大工20春《工程招投标及合同管理》在线作业2答卷-学习资料答案
大工21秋《工程招投标及合同管理》在线作业2-学习资料-附答案
大工21秋《工程招投标及合同管理》在线作业2答卷试卷总分:100 得分:1001.（）是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地址地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。
【A.项】建设工程勘察合同【B.项】建设工程设计合同【C.项】建设工程施工合同【D.项】建设工程监理合同【解析】本题难度中等，请按照大工课程学习要求完成【正确-答案】:A2.合同履行期间，由于工程停建而终止合同或委托人要求解除合同时，已进行勘察工作的，完成工程量在50%以内时，委托人应向勘察人支付预算额的（）的勘察费。
【A.项】20%【B.项】30%【C.项】50%【D.项】100%【解析】本题难度中等，请按照大工课程学习要求完成【正确-答案】:C3.按照资质标准中的规定，甲级监理单位中取得监理工程师资格证书的人员应（）。
【A.项】不少于5人【B.项】不少于25人【C.项】不少于15人【D.项】不少于20人【解析】本题难度中等，请按照大工课程学习要求完成【正确-答案】:B4.（）是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的协议。
【A.项】建设工程勘察合同【B.项】建设工程监理合同【C.项】建设工程设计合同【D.项】建设工程施工合同【解析】本题难度中等，请按照大工课程学习要求完成【正确-答案】:C5.设计定金一般为设计费的（），在合同约定的合同生效后的若干天内支付。
【A.项】20%【B.项】15%【C.项】10%【D.项】5%【解析】本题难度中等，请按照大工课程学习要求完成【正确-答案】:A6.编制标底时应遵循下列（）等原则。
【A.项】力求与市场价吻合【B.项】控制在总概算及投资包干的限额内【C.项】考虑人材机的变化、不可预见费、措施费等，根据工程质量调整【D.项】一个工程只能有一个标底【解析】本题难度中等，请按照大工课程学习要求完成【正确-答案】:A,B,C,D7.依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，考虑的主要因素包括（）等。
大工21秋《工程招投标及合同管理》在线作业2答案
大工21秋《工程招投标及合同管理》在
线作业2答案
1.建设工程勘察合同是指编制建设工程勘察文件的协议。
(正确)
2.如果合同履行期间工程停建或委托人要求解除合同，已进行勘察工作的完成工程量在50%以内，委托人应向勘察人支付预算额的100%的勘察费。
(错误，应为50%以内支付预算额的50%的勘察费)
3.甲级监理单位中取得监理工程师资格证书的人员应不少于20人。
(错误，应为不少于25人)
4.建设工程设计合同是指编制建设工程设计文件的协议。
(正确)
5.设计定金一般为设计费的10%，在合同约定的合同生效后的若干天内支付。
(错误，应为20%)
6.编制标底时应遵循力求与市场价吻合、控制在总概算及投资包干的限额内、考虑人材机的变化、不可预见费、措施费等，根据工程质量调整等原则。
(正确)
7.依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，只需要考虑施工内容和施工现场条件即可。
(错误，还需要考虑对工程造价的影响和资金问题等其他因素)
8.资格预审的基本内容包括签约资格、发售招标文件、组织勘察现场和履约能力。
(正确)
9.建设监理招标可分为分项工程监理招标、全过程监理招标和设计监理招标。
(错误，应为分项工程监理招标、施工监理招标和全过程监理招标)
10.订立施工合同应具备的条件包括初步设计已批准、工程项目已经列入年度建设计划、有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料以及建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实。
(正确)。
大工19春工程招投标及合同管理在线作业2【答案】
大工19春《工程招投标及合同管理》在线作业2一、单选：1.仅允许本国承包商投标或保留某些部分给本国承包商，这种招标方式称为（）。
A.地区性招标B.邀请性招标C.排他性招标D.保留性招标正确答案:D2.下列评审方法中，属于定性评审方法的是（）。
A.综合评分法B.低标价法C.专家评议法D.合理最低投标价法正确答案:C3.勘察合同生效后，委托方应向承包方支付勘察费用总额的（）的定金。
