西藏2017年上半年监理工程师：合同法律关系考试题
2017年西藏监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试题
2017年西藏监理工程师《合同管理》：施工合同履约保证考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、依照担保法规定，可作为保证人的是。
A：幼儿园B：医院C：企业法人D：国家机关E：专业监理2、关于定金罚则的说法，正确的是。
A：合同中支付的预付款可按定金处理B：债务人履行债务后定金必须收回C：给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D：收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金E：专业监理3、通过检查分析，如果出现进度偏差，那么。
A：仍按原计划执行B：对原计划整体进行调整C：改变工期或施工速度D：应尽量减少变更计划性的调整E：自我评定4、从支付工程款的时间顺序出发，投标人对土方分项工程和电气设备安装分项工程采用不平衡报价时，应遵循的原则是。
A：土方分项工程单价适当提高，电气安装分项工程单价适当降低B：两者单价均适当降低C：两者单价均适当提高D：土方分项工程单价适当降低，电气安装分项工程单价适当提高E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、关于EPC模式与项目总承包模式承包范围的说法，正确的是。
A：两者的承包范围完全相同B：两者的承包范围完全不同C：EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围窄D：EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围宽E：工程保险金6、由总包单位或安装单位采购的设备，在采购前要向提交设备采购方案，按程序审查同意后方可实施。
A：建设单位B：监理机构C：承包单位D：安装单位E：工程变更单7、在网络计划工期优化过程中，当出现多条关键线路时，在考虑对质量、安全影响的基础上，优先选择的压缩对象应是各条关键线路上。
A：直接费之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作B：直接费之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作C：直接费用率之和最小的工作组合，且压缩后的工作仍然是关键工作D：直接费用率之和最小的工作组合，而压缩后的工作可能变为非关键工作E：自我评定8、某一材料采购合同，双方约定违约金为70万元。
2017年西藏监理工程师：合同法律关系考试试题
2017年西藏监理工程师：合同法律关系考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为建设工程监理的发展提供坚实基础的需求是__。
A．如何去控制目标B．如何才能取得效益C．如何做好决策和承担风险D．如何去实现建设项目2、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录3、对于建设工程风险自留来说，__可用于特大型建设工程或长期有较多建设工程的业主。
A．从现金净收人中支出B．建立非基金储备C．自我保险D．母公司保险4、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节是__阶段。
A．工程设计B．工程施工C．工程决策D．工程竣工验收5、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是__。
A．工作的时序性B．职责分工的严密性C．工作目标的确定性D．监理实施细则的指导性6、《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据__文件进行建设工程设计。
A．施工图设计B．设备调查C．勘察成果D．建筑材料配置7、下列不属于监理工作中质量控制具体措施的是__。
A．组织措施B．技术措施C．安全措施D．经济措施及合同措施8、工程项目建设监理实行__负责制。
B．项目法人C．监理单位D．项目经理9、在建设工程质量特性中，__是指工程在规定的时间和条件下完成规定功能的能力。
A．适用性B．耐久性C．可靠性D．安全性10、按我国目前的建设程序，大中型项目的建设过程大体分为__和项目实施两大阶段。
A．可行性研究B．项目建设方案C．编制可行性研究报告D．项目决策11、我国现行的建设监理制度仅限于__的监理工作。
A．项目设计阶段B．项目投资决策阶段C．施工阶段D．施工招投标阶段12、工程项目在竣工验收时无法进行工程内在质量的检验，这说明工程质量具有__特点。
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程合同管理法律基础102道(带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单项选择题(本题1分)乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其的行为进行了追认，则下列说法正确的是()。
A、由甲承担责任B、由乙承担责任C、由丙承担责任D、由甲和乙共同承担责任【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是无权代理。
对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。
行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。
第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前的行为。
《民法通则》规定，无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任。
未经追认的行为，由行为人承担民事责任。
第 2题：单项选择题(本题1分)建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则()。
A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是抵押。
抵押物不转移占有，抵押合同自登记之日起生效。
第 3题：单项选择题(本题1分)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实.属于行为的是()。
A、社会动乱影响施工进度B、恶劣气候影响施工安全C、地震灾害导致施工暂停D、图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的产生、变更和消灭。
法律事实分为行为和事件。
行为是主体有意识的活动，事件是不以主体的主观意识为转移的客观情况，选项ABC均属事件。
第 4题：单项选择题(本题1分)建筑工程一切险的保险期限的开始时间为()。
A、自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B、自工地动工C、自主要材料、设备运抵工地D、保险公司中约定日期【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建筑工程一切险。
