《工程合同管理》模拟题一
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解(一)
全国监理工程师考试《建设工程合同管理》模拟试题及答案详解（一）一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．合同法律关系是指由合同法律规范调整的，在民事流转过程中形成的（）关系。
A．债权与债务B．代理与被代理C．法人与自然人D．权利与义务【答案】D【解析】合同法律关系是指由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。
合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
这三要素构成了合同法律关系，缺少其中任何一个要素都不能构成合同法律关系，改变其中的任何一个要素就改变了原来设定的法律关系。
2．担保方式中的保证是指（）。
A．债务人和债权人的约定B．保证人和债务人的约定C．保证人和债权人的约定D．公证人和债权人的约定【答案】C【解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。
3．某建筑工程的业主投保了建筑工程一切险。
在建设过程中，由于飓风天气，一辆领有公共运输执照的施工车辆在运输途中坠毁受损严重，则应由（）。
A．业主自行承担全部损失B．业主和保险公司协商分担损失C．保险公司承担一半损失D．保险公司承担全部损失【答案】D【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。
建筑工程一切险的保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；②意外事故，是指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
建设工程合同管理考试模拟试卷
建设工程合同管理考试模拟试卷--1、FIDIC施工合同条件中设立的合同争端裁决委员会，是由（）的人员组成。
A、仲裁委员会指定B、政府管理机构指定C、业主与承包商协商选定D、行业协会指定2、FIDIC合同条件规定的“暂定金额”特点之一是（）。
A、该笔费用的金额包括在中标的合同价内B、业主有权根据施工的实际需要控制使用C、此项费用的支出只能用于中标承包商的施工D、工程竣工前该笔费用必须全部使用3、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。
A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的洽商协议、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书4、设计合同示范文本规定，设计合同在正常履行的情况下，（），设计人为合同项目的服务结束，合同终止。
A、按设计合同要求，完成设计并提交全部图纸B、按设计合同要求，提交最后一部分图纸，发包人结清全部设计费C、工程施工完成竣工验收工作D、工程通过保修期检验5、建设工程合同当事人在合同中约定以仲裁解决争议，发包人认为合同无效，应当由（）确定合同的效力。
A、发包人确认B、工程师确认C、仲裁委员会D、人民法院6、法人的变更是指（）。
A、法人法定存在期限届满B、法人企业改变经营方式C、法人企业转让企业D、企业法人资格被撤销7、依据材料采购合同的约定，供货方对（）承担责任。
A、因使用不当导致的质量下降B、到货检验时采购方提出的质量异议C、因交货后保管不善导致的质量下降D、超过合同约定时间采购方提出的质量异议8、招标人对任何一位投标人所提问题的回答，应（）。
A、发送给提出问题的投标人B、发送给每一位投标人，并注明提出问题的投标人名称C、发送给每一位投标人，但不必说明问题的来源D、作为提出问题的投标人中标后的洽谈内容9、按照招标投标法律和法规的规定，开标后允许（）。
注册监理工程师《监理工程合同管理》真题模拟测试卷一(80道带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单选题(本题1分)建设工程合同要求合同主体一般是法人，体现了（）。
A、合同主体的严格性B、合同标的的特殊性C、合同履行期限的长期性D、计划和程序的严格性【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建设工程合同的特征。
建设工程的合同主体一般是法人，体现了合同主体的严格性。
参见教材P2。
第 2题：单选题(本题1分)合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。
A、债权与债务B、代理与被代理C、法人与自然人D、权利与义务【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。
合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。
参见教材P5。
第 3题：单选题(本题1分)下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。
A、合同法律关系可以没有客体B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、法律事实只包括行为D、行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的构成。
选项A，合同法律关系包括客体、主体和内容，选项B，技术秘密是合同法律关系客体中的智力成果，选项C，法律事实包括：行为、事件。
参见教材P5。
施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（）承担责任。
A、项目经理B、监管部门C、建设单位D、施工单位【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是代理关系。
被代理人对代理行为承担民事责任。
参见教材P8。
第 5题：单选题(本题1分)下列不属于保证合同包括的内容的是（）。