A.50%B.40%C.10%D.20%正确答案:D4.非承包人自身原因造成的延误，工期可以顺延。
其确认程序为：情况发生后（），将延误的工期向工程师提出书面报告，工程师应当在（）给予确认。
A.14天内，14天B.14天内，30天C.7天内，15天D.7天内，10天正确答案:A5.在投标报价费用组成中，为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的非工程实体项目费用称为（）。
A.规费B.措施费C.直接工程费D.企业管理费正确答案:B二、多选1.施工招标一般包括（）等。
A.全部工程招标B.特殊专业工程招标C.单项工程招标D.单位工程招标正确答案:ABD2.下列情况，适用两阶段招标的有（）。
A.招标内容属于高新技术，须在第一阶段博采众议，进行评价，选出最新最优设计方案，然后在第二阶段中邀请选中方案的投标人进行详细报价B.某些新型的大型项目承包之前，招标人对此项目的建造方案尚未最后确定C.一次招标不成功正确答案:ABC3.评标一般可分为（）等几个阶段。
A.符合性审查B.实质性审查C.复审D.终审正确答案:ABC4.建设工程委托监理合同中委托人的权利有（）等。
A.授予监理人相应的权限B.对承包单位的选定权C.对监理工作重大事项的决定权D.对监理人履行合同的监督控制权正确答案:ABCD5.标准条件规定，监理方可以在发生如下（）等情况时，单方面提出终止与委托人的合同关系。
A.在合同履行过程中，由于实际情况发生变化而使监理人被迫停止监理业务时间超过半年B.委托人发出通知指示监理人暂停执行监理业务超过三个月，而还不能恢复监理业务C.委托人发出通知指示监理人暂停执行监理业务超过半年，而还不能恢复监理业务D.委托人严重拖欠监理酬金正确答案:ACD三、判断1.直接工程费是施工过程中耗费的构成工程实体的费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案卷2
大连理工大学智慧树知到“工程管理”《工程招投标及合同管理》网课测试题答案（图片大小可自由调整）第1卷一.综合考核(共10题)1.索赔事件的发生一定在合同文件中有约定，违约责任不一定是合同文件约定。
()A.错误B.正确2.缔约过失责任与违约责任的区别为()。
A.责任性质不同B.法律主体不同C.责任形成条件不同D.责任承揽方式不同3.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
()A.错误B.正确4.根据FIDIC《施工合同条件》的一般规定，规范和图纸应由()保管。
A.承包商B.业主C.监理工程师D.设计工程师5.根据()的不同，国际工程承包合同可分为总价合同、单价合同、成本加酬金合同。
A.承包内容B.发包人的身份C.承包人的身份D.计价和支付方式6.利用总费用法计算费用索赔金额的条件包括()。
A.总费用核算准确，实际总成本与报价总成本内容一致B.承包商报价合理C.费用损失的责任完全不在承包商D.不适宜采用其他方法7.监理大纲是监理投标书的核心。
()A.错误B.正确8.下列选项中，属于要约邀请的有()。
A.价目表B.拍卖公告C.招标公告D.招股说明书9.索赔报告的用词应使用强硬的、不友好的、抗议式的语言。
()A.正确B.错误10.索赔报告应强调干扰事件的不可预见性和突然性，在干扰事件发生后承包商已经立即将情况通知了工程师，由于干扰事件的影响，使承包商的施工过程受到了严重干扰。
()A.错误B.正确第1卷参考答案一.综合考核1.参考答案：A2.参考答案：ACD3.参考答案：B4.参考答案：B5.参考答案：D6.参考答案：ABCD7.参考答案：B8.参考答案：ABCD9.参考答案：B10.参考答案：B。
大工20春《工程招投标及合同管理》在线作业2答卷
大工20春《工程招投标及合同管理》在线作业2
试卷总分:100 得分:100
一、单选题(共5 道试题,共20 分)
1.按照资质标准中的规定，甲级监理单位中取得监理工程师资格证书的人员应（）。
A.不少于5人
B.不少于25人
C.不少于15人
D.不少于20人
正确答案是:B
2.丙级监理单位中，取得监理工程师资格证书的人员应（）。
A.不少于25人
B.不少于15人
C.不少于5人
D.不少于3人
正确答案是:C
3.下列属于建设工程勘察合同委托方的义务的是（）。
A.应按照规定的标准、规范规程和技术条例进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作
B.工程完工后，在规定的时间内负责组织勘察及成果验收，按合同约定及时支付勘察费
