xx小区配电工程施工合同
住宅小区电力安装工程承包合同【5篇】
住宅小区电力安装工程承包合同【5篇】住宅小区电力安装工程承包合同（精选篇1）甲方：_________(以下简称_________)乙方：_________一、工程名称：_________二、工程地点：_________三、承包形式：包工包料四、工程内容_________五、工程造价本工程合同预算价为_________元。
双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。
待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。
六、双方责任1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。
2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。
3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。
4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。
5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。
七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。
八、安全质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________(大写)元。
变压器油化试验费每台_________(大写)元。
设备运输采保费按行业规定以设备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取(编入决算书)。
九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证(编入决算书)。
十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。
小区电力低压施工合同
小区电力低压施工合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和国家电力公司颁发的《电力工程施工合同示范文本》，结合本工程具体情况，为明确双方的权利、义务和责任，便于合同的实施，经双方协商一致，达成如下协议，以兹共同遵守。
一、工程名称：小区低压电力施工工程二、施工内容及范围：1. 低压电力线路的铺设；2. 低压配电箱、开关箱的安装；3. 低压电缆的敷设；4. 施工图、竣工图、竣工资料的提供；5. 工程验收及保修等。
三、合同价款：本合同工程总造价为人民币元（大写：元）（包含本工程施工所需的全部费用）。
四、承包方式：以合同第三条中的工程价款包工包料，一次包死，在方案没有改变的情况下，总价款不发生任何变化。
五、施工工期：必须在年月日前竣工通电。
六、使用材料、规格：1. 本工程必须按施工图纸设计要求的材料规格及材质进行施工；2. 材料规格及材质必须符合国家相应标准。
七、工程款支付：工程款分三次支付7.1 合同签字生效后，乙方进场之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的30%；7.2 所有工程完工，乙方出示电力公司送电手续的相关证明资料且整套竣工资料及相关合格证移交甲方之日起三日内，甲方支付乙方合同价款的40%，付款之日起乙方保证3日内通上电能够。
八、违约责任：1. 甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金；2. 乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金；3. 双方因不可抗力因素导致工程无法正常进行，双方互不承担违约责任。
九、争议解决：本合同履行过程中发生的争议，双方可先协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、其他约定：1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日。
小区强电施工合同范本
小区强电施工合同范本甲方（建设单位）：联系人：联系电话：乙方（施工单位）：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承建本项目强电工程事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：XX小区强电工程1.2 工程地址：XX市XX区XX路XX号1.3 工程内容：包括但不限于强电线路布设、设备安装、线路测试、验收合格等。
1.4 承建范围：本项目红线范围内强电系统设备及安装工程。
1.5 工程规模：本项目总占地面积XX平方米，建筑总面积XX平方米。
第二条合同价格2.1 本工程合同总价根据施工图按单价包干。
结算时，按实际完成的工程量结算。
2.2 合同总价：人民币XX元整（大写：XX元整）。
2.3 乙方应按照甲方要求的时间节点完成工程，如有延误，乙方应承担相应的违约责任。
第三条工程质量3.1 工程质量标准：乙方应严格按照国家照明电器规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。
3.2 质量验收：工程完工后，甲方应组织验收，乙方应予以配合。
工程验收合格后，甲方应支付合同约定的价款。
3.3 如果工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到工程验收合格为止。
第四条合同的履行4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量、数量完成工程，并保证工程安全。
4.2 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付合同价款。
4.3 乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方的管理。
第五条违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。
5.2 甲方未按照约定时间支付合同价款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。
5.3 由于不可抗力原因导致合同无法履行或者部分履行，双方应协商解决。
