配电室设备安装工程施工合同
供电安装合同7篇
供电安装合同7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（客户）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（安装服务提供商）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要安装供电设施，乙方具备相应的专业技术和资质，双方在平等、自愿、公平的基础上，就本次供电安装事项达成如下协议：一、工程概述1. 工程名称：[工程名称]。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：包括但不限于配电设备供应、安装、调试及试运行等。
4. 工程期限：自合同签订之日起XX个月内完成。
二、工程范围及内容1. 乙方应按照国家和地方相关标准、规范进行供电设施的安装工作。
2. 乙方需确保所安装的供电设施质量符合相关标准，并通过验收。
3. 乙方应提供必要的安装材料、设备和技术支持。
4. 工程内容包括但不限于以下内容：配电柜（箱）安装、电缆铺设、接线、调试及试运行等。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：[具体金额]。
该价格包含乙方为完成本合同工程内容所需的所有费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付工程款项：合同签订后支付XX%作为预付款；工程完工并通过验收后支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后提供正规的税务发票。
四、工程期限及延误1. 工程期限为本合同签订之日起XX个月。
如遇特殊情况，双方可协商延长工期。
2. 如乙方未能按约定时间完成工程，应支付违约金并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 如因甲方原因导致工程延误，双方应协商调整工程期限。
五、质量保证及售后服务1. 乙方应保证所供设备及安装质量符合相关标准，并承担质保责任。
2. 乙方在工程完工后应提供必要的操作、维护培训。
3. 质保期内，如设备出现质量问题，乙方应免费维修或更换。
4. 质保期过后，乙方应提供有偿维修服务。
六、安全责任及风险承担1. 乙方应确保工程施工过程中的安全，采取必要的安全措施，防止事故发生。
配电室施工合同协议书
配电室施工合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲乙双方就________项目（以下简称“项目”）的配电室施工事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
一、工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程内容：包括但不限于配电室内的电缆铺设、开关设备安装、继电保护调试等相关工作。
4. 工程质量要求：按照国家相关标准和规范执行，确保配电室施工安全、可靠、高效。
二、合同金额本工程合同总金额为人民币______元（大写：________________元整），包括所有材料费、人工费、机械使用费及其他相关费用。
三、工期要求1. 开工日期：自____年____月____日起2. 竣工日期：至____年____月____日止3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应协商确定延期事宜。
四、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后____天内支付合同总额的____%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程量按比例支付。
3. 结算款：工程全部完成后，经双方验收合格，甲方应在规定时间内支付剩余款项。
五、质量保证乙方应保证所提供的施工服务符合国家标准及行业规范，并对所施工的配电室承担相应的质量保修责任。
六、违约责任如一方违反合同约定，应向守约方支付违约金，并赔偿由此造成的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
八、其他事项双方可根据工程实际情况，另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、附则本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日。
电气设备XX装工程施工合同的范本6篇
电气设备XX装工程施工合同的范本6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行电气设备安装工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：电气设备XX安装工程。
2. 工程地点：________________。
3. 工程内容：包括但不限于配电系统、照明系统、安防系统等的安装与调试。
二、合同工期1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
三、合同价格及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：________________）。
2. 支付方式：签订合同后支付工程总造价的XX%作为预付款；工程竣工验收合格后支付余款。
四、工程质量标准与验收1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行工程施工。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在接到验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程变更1. 甲方有权根据需要对工程内容进行变更，乙方应当无条件配合。
2. 工程变更涉及的工程费用，由双方另行协商确定。
六、甲乙双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务：（1）甲方有权对乙方的工程施工过程进行监督。
（2）甲方应按时支付工程款项。
（3）甲方应向乙方提供必要的施工条件。
2. 乙方的权利与义务：（1）乙方应按照合同约定进行工程施工，保证工程质量。
（2）乙方应按时提交工程进度报告。
（3）乙方应确保施工现场安全，防止事故发生。
