工程项目类合同评审表模版
工程合同合同评审表
工程合同合同评审表协议标题：工程合同合同评审表协议编号：[编号]签订日期：[日期]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]电话：[甲方电话]传真：[甲方传真]邮箱：[甲方邮箱]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]电话：[乙方电话]传真：[乙方传真]邮箱：[乙方邮箱]一、协议目的本协议旨在对工程合同进行评审，确保合同内容符合双方的意愿，并明确各方的权益和责任。
二、合同概述1. 合同名称：[合同名称]2. 合同编号：[合同编号]3. 合同签订日期：[合同签订日期]4. 合同有效期：[合同有效期]5. 合同金额：[合同金额]6. 合同履行地点：[合同履行地点]三、评审内容1. 合同条款评审1.1 合同目的和背景[合同目的和背景的详细描述]1.2 各方权益和责任[明确甲方和乙方的权益和责任]1.3 合同履行期限[合同履行期限的具体规定]1.4 合同支付方式[合同支付方式的详细说明]1.5 合同违约责任[合同违约责任的明确规定]1.6 合同争议解决方式[合同争议解决方式的具体规定]2. 技术规范评审2.1 工程规模和要求[工程规模和要求的详细描述]2.2 技术标准和规范[明确工程所需的技术标准和规范]2.3 工程进度计划[工程进度计划的具体规定]2.4 工程质量控制[工程质量控制的详细说明]2.5 工程验收标准[工程验收标准的明确规定]四、评审结果1. 合同条款评审结果[对每一条合同条款进行评审，并给出评审结果，包括是否通过、需要修改的地方等]2. 技术规范评审结果[对每一项技术规范进行评审，并给出评审结果，包括是否符合要求、需要修改的地方等]五、评审意见1. 合同条款评审意见[针对合同条款评审结果，提出具体的修改意见和建议]2. 技术规范评审意见[针对技术规范评审结果，提出具体的修改意见和建议]六、协议变更1. 本协议经双方签字确认后生效，任何变更均需经双方书面协商一致，并以补充协议形式进行。
七、协议解除1. 本协议在以下情况下解除：1.1 双方协商一致解除；1.2 一方违反协议条款，经另一方书面通知后，未在指定期限内改正；1.3 发生不可抗力事件，导致无法履行合同。
建筑工程合同评审表
建筑工程合同评审表建筑工程合同评审表1-合同信息1-1 合同名称：1-2 合同编号：1-3 合同签订日期：1-4 合同双方：1-4-1 甲方（建设单位）：1-4-2 乙方（施工单位）：2-工程概况2-1 工程名称：2-2 工程地点：2-3 工程规模：2-4 工程内容：2-5 工程进度：2-6 工程质量要求：2-7 工程成本预算：2-8 工程支付方式：3-合同条款3-1 总价款及支付方式：3-2 工程进度款：3-3 质量保证金：3-4 违约责任：3-5 材料和设备质量要求：3-6 施工期限：3-7 工程变更和索赔：3-8 结算方式：3-9 合同解除：4-合同评审结果4-1 合同条款是否合理：4-2 合同是否完整、合规：4-3 工程概况与实际需要是否匹配：4-4 工程质量要求是否明确：4-5 工程进度和支付方式是否合理：4-6 材料和设备质量要求是否合理：4-7 施工期限是否合理：4-8 工程变更和索赔条款是否合理：4-9 结算方式是否合理：4-10 其他问题：5-附件5-1 相关合同附件：5-2 工程图纸：5-3 工程报价单：5-4 施工许可证：5-5 监理报告：5-6 工程验收报告：6-法律名词及注释6-1 建设单位：指承担建设项目责任的法人或其他组织。
6-2 施工单位：指具有相应承建资质的法人或其他组织，进行具体的施工工作。
6-3 总价款：指合同约定的工程总造价，包括人工、材料、设备、租赁费用等。
6-4 工程进度款：根据工程进度，按一定比例支付的款项。
6-5 质量保证金：施工单位在合同签订时支付，用于保证工程质量的一定金额。
6-6 违约责任：合同中规定的一方违约后应承担的法律责任。
6-7 材料和设备质量要求：工程合同中对使用材料和设备的质量要求。
6-8 施工期限：工程合同中规定的完成工程的时间限期。
6-9 工程变更和索赔：工程建设过程中由于设计、监理、建设单位等原因所引起的工程变更及索赔事项。
工程合同合同评审表
工程合同评审表合同编号：[合同编号]合同名称：[合同名称]合同双方：甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]合同签订日期：[签订日期]合同评审日期：[评审日期]一、合同目的本合同旨在明确双方在工程项目中的权利、义务和责任，确保项目的顺利进行和完成。
