工程履约担保协议
履约担保协议书范本推荐6篇
![履约担保协议书范本推荐6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/51f5d5e2970590c69ec3d5bbfd0a79563d1ed466.png)
履约担保协议书范本推荐6篇篇1甲方(担保方):__________乙方(委托方):__________鉴于甲乙双方同意就以下事项进行履约担保,在平等、自愿的基础上,经过友好协商,特订立本协议。
一、协议目的为确保甲乙双方在履行某项目合同(以下简称“主合同”)过程中,乙方的义务得到遵守,甲方愿意提供履约担保,保证乙方履行主合同中的各项义务和责任。
二、担保范围1. 本协议所担保的主合同项下的全部义务和责任。
包括但不限于:工程款的支付、工程进度、工程质量、安全文明施工等。
2. 因乙方违反主合同导致甲方遭受的任何损失和损害。
三、担保方式1. 甲方提供连带责任保证,即甲方对乙方在主合同项下的全部义务承担连带责任。
2. 若乙方未履行主合同义务,甲方将按照本协议承担担保责任,包括代为履行或赔偿损失等。
四、担保期限本协议的担保期限为自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后XX年。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方履行主合同中的各项义务。
2. 甲方有权在乙方未履行主合同义务时,采取必要的措施进行追偿。
3. 甲方应遵守本协议,确保所提供的担保真实、合法、有效。
4. 甲方应协助乙方解决在履行主合同过程中遇到的问题和困难。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应遵守主合同,全面履行约定的义务和责任。
2. 乙方应按时向甲方提供与主合同履行相关的资料和信息。
3. 乙方在履行主合同过程中遇到问题或困难时,应及时与甲方沟通并共同寻求解决方案。
4. 乙方应支付甲方因履行本协议而产生的合理费用。
七、违约责任1. 若乙方未履行主合同义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
2. 若因甲方的过错导致未能履行担保责任,乙方有权要求甲方承担相应的损失和损害赔偿责任。
八、争议的解决因本协议引起的任何争议,双方应首先友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字(盖章)之日起生效。
工程履约担保合同合同范本
![工程履约担保合同合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/fdc11c3bae1ffc4ffe4733687e21af45b207fe18.png)
工程履约担保合同合同范本【甲方(业主)】与【乙方(承包商)】经友好协商,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,就【某工程项目名称】达成如下工程履约担保合同:一、合同基本信息1. 工程项目名称:_________2. 工程项目地点:_________3. 工程项目内容:_________4. 合同金额:___________5. 履约期限:从____年____月____日至____年____月____日6. 合同编号:_________7. 签订日期:____年____月____日8. 签订地点:_________二、担保范围乙方应向甲方提供全面的履约保证,包括但不限于工程质量、工期、安全和其他相关方面的担保责任。
三、担保金额及有效期1. 担保金额为本合同总金额的____%,即人民币____元整。
2. 担保有效期自合同生效之日起至工程竣工验收合格且保修期满止。
四、担保方式乙方应以银行保函或其他等效担保形式,向甲方提供本合同约定的担保金。
五、违约责任如乙方未能按照本合同的规定履行其义务,应当承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的所有损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲乙双方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):_____________________法定代表人(签字):_____________________乙方(盖章):_____________________法定代表人(签字):_____________________日期:____年____月____日。
一般工程第三方担保协议经典版(四篇)
![一般工程第三方担保协议经典版(四篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/8864d4009a6648d7c1c708a1284ac850ac020449.png)
一般工程第三方担保协议经典版借款人(以下称甲方):_____贷款人(以下称乙方):_____担保人(以下称丙方):_____甲方因原因,不能如期偿还年字第号借款合同的贷款,需向乙方申请延长借款期限。
乙方经审查,同意甲方延期还款,丙方同意继续为甲方提供担保。
甲、乙、丙三方经协商一致,达成下列各项:一、甲方根据年字第号合同向乙方借用的(币种)资金贷款(大写)整,其中(大写)整应于____年____月____日到期。
截止到____年____月____日,上述贷款的余额为(大写)整,现约定延期到____年____月____日偿还。
具体还款计划如下:二、甲方用下列资金归还上条所列延期还款本息:1.2.3.4.三、延期后的贷款利率,从延期之日起按该贷款实际期限的利率月息‰执行。
四、延期后甲、乙、丙各方的其他权利、义务以及有关事项,仍按年字第号合同和年字第号担保合同约定的条款执行。
五、当事人商定的其它事项:六、本协议从甲、乙、丙各方法定代表人或法定代表人授权的代理人签字并加盖单位公章之日起生效。
至本协议项下贷款全部清偿时自动失效。
七、本协议一式三份,甲、乙、丙各执一份。
甲方:公章_____乙方:公章_____丙方:公章_____法定代表人:_____法定代表人:_____法定代表人:_____(或授权代理人)(或授权代理人)(或授权代理人)_________年_____月_____日 _____年_____月_____日 _____年_____月_____日签订一般工程第三方担保协议经典版(二)抵押担保合同抵押人:(以下简称甲方)抵押权人:(以下简称乙方)被担保方:(以下简称丙方)为确保乙丙双方____年____月____日签订的合同(以下简称主合同)的履行,甲方愿意以其有权处分的财产作抵押为丙方提供担保。