西藏2017年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题
西藏2017年监理工程师考试《合同管理》：合同担保考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、某工程设计合同，双方约定设计费为10万元，定金为2万元。
当设计人完成设计工作40％时，发包人由于该工程停建要求解除合同，此时发包人应进一步支付设计人。
A：3万元B：5万元C：7万元D：10万元E：专业监理2、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法3、采用S曲线比较法进行实际进度和计划进度的比较，图形的纵坐标表示。
A：时间B：资源C：时段完成任务量D：累计完成任务量E：自我评定4、关于工程延期审批原则的说法，正确的是。
A：导致工期拖延确实属于承包单位的原因B：工期拖延事件必须位于施工进度计划的关键线路上C：承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式提出索赔通知D：批准的工程延期必须符合实际情况E：自我评定5、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则。
A：项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B：项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C：项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D：项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效E：专业监理6、在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，项目监理机构应。
A：提出一个暂定的价格，作为临时支付工程款的依据B：不予签发付款凭证C：下达停工通知D：暂不签付变更项目的工程款，未变更部分工程款照常签付E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、专业工作队在各个施工段上完成其专业施工过程所必需的持续时间是指。
A：流水强度B：时间定额C：流水节拍D：流水步距E：自我评定8、下列活动中，属于监理工程师施工准备质量控制工作的是__。
A．施工生产要素配置质量审查B．施工作业技术交底C．材料价格变动预测D．工程变更可能性预测9、材料采购合同履行过程中，检验水泥含碱量的质量检验方法是。
2017年监理工程师《合同管理》真题及答案
1.关于建设合同的说法，错误的是 ()。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同参考答案： D2.作为合同法律关系主体的自然人必须具备 ()能力。
参考答案： CA.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应民事行为D.一般民事行为参考答案： C3.合同法律关系客体的智力成果指的是 ()。
A.建筑物B.设计工作C.技术秘密D.工艺技术设备参考答案： C4.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是 ()。
A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担参考答案： B5、建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由()。
A.招标代理机构B.建设单位C.政府监管机构D.项目评标委员会参考答案： B6.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%B.3%C.5%D.10%参考答案： A7.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标结束后，招标人退还投标保证金时间限定在()。
A.与中标人签订书面合同后的 15 日内B.与中标人签订书面合同后的 5 日内c.招投标结束后的 30 日内D.招投标结束后的 15 日内参考答案： B8.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约 保证金的，其额度不应 超过合同价格的()。
.B.10%.A CD.30%参考答案： B9、建设工程施工过程中发生化学品泄偏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程担保了建筑工程 ()。
A 一切险B 一切险加第三者责任险C 一切险加人身保险D 一切险加人身意外伤害险参考答案： B10、建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在 ()。
西藏2017年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题
西藏2017年监理工程师《合同管理》：合同的解除考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、已知某工程的混凝土直接费为420元，间接费率为12％，利润率为4％，建设地点为县镇。
以直接费为计算基础，则混凝土的全费用综合单价为元。
A：486．44B：503．54C：503．81D：505．90E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、在质量管理的常用工具和方法中，控制图与排列图法、分层法等其他方法的最大区别是。
A：排列图法、分层法等方法可以动态的反映质量特性的变化，而控制图不能动态地反映质量特性的变化B：控制图可动态地反映质量特性的变化，根据数据随时间的变化，可以动态地掌握质量状态，判断其生产过程的稳定性，而排列图法、分层法不能动态地反映质量特性的变化C：控制图比排列图等其他的图更复杂D：排列图法、分层法等其他方法只能动态地反映质量特性的变化，而控制图既可以反映质量特性的变化，又能动态地掌握质量状态，判断其生产过程的稳定性E：工程变更单3、监理大纲可以由__主持编写A．总监理工程师B．拟任总监理工程师C．总监理工程师代表D．专业监理工程师4、企业可以在国家统一制定的工程量计算规则、计量单位和的基础上，编制本企业的投标报价定额。
A：项目名称B：项目特征C：项目划分D：项目编码E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、下列费用中，属于建设工程动态投资的是。
A：基本预备费B：涨价预备费C：工程建设其他费D：设备及工器具购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是。
A：承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B：发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C：承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D：分包人的资质能力不需要进过监理人审查E：专业监理7、【例1·单选题】某高层建筑采购外墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应。