C.按合同规定的进度、质量要求提供勘察结果，并对其质量负责
D.应根据场地地形、地质条件和技术规范要求，提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理变更手续
正确答案是:B
4.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）内向有关行政监督部门提交书面报告。
A.10日
B.15日
C.30日
D.45日
正确答案是:B
5.仅允许本国承包商投标或保留某些部分给本国承包商，这种招标方式称为（）。
A.地区性招标
B.邀请性招标
C.排他性招标
D.保留性招标
正确答案是:D
二、多选题(共5 道试题,共40 分)
6.评委会可以否决所有投标，一般废除所有投标的情况为（）。
A.缺乏有效竞争、投标单位不足三家
B.缺乏有效竞争、投标单位不足五家。
北京交通大学《工程招投标与合同管理》20秋在线作业2-001答案
1.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求()赔偿。
A.施工企业B.施工企业的法定代表人C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员答案：A2.在进度控制中，()不属工程师的任务。
A.督促承包人完成工程扫尾工作B.向有关部门递交竣工申请C.协调竣工验收中的各方关系D.参加竣工验收答案：B3.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事流传过程中形成的()关系。
A.债权人与债务人B.代理人与被代理人C.权利与义务D.法人与自然人答案：C4.监理合同规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为()。
A.额外服务B.附加服务C.延长服务D.非监理服务答案：B5.委托任务并负责支付报酬的一方称()。
A.承包人B.发包人C.出资人D.出工人答案：B6.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()。
A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延答案：B7.施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由()承担。
A.发包人B.承包人C.工程师D.发包人与承包人共同答案：C8.邀请招标的邀请对象的数目不应少于()家。
A.2B.3C.5D.7答案：B9.在工程建设监理活动中，监理单位是()。
A.业主的代理人B.业主的委托人C.施工合同的当事人D.绝对独立的第三人答案：A10.材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应()。
A.拒付货款并索赔B.按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付答案：C11.当事人采用合同书形式订立的，自()合同成立。
北交20春季《公路工程招投标与合同管理》在线作业二.doc
1.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应()。
A.由承包商承担的风险责任B.给予费用补偿并顺延工期C.给予费用补偿但不顺延工期D.给予工期顺延但不给费用补偿【参考答案】: D2.监理招标主要是对监理单位（）的选择。
A.报价B.能力C.监理人员数量D.设备【参考答案】: B3.业主在（）合同中承担的风险最小。
A.可调总价B.不可调总价C.单价D.成本加酬金【参考答案】: B4.材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应()。
A.拒付货款并索赔B.按照订购数量及时付款C.按照实际交货数量及时付款D.待供货方补足数量后再付【参考答案】: C5.受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是()。
A.建设单位B.施工单位C.招标代理D.设计单位【参考答案】: C6.下列不属于发包人向承包人提出索赔的事由是().A.台风B.施工进度严重滞后C.施工质量存在严重缺陷D.承包人改变施工顺序【参考答案】: A7.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔,承包商()。
