建设工程借款合同书完整版
建设工程借款合同通用版5篇
建设工程借款合同通用版5篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程借款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于甲方正在进行一项建设工程，因资金短缺，需要向乙方借款。
乙方同意向甲方提供建设工程借款，以支持甲方顺利完成工程建设。
二、借款条款1. 借款金额：人民币______元（大写：______元整）。
2. 借款期限：自合同签订之日起至______年______月______日止。
3. 借款利率：年利率为______，利息按月支付。
4. 还款方式：甲方应按约定时间，将借款本金及利息按期足额偿还给乙方。
三、工程概况与借款用途1. 工程名称：____________________。
2. 工程地点：____________________。
3. 借款用途：用于支付工程材料费、人工费等相关费用。
四、借款保证与担保1. 甲方应提供足够的担保，确保乙方借款安全。
2. 担保方式：____________________。
3. 担保物（或担保人）信息：____________________。
4. 甲方如未能按期还款，乙方有权处置担保物或要求担保人承担相应责任。
五、工程进度与监管1. 甲方应按照工程设计及施工方案进行施工，确保工程进度。
2. 乙方有权对工程建设过程进行监管，甲方应配合乙方进行相关工作。
3. 如因甲方原因导致工程进度延迟或工程质量问题，甲方应承担相应责任。
六、违约责任与救济措施1. 甲方如未按约定时间还款，乙方有权要求甲方支付逾期罚息。
2. 若甲方严重违约，乙方有权解除本合同并要求甲方立即偿还全部借款及利息。
3. 甲方违约导致的乙方损失，应由甲方承担。
七、法律适用与争议解决1. 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。
建设工程借款合同范本5篇
建设工程借款合同范本5篇篇1建设工程借款合同范本甲方（借款人）：_____________（以下简称甲方）乙方（出借人）：_____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要资金用于建设工程，为明确双方权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，以资证明。
第一条借款基本信息1.1 借款金额：人民币___________元整（￥____________）。
1.2 借款用途：用于___________________的建设工程。
1.3 借款期限：自________________至________________。
1.4 利率：_____%，计年息_____%，逾期按照_____%/天计算。
第二条借款发放及管理2.1 乙方应在本合同签订之日起____天内将款项发放至甲方指定的账户上。
2.2 借款发放方式：一次性发放/分期发放，如分期发放，具体时间及金额如下：第一期：___________________元，发放时间____________；第二期：___________________元，发放时间____________；...2.3 甲方应按照本合同约定使用借款款项，如需变更借款用途或借款金额，应提前征得乙方书面同意。
第三条还款方式3.1 借款到期日前，甲方应按约定时间偿还借款本金及利息，可采用如下还款方式：一次性还本付息；分期还本付息，具体还款计划如下：第一期：___________元，还款时间____________；第二期：___________元，还款时间____________；...3.2 如甲方无法按时还款，应提前通知乙方，并与乙方商定适当的还款延期方案。
第四条利息计算及支付4.1 利息计算方式：按照借款本金×利率×借款期限计算。
4.2 甲方应在每个还款期限届满之日前将应付利息支付至乙方指定账户。
第五条保证条款5.1 甲方保证向乙方提供真实有效的借款用途信息及相关资料，并承担因此造成的法律责任。
建设工程借款合同书范本5篇
建设工程借款合同书范本5篇篇1甲方（借款人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（贷款人）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方因建设工程需要向乙方借款，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，特订立本借款合同。
第一条借款事项一、借款用途：本次借款用于甲方所承建之建设工程，不得挪作他用。
二、借款金额：人民币________元整（大写：____________________元整）。
三、借款期限：自本合同签署之日起至____年____月____日止。
四、借款利率：年利率为____%，自借款之日起计算。
五、还款方式及时间：甲方应按照合同约定按期还款，具体还款计划如下：（此处可详细约定还款方式、时间等）第二条保证事项一、甲方保证所借款项用于约定的建设工程，并保证资金使用的合法性。
二、甲方保证按照合同约定的期限和方式归还借款本息。
三、乙方有权对甲方的借款使用情况进行监督，甲方应配合并提供相关证明材料。
第三条担保事项一、甲方应以建设工程的相关权益为本合同项下的债务提供质押担保。
二、担保范围包括但不限于借款本金、利息、违约金及乙方实现债权所产生的费用等。
三、担保期限自本合同签署之日起至甲方全部履行完毕本合同项下义务止。
第四条违约责任一、若甲方未按约定时间还款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按日计算，具体标准按照未还款金额的千分之____计算。
二、若甲方违反本合同约定的其他义务，乙方有权要求甲方承担违约责任并赔偿损失。
若甲方的违约行为涉及刑事责任的，乙方有权向有关部门举报并追究甲方的法律责任。