2017年上半年西藏注册监理工程师合同管理：索赔管理考试试题
2017年上半年西藏注册监理工程师合同管理：索赔管理考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是。
A：有组织开标、评标、定标的能力B：有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C：有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力D：有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”E：专业监理2、【例3·单选题】某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。
施工企业经营亏损无力还贷，除本金外．施工企业还欠银行利息200万元．违约金200万元。
银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。
银行诉讼及申请拍卖费用50万元．则拍卖得款的分配应为。
A：全都归银行所有B：返还施工企业550万元C：返还施工企业600万元D：返还施工企业750万元E：专业监理3、在工程施工各方不了解工程，不清楚现场的实际情况下，采用__可能是一个相当有效的协调方法。
A．交谈协调法B．书面协调法C．访问协调法D．情况介绍法4、分包合同发生的索赔问题，涉及到总包合同中业主的义务和责任时，由总承包商向业主提出索赔，由__进行协调。
A．总包项目经理B．分包项目经理C．监理工程师D．业主代表5、某道路工程划分为3个施工过程，在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4、2、6天，该工程的流水工期为天。
A：22B：20C：18D：16E：自我评定6、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由__。
A．保管员负责赔偿损失B．发包人承担损失责任C．承包人负责赔偿损失D．发包人与承包人共同承担损失责任7、某建设项目运用价值工程优选设计方案，分析计算结果见下表，则最佳方案为。
A：甲方案B：乙方案C：丙方案D：丁方案E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、根据《建设工程设计合同(示范文本)》，下列关于建设工程设计深度要求的说法中，正确的是。
2017年上半年西藏监理工程师合同管理：抵押权的实现考试题
2017年上半年西藏监理工程师合同管理：抵押权的实现考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工单位采购5吨水泥，现场过秤时发现，实际交货数量为4．998吨。
施工单位应支付的货款应为。
A：订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金B：订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C：实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D：实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金E：专业监理2、在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是。
A：代理人没有证据证明该代理行为无效B：被代理人无法承担责任C：该行为不属于代理人的个人行为D：代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的E：专业监理3、关于建设工程监理的说法，正确的是。
A：建设工程监理的行为主体包括监理单位、建设单位和施工单位B：监理单位处理工程变更的权限是建设单位授权的结果C：建设工程监理的实施需要建设单位的委托和施工单位的认可D：建设工程监理的依据包括委托监理合同、工程总承包合同和分包合同E：工程保险金4、下列属于建设工程目标控制经济措施的是。
A：明确目标控制人员的任务和职能分工B：提出多个不同的技术方案C：分析不同合同之间的相互联系D：投资偏差分析E：工程保险金5、当初步设计有详细设备清单时，编制设备安装工程概算精确性较高的方法是__。
A．扩大单价法B．概算指标法C．修正概算指标法D．预算单价法6、在各种风险对策中，预防损失风险对策的主要作用是。
A：中断风险源B：降低损失发生的概率C：降低损失的严重性D：遏制损失的进一步发展E：工程保险金7、【例2·单选题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》．发包人采购的建筑材料运抵施工现场，交由承包人保管前，应经过共同清点。
A：发包人与工程师B：工程师与承包人C：发包人与承包人D：工程师与供货人E：专业监理8、评标委员会对投标书初评时，主要检查的内容不包括__。
西藏2017年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试题
西藏2017年监理工程师考试《合同管理》：建筑工程一切险考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、根据《建设工程施工合同(示范文本)》，当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。
合同中没有约定的，优先顺序正确的是。
A：合同协议书、通用条款、专用条款B：中标通知书、专用条款、协议书C：中标通知书、专用条款、投标书D：中标通知书、专用条款、工程量清单E：专业监理2、下列建设投资支出中，应计入新增固定资产价值的是。
A：土地使用权出让金B：融资费用C：专有技术转让费D：样品样机购置费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由承担。
A：发包人B：承包人C：设备供应人D：发包人和承包人分别E：专业监理4、监理工程师同意采用承包商提出的改设计图纸的合理化建议，所发生的费用和收益应由__分担或分享。
A．监理单位和承包单位B．设计单位和承包单位C．发包单位和承包单位D．设计单位和发包单位5、在工程施工过程中，如果由于不可抗力原因造成进度拖延，则所延长的工期。
A：必须由施工承包单位承担责任，采取赶工措施予以弥补B：经监理工程师核实确认后纳入合同工期C：经监理工程师核实确认后，其中一半时间纳入合同工期D：不需要监理工程师核实确认，可直接纳入合同工期E：自我评定6、某进口设备，其银行财务费为4万元人民币，外贸手续费为19万元人民币，关税税率为20％，进口环节增值税率为17％，抵岸价为1790万元人民币。
该批设备无消费税，则该批进口设备的到岸价格(CIF)为万元人民币。
A：745．57B：1258．55C：1274．93D：4837．84E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、【例4·单选题】当采用非匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时，如果同一时刻横道线上方累计百分率大于横道线下方累计百分率，表明。