七、违约责任1. 甲方如未按约定支付工程款项，每逾期一天，应向乙方支付工程总造价的XX%作为违约金。
2. 乙方如未按约定完成工程施工，每逾期一天，应向甲方支付工程总造价的XX%作为违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格，并承担由此造成的一切损失。
配电房工程施工合同
配电房工程施工合同
一、合同双方
甲方：（施工方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
乙方：（业主方）
地址：
法定代表人：
联系电话：
二、合同背景
1. 甲方具备进行配电房工程施工的相关资质和经验，愿意为乙方进行该工程的施工；
2. 乙方拥有相关工程的设计和规划，并且愿意委托甲方进行施工。
三、工程概况
1. 工程名称：配电房工程；
2. 工程地点：
3. 工程范围：包括但不限于配电房建设、设备安装、电力线路
敷设等；
4. 工程进度计划：
5. 工程质量要求：
6. 工程预算：
四、技术要求
1. 甲方要按照国家相关法律法规和标准进行施工，确保工程质量；
2. 乙方要提供工程设计图纸和施工方案，确保施工顺利进行；
3. 施工期间应保证现场的安全和秩序，严禁发生任何违章行为。
五、合同价款与付款方式
1. 乙方应按照工程进度，按期支付工程款项；。
新建配电工程施工合同范本
新建配电工程施工合同范本一、合同当事人信息甲方（业主）：_____________________（详细填写业主单位全称）乙方（承包方）：_____________________（详细填写承包商全称）二、工程概况项目名称：_______________________工程地点：_______________________工程内容：包括但不限于新建配电室、敷设电缆、安装配电设备、调试及验收等工程内容。
三、工程质量1. 乙方必须按照国家有关标准和规定执行施工，保证工程质量符合国家规定的标准。
2. 工程竣工后，应通过甲方或甲方指定的第三方进行验收，验收合格后方可交付使用。
四、工程期限1. 开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响施工进度，双方应及时协商确定新的工期。
五、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币____元整（大写：________________元整），包含所有材料费用、人工费、管理费等。
2. 支付方式：预付款、进度款、结算款等方式，具体支付比例和时间由双方协商确定，明确写入合同中。
六、违约责任1. 如乙方未能按期完成合同约定的工程内容，应按每日未完工程价值的千分之五支付违约金。
2. 如甲方未能按约定支付工程款项，每逾期一日，需向乙方支付应付款项千分之一的滞纳金。
七、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他条款1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
4. 本合同解释权归甲方所在地的法律机构所有。
本合同范本旨在为新建配电工程施工提供一个标准化、规范化的参考文本。
在实际运用中，根据工程具体情况，甲乙双方应当充分沟通，对合同内容进行适当调整以适应实际需要，确保合同的顺利执行和工程建设的圆满完成。
配电室施工合同
配电室施工合同甲方：(甲方全称或个人姓名)乙方：(乙方全称或个人姓名)鉴于甲方拟建设或已建设的配电室项目（以下简称"工程"），甲方与乙方本着平等互利的原则，经友好协商，就工程的施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：本合同约定的配电室施工工程的具体内容和范围。
1.4 工期：工程施工所需的时间，具体时间根据实际情况协商确定。
1.5 工程造价：根据乙方提交的报价单和甲方确认的施工方案，工程的总投资。
二、施工范围和责任2.1 施工范围：a) 安装、调试和运行工程所需的电力设备、设施等；b) 完成配电室的内部布线、电缆敷设和接线工作；c) 配电室所需的开关、插座、照明等电气设备安装；d) 配电室的消防、安全设备安装；e) 其他相关工作，详细的工作范围由双方共同确认。
2.2 乙方任务和责任：a) 提供工程的施工进度计划，并按计划完成工程；b) 确保施工过程中的质量和安全；c) 提供合格的施工材料和设备；d) 配合甲方的监督和检查。
2.3 甲方任务和责任a) 提供工程的相关设计图纸和资料；b) 协助乙方解决工程施工中的问题；c) 对乙方的施工进行监督和检查；d) 按时支付工程款项。
三、工程款支付3.1 工程款支付方式：a) 工程款项将根据施工进度和甲方的验收情况支付；b) 根据实际施工完成情况，双方可协商支付比例和阶段。
3.2 发票开具：a) 乙方完成阶段性工程后，甲方应及时向乙方提供付款申请单；b) 甲方在收到发票和相关付款申请单后，及时办理支付手续。
四、质量保证和维护4.1 乙方对所提供的设备、材料承担质量保证责任，保证其符合国家标准和规定。
4.2 在工程竣工后，乙方应提供一定期限的维护服务，维护期限双方协商确定。
五、违约责任5.1 任何一方不履行合同约定的义务，应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。
5.2 因不可抗力或其他无法控制的原因，导致合同无法履行的，双方可协商解决或终止合同。
配电室设备安装工程施工合同范本
配电室设备安装工程施工合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施配电室设备安装工程，乙方具备相关资质及经验，自愿签订本合同，共同遵照执行。
第一条工程概况1.1 工程名称：__________配电室设备安装工程1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________第二条合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价应包含：设备安装、调试、培训、售后服务等全部费用。
2.3 合同价款支付方式：（1）本合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；（3）剩余10%作为质保金，质保期（自工程验收合格之日起）满无质量问题后支付。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和设计要求施工，确保工程质量。
3.2 工程验收标准：__________3.3 验收方式：__________第四条工期4.1 合同约定的工期为：__________。