二、合同内容1. 工程项目概述1.1 项目名称：[项目名称]1.2 项目地点：[项目地点]1.3 项目规模：[项目规模]1.4 项目期限：[项目期限]2. 工程范围和内容2.1 工程范围：[工程范围]2.2 工程内容：[工程内容]3. 工程质量和标准3.1 工程质量要求：[工程质量要求]3.2 工程标准：[工程标准]4. 工程进度和时间安排4.1 工程进度计划：[工程进度计划]4.2 工程时间安排：[工程时间安排]5. 工程费用和支付方式5.1 工程费用：[工程费用]5.2 支付方式：[支付方式]6. 工程变更和调整6.1 工程变更：[工程变更]6.2 工程调整：[工程调整]7. 工程验收和交付7.1 工程验收标准：[工程验收标准]7.2 工程交付：[工程交付]8. 工程保证和售后服务8.1 工程保证：[工程保证]8.2 售后服务：[售后服务]三、合同评审意见1. 甲方意见：1.1 对合同内容的确认：[甲方对合同内容的确认]1.2 对乙方能力和资质的评估：[甲方对乙方能力和资质的评估]1.3 对合同执行的风险评估：[甲方对合同执行的风险评估]2. 乙方意见：2.1 对合同内容的确认：[乙方对合同内容的确认]2.2 对甲方支付能力和信誉的评估：[乙方对甲方支付能力和信誉的评估]2.3 对合同执行的风险评估：[乙方对合同执行的风险评估]四、合同附件1. 工程项目详细说明书2. 工程项目图纸和技术文件3. 工程项目预算和支付计划4. 工程项目验收标准和方法五、合同生效和终止1. 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.1 工程项目按照约定完成并验收合格；2.2 双方协商一致终止；2.3 合同履行期限届满。
2024年工程项目施工合同评审表(含多场合)
工程项目施工合同评审表根据《合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的工程项目施工事宜，经充分协商，达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程质量：_______1.6 工程期限：_______二、合同价格及支付方式2.1 合同价格：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2.2 支付方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同总价的_______%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度，向甲方提交进度款申请，甲方审核同意后支付。
（3）结算款：工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提交结算款申请，甲方审核同意后支付至合同总价的_______%。
（4）质保金：工程竣工并经甲方验收合格后，预留合同总价的_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方支付剩余质保金。
三、施工质量及验收3.1 乙方应按照国家相关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程施工过程中，乙方应定期向甲方报告工程进度，甲方有权对工程进度进行监督和检查。
3.3 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告和完整的竣工资料，甲方应在_______日内组织验收。
3.4 验收合格后，甲乙双方签署工程验收证书。
如验收不合格，乙方应在甲方指定期限内整改至合格。
四、工期延误及违约责任4.1 因乙方原因导致工程延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价_______%的违约金。
4.2 因甲方原因导致工程延误，每延误一天，甲方应向乙方支付合同总价_______%的违约金。
4.3 乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价_______%的违约金。
五、争议解决5.1 本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。
工程合同合同评审表
工程合同合同评审表1. 合同概述此工程合同合同评审表（以下简称“评审表”）旨在对工程合同进行全面评审，确保合同条款的准确性和合法性，以保障双方的权益。
