建筑工程支付担保协议(协议范本)
有关建筑工程支付担保协议5篇
有关建筑工程支付担保协议5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲方与乙方就建筑工程项目已签署相关合同,为确保工程顺利进行,保障双方合法权益,甲方需提供支付担保,乙方同意接受甲方的支付担保。
经双方友好协商,达成以下协议:一、担保事项甲方对乙方在本工程项目中的工程款支付承担担保责任。
担保金额以双方签订的建筑工程合同约定的应支付金额为限。
二、担保期限担保期限自工程开工之日起至工程竣工并结清尾款之日止。
三、担保方式1. 甲方提供足额的有效资产作为担保,包括但不限于现金、银行存款、债券、股权、房产等。
2. 甲方在担保期限内,按照合同约定按时足额支付乙方的工程进度款。
3. 若甲方未能按时足额支付乙方工程进度款,乙方有权依法处置甲方提供的担保资产,以实现其债权。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权监督乙方工程进度,确保工程按照合同约定进行。
2. 甲方应按照合同约定按时足额支付乙方工程进度款。
3. 甲方应妥善保管其提供的担保资产,确保担保资产的安全和完整。
4. 甲方在担保期限内,不得擅自处置其提供的担保资产。
如需处置,应提前书面通知乙方,并征得乙方同意。
五、乙方的权利和义务1. 乙方有权要求甲方按照合同约定按时足额支付工程进度款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务,并确保工程质量。
3. 乙方应妥善保管甲方提供的担保资产,不得擅自处置或损坏。
4. 乙方在甲方未按时足额支付工程进度款时,有权要求甲方履行担保责任。
六、违约责任1. 若甲方未按照合同约定按时足额支付乙方工程进度款,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
2. 若因甲方原因导致工程无法按时完成,甲方应承担违约责任,并赔偿由此给乙方造成的损失。
3. 若乙方未按照合同约定完成工程任务或工程质量不符合要求,应承担违约责任,并赔偿由此给甲方造成的损失。
七、争议解决如双方在履行本协议过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程业主支付担保合同范本6篇
建筑工程业主支付担保合同范本6篇篇1甲方(业主方):______________________乙方(承包方):______________________丙方(担保方):______________________鉴于甲方作为业主方与乙方作为承包方在签订建筑工程合同过程中,为保障工程款项的按时支付,确保工程的顺利进行,丙方愿意就甲方的支付义务向乙方提供担保。
经三方友好协商,特订立本支付担保合同。
一、工程概况(一)工程项目的名称、地点、内容和规模。
二、合同目的本合同旨在明确甲方的支付义务,确保乙方在工程实施过程中能够及时收到工程进度款,保证工程的顺利进行。
同时,丙方作为担保方,承担甲方支付义务的担保责任。
三、担保事项(一)担保金额:本次担保金额为甲方应向乙方支付的建筑工程款项,具体金额依据甲方与乙方签订的建筑工程合同确定。
(二)担保方式:丙方承担连带担保责任,即在甲方未能按时支付乙方工程进度款时,丙方将无条件代为支付。
(三)担保期限:自本合同生效之日起至甲方与乙方签订的建筑工程合同履行完毕为止。
四、甲方的支付义务(一)甲方应按与乙方签订的建筑工程合同约定,按时支付工程进度款。
(二)甲方应确保资金充足,避免因资金问题影响工程的顺利进行。
(三)甲方在支付过程中,应遵守国家相关法律法规及政策规定。
五、丙方的担保责任(一)丙方应监督甲方的支付行为,确保甲方按时履行支付义务。
(二)在甲方未能按时支付乙方工程进度款时,丙方应在接到乙方书面通知后的XX个工作日内代为支付。
(三)丙方承担担保责任的范围包括但不限于工程进度款、违约金、赔偿金等。
六、违约责任(一)甲方如未能按约定时间支付工程进度款,应承担违约责任,并向乙方支付违约金。
(二)丙方如未能履行担保责任,应承担相应的违约责任,并向乙方支付赔偿金。
(三)违约金的计算方式及赔偿金的数额,根据甲方、乙方和丙方协商确定。
七、争议解决(一)本合同在履行过程中发生争议,甲、乙、丙三方应通过友好协商解决。
有关建筑工程支付担保协议6篇
有关建筑工程支付担保协议6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他相关法律法规的规定,鉴于甲方与乙方在建筑工程承包过程中的实际支付需求,双方本着公平、公正、诚实信用的原则,经友好协商,达成以下支付担保协议:一、协议目的为确保建筑工程顺利进行,保障乙方在承包过程中能够按时收到工程进度款及结算款,甲方需提供支付担保,以维护甲乙双方的合法权益。
二、担保范围本协议担保的范围包括但不限于建筑工程的进度款、结算款、设备材料款等款项的支付。
具体金额根据工程合同及本协议约定执行。
三、担保方式甲方为本协议的担保人,对乙方在本工程中的支付责任承担连带责任保证。
甲方需提供如下担保方式之一或组合方式:1. 现金或现金等价物质押;2. 房产、土地等实物资产抵押;3. 银行保函或其他第三方担保。
四、担保期限本协议自签署之日起生效,至工程竣工验收合格并结算完毕为止。
若工程延期,双方应另行协商延长担保期限。
五、支付安排1. 甲方应按工程合同约定支付工程进度款,确保工程进度不受资金短缺影响。
2. 乙方应按照工程合同完成工程进度,并提交相应的进度款申请及证明材料。
3. 甲方收到乙方提交的进度款申请及证明材料后,应在约定时间内完成审核并支付。
4. 工程竣工验收合格后,双方应按照工程合同及本协议约定完成结算工作,并支付结算款项。
六、违约责任1. 若甲方未按本协议约定履行支付义务,乙方有权要求甲方承担违约责任,并支付违约金。