A、被保证的主债权数额B、保证人履行债务的期限C、保证的方式D、保证担保的范围【正确答案】：B【答案解析】：本题考查的是担保方式。
保证合同应包括的内容有：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债务的期限；保证的方式；保证担保的范围；保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。
参见教材P10。
第 6题：单选题(本题1分)下列关于履约保证的描述中错误的是（）。
工程合同管理模拟试题
工程合同管理模拟试题【单选题】1. 下列哪项不是工程合同管理的基本步骤？A. 合同谈判. 合同执行C. 合同变更D. 项目验收答案：D解析：工程合同管理的基本步骤包括合同的谈判、签订、执行以及变更等环节，而项目验收则是整个工程项目管理的一部分，不属于合同管理的范畴。
【多选题】2. 在工程合同中，哪些条款通常被视为关键条款？A. 工期. 质量标准C. 付款方式D. 违约责任答案：ACD解析：工期、质量标准、付款方式和违约责任是构成工程合同核心内容的关键条款，它们对双方的权利义务产生直接影响。
【判断题】3. 工程合同一经签订，任何情况下都不得变更。
答案：错误解析：虽然工程合同具有法律约束力，但在特定条件下，如双方同意或因不可抗力等情况，合同可以进行适当的变更。
【简答题】4. 请简要描述工程合同管理的重要性，并举例说明。
答案：（参考答案）工程合同管理对于确保工程项目按预定的质量、成本和时间完成至关重要。
例如，通过有效的合同管理，可以确保承包商按照合同约定的标准施工，避免因质量问题导致的返工和延误。
同时，合理的合同管理还有助于解决项目实施过程中出现的争议，减少法律风险。
【案例分析题】5. 某建筑公司与甲方签订了一份工程施工合同，合同规定了详细的工期和质量要求。
在施工过程中，由于原材料价格上涨导致成本增加，建筑公司希望提高合同价格。
请问在这种情况下，建筑公司应如何合法合理地处理此事？答案：（参考答案）建筑公司首先应查阅合同中关于价格调整的条款，看是否有相关的价格调整机制。
如果合同中有明确规定，应按合同执行；如果没有，建筑公司应与甲方进行沟通协商，提出合理的成本增加证据，并寻求双方认可的解决方案。
如果协商不成，可以根据合同争议解决条款采取仲裁或诉讼等方式解决。
工程合同管理考试试卷一【精选】
工程合同管理考试试卷（一）一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分,共30分）在每列出的四个被选选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在小题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.下列不是业主的主要合同关系有（ B）。
A.勘察设计合同B.施工分包合同C.监理合同D.贷款合同2.最常见的合同类型是（ A ）。
A.单价合同B.固定总价合同C.可调单价合同D.成本加酬金合同3.订立合同过程中，具有承诺的法律性质是( D )。
A.招标公告B.投标书C.开标D.中标4.分包人必须在合同中约定或经（ B ）A.监理单位认可，否则属于非法分包。
B.业主认可，否则属于非法分包。
C.总承包商认可，否则属于非法分包。
D.政府主管部门认可，否则属于非法分包。
5. 合同生效后，当事人发现合同对质量的约定不明确，首先确定价款应当采用( A )。
A.补充协议B.合同有关条款C.交易习惯D.按照通常标准6．在工程施工中,承包方应当承担工期延误违约的责任原因为( B )。
A.不可抗力B.承包方的设备损坏C.设计变更D.工程量变化7.工程变更起因与工程变更问题处理的关键是（ B ）。
A．工程索赔 B. 工程变更责任分析 C.工程变更控制 D.工程合同风险分析8．当事人一定要按合同履行义务，不能用违约金或赔偿金来替代合同的标的，体现了（ A ）。
A．实际履行原则 B．全面履行原则C．协作履行原则D. 情势变更原则9. 公开招标是指（ B ）。
A．招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B．招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标C．发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为D．有限招标10. 工程标底是工程项目的( B )。
A.中标合同价格B.招标预期价格C.施工结算价格D.工程概算总价格11. 建设工程合同实施不包括（ D ）。
A.合同分析B.合同控制C.合同变更管理D.合同审查管理13. 下列不是合同价款应规定的内容的是（D ）。
工程合同管理的考题
工程合同管理的考题1. 选择题(1) 工程合同的类型包括以下哪些？A. 固定总价合同 . 成本加酬金合同 C. 计量合同 D. 所有以上答案(2) 在工程合同中，变更令通常由谁发出？A. 业主方 . 承包商 C. 监理工程师 D. 设计单位(3) 合同争议解决的方式不包括以下哪项？A. 协商解决 . 仲裁 C. 诉讼 D. 强迫执行2. 判断题(1) 合同一经签署，任何情况下都不得更改。
（错）(2) 在工程合同管理中，风险管理是一个重要的环节。
（对）3. 填空题(1) 在工程合同中，__________是指由于市场价格波动或其他不可预见因素导致的成本增加。
(2) 合同中的违约责任通常包括__________和__________两种方式。
4. 简答题(1) 请简述工程合同管理的重要性。
(2) 描述工程合同中常见的风险类型及其应对措施。
5. 案例分析题某工程项目在施工过程中，由于地质条件不符合预期，导致基础工程量大幅增加。
承包商提出变更请求，要求增加工程款。
业主方认为这属于承包商的风险范围，不同意调整合同价款。
请问在这种情况下，应如何妥善处理这一变更请求？参考答案：1. (1) D (2) C (3) D2. (1) × (2) √3. (1) 成本追加 (2) 罚款、赔偿4. (1) 工程合同管理对于确保工程项目按照预定的质量、成本和时间目标完成至关重要。
它涉及到合同的签订、履行、监督和终止等各个环节，是项目管理的核心内容之一。
(2) 常见的风险类型包括市场风险、技术风险、法律风险等。