评审表包含以下几个部分：合同概述、合同主要条款评审、合同附件评审、合同风险评估和建议等。
2. 合同主要条款评审2.1 合同目的和范围评审合同的目的和范围，确保合同明确规定了工程的目标、范围和交付标准。
2.2 合同价格和支付方式评审合同的价格和支付方式，确保价格合理、支付方式明确，并符合法律法规的要求。
2.3 合同工期和交付要求评审合同的工期和交付要求，确保工期合理、交付要求明确，并能够满足项目需求。
2.4 合同变更和索赔评审合同的变更和索赔条款，确保变更和索赔流程清晰、合理，并能够保护双方的权益。
2.5 合同履行保证评审合同的履行保证条款，确保合同履行的可行性和可靠性，并明确违约责任和赔偿方式。
3. 合同附件评审3.1 技术规范和标准评审合同附件中的技术规范和标准，确保其与合同主体一致，并符合相关法律法规的要求。
3.2 设备清单和规格评审合同附件中的设备清单和规格，确保设备清单准确无误、规格符合项目需求。
3.3 施工图纸和设计文件评审合同附件中的施工图纸和设计文件，确保图纸和文件的完整性、准确性和合法性。
4. 合同风险评估和建议4.1 合同风险评估对合同中可能存在的风险进行评估，包括但不限于技术风险、商业风险和法律风险等，确保风险可控。
4.2 风险应对建议针对评估出的风险，提出相应的应对建议，包括但不限于合同条款的修改、风险分担机制的建立等。
5. 总结与建议评审表的总结部分，对合同的整体情况进行概括，提出评审结果和建议，以便合同签订方做出相应的决策。
以上是针对工程合同的合同评审表的标准格式。
评审表的编写旨在确保合同条款的准确性和合法性，以保障双方的权益。
评审表内容详细、全面，包括合同概述、合同主要条款评审、合同附件评审、合同风险评估和建议等部分，以确保合同的完整性和可执行性。
工程合同合同评审表
工程合同合同评审表1. 合同概述1.1 合同名称：1.2 合同编号：1.3 合同签订日期：1.4 合同有效期：1.5 合同签署各方：甲方：乙方：2. 合同目的2.1 描述合同的主要目的和目标。
2.2 详细说明合同双方的权利和义务。
3. 合同条款评审3.1 条款一：合同范围3.1.1 描述工程项目的范围和规模。
3.1.2 确定工程项目的位置和地点。
3.1.3 确定工程项目的起止日期。
3.2 条款二：合同价格3.2.1 确定工程项目的总价款。
3.2.2 描述付款方式和时间表。
3.2.3 确定变更订单和索赔的程序。
3.3 条款三：工程设计和规格3.3.1 描述工程项目的设计要求和规格。
3.3.2 确定设计文件和图纸的提交要求。
3.3.3 确定设计变更的程序。
3.4 条款四：施工进度和质量控制3.4.1 描述施工进度计划和里程碑。
3.4.2 确定质量控制要求和测试标准。
3.4.3 确定施工期间的监督和检查程序。
3.5 条款五：合同变更和解除3.5.1 描述合同变更的程序和要求。
3.5.2 确定合同解除的条件和程序。
3.5.3 确定双方违约责任和赔偿方式。
3.6 条款六：保证和保险3.6.1 描述保证金和履约保证的要求。
3.6.2 确定保险责任和索赔程序。
3.6.3 确定违约赔偿的金额和方式。
3.7 条款七：争议解决3.7.1 确定争议解决的方式和程序。
3.7.2 确定仲裁的地点和仲裁机构。
3.7.3 确定仲裁裁决的执行方式。
4. 合同附件4.1 列出所有附件的名称和数量。
4.2 描述每个附件的内容和要求。
5. 合同签署5.1 甲方代表签字和日期：5.2 乙方代表签字和日期：5.3 第三方见证人签字和日期：以上是对工程合同合同评审表的详细回复，包括合同概述、合同目的、合同条款评审、合同附件和合同签署等内容。
请根据实际情况进行相应的修改和调整，以确保协议的准确性和合法性。
如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我联系。
2024年-工程项目施工合同评审表.doc特殊场景附录
工程项目施工合同评审表合同编号：_______合同名称：_______合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______签订日期：_______1.合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程项目施工过程中的权利、义务和责任，确保工程项目的顺利进行。
2.工程项目概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______2.4工程内容：_______3.合同范围3.1乙方应根据甲方提供的施工图纸、技术规范和施工方案，按照合同约定的质量、安全、进度等要求完成工程项目的施工。