乙方经审查,同意接收甲方的财产抵押。
甲方丙三方经协商一致,按以下条款订立本合同:一、甲方同意以其名下拥有的位于(_____)的(房屋或地块的土地使用权)抵押给乙方,赋予乙方以第一优先抵押权,作为丙方履行主合同义务的担保。
工程履约担保合同5篇
![工程履约担保合同5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/84579844fe00bed5b9f3f90f76c66137ee064fba.png)
工程履约担保合同5篇篇1甲方(担保人):__________乙方(委托人):__________根据中华人民共和国有关法律法规,为保障工程合同的履行,维护双方权益,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,经友好协商,就甲方为乙方提供工程履约担保事宜达成如下协议:一、担保事项甲方同意为乙方就本次工程项目提供履约担保,担保金额为人民币__________元(大写:__________元整)。
担保期限为自工程开工之日起至工程竣工验收合格并完成所有合同义务之日止。
二、担保范围1. 乙方履行工程合同约定的各项义务,包括但不限于工期、质量、安全、文明施工等。
2. 因乙方违约所产生的违约金、赔偿金及实现债权和担保权利的费用。
三、担保方式本担保为连带责任担保,即当乙方未按照工程合同约定履行义务时,甲方将承担连带赔偿责任。
甲方有权在接到索赔通知后一定期限内履行担保责任。
四、甲方权利与义务1. 甲方有权监督乙方履行工程合同的情况,并要求乙方提供与工程相关的资料。
2. 乙方未按工程合同约定履行义务时,甲方承担担保责任,向受损方进行赔偿。
3. 甲方在履行担保责任后,有权向乙方追偿。
4. 甲方有权在乙方提供反担保措施后,决定是否接受其履约担保的继续。
五、乙方权利与义务1. 乙方应按时、按质完成工程合同约定的各项义务。
2. 乙方应向甲方提供真实、完整的工程资料,并接受甲方的监督。
3. 乙方因故不能履行工程合同时,应及时通知甲方,并采取有效措施防止损失扩大。
4. 甲方履行担保责任后,乙方应及时偿还甲方的代偿款项。
六、违约责任1. 乙方未按照工程合同约定履行义务时,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
2. 乙方未及时向甲方偿还代偿款项的,应按未偿还金额的一定比例向甲方支付滞纳金。
3. 甲乙双方因违反本合同约定而产生纠纷时,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
履约担保合同协议7篇
![履约担保合同协议7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/a1e25b083d1ec5da50e2524de518964bce84d217.png)
履约担保合同协议7篇篇1甲方(担保方):__________乙方(委托方):__________根据中华人民共和国有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商,就甲方为乙方提供履约担保事宜达成如下协议:一、担保事项甲方接受乙方的委托,为乙方的履约行为提供保证担保。
担保项目为主合同项下的全部义务和责任。
主合同名称为____________,合同编号为____________。
乙方应按照主合同的约定履行相关义务和责任。
二、担保方式及期限本担保采用连带责任保证方式。
担保期限为自本协议生效之日起至主合同履行期限届满后______年止。
在主合同履行过程中,如乙方未按照主合同约定履行义务,甲方应在接到乙方书面通知后按照本协议承担保证责任。
三、担保范围甲方的担保范围包括但不限于主合同项下的本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。
如乙方未按照主合同约定履行义务,导致甲方承担保证责任的,甲方有权向乙方追偿上述费用。
四、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方提供与主合同相关的资料,以便对主合同的履行情况进行监督。
2. 甲方有权在承担保证责任后向乙方追偿。
3. 甲方应当履行本协议约定的担保义务,按照约定承担保证责任。
4. 甲方应对乙方的履约情况进行监督,发现乙方存在违约行为的,应当及时通知乙方并要求其纠正。
五、乙方的权利和义务1. 乙方应按时、足额履行主合同项下的义务和责任,不得擅自变更或解除主合同。
2. 乙方应向甲方提供真实、完整的主合同及相关资料,不得隐瞒或提供虚假信息。
3. 乙方应按照约定支付担保费用。
4. 乙方在履约过程中存在违约行为的,应当立即纠正,并承担由此产生的违约责任。
六、违约责任1. 如乙方未按照主合同约定履行义务,导致甲方承担保证责任的,甲方有权向乙方追偿相关费用,并要求乙方支付违约金。
2. 乙方存在隐瞒或提供虚假信息等情况的,应当承担违约责任,并赔偿甲方因此产生的损失。
3. 甲方未按照本协议约定履行担保义务的,应承担违约责任。
工程连带担保协议书范本6篇
![工程连带担保协议书范本6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/9f2062b4846a561252d380eb6294dd88d0d23d34.png)
工程连带担保协议书范本6篇篇1甲方(担保方):____________________乙方(被担保方):____________________根据中华人民共和国相关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,保障各方的合法权益,甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上,就甲方为乙方提供工程连带担保事宜,达成以下协议:一、协议目的甲方愿意为乙方进行工程建设的顺利进行提供连带担保,确保工程建设过程中的债务、责任及义务得到履行,维护工程建设相关方的合法权益。
二、担保事项1. 乙方在工程建设过程中因违约行为导致的赔偿责任;2. 乙方未能按照合同约定支付工程款、材料款等款项的债务;3. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
三、担保期限本担保协议自签订之日起生效,至工程建设完成并经验收合格之日起满________年止。