西藏2017年上半年监理工程师执业资格：FIDIC合同文本考试试题
西藏2017年上半年监理工程师执业资格：FIDIC合同文本考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、为了识别建设工程风险，在风险分解的循环过程中，一旦发现新的风险，就应当__。
A．建立建设工程风险清单B．识别建设工程风险因素、风险事件及后果C．直接将该风险补充到已建立的风险列表中D．进行风险评价2、2010年3月，实际完成的某工程基准日期的价格为1500万元。
调值公式中的固定系数为0．3，相关成本要素中，水泥的价格指数上升了20％，水泥的费用占合同调值部分的40％，其它成本要素的价格均未发生变化。
2010年3月应调整的合同价的差额为万元。
A：84B：126C：1584D：1626E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、在工程质量事故的处理过程中，可能要进行必要的检测鉴定，可进行检测鉴定的单位是。
A：总监理工程师指定的检测单位B：建设单位指定的检测单位C：政府批准的有资质的法定检测单位D：监理工程师审查批准的施工单位试验室E：工程变更单4、向生产厂家订购设备，其质量控制工作的首要环节是对__进行评审。
A．质量合格标准B．合格供货厂商C．适宜运输方式D．工艺方案的合理性5、在国外，建设工程一切险的投保人一般是。
A：发包人B：承包人C：监理人D：项目经理E：专业监理6、根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端裁决委员会的组成人员由。
A：行业协会指定B：仲裁委员会指定C：业主与承包商协商选定D：工程师和承包商协商选定E：专业监理7、根据施工合同示范文本规定，由承包人采购的钢材在使用前，承包人应按监理工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承担。
A：发包人B：承包人C：监理工程师D：发包人与承包人共同E：由于传染病的影响而暂时停止的施工8、平行承发包模式条件下，业主委托一家监理单位实施监理时，监理单位的项目监理机构__。
A．可组建多个监理分支机构B．不应组建监理分支机构C．只组建两个监理分支机构D．只组建一个监理分支机构9、调换专业监理工程师时，应书面通知建设单位。
西藏2017年上半年监理工程师合同管理：必然的损失考试试题
西藏2017年上半年监理工程师合同管理：必然的损失考试试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】下列关于必须进行招标的工程中，说法正确的是。
A：施工单项合同估算价在500万元人民币以上的B：监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的C：重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上的D：勘察服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的E：工程保险金2、工程监理企业资质证书的有效期为。
A：1年B：3年C：5年D：10年E：工程保险金3、《建设工程质量管理条例》规定，外墙面的防渗漏最低保修期限为。
A：1B：2C：3D：5E：工程保险金4、建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等，但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是。
A：固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工B：加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工C：固定节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工D：一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工E：自我评定5、【例5·单选题】为了缩短流水施工工期，一般均采用施工方式。
A：加快的成倍节拍流水B：一般的成倍节拍流水施工C：固定节拍流水施工D：无节奏流水施工E：自我评定6、【例1·单选题】在我国建设投资的构成中，建设单位经费不包括。
A：建设单位采购及保管材料费B：设计审查费C：工程招标费D：竣工验收费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、某材料采购合同，现场交货清点时发现，实际交货数量比订购数量少10％。
采购方支付的货款应为。
A：订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B：订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C：实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金D：实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金E：专业监理8、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是。
2017年上半年西藏监理工程师合同管理：验收情况考试试题
2017年上半年西藏监理工程师合同管理：验收情况考试试题一、单项选择题（共25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是。
A：地基基础B：防水工程C：给水管道D：排水管道E：专业监理2、某工程，设备及工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为10000万元，工程建设其他费为4000万元，铺底流动资金为6000万元，基本预备费率为5％。
该项目估算的基本预备费应为万元。
A：500B：750C：950D：1250E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、根据《建筑安装工程费用项目组成》规定，对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定和检查所发生的费用，应计入建筑安装工程。
A：措施费B：企业管理费C：研究试验费D：材料费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、施工质量事故的技术处理方案按规定程序和要求核签以后，监理工程师应要求施工单位制定详细的施工方案设计，必要时应编制。
A：监理规划B：施工进度计划C：监理实施细则D：施工整改计划E：工程变更单5、我国规定，参加监理工程师资格考试的条件之一是取得中级技术职称满三年，此规定的目的在于保证监理工程师具有__。
A．较高的学历B．丰富的工程建设实践经验C．良好的职业道德D．充沛的精力6、我国推行的建设领域改革，核心是__。
．项目法人负责制AB．招标投标制C．工程监理制D．合同管理制7、理论换算法的换算依据是。