4.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
第五条技术支持和售后服务5.1 乙方应提供完整的技术资料和操作培训。
5.2 乙方自工程验收合格之日起提供__________年的质保期。
5.3 质保期内，乙方负责设备的维修、更换等售后服务。
第六条保密条款6.1 双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。
6.2 保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
第七条违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。
7.2 如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
第八条争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
8.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
配电室设备安装工程施工合同-继电保护装置
配电室设备安装工程施工合同-继电保护装置1. 合同双方甲方：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方公司法定代表人]电话：[甲方公司联系电话]乙方：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方公司法定代表人]电话：[乙方公司联系电话]2. 项目背景根据双方协商一致，甲方将委托乙方进行配电室设备安装工程的施工。
本合同的具体内容如下：3. 项目描述本项目主要包括继电保护装置的安装工程。
具体工作范围包括但不限于：继电保护装置的选型和采购继电保护装置的安装和调试继电保护装置的联调和运行检测4. 工期和进度[节点1]：完成日期____年____月____日[节点2]：完成日期____年____月____日[节点3]：完成日期____年____月____日工期延误责任由迟延方承担，延误责任金为每延误一天，迟延方应向对方支付项目总价款的1%作为违约金。
5. 合同价款及支付方式本项目的合同总价款为____万元。
根据工程进度，支付方式如下：首次付款：____万元（百分之____）应在合同签订后的____天内支付给乙方。
中期付款：____万元（百分之____）应在工程完成____%后的____天内支付给乙方。
最终付款：____万元（百分之____）应在工程全部完成并经甲方验收合格后的____天内支付给乙方。
支付方式为____（现金/转账/支票等）支付，款项支付至乙方指定账户。
6. 质量保证乙方对所提供的继电保护装置负责施工和质量保证。
设备的质量保证期为____年，自项目竣工之日起计算。
在质量保证期内，如果设备发生质量问题或故障，乙方将负责免费修复或更换设备。
7. 售后服务乙方将对设备进行售后服务和维护。
在质量保证期内，乙方将提供免费的设备维护和故障排除服务。
8. 合同变更任何一方在项目进行中有任何变更需求时，应书面通知对方，并经过双方协商一致后，签署变更合同。
变更后的合同具有相同效力。
9. 保密条款双方应保守本合同涉及的商业秘密和技术秘密，未经对方书面许可，不得向第三方披露或使用。
电力安装合同范本5篇
电力安装合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________公司名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________传真：____________________乙方（承包方）：____________________公司名称：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________传真：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电力安装工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________电力安装项目。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括但不限于配电室、输电线路、变压器等电力设施的安装、调试及验收等。
二、工程期限1. 本工程自合同签订之日起开始，工期为XX个月。
如遇特殊情况，双方可协商顺延工期。
2. 乙方应按甲方要求的进度计划进行施工，确保工程按时完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
该价款包括工程安装、调试、验收等费用，除非另有约定，否则不因工程内容变更而调整总价款。
2. 甲方应按以下方式支付工程款项：（1）合同签订后XX日内，甲方支付乙方工程总价款的XX%作为预付款；（2）工程完工并通过初步验收后XX日内，甲方支付工程总价款的XX%；（3）工程最终验收合格并运行正常后XX日内，甲方支付剩余的XX%尾款。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关电力安装工程规范和要求进行施工，确保工程质量。
配电室设备安装工程施工合同DOC
配电室设备安装工程施工合同
甲方(委托方)信息
委托方：[甲方名称]
地址：[甲方地址]
联系人：[甲方联系人]
联系电话：[甲方联系电话]
乙方(承包方)信息
承包方：[乙方名称]
地址：[乙方地址]
联系人：[乙方联系人]
联系电话：[乙方联系电话]
工程概况
本项目的工程名称为[工程名称]，位于[工程地址]。
工程内容
本工程主要涉及配电室设备的安装工作，具体工程内容如下：
1.安装主开关；
2.安装柜式变压器；
3.安装配电盘；
4.安装接地装置；
5.安装电缆托架。
工期
工程开始日期为[开始日期]，工程结束日期为[结束日期]。
工期为工期天。
工程费用及结算方式
本工程总费用为[总费用]元，按照以下方式结算：
1.按照施工进度，每[结算周期]天结算一次；
2.结算金额为工程进度完成比例乘以总工程款；
3.工程款支付方式为[支付方式]。
质保期
工程竣工并验收合格后，乙方应对本工程质量承诺质保期为质保期个月。
违约责任
1.甲方违反合同规定未按时支付工程款的，应支付迟延支付金；
2.乙方违反合同规定未按时完成工程的，应承担违约责任；
3.如因本合同履行发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方有权向有权管辖的人民法院提起诉讼。