应对措施包括风险识别、风险评估、制定风险应对计划、建立风险监控机制等。
5. 在这种情况下，首先应由监理工程师对变更请求进行评估，确定是否属于合同约定的可变更事项。
如果是，则应根据合同条款和相关法律规定，合理确定增加的工程量和相应的成本，经双方协商一致后，签订书面的变更协议，明确增加的工程款支付方式和时间。
2023年安徽省监理工程师《合同管理 》模拟题
2023年安徽省监理工程师《合同管理》模拟题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件的是( )。
A.工程量清单B.发包人要求C.单位分析表D.发包人建议2.下列合同计价方式中，在工程施工中“量"与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是()A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金3.建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的( )进行协商谈判。
A.细微偏差B.投标价格C.质量要求D.工期要求4.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对监理人管理施工合同的工作要求是（）A.作为施工合同当事人履行合同义务B.在发包人授权范围内依据施工合同约定签发监理指示C.遵照发包人指示办理施工许可手续D.站在发包人利益优先的立场处理合同变更5.根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是()A.设备质量合格证B.验收款支付函C.进度款支付函D.设备验收证书6.根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（）A.承包人遇不可抗力使施工受阻B.中标人拒绝签订施工合同C.承包人在施工中毁约D.承包人提出不合理的索赔7.某单位采用的货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法．正确的是A.该合同属于即时买卖合同B.货样应留存在供货人处C.当事人可以在合同中对货样进行说明D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物8.根据《标准设计施工总承包招标文件》，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应超过( )天。
A.21B.28C.42D.569.保证法律关系应当参加的主体至少有( )A.保证人、被保证人B.保证人、被保证人、债权人C.被保证人、债权人D.保证人、债权人10.采用综合评估法对机电产品采购进行评标时，每一位评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为( )。
工程合同管理模拟题一
《工程合同管理》模拟题一一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。
本题共20个小题，每小题1分, 共20分）1. FIDIC合同条件下的工程师准仲裁，如果工程师已把他就纠纷所做出的准仲裁通知了纠纷双方，而双方在收到通知或（C ）天内均未发出要将该纠纷提交仲裁的通知，视为双方自动放弃了把该纠纷提交正式仲裁的权力。
A．21 B.48 C.70 D.842. 甲与乙订立买同约定，甲于2005年10月7日发货，乙收到货物后，经检验发现货物与封存的样品差异较大，乙方拒绝支付款项，根据已知的条件，乙方的行为是（ C ）。
A. 行使同时履行抗辩权B. 行使不安抗辩权C. 行使先履行抗辩权D. 违约行为3. 甲、乙两公司签订买卖合同，合同总标的额10万元，合同约定违约金为2万元，同时，甲向乙支付定金5000元。
后乙公司违约，造成甲公司经济损失2.1万元。
现甲向人民法院起诉，请问甲最多可以要求乙支付（ B ）。
A. 2万元B. 2.6万元C. 3万元D. 3.1万元4. 采购工程急需的少量特殊材料，宜采用（D ）方式确定贷货商。
A. 公开招标B. 邀请招标C. 国际竞争性招标D. 直接定购5. 在国际工程合同中，业主可以选择某个单位作为指定分包商，指定分包商一般应与（ C ）签订分包合同。
A. 业主B. 发包人C. 承包人D. 发包人或承包人6. 下列命题正确的是（ D）。
A. 限制行为能力人订立的合同是必然无效的B. 无行为能力人订立的合同是必然无效的C. 无代理权人以他人名义订立的合同是必然无效的D. 无处分权人订立的合同是可以有效的7. 甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。
履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。
合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同，则对变更事项中损失部分的处理原则是（D ）。
A. 甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担B. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C. 丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D. 甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任8. 关于标底的说法正确的是（C ）A.每个招标项目都必须编制一个标底B.每个招标项目都应该编制两个标底C.招标项目可以不必编制标底D.标底必须要经过审查9. 在下列财产中，（ D）不能作为抵押物。
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)一、单选1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。
工程项目合同管理 综合练习一 题目及答案