3.2乙方应自行负责施工所需的材料、设备、机具的采购、运输、保管和使用，并承担相应的费用。
3.3乙方应按照合同约定的施工进度计划，合理安排施工人员、机具和材料，确保工程项目的按期完成。
3.4乙方应按照甲方的要求，及时提供施工过程中的相关资料、报表和记录，并接受甲方的监督和检查。
4.合同价格4.1工程项目的合同价格为：_______（大写：_______元整）4.2合同价格包括乙方完成工程项目所需的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机具费、管理费、利润等。
4.3合同价格的调整：如工程项目在施工过程中发生设计变更、工程量增减等情况，甲乙双方应按照实际发生的工程量、材料价格等因素协商确定调整后的合同价格。
5.支付方式5.1乙方按照合同约定的施工进度计划完成相应工程量后，甲方应按照实际完成的工程量支付相应的工程款项。
5.2工程款项的支付比例为：_______（如：按照实际完成的工程量的_______%支付）5.3工程项目竣工验收合格后，甲方应支付剩余的工程款项。
6.工程质量6.1乙方应按照甲方提供的设计图纸、技术规范和施工方案进行施工，确保工程项目的质量符合国家标准和行业规范。
6.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程中的质量问题进行及时整改，并承担相应的责任和费用。
6.3工程项目竣工验收合格后，乙方应提供相应的质量保证书和保修承诺。
工程合同评审表
技术管理部门(评审合同中的技术条款等)
填写人： 日期：
财务部门(评审工程款支付及违约索赔条款等)
填写人： 日期：
法律顾问(评审合同是否符合国家、法律、法规要求等)
填写人： 日期：
分管领导评审结论
填写人： 日期：
工程合同评审表
工程名称建Βιβλιοθήκη 面积结构层数项目经理
造价
工期
项目经理(各项承诺的可实现性)
填写人： 日期：
市场经营部门(评审合同的完整性、明确性、价格的合理性等)
填写人： 日期：
工程管理部门(评审质量、安全、文明标化要求及承诺的可实现性等)
填写人： 日期：
生产管理部门(评审权限的设置的平衡性、工期要求及承诺的可实现性等)
建筑工程合同评审表
建筑工程合同评审表建筑工程合同评审表1. 合同基本信息1.1 合同名称1.2 合同编号1.3 合同签订日期1.4 合同甲方1.5 合同乙方1.6 合同工程名称1.7 合同工程地点1.8 合同工程规模2. 合同条款评审2.1 合同性质2.2 合同标的2.3 合同工期2.4 合同报价2.5 合同支付方式2.6 合同变更管理3. 合同履约保证3.1 乙方履约保证金3.2 甲方支付方式3.3 合同索赔及违约责任3.4 其他履约保证事项4. 合同风险评估4.1 工程风险评估4.2 合同履约风险评估 4.3 法律风险评估4.4 其他风险评估5. 合同法律条款分析5.1 合同法律适用5.2 合同解除与终止5.3 合同争议解决方式 5.4 其他法律条款6. 附件清单6.1 合同正本及副本6.2 工程图纸6.3 技术规范书6.4 合同附件等附件：1. 合同正本及副本2. 工程图纸3. 技术规范书4. 合同附件等法律名词及注释：1. 合同性质：合同所属的法律类别，包括设计合同、施工合同、咨询合同等。
2. 合同变更管理：规定合同变更的流程、方式以及甲乙双方的权益保护措施。
3. 乙方履约保证金：乙方为确保合同履约支付的保证金，在合同签订时支付给甲方。
4. 合同索赔及违约责任：明确甲乙双方在合同履约过程中的索赔权利和违约责任。
5. 工程风险评估：对合同工程涉及的各种风险进行评估分析和控制措施制定。
6. 合同法律适用：确定适用的具体法律条文和法规，确保合同的合法性与效力。
7. 合同争议解决方式：约定甲乙双方在合同纠纷解决时采取的具体方式，如仲裁、诉讼等。
工程项目类合同评审表模版
xxxxxx地基基础有限公司
工程项目合同评审表
嘉山小区15号楼地基处理工程项目部
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
编号：
合同联系人：
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、内蒙古赤峰2万吨/年粗酚精制工程项目部、
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
编号：
合同联系人：。
工程工程合同评议表
工程工程合同评议表【工程名称】【合同编号】【甲方（业主）】【乙方（承包商）】【合同金额】【合同期限】【工程地点】一、合同基本信息核对1. 确认甲乙双方的名称、地址及法定代表人信息无误。