三、若乙方未按合同约定提供全部借款，则乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
建设工程借款合同书格式5篇
建设工程借款合同书格式5篇篇1建设工程借款合同书甲方（借款方）：(1) 身份证号码：(2) 联系地址：(3) 联系电话：乙方（出借方）：(1) 法定代表人姓名：(2) 单位名称：(3) 联系地址：(4) 联系电话：根据《中华人民共和国合同法》以及双方的自愿原则，甲、乙双方为了开展建设工程合作，特就借款事宜达成如下协议，共同恪守，承诺共同遵守：一、借款金额：甲方向乙方借款金额为【具体金额（大写）】（￥【具体金额（小写）】）。
二、借款用途：本次借款主要用于支持【具体工程项目】的建设，具体用途【具体用途说明】。
三、借款利率：借款利率为【年利率】，计息方式为【具体计息方式】。
四、借款期限：借款期限为【具体期限】，自借款发放之日起算，到期后甲方应一次性归还本金和相应的利息。
五、借款还款方式：借款到期日，甲方应按照约定的还款计划按期偿还本金和利息。
六、借款保证：甲方应提供【具体担保措施】作为本次借款的保障措施，确保债务的按时偿还。
七、还款违约责任：如甲方未按期偿还借款本息，应承担违约责任，乙方将有权采取相应的法律措施，追究甲方的法律责任。
八、其他约定事项：1.如有任何争议，应协商解决；若协商不成，可向所在地法院起诉解决。
2.本合同自双方签字生效，至借款还清之日终止。
3.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章及签字）：乙方（盖章及签字）：签订时间：年月日以上为建设工程借款合同书的格式，双方在签署合同时可根据实际情况进行必要的修改和调整，以确保合同的合法性和可执行性。
希望双方能够遵守合同约定，共同维护合同的有效性和权益。
篇2建设工程借款合同书格式借款合同编号：借款人身份证号：借款人姓名：出让方身份证号：出让方姓名：根据《中华人民共和国借款合同法》的规定，经双方自愿协商，就建设工程借款事宜达成如下协议：一、借款基本情况1.借款人向出让方借款，借款用途为建设工程。
2.借款金额为（大写）人民币（小写）元整。
建设工程借款合同完整版5篇
建设工程借款合同完整版5篇篇1甲方（借款人）：_________________________乙方（贷款人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，为明确双方在建设工程借款过程中的权利和义务，经友好协商，特订立本借款合同。
一、借款事项1. 借款用途：本借款用于_________________________（具体工程项目）的建设。
2. 借款金额：人民币________（大写：_________元整）。
3. 借款期限：自借款起始日起，至工程竣工验收合格之日止。
具体时间以双方实际执行日期为准。
4. 借款利率：按照中国人民银行公布的同期同类贷款利率计算。
如遇利率调整，按最新利率执行。
二、资金支付与监管1. 乙方应按照工程进度分期支付借款给甲方。
每次支付前，甲方需提供相应工程进度的证明材料。
2. 借款资金的监管方式：资金通过甲乙双方共同监管的账户进行支付，确保专款专用。
三、工程担保与保证1. 为确保本借款的履行，甲方需提供相应的担保措施，包括但不限于建设工程担保公司提供的保证担保或抵押担保等。
2. 若甲方未能按期还款或违反合同约定的其他义务，乙方有权依法追究甲方的法律责任，并要求承担违约责任。
四、工程质量管理甲方需按照相关法律法规和工程标准进行施工，确保工程质量。
若因甲方施工质量问题导致工程延期或损失，甲方应承担相应的法律责任。
五、工程进度与验收1. 甲方应按照合同约定的工程进度进行施工，确保按期完成。
如因特殊原因无法按期完成，甲方需提前通知乙方，并协商解决方案。
2. 工程竣工后，甲方需组织验收并提交验收报告。
乙方有权对验收报告进行审核，并提出整改意见。
验收合格后，双方签订竣工验收合格证书。
六、还款与结算1. 工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定的还款计划按期还款。
还款计划包括还款期限、还款金额等具体事项。
建设工程借款合同范本6篇
建设工程借款合同范本6篇第1篇示例：建设工程借款合同范本甲方（借款人）：____________（单位名称）营业执照注册号：____________鉴于甲方（借款人）需要资金用于建设工程项目，乙方（出借人）同意向甲方提供借款，双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，达成如下借款合同：一、借款金额：甲方向乙方借款金额为人民币（大写）____________元整。
二、借款用途：借款用途为____________建设工程项目。
三、借款利率：借款利率为_______%，自借款生效之日起开始计算。
五、还款方式：1. 每月/季度/半年/年还款_______元，自借款生效之日起至借款到期日止。
2. 按照具体的还款计划进行还款，须按期足额归还本金和利息。
六、弥补利息：如因甲方原因未按时还款，乙方有权收取_____%的逾期利息。
七、违约责任：1. 若甲方逾期还款超过______天，乙方有权提前收回借款本息。
2. 若甲方有严重违约行为，乙方有权解除借款合同并追究甲方法律责任。
八、担保方式：为确保甲方按时足额归还借款本息，甲方应提供_________作为担保。
九、法律适用：本合同受中华人民共和国法律管辖。
十、争议解决：因本合同引起的争议应当协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、其他约定：1. 本合同自双方代表签字盖章后生效。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
日期：________年____月____日以上是建设工程借款合同的范本，希會对甲方和乙方在借贷过程中起到管理和保障作用。