第六条争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
新建住宅小区供配电工程施工合同
新建住宅小区供配电工程施工合同新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方：ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人：XXX乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址：XX市XX街道XX路XX号负责人：XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T -2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4项目规模本项目建设规模为XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程一切的供电设施，其总建筑面积.57平方米；其中规划住宅150户、建筑面积.87平方米；1商业用房/户，建筑面积/平方米；办公用房及公建设施建筑面积1282.7平方米。
预计交房日期为2021年12月。
第二条条约价款经甲、乙单方协定，甲方按照固订单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为xxxxxxx.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终所有用度以实际核准的完工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
3.2住宅小区的供配电设施配套范围指从电网电源点起至居民及业扩（商业用房）电能计量装配（含环网柜、含外线、表箱、电表）及相关低压供电公建设施的产权分界处的电气设施。
居配电工程施工合同 标准版
居配电工程施工合同标准版合同编号：__________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于业主拥有位于_______的住宅一套（以下简称“工程”），并计划进行居配电工程施工；施工方具备相关资质，愿意承担该工程的施工任务。
双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：_______居配电工程施工项目1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括但不限于电源接入、线路铺设、配电设备安装、线路保护、接地系统等。
具体工程内容以附件一《工程量清单》为准。
第二条工程费用2.1 工程总价：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 支付方式：（1）双方签订合同后3个工作日内，业主向施工方支付工程总价的30%作为预付款；（2）工程完工并经双方验收合格后，业主向施工方支付剩余的70%工程款。
第三条工程期限3.1 施工方应按照双方约定的时间表进行施工，确保工程在_______年_______月_______日前完工。
3.2 因不可抗力因素导致工程延期，双方可协商顺延工期。
第四条施工质量及验收4.1 施工方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。
4.2 工程完工后，施工方应向业主提供完整的施工资料、产品说明书及保修卡等。
4.3 业主应在收到施工方提供的验收资料后7个工作日内组织验收。
如验收不合格，施工方应按照业主的要求进行整改。
整改合格后，双方签署验收合格证书。
第五条保修条款5.1 施工方对工程提供的产品及施工质量，自验收合格之日起提供_______年的免费保修服务。
5.2 保修期内，如工程出现质量问题，施工方应在接到业主通知后的_______个工作日内派员到现场进行处理。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。
6.2 施工方如未能按照约定的工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金为工程总价的_______%。
小区配电施工合同范本
合同编号：____甲方（发包方）：____乙方（承包方）：____根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方的小区配电施工工程项目的建设，经协商一致，订立本合同，共同遵守。
一、工程概况1.1 工程名称：____小区配电施工工程1.2 工程地点：____1.3 工程内容：包括但不限于配电室、变压器、高低压电缆、配电柜、计量柜等设备的安装，以及相关土建工程、电气工程、调试、验收等。
1.4 工程规模：____1.5 工程质量标准：符合国家电力行业标准及甲方要求。
二、合同价格2.1 合同总价：人民币（大写）：____元整（小写）：____元。
2.2 付款方式：本合同价款分三次支付。
第一次付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%；第二次付款：工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；第三次付款：工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总价款的40%。
2.3 乙方应按照合同约定的付款方式接受付款。
三、工期3.1 工程开工日期：____年____月____日。
3.2 工程竣工日期：____年____月____日。
3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程。
四、质量保修4.1 乙方应保证工程质量，工程验收合格后，质保期为____年。
4.2 在质保期内，因乙方原因造成的工程质量问题，乙方应负责修复并承担由此产生的费用。
五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程的，应当按照逾期交付工程部分的价款向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期交付部分价款×逾期交付天数×日违约金率（日违约金率为本合同总价款的0.5‰）。
5.2 乙方未按照合同约定的质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担由此产生的费用。
