变压器施工合同范本
变压器安装施工合同书范本
变压器安装施工合同书范本随着中国经济持续健康高速发展，变压器的需求持续增加，那么变压器安装施工合同那怎么写呢?以下是店铺整理的变压器安装施工合同，欢迎参考阅读。
变压器安装施工合同范文一买方：兰博尔开封科技有限公司卖方：江苏亚威变压器有限公司买、卖双方根据2015 年3 月日设备项目(招标编号：( HNQSZB20150045 )招标结果和招标文件的要求，并依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用原原则下，经双方协商一致，订立本采购合同。
一、合同文件：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相当矛盾之处，以时间后者为准。
二、变压器型号规格参数：三、合同金额(单位：元)以上价款以人民币进行结算。
四、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：卖方提供的设备必须是符合招标货物要求的规格型号和技术指标。
卖方对设备提供不少于 24个月的保修期(设备另有超过24个月质保规定的按原规定执行)，保修期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，由卖方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。
卖方不能修理和不能调换，按违约处理。
如因买方使用不当造成故障，卖方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。
五、交货预约期：30 天，如有变动，买方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点。
如需延期交货超过一个月以上，三个月以内，由卖方保管不另收保管费。
六、机组安装调试及技术服务：6.1合同所定货物卖方在生产前应向买方确认规格型号参数,买方有权变更招标文件中投标货物的型号规格,价格变更参考原相同或类似的投标型号.6.2 设备制作过程中，卖方应配合买方监造人员对设备制作过程经行质量检验。
6.3安装调试按照有关标准执行。
6.4卖方人员在安装调试期间的费用由卖方负责。
变压器安装施工合同范本
变压器安装施工合同范本
甲方（需方）：
地址：
联系电话：
乙方（承包方）：
地址：
联系电话：
鉴于甲方拟安装变压器，现委托乙方进行变压器安装施工，双方经友好协商达成以下合同：
一、项目概况
1.1 项目名称：变压器安装施工项目
1.2 项目地点：（具体地址）
1.3 项目内容：安装调试变压器及相关设备
1.4 质量要求：确保设备安装合理牢固，运行稳定可靠
二、合同金额及支付方式
2.1 合同金额：（具体金额）
2.2 支付方式：工程完工验收合格后，甲方一次性支付合同金额
三、工程进度及验收
3.1 工程进度：乙方按照合同约定时间节点，实施变压器安装施工
3.2 工程验收：工程完工后，甲方有权组织验收，验收合格后支付合同金额
四、违约责任
4.1 若乙方未按时交付工程，每延迟一天甲方可向乙方索赔合同总金额的5%作为违约金
4.2 若乙方在工程质量、进度、安全等方面存在严重违约情况，甲方有权解除合同，并要
求乙方承担相应责任
五、其他约定
5.1 双方在履行本合同过程中如有争议，应友好协商解决；协商不成的，提交至合同签订地法院解决
5.2 本合同自双方签字盖章之日起生效
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
签订日期：签订日期：。
变压器安装合同7篇
变压器安装合同7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方所需变压器的安装工作，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：变压器安装工程2. 工程地点：__________3. 工程内容：变压器的安装、调试及试运行二、工程范围1. 乙方负责变压器的安装，包括变压器的吊装、就位、附件安装及接线等。
2. 乙方负责变压器的调试及试运行，确保变压器正常运行。
3. 乙方负责提供必要的技术支持和售后服务。
三、合同工期1. 乙方应在接到甲方通知后______天内进场施工。
2. 工程安装工期为______天，自乙方进场之日起计算。
3. 如遇特殊情况，工期可经甲乙双方协商顺延。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定包干价，包括人工费、材料费、机械费等一切费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后______天内支付乙方工程总价的______%作为预付款；工程安装完毕并调试合格后______天内支付剩余款项。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后______天内组织验收。
3. 如验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
六、安全责任1. 乙方应遵守安全生产法规，严格按安全施工规范施工。
2. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
3. 乙方应为施工人员购买人身意外伤害保险。
七、违约责任1. 若因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应按应付未付金额的______%向乙方支付违约金。
2. 若因乙方原因未按合同约定工期完成工程，乙方应按工程总价的______%向甲方支付违约金。
3. 若因一方违约给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
变压器安装合同7篇
变压器安装合同7篇第1篇示例：变压器安装合同甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）双方经友好协商，就甲方需要安装变压器的具体事宜，达成如下合同：一、变压器安装地点：甲方需提供详细的变压器安装地点，包括具体地址、场地平整程度等。
二、变压器安装时间：1. 甲方需与乙方协商确定变压器安装时间，双方应提前通知对方至少3个工作日。
2. 如因甲方原因导致变压器安装时间延期，乙方有权取消安装合同，并要求甲方支付相应的违约金。
