建筑工程支付担保协议范本
建筑工程业主支付担保合同示范文本5篇
建筑工程业主支付担保合同示范文本5篇篇1建筑工程业主支付担保合同示范文本甲方(建筑工程业主):___________(以下简称甲方)乙方(担保人):___________(以下简称乙方)根据《合同法》、《建筑工程施工合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,就甲方向乙方提供担保事宜达成如下协议,以便维护双方的合法权益:第一条担保范围:1.1 乙方向甲方提供担保,担保范围包括但不限于保证甲方按照合同约定的支付义务履行,并在合同约定的时间内足额支付工程款。
1.2 乙方提供的担保方式为____________(具体担保方式),担保金额为____________(具体金额)。
第二条担保责任:2.1 乙方应按照合同约定的时间和金额提供担保,确保甲方在合同履行过程中按时足额支付工程款。
2.2 如果甲方未按合同约定足额支付工程款,乙方应当在收到通知后的_______日内向甲方支付相应款项。
第三条担保期限:3.1 担保期限自本合同签署之日起至_________(具体期限)。
3.2 乙方提供的担保在担保期限内有效,担保期满后自动失效。
第四条担保条件:4.1 甲方在工程实施过程中遵守相关法律法规,按照工程合同的约定履行支付义务。
4.2 在甲方未履行支付义务的情况下,乙方有权要求甲方就担保范围内的金额承担责任。
第五条其他事项:5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至双方履行完毕各自在本合同项下的义务之日终止。
5.2 本合同适用中华人民共和国法律,双方因履行本合同发生的争议应协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方(建筑工程业主):_____________签字盖章乙方(担保人):_____________签字盖章日期:_________年____月____日本担保合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(建筑工程业主):_____________签字盖章乙方(担保人):_____________签字盖章日期:_________年____月____日以上是建筑工程业主支付担保合同的示范文本,具体可以根据实际情况进行修改和调整。
建筑工程业主支付担保合同范文精选5篇
建筑工程业主支付担保合同范文精选5篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(担保人):_______________________根据有关法律法规,为确保甲方所投资的建筑工程的顺利进行,乙方同意为甲方的工程款支付提供支付担保,双方经友好协商,达成如下协议:一、担保事项乙方同意就甲方与承建单位签订的建筑工程合同中的工程款支付事项,向承建单位提供支付担保。
担保的总金额、期限及具体条款以实际签署的担保函为准。
二、担保期限本合同的担保期限为自担保函出具之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
若甲方需要延期支付工程款,乙方需重新出具担保函,确保担保的有效性。
三、担保责任1. 若甲方未按照合同约定向承建单位支付工程款,乙方应在担保期限内履行担保责任,向承建单位支付拖欠的工程款。
2. 乙方在履行担保责任后,有权向甲方追偿所支付的款项及其相关费用。
3. 若因甲方的违约行为导致乙方承担担保责任,甲方需承担乙方因此产生的所有损失及费用。
四、甲方义务1. 甲方应按时向乙方提供建筑工程进度、工程款支付等真实情况,确保乙方能够充分了解工程进展情况。
2. 甲方应按照合同约定及时向承建单位支付工程款,确保工程的顺利进行。
3. 若甲方需要变更合同条款或工程计划,应提前通知乙方,并与乙方协商确定是否需要调整担保事项及担保金额。
五、乙方权利与义务1. 乙方有权对甲方的工程进展情况进行监督,甲方应配合乙方的相关工作。
2. 乙方应按照约定履行担保责任,确保工程的顺利进行。
3. 若甲方存在违约行为,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定支付工程款导致乙方承担担保责任,甲方需承担违约责任,并向乙方支付违约金。
违约金的具体数额以实际造成的损失为准。
2. 若乙方未按照约定履行担保责任,应承担相应的违约责任,并向甲方赔偿实际损失。
七、争议解决因本合同引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程业主支付担保合同标准范本6篇
建筑工程业主支付担保合同标准范本6篇篇1甲方(业主):____________________乙方(承包方):____________________丙方(担保人):____________________鉴于甲方与乙方签订了一份建筑工程合同,为确保甲方按照合同约定及时向乙方支付相关款项,丙方愿意就甲方的支付义务向乙方提供担保。
经三方友好协商,达成如下支付担保合同:一、合同目的本合同旨在明确甲、乙、丙三方的权利和义务,确保建筑工程的顺利进行,保障乙方的合法权益。
二、甲方的支付义务1. 甲方应按照与乙方签订的建筑工程合同的约定,按时足额支付工程进度款、材料款等款项。
2. 甲方需确保工程款项的专款专用,不得挪用或延迟支付。
三、丙方的担保事项1. 丙方就甲方在本合同项下的支付义务承担连带责任保证。
2. 担保范围包括但不限于工程进度款、材料款等所有应付款项。
3. 担保期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕为止。
四、担保方式1. 丙方提供的担保方式为连带责任保证。
2. 如甲方未能按照约定支付款项,乙方有权直接要求丙方承担保证责任,丙方应在接到乙方通知后XX日内履行付款义务。
五、违约责任1. 若甲方未按约定支付款项,除承担违约责任外,还应当支付逾期违约金。
2. 若丙方未履行担保责任,乙方有权要求丙方承担未履行担保责任所产生的违约金。