六、争议解决本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
小区施工用配电安装工程施工合同2023简版
小区施工用配电安装工程施工合同小区施工用配电安装工程施工合同一、合同背景为了保障小区内电力供应的安全和可靠性，确保住户的正常用电需求，委托甲方从事小区施工用配电安装工程，甲方与乙方达成如下合同：二、合同内容2.1 合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方在小区施工用配电安装工程方面的责任、义务，明确施工进程和质量要求，确保工程顺利进行和交付。
2.2 合同范围本合同涵盖小区施工用配电安装工程的全部工作，包括但不限于：- 配电箱的安装和布线- 配电设备的选型和安装- 配电线路的敷设和接线- 安全保护装置的安装和调试- 监控系统和报警系统的设置2.3 工期要求本合同约定的工程工期为个月，自合同生效之日起开始计算。
工期延误超过合同约定期限的，乙方应承担相应的违约责任。
2.4 质量要求乙方保证所提供的材料符合国家相关标准，并保证工程质量符合合同约定的技术规范和要求。
工程竣工后，乙方需提供相关质量检验报告，并对发现的质量问题负责修复。
2.5 付款方式双方约定，乙方按照工程进度和阶段性完成情况，向甲方提交工程款支付申请。
甲方应在天内按合同约定的比例支付相应的工程款。
工程竣工后，甲方应结清尾款。
三、合同执行3.1 施工组织乙方应配备足够数量和合格的施工人员，并负责施工组织和管理。
施工期间，乙方应确保施工现场的安全和秩序。
3.2 变更管理如需对合同约定的内容进行变更，双方应协商一致，并签订书面变更合同。
未经书面变更合同的，任何一方不得单方面变更合同约定的内容。
3.3 安全保障乙方在施工中应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，采取必要的安全防护措施，保障施工人员的人身安全。
如发生安全事故，乙方应及时向甲方报告，并采取相应的措施进行应急处理。
3.4 竣工验收及交付工程竣工后，乙方应向甲方提供相关竣工文件和验收资料。
甲方有权进行验收，并对工程质量进行检查。
如发现质量问题，乙方应负责修复，直至合格为止。
3.5 违约责任任何一方违反本合同约定的任何条款，应承担相应的违约责任。
新建住宅小区供配电工程施工合同
合同编号：新建住宅小区供配电工程施工合同项目名称：XX城II甲方：ZZXX置业有限公司乙方：ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司新建住宅小区供配电工程施工合同甲方： ZZXX置业有限公司地址：山东省ZZ市XX区XX路XX单元XX法定代表人： XXX乙方： ZZ送变电工程有限公司XXXX分公司地址： XX市XX街道XX路XX号负责人： XXX为保证小区供配电设施的工程质量，维护居民用电合法权益，根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同》、《居民住宅小区电力配置规范》（GB/T 36040-2018)、《山东省住宅小区供配电设施建设标准》（DB37/T5061-2016）及其他有关法律、行政法规，甲方新建小区工程的供配电配套工程及业扩（商业）工程建设，由乙方承担。
双方就此协商一致，订立本协议。
第一条小区配套工程项目概况1.1 项目名称：XX城36#、41#、48-51#楼建设项目1.2 项目地点：XX区北京路南侧、汇丰路西侧1.3 项目批准文号：建字第3704-XXX号1.4 项目规模本项目建设规模为 XX城II36#、41#、48-51#楼该项目工程所有的供电设施，其总建筑面积 18328.57 平方米；其中规划住宅 150 户、建筑面积 17045.87 平方米；商业用房 / 户，建筑面积 / 平方米；办公用房及公建设施建筑面积 1282.7 平方米。
预计交房日期为 2021 年 12 月。
第二条合同价款经甲、乙双方协定，甲方按照固定单价地上：捌拾伍元每平方米（85元/平方米）地下：陆拾伍元每平方米（65元/平方米）的标准向乙方缴纳的供配电工程款，金额为 1557928.45元（大写：壹佰伍拾伍万柒仟玖佰贰拾捌元肆角伍分）。
最终全部费用以实际核准的竣工面积为准。
第三条供电工程建设范围3.1 乙方负责本项目范围内的所有供电的供配电设施配套建设。
建成后乙方负责按国家或行业规定无偿移交给供电部门进行运营管理。
配电工程施工合同范本
配电工程施工合同范本篇一：配电工程施工合同范本甲方：郴州XX房地产开发有限公司乙方：甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备采购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。
第一条工程名称及地点1、工程名称：XX配电工程2、地点：第二条承包方式乙方按照甲方提供的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必须有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量内所有配电设备及主材、辅料的采购、成套、安装、配电设备调试及负责协助办理用电相关手续。
第三条乙方的施工范围和主要工程量1、根据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)所有供配电设备的采购和安装调试验收合格;所有供配电设备必须有合格证,电表必须取得当地供电及计量部门的检验认可。
2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。
3、负责协助甲方与电业部门办理相关用电手续;4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方协助甲方到电业部门办理。
第四条工程价款结算及付款方式1、该工程采用总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。
2、付款方式2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后10 个工作日内支付整个工程款的(即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的40 %(即元整);剩余10 %作为质量保修期内质量保证金(即元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。