2. 若因甲方违约导致工程无法继续进行或乙方遭受损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
3. 若乙方提交虚假材料或违反工程合同约定,甲方有权拒绝支付,并追究乙方的违约责任。
七、争议解决如双方在本协议履行过程中发生争议,应首先协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
建筑工程支付担保协议书8篇
建筑工程支付担保协议书8篇篇1甲方(发包方):______________________统一社会信用代码:______________________乙方(承包方):______________________统一社会信用代码:______________________丙方(担保人):______________________统一社会信用代码:______________________鉴于甲方作为建筑工程的发包方,乙方作为建筑工程的承包方,丙方作为支付担保方,为确保本工程项目的顺利进行和资金的安全支付,达成以下协议条款:一、协议目的为确保建筑工程支付过程中的资金安全,保证工程进度和质量,明确各方的权利和义务,甲、乙、丙三方共同签订本协议。
本协议作为工程履行的保障和各方共同遵守的约定。
二、担保事项丙方对乙方在本工程项目中的工程款支付承担担保责任。
具体担保事项包括但不限于工程进度款、材料款、劳务费用等支付事项。
本协议生效后,乙方应按照协议约定履行工程进度义务,甲方应当按照合同约定及时支付款项,丙方则承担担保责任。
三、担保金额与期限本协议约定的担保金额为人民币____________元整(大写金额),担保期限自本协议签署之日起至工程竣工验收合格并完成结算后____________(天数)止。
若乙方按照协议约定完成工程进度且甲方履行支付义务后,担保责任随之解除。
若乙方违约,则丙方应当承担相应的担保责任。
四、担保方式丙方的担保方式为连带责任保证。
当甲方未按照合同约定支付款项时,乙方有权要求丙方承担保证责任,丙方应当在接到乙方通知后的____________(天数)内无条件履行担保责任。
丙方承担保证责任的方式包括但不限于代为支付款项、承担违约责任等。
五、甲方支付义务甲方应当按照合同约定及时支付工程进度款及其他相关费用。
如甲方未按照约定支付款项,乙方有权停止施工并要求甲方承担违约责任。
同时,乙方可向丙方主张担保权利。
建筑工程支付担保协议书4篇
建筑工程支付担保协议书4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1建筑工程支付担保协议书甲方(出借方):_______________乙方(借款方):_______________丙方(担保方):_______________为了保证建筑工程的正常进行,甲乙丙三方在平等自愿的基础上,依据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规,达成如下协议:一、借款用途及金额1、乙方借款用途为______________________,借款金额为_______________(大写:________________元整)。
2、借款期限为_________________。
二、支付担保责任1、丙方为乙方支付担保,承诺在本协议约定的借款期限内,如乙方未能按期偿还借款本息,丙方将承担支付责任,保证甲方能按期收到借款本息。
2、丙方支付担保的方式为_______________。
三、保证及担保方式1、乙方应按照约定的借款用途使用借款资金,不得挪作他用。
2、乙方在借款期限内应按照约定的还款计划按时还款,如有逾期现象,应主动承担相应的违约责任。
3、丙方保证在借款期限内,确保乙方按时还款,如有违约行为,承担支付责任。
4、丙方支付担保责任的方式由甲方和乙方共同确定,并签订书面协议。
5、丙方在乙方还款结束后,有权向乙方追索已支付的担保款项以及相关利息。
四、其他约定1、本协议一式两份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力。
2、本协议自双方签字盖章之日起生效,至借款还清之日终止。
3、本协议如有未尽事宜,双方可协商约定并签订补充协议。
4、本协议的签订、效力、解释和履行均适用中华人民共和国法律。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):_______________丙方(盖章):_______________签订日期:_______________以上是建筑工程支付担保协议书的详细内容,各方需认真履行协议中的条款,确保建筑工程的顺利进行和借款的安全性。
建筑工程支付担保协议书5篇
建筑工程支付担保协议书5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建筑工程支付担保协议书甲方(出借方):______________地址:_______________________法定代表人(负责人):____________联系电话:_____________________乙方(借款方):______________地址:_______________________法定代表人(负责人):____________联系电话:_____________________丙方(支付担保方):______________地址:_______________________法定代表人(负责人):____________联系电话:_____________________鉴于乙方需要向甲方借款用于支付建筑工程款项,为保证甲方的利益,乙方同意与丙方签订支付担保协议,现就具体事项协商一致,达成如下协议:一、支付担保金额及期限1. 乙方借款金额为_____________元(大写:_____________),借款期限为_____________年,从签订本协议之日起计算。