本合同一式[合同份数]份，甲、乙双方各持[份数]份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：_______________
签订日期：_______________。
配电工程安装合同书模板
配电工程安装合同书模板合同范本专家。
配电工程安装合同书模板。
合同编号，【编号】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系电话】。
乙方（承包方），【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系电话】。
鉴于甲方拟进行配电工程安装项目，现委托乙方进行相关工程的承包和施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程内容。
1. 乙方应按照甲方的要求，对配电工程进行设计、采购、安装、调试等工作，确保工程质量和安全。
2. 工程包括但不限于，主配电箱、分配箱、电缆线路、开关插座等设备和配件的安装和连接。
3. 工程所需材料和设备的采购应符合国家标准和相关规定，保证质量合格。
二、工期和验收。
1. 工程的开工日期为【日期】，竣工日期为【日期】，工期为【工期天数】天。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方对工程质量和安全进行检查合格后，方可进行验收。
三、合同价款。
1. 甲方应按照合同约定的工程量和质量支付合同价款，共计人民币【金额】（大写）。
2. 价款支付方式，【支付方式和时间节点】。
四、违约责任。
1. 若乙方未能按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的【百分比】。
2. 若工程质量不符合国家标准和合同约定，乙方应承担相应的责任，并进行整改。
五、保修期。
1. 工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量提供【保修期限】的质量保修服务。
2. 保修期内，如发生因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应免费进行维修和更换。
六、其他条款。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期，【日期】签订日期，【日期】。
以上为配电工程安装合同书模板，如有任何疑问或需要进一步定制，请随时与我联系。
样本配电设备及安装工程合同
样本配电设备及安装工程合同甲方：（以下简称甲方）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称乙方）地址：联系人：电话：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就样本配电设备及安装工程达成以下合同：一、项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地点：1.3 项目内容：1.4 工程规模：1.5 工期：1.6 合同价格：二、甲方的责任和义务2.1 甲方应提供工程所需的土地、场地、供水、供电等配套设施，并按合同约定的时间和要求完成。
2.2 甲方应按合同约定支付合同价格的款项。
2.3 甲方应配合乙方的工作，提供必要的技术和建设规划。
三、乙方的责任和义务3.1 乙方应按照合同约定的要求、工期、质量标准进行设备及安装工程。
3.2 乙方应使用符合国家标准的配电设备，并保证产品的质量符合相关法律法规的要求。
3.3 乙方应按时交付工程成果，并保证工程质量。
3.4 乙方应提供工程的售后服务，确保设备在保修期内正常运行。
四、合同价格及支付方式4.1 合同价格为人民币（以下简称“元”）：4.2 合同价格的支付方式：- 预付款，金额为合同总价的30%，在签订合同后5个工作日内支付。
- 进度款，按工程进度逐次支付，支付比例为合同总价的30%。
- 竣工验收合格后，支付尾款，金额为合同总价的40%。
五、工程质量保证期5.1 工程竣工验收合格后，乙方提供工程质量保证期，为合同签订之日起，连续12个月。
5.2 在工程质量保证期内，如出现设备故障、质量问题，乙方应及时派人进行维修或更换，费用由乙方承担。
六、合同变更与解除6.1 甲乙双方经协商一致，可以对本合同进行变更或补充。
变更或补充内容应以书面形式确认，并由双方签字盖章生效。
6.2 出现以下情况之一时，甲乙双方可以解除合同：- 经协商一致；- 因不可抗力原因导致无法完成工程；- 甲方未按合同约定支付款项超过60天。
七、争议解决7.1 甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
供电设施施工合同8篇
供电设施施工合同8篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就甲方供电设施施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________供电设施施工工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：包括但不限于配电室建设、电缆线路铺设、变压器安装等。
二、合同工期与进度1. 本工程施工周期为____个月，自本合同签署之日起计算。
2. 乙方应按照双方确认的施工进度计划进行，如因特殊原因需要调整进度计划，应提前书面通知甲方并得到同意。
三、质量与验收标准1. 乙方应按照国家相关标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 工程完工后，乙方应按照相关规定进行自检并提交验收申请。
甲方将在收到申请后的___个工作日内组织验收。
3. 若验收不合格，甲方有权要求乙方进行整改并重新验收。
四、合同价格及付款方式1. 工程总价：人民币____元（大写：____元整）。
此价格为固定总价，不包含变更费用。
2. 甲方应按以下方式支付工程款：合同签订后___个工作日内支付___%作为预付款；工程验收合格后___个工作日内支付剩余款项。
五、材料设备供应1. 乙方负责提供施工所需的材料设备，并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方提供的材料设备进行检验，如不符合要求，甲方有权要求更换。
六、安全施工与文明施工1. 乙方应严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