2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。
第五条双方的权利义务1、合同签订后，甲方积极配合乙方办理用电相关手续，及时提供相关资料。
小区强电安装施工合同
合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方小区强电安装工程项目的施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程内容及承包方式1.1 工程内容：小区强电安装工程，包括供电设备的采购、安装、调试和验收等。
1.2 工程安装费：人民币_______元（大写：_________________________元整）。
具体明细见附表。
1.3 承包方式：本工程采用包工包料的方式进行承包。
二、工程工期2.1 工程工期自____年__月__日起至____年__月__日止。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付甲方违约金，违约金计算方式为：每天违约金金额为工程安装费的千分之一。
三、工程质量及验收3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，保证工程质量。
3.2 工程验收合格标准：工程必须符合国家电力行业标准和甲方的要求，经甲方、乙方及第三方监理共同验收合格后，视为工程验收合格。
3.3 验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到验收合格标准。
整改期间，乙方应承担整改费用及因此产生的其他损失。
四、工程价款的支付方式4.1 预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方支付乙方工程安装费的30%。
4.2 工程进度款：按照工程实际进度，甲方支付乙方已完工程价款的70%。
具体支付时间及金额由双方协商确定。
4.3 工程竣工，经甲、乙双方及第三方监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的95%。
4.4 质保金：本工程质保金为工程安装费的5%。
质保期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
五、保修条款5.1 本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算）。
完整配电房工程施工合同
完整配电房工程施工合同甲方（发包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（承包方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拟建设配电房工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就配电房工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：＿____配电房工程2、工程地点：＿____3、工程内容：包括但不限于配电房的土建施工、电气设备安装调试、线路敷设等，具体工程内容以施工图纸和双方确认的工程清单为准。
二、工程期限1、本工程的工期为自合同生效之日起_____个日历天。
2、如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素，导致工期延误，双方应协商解决，并以书面形式确认工期的调整。
三、工程质量及验收1、乙方应严格按照国家及地方现行的相关标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2、工程竣工后，乙方应书面通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的_____个工作日内组织验收。
3、验收合格后，双方应签署工程验收单。
如验收不合格，乙方应在规定的时间内整改完毕，直至验收合格。
四、工程价款及支付方式1、本工程的总价款为人民币_____元（大写_____元整）。
此价款为固定总价，包含但不限于工程材料、设备采购、施工安装、运输、调试、税费等所有费用。
2、支付方式：（1）合同签订后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的_____%作为预付款；（2）工程进度达到_____%时，甲方向乙方支付合同总价款的_____%；（3）工程竣工验收合格后_____个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的_____%；（4）剩余合同总价款的_____%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1、有权对工程进度、质量进行监督检查。
小区配电工程施工合同范本
小区配电工程施工合同范本
甲方：（甲方名称）
地址：（甲方地址）
联系人：（联系人姓名）
联系电话：（联系电话）
乙方：（乙方名称）
地址：（乙方地址）
联系人：（联系人姓名）
联系电话：（联系电话）
鉴于甲方拥有指定小区的配电工程项目，现委托乙方进行该项目的施工工作，双方经协商一致，达成以下协议：
一、工程内容：本工程施工范围包括小区配电系统设备的安装、调试、保养等工作。
二、工程费用：乙方应按照双方约定的费用标准及进度按时支付工程款项给甲方，总工程款项为（具体金额）。
三、工期：本工程的工期为（具体工期），乙方应在约定的工期内按时完成工程。
四、质量要求：乙方应按照相关标准和规定进行工程施工，确保施工质量符合要求。
五、安全保障：乙方应负责工程期间的安全管理，确保施工安全，防止事故发生。
六、交付标准：工程完成后，乙方应向甲方提交相关施工报告及验收文件，经甲方验收合格后方可交付使用。
七、违约责任：任何一方如未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
八、解决争议：双方因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交至有关法院解决。
九、其他事项：双方如有其他约定事项，应在合同中明确说明。
十、合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同期限为工程竣工验收合格之日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签字日期：签字日期：。
配电房工程施工的合同书
