证号码]鉴于：1. 甲方与乙方在前期达成了项目合作合同，并且双方已经全面履行了合同约定的各项义务；2. 由于项目实施过程中的变动与需求调整，双方协商一致决定对原合同进行变更与补充。
经甲、乙双方协商一致，特订立本《项目合作合同中的合同变更与补充协议》（以下简称“本协议”），以对原有合同内容进行调整与完善。
第一条变更内容1. 双方约定，在原有合同中增加以下条款/修改以下条款/删除以下条款：[具体变更的条款]。
第二条付款方式的调整1. 原合同中的支付方式为[具体支付方式]。
根据项目实际情况的变化，双方约定调整支付方式如下：（1）付款方式1：[具体支付方式1]（2）付款方式2：[具体支付方式2]（3）付款方式3：[具体支付方式3]第三条项目工期的调整1. 原合同约定的项目工期为[具体工期]。
鉴于项目实施过程中的变动，双方约定调整项目工期如下：（1）延长工期：在原有工期基础上延长[具体天数]天。
（2）提前工期：将项目工期缩短至[具体天数]天。
（3）其他变动：[具体变动情况]第四条保密条款的补充1. 双方确认原合同中的保密条款，双方均应严格遵守。
为了更好地保护双方的商业机密与利益，双方约定补充以下保密条款：（1）乙方承诺严格保管甲方的商业机密，不得泄露给任何第三方。
（2）甲方承诺严格保管乙方的商业机密，不得泄露给任何第三方。
（3）违反保密条款所导致的任何损失，违约方应承担相应的法律责任。
第五条其他事项1. 除上述条款外，本协议不涉及其他内容的变更与补充，原合同中未约定的事项仍以原合同为准。
工程增补金额合同
工程增补金额合同---合同编号：_________甲方（业主）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就工程项目增补金额事宜经友好协商，达成如下合同条款：一、增补原因由于________________（详细描述增补的原因，如设计变更、材料价格上涨等），导致原合同金额无法满足工程实际需要，甲乙双方同意对原合同进行增补。
二、增补金额经过双方协商一致，本次工程增补金额为人民币______元整（大写：________________元整）。
三、支付方式1. 甲方应在合同签订后____天内支付增补金额的____%作为预付款给乙方。
2. 乙方完成增补工作内容并通过甲方验收后，甲方应在____天内支付剩余的增补金额。
四、工作内容与时间1. 乙方应根据甲方的要求，在规定的时间内完成增补工作内容，并确保工程质量符合国家标准及行业规范。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应根据实际情况协商确定新的工期。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付增补金额，应按未付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成增补工作或工程质量不符合要求，应负责无偿修复或重做，直至达到质量标准。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至__________仲裁委员会进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同的修改和补充须以书面形式经甲乙双方确认后方可生效。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项之日终止。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日---。
合同价格变更补充协议范本
合同价格变更补充协议范本
甲方（供应商）：XXX公司
法定代表人：XXX
地址：XXX
乙方（采购商）：XXX公司
法定代表人：XXX
地址：XXX
一、价格调整原因
因原合同中的价格不符合双方实际经营成本及市场行情变化，为保证双方的合作顺利进行，在充分沟通和协商的基础上，订立本合同价格变更补充协议。
二、价格调整内容
1.原合同中第（X）条价格调整为：XXXXXXXX元/单位。
2.经双方协商一致，修改后的价格调整为：XXXXXXXX元/单位。
三、价格调整原则
1.价格调整后，双方应按照新的价格进行结算。
2.价格调整后，双方应根据实际情况调整交付时间及交付方式。
3.不涉及价格调整的其他合同内容保持不变。
四、履行期限
本合同价格调整补充协议自双方共同签字之日起生效，具体履行期限由双方另行约定。
五、其他条款
1.本合同价格调整补充协议的任何修改或补充，应以书面形式作出并由双方签署。
2.本合同价格调整补充协议中如有与原合同相悖之处，以本合同条款为准。
甲方（供应商）：乙方（采购商）：
签字：签字：
日期：日期：
注意事项：
1.本合同以中文书写，以甲方与乙方签署并盖章生效；
2.本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力；
4.本变更补充协议具有同等法律效力，与原合同具有同等效力。
工程增补合同金额
工程增补合同金额在工程建设过程中，由于设计变更、工程量调整或其他不可预见因素，经常会出现原有合同金额不足以覆盖实际成本的情况。
这时，就需要双方签订一份工程增补合同来调整原合同的金额。
以下是一份工程增补合同金额的范本，供参考之用。
甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《_____工程施工合同》（以下简称“原合同”），因设计变更/工程量调整/其他原因导致原合同金额需要调整，经双方协商一致，特订立本增补合同（以下简称“本合同”）。
一、增补内容及金额1. 原合同编号：___________2. 增补事项：___________3. 增补原因：___________4. 增补金额：人民币（大写）_____________元（¥_________），具体明细如下：- 材料费用增加：_____________元- 人工费用增加：_____________元- 机械使用费用增加：_____________元- 管理费用增加：_____________元- 其他费用增加：_____________元二、支付方式1. 增补款项的支付方式按照原合同的相关条款执行。
2. 甲方应在收到乙方出具的相应增补款项发票后的__个工作日内，将增补款项支付给乙方。
三、工期调整1. 如增补内容涉及工期延长，甲乙双方应根据实际情况重新确定竣工日期，并签订书面补充协议。
2. 除非双方另有约定，增补事项的实施不得影响原合同规定的工程质量和竣工日期。
四、其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，按照原合同相关条款执行。
如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交原合同约定的仲裁机构进行仲裁或向人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
补充协议
发包人（甲方）：XXXXX汽车零部件有限公司
承包人（乙方）：XXXXXX建设工程有限公司
鉴于：
甲方和乙方于2014年3月29日签署的编号为GF-2014-0325的《XXXXX汽车零部件有限公司年产300万件汽车中间轴智能浇铸新建项目建设工程施工合同》，因工程变动及建设工程实际情况，现经甲乙双方协商一致，就原协议第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条内容达成如下补充协议：
1、将合同中第一部分《合同协议书》中第四项（签约合同价与合同价格形式）第1条的工程原签约合同价下调7%（百分之七），投标清单中各子项目综合单价按以上比例作相应调整。
2、本协议作为原合同不可分割的部分，本协议未修改部分，按原合同执行，法律效力保持不变，原合同与本协议相冲突的以本协议为准。
3、本补充协议一式贰份，双方各执壹份，双方法定代表人或其授权委托人签字并盖章后协议生效。
甲方：XXXXX汽车零部件乙方：XXXX建设工程
有限公司有限公司
法定代表人或其授权委托人：法定代表人或其授权委托人：签字：签字：
014年4月23日 2014年4月23日 . .。