A：政策规定B：计量单位C：监理工程师的决定D：合同约定的换算标准E：专业监理8、在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。
A：单价计算结果与总价不一致B：复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分C：投标人业绩超出招标文件的要求D：无法定代表人的签字和盖章E：专业监理9、设计合同示范文本规定，设计人负责设计的建(构)筑物需注明。
A：施工方案B：合理使用年限C：竣工验收的标准D：设计变更的期限E：专业监理10、影响工程进度的因素中，施工安全措施不当属于。
西藏监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试题
西藏监理工程师《合同管理》：合同争议的解决考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解，就是考虑了建设工程__的不同风险。
A．进度目标B．实施不同阶段C．施工阶段D．季节变化2、某建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位，则该建设单位将被处__的罚款。
A．50 万元以上 100 万元以下B．30 万元以上50 万元以下C．30 万元以上80 万元以下D．40 万元以上80 万元以下3、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．54、下列属于《工程监理企业资质管理规定》的乙级资质等级的标准是 __。
A．取得监理工程师注册证书的人员不少于 5 人。
B．企业负责人应具备 8 年以上专业工作经历C．企业技术负责人应具备 10 年以上从事专业工作的经历D．承担过 2 个以上房屋建筑工程项目5、建设工程档案是指__。
A．在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B．建设工程中各种文件的总称C．建设工程中的文件档案资料D．在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录6、我国区分工程监理企业不同资质等级的标准不包括__A．对单位负责人的任职要求B．对技术负责人的资格要求C．注册资金数额D．对技术管理人员素质、数量、结构的要求7、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应 __。
A．由总包单位负责B．由总包单位与分包单位承担连带责任C．由分包单位负责D．由总包单位、分包单位、监理单位共同负责8、监理工程师调出所在监理单位，从事其他非监理工作，如想在五年内调回再参加监理工作，需要办理__手续，才能上岗监理。
A．重新参加监理工程师资格考试B．向本地区或部门注册机关重新申请注册C．重新进行监理工程师资格考试和注册D．人事调动9、在组织结构中，如果组织缺乏足够的__，将会使组织在运行时陷入无序状态。
2017年西藏监理工程师《合同管理》：合同争议的解决模拟试题
2017年西藏监理工程师《合同管理》：合同争议的解决模拟试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】下列建设工程进度控制措施中，属于监理工程师采取的组织措施的是。
A：编制进度控制工作细则B：分析进度控制目标风险C：建立监督协调会议制度D：定期收集实际进度数据E：自我评定2、可较准确地反映实际水平，适用于市场经济条件的施工图预算编制方法是。
A：实物法B：分项详细估算法C：单价法D：综合指标法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、根据GB／T 19000—2000族标准的术语定义：“由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向”称为。
A：质量目标B：质量战略C：质量方针D：质量经营E：工程变更单4、持续改进中的“改进”是指产品质量、过程及体系和效率的提高。
A：科学性B：适用性C：合理性D：有效性E：工程变更单5、承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，应由承担。
A：承包人B：发包人C：设计单位D：监理工程师E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、关于竣工结算的说法，正确的是。
A：竣工结算是承包方与业主办理工程价款最终结算的依据B：竣工结算金额是建设工程从筹建开始到竣工交付使用为止的全部建设费用C：竣工结算是业主办理交付、验收、动用新增各类资产的依据D：竣工结算是建设项目竣工验收报告的重要组成部分E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、关于合同形式的说法，正确的是。
A：合同法对合同形式的要求是以要式为原则B：建设工程合同可以采用口头形式C：建设工程施工合同不能通过传真方式订立D：电子邮件不是合同的书面形式E：专业监理8、【例1·单选题】下列不属于工程质量评估报告的主要内容。
A：工程概况B：工程质量验收情况C：工程质量评估结论D：工程实施的主要问题分析及处理情况E：工程保险金9、在列表比较法中若工作尚有总时差小于原有总时差，但为正值，其表示的含义为。
西藏2017年监理工程师合同管理：签订施工合同考试试卷
西藏2017年监理工程师合同管理：签订施工合同考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例2·单选题】质量管理体系是相互关联和相互作用的子系统所组成的复合系统，包括组织结构、程序、、资源。
A：方法B：计划C：过程D：改进E：工程变更单2、根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的注册。
A：不分专业B：按专业注册，每人只能申请1个专业注册C：按专业注册，每人最多可以申请2个专业注册D：按专业注册，每人最多可以申请3个专业注册E：工程保险金3、对于机械类部件，质量控制点应设置在。
A：放样、切割下料尺寸、坡口焊接、部件组装、变形校正、油漆、无损探伤等工序及工艺过程B：调直处理、机械加工精度、组装等工序及工艺过程C：元件、组件、部件组装前的检查、组装过程、仪表安装、线路布线、空载和负荷试验等D：无损探伤、调直处理、变形校正等工序及工艺过程E：工程变更单4、新设立的工程监理企业申请资质，应当到登记注册并取得企业法人营业执照。
A：国务院B：国务院建设行政主管部门C：省级建设行政主管部门D：工商行政管理部门E：工程保险金5、联合试运转费包括下列。
A：单台设备调试费B：试运转产品的销售收入C：试运转所需的机械使用费D：无负荷联动试运转费用E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、采用强制确定法对某工程四个分部工程进行价值工程对象的选择，各分部工程的功能系数和成本系数见下表。
根据计算，应优先选择分部工程为价值工程对象。
A：甲B：乙C：丙D：丁E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、建筑工程施工质量不符合要求，经返工重做或更换器具、设备的检验批应进行验收。
A：协商B：有条件C：专门D：重新E：工程变更单8、用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分，即。