六、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若因本合同引起的争议,甲、乙、丙三方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
2. 本合同自三方签字(盖章)之日起生效。
3. 本合同未尽事宜,可由甲、乙、丙三方另行协商补充。
甲方(业主):____________________(签字/盖章)乙方(承包方):____________________(签字/盖章)丙方(担保人):____________________(签字/盖章)日期:____________________注:以上合同仅为示范文本,实际合同应根据具体情况进行调整,并请专业法律人士进行审查和修改,以确保合同的合法性和有效性。
有关建筑工程支付担保协议5篇
有关建筑工程支付担保协议5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲方与乙方就建筑工程项目已签署相关合同,为确保工程顺利进行,保障双方合法权益,甲方需提供支付担保,乙方同意接受甲方的支付担保。
经双方友好协商,达成以下协议:一、担保事项甲方对乙方在本工程项目中的工程款支付承担担保责任。
担保金额以双方签订的建筑工程合同约定的应支付金额为限。
二、担保期限担保期限自工程开工之日起至工程竣工并结清尾款之日止。
三、担保方式1. 甲方提供足额的有效资产作为担保,包括但不限于现金、银行存款、债券、股权、房产等。
2. 甲方在担保期限内,按照合同约定按时足额支付乙方的工程进度款。
3. 若甲方未能按时足额支付乙方工程进度款,乙方有权依法处置甲方提供的担保资产,以实现其债权。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权监督乙方工程进度,确保工程按照合同约定进行。
2. 甲方应按照合同约定按时足额支付乙方工程进度款。
3. 甲方应妥善保管其提供的担保资产,确保担保资产的安全和完整。
4. 甲方在担保期限内,不得擅自处置其提供的担保资产。
如需处置,应提前书面通知乙方,并征得乙方同意。
五、乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方按照合同约定按时足额支付工程进度款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,并确保工程质量。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的担保资产,不得擅自处置或损坏。
4. 乙方在甲方未按时足额支付工程进度款时,有权要求甲方履行担保责任。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定按时足额支付乙方工程进度款,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
2. 若因甲方原因导致工程无法按时完成,甲方应承担违约责任,并赔偿由此给乙方造成的损失。
3. 若乙方未按照合同约定完成工程任务或工程质量不符合要求,应承担违约责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
七、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程业主支付担保合同范本6篇
建筑工程业主支付担保合同范本6篇篇1甲方(业主方):______________________乙方(承包方):______________________丙方(担保方):______________________鉴于甲方作为业主方与乙方作为承包方在签订建筑工程合同过程中,为保障工程款项的按时支付,确保工程的顺利进行,丙方愿意就甲方的支付义务向乙方提供担保。
经三方友好协商,特订立本支付担保合同。
一、工程概况(一)工程项目的名称、地点、内容和规模。
二、合同目的本合同旨在明确甲方的支付义务,确保乙方在工程实施过程中能够及时收到工程进度款,保证工程的顺利进行。
同时,丙方作为担保方,承担甲方支付义务的担保责任。
三、担保事项(一)担保金额:本次担保金额为甲方应向乙方支付的建筑工程款项,具体金额依据甲方与乙方签订的建筑工程合同确定。
(二)担保方式:丙方承担连带担保责任,即在甲方未能按时支付乙方工程进度款时,丙方将无条件代为支付。
(三)担保期限:自本合同生效之日起至甲方与乙方签订的建筑工程合同履行完毕为止。
四、甲方的支付义务(一)甲方应按与乙方签订的建筑工程合同约定,按时支付工程进度款。
(二)甲方应确保资金充足,避免因资金问题影响工程的顺利进行。
(三)甲方在支付过程中,应遵守国家相关法律法规及政策规定。
五、丙方的担保责任(一)丙方应监督甲方的支付行为,确保甲方按时履行支付义务。
(二)在甲方未能按时支付乙方工程进度款时,丙方应在接到乙方书面通知后的XX个工作日内代为支付。
(三)丙方承担担保责任的范围包括但不限于工程进度款、违约金、赔偿金等。
六、违约责任(一)甲方如未能按约定时间支付工程进度款,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
(二)丙方如未能履行担保责任,应承担相应的违约责任,并向乙方支付赔偿金。
(三)违约金的计算方式及赔偿金的数额,根据甲方、乙方和丙方协商确定。
七、争议解决(一)本合同在履行过程中发生争议,甲、乙、丙三方应通过友好协商解决。
有关建筑工程支付担保协议6篇
有关建筑工程支付担保协议6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他相关法律法规的规定,鉴于甲方与乙方在建筑工程承包过程中的实际支付需求,双方本着公平、公正、诚实信用的原则,经友好协商,达成以下支付担保协议:一、协议目的为确保建筑工程顺利进行,保障乙方在承包过程中能够按时收到工程进度款及结算款,甲方需提供支付担保,以维护甲乙双方的合法权益。