请双方严肃对待，遵守约定，共同维护合同的有效性和权益。
第2篇示例：建设工程借款合同范本借款方：____________（借款方名称）借款人法定代表人：____________（法定代表人名称）联系地址：____________（联系地址）联系电话：____________（联系电话）鉴于借款方需要进行建设工程资金周转，贷款方同意向借款方提供贷款，双方达成如下协议：一、贷款金额及用途1.1 贷款方同意向借款方提供贷款金额为人民币____________元整。
建设工程借款合同5篇
建设工程借款合同5篇篇1建设工程借款合同范本甲方（出借人）：乙方（借款人）：根据《中华人民共和国合同法》相关规定，甲乙双方经友好协商，就乙方所需建设工程的资金需求达成如下借款协议，以明确双方的权利和义务，遵循自愿、公平、等价有偿、真实和诚信的原则，特签订本建设工程借款合同。
第一条借款基本信息1.1 借款金额：人民币（大写）（小写）元整。
1.2 借款用途：用于乙方公司（或个人）所需建设工程资金。
1.3 借款期限：自借款日起至借款金额全额偿还之日止。
第二条利率及支付2.1 利率：借款利率为年利率%，计算方式为（等额本息/等额本金/按月计息/按季计息/到期一次性还本付息等）。
2.2 利息支付：乙方应按约定的利率支付相应的利息，计息月息的具体日期为每月的（具体日期）日，以（月息、季息、半年息、年息等）为计息周期支付。
第三条偿还方式3.1 还款方式：乙方应按约定的偿还方式及时偿还所借款项。
3.2 偿还期限：乙方应按照约定的期限将所欠款项还清。
第四条质押担保4.1 乙方应具备合法的担保资质，并提供足额的质押担保，确保借款资金的安全回收。
4.2 担保方式：乙方应提供保证金/抵押/质押/其他担保措施作为抵押担保。
第五条违约责任5.1 乙方未按时支付利息或偿还本金的，应承担违约责任并按约定支付滞纳金。
5.2 乙方未能提供合法的质押担保或不履行还款义务的，应承担违约责任，并按约定支付违约金及其他合同约定的违约责任。
第六条保密条款6.1 本协议的签订、履行及有关事宜应严格保密，未经对方同意，任何一方不得向任何第三方透露本协议内容及任何有关信息。
6.2 出借人对乙方因履行本合同而涉及的商业秘密、业务信息等享有保密义务，不得向任何第三方披露。
第七条其他约定7.1 对于未尽事宜，双方可另行协商补充约定，补充协议与本协议具有同等效力。
第八条合同变更和解释8.1 本合同的任何修改或变更应经双方书面协商一致，并签订书面变更协议后生效。
建设工程借款合同书通用范本5篇
建设工程借款合同书通用范本5篇第1篇示例：建设工程借款合同书通用范本甲方：（出借人）地址：（出借人地址）乙方：（借款人）地址：（借款人地址）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方向乙方提供借款服务事宜，达成如下协议：一、借款金额1.1 甲方同意向乙方提供借款，借款金额为【具体金额】（人民币【大写金额】整），乙方承诺将全部借款资金用于建设工程项目的资金需求。
二、借款利率2.1 甲方向乙方提供的借款，利率为【具体利率】。
借款自发放之日起计算利息，利息支付方式及时间由双方共同协商确定。
三、借款期限3.1 借款期限为【具体时间】自借款发放之日起计算。
四、借款用途4.1 乙方承诺将借款用于建设工程项目的资金需求，严禁挪作他用。
五、还款方式5.1 乙方应按照约定的利息支付方式及时间进行利息的支付，借款本金应于借款期限届满之日起【具体时间】内一次性还清。
六、借款保证6.1 乙方应提供担保措施，确保按时归还所借款项。
七、逾期处理7.1 若乙方未能按约定时间还款，应向甲方支付逾期利息，逾期利率为【具体利率】。
甲方有权采取法律手段追索借款款项。
八、其他条款8.1 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章生效。
8.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章/签名）：___________ 日期：___________乙方（盖章/签名）：___________ 日期：___________甲方联系方式：____________乙方联系方式：____________以上为建设工程借款合同书通用范本，甲、乙双方应认真阅读并遵守合同规定，确保双方权益和合法权益。
第2篇示例：建设工程借款合同书通用范本甲方（借款人）：（甲方填写借款人名称）鉴于甲方需要资金用于建设工程项目，经双方友好协商，达成如下借款合同：一、借款金额及用途1. 乙方同意向甲方借款人民币（大写）（￥小写）元整。
2. 借款用途为支持甲方进行建设工程项目，具体用途包括但不限于购买材料、支付工人工资、项目运营等。
建设工程借款合同完整版5篇
建设工程借款合同完整版5篇第1篇示例：建设工程借款合同甲方：（借款人）乙方：（出借人）鉴于甲方为了实施某项建设工程项目所需资金，向乙方申请借款，并经双方友好协商，就借款事宜达成如下协议：一、借款金额及用途1.1 甲方向乙方借款金额为（具体金额），大写为（具体金额人民币）。
1.2 借款用途为（列明用途，如支付工程建设款、购买设备材料等）。
二、借款期限及还款方式2.1 借款期限为自本协议签署之日起至项目竣工验收之日止，约定期限为（具体期限）年。
2.2 甲方应按照约定还款方式进行还款，还款方式如下：（1）一次性还本付息：借款期限届满后，一次性归还本金及利息；（2）分期付款：按照约定的还款计划，分期偿还本金和利息。
三、借款利率与计算方式3.1 借款利率为（具体利率），自借款生效之日起开始计算至还清日止。
3.2 贷款利率计息方式为（选择计息方式，如按年、按季度等）。
四、还款保证4.1 甲方保证已履行工程项目相关手续合法有效，并能够按期完成工程建设计划。
4.2 甲方保证按照约定的还款方式和时间进行还款，不拖欠。
五、违约责任5.1 若甲方未按照约定的还款方式和时间还款，应承担每日逾期未还款金额的（具体比例）的违约金。