A：左侧的工作名称和右侧的横道线B：左侧的横道线和左侧的工作名称C：左侧的工作名称及工作的持续时间等基本数据和右侧的横道线D：左侧的横道线和右侧的工作名称E：自我评定9、临床实践中肢体动脉瘤的好发部位是A．锁骨下动脉B．肱动脉C．髂动脉D．胭动脉E．足背动脉10、根据《民用建筑节能条例》，保温工程的最低保修期限为年。
2017年西藏监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题
2017年西藏监理工程师考试《合同管理》：合同的终止试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、【例3·单选题】按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括。
A：协调处理施工现场周围地下管线保护工作B：按工程需要提供非夜间施工使用的照明C：办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D：组织设计交底E：专业监理2、一项工程预计开支或实际开支的全部固定资产投资费用是指。
A：工程造价B：建筑工程费C：建设工程总投资D：建筑安装工程费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、关于合同转让的说法，正确的是。
A：债权人转让权利，不需经债务人同意B：债权人转让权利，不需通知债务人C：债务人转移义务，不需经债权人同意D：债务人转移义务，新债务人不承担从债务E：专业监理4、国产非标准设备的原价应该__实际出厂价。
A．接近于B．严格等于C．低于D．高于5、某企业向银行借款，甲银行年利率8％，每年计息1次；乙银行年利率7．8％，每季度计息1次，则。
A：甲银行实际利率低于乙银行实际利率B：甲银行实际利率高于乙银行实际利率C：甲乙两银行实际利率相同D：甲乙两银行的实际利率不可比E：由于传染病的影响而暂时停止的施工6、按照工程质量事故处理程序要求，监理工程师在质量事故发生后签发《工程暂停令》的同时，应要求施工单位在小时内写出质量事故报告。
A：12B：24C：36D：48E：工程变更单7、建设工程风险损失，最终都可以归纳为__。
A．质量事故B．安全事故C．进度拖延D．经济损失8、在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由负责。
A：监理单位技术负责人B：现场监理员C：专业监理工程师D：总监理工程师E：工程变更单9、下列费用中，应列入建安工程间接费的是。
A：拟建企业生产职工培训费B：失业保险费C：生产工人劳动保护费D：夜间施工费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工10、项目范围及工程量明确，且工期在1年以内的工程可采用合同。
西藏2017年上半年监理工程师：合同法律关系考试题
西藏2017年上半年监理工程师：合同法律关系考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、”暂列金额”款项使用的特点是。
A：该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人B：承包商有权根据施工实际需要自主使用C：承包商应于工程竣工前使用完毕D：暂列金额不包含在合同价款之内E：专业监理2、在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是。
A：增加施工机械的数量B：采用更先进的施工机械C：实施强有力的施工调度D：改善外部配合条件E：自我评定3、委托监理合同法律关系的客体是__。
A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案4、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，在下列费用中，属于规费的是。
A：施工单位搭设的临时设施费B：工程排污费C：生产工人劳动保护费D：已完工程和设备保护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、组织设计需要遵循一定的原则，其中反映组织中不同管理层次之间关系的是__的原则。
A．集权与分权统一B．分工与协作统一C．管理跨度与管理层次统一D．合同管理和组织协调6、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于。
A：建设全过程B：决策阶段C：设计阶段D：施工阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、委托工程监理是业主在工程阶段的工作．A：设计B：施工安装C：建设准备D：生产准备E：工程保险金8、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由提出。
A：发包人B：设计单位C：承包人D：监理单位E：专业监理9、【例3·单选题】任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调等方面都必须满足基本要求，但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特征有不同的。
A：侧重面B：选择范围C：内含界定D：内在关系E：工程变更单10、项目监理机构不可按设立直线制监理组织形式。
A：子项目分解B：专业内容分解C：职能分解D：建设阶段分解E：工程保险金11、建设工程文件档案资料由__组成。
西藏2017年监理工程师《合同管理》：合同的转让考试题
西藏2017年监理工程师《合同管理》：合同的转让考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、在下列各项工作中，属于监理工程师对“投入”的控制工作是__。
A．必要时下达停工令B．对施工工艺过程进行控制C．审查施工单位提交的施工方案D．做好工程预验收工作2、某工程项目建设其他费用不包括。
A：土地使用费B：研究试验费C：设备运杂费D：联合试运转费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工3、某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、8天。
如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为。
A：6个和20天B：9个和24天C：8个和24天D：7个和20天E：自我评定4、水泥安定性检验方法属于。
A：有关材料及其制品质量的技术标准B：有关材料验收、包装、标志方面的技术标准和规定C：有关材料搜集方面的规定D：有关材料或半成品等的取样、试验等方面的技术标准或规程E：工程变更单5、下列关于建设工程监理特点的说法中，不正确的是。
A：建设工程监理的服务对象具有单一性B：建设工程监理具有监督功能C：建设工程监理市场准入实行双重控制D：建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化E：工程保险金6、发生延期事件的工程部位，无论其是否处在进度计划的关键线路上，只有当所延长的时间超过其相应的时，才能批准工程延期。