二、担保范围本协议担保的范围包括但不限于建筑工程的进度款、结算款、设备材料款等款项的支付。
具体金额根据工程合同及本协议约定执行。
三、担保方式甲方为本协议的担保人,对乙方在本工程中的支付责任承担连带责任保证。
甲方需提供如下担保方式之一或组合方式:1. 现金或现金等价物质押;2. 房产、土地等实物资产抵押;3. 银行保函或其他第三方担保。
四、担保期限本协议自签署之日起生效,至工程竣工验收合格并结算完毕为止。
若工程延期,双方应另行协商延长担保期限。
五、支付安排1. 甲方应按工程合同约定支付工程进度款,确保工程进度不受资金短缺影响。
2. 乙方应按照工程合同完成工程进度,并提交相应的进度款申请及证明材料。
3. 甲方收到乙方提交的进度款申请及证明材料后,应在约定时间内完成审核并支付。
4. 工程竣工验收合格后,双方应按照工程合同及本协议约定完成结算工作,并支付结算款项。
六、违约责任1. 若甲方未按本协议约定履行支付义务,乙方有权要求甲方承担违约责任,并支付违约金。
2. 若因甲方违约导致工程无法继续进行或乙方遭受损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 若乙方提交虚假材料或违反工程合同约定,甲方有权拒绝支付,并追究乙方的违约责任。
七、争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
建设工程担保合同范本6篇
建设工程担保合同范本6篇篇1甲方(担保人):_________________________乙方(借款人):_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程提供担保,为了明确双方的权利和义务,确保合同的履行,双方本着诚实、守信的原则,经友好协商,订立本合同。
一、担保事项1. 甲方同意为乙方就建设工程的实施提供连带责任担保。
2. 担保金额为人民币_________元整(大写:_________元整)。
3. 担保期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
二、担保范围1. 本担保合同涉及的建设工程包括但不限于土建、安装、装饰等工程。
2. 乙方未能履行建设工程施工合同义务时,甲方在本担保合同约定的担保范围内承担连带清偿责任。
包括但不限于:未按时开工、中途停工、质量不达标、工期延误等违约情形。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与建设工程有关的所有资料,以便评估风险。
2. 甲方有权监督乙方的工程建设情况,确保工程按照合同约定进行。
3. 甲方在乙方违约时,应承担连带清偿责任,向有关当事人支付担保金额。
4. 甲方有权在履行担保责任后,向乙方追偿相关款项。
四、乙方的权利和义务1. 乙方应按时提供与建设工程有关的所有资料,并保证资料的真实性和完整性。
2. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行义务,确保工程质量和工期。
3. 乙方应接受甲方的监督,确保工程建设符合合同约定。
4. 乙方在甲方履行担保责任后,应尽快偿还甲方相关款项。
五、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务,导致甲方承担连带清偿责任的,乙方应向甲方支付担保金额百分之________的违约金。
2. 若甲方未能按照本担保合同的约定履行担保责任,导致乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
建筑工程业主支付担保合同范本6篇
建筑工程业主支付担保合同范本6篇篇1甲方(业主方):________________乙方(承包商方):________________丙方(担保人方):________________鉴于甲方与乙方签订的建筑工程合同,为确保甲方按时支付乙方的工程款,丙方愿意就甲方的支付义务向乙方提供保证担保,三方经友好协商,达成如下协议:一、担保事项1. 甲方应按照与乙方签订的建筑工程合同的约定,按时支付乙方的工程款。
2. 丙方就甲方支付乙方工程款的义务向乙方提供连带责任保证担保。
二、担保金额及期限1. 本担保的金额为甲方应付给乙方的全部工程款。
2. 担保期限自建筑工程合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
三、担保责任1. 若甲方未按照建筑工程合同的约定按时支付乙方的工程款,乙方有权要求丙方承担保证责任。
2. 丙方在接到乙方要求其承担保证责任的通知后,应当在七日内无条件地代为支付甲方应付未付的工程款。
3. 丙方承担保证责任后,有权向甲方追偿。
四、陈述和保证条款1. 甲方、乙方和丙方均为具有完全民事行为能力的自然人或法人,有权签订本担保合同。
2. 甲方、乙方和丙方所提交的所有文件、资料均为真实、准确、合法、有效。
3. 甲方与乙方签订的建筑工程合同真实、合法、有效。
4. 丙方提供的担保为无条件不可撤销的担保。
五、违约责任1. 若甲方未按照建筑工程合同的约定支付乙方的工程款,导致丙方承担保证责任的,甲方应当向丙方支付违约金,并承担由此产生的一切损失。
2. 若丙方未按照本担保合同的约定承担保证责任的,应当向乙方支付违约金,并承担由此产生的一切损失。
六、其他条款1. 本担保合同自三方签字盖章之日起生效。
2. 本担保合同的修改、补充须经三方协商一致,并作为本担保合同的组成部分。
3. 因本担保合同产生的争议,三方应友好协商解决。
协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
4. 本担保合同一式三份,甲方、乙方和丙方各执一份,具有同等法律效力。
建筑工程业主支付担保合同范文6篇
建筑工程业主支付担保合同范文6篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(工程承包商):_________________________丙方(担保人):_________________________鉴于甲方与乙方签订了一份建筑工程合同,为确保甲方按照合同约定及时向乙方支付工程款项,丙方愿意就甲方的支付义务向乙方提供担保。