2. 丙方为乙方支付担保,并承诺保证在乙方借款期限内按时足额支付建筑工程款项给甲方。
3. 丙方担保的支付金额为____________________元(大写:____________________)。
二、担保责任1. 丙方同意对乙方的借款承担连带责任,如乙方不能按借款协议的约定按时还款,丙方保证及时补足相应金额。
2. 丙方保证在乙方借款期限内按时足额支付建筑工程款项给甲方,若因丙方原因导致不能按时支付的,丙方应承担赔偿责任。
三、支付担保协议的生效和终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,至乙方还清全部借款本息并履行完毕其在借款协议中的所有义务之日终止。
2. 本协议未经双方同意不得解除、解除后须通知经甲、乙双方同意后方可解除,并需书面确认。
四、其他约定1. 本协议如有未尽事宜由双方协商解决。
建筑工程支付担保协议7篇
建筑工程支付担保协议7篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方就本建筑工程支付事宜达成如下协议,为明确双方权益,确保工程顺利进行,经友好协商,特订立本协议。
第一条担保事项及金额甲方同意就本建筑工程支付事宜向乙方提供担保,担保金额为人民币______元整(大写:_________________________元整)。
担保事项包括但不限于工程进度款、材料款、劳务费用等支付事项。
第二条担保期限本协议自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格并完成结算后终止。
若工程因故延期,双方应协商延长担保期限。
第三条担保方式及条件1. 甲方提供连带责任保证担保,保证乙方在本工程中的合法权益得到保障;2. 甲方应按约定将款项按时足额支付给乙方,确保工程进度及乙方的合法权益;3. 乙方应履行合同义务,按照工程合同及国家相关法规完成工程施工任务;4. 本担保协议作为工程合同的补充,与工程合同具有同等法律效力。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方有权监督乙方履行工程合同及本协议的情况;2. 甲方应按照约定时间支付款项,确保工程顺利进行;3. 甲方应保证所提供的担保合法、有效、真实,未经乙方同意,不得撤销或变更本协议中的担保事项;4. 甲方应积极配合乙方处理与本工程有关的支付事宜。
第五条乙方的权利和义务1. 乙方应按照工程合同及本协议约定履行施工义务;2. 乙方有权要求甲方按照约定时间支付款项;3. 乙方应对其提供的资料、文件等负责,确保其真实、完整、有效;4. 乙方应积极与甲方沟通,共同处理与本工程有关的支付事宜。
第六条违约责任及赔偿1. 若甲方未按约定时间支付款项,应承担违约责任,并向乙方支付逾期支付的利息;2. 若因甲方原因导致工程延期或停工,甲方应承担相应责任,并赔偿乙方因此造成的损失;3. 若乙方未按照工程合同及本协议约定履行施工义务,应承担违约责任;4. 若因违约导致本协议解除或终止,违约方应向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。
建筑工程业主支付担保合同范本5篇
建筑工程业主支付担保合同范本5篇篇1甲方(业主方):_________________________乙方(承包方):_________________________丙方(担保人):_________________________为确保甲方与乙方签订的建筑工程合同的履行,保障乙方的合法权益,丙方愿意为甲方提供支付担保。
经三方友好协商,达成如下担保合同范本。
一、工程概况1. 工程名称:_________________________2. 工程地点:_________________________3. 工程内容:_________________________4. 工程总造价:_________________________二、合同履约保障1. 甲方应按照与乙方签订的建筑工程合同的约定,按时支付工程进度款、工程竣工结算款及其他应付款项。
2. 若甲方未能按时支付上述款项,乙方有权要求甲方立即支付欠款,并追究甲方的违约责任。
三、担保事项1. 丙方对甲方在本合同中的支付义务承担连带责任保证。
2. 担保范围:甲方应支付给乙方的工程进度款、工程竣工结算款及其他应付款项。
3. 担保期限:自工程开工之日起至工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
4. 担保方式:连带责任保证。
四、担保人的权利和义务1. 担保人应监督甲方的支付行为,确保甲方按时支付乙方的款项。
2. 若甲方未能按时支付款项,乙方有权要求担保人承担保证责任,担保人应在接到乙方通知后XX日内履行保证责任。
3. 担保人有权对甲方的支付能力进行审查,若发现甲方存在支付风险,担保人有权要求甲方提供担保或采取其他措施。
五、违约责任1. 若甲方未能按时支付款项,应按照合同约定承担违约责任,并向乙方支付违约金。
2. 若担保人未能履行保证责任,应承担连带责任,并向乙方支付担保金额的XX%作为违约金。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
有关建筑工程支付担保协议4篇
有关建筑工程支付担保协议4篇篇1建筑工程支付担保协议一、背景介绍建筑工程支付担保协议是建设工程中常见的一种保障措施,旨在保障工程款的支付安全。
在建筑工程中,承建方需要支付给各个参与方的工程款往往是一个庞大的数字,而为了避免因资金问题导致款项无法及时支付,双方需要签署一份支付担保协议。