5.2 若甲方严重违约致使借款无法如期清偿，乙方有权要求甲方立即清偿借款本息并承担所有因此而产生的法律费用和律师费。
六、协议生效及争议解决6.1 本协议自双方签署之日起生效，并具有法律效力。
6.2 本协议如有争议，应友好协商解决；如协商不成，提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
甲方（签字）：_________ 日期：_________本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。
特此确认。
以上为建设工程借款合同的完整版，希望双方在签署前仔细阅读并理解合同内容，确保双方利益。
祝双方合作愉快，工程建设顺利！第2篇示例：建设工程借款合同完整版甲方（出借人）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方提供的建设工程借款事宜，达成如下协议：第一条借款基本信息1.1 借款金额：人民币（大写）______________________元整（￥______________________）第二条借款支付方式第三条偿还借款3.1 乙方应按照约定时间和方式偿还借款本金及利息。
建设工程借款合同完整版6篇
建设工程借款合同完整版6篇篇1建设工程借款合同甲方（借款人）：（身份证号码：）（住址：）乙方（出借人）：（身份证号码：）（住址：）鉴于：1. 甲方拟进行建设工程，因资金不足，向乙方借款（金额大写：），用于建设工程的资金需求。
2. 双方经友好协商，就借款事宜达成如下协议：第一条借款金额及用途1.1 乙方同意向甲方出借（金额大写：）人民币，用于甲方建设工程的资金需求。
1.2 乙方应根据乙方借款的实际用途，将款项支付至甲方指定的账户。
第二条借款利率及还款方式2.1 本借款的利率为年利率（大写：百分之），借款期限为（大写：）个月。
2.2 借款期间的利息每月按照剩余本金的（大写百分之）计算，自借款发放之日起计算，到期一次性还本付息。
2.3 本借款将以一次性还本付息的方式偿还，甲方应在借款到期日前将本金和利息一次性支付至乙方指定的账户。
第三条保证及附加条款3.1 甲方保证所借款项用于建设工程的资金需求，不得挪作他用。
3.2 甲方对所借款项承担全部借款责任，如逾期违约，应承担一切法律责任。
3.3 乙方拥有对本合同的最终解释权。
3.4 在未经乙方书面同意前，甲方不得擅自转让或以任何形式处分所借款项。
第四条行使权利4.1 在借款期间，如乙方发现甲方使用借款不符合约定用途，乙方有权要求甲方返还全部借款，并按规定向乙方支付利息。
4.2 如甲方未能按期还款，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
第五条合同生效5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至借款还清之日止有效。
5.2 本合同一式六份，双方各执三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）甲方（借款人）签字：日期：乙方（出借人）签字：日期：篇2建设工程借款合同甲方：（出借人）身份证号码：住所：联系电话：乙方：（借款人）身份证号码：住所：联系电话：鉴于甲方同意向乙方出借一定金额的资金用于建设工程，为明确双方权利和义务，经双方友好协商，特签订本合同，共同遵守相关法律法规，协商如下：一、借款金额及用途1. 乙方向甲方借款金额为人民币（大写）（￥小写）、用于（借款用途），并保证不得挪作他用。
建设工程借款合同范文5篇
建设工程借款合同范文5篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方借款给甲方用于建设工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、借款用途本合同项下的借款用于____________________（具体工程名称）的建设。
未经乙方同意，甲方不得擅自改变借款用途。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币（大写）____________________元整。
2. 支付方式：乙方应按照本合同约定，将借款支付至甲方指定账户。
三、借款期限借款期限自本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。
具体日期以实际到账时间为准。
四、利率及还款方式1. 利率：本借款的年利率为____%，自借款到账之日起计算。
2. 还款方式：甲方应按约定时间，将本金及利息支付至乙方指定账户。
具体还款计划如下：____________________。
五、保证与担保1. 甲方应提供合法、有效的担保，确保乙方借款安全。
担保方式、担保物及担保人由甲乙双方另行约定。
2. 甲方如未能按时还款，乙方有权依法对担保物进行处置以实现其债权。
六、违约责任1. 甲方如未按约定时间还款，应按照逾期未还金额的千分之____向乙方支付违约金。
2. 甲方如擅自改变借款用途，乙方有权提前收回借款，并要求甲方承担违约责任。
3. 若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应责任，并支付乙方由此产生的损失。
七、争议解决如甲乙双方在执行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商补充。