现根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,甲乙丙三方经友好协商,达成如下支付担保合同:一、担保事项1. 甲方应按照与乙方签订的建筑工程合同约定支付工程款项。
2. 本担保合同涉及的具体金额、支付方式及时限等按照建筑工程合同的约定执行。
二、担保方式丙方对甲方在本合同项下的支付义务承担连带责任保证。
在甲方未能按照约定支付工程款项时,乙方有权直接要求丙方承担保证责任,丙方应在接到乙方书面通知后的法定期限内履行担保责任。
三、担保期限本担保合同自签订之日起生效,至建筑工程合同约定的全部工程款项支付完毕之日止。
若甲方在建筑工程合同项下的支付义务未全部履行完毕,则本担保合同继续有效。
四、甲方的义务1. 甲方应按照建筑工程合同的约定及时向乙方支付工程款项。
2. 甲方应保证所提供的关于建筑工程合同的信息真实、完整、准确。
3. 甲方应妥善保管与本合同相关的所有文件和资料。
五、乙方的义务1. 乙方应按照建筑工程合同的约定履行施工义务。
2. 乙方有权要求甲方按照约定支付工程款项。
3. 乙方应妥善保管与本合同相关的所有文件和资料。
六、丙方的义务1. 丙方应按照本担保合同的约定承担担保责任。
2. 丙方应对甲方的资信状况进行监督,发现甲方有违约行为时及时通知乙方。
3. 丙方应对本合同项下的所有文件和资料妥善保管。
七、违约责任1. 若甲方未能按照建筑工程合同的约定支付工程款项,乙方有权要求丙方承担保证责任。
丙方应在接到乙方书面通知后的法定期限内履行担保责任。
若丙方未按时履行担保责任,应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。
建筑工程业主支付担保合同书6篇
建筑工程业主支付担保合同书6篇篇1甲方(业主):________________乙方(承包方):________________丙方(支付担保人):________________鉴于甲方与乙方在平等、自愿的基础上就本建筑工程项目的承包事项达成了共识,为确保工程的顺利进行及各方权益,现丙方应甲方的请求,为甲方向乙方支付工程款项提供担保。
为此,经各方友好协商,签订本担保合同书。
一、担保事项1. 本合同项下的工程为位于_______________的建筑工程项目。
2. 甲方应按时支付乙方的工程款项,包括但不限于工程进度款、结算款等。
3. 丙方就甲方在本合同项下的付款义务向乙方承担支付担保责任。
二、担保金额与期限1. 担保金额为甲方应支付给乙方的全部工程款项。
2. 担保期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格并结算完毕之日止。
三、担保方式1. 丙方在本合同项下的担保方式为连带责任保证。
2. 若甲方未按时支付乙方的工程款项,乙方有权直接向丙方追索。
丙方在接到乙方的书面索款通知后,应在指定时间内无条件履行支付义务。
四、甲方的义务1. 甲方应按时支付乙方的工程款项,并确保资金到位。
2. 甲方应配合丙方进行必要的调查和审查工作。
五、乙方的义务1. 乙方应按照合同约定完成工程建设任务。
2. 乙方应及时向甲方和丙方提供工程进度和款项结算情况。
六、丙方的义务1. 丙方应按照本合同约定承担支付担保责任。
2. 丙方有权对甲方的资金状况及工程进展情况进行监督和了解。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付乙方的工程款项,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
同时,丙方应承担连带责任,履行支付义务。
2. 若乙方未完成合同约定的工作任务,应承担相应的违约责任。
3. 若丙方未履行支付担保责任,应承担连带责任,并赔偿乙方由此造成的损失。
八、解决争议的方式篇2甲方(业主方):___________________地址:_______________________________法定代表人:_______________________联系方式:_________________________乙方(担保机构):___________________地址:_______________________________法定代表人:_______________________联系方式:_________________________鉴于甲方作为建筑工程业主,为确保工程顺利进行,保障乙方权益,经双方友好协商,达成以下支付担保合同书。
建筑工程支付担保协议6篇
建筑工程支付担保协议6篇篇1甲方(担保方):___________________乙方(被担保方):___________________鉴于甲乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则,经友好协商,就甲方为乙方提供建筑工程支付担保事宜达成如下协议:一、协议目的为确保乙方在建筑工程中的合法权益,保障工程款项的按时支付,甲方同意为乙方提供支付担保。
二、担保事项甲方对乙方在建筑工程中的合同款项支付提供连带责任担保。
具体担保事项包括但不限于工程进度款、材料款、劳务费用等。
三、担保期限本协议自签订之日起生效,担保期限为工程竣工验收合格并结算完毕之日起______年。
四、担保方式1. 甲方以自有资产作为担保,确保乙方权益。
2. 甲方在接到乙方支付请求后,应当在______个工作日内完成审核并支付相应款项。
3. 若甲方未能按时支付,应按照本协议承担违约责任。
五、甲乙双方的权利和义务1. 甲方应按时履行担保责任,确保乙方权益。
2. 乙方应提供真实、完整的工程资料,确保甲方审核支付的准确性。
3. 乙方应按照合同约定完成工程建设,并确保工程质量。
4. 甲乙双方应共同保守本协议的商业秘密,不得泄露给第三方。