2. 核实合同编号与工程项目编号一致，确保唯一性。
3. 对照工程预算，验证合同金额的准确性。
4. 检查合同期限是否与工程进度计划相匹配。
二、合同条款审查1. 质量要求：确保合同中对工程质量的要求明确，符合国家标准及行业规范。
2. 工期规定：合同中的工期应合理，且有明确的起止日期。
3. 付款方式：审查付款条件、时间节点及付款比例是否公平合理。
4. 变更与索赔：评估合同中关于工程变更、索赔处理的条款是否公正。
5. 违约责任：核实违约责任的约定是否明确，责任划分是否合理。
6. 争议解决：检查争议解决的方式是否合法有效，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
三、附加条款评估1. 保密协议：确认合同中是否包含必要的保密条款，保护双方的商业秘密。
2. 知识产权：核实合同是否对工程涉及的知识产权有明确规定。
3. 保修期限：检查合同中对工程保修期限的规定是否明确且合理。
4. 终止条件：评估合同中规定的终止条件是否公正，是否符合法律规定。
四、风险评估1. 法律风险：分析合同条款是否存在违反法律法规的内容。
2. 财务风险：评估合同中的财务条款是否可能导致资金流问题。
3. 操作风险：判断合同执行过程中可能遇到的操作障碍和风险。
4. 市场风险：考虑市场变化对合同履行可能产生的影响。
五、综合评议1. 根据上述各项审查结果，综合评估合同的整体可行性和公正性。
2. 提出修改建议，确保合同条款更加完善，风险可控。
3. 最终形成书面的评议报告，供双方参考和决策。
2024年-工程项目类合同评审表模版
合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、合同评审范围及内容1.1甲方委托乙方对其工程项目类合同进行评审，评审范围包括但不限于合同条款、合同履行情况、合同变更及解除等方面。
1.2乙方应根据甲方的委托，对工程项目类合同进行全面、客观、公正的评审，并提出具体的评审意见和建议。
二、合同评审期限2.1乙方应在收到甲方委托评审的工程项目类合同及相关资料之日起____个工作日内完成评审工作，并向甲方提交评审报告。
2.2如遇特殊情况，乙方无法按期完成评审工作的，应提前通知甲方，并说明原因。
甲方同意延长评审期限的，双方应协商确定新的评审期限。
三、合同评审费用3.1甲方应按照双方约定的收费标准向乙方支付合同评审费用。
具体收费标准见附件一。
3.2乙方应在评审工作完成后，向甲方出具合法有效的发票。
四、保密条款4.1乙方应对甲方提供的工程项目类合同及相关资料予以保密，不得泄露给任何第三方。
4.2乙方在评审过程中获得的甲方商业秘密，应予以严格保密，不得用于任何与合同评审无关的事宜。
五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成评审工作的，应向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。
5.2乙方在评审过程中泄露甲方商业秘密的，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此所造成的损失。
六、争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
6.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他条款7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。
7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：____年____月____日附件一：合同评审收费标准=====本合同更广泛的场景，特设场景及条款=====特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：跨国工程项目增加条款：a)适用法律与仲裁：明确适用国际商会仲裁规则，选择仲裁地点为新加坡。
最新合同评审表(范本)
最新合同评审表(范本)甲方：[发包人名称]乙方：[承包人名称]双方根据《中华人民共和国担保法》、《建筑安装工程合同条例》等有关规定，经友好协商签订本合同。
第一条工程项目(1)工程名称: [填写工程名称](二)工程地点: [填写工程地点](3)工程内容及承包范围:[填写具体的工程内容和承包范围]第三条工期本工程开工日期以甲方出具的书面开工令为准，试运行期为[填写试运行天数]天。