配电房工程施工的合同书配电房工程施工合同书一、前言甲方：单位名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：单位名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方需要进行配电房工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。
二、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程规模：__________5.工程预算：__________三、合同工期1.工期自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.工期延误的违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。
四、质量标准1.工程质量应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。
2.工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。
五、合同价款1.本合同工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。
2.合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。
（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%。
（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题一次性支付给乙方。
3.合同价款支付方式：银行转账、现金等方式。
六、违约责任1.双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
2.工期延误的，乙方应支付甲方违约金，违约金按每日工程总价款的0.5%计算。
3.工程质量不符合约定的，乙方应负责返工、整改，并支付甲方产生的全部费用。
七、争议解决1.本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
配电房土建工程施工合同样板
配电房土建工程施工合同样板甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：为确保工程质量，明确双方责任，经甲、乙双方共同协商，特定制本合同，双方必须共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：配电房土建工程1.2 工程地点：____________________1.3 工程结构：根据设计图纸，配电房为框架结构，包括基础、主体结构、屋面、地面、内外墙体等。
1.4 工程规模：配电房建筑面积为____平方米，具体尺寸以设计图纸为准。
第二条承包方式2.1 乙方采用包工不包料的方式承包本工程。
甲方负责采购施工所需的建筑材料，乙方负责施工，并负责所有施工用具设备。
2.2 施工费用：按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币____元（大写：____元整），具体价格以双方协商为准。
第三条甲方责任3.1 甲方应提供施工所需的水、电、路三通及所有建筑材料、回填。
3.2 甲方负责办理工程所需的相关手续，包括但不限于规划、建设、环保、安全等手续。
3.3 甲方应协助乙方解决施工过程中的外部关系，确保工程顺利进行。
第四条乙方责任4.1 乙方负责按照设计图纸和施工规范进行施工，保证工程质量和施工进度。
4.2 乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全防护工作。
4.3 乙方应遵守施工现场的环保要求，做好施工过程中的环境保护工作。
第五条工程质量5.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。
5.2 乙方应按照设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。
5.3 工程验收合格后，乙方应负责工程的保修工作。
第六条付款方式6.1 工程进度付款：按照双方协商确定的工程进度，甲方按照实际完成的工程量支付相应的工程款。
6.2 工程验收合格后，甲方支付剩余的工程款。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
配电工程合同协议书范本模板
配电工程合同协议书范本模板甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲方拟进行配电工程，乙方具备相应的施工资质，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就配电工程事宜达成如下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_________________________1.2 工程地点：_________________________1.3 工程内容：_________________________1.4 工程规模：_________________________1.5 工程期限：自________年________月________日起至________年________月________日止。
第二条工程范围及要求2.1 乙方应按照甲方提供的工程设计图纸、技术要求和施工规范进行施工。
2.2 乙方应保证工程质量符合国家及行业标准，并通过甲方及相关部门的验收。
2.3 乙方应负责工程所需材料的采购、运输、保管，并保证材料质量符合工程要求。
第三条工程价款及支付方式3.1 本工程总价款为人民币（大写）：______________________元整（￥______________________元）。
3.2 工程价款支付方式如下：3.2.1 合同签订后______日内，甲方支付合同总价款的______%作为预付款。
3.2.2 工程进度达到______%时，甲方支付合同总价款的______%。
3.2.3 工程竣工验收合格后______日内，甲方支付至合同总价款的______%。
3.2.4 余款在工程质保期满后______日内一次性付清。
第四条工程变更4.1 工程实施过程中如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