二、协议内容1. 参与方信息:协议中需标明建设工程的业主、承建方及其他相关参与方的基本信息,包括名称、联系方式等。
2. 支付责任:协议中需明确每个参与方的支付责任和支付金额,以及支付方式和时间节点。
同时也需明确支付的款项包括哪些,是否包含税费和材料成本等细节。
3. 担保措施:为了确保支付安全,协议通常会要求承建方提供一定金额的担保金,用于支付工程款。
同时也可以要求承建方提供银行担保或第三方担保等形式的支付保证。
4. 违约责任:协议中需明确各方的违约责任和违约处理措施,包括担保金的处置、违约金的计算方式等。
5. 协议期限:协议要明确支付担保的期限,一般与工程的完工期限相对应,超过期限后需重新签订协议。
6. 其他约定:协议中还可以根据实际情况增加其他的约定条款,以确保双方的权益。
三、协议的重要性1. 保障资金安全:支付担保协议能够确保工程款的安全支付,避免因为资金问题而导致工程无法继续进行。
2. 明确责任分工:协议明确每个参与方的支付责任和金额,避免在工程进行中产生纠纷。
3. 强化合同约束力:协议是合同的一部分,对双方具有约束力,任何一方都必须遵守协议内容。
4. 保障工程进度:支付担保协议能够确保工程款及时支付,保障工程的顺利进行和进度安排。
四、协议的履行支付担保协议是双方共同签署的法律文件,双方都必须严格遵守协议内容。
在工程支付过程中,双方应按照协议里约定的方式、金额和时间节点进行支付,同时也需遵守其他约定条款,以确保支付的顺利进行。
如果发生支付违约,根据协议的约定,被违约方有权要求违约方支付违约金,并可以依法向法院提起诉讼,维护自己的合法权益。
建设工程施工合同担保保证协议书6篇
建设工程施工合同担保保证协议书6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________丙方(担保方):_________________________鉴于甲方与乙方签订的建设工程施工合同,为确保工程建设的顺利进行以及甲乙双方的合法权益,丙方愿意为乙方的合同履行提供连带担保责任。
经三方友好协商,达成如下协议:一、担保事项及范围1. 乙方在工程建设期间按照合同条款履行其应尽义务,包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产、文明施工等。
2. 丙方对乙方在本建设工程施工合同项下的全部义务承担连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、违约责任、工程修复费用等。
二、担保期限本担保协议的期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务之日止。
若工程延期,乙丙双方应另行协商延长担保期限。
三、担保方式及金额1. 丙方提供的担保方式为连带责任担保。
2. 担保金额为建设工程施工合同约定的工程总价款的一定比例,具体比例根据工程实际情况和甲乙双方的约定确定。
四、担保条件及义务1. 乙方应严格按照建设工程施工合同的约定履行其义务,确保工程质量、进度和安全。
2. 丙方应确保具备相应的担保资格和实力,在工程需要时承担担保责任。
3. 若乙方未能履行其在建设工程施工合同中的义务,甲方有权要求丙方承担连带责任,丙方应在接到甲方通知后的合理期限内履行担保责任。
4. 乙方应按照合同约定及时向丙方支付担保费用。
五、违约责任及赔偿损失1. 若乙方违反建设工程施工合同的约定,造成甲方损失,丙方应承担连带责任,赔偿甲方因此产生的损失。
2. 若丙方未能按照本协议的约定履行担保责任,甲方有权向丙方追索相应的赔偿。
3. 乙方和丙方的违约行为应按照建设工程施工合同的约定承担相应的违约责任和损失赔偿责任。
六、解决争议的方式及法律适用1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
建筑工程支付担保协议6篇
建筑工程支付担保协议6篇篇1甲方(担保方):___________________乙方(被担保方):___________________鉴于甲乙双方本着互惠互利、合作共赢的原则,经友好协商,就甲方为乙方提供建筑工程支付担保事宜达成如下协议:一、协议目的为确保乙方在建筑工程中的合法权益,保障工程款项的按时支付,甲方同意为乙方提供支付担保。
二、担保事项甲方对乙方在建筑工程中的合同款项支付提供连带责任担保。
具体担保事项包括但不限于工程进度款、材料款、劳务费用等。
三、担保期限本协议自签订之日起生效,担保期限为工程竣工验收合格并结算完毕之日起______年。
四、担保方式1. 甲方以自有资产作为担保,确保乙方权益。
2. 甲方在接到乙方支付请求后,应当在______个工作日内完成审核并支付相应款项。
3. 若甲方未能按时支付,应按照本协议承担违约责任。
五、甲乙双方的权利和义务1. 甲方应按时履行担保责任,确保乙方权益。
2. 乙方应提供真实、完整的工程资料,确保甲方审核支付的准确性。
3. 乙方应按照合同约定完成工程建设,并确保工程质量。
4. 甲乙双方应共同保守本协议的商业秘密,不得泄露给第三方。
六、违约责任1. 若甲方未按时履行担保责任,导致乙方损失,甲方应承担违约责任,并赔偿乙方相应损失。
2. 若乙方提供虚假资料或未完成工程建设,导致甲方损失,乙方应承担相应责任。
3. 若因不可抗力因素导致协议无法履行,甲乙双方应及时沟通,协商解决。
七、争议解决若甲乙双方在协议履行过程中发生争议,应首先友好协商解决;协商无果的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他约定1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
3. 本协议未尽事宜,由甲乙双方另行协商补充。