三、变压器安装标准：1. 乙方应按照国家相关标准和规定，确保变压器安装质量。
2. 安装完成后，乙方需向甲方提供合格的变压器安装报告，并由双方共同签字确认。
四、变压器安装费用：1. 变压器安装费用为______________元/台，总计______________元。
2. 甲方需在安装完成后的7个工作日内支付全部费用给乙方。
五、变压器保修：1. 乙方对变压器安装后的设备进行一年的保修期，保修期内出现问题，乙方应免费提供维修服务。
2. 保修期外的维修服务，甲方需支付相应的维修费用。
六、变压器安装合同终止：1. 变压器安装合同在安装完成并经双方确认后自动终止。
2. 双方一致同意可以根据特殊情况协商解除合同，解除合同需书面确认。
七、变压器安装合同争议解决：1. 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
2. 协商无果的，应提交至甲方所在地法院处理。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年______月______日以上为《变压器安装合同》，双方请遵守合同内容，确保双方权益，谢谢！第2篇示例：变压器安装合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲、乙双方为就变压器的安装事宜达成一致意见，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条安装内容1.1 乙方应按照甲方要求，在指定位置安装变压器，并确保其安装符合相关规范标准。
变压器安装工程施工合同协议书范本
合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行变压器安装工程施工事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：变压器安装工程，包括但不限于变压器的运输、卸货、安装、调试、验收等相关工作。
第二条工程期限2.1本工程自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
2.2乙方应按照约定的工程期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担违约责任。
第三条工程质量3.1乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
3.2乙方应提供施工所需的技术资料、施工图纸等，并按照甲方的要求进行修改。
3.3工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程验收资料。
第四条工程费用4.1工程费用为人民币_______元（大写：_______元整）。
4.2甲方应在合同签订后_______日内支付乙方工程预付款，金额为工程费用的_______%。
4.3乙方完成工程并通过验收后，甲方应在_______日内支付乙方剩余工程款项。
第五条违约责任5.1乙方未能按照约定的工程期限完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程费用的_______%。
5.2乙方未能按照约定的质量标准进行施工，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到质量标准。
由此产生的费用由乙方承担。
5.3甲方未能按照约定的付款期限支付工程款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_______%。
第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
更换变压器施工合同模板
更换变压器施工合同模板1.引言本文档为更换变压器施工合同的模板。
该合同适用于需要更换变压器设备的施工工程，旨在规范双方的权益和责任，确保施工顺利进行和合同履行。
2.合同详情2.1 合同背景该合同由甲方（以下简称“业主”）与乙方（以下简称“承包商”）签订，业主拥有需要更换变压器设备的施工工程，并希望将该工程委托给承包商进行施工。
2.2 合同条款合同的主要条款如下：2.2.1 项目概述承包商将负责更换业主指定的变压器设备，包括拆除原有变压器、安装新的变压器、调试等工作。
2.2.2 工期和工程价款工期：根据业主的要求，双方协商确定施工工期。
如有延期，在双方协商一致的情况下进行调整。
工程价款：业主将支付给承包商的工程价款为XX元。
付款方式如下： - 预付XX%作为订金，在合同签订后的3个工作日内支付； - 工程完工后，支付工程价款的剩余XX%。
2.2.3 工作范围和责任•承包商负责提供所需的人力、机械设备和施工材料，并确保施工质量符合相关标准和规范；•业主负责提供详细的工程设计图纸和相关技术要求，以保证变压器设备能够顺利更换；•承包商必须遵守当地的法律法规和相关安全规范，保障施工现场的安全。
2.2.4 变更和违约处理•变更：如有变更需要，双方必须书面协商一致，并及时修改合同条款。
变更后的费用和工期由双方重新协商确定。
•违约处理：一方未履行合同义务的，应承担违约责任。
违约方须支付相应的违约金，并赔偿对方因此遭受的损失。
2.3 合同正式签署本合同自双方签署之日起生效，并在合同期届满后终止。
在履行过程中，若双方有其他约定，可以另行签订书面补充协议。
3.免责声明本文档仅为合同模板，仅供参考。
当事人可根据实际情况进行修改和补充条款，以确保合同符合双方的具体需求和法律规定。
4.附则•本合同的变更、补充及解释，需由双方通过书面方式进行；•本合同一式两份，各方各持一份，具有同等法律效力；•本合同的签署地点为XX地，签署日期为年月日。
变压器买卖施工合同
变压器买卖施工合同合同编号：_______甲方（买方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：_________________乙方（卖方）：名称：____________________地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：_________________鉴于甲方需要购买变压器并委托乙方进行施工安装，乙方同意为甲方提供变压器及施工安装服务，双方经充分协商，达成以下变压器买卖施工合同：一、变压器买卖1.1 乙方同意向甲方提供型号为________的变压器，数量为________台。