2. 乙方应做好施工现场的文明施工管理，保持现场整洁有序。
3. 如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
七、违约责任及赔偿损失1. 如因乙方原因未按期完工，每逾期一日，应向甲方支付工程总价___%的违约金。
逾期超过___个月，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。
2. 如因甲方原因未按期支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付应付未付款项___%的违约金。
配电室设备安装工程施工合同范本
配电室设备安装工程施工合同范本配电室设备安装工程施工合同范本一、甲方与乙方甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]二、合同背景1. 甲方为[甲方公司名称]，具有配电室设备安装工程的需求；2. 乙方为[乙方公司名称]，具有配电室设备安装工程的经验和能力；3. 双方达成一致，愿意通过签订本合同来明确双方的权利和义务。
三、合同内容1. 工程范围1.1 本合同的工程范围为甲方的配电室设备安装工程，包括但不限于：安装配电箱、开关、电表等电器设备；铺设电缆、接线、接地等电气工作；安装消防设备、照明设备等其他相关工作。
1.2 工程详细范围将在施工前由双方共同确认，具体工程内容详见附件一。
2. 工程进度2.3 工期保证金：甲方应在合同签订后三个工作日内，向乙方支付工程总价款的10%作为工期保证金。
2.4 若工程未按照约定日期完成，乙方应按照每延迟一天支付已支付工程价款千分之五的违约金给甲方。
3. 工程价款3.1 工程总价款：人民币[总价款金额]（大写：[总价款金额大写]）。
3.2 付款方式：甲方应在工程开始前支付工程价款的30%作为预付款；工程完成后，乙方提供竣工验收报告后，甲方应支付剩余款项。
3.3 工程款项支付至乙方指定的银行账户，具体账户信息详见附件二。
4. 规格要求4.1 乙方承诺按照国家相关规定和标准执行本工程，并保证所使用的设备和材料符合相关标准。
4.2 甲方对乙方提供的设备、材料和工程质量有权进行检查和验收；若发现不符合合同约定的，乙方应承担责任并进行及时修复。
5. 违约责任5.1 如果乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方加速工程进度并支付违约金。
5.2 如果甲方未按照合同约定支付工程价款，乙方可以暂停工程进程，并要求甲方支付滞纳金。
5.3 如果一方未履行本合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。
6. 纠纷解决本合同如发生纠纷，可以协商解决；若协商不成，可向所在地法院提起诉讼。
配电室安装协议书范本
配电室安装协议书范本鉴于甲方需要安装配电室，乙方具有相应的安装资质和经验，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就配电室安装事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：配电室的安装、调试及相关配套设施的安装。
1.4 工程范围：包括但不限于配电柜、电缆桥架、母线槽、照明、通风、消防等系统的安装。
第二条工程期限2.1 开工日期：_____________________2.2 竣工日期：_____________________2.3 乙方应确保在约定的工程期限内完成工程，如遇不可抗力因素，双方应协商解决。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家及行业标准进行施工，并保证工程质量。
3.2 工程完成后，乙方应提供完整的工程验收资料，并配合甲方进行验收。
第四条工程费用4.1 工程总费用为人民币（大写）：______________________元整。
4.2 付款方式：甲方应在合同签订后支付30%的预付款，工程进度达到50%时支付40%，工程竣工验收合格后支付剩余的30%。
第五条双方权利与义务5.1 甲方应提供必要的施工条件，并协助乙方解决施工过程中的问题。
5.2 乙方应按照合同约定的工程期限和质量标准完成工程，并负责工程的维护保修。
第六条违约责任6.1 如乙方未按期完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总费用千分之五的违约金。
6.2 如甲方未按期支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付未付款项千分之五的违约金。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，双方同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日（注：以上内容仅供参考，具体合同条款应根据实际情况制定，并建议在签订前由专业法律人士进行审核。
10kv配电工程施工合同
b)配电设备的采购、安装、调试；
c)工程质量保证、售后服务；
d)工程所需材料的采购、运输、保管；
e)施工过程中的安全防护、环保措施；
f)与工程相关的其他各项工作。
2.2合同不包括以下内容：
a)土地征用、青苗补偿、拆迁赔偿等政策性费用；
b)工程建设期间因不可抗Байду номын сангаас因素导致的费用；
4.3隐蔽工程验收应在隐蔽前进行，由甲方组织，乙方配合。
4.4阶段验收应在工程进度达到约定比例时进行，由甲方组织，乙方配合。
4.5竣工验收应在工程全部完成后进行，由甲方组织，乙方配合。
五、合同价款及支付
5.1本工程合同总价款为人民币XX元（大写：XX元整）。
5.2乙方在合同签订后xx天内，向甲方提交合同总价款xx%的履约保证金。
5.3工程进度达到约定比例时，甲方支付乙方合同总价款xx%的进度款。
5.4竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款xx%的结算款。
5.5质保金为合同总价款的xx%，质保期满后，无质量问题，甲方支付乙方质保金。
六、违约责任
6.1甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，直至甲方支付完毕。
6.2乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方采取补救措施。
6.3任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。