九、担保方声明与承诺1. 甲方具有独立的法律地位,合法存在并具有签署本协议的资格和权利。
2. 甲方签署本协议后,将严格遵守协议内容,履行担保责任。
建设工程施工合同担保协议书6篇
建设工程施工合同担保协议书6篇篇1本协议由以下两方达成:甲方(担保人):_________________________乙方(借款人):_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程施工合同的履行提供连带责任担保,为明确各方权利和义务,达成如下协议条款:一、协议目的本协议的目的是明确甲方作为担保人为乙方履行建设工程施工合同所承担的责任和义务,保障建设工程施工合同的顺利履行。
二、担保事项甲方同意就乙方履行建设工程施工合同所产生的债务提供连带责任担保,包括但不限于工程进度款、工程竣工结算款、工程质量保证金等。
三、担保期限本协议自签订之日起生效,担保期限为建设工程施工合同约定的履行期限届满之日起两年。
若建设工程施工合同项下债务提前清偿完毕,则担保期限自债务清偿完毕之日起终止。
四、担保方式甲方的担保方式为连带责任担保,当乙方未履行建设工程施工合同约定的义务时,甲方将承担连带清偿责任。
甲方承担担保责任的范围包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等。
五、担保条件1. 乙方应按照建设工程施工合同的约定履行其义务,确保工程进度和质量。
2. 乙方应妥善保管与建设工程施工合同相关的文件和资料,确保其真实性和完整性。
3. 乙方不得擅自变更建设工程施工合同的内容,如需变更,应取得甲方的书面同意。
4. 乙方应按时向甲方提供与建设工程施工合同相关的报告和资料,确保甲方了解工程进展情况。
六、甲方的权利和义务1. 甲方有权监督乙方履行建设工程施工合同的情况,对乙方的违约行为提出整改要求。
2. 乙方未按约定履行建设工程施工合同义务时,甲方应承担连带责任,按照建设工程施工合同和本协议的约定进行清偿。
3. 甲方有权在担保期限内,对乙方的履约情况进行检查和核实。
4. 甲方应妥善保管与本协议相关的文件和资料。
七、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务,导致甲方承担连带责任的,乙方应向甲方承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
建筑工程支付担保协议范本8篇
建筑工程支付担保协议范本8篇篇1甲方(业主):XXXX有限公司乙方(承包商):XXXX建筑公司鉴于甲方拟开展一项建筑工程,乙方愿意承接该工程,双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下支付担保协议:一、担保项目及金额1. 担保项目:XXXX建筑工程。
2. 担保金额:人民币XXXX元整(大写:XXXX元整)。
二、担保方式1. 乙方在签订本协议时,需向甲方提供一份由乙方开户银行出具的保证金证明,金额为担保金额的XX%,即人民币XXXX元整(大写:XXXX元整)。
2. 乙方在施工过程中,应严格按照合同约定完成各项工程任务,确保工程质量符合要求。
如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求,甲方有权从保证金中扣除相应款项。
3. 工程竣工后,乙方需向甲方提供完整的竣工资料,并配合甲方完成竣工验收。
如验收合格,甲方应在验收之日起XX个工作日内向乙方支付剩余款项。
4. 若乙方在施工过程中出现违约行为,甲方有权根据本协议约定扣除相应款项。
具体违约行为及扣款方式如下:(1)乙方未能按照合同约定完成工程任务,每逾期一天,甲方有权从保证金中扣除人民币XXXX元整(大写:XXXX元整)作为违约金。
(2)乙方在施工过程中存在偷工减料、以次充好等不诚信行为,甲方有权要求乙方立即整改,并从保证金中扣除人民币XXXX元整(大写:XXXX元整)作为违约金。
(3)乙方在施工过程中发生重大安全事故,导致人员伤亡或财产损失,甲方有权要求乙方承担全部责任,并从保证金中扣除相应款项。
5. 若乙方在施工过程中表现优秀,甲方可在验收合格后,向乙方提供额外的奖励款项。
具体奖励方式及金额如下:(1)乙方在施工过程中未出现任何违约行为,且工程质量符合要求,甲方将在验收合格后向乙方支付额外奖励款项人民币XXXX元整(大写:XXXX元整)。
(2)乙方在施工过程中积极配合甲方工作,提出合理化建议并被采纳,甲方将在验收合格后向乙方支付额外奖励款项人民币XXXX元整(大写:XXXX元整)。
建筑工程支付担保协议4篇
建筑工程支付担保协议4篇篇1建筑工程支付担保协议一、各方介绍甲方:(甲方单位全称),统一社会信用代码(统一社会信用代码),地址:(甲方地址);乙方:(乙方单位全称),统一社会信用代码(统一社会信用代码),地址:(乙方地址);丙方:(丙方单位全称),统一社会信用代码(统一社会信用代码),地址:(丙方地址)。
二、担保范围根据双方签订的《建筑工程施工合同》,甲方与乙方就建筑工程项目的工程款支付事宜达成以下协议:1. 乙方应按照合同约定的进度进行工程施工,并按照工程款支付的时间节点向甲方提出支付申请;2. 甲方根据实际施工进度支付工程款,丙方作为担保方在乙方施工期间为其提供担保;3. 若因乙方施工质量或进度不符合合同约定,导致甲方向乙方追加支付或扣减款项的,丙方应依约向甲方提供支付担保;4. 若乙方违约致使合同解除,丙方应按照甲方要求在规定期限内向甲方提供支付担保。
三、担保方式1. 丙方应在签订本协议生效后五个工作日内,向甲方提供保函或其他同等有效的担保凭证;2. 担保凭证应保证甲方在乙方履约期间或乙方违约导致合同解除后的一定期限内能够从丙方获得支付担保;3. 担保凭证的金额应满足合同金额的20%,在合同金额变更后,丙方应及时调整担保金额;4. 担保凭证的有效期截至合同履约完毕并经甲方验收合格之日止。