四、担保方式本担保采用连带责任保证方式,即甲方对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务承担连带担保责任。
五、担保范围1. 本工程建设的全部合同金额;2. 因乙方违约导致的赔偿金额;3. 乙方未能支付的工程款、材料款等款项;4. 乙方在工程建设过程中应承担的其他责任和义务。
六、甲方的权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料及信息;2. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督;3. 甲方承担连带担保责任,对乙方在工程建设过程中的债务、责任及义务进行担保;4. 甲方在承担担保责任后,有权向乙方追偿。
七、乙方的权利与义务1. 乙方应提供真实、完整的工程建设相关资料及信息;2. 乙方应按时、按质完成工程建设任务;3. 乙方应按照合同约定支付工程款、材料款等款项;4. 乙方应履行在工程建设过程中的其他责任和义务。
八、违约责任1. 乙方未能按照合同约定完成工程建设任务,应承担违约责任,并赔偿甲方及其他相关方的损失;2. 甲方在承担连带担保责任后,乙方未按时履行追偿义务的,甲方有权采取法律手段进行追偿。
工程个人为公司付款履约担保协议书范本
![工程个人为公司付款履约担保协议书范本](https://img.taocdn.com/s3/m/70b7fc4efbd6195f312b3169a45177232f60e4c5.png)
工程个人为公司付款履约担保协议书范本
《工程个人为公司付款履约担保协议书》
甲方(担保人):【甲方姓名】
身份证号码:【甲方身份证号码】
乙方(被担保人):【乙方公司名称】
统一社会信用代码:【乙方统一社会信用代码】
鉴于甲方作为某项工程的负责人或关键人员,为确保乙方按合同约定履行付款义务,甲方同意为乙方提供履约担保。
现甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则,订立本担保协议,并共同遵守以下条款:
一、担保金额
甲方同意为乙方的合同付款义务提供担保,担保金额为【担保金额】元整(大写:【担保金额】元整)。
二、担保范围
甲方担保的范围包括乙方向甲方应付的所有款项,包括但不限于工程款、材料款、人工费等。
三、担保期限
本担保协议自双方签字盖章之日起生效,担保期限至乙方向甲方支付完毕所有应付款项之日止。
四、担保方式
甲方以个人全部合法财产为乙方的合同付款义务提供担保。
五、违约责任
如乙方未按合同约定履行付款义务,甲方同意承担相应的违约责任,包括但不限于支付逾期付款违约金、赔偿损失等。
六、争议解决
本担保协议履行过程中发生的争议,甲乙双方应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
七、其他约定
1. 本担保协议一式两份,甲乙双方各执一份。
2. 本担保协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方(担保人):乙方(被担保人):
签订日期:【签订日期】签订日期:【签订日期】
注:本协议书范本仅供参考,具体内容请根据实际情况调整,并在签订前征求法律人士意见。
工程履约担保合同范本
![工程履约担保合同范本](https://img.taocdn.com/s3/m/917dd1730812a21614791711cc7931b765ce7b37.png)
工程履约担保合同甲方:地址:法定代表人:联系电话:乙方:地址:法定代表人:联系电话:鉴于:1.甲方拟委托乙方进行工程项目的实施,为确保工程按时、高质量完成,甲方要求乙方提供担保;2.乙方同意为保证工程履约提供担保,双方经友好协商,达成如下协议:一、工程基本信息1.工程名称:2.工程地点:3.工程规模:4.工程合同金额:二、担保方式1.乙方应在本合同签署之日起向甲方提供______(担保方式)的担保,担保金额为合同金额的_______%。
2.担保期限自工程验收合格之日起至_________(担保期限结束日期),期满自动解除担保责任。
三、担保责任1.在担保期限内,若工程未按照合同约定完成或存在严重质量问题,甲方有权向乙方主张担保责任,并要求乙方承担相关损失。
2.乙方应在甲方发出书面通知后_______(通知期限),向甲方提供相应的担保解决方案,确保工程按时、质量完成。
四、解除担保责任1.若工程验收合格并经甲方确认合格,乙方的担保责任自动解除,甲方不再向乙方主张担保责任。
2.若在担保期限内发生甲方和乙方共同认可的合法情形,导致工程无法按时、质量完成,乙方的担保责任自动解除。
五、其他条款1.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2.本合同的任何修改或补充须经双方协商一致,并以书面形式作出。
3.本合同自双方签字盖章之日起生效。
甲方:(盖章)______________________法定代表人:______________________签字日期:_________________________乙方:(盖章)______________________ 法定代表人:______________________ 签字日期:_________________________。
工程履约担保协议
![工程履约担保协议](https://img.taocdn.com/s3/m/1ed3c8c470fe910ef12d2af90242a8956aecaa53.png)
工程履约担保协议一、背景介绍工程履约担保协议是在工程建设中,为保障工程项目的顺利进行及各方权益的保护而签署的协议。
本协议旨在明确工程履约担保的责任与义务,确保合同双方的权益得到有效的保障。
二、协议内容1. 定义工程履约担保指在工程项目进行中,为保证施工单位按照合同约定的要求完成工程,甲方要求乙方提供的担保方式,包括但不限于保证金、银行保函等形式。
2. 担保期限(1)担保期限自工程合同签订之日起计算,至工程完工验收合格之日终止;(2)乙方提供的担保在工程完工验收合格之日起,自动解除。
3. 担保方式(1)保证金:乙方按照合同金额的一定比例提供给甲方的款项,作为履约担保;(2)银行保函:乙方向甲方所指定的银行开具的保函,确保工程按照合同要求进行。
4. 担保责任(1)如乙方未能按照工程合同的约定完成工程,甲方有权依法追索担保金或要求乙方赔偿损失;(2)如乙方提供银行保函作为担保,乙方未能按照合同约定完成工程,甲方有权依法向保函开证行索赔。
