合同分析
合同分析合同交底3篇
合同分析合同交底3篇合同分析合同交底3篇：第一篇：合同分析在商业交易中，合同起着非常重要的作用，它是确保各方遵守协议并履行合同义务的法律文件。
合同分析是一种通过仔细研究合同条款、规定和条件来理解合同内容的方法。
它有助于识别合同中的权利、义务、责任和限制。
以下是合同分析的一些关键步骤。
首先，合同分析必须从仔细阅读合同开始。
在阅读合同时，应特别注意合同的主要条款和定义。
通过对这些内容的理解，可以获得合同的整体框架，并且可以看到各方的权利和义务。
其次，合同分析需要将合同条款进行组织和分类。
这可以通过创建一个条款清单或表格来实现。
通过对条款进行分类，可以更好地把握合同的结构和内容。
其中，常见的分类包括定义和解释、权利和义务、责任和责任限制以及解决争议机制等。
接下来，合同分析需要对合同中的权利和义务进行细致的分析。
这个步骤有助于理解各方的责任和权益，并确定双方各自的责任和义务。
在这个过程中，可能会发现一些模糊或具有多种解释的条款。
在这种情况下，需要进行相关法律研究和解释，以确保理解正确。
最后，合同分析还包括评估合同中的风险和责任。
通过仔细评估合同中的条款和条件，可以确定合同执行可能面临的风险和责任。
这有助于制定相应的风险管理计划，并确保在合同履行过程中采取必要的防范措施。
合同分析是商业交易中不可或缺的一环。
通过深入研究合同条款和条件，并理解各方的权利和义务，可以增加交易的可靠性和安全性。
此外，合同分析还有助于预测和解决潜在的争议，并为合同履行提供指导。
第二篇：合同交底合同交底是指将合同的内容、条款和规定等明确告知相关方的过程。
这是双方确保相互理解和遵守合同义务的重要步骤。
以下是合同交底的几个关键方面。
首先，合同交底需要明确指引。
在合同签订之后，双方应该及时安排一次会议或讨论，明确交底的目的、内容和方式。
这有助于确保交底的有效进行，并避免后续沟通和执行过程中的误解。
其次，合同交底应包括合同的主要条款和定义。
法律案例合同分析报告(3篇)
第1篇一、案例背景本案涉及一起合同纠纷，原告甲公司与被告乙公司签订了一份货物供应合同，约定由被告乙公司向原告甲公司供应一批货物。
合同签订后，乙公司未能按照约定时间供货，导致甲公司遭受经济损失。
甲公司遂将乙公司诉至法院，要求乙公司承担违约责任。
二、案件基本情况（一）原告甲公司基本情况原告甲公司成立于2000年，主要从事货物进出口业务。
该公司注册资本为1000万元，具有独立法人资格。
原告甲公司在业内具有一定的知名度，信誉良好。
（二）被告乙公司基本情况被告乙公司成立于1998年，主要从事货物批发业务。
该公司注册资本为500万元，具有独立法人资格。
被告乙公司在业内有一定的市场份额，但近年来经营状况不佳。
（三）合同内容1. 合同签订日期：2019年4月1日2. 合同标的：一批货物，共计1000吨3. 合同价格：每吨1000元，总价100万元4. 交货时间：2019年4月15日5. 付款方式：货到付款6. 违约责任：如一方违约，应向守约方支付合同总价20%的违约金。
三、合同履行情况根据合同约定，被告乙公司应在2019年4月15日前将货物交付原告甲公司。
然而，截至2019年4月30日，被告乙公司仍未履行交货义务。
原告甲公司多次催促乙公司履行合同，但乙公司以各种理由推脱，导致合同无法履行。
四、法院判决（一）判决结果1. 被告乙公司承担违约责任，向原告甲公司支付违约金20万元。
2. 被告乙公司赔偿原告甲公司经济损失10万元。