A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告【参考答案】: C8.《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻以或延误，以致增加工作量时，应是为 ()。
A.额外服务B.附加服务C.延长服务D.非监理服务【参考答案】: B9.合同价款可以有多种约定方式，其不包括()。
A.固定价格合同B.可调整价格合同C.固定价格加酬金合同D.成本加酬金合同【参考答案】: C10.下列各项中，()不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。
A.建设用地征用完毕，施工图纸完成B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划C.招标文件已经编制好D.建设资金、建材、设备来源已经落实【参考答案】: C11.当合同中关于价款或者报酬不明确的，可以()。
大工19春《工程招投标及合同管理》在线作业2参考答案
大工19春《工程招投标及合同管理》在线作业2-0001
试卷总分:100
一、单选题(共5 道试题,共20 分)
1.仅允许本国承包商投标或保留某些部分给本国承包商，这种招标方式称为（）。
A.地区性招标
B.邀请性招标
C.排他性招标
D.保留性招标
正确答案:D
2.下列评审方法中，属于定性评审方法的是（）。
A.综合评分法
B.低标价法
C.专家评议法
D.合理最低投标价法
正确答案:C
3.勘察合同生效后，委托方应向承包方支付勘察费用总额的（）的定金。
A.50%
B.40%
C.10%
D.20%
正确答案:D
4.非承包人自身原因造成的延误，工期可以顺延。
其确认程序为：情况发生后（），将延误的工期向工程师提出书面报告，工程师应当在（）给予确认。
A.14天内，14天
B.14天内，30天
C.7天内，15天
D.7天内，10天
正确答案:A
5.在投标报价费用组成中，为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的非工程实体项目费用称为（）。
A.规费。
2020年招标师《合同管理》试题及答案(卷二)
2020年招标师《合同管理》试题及答案（卷二）1.我国目前的基本建设程序主要包括项目建议书、可行性研究、相关审批或核准、工程勘察与设计、工程施工、竣工验收和交付等阶段。
项目立项完成后，()是建设实施阶段首要和主导的环节。
A.项目建议书B.可行性研究C.工程勘察与设计D.工程施工2.()不属于房屋建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。
A.编制房屋建筑工程方案设计文件B.初步设计文件C.施工图设计文件服务D.主体设计协调服务3.以下哪项不属于专业建筑工程设计服务包括工程设计基本服务。
()A.编制专业建设工程初步设计文件B.施工图设计文件服务C.采用标准设计和复用设计服务D.参加试车(试运行)考核和竣工验收等服务4.根据勘察设计合同中的法定质量标准，工程设计修改必须由()负责完成。
A.建设单位B.施工单位C.原设计单位D.新设计单位5.承接勘察任务或签订勘察合同时，工程的()是必须条件。
A.立项批准文件B.项目建议书C.可行性研究报告D.规划审批文件6.《建设工程勘察合同示范文本(一)》和《建设工程勘察合同示范文本(二)》均约定，在合同生效后()天内，发包人应向勘察人支付勘察费的()作为定金。
在合同履行后，定金可抵作勘察费。
A.3;15%B.2;20%C.3;20%D.2;15%7.对于后续勘察费的支付，《建设工程勘察合同示范文本(一)》则约定，在勘察工作外业结束后，按双方在合同中约定的比例(以预算勘察费用为基数)支付勘察费，而在提交勘察成果资料后()天内，发包人应一次付清剩余的全部勘察费。
A.8B.10C.15D.208.《建设工程勘察合同示范文本(二)》规定，发包人提供资料、文件超过规定期限()天以内，勘察人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延。
A.10B.15C.20D.259.《建设工程质量管理条例》第19条规定，“勘察、设计单位必须按照工程建设()标准勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责”。
大工21春《工程招投标及合同管理》在线作业2-参考答案