综合练习一一、名词解释1、工程合同2、工程保险3、担保4、合同交底5、工程变更6、工程合同总体策划7、调停8、费用索赔9、工料单价法二、单项选择题(每题的备选答案中，只有一个最符合题意)1．建设工程合同的订立一般情况下应采取（）的方式。
A．招标B ．投标C．招标投标D．协议2．招标人可以在招标文件中要求（）提交投标保证金。
A．投标人 B ．代理人C．银行 D ．中标人3．施工总承包合同的协议书内容不包括（）。
A．工程概况 B．组成合同的文件C．材料设备供应 D．合同价款4．工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺，履包合同终于分包工程有关的承包人（）的义务A．部分B ．双方约定的C．连带D ．所有5．下列有关招标时限的规定错误的是 ( )。
A．依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于 20 日B．自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于 5 个工作日C．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件提交投标文件截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有招标文件收受人D．评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在 15 日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日前 20 个工作日内确定6．在《建设工程施工专业分包合同 (示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容，而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。
A．竣工验收及决算 B．保障、保险及担保C．工程变更 D．违约、索赔与争议7．AIA 合同文件的主要计价方式有( )。
A．总价合同、单价合同及成本加酬金合同B．总价、成本补偿合同及最高限定价格法C．施工条件合同、永久设备和设计——建造合同D．目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同8．下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。
A．同一工地不同建筑之间流动B．不同工地之间的流动C．同一建筑不同建筑部位上流动D．一个建筑工程项目完成后，又要向另一新项目动迁的流动9．( )，是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内，以自筹资金建设项目并自费经营和维护，向东道国出售项目产品或服务，收取价款或酬金，期满后将项目全部无偿移交东道国政府的工程承包模式。
工程合同管理复习题一
工程合同管理复习题一一、单项选择1.不属于《合同法》调整范围的合同是（ D ）。
A.技术合同B.买卖合同C.委托合同D.监护合同2. 《合同法》规定的“同时履行抗辩权”在施工合同履行过程中是指（ D ）享有的中止履行义务的权利。
A.业主B.承包商C.监理工程师D. 业主和承包商3.根据《合同法》的规定，下列各项中，不属于无效合同的是（ C ）。
A.违反国家限制经营规定而订立的合同B.恶意串通，损害第三人利益的合同C.显失公平的合同D.损害社会公共利益的合同4.甲、乙公司于2005年3月10日签订买卖合同，3月15日甲公司发现自己对合同标的存有重大误解，遂于3月20日向法院请求撤销该合同，4月10日法院依法撤销该合同。
下列表述中，符合《合同法》规定的是（ A ）。
A.合同自3月10日起归于无效B.合同自3月15日起归于无效C.合同自3月20日起归于无效D.合同自4月10日起归于无效5.甲欠乙2万元到期借款，经乙催讨后一直未还。
下列情形中，乙可以向人民法院提出请求行使代位权的是（ C ）。
A.甲有2万元到期存款，甲一直不去取B.甲有每月1500元的退休费，甲一直不去领取C.丙欠甲2万元到期借款，甲一直不去催讨D.甲将价值2万元的一台钢琴无偿赠与亲戚丁6.依据《合同法》的规定，下列文件中，属于要约的是（ B ）。
A.招标公告B.投标书C.寄送的价目表D.招股说明书7.某小型施工项目，甲乙双方只订立了口头合同。
工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同（ C ）。
A.未成立B.补签后成立C.成立D.备案登记后成立8.按照施工合同示范文本规定，下列事项中，属于发包人应承担的义务是( C )。
A.提供监理单位施工现场办公房屋B.提供夜间施工使用的照明设施C.提供施工现场的工程地质资料 D.提供工程进度计划9.依据《合同法》关于违约责任的规定，下列说法中不正确的是（ B ）。
A.约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B.约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C.处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D.第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿10.下列关于合同变更的有关表述中，正确的是( C )。
建设工程合同管理题目
《建设工程合同管理》练习题一、单项选择题1、施工单位的合同管理要从（A )开始。
A、编制投标文件B、收到中标通知书C、取得施工许可证D、开工之日2、对于合同工期短且工程合同总价较低的工程,可采用（C )合同。
A、成本加酬金合同B、固定单价C、固定总价D、可调单价3、在下列合同文件中，（ A ）具有优先的解释效力。
A、工程洽商协议书B、施工合同通用条款C、图纸D、施工合同专用条款4、根据我国《施工合同文本》规定,对于具体工程的一些特殊问题，可通过( B ）约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书5、在工程施工中由于（ B ）原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任.A、不可抗力B、承包方的设备损坏C、设计变更D、工程量变化6、承包人在索赔意向通知提交后的( B ）天内递交正式的索赔报告。