九、签署甲方（借款人）：____________________（签字/盖章）法定代表人（或授权代表）：____________________（签字）日期：____________________年____月____日联系电话：____________________ 传真：____________________ 邮箱：____________________ 邮编：____________________ 通讯地址：____________________ 邮编：____________________ 乙方（贷款人）：____________________（签字/盖章）法定代表人（或授权代表）：____________________（签字）日期：____________________年____月____日联系电话：____________________ 传真：____________________邮箱：___________________ 以上是本次建设工程借款合同的范文，双方在签署前应充分了解合同内容并确保其真实有效。
建设工程借款合同样书5篇
建设工程借款合同样书5篇篇1甲方（借款人）：__________________乙方（贷款人）：__________________鉴于甲方需要资金对建设工程进行投入，乙方愿意按照本合同约定的条款和条件向甲方提供借款。
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，特订立本借款合同。
一、借款1. 借款金额：人民币_________元（大写：_________________________元整）。
2. 借款用途：本借款仅限于用于_________________________建设工程。
3. 借款期限：自本合同签署之日起计算，至_________________________止。
4. 借款利率：年利率为_________%，自借款发放之日起计算。
二、还款1. 还款方式：甲方应按照本合同约定的期限和方式，按期向乙方还款。
2. 还款计划：甲方应按照以下方式分期还款：____________年_____月_____日还款________元；______年_____月_____日还款_______元；（根据实际需要填写具体的日期和金额）。
3. 逾期还款：如甲方未按期还款，乙方有权要求甲方立即偿还全部借款及利息，并对逾期部分收取罚息。
三、保证与担保1. 甲方应提供乙方认可的担保方式，确保本合同的履行。
担保方式包括但不限于信用担保、质押担保、抵押担保等。
2. 甲方如未能按期还款，乙方有权依法行使担保权利，以实现其债权。
四、建设工程监管1. 乙方有权对甲方的建设工程进行监管，确保借款用于约定的用途。
2. 如甲方未按约定使用借款，乙方有权要求甲方立即改正，并可能对甲方采取相应的法律措施。
五、合同变更与解除1. 本合同的任何变更、修改或解除，均应经甲乙双方协商一致，并书面变更或解除。
2. 本合同因下列原因而解除：（1）甲方按照约定还款期限足额还款；（2）甲乙双方协商一致，同意提前解除合同；（3）发生法律法规规定的其他情形。
基本建设工程借款合同范本6篇
基本建设工程借款合同范本6篇篇1甲方（借款人）：_________________________乙方（贷款人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方进行基本建设工程的借款事宜达成如下协议：一、借款事项1. 借款用途：本合同项下的借款专项用于甲方的基本建设工程，包括但不限于_________________________。
2. 借款金额：人民币_________________________元（大写：_________________________元整）。
3. 借款期限：自本合同生效之日起至_________________________止。
二、利率及还款方式1. 借款利率：本合同项下的借款利率为年利率________%，具体计算方式为_________________________。
2. 还款方式：甲方应按照约定的期限和方式归还借款本息。
具体还款计划为_________________________。
三、保证事项1. 甲方应提供真实、完整、准确的财务报表及与借款相关的资料。
2. 甲方应按照工程进度进行借款使用，并接受乙方的监督。
3. 甲方应保证借款用途的合法性，不得将借款用于非法目的。
四、违约责任1. 若甲方未按约定时间归还借款本息，乙方有权要求甲方支付逾期罚息。
2. 若甲方违反本合同约定的保证事项，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权提前收回借款。
五、合同变更和解除1. 本合同一经签订，双方均应遵守。
任何变更和解除，均需双方协商一致并书面确认。
2. 在合同履行过程中，如因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程借款合同模板通用版5篇
建设工程借款合同模板通用版5篇篇1建设工程借款合同甲方：（出借方）身份证号码：__________联系地址：____________联系电话：____________乙方：（借款方）身份证号码：__________联系地址：____________联系电话：____________鉴于，乙方需资金用于建设工程，甲方愿意向乙方出借相应款项，双方经友好协商，就借款事宜达成如下协议，以资明确，共同遵守。
第一条借款金额甲方同意向乙方出借人民币_______元整（大写：_________________）用于乙方建设工程，乙方承诺按照规定使用借款。
第二条利率和利息支付方式1.借款利率为____%（年化），按照______计算。
2.乙方应按照约定的利率在每个还款周期内支付相应的利息。
3.乙方在还款日之前将利息支付至甲方提供的指定账户。
第三条借款期限本借款合同自甲方将款项转入乙方账户之日起生效，至乙方还清所有借款本息款项之日止，借款期限为______年/月/日。
第四条还款方式1.乙方应按照本合同约定的还款计划按期还款，还款方式为（等额本息/按月还本付息/其他）。
2.乙方应按约定的还款日将还款金额汇入甲方指定的账户，确保及时足额还款。
3.如因不可抗力导致乙方无法按时还款，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明。