4.2 因变更导致的工程价款增减，按实际发生的费用进行调整。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交工程竣工报告及相关资料。
小区配电施工工程合同
小区配电施工工程合同甲方（业主）：___________乙方（承包方）：___________鉴于双方基于平等、自愿的原则，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方进行小区配电施工工程达成如下协议：一、工程内容与标准1. 工程名称：___________小区配电施工工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程范围：包括但不限于电缆铺设、配电房建设、开关设备安装等。
4. 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行，确保施工质量满足安全、可靠、经济、环保的要求。
二、合同价格1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（¥_____________）。
2. 价格包含所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
3. 如遇不可预见因素导致成本变动，双方应协商调整合同价格。
三、施工期限1. 开工日期：自____年____月____日起。
2. 竣工日期：至____年____月____日止。
3. 如遇特殊情况需延长工期，双方应及时沟通并签署书面补充协议。
四、付款方式1. 预付款：甲方需在合同签订后___天内支付合同总价的___%作为预付款。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 竣工款：工程竣工验收合格后，甲方应在规定时间内支付剩余款项。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项，应按逾期金额每日千分之___支付违约金。
2. 如乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，应按合同约定承担违约责任。
六、争议解决1. 本合同在履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事宜1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________法定代表人或授权代理人签字：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代理人签字：_____________日期：____年____月____日。
电力施工合同（4篇）
电力施工合同（4篇）电力施工合同1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况1.1工程名称：ddd1.2工程地点：金dd1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。
3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。
4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。
5、小区配电工程图纸设计的其他内容。
并将已安装的1000KVA箱变迁移到图纸设计的指定位置。
二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。
2.2合同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币￥2400000元。
金额（大写）：贰佰肆拾万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。
阳光花园开工前期先上的一台1000KVA箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。
2.3付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。
1、一期1000KVA箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。
2、二期工程在人员进场，小区东区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、东区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。
3、二期工程在小区东区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区西区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。
4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。
5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后20日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。
合同范本之配电室施工合同
配电室施工合同【篇一：配电房工程施工合同】甲方： xxx公司乙方： xxx公司经甲乙双方共同协商，就xxx公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。
一、工程名称：xxx公司职工住宅小区配电房安装工程二、工程地点：xxxxx三、工程范围：xxx公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。
四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：xx 。
工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。
五、工程工期：根据甲乙双方商定，乙方在x年x 月 x日开始施工，x年x 月x 日前完成配电房所有机、电（含接地网）设备安装及调试工作。
在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。