A、14 B。
、28 C。
、7 D、567、某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用( D ）合同。
A、可调价的总价B、不可调价的总价C、单价 D.成本加酬金8、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（ D ）。
A、认定合同有效B、认定合同无效C。
、认定合同成立D、认定合同不成立9、以下不具有签订合同资格的是（ B ）A、总公司B、总公司的经营处C、母公司D、子公司10、质量缺陷责任期最长不超过（ D ）。
A、6个月B、12个月C、1年D、2年二、多项选择题1、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于( BDE )造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A、承包人未能及时调配施工机械B、发生不可抗力C、雨季天数增多D、工程量变化和设计变更E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时2、在安全施工方面，( AE ）等应当由发包人承担。
A、安全防护措施费用B、提出安全防护措施C、实施安全措施D、因承包人措施不力造成的事故责任E、因发包人原因导致的安全事故责任3、施工过程中,工程师根据工程的需要，可以就（ABD )情况发布变更指令。
工程建设合同管理模拟考试试卷(一)
2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)参考答案一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.A2.A3.C4.B5.D6.D7.D8.A9.C 10.B 11.A 12.A 13.A 14.D 15.D16.C17.A 18.C 19.A 20.D 21.C 22.A 23.C24.B25.C 26.D 27.C 28.C 29.A 30.B 31.D32.C33.C 34.A 35.D 36.B 37.D 38.B 39.B40.B41.B 42.D 43.A 44.B 45.C 46.D 47.D48.D49.D 50.D2005年工程建设合同管理模拟考试试卷(一)一、单项选择题(共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.合同法律关系( )，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。
A.主体B.客体C.内容D.事实2.监理工程师在履行合同义务时工作失误，给施工单位造成损失，施工单位应当要求( )赔偿损失。
A.建设单位B.监理单位C.监理工程师D.项目经理3.下列哪些财产可以抵押( )。
A.土地所有权B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权C.抵押人所有的房屋D.有争议的财产4.下列关于合同公证与签证的相同点与区别的说法正确的是( )。
A.公证一般实行自愿申请原则，签证反之B.签证属于行政管理行为，公证则属于司法行政行为C.公证与签证的效力等同D.公证和签证在我国域内和域外都有法律效力5.可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求( )撤销。
A.建设行政主管部门B.设计单位C.监理单位D.人民法院6.在下列几种情形中，( )合同是可变更的合同。
A.损害公共利益的B.以合法活动掩盖非法目的的C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D.以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的7.在下列解决合同纠纷的方式中，( )是不以双方自愿为前提的。
2022年海南省整理监理工程师《合同管理 》模拟题
2022年海南省整理监理工程师《合同管理》模拟题学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于()日.A.14B.21C.28D.302.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同价采用固定价格的，合同供货周期一般不超过（）个月。
A.24B.18C.12D.63.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除的责任和义务应由( )承A.发包人B.勘察人C.发包人和勘察人共同D.勘察人和设计人共同4.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递索赔意向通知书的时效是A.7B.14C.28D.305.大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是( )。
A.申请设备使用许可B.设备的技术指标馥进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管6.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单7.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定，也无法用交易习惯、合同有关条款、补充协议等方法确定交货地点，则交货地点应为A.供货人订立合同时的营业地 B.合同订立地 C.采购人订立合同时的营业地D.工程项目所在地8.市场经济主要是依据( )规范当事人的交易行为。
A.行政手段B.合同C.诚信D.道德9.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件A.7B.14C.21D.2810.根据FIDIC《施工合同文件》，关于指定分包商的说法，正确的是( )。
工程合同管理自测题答案