1.2 变压器的价格及支付方式：1.2.1 变压器的总价为人民币________元（大写：________元整）。
1.2.2 甲方应在合同签订后________日内，将变压器总价支付给乙方。
二、施工安装服务2.1 乙方应按照甲方的要求，提供变压器的施工安装服务。
2.2 乙方应在合同签订后________日内，完成变压器的施工安装。
三、变压器的交付3.1 乙方应在施工安装完成后，将变压器交付给甲方。
3.2 交付时，双方应共同检查变压器的状况，并在交付清单上签字确认。
四、甲方的权利与义务4.1 甲方有权要求乙方按照合同约定提供变压器及施工安装服务。
4.2 甲方应提供必要的配合，包括提供施工安装所需的场地、设备等。
五、乙方的权利与义务5.1 乙方有权要求甲方提供合法的变压器使用需求及相关材料。
5.2 乙方应按照合同约定提供变压器及施工安装服务，并保证服务质量。
六、合同的解除和终止6.1 在本合同有效期内，任何一方未履行本合同约定的义务，对方均有权解除合同。
6.2 合同终止后，乙方应按照甲方的要求将已交付的变压器退还或补偿。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
工地安装变压器合同协议书
甲方：（甲方单位名称）法定代表人：地址：电话：乙方：（乙方单位名称）法定代表人：地址：电话：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就甲方委托乙方在工地进行变压器安装工程事宜达成如下协议：一、项目名称：工地变压器安装工程二、项目地点：（具体地址）三、项目内容：乙方承担在工地进行变压器的安装、调试和验收工作。
具体工作内容包括但不限于：1. 确定变压器安装位置、布置方案及安装方案；2. 安装变压器及相关设备；3. 进行变压器的调试、试运行和验收工作；4. 提供变压器的相关技术支持及维护服务。
四、工作期限：本合同自签订之日起生效，工作期限约定为（具体工作期限）。
如因不可抗力等事由影响工程的施工工期的，甲方和乙方应当及时协商解决，并另行签订书面协议。
五、合同价款及支付方式：1. 合同价款为（具体合同价款），甲方应在合同签订后立即支付工程款项的百分之三十作为启动资金；2. 工程完工并经甲方验收合格后，甲方应当在（具体时间）内支付尾款，尾款支付方式为（具体支付方式）。
1. 乙方承诺所提供的设备和服务质量符合国家规定及相关标准，保证其安装工程质量；2. 在设备安装调试及验收合格后，乙方负责提供一定期限内的售后维护保养服务。
在保修期内，如果出现设备故障，乙方将免费提供维修服务。
七、风险责任：1. 在工程施工期间，如因乙方施工人员操作不当导致设备损坏或安装质量不符合要求的，乙方应当承担相应赔偿责任；2. 由于不可抗力等因素造成工程延迟或不能按时完工的，双方可协商变更工作计划，并重新确定工程期限。
八、保密条款：双方在履行本合同过程中所涉及的商业秘密，包括但不限于技术资料、商业计划、专有信息等，应当保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
九、违约责任：任何一方未能按照本合同的要求履行义务的，应当承担相应的违约责任。
违约方须赔偿对方因违约行为所造成的全部损失。
十、争议解决：因履行本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
变压器拆装施工合同4篇
变压器拆装施工合同4篇篇1变压器拆装施工合同甲方（施工方）：__________乙方（需方）：__________为了明确双方在变压器拆装施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，就变压器拆装施工事宜，签订本合同，并遵守合同内容。
一、项目概况1.项目名称：变压器拆装施工工程2.项目地点：_______________3.项目内容：拆除原有变压器、安装新的变压器4.合同金额：_______________5.工期：_______________二、工程拆装内容1.甲方负责按照乙方提供的变压器拆装方案进行施工，保证施工工艺符合相关标准和规范要求。
2.甲方应具备相关资质证书和施工经验，保证施工人员经过专业培训，具备相关工作技能。
3.乙方应提供相应的施工图纸和技术资料，配合甲方进行施工。
4.甲方应严格按照施工计划进行施工，保证施工质量和进度。
三、施工标准1.甲方应按照国家相关标准和法规进行施工，保证工程质量。
2.甲方应保证施工现场的安全生产，做好施工环境的卫生保洁工作。
3.如有发生施工质量问题或安全事故，甲方应承担相应责任，赔偿乙方损失。
四、服务承诺1.甲方在工程施工过程中，提供24小时的施工保障服务。
2.甲方负责保护工程现场及设施设备，保证施工过程中不损坏乙方财产。
3.工程完工后，甲方提供相应的工程验收报告，保证施工质量合格。
五、付款方式1.乙方应在签订合同后，根据工程进度支付相应的工程款，其中50%作为预付款。
2.工程竣工后，甲方提供工程验收报告，乙方支付剩余款项。
六、违约责任1.如因甲方原因导致工程质量不合格，造成乙方损失，甲方应承担赔偿责任。
2.如乙方逾期支付款项，造成甲方无法正常开展工程施工，乙方应承担相应违约责任。
七、争议解决1.双方因工程施工事宜发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可向相关部门申请仲裁或诉讼解决。
八、合同生效1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同具有同等效力。
变压器安装合同样本5篇
变压器安装合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（安装方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要安装变压器，乙方具备相应的安装能力和技术，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次变压器安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：变压器安装工程2. 工程地点：[具体地址]3. 变压器型号及规格：[具体型号及规格]4. 安装内容：变压器的现场安装、调试及试运行等。