大工21春《工程招投标及合同管理》在线作业2-参考答案大工21春《工程招投标及合同管理》在线作业2试卷总分:100得分:100一、单选题(共5道试题,共20分)【题目】标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应在投标截止日前（）以书面形式通知所有招标文件收受人。
[A.项]至少15天[B.项]至少20天[C.项]30日内[D.项]45日内【参考答案】:A【题目】筑物的电气管线和给排水管道、设备安装和装修工程的质量保修时间为（）。
[A.项]1年[B.项]2年[C.项]3个采暖期和供冷期[D.项]5年【参考答案】:B【题目】列监理人为委托人提供的监理服务中，属于额外工作的是（）。
[A.项]由于委托人或第三方原因使正常的服务工作受到阻碍或延误，导致增加的工作量或持续时间[B.项]监理人应业主的请求提出更改服务内容建议而增加的工作内容[C.项]原应由委托人承担的义务，后由双方达成和谈改由监理人来承担的工作[D.项]由于非监理人应承担责任缘故原由而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作【参考答案】:D【问题】标通知收回（），按照招标文件和中标人的投标文件订立书面条约。
[A.项]45天内[B.项]30天内[C.项]15天内[D.项]10天内【参考答案】:B【题目】级监理单位中，取得监理工程师资格证书的人员应（）。
[A.项]不少于25人[B.项]不少于15人[C.项]不少于5人[D.项]不少于3人【参考答案】:C二、多选题(共5道试题,共40分)【问题】标一般可分为（）等几个阶段。
[A.项]符合性审查[B.项]实质性审查[C.项]复审[D.项]终审【参考答案】:ABC【题目】程师在以下情况下可以要求暂停施工的有（）。
[A.项]发包人对原设计提出变更[B.项]质量事故、安全事故等[C.项]因发包人违约导致承包人主动暂停施工[D.项]意外事件导致暂停施工【参考答案】:BCD【问题】委托人和监理人之间具有法律效力的监理条约除“条约”外还应包括（）等。
大工18春《工程招投标及合同管理》在线测试2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (单选题) 1: 评标委员会事先根据招标项目的特点将准备评审的内容进行分类,再把各类划分成小项,并确定各类及各小项的评分标准,予以打分,这种评审方法称为()。
A: 综合评分法B: 低标价法C: 专家评议法D: 合理最低投标价法正确答案:(单选题) 2: 若招标文件要求交履约保证金,应在合同生效前交履约保证金,履约担保可由企业出具,为合同价的()。
A: 5%B: 10%C: 20%D: 30%正确答案:(单选题) 3: 招标人仅与一个中标人签定合同,施工过程中管理工作比较简单,这种施工招标是()。
A: 单位工程招标B: 特殊专业工程招标C: 全部工程招标D: 分项工程招标正确答案:(单选题) 4: ()是完成国家法律法规、规范规定的施工阶段监理基本服务内容的价格,可按《施工监理服务收费基价表》确定。
A: 监理服务收费调整价B: 综合标底C: 拦标价D: 监理服务收费基价正确答案:(单选题) 5: 由业主邀请少数公司各自报价和分别议标,这种招标方式称为()。
A: 邀请性招标B: 排他性招标C: 保留性招标D: 地区性招标正确答案:(单选题) 6: 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或委托人要求解除合同时,若勘察人已完成工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额的()的勘察费。
A: 50%B: 100%C: 80%D: 40%正确答案:(单选题) 7: 施工合同文件应能相互解释、互为说明,若有矛盾,其优先解释顺序说法正确的是()。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A: 投标书及其附件优于中标通知书B: 工程报价书或预算书优于工程量清单C: 双方签署的合同协议书优于中标通知书D: 本合同通用条款优于本合同专用条款正确答案:(单选题) 8: 下列选项中,属于施工合同中发包人工作的是()。
大工20春《建筑施工》在线作业2
大工20春《建筑施工》在线作业21.箍筋末端的弯钩形式应符合设计要求，当设计无具体要求时，用HPB235级钢筋制作的箍筋，其弯钩的弯曲直径应（）。
A.小于受力钢筋的直径B.不宜小于箍筋直径的10倍C.大于受力钢筋直径，且不小于箍筋直径的2.5倍D.不宜小于箍筋直径的5倍【参考答案】: C2.卷材防水屋面的施工顺序主要是（）。