A：总工期B：自由时差C：总时差D：合同工期E：自我评定7、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。
关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是。
A：由供货商承担供货的全部运费B：由采购方承担自行运到目的地所需费用C：由供货商承担货物转运增加的保险费用D：由采购方和供货方共同承担转运费用E：专业监理8、【例11·单选题】在工程网络计划中，关键线路是指的线路。
西藏2017年上半年注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理考试试题
西藏2017年上半年注册监理师：建设工程设计施工总承包合同管理考试试题一、单项选择题（共25 题，每题2 分，每题的备选项中，只有1 个事最符合题意）1、某项目，合同履行过程中，由于法规变更，导致承包商成本增加。
下列关于承包商补偿的说法中，正确的是。
A：业主应给予承包商补偿B：业主不给予承包商补偿C：竣工结算时，承包商与业主协商是否补偿D：通过仲裁决定是否给予承包商补偿E：由于传染病的影响而暂时停止的施工2、施工单位采购的某类钢材分多批次进场时，为了保证在抽样检测中样品分布均匀、更具代表性，最合适的随机抽样方法是。
A：分层抽样B：等距离法抽样C：整群抽样D：多阶段抽样E：工程变更单3、进口设备增值税额应以乘以增值税率计算。
A：到岸价格B：离岸价格C：关税与消费税之和D：组成计税价格E：由于传染病的影响而暂时停止的施工4、对履约保证金等项目。
监理工程师一般采用进行计量支付。
A：均摊法B：凭据法C：图纸法D：分解计量法E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、某承包商通过投标承揽了一大型建设项目设计和施工任务，由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。
该承包商根据监理工程师指令采取赶工措施后，仍未能按合同工期完成所承包的任务，则该承包商。
A：不仅应承担赶工费，还应向业主支付误期损失赔偿费B：应承担赶工费，但不需要向业主支付误期损失赔偿费C：不需要承担赶工费，但应向业主支付误期损失赔偿费D：既不需要承担赶工费，也不需要向业主支付误期损失赔偿费E：自我评定6、在工程设计者如期编制完初步设计阶段、技术设计阶段、施工图设计阶段等各阶段计划工作后，若在比较计划进度与实际进度时发现存在偏差，作为监理工程师应该。
A：分析原因，采取进度加快措施；纠偏行动，落实进度加快措施B：不予追究，直接进度报告C：立即断定进度计划出现问题D：直接转入技术设计阶段，施工图设计阶段，编制采购计划和招标计划并控制执行E：自我评定7、下列不属于建筑与结构项目安全各功能检验项目的是。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
西藏2017年上半年监理工程师：合同法律关系考试题一、单项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题意）1、”暂列金额”款项使用的特点是。
A：该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人B：承包商有权根据施工实际需要自主使用C：承包商应于工程竣工前使用完毕D：暂列金额不包含在合同价款之内E：专业监理2、在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是。
A：增加施工机械的数量B：采用更先进的施工机械C：实施强有力的施工调度D：改善外部配合条件E：自我评定3、委托监理合同法律关系的客体是__。
A．监理工程B．监理服务C．监理规划D．监理投标方案4、根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，在下列费用中，属于规费的是。
A：施工单位搭设的临时设施费B：工程排污费C：生产工人劳动保护费D：已完工程和设备保护费E：由于传染病的影响而暂时停止的施工5、组织设计需要遵循一定的原则，其中反映组织中不同管理层次之间关系的是__的原则。
A．集权与分权统一B．分工与协作统一C．管理跨度与管理层次统一D．合同管理和组织协调6、监理公司对建设工程项目投资的控制，应贯穿于。
A：建设全过程B：决策阶段C：设计阶段D：施工阶段E：由于传染病的影响而暂时停止的施工7、委托工程监理是业主在工程阶段的工作．A：设计B：施工安装C：建设准备D：生产准备E：工程保险金8、某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由提出。
A：发包人B：设计单位C：承包人D：监理单位E：专业监理9、【例3·单选题】任何建筑产品在适用、耐久、安全、可靠、经济以及与环境协调等方面都必须满足基本要求，但不同专业的工程，其环境条件、技术经济条件的差异使其质量特征有不同的。
A：侧重面B：选择范围C：内含界定D：内在关系E：工程变更单10、项目监理机构不可按设立直线制监理组织形式。
A：子项目分解B：专业内容分解C：职能分解D：建设阶段分解E：工程保险金11、建设工程文件档案资料由__组成。
A．建设工程文件B．建设工程监理文件C．建设工程验收文件D．建设工程文件，建设工程档案和建设工程资料12、【例2·单选题】《关于实行建设项目法人责任制的暂行规定》要求，国有单位经营性基本建设大中型项目在建设阶段必须组建。
A：分公司B：项目经理部C：项目法人D：项目监理部E：工程保险金13、某进口设备按人民币计算，离岸价830万元，到岸价920万元，银行财务费4．15万元，外贸手续费13．8万元，增值税198．72万元，进口设备检验鉴定费3万元，进口关税率20％，则该进口设备的抵岸价为万元。
A：1212．67B：1215．67C：1320．67D：1323．67E：由于传染病的影响而暂时停止的施工14、某工程项目施工阶段，发包人与某科研机构的试验室签订了委托试验合同，约定该试验室完成监理工程师指示的材料和工艺质量的检测试验。
以下有关检测试验的说法中，正确的是__。
A．试验室只接受发包人指示的试验项目B．试验室应完成承包人要求的试验项目C．监理工程师有权指示试验室完成某项试验，但不对检测数据的正确性负责 D．监理工程师应对依据错误检测数据作出的指示承担责任15、竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
A：7B：14C：28D：56E：专业监理16、下列各组数值比较中，一般不用于投资控制动态比较的是。
A：合同价与实际投资值B：投标价与施工图预算值C：概算值与施工图预算值D：合同价与概算值E：工程保险金17、FIDIC合同的缺陷通知期的开始日期是__。
A．工程破土动工之日B．工程投入使用之日C．工程接收证书中写明的竣工日D．工程师颁发履约证书之日18、法人成立进行注册登记时，应当以为住所。
A：主要办事机构所在地B：董事长的户口所在地C：主要合同履行地D：主要经营场所所在地E：专业监理19、根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是。