5. 担保索赔(1)甲方在乙方未能按照合同约定完成工程的情况下,有权向乙方索赔,索赔金额不超过担保金额或银行保函金额;(2)甲方向乙方提出索赔时,应提供相应的证据,包括但不限于工程验收不合格的文件、支付证明等。
6. 违约责任(1)如乙方未能按照工程合同的约定履行其义务,乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失;(2)如乙方提供虚假的担保,不履行担保责任或逃避履行担保责任,乙方应承担法律责任。
7. 协议变更本协议的任何变更、补充应经双方协商一致,并以书面形式确认。
三、解决争议双方如在履行本协议过程中发生争议,应通过友好协商解决;若协商不成,可通过仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼解决。
四、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效,具有法律效力。
五、其他条款(1)本协议为工程履约担保协议,与工程合同相辅相成;(2)本协议未尽事宜,由双方协商解决。
六、协议解除工程完工验收合格后,本协议自动解除。
履约担保协议书模板7篇
![履约担保协议书模板7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/5f71fd43c381e53a580216fc700abb68a982ad2e.png)
履约担保协议书模板7篇篇1甲方(担保人):____________________身份证号码:_________________________联系方式:_________________________乙方(委托人):____________________身份证号码:_________________________联系方式:_________________________鉴于甲方同意为乙方提供履约担保,双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经友好协商,达成如下协议:第一条担保事项及金额1.1 甲方同意为乙方就__________项目提供履约担保。
1.2 担保金额为人民币__________元(大写:_________________________元整)。
第二条担保期限2.1 本协议的担保期限为自合同签订之日起至乙方完全履行相关义务止。
第三条担保方式3.1 甲方的担保方式为连带责任担保。
3.2 若乙方未按照相关合同约定履行义务,甲方将承担担保责任,代为履行或赔偿相关损失。
第四条担保条件及违约情形4.1 乙方应按时履行合同约定的义务,如乙方未按时履行,甲方将承担担保责任。
4.2 若乙方存在欺诈、违约等情形,甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
第五条担保解除5.1 乙方完全履行合同义务后,甲方担保责任解除。
5.2 若乙方未履行合同义务,甲方在承担担保责任后,有权向乙方追偿。
追偿范围包括但不限于担保金额、违约金、赔偿金、律师费、诉讼费等。
第六条保密条款6.1 双方应对本协议的内容、履行过程等事项严格保密,未经对方同意,不得向任何第三方透露。
第七条争议解决7.1 本协议的履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第八条附则8.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
8.2 本协议未尽事宜,由双方另行协商补充。
履约担保协议书5篇
![履约担保协议书5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/3ba50143c4da50e2524de518964bcf84b8d52d01.png)
履约担保协议书5篇篇1本协议旨在明确各方责任与义务,保障项目顺利执行及风险的有效控制。
以下双方分别为:担保人(甲方),借款人(乙方),基于诚实、信用原则达成如下协议条款:一、担保目的及背景甲方为推进特定项目的履行,保障乙方切实履行相关合同义务,经过友好协商,愿意提供履约担保。
乙方同意接受甲方的担保,并承诺按照合同约定履行相应义务。
二、担保范围与期限1. 担保范围:本协议所担保的债务包括但不限于乙方因违约需支付给甲方的违约金、赔偿金等费用。
具体担保金额及事项以主合同为准。
2. 担保期限:自本协议签订之日起至主合同约定的事项全部完成或终止之日止。
三、担保方式及条件甲方提供连带责任保证担保,即乙方未履行主合同义务时,甲方将无条件承担担保责任。
同时,甲方有权要求乙方提供必要的反担保措施,包括但不限于抵押、质押等。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权监督乙方履行主合同的情况,并要求乙方提供与主合同履行相关的必要资料。
2. 乙方未履行主合同义务时,甲方将承担担保责任,并按照法律规定及本协议约定进行追偿。
3. 甲方有权在乙方违约情况下要求乙方支付违约金、滞纳金等费用。
4. 本协议约定的其他相关权利与义务。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应严格遵守主合同约定,全面履行其义务,确保项目顺利进行。
2. 乙方应接受甲方对其履约情况的监督与检查,并提供必要的协助与配合。
3. 乙方应按照本协议约定支付担保费用及其他相关费用。
4. 本协议约定的其他相关权利与义务。
六、违约责任及处理1. 乙方未履行主合同义务时,甲方将承担担保责任,有权要求乙方支付违约金、赔偿金等费用。
同时,甲方有权要求乙方提供反担保措施。
2. 乙方违反本协议约定,导致甲方承担担保责任的,甲方有权要求乙方支付滞纳金等费用,并保留追究乙方法律责任的权利。
3. 甲方未按本协议约定履行担保责任时,乙方有权要求甲方承担违约责任。
七、协议的变更与解除1. 本协议的变更必须经双方协商一致,并以书面形式作出。
工程履约担保2024年通用
![工程履约担保2024年通用](https://img.taocdn.com/s3/m/f7e61013f6ec4afe04a1b0717fd5360cba1a8dd3.png)
工程履约担保2024年通用合同编号:__________合同各方当事人:甲方:(全称),地址:__________,联系方式:__________乙方:(全称),地址:__________,联系方式:__________鉴于:2. 乙方为项目的承接方,同意接受甲方的履约担保;双方为明确双方的权利义务,经友好协商,达成如下协议:第一条担保方式1.1 甲方采用__________方式向乙方提供履约担保,担保金额为人民币__________元整(大写:____________________元整)。