A.找平层施工→找坡及保温层施工→防水层施工→保护层施工B.防水层施工→找平层施工→找坡及保温层施工→保护层施工C.保护层施工→找平层施工→防水层施工→找坡及保温层施工D.找坡及保温层施工→找平层施工→防水层施工→保护层施工参考答案】: D3.适合泵送混凝土配料的砂率是（）。
A.25%B.30%C.45%D.60%参考答案】: C4.采用外贴法铺贴防水卷材时，其铺贴顺序应为（）。
A.先铺贴立面，后铺贴平面B.先铺底面，后铺立面C.先铺底面，后铺平面D.先铺立面，后铺底面参考谜底】: B5.钢筋经冷拉后不得用作（）。
A.梁的箍筋B.预应力筋C.构件吊环D.柱的主筋参考答案】: C6.下列选项中，不属于混凝土蓄热养护法的枢纽要素的是（）。
A.混凝土的入模温度 B.混凝土的施工配合比 C.围护层的总传热系数D.水泥水化热值参考答案】: B7.某梁的跨度为6m，采用钢模板、钢支柱支模时，其跨中起拱高度应为（）。
A.1mmB.2mmC.4mmD.8mm参考谜底】: D8.只适用于留设直线孔道的是（）。
A.胶管抽芯法B.钢管抽芯法C.预埋管法D.B和C参考答案】: B9.先张法预应力筋张拉时，台座两端应有防护设施，张拉时沿台座方向每隔（）放一个防护架，两端严禁站人，也不准进入台座。
A.4~5mB.3~4mC.2~3mD.1~2m参考谜底】: A10.适用于生产预制预应力混凝土构件的为（）。
A.后XXXB.无粘结预应力施工C.有粘结预应力混凝土施工D.先张法参考答案】: D11.预应力筋的张拉力大小，直接影响预应力效果，张拉力越高，建立的预应力值（），构件的抗裂性也（）。
大工20秋《工程招投标及合同管理》在线作业2答案
(单选题)1: 中标人与招标人签订合同时，应按照规定提交履约保证金的，若采用银行履约保函，一般为合同价的（）。
A: 1%至2%
B: 3%至5%
C: 10%至20%
D: 5%至10%
正确答案: D
(单选题)2: 非承包人自身原因造成的延误，工期可以顺延。
其确认程序为：情况发生后（），将延误的工期向工程师提出书面报告，工程师应当在（）给予确认。
A: 14天内，14天
B: 14天内，30天
C: 7天内，15天
D: 7天内，10天
正确答案: A
(单选题)3: 若招标文件要求交履约保证金，应在合同生效前交履约保证金，防止中标单位转包、分包等，履约担保可由银行出具，一般为合同价的（）。
A: 5%
B: 10%
C: 15%
D: 20%
正确答案: A
(单选题)4: 下列评审方法中，属于定性评审方法的是（）。
A: 综合评分法
B: 低标价法
C: 专家评议法
D: 合理最低投标价法
正确答案: C
(单选题)5: 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应在投标截止日前（）以书面形式通知所有招标文件收受人。
A: 至少15天
B: 至少20天
C: 30日内
D: 45日内
正确答案: A
(多选题)6: 依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，考虑的主要因素包括（）等。
A: 施工内容
B: 施工现场条件
C: 对工程造价的影响
D: 资金问题等其他因素。
大工20秋《工程招投标及合同管理》在线作业2(参考答案)
大工20秋《工程招投标及合同管理》在线作业2-0001试卷总分:100 得分:100一、单选题 (共 5 道试题,共 20 分)1.下列评审方法中，属于定性评审方法的是（）。
A.综合评分法B.合理最低投标价法C.低标价法D.专家评议法答案:D2.在投标报价费用组成中，为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中的非工程实体项目费用称为（）。
A.规费B.直接工程费C.措施费D.企业管理费答案:C3.非承包人自身原因造成的延误，工期可以顺延。
其确认程序为：情况发生后（），将延误的工期向工程师提出书面报告，工程师应当在（）给予确认。
A.7天内，15天B.7天内，10天C.14天内，30天D.14天内，14天答案:D4.设计定金一般为设计费的（），在合同约定的合同生效后的若干天内支付。
A.5%B.20%C.15%D.10%答案:B5.评标委员会中技术、经济方面的专家应（）。
A.不少于成员总数的3/4B.不少于成员总数的2/3C.不少于成员总数的1/3D.不少于成员总数的1/2答案:B二、多选题 (共 5 道试题,共 40 分)6.货物采购招标文件的编写内容包括（）等。