四、担保费用1. 丙方向甲方提供担保应支付由甲方向丙方指定账户支付的担保费用,支付时间与担保凭证发放日期同步;2. 担保费用的收取方式为按照担保金额的0.5%收取,若担保金额调整,则担保费用按照调整后的金额支付。
五、违约责任1. 若乙方违约导致合同解除,丙方应按照合同约定的担保金额向甲方支付担保金;2. 若丙方未能按照合同约定向甲方支付担保金,甲方有权追究丙方的违约责任;3. 若甲方未按照合同约定的条件向乙方支付工程款,乙方有权追究甲方的违约责任。
六、其他条款1. 本协议自双方签字盖章之日起生效,具体履行事项和程序详见本协议附件;2. 本协议一式两份,甲、乙、丙三方各持一份,具有同等法律效力;3. 本协议未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》进行处理。
建筑工程支付担保协议6篇
建筑工程支付担保协议6篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________丙方(担保方):____________________鉴于甲方与乙方签订了一项建筑工程合同,为保证工程顺利进行,甲方和乙方要求丙方提供支付担保。
经甲、乙、丙三方友好协商,达成如下协议:一、协议目的为确保建筑工程合同项下的工程款按时足额支付,保障工程质量和工程进度,丙方愿意就甲方的支付义务向乙方提供支付担保。
二、担保事项1. 担保金额:本次担保金额为甲方依据建筑工程合同应当向乙方支付的工程款总额。
具体金额以甲方和乙方签订的建筑工程合同为准。
2. 担保期限:自本协议生效之日起至建筑工程合同约定的所有工程款支付完毕之日止。
三、担保方式丙方对甲方在本协议项下的支付义务承担连带责任保证。
当甲方未能按时足额支付乙方工程款时,乙方有权直接向丙方追索。
丙方在接到乙方的书面索款通知后,应在约定时间内支付相应款项。
四、甲方的支付义务甲方应按照建筑工程合同的约定,按时足额支付乙方工程款。
甲方未按时足额支付的,应按规定向乙方支付逾期付款违约金。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应按照建筑工程合同的约定完成工程建设任务,确保工程质量。
2. 乙方有权按照约定向甲方收取工程款。
3. 甲方未按时足额支付工程款的,乙方有权要求丙方承担担保责任。
六、丙方的权利与义务1. 丙方有权对甲方的支付情况进行监督。
2. 甲方未按时足额支付乙方工程款的,丙方应在接到乙方的书面索款通知后,按照本协议约定承担担保责任,支付相应款项。
3. 丙方在承担担保责任后,有权向甲方进行追偿。
七、违约责任1. 甲方未按时足额支付工程款的,应承担违约责任,并向乙方支付逾期付款违约金。
2. 丙方未按照本协议约定承担担保责任的,应承担相应的违约责任。
八、协议的变更和解除本协议一经签订,除非经甲、乙、丙三方协商一致并书面变更或解除,否则任何一方不得擅自变更或解除。
建设工程担保合同范本5篇
建设工程担保合同范本5篇篇1甲方(担保人):____________________身份证号:_________________________________联系方式:___________________________________乙方(债权人/受益方):_____________建筑工程公司营业执照号:___________________________地址:_____________________________________联系方式:_______________________________鉴于甲方同意为乙方提供工程担保,并明确其担保责任与义务,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经过友好协商,达成如下建设工程担保合同:一、担保事项及范围甲方同意为乙方就其所承揽的工程项目的履行提供连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、工程质量保证、工程进度保障等。
具体事项由乙方与项目方签订的《建设工程施工合同》及相关协议确定。
二、担保期限及方式担保期限自乙方与项目方签署的《建设工程施工合同》生效之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
担保方式为连带责任担保。
在担保期限内,甲方对乙方的合同义务承担不可撤销的担保责任。
三、担保金额及支付本合同项下的担保金额为乙方承担的建设工程项目合同总价款的一定比例,具体比例由双方根据实际情况商定并在合同中明确记载。
担保金额支付方式和时间按照乙方与项目方的合同约定执行。
甲方应确保担保金额充足并按时支付。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权了解乙方工程项目的履行情况,并对其进行监督;2. 甲方应按时支付担保金额;3. 甲方应按照乙方与项目方的合同约定,履行相应的担保责任;4. 甲方有权要求乙方提供与工程相关的资料和信息;5. 甲方应对所提供的担保资料的真实性和合法性负责。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程款项的合法使用;2. 乙方应按照合同约定履行工程义务;3. 乙方应及时向甲方提供与工程相关的资料和信息;4. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定;5. 乙方应按时向甲方提交工程进展报告和结算报告。
建筑工程支付担保协议6篇
建筑工程支付担保协议6篇第1篇示例:建筑工程支付担保协议一、协议目的为确保建筑工程款项的支付安全和顺利进行,维护各方的合法权益,特制订本《建筑工程支付担保协议》(以下简称“本协议”)。