二、合同范围1. 乙方应按照本合同约定的内容，负责变压器的安装工作，并确保安装质量符合相关标准和规范。
2. 乙方应提供必要的安装技术支持和指导，确保安装过程的安全和顺利进行。
3. 甲方应为乙方提供必要的现场工作条件，如电源、水源、通道等。
三、合同金额及支付方式1. 本工程安装费用总额为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总金额的XX%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付剩余款项。
四、工程期限1. 乙方应在合同生效后XX日内完成变压器的安装工作。
2. 如因特殊原因需延期，双方应友好协商解决。
五、质量保证1. 乙方应确保所安装的变压器符合相关质量标准和规范。
2. 安装过程中，如因乙方原因造成变压器损坏或安装质量问题，乙方应承担相应责任。
3. 工程完工后，乙方应配合甲方进行验收，确保工程质量符合要求。
六、安全责任1. 乙方应遵守安全生产法规，确保安装过程中的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。
3. 甲方应提供必要的安全保障措施，确保乙方工作人员的安全。
七、违约责任1. 如因甲方原因未按合同约定支付款项，甲方应按未付款项的XX%向乙方支付违约金。
2. 如因乙方原因未按期完成安装工作，乙方应按合同总金额的XX%向甲方支付违约金。
变压器施工提供技术合同「精选3篇」
变压器施工提供技术合同「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
甲方：*****乙方：*****依据《民法典》的有关规定，双方本着公平自愿、协商全都的原则签定本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：安装变压器二、工程地点：三、合同价款与付款方式合同总价款：*****万元。
付款方式：****变压器安装完成后支付全部金额。
四、协议期限：*年***月***日至*年***月***日。
五、质量要求：符合电力局验收标准。
六、甲方责任：1、甲方责任现场的质量监督和管理。
2、按合交付工程款。
七、乙方责任：1、保证变压器的质量符合国家标准。
2、根据国家有关规范施工。
3、加强现场施工平安管理，严禁违章作业和违章指挥。
八、违约责任：1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。
2、因乙方缘由致使工程质量不符合商定，造成人身和财产损失，乙方应担当违约责任。
九、未尽事宜双方协商解决。
十、本协议一式三份，双方各持一份，主管机关一份。
甲方：*****乙方：*****法人代表：****法人代表：*********年***月***日变压器施工提供技术合同「第二篇」合同编号：【编号】摘要本合同由甲方（下称“甲方”）与乙方（下称“乙方”）共同订立，甲乙双方经友好协商，就变压器施工提供技术事宜达成以下合作协议：一、甲方向乙方委托进行变压器施工提供技术。
二、双方确认工程内容、技术要求、服务范围及价格等相关事宜。
三、甲方支付相应的费用，乙方按期提供变压器施工技术服务。
四、双方就履行本合同应尽的义务，保持密切、良好的沟通和协商。
祝合作愉快！甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：正文【合同正文内容根据实际情况进行填写】注意，以上范文仅用于参考之用，请根据实际情况进行修改、调整。
变压器施工提供技术合同「第三篇」合同编号: [编号]变压器施工提供技术合同甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]电话：[甲方电话]传真：[甲方传真]法定代表人：[法定代表人姓名]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]电话：[乙方电话]传真：[乙方传真]法定代表人：[法定代表人姓名]鉴于甲乙双方就变压器施工提供技术一事达成一致意见，现根据相关法律法规签订如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行变压器施工提供技术，具体工作范围和要求详见附件一。
变压器承包施工的合同范本
变压器承包施工的合同范本甲方（承包方）： _______________ 公司乙方（委托方）： _______________ 公司根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方遵照平等、自愿、协商一致的原则，就乙方委托甲方进行变压器承包施工事宜达成如下协议：第一条合同标的1.1 乙方委托甲方进行变压器承包施工，具体包括变压器的设计、采购、安装、调试等工作。
第二条合同价款2.1 乙方应支付甲方合同价款，具体金额为_____________（大写：_____________元整）。
第三条工期3.1 双方约定，本合同工期为_____________，具体起止时间为_____________。
第四条双方权利和义务4.1 甲方应按照合同约定的要求和标准完成变压器承包施工工作，并保证工程质量和安全。
4.2 乙方应按时支付合同价款，提供必要的协助和支持，确保甲方顺利完成承包工作。
第五条违约责任5.1 若一方违反合同规定，导致合同不能履行或者影响合同履行结果的，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方违约未支付合同价款的，甲方有权要求乙方支付违约金_____________。
第六条合同变更6.1 双方如需变更合同内容，应书面协商一致，并经双方授权代表签字确认。
第七条合同解除7.1 双方协商一致，可解除合同并书面通知对方。
7.2 若因不可抗力因素导致无法实现合同目标，双方可协商解除合同，但应及时书面通知对方。
第八条其他事宜8.1 本合同的未尽事宜，由双方协商解决。
8.2 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（承包方）：_______________ 公司签字：日期：乙方（委托方）：_______________ 公司签字：日期：。
变压器安装合同范本(七篇)
变压器安装合同范本建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲方同意将工程交由乙方承包，为明确双方权利义务，经双方协商一致，现签订本合同，共同遵守。