工程合同管理自测题答案一、选择题（每题2分，共20分）A. 控制工程成本B. 优化资源配置C. 提高工程质量D. 增加企业利润答案：C2. 在工程合同中，发包人的主要义务包括（）。
A. 按照合同约定的时间、方式和条件支付工程款B. 维护承包人的合法权益C. 负责工程的征地、拆迁工作D. 负责提供施工图纸和技术资料答案：A3. 工程变更通常包括（）。
A. 设计变更B. 施工变更C. 材料变更D. 工期变更答案：ABCD4. 在工程合同中，监理人的主要职责包括（）。
A. 确保工程质量符合合同要求B. 协调各方面的关系C. 控制工程成本D. 协助发包人进行竣工验收答案：AB5. 下列关于合同争议的解决方式，不正确的是（）。
A. 调解B. 仲裁C. 诉讼D. 上诉答案：D二、填空题（每题2分，共20分）6. 工程合同管理的主要内容包括______、______、______、______和______。
答案：合同签订、合同履行、合同变更、合同终止和合同违约处理。
7. 发包人在工程合同中的主要权利包括______、______和______。
答案：有权要求承包人按合同约定完成工程任务；有权对工程进度进行监督和检查；有权要求承包人提供必要的履约保证。
8. 监理人在工程合同中的主要职责包括______、______、______和______。
答案：协助发包人进行工程设计管理；负责监理规划的编制和实施；组织和指导专业监理工程师的工作；协调各方关系，处理合同违约和纠纷。
9. 工程变更通常分为______、______、______和______。
答案：设计变更、施工变更、材料变更和工期变更。
10. 合同争议的解决方式通常包括______、______和______。
答案：调解、仲裁和诉讼。
三、简答题（每题10分，共20分）11. 简述工程合同管理的主要步骤。
答案：工程合同管理的主要步骤包括：合同签订、合同履行、合同变更、合同终止和合同违约处理。
工程合同管理师试卷1(含答案)
工程合同管理师试卷（一）一、判断题 ( 正确的打√，错误的打×，每题2分，共20分)1．根据《合同法》规定，合同一经成立即生效。
( √ )2．可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。
( √ )3．监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。
( × )4．合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务。
(√ )5． FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发“工程移交证书”之日为止。
( √ )6．效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。
(√ )7．在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”。
(√ )8．根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。
( √ )9．根据《招标投标法》规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。
(× )10．投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。
(√ )二、单项选择题 (每题1分，共20分 )1．一方因缺乏经验或重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（D ）。
A. 单方宣布合同无效B. 拒绝履行合同义务C. 向行政主管部门申请撤销合同D. 向法院请求裁定撤销合同2．下列属于要约的行为是（A ）。
A．投标报价B．招标公告C．产品广告D．设备报价清单3．投标单位有以下行为时，（ D ）招标单位可视其为严重违约行为而没收招标保证金。
A. 通过资格预审后不投标B. 不参加开标会议C. 不参加现场考察D. 开标后要求撤回投标书4．施工合同中， __B_ 不是业主应承担的义务。
A.获得进入施工现场通行道路的使用权B.建立施工现场的安全保护设施C.组织设计单位图纸会审并进行设计交底D.提供真实的地质和地下水文资料5．某项按FIDIC合同条件实施的工程，其土方工程量为1000m3，挖土单价为15元/ m3。
国开《工程合同管理》形考作业参考
形考作业1一、单项选择题（在4个选项中只有1个正确的选项，请将其填入括号中，共5小题，每小题3分）试题 11.法律关系的产生，是指法律关系的主体之间形成了一定的（）关系。
选择一项：A.协议B.权利和义务C.合同D.契约正确答案是：权利和义务试题 22.在合同中，客体不变，相应权利义务也不变，此时主体改变也称为（）。
选择一项：A.合同转让B.合同变更C.合同移转D.合同转移正确答案是：合同转让试题 33.关于建设工程代理行为，正确的是（）。
选择一项：A.建设工程承包活动属于法定代理B.建设工程招标活动可以委托代理C.建筑材料设备的采购不得委托代理D.建设工程诉讼只能委托律师代理正确答案是：建设工程招标活动可以委托代理试题 44.施工企业在施工中未采取相应防护措施，造成第三人人身伤害的，其应当承担（）责任。
选择一项：A.侵权B.不当得利C.无因管理D.合同正确答案是：侵权试题 55.关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。
选择一项：A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B.材料供应商为施工企业自愿保管财务不会发生债C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有在债发生D.对于建筑材料买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人正确答案是：对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人二、多项选择题（在5个选项中有2-4个正确的选项，请将其填入括号中，共13小题，每小题5分）试题 61.工程建设法律关系的构成要素包括（）。