1.2 甲方应在合同签订之日起____个工作日内将担保款项支付至乙方指定的账户。
第二条担保范围2.1 甲方对乙方的担保范围包括但不限于:__________项目的施工、交付、质量、安全、工期等方面的履行义务。
2.2 甲方应承担由于自身原因导致项目未能按约定完成所引起的全部责任和损失。
第三条担保期限3.1 本履约担保自合同签订之日起生效,至__________项目合同履行完毕之日止。
3.2 如项目提前完成,甲方书面通知乙方后,乙方应在____个工作日内解除对甲方的担保。
第四条担保的解除4.1 在合同履行期间,乙方未发现甲方有违约行为,甲方履行了合同约定的全部义务,乙方应在合同履行完毕后____个工作日内向甲方办理担保解除手续。
4.2 如甲方违约,乙方有权直接扣除担保款项,用于弥补因甲方违约所造成的损失。
甲方应在接到乙方通知后____个工作日内履行相应义务,直至违约行为得到纠正。
第五条违约责任5.1 甲方未按约定提供履约担保的,应向乙方支付违约金,违约金金额为担保金额的____%。
5.2 乙方未按约定解除担保的,应向甲方支付违约金,违约金金额为担保金额的____%。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
建设工程施工合同担保协议书6篇
![建设工程施工合同担保协议书6篇](https://img.taocdn.com/s3/m/372af23724c52cc58bd63186bceb19e8b8f6ece7.png)
建设工程施工合同担保协议书6篇篇1本协议由以下两方达成:甲方(担保人):_________________________乙方(借款人):_________________________鉴于甲方同意为乙方就建设工程施工合同的履行提供连带责任担保,为明确各方权利和义务,达成如下协议条款:一、协议目的本协议的目的是明确甲方作为担保人为乙方履行建设工程施工合同所承担的责任和义务,保障建设工程施工合同的顺利履行。
二、担保事项甲方同意就乙方履行建设工程施工合同所产生的债务提供连带责任担保,包括但不限于工程进度款、工程竣工结算款、工程质量保证金等。
三、担保期限本协议自签订之日起生效,担保期限为建设工程施工合同约定的履行期限届满之日起两年。
若建设工程施工合同项下债务提前清偿完毕,则担保期限自债务清偿完毕之日起终止。
四、担保方式甲方的担保方式为连带责任担保,当乙方未履行建设工程施工合同约定的义务时,甲方将承担连带清偿责任。
甲方承担担保责任的范围包括但不限于本金、利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等。
五、担保条件1. 乙方应按照建设工程施工合同的约定履行其义务,确保工程进度和质量。
2. 乙方应妥善保管与建设工程施工合同相关的文件和资料,确保其真实性和完整性。
3. 乙方不得擅自变更建设工程施工合同的内容,如需变更,应取得甲方的书面同意。
4. 乙方应按时向甲方提供与建设工程施工合同相关的报告和资料,确保甲方了解工程进展情况。
六、甲方的权利和义务1. 甲方有权监督乙方履行建设工程施工合同的情况,对乙方的违约行为提出整改要求。
2. 乙方未按约定履行建设工程施工合同义务时,甲方应承担连带责任,按照建设工程施工合同和本协议的约定进行清偿。
3. 甲方有权在担保期限内,对乙方的履约情况进行检查和核实。
4. 甲方应妥善保管与本协议相关的文件和资料。
七、违约责任1. 若乙方未按照建设工程施工合同的约定履行义务,导致甲方承担连带责任的,乙方应向甲方承担违约责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。
工程担保合同范本7篇
![工程担保合同范本7篇](https://img.taocdn.com/s3/m/750e8440a66e58fafab069dc5022aaea988f4105.png)
工程担保合同范本7篇篇1甲方(担保方全称):___________________________乙方(委托方全称):___________________________根据中华人民共和国有关法律法规,为确保工程建设的顺利进行,保障甲乙双方的合法权益,甲方接受乙方的委托,同意为乙方进行工程担保。
经友好协商,双方达成如下协议条款:一、担保事项及范围甲方同意为乙方就本次工程建设提供履约担保。
担保的范围包括但不限于工程进度款的支付、工程质量的保证、工程安全责任的履行等方面。
二、担保期限及额度本次工程担保期限为_____年/月,自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
担保额度为人民币______元整(大写:_________________________元整)。
具体金额以乙方与业主方签订的工程合同为准。
三、担保方式及责任承担1. 甲方提供的担保方式为连带责任保证。
在本合同履行期间,如乙方未履行相关义务导致业主方损失,甲方需承担连带赔偿责任。
2. 甲方承担担保责任时,需对乙方造成的损害进行赔偿,包括但不限于经济赔偿、名誉损失等。
四、乙方提供的资料及承诺乙方需提供以下资料:企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。
同时,乙方承诺其提供的资料真实、完整、合法,如有虚假,乙方承担由此产生的一切法律责任。
五、甲方的权利与义务1. 甲方有权对乙方的工程建设过程进行监督,确保工程按照合同要求进行。
2. 甲方有权要求乙方提供与工程建设相关的资料。
3. 甲方承担保密义务,对乙方的商业机密及个人信息予以保密。
4. 甲方在承担担保责任后,有权向乙方追偿。
六、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程建设符合法律法规和合同约定。
2. 乙方应按时向甲方提供工程建设的相关资料。
3. 乙方应支付甲方因履行担保责任而产生的合理费用。
4. 乙方在工程建设过程中,应接受甲方的监督。
七、违约责任及纠纷解决方式1. 如乙方未按照合同约定履行相关义务,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
工程履约保函协议书(2篇)
![工程履约保函协议书(2篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/4ad33ae48662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb6ef.png)