双方可协商延期还款或调整还款计划。
第五条提前还款1.乙方可在借款期限内随时提前还清所有借款本息款项，无需支付提前还款违约金。
2.提前还款时，乙方应提前_____天通知甲方，并将剩余本金和利息一次性支付至甲方指定账户。
第六条保证1.乙方保证所借款项不用于非建设工程用途，保证所提供的借款用途合法合规。
2.乙方应提供相关担保或抵押物，确保还款安全。
如乙方逾期还款，甲方有权处置担保或抵押物以清偿债务。
第七条违约责任1.如乙方逾期未还款，应支付逾期利息（年化利率为____%），逾期罚息（___%），直至还清全部借款本息。
建设工程借款合同完整版5篇
建设工程借款合同完整版5篇篇1甲方（借款人）：________________地址：________________电话：________________营业执照号码：________________乙方（贷款人）：________________地址：________________电话：________________营业执照号码：________________鉴于甲方因建设工程需要向乙方借款，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，特订立本借款合同。
第一条借款事项一、借款用途：甲方借款用于建设工程项目的投资、施工等费用支出。
二、借款金额：人民币______元整（大写：________________）。
三、借款期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。
具体借款起始日期以乙方实际放款日为准。
四、借款利率：年利率为______，利息自乙方实际放款日起计算。
五、还款方式：按季度/半年/年支付利息，到期一次性偿还本金。
具体还款计划如下：（略）第二条保证事项一、甲方保证所借款项用于约定的用途，未经乙方同意，不得擅自改变借款用途。
二、甲方保证提供的所有资料真实、完整、有效，如有虚假，愿意承担法律责任。
三、甲方应按照合同约定按时足额偿还借款本息。
四、甲方以其建设工程作为本次借款的抵押物，若未能按期还款，乙方有权处置抵押物以实现其债权。
五、甲方承担与本次借款有关的所有费用，包括但不限于评估费、公证费、律师费等。
第三条乙方权利与义务一、乙方有权按照合同约定发放借款。
二、乙方有权对甲方的借款使用情况进行监督。
三、乙方应按时足额发放借款。
四、如甲方未能按期还款，乙方有权依法处置抵押物。
五、乙方应对甲方的借款资料妥善保管，不得泄露。
篇2合同编号：【编号】甲方：【甲方名称】乙方：【乙方名称】鉴于甲方和乙方经过友好协商，就乙方向甲方提供建设工程借款事宜达成如下协议：一、合同背景基于甲乙双方的信任与合作，乙方同意向甲方提供建设工程借款，以支持甲方完成特定工程项目的建设。
建设工程借款通用版合同6篇
建设工程借款通用版合同6篇篇1借款人（甲方）：贷款人（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方因建设工程施工需要向乙方借款事宜，达成如下协议：一、借款用途本次借款用于甲方建设工程施工，具体为以下项目：二、借款金额本次借款金额为人民币（大写）_________元整。
三、借款期限本次借款期限为_____年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
四、利率及支付方式1. 利率：本次借款的年利率为_____%。
2. 支付方式：甲方应按季度向乙方支付利息，并在借款期限届满时一次性偿还本金。
如甲方未能按时支付利息或本金，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
五、担保及保证1. 甲方应以建设工程作为本次借款的担保，确保乙方在甲方无法按时还款时享有优先受偿权。
2. 甲方应保证本次借款的合法性和合规性，确保借款用途符合法律法规的规定。
如因甲方原因导致本次借款无法按时还款，甲方应承担相应的法律责任。
六、违约责任1. 甲方如未能按时支付利息或本金，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。
2. 乙方如未能按时向甲方提供借款，应承担相应的违约责任。
具体违约责任包括但不限于：支付违约金、赔偿损失等。
七、争议解决如甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议的其他条款。
八、其他约定事项1. 本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
借款人（甲方）：_________贷款人（乙方）：_________日期：_____年_____月_____日篇2合同编号：XXXXXX甲方（借款人）：XXXXXX乙方（贷款人）：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方因建设工程需要向乙方借款事宜，达成如下协议：一、借款用途本次借款用于甲方建设工程，具体包括但不限于以下内容：1. 工程名称：XXXXXX2. 工程地点：XXXXXX3. 工程造价：XXXXXX4. 借款金额：XXXXXX二、借款期限本次借款期限为自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。
建设工程借款合同书5篇
建设工程借款合同书5篇篇1甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方对甲方进行建设工程借款事宜达成如下协议：一、借款用途本合同项下的借款用于____________________建设工程的实施，包括但不限于设备购置、材料采购、施工费用等。
未经乙方书面同意，甲方不得将借款挪作他用。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币________万元整（大写：____________________元整）。