选择一项或多项：A.内容B.客体C.主体D.主观方面E.客观方面正确答案是：主体, 客体, 内容试题 72.法律关系的客体包括（）。
选择一项或多项：A.财B.物C.非物质财富D.人E.行为正确答案是：财, 物, 行为, 非物质财富试题 83.法律关系的变更，是指法律关系的（）发生变化。
选择一项或多项：A.主观方面B.内容C.客体D.主体E.客观方面正确答案是：主体, 内容, 客体试题 94.代理有三种形式，分别是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《工程合同管理》模拟题一一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。
本题共20个小题，每小题1分, 共20分）1. FIDIC合同条件下的工程师准仲裁，如果工程师已把他就纠纷所做出的准仲裁通知了纠纷双方，而双方在收到通知或（C ）天内均未发出要将该纠纷提交仲裁的通知，视为双方自动放弃了把该纠纷提交正式仲裁的权力。
A．21 B.48 C.70 D.842. 甲与乙订立买同约定，甲于2005年10月7日发货，乙收到货物后，经检验发现货物与封存的样品差异较大，乙方拒绝支付款项，根据已知的条件，乙方的行为是（ C ）。
A. 行使同时履行抗辩权B. 行使不安抗辩权C. 行使先履行抗辩权D. 违约行为3. 甲、乙两公司签订买卖合同，合同总标的额10万元，合同约定违约金为2万元，同时，甲向乙支付定金5000元。
后乙公司违约，造成甲公司经济损失2.1万元。
现甲向人民法院起诉，请问甲最多可以要求乙支付（ B ）。
A. 2万元B. 2.6万元C. 3万元D. 3.1万元4. 采购工程急需的少量特殊材料，宜采用（D ）方式确定贷货商。
A. 公开招标B. 邀请招标C. 国际竞争性招标D. 直接定购5. 在国际工程合同中，业主可以选择某个单位作为指定分包商，指定分包商一般应与（ C ）签订分包合同。
A. 业主B. 发包人C. 承包人D. 发包人或承包人6. 下列命题正确的是（ D）。
A. 限制行为能力人订立的合同是必然无效的B. 无行为能力人订立的合同是必然无效的C. 无代理权人以他人名义订立的合同是必然无效的D. 无处分权人订立的合同是可以有效的7. 甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。
履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。
合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同，则对变更事项中损失部分的处理原则是（D ）。
A. 甲方未将变更事项通知动，损失由甲乙双方承担B. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C. 丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D. 甲方未将变更事项据知丙方，两方对该部分损失不承担保证责任8. 关于标底的说法正确的是（C ）A.每个招标项目都必须编制一个标底B.每个招标项目都应该编制两个标底C.招标项目可以不必编制标底D.标底必须要经过审查9. 在下列财产中，（ D）不能作为抵押物。
A．国有土地使用权 B.国有交通运输工具 C.房屋 D.债券10. 承包商的施工期应从协议条款约定的工程开工日开始计算，至（B ）止所经过的日历天数。
A．合同约定的竣工日B．竣工验收合格的提交竣工验收报告之日C．办理竣工结算之日D．工程保修期满之日11. 下列选项正确的是（B）。
A．当事人对保证方式没有约定的，按照一般保证承担保证责任B．如果在保证合同中有约定，保证人可以只保证主债权C. 如果债务人不能按时偿还债务，则保证人就要首先代为清偿D.保证人可以是债务人，也可以是第三人12. 施工合同示范文本规定，设备安装工程具备单机无负荷试车条件时，应由（C ）组织试车。
A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.设备供应单位13. 甲欠乙1吨钢材，乙向甲借款3万元，根据合同约定，两项债务正好同时到期。
于是甲乙协商两个债务抵消，不再互为偿还。
此种债的消灭基于( D)事实。
A．清偿 B．混同C．提存 D．抵消14. 建设单位欠施工企业200万元工程款，还债期限是2004年3月1日。
施工企业欠材料供应商材料款100万元，还债期限是2004年4月1日。
2004年2月1日，施工企业免除了建设单位所欠200万元工程款债务，则（ D）。
A. 2004年2月1日，材料供应商可以行使撤销权B. 2004年4月1日，材料供应商可以行使撤销权C. 只有在2004年4月1日施工企业不能偿还债务的情况下，材料供应商才可以行使撤销权，要求建设单位向施工企业偿还债务200万元D．只有在2004年4月1日施工企业不能偿还债务的情况下，材料供应商才可以行使撤销权，要求建设单位向施工企业偿还债务100万元15. 债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。
由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（ B ）。
A. 某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务B. 某丙可以行使代位权，代替某甲向某乙主张债权C. 某丙必须以某甲名义行使某甲的债权D. 某丙可以行使不安抗辩权16. 业主与承包商签订了一份协议书，业主同意承包商将该工程转包给另一家资质较低的承包单位，则该协议违反了（ B）。
A.平等原则B.合法原则C.自愿原则D.诚实信用原则17. 甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2005年6月1日前交付完毕， 6月1日的政府指导价是2500元/吨，但甲方直至2005年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元/吨，则结算时应按照（C）计算。