A：双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁B：工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定C：工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁D：双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定E：专业监理20、组织设计时确定各部门的职能，应使__的领导、检查、指挥灵活，达到指令传递快、信息反馈及时。
A．横向B．管理人员C．纵向D．管理部门21、某工程，设备及工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为10000万元，工程建设其他费为4000万元，铺底流动资金为6000万元，基本预备费率为5％。
该项目估算的基本预备费应为万元。
A：500B：750C：950D：1250E：由于传染病的影响而暂时停止的施工22、初始注册者，可自资格证书签发之日起__年内提出申请。
A．2B．3C．4D．523、在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由。
A：设计人承担B：发包人承担C：双方各自承担D：设计审批部门承担E：专业监理24、工程招标代理机构在委托人的授权范围内从事的代理行为，其法律责任由__承担。
A．招标代理机构B．发包人C．监理单位D．承包人25、当检查工程进度时，如某项工作出现进度偏差，且拖延时间超过其总时差，在情况下原计划不需要调整。
A：工程项目总工期不允许拖延B：工程项目总工期允许拖延C：工作进度超前D：工程项目总工期允许拖延的时间小于产生的进度偏差E：自我评定二、多项选择题（共 25 题，每题 2 分，每题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有1 个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）1、在建设工程风险识别过程中的核心工作是__。
A．建设工程风险评价B．建设工程风险分解C．识别建设工程风险因素D．识别建设工程风险事件E．识别建设工程风险后果2、《合同法》规定，合同被撤销的法律后果有。
A：返还财产B：赔偿损失C：罚款D：记入不良信用名单E：对经办人进行行政处分3、投标人必须满足的基本资格条件的附加合格条件可以针对__设立。
A．专业工程施工资质B．外地区投标人C．环境保护方针和保证体系D．项目经理资质要求E．安全文明施工要求4、质量检验的主要方法有（）。
A．目测法B．量测法C．猜测法D．横道图法E．试验法5、根据《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有的合同。
A：因重大误解而订立B：一方以欺诈、胁迫的手段订立C：以合法形式掩盖非法目的D：订立合同时显失公平E：损害社会公共利益6、《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。
下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有。
A：工程验收时未发现的施工质量缺陷B：不可抗力造成的工程损坏C：发包人使用工程运行不当造成的损坏D：发包人日常维护不当造成的损坏E：承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏7、下列__应列为施工阶段监测工作的重点工作。
A．新增工程费控制B．严格把握工程变更C．及时调整目标规划和计划D．提交项目的适用性E．提交项目的经济性8、建设工程实施阶段的工作内容主要包括。
A：建设准备B：项目建议书编制C：勘察设计D：施工安装及竣工验收E：可行性研究报告编制9、下列属于勘察成果评估报告中应包括的内容是。
A：勘察工作概况B：勘察报告编制深度C：与勘察标准的符合情况D：勘察任务书的完成情况E：设计单位的交接要点10、下列费用中，属于措施费的有（）。
A．临时设施费B．夜间施工增加费C．固定资产使用费D．检验试验费E．工程排污费11、下列关于联合体承包说法正确的有。
A：大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包B：共同承包的各方对承包合同的履行承担各自独立责任C：共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任D：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程E：两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程12、应用建设工程数据库确定建设工程目标的工作内容包括__。
A．确定建设工程数据库基本结构B．明确拟建工程的基本技术要求C．找出拟建工程与已建类似工程的差异D．调整修正拟采用的已建类似工程数据E．分解建设工程项目目标13、工程施工质量验收是工程建设质量控制的一个重要环节，它包括工程施工质量的（）方面。
A．合同验收B．施工资料验收C．自验D．中间验收E．竣工验收14、出具投标保函的银行，应当承担支付保证金责任的有。
A：投标人提交的投标文件被确认无效B：投标人在开标前撤回投标文件C：投标人在投标有效期内撤销投标文件D：中标后，投标人拒绝订立合同E：中标后，投标人拒绝订立与投标文件不一致的合同15、组织构成一般是上小下大的形式，构成的因素有。
A：管理层次B：管理跨度C：管理制度D：管理职能E：管理部门16、在建设工程项目竣工决算时，计入新增固定资产价值的有。
A：工程监理费B：联合试运转费C：建设期利息D：土地出让金E：工程保险金17、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有。
A：工作AB：工作BC：工作CD：工作DE：工作E18、设计合同示范文本中规定的设计人的责任有__。
A．参加工程验收工作B．解决施工中出现的设计问题C．为施工承包人提供设计依据的基础资料D．组织施工招标工作E．在施工前负责向施工承包人和监理人进行设计交底19、《建设工程监理规范》规定，专业监理工程师对建设工程质量控制工作包括__。
A．可要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保质量的措施，审核同意后予以签认B．应安排监理人员对施工过程进行巡视和检查C．应对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求后予以签认D．对施工过程中出现的质量缺陷，应及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果E．应对承包单位的试验室进行考核20、对建设工程质量进行全方位控制，包括对进行控制。
A：建设工程所有工程内容的质量B：建设工程各个阶段工作的质量C：建设工程质量目标的所有内容D：建设工程投资、进度、质量目标的协调与平衡E：影响建设工程质量目标的所有因素21、下列可能导致工程出现质量缺陷的情况中，不属于施工管理不到位的有。
A：选用了不恰当的标准图集B：采用不正确的结构方案，荷载取值过小C：挡土墙未按图设滤水层、排水孔D：悬挑结构未进行抗倾覆验算E：未进行技术交底，违章作业22、对监理规划内容中人员配备方案，应从以下几方面审核__。
A．专业满足程度B．人员数量的满足程度C．专业人员不足时采取的措施是否恰当D．派驻现场人员计划表E．职称结构23、工程师对分包合同的管理包括。