工程履约保函协议书甲方(担保人):________________(银行或担保公司全称)乙方(承包商):________________(公司全称)鉴于乙方作为承包商,已与甲方签订《______项目施工合同》(以下简称“施工合同”),为确保乙方按照施工合同约定的条款履行合同义务,甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则,达成如下协议:第一条担保范围1.1 甲方在本协议项下承担的担保责任范围包括但不限于:(1)乙方在施工合同项下的全部合同义务;(2)乙方因违反施工合同而产生的违约责任;(3)乙方应承担的合同违约金、赔偿金等。
第二条担保金额2.1 甲方在本协议项下的担保金额为人民币(大写):____元整(小写):____元。
第三条担保期限3.1本协议项下的担保期限自施工合同签订之日起至施工合同约定的工程竣工验收合格之日止。
第四条担保责任4.1在担保期限内,如乙方未按照施工合同约定履行合同义务,导致甲方遭受损失的,甲方有权在本协议项下的担保范围内,向乙方追究违约责任。
第五条担保解除5.1在乙方按照施工合同约定全面履行合同义务,且施工合同项下的工程竣工验收合格后,甲方在本协议项下的担保责任自行解除。
第六条违约责任6.1 如乙方违反施工合同,甲方有权按照本协议的约定追究乙方的违约责任。
第七条争议解决7.1本协议项下发生的任何争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
第八条其他约定8.1 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
8.2 本协议自双方签字(或盖章)之日起生效。
甲方(担保人):________________法定代表人/授权代表:____________签字/盖章日期:________________乙方(承包商):________________法定代表人/授权代表:____________签字/盖章日期:________________工程履约保函协议书(二)甲方(受益方):__________地址:_____________________联系人:____________________联系电话:__________________乙方(担保银行):__________地址:_____________________联系人:____________________联系电话:__________________丙方(承包商/供应商):______地址:_____________________联系人:____________________联系电话:__________________鉴于甲方与丙方签订的《__________工程合同》(以下简称“合同”),乙方愿意为丙方的履约义务提供担保,经三方协商,达成以下协议:一、担保金额1.乙方在本协议项下承担的担保金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。
工程履约担保合同5篇
![工程履约担保合同5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/fc2d6e201611cc7931b765ce05087632311274c5.png)
工程履约担保合同5篇篇1工程履约担保合同是工程建设领域中常见的一种担保形式,其主要目的是为了保障工程项目的顺利进行以及工程质量的保证。
在工程项目中,承包商通常需要向业主提供一定的担保以确保工程的按时按质完成。
而工程履约担保合同就是为了满足这种需求而设立的。
一、合同主体及概述工程履约担保合同的主体一般包括业主、承包商和担保公司三方。
业主作为合同的委托方,承包商则是承担工程建设的责任方,担保公司则是作为担保人承担责任。
合同的主要内容包括担保的形式、担保金额、担保期限等。
二、担保形式及内容工程履约担保合同的担保形式一般包括保函、保证、抵押等。
其中,保函形式是最常见的一种。
在保函形式下,担保公司向业主出具一份书面担保函,承诺在工程建设过程中出现承包商无法按时按质完成工程等情况时,将按约定承担一定的责任。
保证是指承包商直接向业主提供担保,一般需要提供资产抵押或第三方担保人。
抵押形式即承包商将一定的资产作为抵押权提供给业主作为担保。
三、担保金额及期限工程履约担保合同中的担保金额一般是按工程合同总额的一定比例来确定的。
担保金额通常为工程合同总额的10%~20%。
担保期限一般为工程建设周期加六个月左右。
担保期满后如工程建设完成且符合质量要求,担保金额将会退还给承包商。
四、担保责任及解除方式在工程履约担保合同中,担保公司承担的责任主要包括:一是保证工程按照合同规定的时间、质量和数量完成;二是在工程发生意外或承包商无法按时完工的情况下,提供相应的赔偿或重新进行工程。
同时,一旦承包商违约或无法按时完成工程,业主有权解除合同并要求担保公司承担相应的责任。
五、合同变更及终止工程履约担保合同一般不允许擅自变更,如确有必要需要变更,需经三方协商一致。
在工程完成后,如双方达成一致,可以提前终止担保合同。
同时,当担保期满后如工程合格,业主无需再要求担保公司承担责任,双方合同自动终止。
在工程建设领域中,工程履约担保合同的签订对于确保工程质量、保障工程进度和规范合同履行具有重要意义。
工程承包商2024年履约担保标准化协议模板版
![工程承包商2024年履约担保标准化协议模板版](https://img.taocdn.com/s3/m/8b18a18e112de2bd960590c69ec3d5bbfd0adac1.png)