六、违约责任1. 若甲方未按时履行担保责任,导致乙方损失,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方相应损失。
2. 若乙方提供虚假资料或未完成工程建设,导致甲方损失,乙方应承担相应责任。
3. 若因不可抗力因素导致协议无法履行,甲乙双方应及时沟通,协商解决。
七、争议解决若甲乙双方在协议履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商无果的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商补充。
九、担保方声明与承诺1. 甲方具有独立的法律地位,合法存在并具有签署本协议的资格和权利。
2. 甲方签署本协议后,将严格遵守协议内容,履行担保责任。
建筑工程支付担保协议4篇
建筑工程支付担保协议4篇篇1建筑工程支付担保协议一、各方介绍甲方:(甲方单位全称),统一社会信用代码(统一社会信用代码),地址:(甲方地址);乙方:(乙方单位全称),统一社会信用代码(统一社会信用代码),地址:(乙方地址);丙方:(丙方单位全称),统一社会信用代码(统一社会信用代码),地址:(丙方地址)。
二、担保范围根据双方签订的《建筑工程施工合同》,甲方与乙方就建筑工程项目的工程款支付事宜达成以下协议:1. 乙方应按照合同约定的进度进行工程施工,并按照工程款支付的时间节点向甲方提出支付申请;2. 甲方根据实际施工进度支付工程款,丙方作为担保方在乙方施工期间为其提供担保;3. 若因乙方施工质量或进度不符合合同约定,导致甲方向乙方追加支付或扣减款项的,丙方应依约向甲方提供支付担保;4. 若乙方违约致使合同解除,丙方应按照甲方要求在规定期限内向甲方提供支付担保。
三、担保方式1. 丙方应在签订本协议生效后五个工作日内,向甲方提供保函或其他同等有效的担保凭证;2. 担保凭证应保证甲方在乙方履约期间或乙方违约导致合同解除后的一定期限内能够从丙方获得支付担保;3. 担保凭证的金额应满足合同金额的20%,在合同金额变更后,丙方应及时调整担保金额;4. 担保凭证的有效期截至合同履约完毕并经甲方验收合格之日止。
四、担保费用1. 丙方向甲方提供担保应支付由甲方向丙方指定账户支付的担保费用,支付时间与担保凭证发放日期同步;2. 担保费用的收取方式为按照担保金额的0.5%收取,若担保金额调整,则担保费用按照调整后的金额支付。
五、违约责任1. 若乙方违约导致合同解除,丙方应按照合同约定的担保金额向甲方支付担保金;2. 若丙方未能按照合同约定向甲方支付担保金,甲方有权追究丙方的违约责任;3. 若甲方未按照合同约定的条件向乙方支付工程款,乙方有权追究甲方的违约责任。
六、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,具体履行事项和程序详见本协议附件;2. 本协议一式两份,甲、乙、丙三方各持一份,具有同等法律效力;3. 本协议未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》进行处理。
建筑工程支付担保协议6篇
建筑工程支付担保协议6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________丙方(担保方):____________________鉴于甲方与乙方签订了一项建筑工程合同,为保证工程顺利进行,甲方和乙方要求丙方提供支付担保。
经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:一、协议目的为确保建筑工程合同项下的工程款按时足额支付,保障工程质量和工程进度,丙方愿意就甲方的支付义务向乙方提供支付担保。
二、担保事项1. 担保金额:本次担保金额为甲方依据建筑工程合同应当向乙方支付的工程款总额。
具体金额以甲方和乙方签订的建筑工程合同为准。
2. 担保期限:自本协议生效之日起至建筑工程合同约定的所有工程款支付完毕之日止。
三、担保方式丙方对甲方在本协议项下的支付义务承担连带责任保证。
当甲方未能按时足额支付乙方工程款时,乙方有权直接向丙方追索。
丙方在接到乙方的书面索款通知后,应在约定时间内支付相应款项。
四、甲方的支付义务甲方应按照建筑工程合同的约定,按时足额支付乙方工程款。
甲方未按时足额支付的,应按规定向乙方支付逾期付款违约金。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应按照建筑工程合同的约定完成工程建设任务,确保工程质量。
2. 乙方有权按照约定向甲方收取工程款。
3. 甲方未按时足额支付工程款的,乙方有权要求丙方承担担保责任。
六、丙方的权利与义务1. 丙方有权对甲方的支付情况进行监督。
2. 甲方未按时足额支付乙方工程款的,丙方应在接到乙方的书面索款通知后,按照本协议约定承担担保责任,支付相应款项。
3. 丙方在承担担保责任后,有权向甲方进行追偿。
七、违约责任1. 甲方未按时足额支付工程款的,应承担违约责任,并向乙方支付逾期付款违约金。
2. 丙方未按照本协议约定承担担保责任的,应承担相应的违约责任。
八、协议的变更和解除本协议一经签订,除非经甲、乙、丙三方协商一致并书面变更或解除,否则任何一方不得擅自变更或解除。
建设工程担保合同范本5篇
建设工程担保合同范本5篇篇1甲方(担保人):____________________身份证号:_________________________________联系方式:___________________________________乙方(债权人/受益方):_____________建筑工程公司营业执照号:___________________________地址:_____________________________________联系方式:_______________________________鉴于甲方同意为乙方提供工程担保,并明确其担保责任与义务,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经过友好协商,达成如下建设工程担保合同:一、担保事项及范围甲方同意为乙方就其所承揽的工程项目的履行提供连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、工程质量保证、工程进度保障等。