工程交付使用时间应满足以下要求:计划竣工时间：[填写计划竣工时间]施工总工期：[填写施工总工期]由于不可抗力或甲方原因（包括甲方提出的设计变更），乙方提供书面延期要求报告后，经监理工程师和甲方确认后，按批准的工期延期。
但延期工期不得超过甲方的交货日期。
第三条承包方式和工程造价1.1乙方应按甲方确定的施工图要求和本工程施工验收规范组织施工。
承包商、材料、工期、质量、安全、文明施工，承包商通过本工程验收。
1.2合同金额：工程总成本为人民币[填写总工程成本]，为大包干价，包括风险、税金等相关工程费用。
第四条付款方式1 完成总工程量[填写总工程量]双方核对工程量和工程造价并签字盖章后，[填写天数]天内支付合同总价[填写支付比例]。
2 工程竣工后，支付工程总造价[填写支付比例]。
3 所有工程验收合格，竣工结算经我公司预算部批准确认后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告和结算材料后[填写天数]天内核实，并提出确定或修改建议。
总价应在[填写时间范围]内支付[填写支付比例]。
4 保修期满（以最长保修期为准）后[填写天数]天内一次性支付剩余余额[填写支付比例]工程款。
第五条双方的职责(一)甲方的责任1、负责提供乙方设计施工所需的原始土建图纸和资料。
2、在施工过程中，对需要修改的施工方案或增加的项目发出书面变更通知，作为乙方施工变更和工程结算的依据。
3、负责工程中不同专业与界面接口的协调，提供乙方施工所需的水电，但水电费由乙方承担。
4、负责组织工程验收。
工程合同评审表范本
工程合同评审表范本【工程合同评审表】
一、基本信息
- 合同名称：
- 合同编号：
- 甲方（业主）：
- 乙方（承包商）：
- 合同金额：
- 合同签订日期：
- 项目启动日期：
- 预计完工日期：
二、合同范围与规范
- 工程项目描述：
- 工程范围界定：
- 适用标准与规范：
- 特殊要求说明：
三、合同条款审查
- 付款条件：
- 工期要求：
- 质量保证：
- 变更管理：
- 违约责任：
- 保险要求：
- 争议解决机制：
四、风险管理
- 风险识别：
- 风险评估：
- 风险应对措施：五、合规性检查
- 法律合规性：
- 行业规定合规性：- 公司政策合规性：六、财务审查
- 成本预算对比：
- 资金流计划：
- 审计与报告要求：七、技术评审
- 设计文件完整性：- 施工方案可行性：- 技术支持与培训：八、环境与安全
- 环境保护措施：
- 安全生产要求：
- 应急预案：
九、其他相关方审查- 供应商资质：
- 分包商管理：
- 利益相关者沟通：十、综合评价与建议- 合同优势分析：
- 潜在问题提示：- 改进建议：【结语】。
工程合同合同评审表
工程合同合同评审表一、合同概述本合同评审表是根据工程合同的要求和相关法律法规，对工程合同进行评审的标准格式协议。
本评审表旨在确保合同的合法性、合理性和可执行性，以保障双方的权益。
二、合同基本信息1. 合同编号：2. 合同名称：3. 合同签订日期：4. 合同生效日期：5. 合同终止日期：6. 合同签订双方信息：甲方：乙方：三、合同评审内容1. 合同目的和背景- 描述合同的目的、背景和相关背景信息；- 确保合同的目的明确、合理。
2. 合同主要条款- 对合同的主要条款进行逐一评审，包括但不限于：a. 合同的履行义务和权利；b. 合同的支付方式和金额；c. 合同的工期和交付要求；d. 合同的违约责任和解决争议方式等；- 确保合同条款的合法性、合理性和可执行性。
3. 合同风险评估- 对合同可能存在的风险进行评估和分析；- 提出相应的风险应对措施，以降低合同风险。
4. 合同附件和补充协议- 检查合同附件和补充协议的合法性和有效性；- 确保附件和补充协议与主合同一致且完整。
5. 合同履行监督- 确定合同履行过程中的监督机制和责任；- 确保合同履行过程中的合规性和合法性。
四、合同评审结果根据对合同的评审，我们得出以下结论：1. 合同符合相关法律法规的要求；2. 合同条款明确、合理，双方权益得到保障；3. 合同风险可控，相应风险应对措施得到提出；4. 合同附件和补充协议合法有效；5. 合同履行监督机制合理有效。
五、合同评审意见1. 建议对合同中的某些条款进行修改或补充，以进一步明确双方权益；2. 建议加强合同履行监督机制，确保合同的合规性和合法性；3. 建议制定相应合同履行计划和里程碑，以确保合同按时完成。
六、合同评审人员本次合同评审由以下人员参与：1. 评审人员姓名：2. 评审人员职务：3. 评审日期：七、合同评审记录本评审表作为合同评审的记录，将被保存至相关文件中，以备查阅。