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方:XXX乙方:XXX工程承包商2024年履约担保标准化协议模板版本合同目录一览1. 工程承包商信息1.1 承包商名称与地址1.2 承包商法人代表1.3 承包商联系方式2. 项目信息2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目时间表3. 担保金额与方式3.1 担保金额3.2 担保方式3.3 担保期限4. 承包商义务4.1 工程质量4.2 工程进度4.3 安全生产4.4 材料与设备5. 履约保证5.1 保证范围5.2 保证责任5.3 保证期限6. 违约责任6.1 承包商违约6.2 发包方违约7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 合同的变更与终止8.1 合同变更8.2 合同终止9. 合同的生效与解除9.1 合同生效9.2 合同解除10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄露后果11. 知识产权保护11.1 知识产权归属11.2 侵权责任12. 不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果13. 合同的签字盖章13.1 签字盖章要求13.2 签字盖章时间14. 其他约定14.1 双方其他约定14.2 附件清单第一部分:合同如下:第一条工程承包商信息1.1 承包商名称与地址(承包商全称:X工程有限公司注册地址:省市区路号)1.2 承包商法人代表(法人代表姓名:X职务:董事长)1.3 承包商联系方式(电话:第二条项目信息2.1 项目名称(项目名称:)2.2 项目地点(项目地点:省市区路号)2.3 项目规模(项目规模:)2.4 项目时间表(项目启动日期:年月日项目竣工日期:年月日)第三条担保金额与方式3.1 担保金额(担保金额为人民币X万元整)3.2 担保方式(担保方式为银行保函)3.3 担保期限(担保期限为自保函开出之日起至工程竣工验收合格日止)第四条承包商义务4.1 工程质量(承包商应按照合同约定的质量标准完成工程,并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。
建设工程担保合同范本5篇
![建设工程担保合同范本5篇](https://img.taocdn.com/s3/m/bb549205bf23482fb4daa58da0116c175f0e1eba.png)
建设工程担保合同范本5篇篇1甲方(担保人):____________________身份证号:_________________________________联系方式:___________________________________乙方(债权人/受益方):_____________建筑工程公司营业执照号:___________________________地址:_____________________________________联系方式:_______________________________鉴于甲方同意为乙方提供工程担保,并明确其担保责任与义务,甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定,经过友好协商,达成如下建设工程担保合同:一、担保事项及范围甲方同意为乙方就其所承揽的工程项目的履行提供连带责任担保。
担保范围包括但不限于工程款项支付、工程质量保证、工程进度保障等。
具体事项由乙方与项目方签订的《建设工程施工合同》及相关协议确定。
二、担保期限及方式担保期限自乙方与项目方签署的《建设工程施工合同》生效之日起至工程竣工验收合格并完成结算后止。
担保方式为连带责任担保。
在担保期限内,甲方对乙方的合同义务承担不可撤销的担保责任。
三、担保金额及支付本合同项下的担保金额为乙方承担的建设工程项目合同总价款的一定比例,具体比例由双方根据实际情况商定并在合同中明确记载。
担保金额支付方式和时间按照乙方与项目方的合同约定执行。
甲方应确保担保金额充足并按时支付。
四、甲方的权利与义务1. 甲方有权了解乙方工程项目的履行情况,并对其进行监督;2. 甲方应按时支付担保金额;3. 甲方应按照乙方与项目方的合同约定,履行相应的担保责任;4. 甲方有权要求乙方提供与工程相关的资料和信息;5. 甲方应对所提供的担保资料的真实性和合法性负责。
五、乙方的权利与义务1. 乙方应确保工程款项的合法使用;2. 乙方应按照合同约定履行工程义务;3. 乙方应及时向甲方提供与工程相关的资料和信息;4. 乙方应确保工程质量符合国家标准和合同约定;5. 乙方应按时向甲方提交工程进展报告和结算报告。
工程履约担保合同模板
![工程履约担保合同模板](https://img.taocdn.com/s3/m/425ce447876fb84ae45c3b3567ec102de2bddf28.png)
工程履约担保合同模板【工程履约担保合同】甲方(业主):________乙方(承包商):________丙方(担保人):________鉴于甲方与乙方就__________工程项目(以下简称“该工程”)达成建设工程施工合同(以下简称“主合同”),为确保乙方履行主合同义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规,甲乙丙三方协商一致,订立本工程履约担保合同(以下简称“本合同”)。
一、担保内容丙方同意按照本合同约定,为乙方向甲方提供不超过人民币______万元的工程履约担保。
担保范围包括但不限于:1. 乙方未能按主合同约定的质量、期限完成工程建设;2. 乙方未能履行保修责任;3. 乙方违反安全管理规定造成的损失;4. 其他因乙方违约导致的经济损失。
二、担保期限本合同自签订之日起生效,至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
三、担保方式丙方提供的担保方式为连带责任保证。
在担保期限内,如乙方未能履行主合同义务,甲方有权直接向丙方索赔,丙方应在收到索赔通知后的____个工作日内无条件支付相应款项。
四、担保费用丙方作为担保人,应向乙方收取担保费,担保费的金额为工程合同价款的_____%。
五、违约责任1. 如丙方未按本合同约定履行担保义务,应当承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的一切损失。
2. 如乙方违反主合同规定,导致丙方承担担保责任,乙方应当对丙方进行赔偿,并承担相应的违约责任。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,三方应友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 本合同的任何修改和补充均需以书面形式经甲乙丙三方协商一致后签署。
2. 本合同一式三份,甲乙丙各执一份,具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,三方可另行签订补充协议。
甲方(盖章):________法定代表人(签字):________日期:____年____月____日乙方(盖章):________法定代表人(签字):________日期:____年____月____日丙方(盖章):________法定代表人(签字):________日期:____年____月____日。