如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月x元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。
六、付款方式：（1）工程预付款：在本合同签订后x天内，甲方按合同总价的x%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。
（2）工程进度款：按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足x%的保修金后支付。
保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。
七、双方责任：甲方：1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。
2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。
乙方：1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。
2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。
小区电力安装施工合同范本(6篇)
小区电力安装施工合同范本发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：江语城小区配电工程2、工程地点：恩施市施州大道____号____红庙经济开发区下官田3、承包方式：包工包料4、工程内容：安装____KVA箱变一台、____KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、____KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱,用户电表。
(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：(____)包干。
二、工期：1、本工程总工期为：以建筑工程同步2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、____KVA箱变一台，必需在____年____月____日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在____年____月____日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
三、双方责任：1、甲方责任：(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程,乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
(2)乙方在工程中必须确保工程施工安全文明，对施工中一切安全事故负责并承担因此所发生的一切费用。
(3)在甲方提供相关证明资料的前提下负责代理甲方到当地供电等部门办妥供电入户的相关手续。
配电工程施工合同范本
配电工程施工合同范本一、合同背景配电工程是指将电力从输电线路引入建筑物内部，通过配电设备进行分配和控制，供给建筑物内部的用电设备使用。
为了确保配电工程施工的顺利进行，双方需签订一份合同，明确各自的权利和义务，保障工程的质量和进度。
二、合同主体甲方：（施工方名称）地址：（施工方地址）联系人：（施工方联系人）电话：（施工方联系电话）乙方：（业主方名称）地址：（业主方地址）联系人：（业主方联系人）电话：（业主方联系电话）三、合同内容1. 工程范围描述配电工程的具体范围，包括但不限于：- 电力引入及变压器安装- 配电盘、开关柜、电缆敷设- 照明、插座、开关等设备安装- 接地系统建设- 监控、保护系统安装等2. 工程进度双方约定工程的开始日期和完成日期，并明确各个阶段的工作内容和完成时间节点。
同时，约定如若工程延期的责任和补偿方式。
3. 工程质量- 施工方应按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
- 乙方有权对施工过程进行监督和检查，如发现质量问题，甲方应及时整改。
4. 施工条件- 乙方应提供施工所需的场地、电力和水源等基本条件。
- 施工方应按照乙方提供的施工条件进行施工，如有特殊要求，双方需协商解决。
5. 施工费用- 工程总造价为：（具体金额）人民币。
- 乙方应按照合同约定的支付方式和进度支付工程款项，甲方应提供相应的发票和报告。
6. 变更和索赔- 如需对合同内容进行变更，双方应书面协商一致，并签订变更协议。
- 如因不可抗力等原因导致工程延期或增加费用，双方应协商解决，并签订补充协议。
7. 违约责任- 如一方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
- 如因不可抗力等特殊情况导致工程无法完成，双方可协商解除合同。
8. 保密条款- 双方应对合同内容及施工过程中涉及的商业秘密和技术资料保密。
- 未经对方同意，任何一方不得将相关信息透露给第三方。
9. 合同解释和争议解决- 合同的解释和执行应遵循中华人民共和国法律法规。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
xxxxxx小区配电工程
合
同
书
项目名称：xxxxxx小区配电工程
发包单位：xx省xxxx有限公司
承包单位：xxxxxx电力工程有限公司日期：二零一一年三月九日
xx·xx配电工程合同
发包人：xx省xxxx有限公司
承包人：xxxxxx电力工程有限公司
甲方开发建设的“xxxx”小区项目即将竣工并交付使用，甲方决定新建配电间。
特委托乙方承担本工程的安装施工任务。
为明确双方的职责，确保其工程的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，经双方共同协商签订本合同。
一、工程概况
工程名称：xx·xx配电工程
工程地点：xx南路与xx街相交处
工程内容：小区所有高、低压电气安装，包括专变、公变的规划、报批、安装施工、验收、送电，即交钥匙工程（不包括高压屏、低压屏、直流屏、变压器的采购和外部进线电源的施工）。
承包范围：同工程内容所述。
1、配电容量为13520KVA+2430KVA即
（1*400KVA+2*500KVA+4*630KVA+2*800KVA+3*1000K VA+4*1250KVA ，其中专变容量为2*500KVA+3*630KVA，xx大厦容量2430KVA），本次施工范围不包括xx大厦的配电安装。