七、争议解决
7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2如协商无果，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
八、其他
8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的质保期满为止。
配电室施工合同协议书
配电室施工合同协议书甲方（业主）：________乙方（承包方）：________根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就配电室施工项目达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：配电室施工项目2. 工程地点：________3. 工程内容：包括配电室内设备安装、调试、线路铺设等全部工作。
4. 工程规模：以实际测量为准。
5. 工程质量要求：符合国家相关标准和规范，确保安全、稳定运行。
6. 工程工期：自合同签订之日起计算，共计__天。
二、合同价款1. 合同总价为人民币__元整（￥__），包含所有材料费、人工费、管理费等费用。
2. 付款方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方协商确定。
三、施工要求1. 乙方必须按照甲方提供的设计方案和要求进行施工，确保工程质量。
2. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，做好施工现场的安全管理。
3. 乙方必须按照约定的时间完成工程任务，如有特殊情况需延期，应提前与甲方协商并取得同意。
四、质量保证1. 乙方对所承建的配电室工程提供质量保证期，一般为__年。
2. 在质量保证期内，如发现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。
3. 乙方应对所承建的配电室工程进行定期维护和检查，确保其正常运行。
五、违约责任1. 如甲方未按照约定支付工程款，应承担逾期付款的利息损失。
2. 如乙方未按照约定完成工程任务或存在质量问题，应承担违约责任并赔偿甲方的损失。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的任何争议，应由双方协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________。
10kv配电施工合同
一、工程概况
根据本合同规定，甲方（以下简称“甲方”）委托乙方（以下简称“乙方”）承担10kv配电施工工程（以下简称“本工程”）。本工程位于XX地区，主要包括10kv配电线路、配电室及相关设备的安装、调试等。
二、工程范围
1.乙方负责本工程的施工、安装、调试等工作。
2.乙方负责提供本工程所需的设备、材料，并确保设备、材料的质量符合国家标准。
1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________
甲方代表（签名）：_________________乙方代表（签名）：_________________
3.乙证、验收手续等。
4.乙方负责本工程的安全生产，确保工程质量和进度。
三、合同工期
1.本工程合同工期为XX天，自合同签订之日起计算。
2.乙方应按照合同约定的工期完成本工程的施工、安装、调试等工作。
3.如遇不可抗力因素，影响工程进度，双方协商一致后，可适当延长合同工期。
六、安全生产
1.乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保本工程安全生产。
2.乙方负责本工程的安全生产管理，配备必要的安全生产设备和设施。
3.乙方应定期对施工现场进行安全检查，发现安全隐患，立即整改。
七、违约责任
1.乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本工程总价款的5%。
2.甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的5%。
配电工程施工合同
配电工程施工合同甲方（甲方全称）、乙方（乙方全称），经友好协商，就甲方委托乙方进行配电工程施工事宜达成如下协议，以明确双方权利和义务：第一条项目概述1.1 甲方委托乙方对项目（项目名称）进行配电工程施工，包括但不限于线路敷设、设备安装、测试调试等工程内容。
1.2 项目地址：（具体地址）1.3 项目工期：从合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，按照国家有关标准和规定进行工程施工。
2.2 施工过程中，乙方需按照进度计划，保质保量完成各项工程内容，并确保工程质量符合相关要求。
2.3 乙方负责选购所需的施工材料和设备，并保证材料符合国家标准，设备符合要求。
第三条技术保证3.1 乙方施工过程中，如有技术问题需要及时与甲方商讨，确保工程顺利进行。
3.2 施工结束后，乙方应提供相关技术资料和保修承诺，并对施工过程中发现的问题负责解决。
第四条工程验收4.1 工程完成后，乙方应与甲方一同进行工程竣工验收，确保工程质量达到双方约定的标准。
4.2 工程竣工验收不合格的，乙方应及时整改，并在规定时间内完成重新验收。
第五条施工进度及款项支付5.1 施工过程中，乙方应按照约定的进度计划进行工程施工，如遇特殊情况需延期或调整进度计划，应提前与甲方协商并取得书面同意。
5.2 甲方应按照约定的支付比例，及时支付乙方相应的款项，以保证施工进度顺利进行。
第六条紧急情况处理6.1 如在施工过程中出现紧急情况，乙方应立即通知甲方，并采取有效措施予以处理，以减少可能的损失。
6.2 甲方在收到乙方通知后，应及时配合乙方处理紧急情况，以确保工程顺利进行。
第七条违约责任7.1 如因乙方原因导致工程质量不符合要求或造成工期延误的，乙方应承担相关责任，并赔偿甲方因此产生的损失。
7.2 如因甲方原因导致工程质量不符合要求或造成工期延误，甲方应承担相关责任，并赔偿乙方因此产生的损失。
第八条保密条款8.1 双方在履行本合同过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息均应保密，不得向第三方泄露。
配电室设备安装工程施工合同样本