二、协议签订方甲方:(施工单位名称)乙方:(建设单位名称)三、协议内容1. 乙方应根据合同约定按时足额支付工程款项给甲方。
如因故不能按时支付,应提前及时通知甲方并申请延期支付,双方经协商一致后签订《工程款项延期支付协议》。
2. 甲方在收到乙方支付的工程款项后,应认真履行合同义务,按时保质保量完成建筑工程。
3. 为确保乙方支付工程款项的履约能力和信用,甲方要求乙方提供相应的担保措施,包括但不限于保函、押金等。
4. 乙方应提供符合法律法规要求的支付担保措施,并在工程款项支付完毕后及时取消相应的担保措施。
5. 在工程款项支付过程中,如遇到纠纷或争议,双方应及时协商解决,并可以寻求专业法律援助。
6. 本协议自双方签字盖章后生效,持续有效直至工程完工并支付全部工程款项。
四、协议违约与解除1. 一方未履行本协议约定的义务,构成违约的,对方有权要求其赔偿相应的损失。
2. 一方违反本协议其他约定,致使对方利益受损的,应当承担相应的责任。
3. 双方发现一方存在严重违约行为,情节严重的,有权单方解除本协议,并追究违约方法律责任。
五、附则1. 本协议未尽事宜,双方可另行签订补充协议;补充协议具有与本协议同等效力。
2. 本协议一式两份,双方各持一份,自双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):乙方(盖章):本协议经甲、乙双方签字盖章确认后生效,对双方具有约束力。
在合同履行过程中,如有任何争议,双方应本着友好协商的原则解决,如无法解决,可通过诉讼途径解决。
愿双方遵守本协议,共同维护建筑工程支付的安全及稳定。
第2篇示例:建筑工程支付担保协议是一种法律文件,用于保护建筑工程中的各方利益,特别是支付方的利益。
在建筑工程中,一般情况下,承包商需要提前支付购买建材、支付劳动力成本等费用,然后在工程完成后获得支付。
建筑工程支付担保协议书5篇
建筑工程支付担保协议书5篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲方和乙方已经共同签订关于_____________项目的建筑工程合同,为确保工程顺利进行,保障双方权益,甲方需提供支付担保。
经友好协商,甲、乙双方就工程支付担保事宜达成如下协议:一、担保事项甲方为确保乙方在建筑工程合同中的合法权益,同意提供支付担保,保证按照合同约定的支付条件、金额和时间,准时足额支付工程进度款及其他相关款项。
二、担保金额与期限1. 担保金额:本次支付担保涉及的金额为人民币______元整(大写:______元整)。
具体金额按照合同约定执行。
2. 担保期限:自本协议生效之日起至建筑工程竣工验收合格并结清全部款项之日止。
三、担保方式甲方以资信担保方式提供支付担保,同时可提供第三方担保或者其它担保财产作为补充担保措施。
补充担保措施的具体情况双方另议并签署相关协议。
四、甲方的权利与义务1. 甲方应按照合同约定准时足额支付工程进度款及其他相关款项。
2. 甲方在提供担保期间,不得转移资产或进行其他可能影响担保能力的行为。
3. 若甲方未履行合同约定支付义务,乙方有权要求甲方承担违约责任,并承担因此造成的损失。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程质量符合合同约定及国家相关标准。
2. 乙方应按照合同约定及时向甲方提交工程进度款及其他相关款项的申请。
3. 若甲方未履行支付义务,乙方有权依法追索欠款及违约责任。
六、违约责任与救济措施1. 若甲方未按照合同约定履行支付义务,应承担违约责任,并赔偿乙方因此遭受的损失。
2. 违约救济措施包括:要求甲方支付违约金、滞纳金;暂停工程;解除合同等。
具体违约救济措施由双方根据违约情况协商确定。
七、解决争议的方式及法律适用1. 若因本协议产生的争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建筑工程支付担保协议5篇
建筑工程支付担保协议5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建筑工程支付担保协议一、甲方(担保人):___________(单位名称)、法定代表人:_________,注册资金:人民币_______元,住所地:______________。
二、乙方:_____________(施工单位):法定代表人:_______,住所地: ___________。
三、丙方(出借人):_____________(单位名称),住所地:_____________。
鉴于:1、为了保证乙方按照合同的约定,及时足额支付合法欠款并为乙方履行合同提供足够质保金。
2、丙方出于对乙方改造扩建地块的投资安全和利益的维护,为乙方提供资金的需求。
3、甲方作为担保人现同意担保乙方在合同中约定的支付义务,担保范围及担保金额如下:1. 甲方同意担保乙方在合同履行中出现的支付义务,包括但不限于工程进度款、质保金等。
2. 担保金额为人民币____________元整。
3. 担保期限为合同履行完毕并且乙方履行了一切义务后,自__________(合同生效日期)日起至约定时间。
4、如乙方履行合同中的支付义务并提供足够质保金,则甲方的担保责任终止。
如乙方未能按时履行合同支付义务,则甲方立即按照合同约定支付担保金额。
甲、乙、丙三方一致同意签署本协议,并自愿接受本协议的约定。
本协议自签署之日起生效,有效期至担保期限届满或担保金额支付完毕之日止。
协议一式三份,甲、乙、丙方各执一份,均具同等法律效力。
甲方:(盖章)__________法定代表人签字:____________乙方:(盖章)__________法定代表人签字:____________丙方:(盖章)__________法定代表人签字:____________签署日期:年月日【注】本合同如发生纠纷,任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉。