具体事项由乙方与项目方签订的《建设工程施工合同》及相关协议确定。
二、担保期限及方式担保期限自乙方与项目方签署的《建设工程施工合同》生效之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
担保方式为连带责任担保。
在担保期限内,甲方对乙方的合同义务承担不可撤销的担保责任。
三、担保金额及支付本合同项下的担保金额为乙方承担的建设工程项目合同总价款的一定比例,具体比例由双方根据实际情况商定并在合同中明确记载。
担保金额支付方式和时间按照乙方与项目方的合同约定执行。
甲方应确保担保金额充足并按时支付。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权了解乙方工程项目的履行情况,并对其进行监督;2. 甲方应按时支付担保金额;3. 甲方应按照乙方与项目方的合同约定,履行相应的担保责任;4. 甲方有权要求乙方提供与工程相关的资料和信息;5. 甲方应对所提供的担保资料的真实性和合法性负责。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程款项的合法使用;2. 乙方应按照合同约定履行工程义务;3. 乙方应及时向甲方提供与工程相关的资料和信息;4. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定;5. 乙方应按时向甲方提交工程进展报告和结算报告。
建筑工程支付担保协议6篇
建筑工程支付担保协议6篇第1篇示例:建筑工程支付担保协议一、协议目的为确保建筑工程款项的支付安全和顺利进行,维护各方的合法权益,特制订本《建筑工程支付担保协议》(以下简称“本协议”)。
二、协议签订方甲方:(施工单位名称)乙方:(建设单位名称)三、协议内容1. 乙方应根据合同约定按时足额支付工程款项给甲方。
如因故不能按时支付,应提前及时通知甲方并申请延期支付,双方经协商一致后签订《工程款项延期支付协议》。
2. 甲方在收到乙方支付的工程款项后,应认真履行合同义务,按时保质保量完成建筑工程。
3. 为确保乙方支付工程款项的履约能力和信用,甲方要求乙方提供相应的担保措施,包括但不限于保函、押金等。
4. 乙方应提供符合法律法规要求的支付担保措施,并在工程款项支付完毕后及时取消相应的担保措施。
5. 在工程款项支付过程中,如遇到纠纷或争议,双方应及时协商解决,并可以寻求专业法律援助。
6. 本协议自双方签字盖章后生效,持续有效直至工程完工并支付全部工程款项。
四、协议违约与解除1. 一方未履行本协议约定的义务,构成违约的,对方有权要求其赔偿相应的损失。
2. 一方违反本协议其他约定,致使对方利益受损的,应当承担相应的责任。
3. 双方发现一方存在严重违约行为,情节严重的,有权单方解除本协议,并追究违约方法律责任。
五、附则1. 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议;补充协议具有与本协议同等效力。
2. 本协议一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):本协议经甲、乙双方签字盖章确认后生效,对双方具有约束力。
在合同履行过程中,如有任何争议,双方应本着友好协商的原则解决,如无法解决,可通过诉讼途径解决。
愿双方遵守本协议,共同维护建筑工程支付的安全及稳定。
第2篇示例:建筑工程支付担保协议是一种法律文件,用于保护建筑工程中的各方利益,特别是支付方的利益。
在建筑工程中,一般情况下,承包商需要提前支付购买建材、支付劳动力成本等费用,然后在工程完成后获得支付。
建筑工程支付担保协议书5篇
建筑工程支付担保协议书5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲方和乙方已经共同签订关于_____________项目的建筑工程合同,为确保工程顺利进行,保障双方权益,甲方需提供支付担保。
经友好协商,甲、乙双方就工程支付担保事宜达成如下协议:一、担保事项甲方为确保乙方在建筑工程合同中的合法权益,同意提供支付担保,保证按照合同约定的支付条件、金额和时间,准时足额支付工程进度款及其他相关款项。
二、担保金额与期限1. 担保金额:本次支付担保涉及的金额为人民币______元整(大写:______元整)。
具体金额按照合同约定执行。
2. 担保期限:自本协议生效之日起至建筑工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
三、担保方式甲方以资信担保方式提供支付担保,同时可提供第三方担保或者其它担保财产作为补充担保措施。
补充担保措施的具体情况双方另议并签署相关协议。
四、甲方的权利与义务1. 甲方应按照合同约定准时足额支付工程进度款及其他相关款项。
2. 甲方在提供担保期间,不得转移资产或进行其他可能影响担保能力的行为。
3. 若甲方未履行合同约定支付义务,乙方有权要求甲方承担违约责任,并承担因此造成的损失。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方应按照合同约定及时向甲方提交工程进度款及其他相关款项的申请。
3. 若甲方未履行支付义务,乙方有权依法追索欠款及违约责任。
六、违约责任与救济措施1. 若甲方未按照合同约定履行支付义务,应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 违约救济措施包括:要求甲方支付违约金、滞纳金;暂停工程;解除合同等。
具体违约救济措施由双方根据违约情况协商确定。
七、解决争议的方式及法律适用1. 若因本协议产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程支付担保协议5篇