第一条工程概况一、工程名称：二、工程地点：三、工程内容：一、二、第三条工期本工程期限自合同签定、预付款支付、甲方土建完成，场地交给乙方施工后至个工作日止。
由于甲方的原因或不可抗力所延误的工期，经甲乙双方签证认可后，可对工期进行调整。
第四条工程合同价款：本工程合同价款为可变价。
工程预算总造价为：____元;大写金额：_____。
工程发生设计变更，因此而增加的工程量按本合同第十一条规定的计价办法确定增加工程量的结算价款。
第五条材料、设备供应一、由乙方提供的材料、设备均须具备出厂合格证明并满足工程施工的要求，经甲方项目负责人或监理公司检查签证后方可进场。
已进场的物资，若发现有不合格者，乙方应迅速将其运出场外。
二、具有合格证的材料，如一方对材料有异议，提出对材料进行检验，另一方应积极配合，如检验属合格产品，其检验费用全部由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
三、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的材料、构配件等，均不得用于本工程。
四、施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料或设备不能使用，甲方需按承包方式：承包范围：第二条工程承包范围及承包方式材料或设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予乙方相应的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。
第六条工程质量和检查验收一、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方项目负责人和监理工程师的监督检查，工程质量应达到国家规定的质量标准。
二、甲方确定的项目负责人和监理工程师，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知乙方。
三、乙方确定的施工现场负责人、技术人员和管理人员，应以书面形式将其姓名、身份及所分担的工作通知甲方和监理公司。
变压器增容施工合同6篇
变压器增容施工合同6篇篇1变压器增容施工合同甲方：（委托方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方拟就其位于（地址）的变压器增容项目，与乙方签订合同，双方本着平等自愿、公平公正的原则，经双方友好协商，就有关事项达成如下协议：一、合同目的甲方委托乙方进行变压器增容项目的施工工作。
二、合同范围1. 变压器增容项目的施工工作包括但不限于：（1）变压器性能评估；（2）设备选型和采购；（3）现场勘察、测量和设计方案制定；（4）施工图纸编制；（5）设备安装和调试；（6）液态绝缘介质处理；（7）完成验收和交付工程。
2. 双方对变压器增容项目的具体内容和进度，在后续的洽谈中细化确认。
在此之前，双方均应本着诚信、合作的原则相互配合，保障项目的顺利进行。
三、合同价格和支付方式1. 甲方向乙方支付的合同总价为（具体金额），包括设备采购费用、施工费用、材料费用等一切费用。
2. 付款方式：甲方需按以下方式向乙方支付费用：（1）合同签订后，甲方应支付合同总价的30%作为预付款；（2）项目完成并通过验收后，甲方应支付合同总价的70%。
四、合同履行期限1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目完成验收交付之日止。
2. 项目工期约定在合同签订后的（具体时间）内完成，逾期应当承担相应的违约责任。
五、风险及责任1. 变压器增容项目属于工程性质，可能存在一定的风险。
在项目施工过程中，如出现设备损坏、人员伤亡等情况，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 若项目因为乙方过错导致工期延误，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
六、保密条款1. 双方应对本合同的一切内容保密，未经对方同意，不得向第三方透露。
2. 本合同项下的商业机密、技术机密等信息，双方应当妥善保管，并避免泄露。
七、争议解决双方因履行本合同产生的一切争议，应友好协商解决。
如协商不成，应提交至（具体仲裁机构/法院）仲裁/诉讼解决。
八、合同变更在项目实施过程中如遇不可抗力或其他因素，导致需要对合同进行修改，双方均应经过书面协商一致后再行变更。
变压器安装合同样本4篇
变压器安装合同样本4篇篇1变压器安装合同样本甲方：（安装方名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（购买方名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方具有从事变压器安装的资质和能力，乙方有变压器安装需求，双方经协商一致，就变压器安装事宜达成以下合同：第一条项目描述乙方委托甲方进行变压器安装工程，具体包括变压器设备的运输、卸货、安装、调试等工作。
第二条合同金额1. 本合同的总金额为人民币（大写）（小写）元整。
甲方应在（日期）前收到该金额的%作为预付款。
2. 乙方应在项目完成后的（日期）前将剩余款项付清。
第三条安装期限1. 双方约定安装工程开始日期为（日期），完成日期为（日期）。
2. 若因乙方原因造成工程延期，乙方应赔偿甲方因此延期产生的额外费用。
第四条变更和索赔1. 若变压器型号或数量发生变化，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
2. 一旦发生索赔事件，双方应及时协商解决，并签订书面协议。
第五条风险责任1. 在安装过程中如发生损坏、丢失等情况，由责任方承担全部赔偿责任。
2. 双方均应购买相应保险，确保在意外事件发生时能够及时处理。
第六条合同解除1. 若甲方无法按时完成工程或无法履行合同义务，乙方有权解除合同。
2. 若乙方未按时支付款项或提供必要协助导致工程无法继续，甲方有权解除合同。
第七条保密条款双方在合作过程中应保守商业秘密，不得向第三方透露合同内容和工程进展情况。
第八条争议解决本合同的争议应经双方协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院进行裁决。
第九条其他事项1. 本合同自双方签字盖章即生效。