包括小区内供电规划、报批、安装施工与送电手续。
2、材料、耗材、辅料的采购（不包含高压开关柜、低压开关柜、变压器、直流屏）、运输、安装等。
3、所有相关资料（手续、施工、实验、送电、设备等资料）的资料归档。
4、工程范围：
（1）高压柜、低压柜及变压器、直流屏的安装。
（2）采购安装电缆桥架和地下层线缆保护管。
（3）采购安装地下层配电电源箱、楼层电表箱，电缆分支箱。
(4)采购敷设高低压电缆（户外环网柜至中心配电房、分配电房及分布到所有电源箱及电表箱）。
（5）负责电业局户表高低压表计，负控和远抄终端安装调试，设备整定计算，调试，进网运行。
（6）高低压配电房内装饰，相关土建施工。
二、施工准备：
乙方在本合同签订7天内提供施工设计图、施工组织设计、工程进度计划等送监理、甲方审查。
三、工程期限：
1、开工日期及总工期：工程开工报告之日起，完工日期为三个月。
2、竣工条件：工程完工后提出申请，甲方会同有关部门组织验收，验收合格具备受电条件，电业部门同意且送电并提供有关
全部资料文书即为本工程全部竣工。
3、工程约束：工程如遇到自然灾害等人力不可抗拒因素，重大设计变更或非乙方责任原因导致因素，由甲方代表签证同意后方可顺延工期。
四、工程质量：
1、乙方必须严格按照施工图纸，遵守国家颁发的建筑安装工程规范、规程和标准。
最终由xx电业局验收通过。
2、设备材料质量：主要设备由甲方购买，主要材料由设计部门根据有关国家标准选型，由乙方购买，甲方提供设备有关合格证、检验证，并请监理、甲乙双方现场代表签字同意后方可安装。
3、隐蔽工程：须经监理、甲方代表现场验收签证后方可隐蔽。
4、工程资料：工程施工前，xx供电局和甲方认可的设计施工图作为工程的施工依据。
施工方应按质量验收评定标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并将资料整理送相关部门。
5、保修：本工程保修期一年。
工程竣工后，从竣工验收合格投入使用之日起计算，对工程实施保修。
五、材料、设备供应
1、工程所需的材料由乙方按设计图纸和实际施工情况备料，设备和材料必须符合国家标准和电力部门的要求（高压屏、低压屏、变压器、直流屏已由甲方采购并签订技术协议，低压电缆由设计部门根据有关国家标准选型，甲方认可并出具意见书，由乙方采购安
装）。
3、甲方采购的设备应符合国家标准和电力部门的要求。
六、结算依据及付款方式：
1、本工程按《xx省2006安装工程消耗量标准》，只计定额直接费（人工费、材料费、机械费）（机械进出场费不计），人工工资按54元/日调整、税金；其他费不计取。
材料调差按2011年xx工程造价第一期执行。
按上述原则确定的工程总价款: 壹仟贰佰贰拾捌万零陆佰叁拾伍元整（￥12280635.00）。
总价款不包括低压电缆的购置费（其中桥架的最终价格以采购部确认的价格而增减，电缆、桥架长度根据现场的实际长度调整而增减，安装费亦根据长度的变化而增减）。
2、土建部分工程量按甲、乙双方现场签证认可的实际数量进行结算。
3、电缆桥架长度以实际测量长度为依据，实际测量长度与预算长度的误差在5﹪内不调整，否则按多退少补原则结算。
低压电缆按甲方认可型号规格和长度套定额计算，再进入总价（价格的确定以采购部所提供的价格为依据）。
4、本合同签订且正式动工后7天内，甲方按双方确定的总造价付30﹪工程款给乙方，所有设备主材到达工地，甲方付至总工程款的60﹪（含已付款），在工程竣工验收送电并移交所有资料7天内，甲方付至工程款的95﹪，余款5﹪作为质保金待工程交付
使用一年后付清。
每次结算时，凭正规税务发票结算工程款。
七、工程验收：
1、工程验收，以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制定的竣工验收规定及施工图纸和说明书、施工技术文件为依据。
2、工程施工中隐蔽工程必须具有隐蔽验收签证、记录。
工程竣工质量验收合格后，乙方必须办理验收签证手续。
3、工程验收后，甲方方可使用。
4、在规定保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修，其保修条件。
范围和期限按《建筑工程保修方法（试行）》执行。
八、双方责任：
（一）乙方的责任：
1、乙方应负责做好与当地电力部门的协调工作，保证顺利和及时供电。
2、乙方委派现场施工代表肖学平，负责联系处理施工中的有关事宜。
3、工程质量不符合合同规定的，负责无偿返工，由于返工造成逾期交付的，赔付每天三百元的逾期违约金。
4、工程不能按合同规定的工期交付使用的，赔付每天三百元
的逾期违约金，造成损失的，赔偿造成的一切损失。
5、施工期间，乙方应遵守甲方的相关规章制度，并搞好安全生产造成一切安全事故概由乙方承担其责任和相关费用。
6、本项目已由甲方委托xx星源电力勘测设计有限公司与广州番禺区市桥建筑设计院有限公司设计。
（二）甲方的责任：
1、甲方派出工地现场代表，全权负责工地有关事宜。
2、未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以
顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
3、由甲方原因所造成工程中途停建、缓建，应通知乙方采取措施弥补或减少损失，同时，适当赔偿施工方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
4、工程未经验收，甲方擅自动用，由此而发生的质量或其它
问题，由甲方承担责任。
5、不按合同规定拨付工程款时按银行有关逾期付款办法的规定向乙方支付金额的每日万分之一的赔偿金。
九、纠纷解决办法：
本合同一经签订生效，甲乙双方必须认真履行，在履行完成后自动终止；在履行合同过程中，如有争议，双方须协商解决；协商不成，甲乙任何一方均有权向xx仲裁委员会申请仲裁解决。
十、合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。
合同签订后，甲，乙方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为补充合同。
合同未尽事宜，双方另行协商，按补充条款办理，与本合同具有同等法律效力。
甲方：xx省xxxx有限公司
法定代表委托人：（签字）
地址：xx街一小对面xx大夏5楼
电话：传真：
开户银行：工商银行xx市xx支行
户名：xx省xxxx有限公司
银行账号：
乙方：xxxxxx电力工程有限公司
法定代表委托人：（签字）
地址：xx市xx北路
电话：传真：
开户银行：建行水电支行
户名：xxxxxx电力工程有限公司
银行账号：
2011-3-11。