篇2建筑工程支付担保协议第一条甲方(担保人)为保证乙方(施工方)在本建筑工程项目中的施工款项得以按约及时支付,特订立本支付担保协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
( 协议范本 )
甲方:
乙方:
日期:年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
建筑工程支付担保协议(协议范
本)
What the parties to the agreement ultimately expect or achieve through the conclusion and
performance of the agreement
建筑工程支付担保协议(协议范本)
合同编号:_________
甲方(担保人):_____公司法定代表人:_____________住址:___________________邮编:___________________联系电话:_______________
乙方(被担保人):_______法定代表人:_____________住址:___________________邮编:___________________联系电话:_______________
本建筑工程业主支付担保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。
鉴于:甲、乙双方经协商一致,达成建筑工程业主支付担保合同,合同如下:
第一条为了确保乙方与_________(下称承包商)签署合同编号为_________年_________字第_________号建筑合同项下乙方支付义
务得到切实履行,甲方利用自身担保经营权愿意为乙方向业主提供保证责任。
为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本合同。
第二条按照《中华人民共和国担保法》的有关规定,甲方在对建筑合同的条款已做明确了解的情况下,愿意按合同的担保条款为乙方与承包商签订的建筑合同提供连带责任保证。
第三条甲方在为乙方提供连带责任保证前,乙方必须:1.向甲方提供下列一项或数项反担保:(1)经甲方认可的企业法人或自然人在乙方要求下正式向甲方签发以甲方为受益人的不可撤消的连带责任反担保保证书。
(2)以财产抵押(质)押给甲方,以作为偿付债务的担保。
双方另订“抵(质)押合同”。
其中抵(质)押物的有关内容见合同附件。
(3)经甲方认可的其他方式反担保措施。
2.同意为了抵消甲方向乙方追索保证责任的债务,甲方有权处分以上抵(质)押物。
第四条当承包商按保证责任规定向甲方索赔,且甲方认为索赔文
件、单据或证明符合保证责任规定,甲方出于履行担保义务为乙方向承包商支付时,甲方对乙方及其继承人、受让人有绝对的追索权,不受乙方接受上级单位任何指令和乙方与任何单位签订的任何合同、文件的影响,乙方不得以任何理由拒付。
第五条甲方有权自代偿乙方收费外,还要向乙方收取自代偿之日起,按代偿金额的_________‰/天(_________‰)乘以实际代偿天数的补偿金。
乙方必须在收到甲方的追债通知后的_________日内,无条件地向甲方偿清全部款项、费用及应付补偿金。
第六条担保条款的修改乙方要求甲方修改担保函内容时,须向甲方提交书面的修改申请和银行对所作修改的书面认可文件,在增加担保金额或担保展期的情况下,乙方还必须相应增加或延长对甲方的保障,否则甲方不接受乙方的修改申请。
第七条担保费用甲方在与乙方签署担保合同时,应当按照下列规定向甲方支付担保费及其它相关费用(具体见收费通知单):1.担保费:(1)担保费以担保金额为基数,按年率_________%计收。
(2)担保费计费按月计算,不足一个月的按一个月计费,在开具担保函
时一次性收费。
2.其它费用:甲方因开具担保函而发生的超过正常情况下的其它费用(如,甲方在对乙方进行检查所发生的费用等),由乙方支付。
3.履约保证金:部分委托人在申请甲方为其担保前,需要向合作银行存入一定数额的履约保证金,该笔保证金主要用于债务到期后,乙方无法履行还款义务而产生的履约费用,保证金以现金形式提供,数额为提供担保金额的_________-_________%,当乙方如期履行合同后,由甲方通知银行直接将本息划回乙方账户。
第八条争议的解决本合同适用中华人民共和国有关法律,在本合同履行中,如发生争议、纠纷,有关各方首先应协商解决;协商无法解决时,双方同意在甲方所在地人民法院提起诉讼。
相应的判决对合同各方均具有约束力。
第九条违约责任1.甲方的责任(1)如果甲方未按本合同履行义务,则应承担罚款_________元给乙方。
(2)如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使乙方遭受损失,则乙方有权要求甲方予以赔偿。
2.乙方的责任(1)如果乙方违反本合同未履行义务,则应支付违约金_________元给甲方。
(2)如果乙方违反
其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务,而使甲方遭受损失,则甲方有权要求乙方予以赔偿。
第十条生效条件本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。
本合同一式_________份,具有相同法律效力。
各方当事人各执_________份,承包商与建筑主管部门各执_________份,其他用于履行相关法律手续。
甲方(盖章):_________ 乙方(盖章):_________法定代表人(签字):___ 法定代表人(签字):___
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。