配电室设备安装工程施工合同样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程1.4 设备1.5 施工第二条合同范围与内容2.1 工程内容2.2 设备供应2.3 施工范围第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 竣工付款3.5 支付条件第四条施工期限4.1 工程开工4.2 工程竣工4.3 延期及违约责任第五条工程质量与标准5.1 工程质量5.2 质量检验5.3 质量异议及处理第六条设备安装与调试6.1 设备安装6.2 设备调试6.3 试运行第七条技术支持与培训7.1 技术支持7.2 培训内容7.3 培训时间与地点第八条合同的变更与解除8.1 合同变更8.2 合同解除第九条违约责任与赔偿9.1 违约行为9.2 违约责任9.3 赔偿方式第十条争议解决10.1 争议解决方式10.2 诉讼管辖第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效11.2 合同终止11.3 合同解除第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约责任第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力处理第十四条其他条款14.1 合同的转让14.2 合同的附件14.3 合同的修改与补充14.4 合同解除后的处理14.5 法律法规规定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同规定，负责组织、实施和管理配电室设备安装工程的一方，即甲方。
1.2 承包方承包方是指按照本合同规定，负责完成配电室设备安装工程施工的一方，即乙方。
1.3 工程工程是指按照本合同规定，乙方负责实施的配电室设备安装工程，包括设备供应、安装、调试及试运行等。
1.4 设备设备是指本工程所需的全部设备，包括配电室设备、配件、工具及必要的辅助设备。
1.5 施工施工是指乙方根据本合同规定，按照工程设计要求、技术规范和施工标准，进行设备安装、调试及试运行等工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
配电室设备安装工程施工合同发包方（甲方）：承包方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行保障房项目总配电室及高低压配电施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：1）.配电室高低压供配电成套设备的安装及线缆的敷设、调试等一切相关工作（高低压供配电成套设备由乙方采购）。
4、工程内容：按甲方最后确认并经供电部门审批后签订的“供用电方案协议书”内容、电力设计单位提供的（以下简称“本楼盘”）施工图进行施工。
外电工程：根据乙方向市电力局申报，甲方协助、签订的本项目高低压供配电方案协议内容，乙方承包的本工程施工内容为：第二条承包方式该工程乙方负责所有变配电设备材料采购、安装、调试，包报建、包设计、包勘查，包文明施工及安全防护，包供电高可靠性费减免（如有）、包工、包料、包工期、包质量、包验收、包工具、包保修、包安全、包文明施工及安全防护、包税、包材料设备检测费、包设备机具进出场费、包垃圾清运费、包负责代办所有用电相关手续及由此发生的费用、包送电的总价风险大包干，即交钥匙工程。
第三条工期和工程进度1、开工日期：年月日计划竣工日期：年月日本合同计划总工期：日历天乙方应于年月日前向甲方提交供电部门颁发的工程验收通知书、工程验收合格证。
实际开工时间以甲方书面通知为准。
2、进度计划乙方应于甲方发出的开工通知确定的开工时间前14个日历天向监理、甲方提交详细并切实可行的施工组织（设计）方案和进度计划，监理、甲方收到后7天内予以确认或提出修改意见，乙方须按照监理、甲方确认的进度计划组织施工，并接受监理、甲方的检查、监督。
工程实际进度与计划不相符时，乙方应按监理、甲方的要求提出改进措施，经监理、甲方确认后执行。
因乙方的原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提出追加合同价款。
3、开工及延期开工甲方应提前21天向乙方书面通知开工的时间，乙方应该按照通知要求的时间进场开工。
若乙方不能按时开工的，应当在不迟于通知要求的开工时间前5天，以书面形式向监理、甲方提出不能按时开工的理由。
甲方、监理同意后，乙方可延期开工，并按照甲方重新确定的开工时间进场开工，但竣工日期不变，除非经甲方、监理书面同意竣工日期相应顺延，否则由此导致的工程延期，乙方应按照合同第十四条约定承担违约责任。
甲方代表收到乙方请求后三日不作答复，视为不同意乙方请求。
因甲方原因导致乙方不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应提前3天以书面形式通知乙方，推迟开工日期，工期顺延，延期开工30天内不计索赔，由此导致乙方无法在竣工日期竣工的，由乙方向监理、甲方申请延期，监理、甲方确认后工期相应顺延，但不作任何其他费用补偿。
4、工程暂停甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。
乙方实施甲方做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，甲方应当在48小时内给予答复。
甲方未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。
因甲方原因造成停工的，甲方不承担乙方因暂停施工造成的损失，但工期可以相应顺延。
若因乙方不按合同条款施工或因质量、安全、环保等不符合本合同有关要求而被勒令暂时停工，乙方必须立即整改，由停工日至获得复工日内给甲方造成的经济损失，由乙方负责。
甲方有权从任何应付而未付乙方的款项中直接扣除，工期不予顺延。
因甲方原因而停、缓建的工程，甲、乙双方协商将在建工程做到合理部位，由此造成乙方外运材料和购件积压的经济损失，人员和机械设备的调迁等费用，均由甲方赔偿给乙方。
因政策调整、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签定工程停、缓建补充协议。
工程停、缓建后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备、器具的保护及移交工作，按甲方要求将自有机械、设备、人员撤出施工现场。
甲方应为乙方撤离提供必要条件，支付相应经济支出，并按合同约定支付已完工程价款。
乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方要求外，不得以任何理由停工。