2. 合同正本一式两份，分别由双方保存。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：篇2变压器安装合同样本甲方：（安装方名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：乙方：（需安装变压器的单位）地址：联系人：电话：传真：邮编：为了明确双方权利和义务，按照有关法律法规，甲乙双方就乙方需安装的变压器进行安装事宜达成如下协议：一、项目名称乙方需安装的变压器为：__________型号，数量为____台，单台功率为________。
变压器施工安装合同范本
变压器施工安装合同范本甲方（施工单位）：名称：_______________法定代表人：_______________联系地址：_______________电话：_______________乙方（需方）：名称：_______________法定代表人：_______________联系地址：_______________电话：_______________经双方友好协商，就甲方为乙方提供变压器施工安装服务，达成如下协议：一、工程内容：1.1 甲方将按照乙方提供的变压器设备要求，在指定地点进行施工安装工作，包括但不限于设置变压器、接线调试等。
1.2 乙方将为甲方提供必要的施工条件和协助，并保证变压器施工安装现场的安全和整洁。
二、工程进度：2.1 甲方将按照双方协商的工期要求，按时完成变压器施工安装工作。
2.2 若因乙方原因导致工程进度延误，甲方将有权要求相应补偿。
三、质量保证：3.1 甲方将按照国家标准和相关规定进行变压器施工安装工作，保证工程质量符合要求。
3.2 在工程验收合格后，甲方将提供一定期限的免费质量保修服务，保证设备正常运转。
四、费用支付：4.1 乙方将按照双方协商的支付方式和进度，按时支付变压器施工安装工程款项。
4.2 若因特殊情况或工程变更等原因，需调整费用支付方式，双方应协商一致确定。
五、违约责任：5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应违约责任。
5.2 如因不可抗力等特殊原因导致工程无法进行或延误，造成损失的一方应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、其他事项：6.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份有效。
6.2 本合同自双方盖章后生效，至工程验收合格并付清工程款项后终止。
甲方（施工单位）签章：日期：乙方（需方）签章：日期：。
变压器安装施工合同协议书范本
变压器安装施工合同协议书范本1. 合同背景2. 合同条款2.1 工程范围•安装变压器设备•连接电缆和导线•进行电气测试和调试2.2 工期和工作地点本合同规定的工期为天，工作地点为业主提供的工地。
工期从合同签署之日起计算，经双方书面协议可以进行调整。
2.3 费用和付款方式•安装施工费用：元（人民币）；•材料费用：元（人民币）；•其他费用：元（人民币）。
费用总额为元（人民币）。
付款方式如下：•预付款：在合同签署之日起，业主向乙方支付合同总额的30%作为预付款；•进度款：在工程进行过程中，根据工程进展情况，业主每完成一定进度向乙方支付相应比例的进度款；•完工验收款：在工程竣工并业主接受后，业主向乙方支付合同总额的20%作为完工验收款。
2.4 文件与报告•安装施工报告•变压器设备检测报告•电气测试报告2.5 保修期和维护乙方提供的变压器安装施工服务享有一定的保修期，在保修期内，乙方应负责修复因工程质量问题引起的任何故障。
保修期为个月。
2.6 保险乙方应在进行工程期间购买相应的责任保险，确保施工过程中发生的意外损失得到适当的赔偿。
保险费用由乙方承担。
3. 合同解除和纠纷解决3.1 合同解除双方如需解除合同，应提前天以书面形式通知对方。
在解除合同的情况下，乙方应返还业主已支付的款项，但不包括已完成的工程部分。
3.2 纠纷解决如双方在履行合同过程中产生纠纷，应通过友好协商解决。
如无法达成一致意见，则可向相关仲裁机构提起仲裁。
4. 合同生效和变更4.1 合同生效本合同正本一式两份，由双方各持一份，自双方签署之日起生效。
4.2 合同变更本合同的任何变更应经双方书面同意，并附加在本合同正本上。
5. 合同签署业主：（签名）__________ 日期：__________________承包商：（签名）__________ 日期：__________________。
变压器安装施工合同
变压器安装施工合同合同编号：XXXXXX甲方：（以下简称为“甲方”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称为“乙方”）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟在其工地上安装变压器，为明确双方权利义务，特就变压器安装施工事宜达成以下合同：一、工程概况：1.1 工程名称：变压器安装1.2 工程地点：1.3 工程内容：安装、调试变压器设备，包括主体设备、配套设备及相关管线工程。
1.4 工期安排：工期从双方签署合同后生效，具体工期为_____，双方应按照工期安排按时完成相关工程。
二、工程价款：2.1 工程总价款：合同总金额为人民币(大写)_____元整，数字(小写)_____元整。
2.2 付款方式：甲方按照以下支付方式向乙方支付工程款项：a) 工程进度款：工程完成百分之____时，甲方向乙方支付百分之____的工程款项；b) 工程竣工款：工程竣工验收合格后，甲方在____个工作日内向乙方支付全部尾款。
2.3 付款账户：乙方提供正确有效的收款账户信息，包括开户行、账户名、账号等。
三、合同质量要求：3.1 设备标准：乙方应按照国家相关标准和甲方要求提供符合质量要求的设备。
3.2 工程质量：乙方负责保证工程施工质量符合国家相关标准和法律法规要求，并承担由于施工质量不合格造成的一切损失。
3.3 质保期：自工程正式竣工验收并支付全部尾款之日起，乙方提供____年的免费质保期，期间对设备质量、施工质量等进行监督和维护。
四、合同履行：4.1 甲方责任：甲方应提供相应的场地、用电设备、土建工程等，确保施工的顺利进行。
4.2 乙方责任：乙方应按照本合同的约定履行工程质量要求，按期完成相关工程。
4.3 变更和追加工作：如因工程需要，甲方与乙方一致同意变更工程内容或追加工作，双方应进行书面补充合同，并约定相关变更费用和工期调整。