工程履约担保合同模板
![工程履约担保合同模板](https://img.taocdn.com/s3/m/7b4e455da7c30c22590102020740be1e650ecce1.png)
工程履约担保合同模板这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!工程履约担保合同模板甲方(担保人):乙方(被担保人):鉴于乙方需向第三方履行一项工程合同,为确保乙方按期、按质、按量完成工程,甲方愿意为乙方提供履约担保。
双方经充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 担保金额甲方同意为乙方提供不超过人民币【】万元的履约担保。
第二条 担保期限本合同的担保期限为自工程合同签订之日起至工程合同竣工交付之日止。
第三条 担保范围甲方担保范围包括但不限于乙方在工程合同中应承担的义务、违约责任、赔偿责任等。
第四条 担保方式甲方采用如下方式为乙方提供担保:(一)提供保证金,金额为担保金额的【】%;(二)提供信用担保,甲方保证在乙方违约时,按照甲乙双方的约定承担相应的赔偿责任。
第五条 保证金交付及退还(一)乙方在工程合同签订后【】个工作日内,将保证金交付甲方;(二)工程合同竣工交付且乙方履行完合同义务后,甲方应在【】个工作日内退还保证金;(三)保证金利息按照【】%的年利率计算,归甲方所有。
第六条 违约责任(一)乙方未按工程合同约定履行义务的,甲方应当按照本合同约定承担相应的赔偿责任;(二)甲方未按本合同约定提供担保的,乙方有权要求甲方承担违约责任;(三)甲方、乙方均同意,违约责任的具体赔偿金额和方式,按照双方另行签订的补充协议执行。
第七条 合同的解除和终止(一)本合同在乙方按期、按质、按量完成工程并经第三方验收合格后自动终止;(二)甲乙双方同意提前解除本合同的,应当签订书面协议,并办理相关手续;(三)本合同解除或终止后,甲方应在【】个工作日内退还保证金。
第八条 争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。
第九条 其他约定(一)本合同一式两份,甲乙双方各执一份;(二)本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效;(三)本合同未尽事宜,甲乙双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
承包商履约委托保证协议(试行)
编号:(工字)第号
委托保证人(承包商,以下称甲方):住所:
法定代表人:
电话:
传真:
保证人(以下称乙方):
住所:
法定代表人:
电话:传真:
鉴于甲方与(以下简称业主)就项目于年月
日签订编号为的《建设工程施工协议》(以下简称主协议),乙方接
受甲方的委托,同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保•甲乙双方经协商一致,订立本协议.
第一条定义
本协议所称工程履约担保是指,乙方向业主保证,当甲方未按照主协议的约定履行主协议义务给业主造成损失时,由乙方按照本协议约定承担保证责任的行为.
第二条保证的范围及保证金额
2.1乙方保证的范围是甲方未履行主协议约定的义务,给业主造成的实际损失.
2.2乙方保证的金额是主协议约定的协议总价款的%,数额最高不超过人民币元(大写:).
第三条保证的方式及保证期间
3.1乙方保证的方式为:连带责任保证.
3.2乙方保证的期间为:自本协议生效之日起至主协议约定的工程竣工日期后日内.
3.3甲方与业主变更工程竣工日期的,经乙方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整.
第四条承担保证责任的形式
4.1乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任:
(1)由乙方提供资金及技术援助,甲方继续履行工程交付义务,但乙方支付金额不超过本协议第二条规定的保证金额.
(2)由乙方在本协议第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失. 第五条担保费及支付方式
5.1担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定
5. 2双方确定的担保费率为:
5. 3本协议生效后日内,甲方一次性支付乙方担保费共计人民币
元(大写:)•
第六条反担保
甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保,由双方另行签订反担保协议•第七条乙方的追偿权
乙方按照本协议的约定承担了保证责任后,即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用,甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息,并按上述代偿款项的%—次性支付违约金•
第八条双方的其他权利义务
8.1乙方在甲乙双方签订本协议,并收到甲方支付的担保费之日起日内,向业主出具《承包商履约保函》.
8.2甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方;发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方.
8. 3甲方与业主有关主协议的修改、变更,应告知乙方;如发生结构、规模、标准等重大设计变更,应经乙方书面同意•
8.4甲方应全面履行主协议,及时向乙方通报主协议的履行情况,乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合•
第九条争议的解决
本协议发生争议或纠纷时,甲乙双方当事人可以通过协商解决,协商不成的,通过第款约定的方式解决:
9.1向法院起诉;
9.2向提起仲裁•(写明仲裁机构名称)
第十条甲乙双方约定的其它事项
第十一条协议的生效、变更和解除
11. 1本协议由甲乙双方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章后生效.
11. 2本协议生效后,任何有关本协议的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议.
第十二条附则
本协议一式份,甲乙双方各执份.
甲方:
乙方:
法定代表人:
(或授权代理人)年月日
法定代表人
(或授权代理人)
年月日。