八、其他事项本合同评审表的内容仅供参考，具体执行还需根据实际情况进行调整和修改。
项目合同评审表
二分部基础建设工程项目合同评审表
合同名称
二分部基础建设工程劳务分包合同
简要情况
乙方名称：
乙方负责人：
含税合同总价：369612.38元
合同工期：2018年07月01日至2018年09月01日；总日历工作天数为：62天。
甲方将昆楚高速公路工程许可范围内的:1砖墙砌筑；2砂浆抹面；3铁艺栏杆安装；4刷白漆；5场地硬化；6钢筋加工；7盖板混凝土浇筑；8基础混凝土浇筑；9贴地砖；10贴墙砖；11室内电力；12电闸箱；13墙角抹灰；14安装涵管；15井盖；16室内排水；17室外排水；18室外电力；19铁艺栏杆下部砂浆包角；20一级配电室板房建设；21彩钢瓦安装；22浴室、厕所隔断；23卫生间蹲便器安装；24小便器安装等承包给乙方施工。
承办人：
评审部门
意见
计划合同部:年月日
工程部:年月日
财务部：年月日
安质部：年月日
物资设备部:年月日
法律联络员:年月日
总经济师
意见
总工程师
意见
总法律顾问
意见
主管领导
意见
工程项目合同评审记录表
工程项目合同评审记录表一、基本信息合同编号：________项目名称：________甲方（业主）：________乙方（承包商）：________合同金额：________合同类型：________评审日期：________二、合同条款评审1. 工程范围与描述评审人员需仔细核对合同中对工程范围的描述是否准确无误，包括工程量、技术要求、施工地点等关键信息。
如有不明确或含糊之处，应及时提出并要求澄清。
2. 工期与进度合同中应明确规定工程的开工日期、竣工日期以及关键节点的完成时间。
评审人员需评估这些时间节点的合理性，并考虑潜在的风险因素。
3. 质量要求质量标准是合同的核心内容之一。
评审时要确保合同中的质量标准与实际工程需求相符，且有明确的验收标准和程序。
4. 价格与支付条件合同的价格条款应清晰明确，包括合同总价、计价方式、支付条件等。
评审人员需核实价格是否合理，支付条件是否符合行业标准。
5. 变更与索赔工程过程中可能会出现变更和索赔情况，合同中应有明确的变更程序和索赔规则。
评审时要确保这些规定的可操作性和公平性。
6. 违约责任合同应明确各方的违约责任，包括违约金的计算方式、赔偿责任的限制等。
评审人员需确保违约责任的规定既严格又合理。
三、评审意见评审人员在完成对合同各项条款的审查后，应提出具体的评审意见。
这些意见可能包括对某些条款的修改建议、对潜在风险的提示以及对合同执行的建议等。
四、结论与建议根据评审结果，评审人员应给出是否同意签署合同的结论，并提出相应的建议。
如果合同存在问题，应指出问题的严重性并提出改进建议；如果合同符合要求，也应总结出合同的优势和注意事项。
五、签字确认甲方代表签字：________ 日期：________乙方代表签字：________ 日期：________评审人员签字：________ 日期：________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表嘉山小区15号楼地基处理工程项目部
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
编号：
合同联系人：
内蒙古酸刺沟矸石电厂职工活动中心桩基基础工程项目部、内蒙古赤峰2万吨/年粗酚精制工程项目部、
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
阳曲县城晋驿村环境监测中心项目部、
龙湾写意二期工程基坑支护及降水工程项目部山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表
晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、
编号：
合同联系人：
山西鑫磊地基基础有限公司
工程项目合同评审表晨光上东住宅小区7号楼坑基工程项目部、编号：
6、采购流程是否规范：规范□
7、其他：
同意走下步评审□退回修改□负责人：日期:质量技术部评审意见：
1、价格评价：偏高□合理□低□其他：
2、采购流程是否规范：规范□其他：
同意走下步评审□退回修改□负责人：日期:财务部评审意见：
1、付款方式：有利□一般□有一定风险性□
2、其他：
同意走下步评审□退回修改□负责人：日期:法务评审意见：
合同法律风险有一定风险但可以接受□风险较小符合要求□
同意走下步评审□退回修改□负责人：日期:总裁助理意见：负责人：日期:集团领导意见：负责人：日期:合同联系人：。