A. 2800元/吨B. 2650元/吨C. 2500元/吨D. 2200元/吨18. 甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原因，现将该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题，出现了以下责任，其中正确的是（ D ）A. 应当由甲公司承担清偿责任B. 应当由乙公司承担清偿责任C. 应当由丙公司承担清偿责任D. 应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任19. 提交投标文件的投标人少于（ A）人时, 依法应重新招标。
A．3 B.5 C.7 D.1020. 下列说法正确的有(D)A.《监理工程师资格证书》终身有效；B.《监理工程师岗位证书》终身有效；C. 已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务；D. 国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册二、多项选择题（下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。
本题共10个小题，每小题2分, 共20分）1. 综合索赔时应注意（ ABCD ）。
A. 应有一份给现场工程师的致函B. 索赔报告应编号C. 每一项索赔应付单独的说明资料D. 带有综合性质的索赔可以单独列出条目2. 建设工程总包合同的总承包人包括（ ABC ）A.设计单位B.以设计院为主体的设计工程公司C.工程总承包公司D.勘察设计院3. 下列属于承包人责任的有（ ABCD ）A.对于通往现场道路上的桥梁加固或道路的改建负责B.保持现场整洁C.对分包商的行为负责D.对承包人实施的经工程师同意的工程负责。
4. 下列情况下，（ ABD ）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。
A. 某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人B. 某中学为校长的私人借款作保证人C. 某中学校长为该校的借款作保证人D. 某医院为院长的私人借款作保证人5. NEC合同体系包括（ ABCD ）A．工程与施工主合同 B. 工程与施工从合同C. 职业服务合同D.争端裁定合同6. 下列说法正确的是（ AE）。
A. 撤销权只有债权人才能行使B. 抗辩权适用于单务合同C. 如果某人怠于行使其到期债权，则其债权人可以行使代位权D. 行使撤销权和代位权的费用都要由行使人承担E. 债务人放弃其到期债权，并不意味着债权人就具备了行使撤销权的条件7. 监理单位对监理工作承担责任的原则是（ ACD）。
A. 在监理合同有效期内承担责任B. 对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任C. 在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任D. 监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期内，继续承担责任E. 在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任8. 超越本单位资质等级承揽工程的，责令（ ABCD）；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。
A．停止违法行为 B．处以罚款C．可以责令停业整顿 D．降低资质等级E．可以并处以5万元以上，30万元以下的罚款9. 下列选项中可以进行抵押的财产有（ BCE ）。
A. 土地所有权B. 有《房屋买卖合同》和购房发票但尚未办理产权证的商品房C. 抵押人依法承包并经发包人同意的荒滩的土地使用权D. 高等学校的教室、实验室和学生宿舍E. 建设审批程序规范的在建工程10. 按照承包方式分类合同可以分为（ABCDE ）A．勘查、设计或施工总承包合同；B．单位工程施工承包合同；C．工程总承包合同；D．CM合同；E．BOT合同三、判断题（正确的填“√”；错误的填“×”。
本题共6小题，每小题2分, 共12分）1. 法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。
（√）2. 保留金待竣工验收合格后一次发还。
（×）3. 行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。
（×）4. 指定分包是业主将分包人指定给承包人。
（×）5. FIDIC合同条件规定，承包商应在索赔事件发生后28天内向监理工程师发出索赔意向通知。
（√）6. 发包人进行工程发包时进行招标项目的相应资金必须落实。
（×）四、简答题（本题共4小题，每小题8分, 共32分）1. 承包方应如何防范索赔风险？2. 建设工程竣工验收应当具备的条件有哪些？3. 建设工程施工合同变更合同价款的确定方法有哪几种？4. 发包人向勘察人提供的有关资料文件包括哪些？五、案例分析题（本题共1小题，共16分）2005年2月24日，甲建筑公司与乙厂就乙厂技术改造工程签订建设工程合同。
合同约定：甲公司承担乙厂技术改造工程项目56项，负责承包各项目的土建部分；承包方式按预算定额包工包料，竣工后办理工程结算。
合同签订后，甲公司按合同的约定完成该工程的各土建项目，并于2006年11月14日竣工。
孰料，乙厂于2006年9月被丙公司兼并，由丙公司承担乙厂的全部债权债务，承接乙厂的各项工程合同、借款合同及各种协议。
甲公司在工程竣工后多次催促丙公司对工程进行验收并支付所欠工程款。
丙公司对此一直置之不理，既不验收已竣工工程。
也不付工程款。
甲公司无奈将丙公司诉至法院。
法院判决丙公司对已完工的土建项目进行验收，验收合格后向甲公司支付所欠工程款。
问题：法院判决合不合理并说明理由。
《工程合同管理》模拟题二一、单项选择题（下列每小题的备选答案中，只有一个符合题意的正确答案，多选、错选、不选均不得分。
本题共20个小题，每小题1分, 共20分）1. 建设单位将项目设计和施工的主要部分发包给专门从事设计和施工组织管理工作的单位，再由后者将其分包给若干设计、施工单位，并对它们进行项目管理的承包方式（ B ）。