建筑工程支付担保协议5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建筑工程支付担保协议一、甲方(担保人):___________(单位名称)、法定代表人:_________,注册资金:人民币_______元,住所地:______________。
二、乙方:_____________(施工单位):法定代表人:_______,住所地: ___________。
三、丙方(出借人):_____________(单位名称),住所地:_____________。
鉴于:1、为了保证乙方按照合同的约定,及时足额支付合法欠款并为乙方履行合同提供足够质保金。
2、丙方出于对乙方改造扩建地块的投资安全和利益的维护,为乙方提供资金的需求。
3、甲方作为担保人现同意担保乙方在合同中约定的支付义务,担保范围及担保金额如下:1. 甲方同意担保乙方在合同履行中出现的支付义务,包括但不限于工程进度款、质保金等。
2. 担保金额为人民币____________元整。
3. 担保期限为合同履行完毕并且乙方履行了一切义务后,自__________(合同生效日期)日起至约定时间。
4、如乙方履行合同中的支付义务并提供足够质保金,则甲方的担保责任终止。
如乙方未能按时履行合同支付义务,则甲方立即按照合同约定支付担保金额。
甲、乙、丙三方一致同意签署本协议,并自愿接受本协议的约定。
本协议自签署之日起生效,有效期至担保期限届满或担保金额支付完毕之日止。
协议一式三份,甲、乙、丙方各执一份,均具同等法律效力。
甲方:(盖章)__________法定代表人签字:____________乙方:(盖章)__________法定代表人签字:____________丙方:(盖章)__________法定代表人签字:____________签署日期:年月日【注】本合同如发生纠纷,任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉。
篇2建筑工程支付担保协议第一条甲方(担保人)为保证乙方(施工方)在本建筑工程项目中的施工款项得以按约及时支付,特订立本支付担保协议。
建筑工程支付担保协议7篇
建筑工程支付担保协议7篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方就本建筑工程支付事宜达成如下协议,为明确双方权益,确保工程顺利进行,经友好协商,特订立本协议。
第一条担保事项及金额甲方同意就本建筑工程支付事宜向乙方提供担保,担保金额为人民币______元整(大写:_________________________元整)。
担保事项包括但不限于工程进度款、材料款、劳务费用等支付事项。
第二条担保期限本协议自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格并完成结算后终止。
若工程因故延期,双方应协商延长担保期限。
第三条担保方式及条件1. 甲方提供连带责任保证担保,保证乙方在本工程中的合法权益得到保障;2. 甲方应按约定将款项按时足额支付给乙方,确保工程进度及乙方的合法权益;3. 乙方应履行合同义务,按照工程合同及国家相关法规完成工程施工任务;4. 本担保协议作为工程合同的补充,与工程合同具有同等法律效力。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方有权监督乙方履行工程合同及本协议的情况;2. 甲方应按照约定时间支付款项,确保工程顺利进行;3. 甲方应保证所提供的担保合法、有效、真实,未经乙方同意,不得撤销或变更本协议中的担保事项;4. 甲方应积极配合乙方处理与本工程有关的支付事宜。
第五条乙方的权利和义务1. 乙方应按照工程合同及本协议约定履行施工义务;2. 乙方有权要求甲方按照约定时间支付款项;3. 乙方应对其提供的资料、文件等负责,确保其真实、完整、有效;4. 乙方应积极与甲方沟通,共同处理与本工程有关的支付事宜。
第六条违约责任及赔偿1. 若甲方未按约定时间支付款项,应承担违约责任,并向乙方支付逾期支付的利息;2. 若因甲方原因导致工程延期或停工,甲方应承担相应责任,并赔偿乙方因此造成的损失;3. 若乙方未按照工程合同及本协议约定履行施工义务,应承担违约责任;4. 若因违约导致本协议解除或终止,违约方应向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。
建筑工程支付担保协议书8篇
建筑工程支付担保协议书8篇篇1甲方(发包方):______________________统一社会信用代码:______________________乙方(承包方):______________________统一社会信用代码:______________________丙方(担保人):______________________统一社会信用代码:______________________鉴于甲方作为建筑工程的发包方,乙方作为建筑工程的承包方,丙方作为支付担保方,为确保本工程项目的顺利进行和资金的安全支付,达成以下协议条款:一、协议目的为确保建筑工程支付过程中的资金安全,保证工程进度和质量,明确各方的权利和义务,甲、乙、丙三方共同签订本协议。
本协议作为工程履行的保障和各方共同遵守的约定。
二、担保事项丙方对乙方在本工程项目中的工程款支付承担担保责任。
具体担保事项包括但不限于工程进度款、材料款、劳务费用等支付事项。
本协议生效后,乙方应按照协议约定履行工程进度义务,甲方应当按照合同约定及时支付款项,丙方则承担担保责任。
三、担保金额与期限本协议约定的担保金额为人民币____________元整(大写金额),担保期限自本协议签署之日起至工程竣工验收合格并完成结算后____________(天数)止。
若乙方按照协议约定完成工程进度且甲方履行支付义务后,担保责任随之解除。
若乙方违约,则丙方应当承担相应的担保责任。
四、担保方式丙方的担保方式为连带责任保证。
当甲方未按照合同约定支付款项时,乙方有权要求丙方承担保证责任,丙方应当在接到乙方通知后的____________(天数)内无条件履行担保责任。
丙方承担保证责任的方式包括但不限于代为支付款项、承担违约责任等。