4.4 工程保险：甲方应在工程施工期间自行负责工程保险的投保和理赔事宜。
五、合同解除：5.1 合同解除：合同一旦签订生效，双方均应全力履行合同义务。
变压器安装合同
变压器安装合同变压器安装合同范本（通用6篇）在不断进步的社会中，合同的地位越来越不容忽视，它可以保护民事法律关系。
相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是本店铺收集整理的变压器安装合同范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。
变压器安装合同 1甲方：乙方：甲乙双方就变压器安装等事宜经协商达成以下协议：一、工程内容：1、安装变压器__台；2、安装落地式配电箱__台；3、__电缆米等。
二、工程造价包含：以上工程量预算价为__元，经双方协商后同意按照__元一次性包死，不做调整。
二、工程工期：协议签定后乙方确保____年____月____日前施工完毕并送电。
三、付款方式：甲方竣工验收合格，甲方一次性支付工程款。
四、双方的权利和义务：1、甲方有权要求乙方按照供电的要求采用符合国标的材料和设备，甲方有权要求乙方在不违背供电局规范的前提下按照甲方的方案施工，甲方有义务协调施工过程中的周边事宜，甲方有义务为乙方提供必要的申请文件；2、乙方必须按照国标和供电局规范施工，必须采用国标材料和设备，不得偷工减料，工程质量按本行业的相关施工、设计规范及标准执行，乙方在实施过程中可根据现场情况对预算方案局部调整但必须按照合肥供电公司现行标准配备设备材料确保验收和送电，必须文明施工和安全施工，乙方对该工程施工期间的人员安全负责。
五、违约责任：1、乙方确保按照甲方和合肥供电公司要求设计和施工并确保工程工期，如乙方达不到甲方要求或因工期或质量给甲方造成损失甲方有权扣除乙方的工程款作为补偿；2、任何一方故意不履行合同规定条款给另一方造成损失的必须承担对方的所有损失；3、如遇双方均不可抗拒的原因（如自然灾害、国家政策重大变化等）造成一方重大损失的另一方不得追究其责任。
六、本协议未尽事宜双方友好协商解决，本协议一式四份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效，协议履行完后本合同自动失效。
甲方：乙方：签字：签字：盖章：盖章：20__年7月10日变压器安装合同 2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
变压器施工合同范本变压器施工合同范文一甲方：乙方：根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：安装250KVA变压器二、工程地点：宁国市甲路镇枫山村。
三、合同价款与付款方式合同总价款：万元。
付款方式：250KVA变压器安装完成后支付全部金额。
四、协议期限：年月日至年月日。
五、质量要求：符合电力局验收标准。
六、甲方责任：1、甲方责任现场的质量监督和管理。
2、按合交付工程款。
七、乙方责任：1、保证变压器的质量符合国家标准。
2、按照国家有关规范施工。
3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。
八、违约责任：1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。
2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。
九、未尽事宜双方协商解决。
十、本协议一式三份，双方各持一份，主管机关一份。
甲方：乙方：法人代表：法人代表：年月日变压器施工合同范文二建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“ 百扬超市”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。
第一条工程概况工程名称:“百扬超市”工程地点: 九眼桥工程分项名称：1000kVA箱式变压器安装工程第二条承包范围新装1000kVA箱式变压器一台，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、10kV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、10kV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。
即通常所说的交钥匙工程。
第三条承包方式本合同为双包工程，实行总价包干。
按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。
采购的设备、材料必须符合GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求。
乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电。
第四条合同工期1、配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件，总历工期为 50 个工作日。
2、施工工期在下列情况下顺延：因不可抗力原因及国家政策性变化。
3、本协议生效后，乙方收到工程预付款及用电业务需要的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续，收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。
第五条工程总价和付款方式一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为：￥950000.00元正(大写：玖拾伍万元整)。
1、此合同总价不包含政策性收费(预付电费等);2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。
二、付款比例：1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即￥475000.00元正(大写：肆拾柒万伍仟元整)作为工程预付款;2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日内支付合同总价的45%即￥427500.00元正(大写：肆拾贰万柒仟伍佰元整)作为工程进度款;3、工程完工通过电力部门验收合格，通电之日付清工程尾款即￥47500.00元正(大写：肆万柒仟伍佰元整)。