A.货物需求和技术要求B.投标须知、合同条件及合同格式C.投标文件D.图纸资料答案:ABCD7.建设工程勘察、设计合同签订前应对当事人进行的审查包括（）等。
A.资格审查B.资信审查C.法人身份D.履约能力审查答案:ABD8.工程师在以下情况下可以要求暂停施工的有（）。
A.质量事故、安全事故等B.意外事件导致暂停施工C.因发包人违约导致承包人主动暂停施工D.发包人对原设计提出变更答案:ABC9.招标投标活动应遵循的原则包括（）。
A.诚实信用原则B.公正原则C.公开原则D.公平原则答案:ABCD10.施工招标一般包括（）等。
A.特殊专业工程招标B.单项工程招标C.单位工程招标D.全部工程招标答案:ACD三、判断题 (共 10 道试题,共 40 分)11.招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。
大工20春《工程招投标及合同管理》在线作业1[参考学习资料]
![大工20春《工程招投标及合同管理》在线作业1[参考学习资料]](https://img.taocdn.com/s3/m/2040cd98580216fc710afd61.png)
科目：大工20春《工程招投标及合同管理》在线作业1提示：本套学习资料仅作为学习参考使用，祝学子们取得好成绩！一、单选题 (共 5 道试题,共 20 分)1.债权人与债务人应在合同中约定债权人留置财产后，债务人应在（）内履行债务。
【A】6个月【B】不少于一个月的期限【C】不少于两个月的期限【D】1年内【注】认真复习课程知识，并回答上述问题本题参考选择:C2.合同解除按（）可分为：单方解除和双方解除。
【A】是否需要协商【B】解除原因【C】是否履行【D】履行结果【注】认真复习课程知识，并回答上述问题本题参考选择:A3.（）是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。
【A】自然人【B】法人【C】公司【D】合伙人【注】认真复习课程知识，并回答上述问题本题参考选择:B4.下列关于抵押的相关说法中，错误的是（）。
【A】以出让方式取得的国有土地使用权抵押的，抵押时该国有土地上的房屋不能同时抵押【B】以依法获准尚未建造的或者正在建造中的房屋或者其他建筑物抵押的，当事人办理了抵押物登记，人民法院可以认定抵押有效【C】以尚未办理权属证书的财产抵押的，在第一审法庭辩论终结前能够提供权利证书或者补办登记手续的，可以认定抵押有效【D】依法被查封、扣押、监管的财产不得抵押【注】认真复习课程知识，并回答上述问题本题参考选择:A5.若合同当事人双方就履行地点约定不明确，则按照交易习惯，若交付不动产的，在（）履行。
【A】履行义务即交付不动产一方所在地【B】接受不动产一方所在地【C】双方当事人均不在的第三地点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
大工20春《工程招投标及合同管理》在线作业2
注：本资料只做参考学习使用！！！
一、单选题 (共 5 道试题,共 20 分)
1.按照资质标准中的规定，甲级监理单位中取得监理工程师资格证书的人员应（）。
-A.不少于5人
-B.不少于25人
-C.不少于15人
-D.不少于20人
[解析]本题参考选择:B
2.丙级监理单位中，取得监理工程师资格证书的人员应（）。
-A.不少于25人
-B.不少于15人
-C.不少于5人
-D.不少于3人
[解析]本题参考选择:C
3.下列属于建设工程勘察合同委托方的义务的是（）。
-A.应按照规定的标准、规范规程和技术条例进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作-B.工程完工后，在规定的时间内负责组织勘察及成果验收，按合同约定及时支付勘察费
-C.按合同规定的进度、质量要求提供勘察结果，并对其质量负责
-D.应根据场地地形、地质条件和技术规范要求，提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理变更手续
[解析]本题参考选择:B
4.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起（）内向有关行政监督部门提交书面报告。
-A.10日
-B.15日
-C.30日
-D.45日
[解析]本题参考选择:B
5.仅允许本国承包商投标或保留某些部分给本国承包商，这种招标方式称为（）。
-A.地区性招标
-B.邀请性招标
-C.排他性招标
-D.保留性招标
[解析]本题参考选择:D
二、多选题 (共 5 道试题,共 40 分)
6.评委会可以否决所有投标，一般废除所有投标的情况为（）。