五、甲方支付义务甲方应当按照合同约定及时支付工程进度款及其他相关费用。
如甲方未按照约定支付款项,乙方有权停止施工并要求甲方承担违约责任。
同时,乙方可向丙方主张担保权利。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
编号:FS-HT-05018
建筑工程支付担保协议Construction Engineering Payment Guarantee Agreement
甲方:________________________
乙方:________________________
签订日期:_____年____月____日
编订:FoonShion设计
建筑工程支付担保协议
合同编号:______
甲方(担保人):_____公司
法定代表人:_______
住址:_______
邮编:_______
联系电话:______
乙方(被担保人):_______
法定代表人:_______
住址:_______
邮编:_______
联系电话:______
本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于______年______月______日在______市订立。
鉴于:
甲、乙双方经协商一致,达成建筑工程业主支付担保合同,合同如下:
第一条为了确保乙方与______(下称承包商)签署合同编号为______年______字第______号建筑合同项下乙方支付义务得到切实履行,甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定,甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下,愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。
第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须:
1.向甲方提供下列一项或数项反担保:
(1)经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带
责任反担保保证书。
(2)以财产抵押(质)押给甲方,以作为偿付债务的担保。
双方另订“抵(质)押合同”。
其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。
(3)经甲方认可的其他方式反担保措施。
2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵(质)押物。
第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。
第五条甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的______‰/天(______‰)乘以实际代偿天数的补偿金。
乙方必须在收到甲方的追债通知后的______日内,无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。
第六条担保条款的修改
乙方要求甲方修改担保函内容时,须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件,在增加担保金额或担保展期的情况下,乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障,否则甲方不接受乙方的修改申请。
第七条担保费用
甲方在与乙方签署担保合同时,应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用(具体见收费通知单):
1.担保费:
(1)担保费以担保金额为基数,按年率______%计收。
(2)担保费计费按月计算,不足一个月的按一个月计费,在开具担保函时一次性收费。
2.其它费用:
甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用(如,甲方在对乙方进行检查所发生的费用等),
由乙方支付。
3.履约保证金:
部分委托人在申请甲方为其担保前,需要向合作银行存入一定数额的履约保证金,该笔保证金主要用于债务到期后,乙方无法履行还款义务而产生的履约费用,保证金以现金形式提供,数额为提供担保金额的______-______%,当乙方如期履行合同后,由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。
第八条争议的解决
本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。
相应的判决对合同各方均具有约束力。
第九条违约责任
1.甲方的责任
(1)如果甲方未按本合同履行义务,则应承担罚款______元给乙方。
(2)如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保
证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。
2.乙方的责任
(1)如果乙方违反本合同未履行义务,则应支付违约金______元给甲方。
(2)如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第十条生效条件
本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
本合同一式______份,具有相同法律效力。
各方当事人各执______份,承包商与建筑主管部门各执______份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):______
乙方(盖章):______
法定代表人(签字):___
法定代表人(签字):___
Foonshion图文设计有限公司Fonshion Design Co., Ltd。