2. 支付方式：乙方应按照工程进度及时支付借款，具体支付时间、金额等按照本合同约定执行。
三、借款期限及利率1. 借款期限自本合同签订之日起计算，共______年（_____个月）。
2. 利率：本次借款的年利率为_____%，自乙方实际支付借款之日起计算。
四、还款方式及计划1. 甲方应按照本合同约定按期还款。
还款方式包括等额本息还款法或其他经乙方同意的方式。
2. 具体还款计划如下：（请根据实际情况填写）五、保证事项1. 甲方保证本次借款用于约定用途，未经乙方同意不得擅自改变借款用途。
2. 甲方应按时向乙方提供工程进展报告及相关资料，确保工程顺利进行。
3. 甲方应保证本次借款的合法性，不存在任何法律纠纷和风险。
六、违约责任1. 若甲方未按约定用途使用借款或未按期还款，乙方有权要求甲方立即归还全部借款并支付相应利息、违约金等。
2. 若因甲方原因导致工程延误或停工，甲方应承担相应违约责任，并赔偿乙方因此产生的损失。
3. 若因甲方违反本合同约定导致本合同解除，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此产生的损失。
七、合同变更与解除1. 本合同的变更与解除需经甲乙双方协商一致，书面变更或解除本合同。
2. 若甲方存在违约行为，乙方有权单方面解除本合同并要求甲方承担相应违约责任。
建设工程借款合同书通用范本6篇
建设工程借款合同书通用范本6篇篇1甲方（借款人）：________________乙方（贷款人）：________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方向甲方提供建设工程借款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、借款用途本次借款用于________________建设工程的________________部分。
甲方承诺，该借款将专款专用，不得挪作他用。
二、借款金额及支付方式1. 借款金额：人民币________元（大写：________________元整）。
2. 支付方式：乙方应按照本合同约定，将借款通过银行转账或其他甲乙双方共同认可的方式支付给甲方。
三、借款期限1. 借款期限自本合同生效之日起至甲方完成建设工程并验收合格之日止。
具体日期根据工程建设进度确定。
2. 甲方应于每个季度向乙方提供工程建设进度报告，并在工程完工后及时通知乙方进行验收。
四、利率及还款方式1. 利率：本次借款的年利率为________%，自借款发放之日起计算。
2. 还款方式：甲方应按约定时间，按期归还借款本金及利息。
具体还款计划如下：（请在此处详细列明还款计划表）五、保证与担保1. 甲方应提供乙方认可的担保方式，以确保本次借款的履行。
担保方式可以是第三方担保、抵押、质押等，具体由甲乙双方共同协商确定。
2. 甲方应保证其提供的担保物权的真实性和合法性，并承担由此产生的法律责任。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间归还借款本息，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，违约金的具体数额和计算方式由甲乙双方另行协商确定。
2. 若甲方违反本合同的任何条款，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权要求甲方赔偿由此产生的所有损失。
七、其他约定1. 本合同的修改、补充应当以书面形式进行，作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同的履行如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程借款合同书标准范本5篇
建设工程借款合同书标准范本5篇篇1建设工程借款合同书甲方（出借人）：__________乙方（借款人）：__________丙方（担保人）：__________借款合同书依据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，甲、乙、丙三方本着自愿、平等、诚实信用的原则，就乙方向甲方借款事宜达成如下协议：一、借款金额：人民币______元整。
二、借款用途：用于__________建设工程项目。
三、借款期限：自借款之日起______年。
至______年止。
四、利率：年利率为______%。
计算利息的基准日为__________。
五、还款方式：分期还款，每月偿还本金______元，利息______元，共计______元。
六、还款期限：每月_____日前还清当月本期款项。
七、违约责任：1. 乙方未按期足额还款的，须按逾期未还部分按日加收______%的罚息。
2. 若乙方逾期还款超过______天的，甲方有权解除本合同并要求乙方立即还清全部借款本息。
3. 乙方有误操作、过失或失败导致拖延还款时间，应承担由此给甲方造成的损失。
八、甲方合法权益：1. 乙方同意按照本合同的约定向甲方偿还借款本息，并承担逾期还款的责任。
2. 乙方同意将本合同项下的债权质权给甲方或将本合同项下的债款转让给第三方，乙方不得以任何理由拒绝。
九、丙方担保责任：1. 丙方作为乙方的担保人，保证乙方履行本合同项下一切义务。
2. 若乙方未能按时偿还欠款导致本合同解除的，丙方应在接到通知后立即偿还全部借款本息。
3. 如果乙方逾期还款导致甲方及时有效的担保人行使担保义务，甲方无需事先通知乙方，直接向担保人追索。
十、其他事项：1. 本合同适用中华人民共和国法律，一切争议应通过友好协商解决，协商不成的，提交______进行仲裁。