4、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。
第六条甲方职责一、甲方为乙方在办理相关手续时提供必要的支持。
二、按合同约定支付工程款。
三、协助办理施工所需各种证件、批件和申报批准等手续。
四、负责施工现场的设备、材料的看管及成品保护工作。
第七条乙方职责一、负责办理供电部门相关手续。
二、设备材料采购及工程施工。
三、服从相关职能部门的管理、安全文明施工，因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担。
第八条质量与验收一、以上查验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，如检验质量不合格，由乙方返工至符合要求为止，并承担一切费用。
二、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。
如因甲方原因导致工期受影响的应给予相应顺延。
三、双方对工程质量有争议，以通过供电部门的验收通电为准。
第九条争议、违约和索赔一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解解决。
如通过协商、调解解决不成的，可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
二、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
1.合同确已无法履行;2.双方协商同意停止施工;3.调解要求停止施工，且为双方接受;4.仲裁机关要求停止施工;5.法院要求停止施工。
三、违约1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作,应承担由此造成的经济支出,赔偿对方损失,按工程造价的 5% 进行赔偿，工期相应顺延,由此造成的各种后果由责任方承担。
2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时, 乙方可以延缓施工(含送电),由此影响的工期及损失由甲方承担。
每延迟一日应支付合同总价款的 1‰ 的违约金(双方另有约定的除外)。
四、协议生效本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，双方约定本协议签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：签订日期：签订日期：变压器施工合同范文三甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商一致，鉴定本合同，以兹双方共同遵守。
二、工程名称：(共3个项目)1、1台S11-M-1000kVA配变安装工程。
2、1台S11-M-500kVA配变安装工程。
三、工程内容：1、1台S11-M-1000kVA配变安装工程。
安装S11-M-1000/10型变压器一台、高压真空断路器ZW8-12G/630-20一台、10kV高压计量装置JLS-1010000/100V 50(100/5A)一套、电缆线路YJV22-3×50/8.7-15kV 20米、制作电缆终端2套、跌落式熔断器ABB-200A一组、避雷器YH5WS-17/50二组、低压进线柜GGD2-xxA一面、低压出线柜GGD2-xxA一面、低压智能无功补偿柜GGJ1-300kVar一面;独立接地装置二组、接地网一组。
2、1台S11-M-500kVA配变安装工程。
安装S11-M-500/10型变压器一台、电缆线路YJV22-3×50/8.7-15kV 20米、制作电缆终端2套、新立水泥电杆Ф190×10m 2基、跌落式熔断器RW-200A一组、避雷器YH5WS-17/50一组、低压进线柜GGD2-1500A一面、低压出线柜GGD2-1500A一面、低压无功补偿柜GGJ1-200kVar一面、安装独立接地装置二组、接地网一组。
(注：低压出线柜GGD2-1500A、低压智能无功补偿柜GGJ1-250kVar该两台用甲方原拆迁的S11-M-630kVA/10配变的低压出线柜和低压智能无功补偿柜改造)3、完成变压器、避雷器、接地装置及其它相关电气设备的调试工作。
四、承包方式：本工程采用包工包料方式进行，完税总承包费用为人民币:五、质量要求：按国家相关行业标准验收，产品保修期为一年(正常使用)。
六、付款方式：合同签订后，甲方首付人民币给乙方作为订金，乙方必须提供设备购置发票和安装费用等所有费用的正式发票，工程结束验收合格后甲方凭乙方提供的有效票据在15个工作日内一次性支付人民币：给乙方，七、安全及质量：1、乙方必须按照《电力安全工程工作规程》、《架空配电线路施工及验收规范》、《架空配电线路技术规程》组织施工。
施工前乙方必须根据甲方提供施工图纸，编制施工计划。
同时组织所有施工人员进行安全学习和技术交底，并根据现场实际情况制定出施工工作四大措施、安全措施、文明措施报甲方备案。
2、乙方必须保证工程施工质量，采购的设备必须符合国家标准。
同时接受甲方工程监理人员对工程质量及进度的监督和检查。
3、乙方在现场施工过程中，所有的安全责任由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任。
4、施工完毕，乙方除接受甲方的初步验收外，必须同时提请地方电力主管部门进行验收，并将整套施、竣工、验收资料提供给甲方，否则，甲方有权视为工程未完结。
八、工期要求：从年月日至年月日，如遇人力不可抗拒的自然灾害及甲方原因导致施工无法正常进行，工期可作相应顺延。
九、违约责任：1、本工程要求按合同工期交付验收，乙方如自身原因不能按时交工验收，除追加违约责任外，乙方应向甲方缴纳罚金，每迟一周，罚款合同总金额的3%,罚款最大限额为合同总价的百分之十。
2、甲方必须按合同条款按时支付款给乙方，否则将按每迟一周，罚款合同总金额的3%，罚款最大限额为合同总价的百分之十。
3、双方友好协商解决，协商不成时，可向当地人民法院起诉。
十、合同的生效和份数本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，本合同及预算书具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表人(签字)：代表人(签字)：电话：电话：。