5、工程延期如遇下列情况，乙方须在发生签证事由3日内书面通知甲方，并经甲乙双方代表签证，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延：（1）因甲方原因影响工程项目进度，如未按时交出场地、接通水电、甲方变更设计影响施工；（2）非乙方原因造成工地连续停水、停电时间超过8小时以上；（3）不可抗力因素。
除以上所列的原因外，一切其它可能致使乙方在时间上受损的原因：如休息日、公众假期、雨季影响、停水、停电、材料订货等，皆包括在上述工期内。
由于乙方原因造成的甲方分包工程不能按期进场施工或未能按期完成专业工程，由此造成的经济损失由乙方负责，总工期不予顺延。
第四条工程质量及验收1收规范及市供电部门验收要求为依据。
其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及市地区供电部门的验收标准，最终以供电部门验收送电为准。
2、乙方应提前五个工作日通知甲方验收，甲方应在五个工作日内组织竣工验收。
3、工程竣工验收前，工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料五份交甲方。
工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，甲、乙方在竣工图上签注。
所发生的费用由乙方承担。
4、工程竣工验收，甲方应会同供电部门进行，并以供电部门验收合格为准。
第五条工程总价款及价款调整方式1、工程总价款（1）本工程固定总价包干，总价为人民币（大写）：（小写：￥元），其中含材料、设备价款万元。
（2）除非本合同另有约定，本合同固定包干总价应按以下含义理解：①本工程为固定总价包干，应包括但不限于为完成该项目所需的所有费用，即机械设备费（含各类设备进出场及设备采保费）、保修费、各种行政事业性收费、临时设施费、劳务费、主辅材费、冬雨季施工费、合同工期内赶工引起的赶工费、窝工费、过马路穿管费、顶管费、道路修复费、文明施工增加费、电缆占坑费、配电房土建（指地面以下范围涉及电力部分的）及电缆坑、管线测量费、电缆在红线内、外开挖施工的借用原有电缆沟费用、所使用土地使用权人或所有权人的协调及土地、试验费、缺陷修复费、外电工程负荷报审费用、配电房及线路走廊的报建费用、管理费、各类保险（含运输保险费、外来务工人员综合保险）、税金、利润费用等费用（不含负荷费）、不可预见费（如停水、停电所造成的窝工及设备闲置、二次进场、扰民、民扰、夜间施工、城管、交通、罚款）等。
用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付。
②包干总价中包括的风险范围：政策风险、市场风险、设计、施工组织、技术措施费等总价包干，不再作任何调整；③乙方自行采购的材料按经甲方审定的投标单价一次性包死，本造价承包人已充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，不再作任何调整。
④本合同约定工作范围内按照甲方在招标文件、乙方设计施工方案、答疑和澄清文件、工程预算造价编制说明及工程量确定的范围包死，甲方不接受由于乙方对招标范围的理解存在缺项、漏项或错项等偏差而导致的任何索赔。
⑤本合同约定工作范围内的所有子目单价已固定包死（除合同约定可以调整外的），任何情况下，单价不得调整，甲方不接受任何基于乙方对单价的组价不当（包括但不限于工作内容理解的偏差、工料耗量水平的确定、生产要素市场价格的判断、取费等）或任何差错而引起的任何索赔。
⑥工程量清单依据工程的承包范围编制。
不论承包范围如何界定，也不论工程量内容是否包括，按现行工程规范的强制性条款规定的工作项目视为已包括在本工程的承包范围中，乙方必须完成。
⑦电力部门审查乙方设计施工图时，如出现因为电力部门要求图纸修改而增加工程量，本合同总价不调整。
2、合同价款的调整方式（1）按本合同规定允许合同价款调整的情况，在甲方审批任何增减款项后，应对合同价款予以相应的调整。
（2）因设计变更、现场签证等因素造成的合同价款增减费用计算方式如下：①合同工程量清单中已有综合单价的沿用原综合单价。
②合同工程量清单中有类似项目的综合单价，按其综合单价计价原则进行综合单价组价。
③合同工程量清单中没有综合单价的变更调整项目，按照当地现行消耗量定额计算，取费标准依据已有工程量取费标准为准。
其中：人工单价依据已有工程量中相应专业的人工费计算；主要材料单价参考施工期《株洲建设工程造价信息》中的预算价格确定，造价信息中无单价可查的材料必须报发包人预算部进行审核确认，否则以发包人预算部测算的单价作为结算依据。
（3）本合同签订后无论预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策文件的发布等何种因素的改变均不得调整人工费。
（4）设计变更、洽商及经济签证其造价累计在本合同总造价±1%（含）以内不予调整，超过±1%以外的部分即超过部分审定经济签证价格调整。
3、工程量的调整方式（1）工程量计算内容依据工程的承包范围编制。
承包范围以设计图纸和工程范围文字描述确定，工程内的项目即使有遗漏，乙方必须按承包范围完成该项工程。
不论承包范围如何界定，也不论工程量是否包括，按现行工程规范的强制性条款规定的工作项目视为已包括在本工程的承包范围中，乙方必须完成。
（2）所有项目的数量，如无甲方设计变更指令，则视为固定数量，结算时均不再调整。
（3）如设计变更导致某项目数量有所增加，则增加的数量仅根据变更指令与合同图纸之间的差异部分计算，而不是将相应项目重新计算得出。
第六条付款方式1.本工程无预付款；2. 该标段设备及主材到达甲方指定现场并经甲方、乙方初步验收（抽检）合格后7日内支付合同总价款的%；3.配电间设备安装完成后，7日内付至合同总价款的%；4. 供电部门验收合格并送电且办理完竣工验收后付至合同总价的%；5. 乙方申报工程结算，发包方收到乙方完整的结算资料后进行审核，在2个月内提出审核意见，双方确定以后报不动产股份公司审核，以不动产股份公司的最终审核意见为准、双方达成最终结算协议后十个工作日内甲方向乙方付款至最终结算总价款的95%；余款为质保金，保修期为两年，保质期满且无质量问题时付清余款（质保金不计利息）；6. 在甲方每次付款前，乙方须先提供等额合法税务发票，否则甲方有权拒付相应款项，且不承担任何责任，乙方必须提供乙方直接从税务机关购买的、载明本合同经济业务事项和金额的真实、合法、有效发票。
甲方有权要求乙方提供发票领购登记本、完税凭证、外出经营税收管理证明或《建筑业工程项目情况登记表》、《税务登记证》等资料，如乙方不提供的，甲方有权拒绝付款。
如果乙方提供虚假、违规发票，甲方有权要求发包方提供真实发票并拒绝付款，直至乙方改正之日，同时甲方有权向乙方收取相当于虚假、违规发票票面金额10%的违约金，违约金在支付工程款时直接扣减。