2. 本合同一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（出借人）：__________乙方（借款人）：__________丙方（担保人）：__________合同签订日期：______年______月______日备注：此份合同为示范范本，具体内容可根据实际情况进行调整修改。
建设工程借款合同书通用范本5篇
建设工程借款合同书通用范本5篇篇1甲方（借款人）：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（贷款人）：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于甲方因建设工程需要向乙方借款，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，经友好协商，特订立本建设工程借款合同书。
第一条借款事项1. 借款用途：本次借款用于甲方建设工程。
甲方应提供真实、完整、准确的财务报表及相关资料，以便乙方评估风险并做出决策。
2. 借款金额：人民币________元整（大写：________________）。
3. 借款期限：自本合同签署之日起计算，共______个月。
实际借款日期与期限以借款借据为准。
4. 借款利率：本次借款利率为年利率______%，自借款发放之日起计算。
利息按季度支付。
如遇中国人民银行调整利率，双方可协商调整本合同利率。
第二条保证与担保条款1. 甲方保证本次借款专款专用，不得挪用他用。
如有违规行为，乙方有权提前收回全部借款，并要求甲方支付违约金。
2. 为确保本次借款的履行，甲方应向乙方提供下列担保措施：（根据实际项目需要添加相关担保事项）。
甲方以建设工程承包权等财产作为抵押物进行抵押担保，并办理相关抵押登记手续。
若甲方未能按期还款，乙方有权依法处置抵押物以实现其债权。
3. 若甲方未能按时支付利息或归还本金，乙方有权要求甲方支付违约金并承担相应法律责任。
违约金按照逾期未付款项的______%计算，自逾期之日起计算至实际支付之日止。
同时，乙方有权采取法律手段追究甲方的法律责任。
第三条还款计划1. 甲方应按照以下还款计划归还借款本金及利息：（请根据实际情况填写具体还款日期及金额）第四条合同变更与解除条款借款人（甲方）：________________地址：________________电话：________________传真：________________篇2甲方（借款人）：____________________乙方（贷款人）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程借款事宜，经友好协商，达成如下协议：一、借款用途本借款用于____________________建设工程的投资。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程借款合同书完整
版
In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
建设工程借款合同书完整版
下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
合同编号：________
贷款方：__________
借款方：__________
根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。
为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。
第一条借款用途_______________
第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)____元。
预计用款为
_____年____元;_____年____元;____年____
元;____年____元;_____年____元;____年____元。
第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。
在合同规定的借款期内，年息为____%。
借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%。
第四条借款期限借款方保证从_____年____月起至____年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。
预定为_____年___元;____年____元;_____年___元;____年____元;_____年____元;____年____元。
贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位
的其它开户银行代为扣款清偿。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。
因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。
违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。
借款方应提供有关的统计、会计报
表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。
借款方提前还款的，应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。
第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。
本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。
借款方___(盖章)贷款方___(盖章)
负责人：______负责人：___
地址：________地址：___ 签约日期：________
签约地点：________
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。