（二）判决依据1. 《中华人民共和国合同法》第107条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”2. 《中华人民共和国合同法》第114条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当按照对方的损失承担赔偿责任。
”五、案例分析（一）合同效力本案中，原告甲公司与被告乙公司签订的货物供应合同合法有效。
双方在合同中明确约定了合同标的、价格、交货时间、付款方式及违约责任等内容，符合法律规定。
“生死合同”案例分析6篇
“生死合同”案例分析6篇篇1甲方：[甲方名称]（合同委托方）地址：[甲方地址]联系方式：[甲方电话]法定代表人（或代表）：[甲方代表姓名]身份证号码：[甲方代表身份证号码]乙方：[乙方名称]（合同受托方）地址：[乙方地址]联系方式：[乙方电话]法定代表人（或代表）：[乙方代表姓名]身份证号码：[乙方代表身份证号码]鉴于甲方与乙方就某项业务合作达成意向，双方基于诚信、平等、自愿的原则，对合作中的风险事项达成如下共识与约定。
针对最近引起社会关注的“生死合同”问题，特此进行案例分析并制定相关合同协议。
一、背景介绍甲乙双方基于共同利益及合作需求，进行某项业务合作。
在合作过程中，考虑到可能出现的风险问题，双方对风险承担达成以下协议。
合同中涉及到的风险包括但不限于工作事故、意外伤害等情形。
在参考了多起“生死合同”案例后，双方认识到合同的重要性与必要性，并决定通过合法合规的方式明确各自的权利与义务。
二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方对于合作过程中可能出现的风险问题的责任承担方式，确保双方权益得到充分保障，避免未来可能出现的纠纷。
合同并非单纯的生死合同，而是基于公平自愿的原则，共同应对合作中的风险问题。
三、合同条款1. 双方明确，本合同所涉及的“生死合同”相关内容仅为风险承担问题，不涉及任何一方的人身权利限制或不当利益追求。
合同内容必须符合国家法律法规和社会道德要求。
2. 合同详细约定了风险承担的范围和方式，明确了责任界限和赔偿标准。
甲乙双方各自承担合作过程中出现的风险损失，按照合同约定承担相应的责任和赔偿。
具体的风险承担事项包括但不限于人员伤亡、财产损失等。
赔偿方式需符合国家法律法规和相关政策规定。
3. 合同强调了双方在签订合同时应当诚实守信、等价交换。
双方在合作过程中应当遵守法律法规和商业道德，不得采取欺诈、胁迫等不正当手段损害对方利益。
如发现违约行为，违约方应当承担相应的法律责任和经济赔偿。
4. 合同明确了争议解决的方式和程序。
合同详细分析的内容
合同详细分析的内容
以下是 9 条关于“合同详细分析”的内容：
1. 哎呀，你知道合同里那些密密麻麻的条款意味着啥不？就像一幅复杂的拼图！比如说，租房合同里关于租金递增的规定，这可直接关系到你的钱包啊！好比你本来每月能轻松吃几顿大餐，突然就因为租金涨了变得要省吃俭用，多重要啊！
2. 想想看，合同里的违约金条款可真是个让人又爱又恨的东西呀！它就像一把双刃剑。
就像你和朋友约好了一起做事，要是你放人家鸽子，不得付出点代价呀？合同里这也是一个道理呢！
3. 合同中的权利和义务，这可不是闹着玩的呀！你看，工作合同里规定你的工作职责和能享受的福利，这可不是随随便便写的呀！要是不仔细看清楚，那不就像闭着眼睛走夜路，容易栽跟头啊！
4. 嘿，合同中的保密条款就像是给秘密上了一把锁！要是你不小心把秘密泄露了，那可就闯大祸了！就好比公司的重要商业机密，一旦被不该知道的人知道了，后果不堪设想呀！
5. 合同里的服务条款是不是经常被忽略呀？哎呀，可别小瞧它！比如买个电子产品的售后保障，出问题了能不能顺利解决全靠它了呀！这就像你有个坚强的后盾呢！
6. 你说合同中的争议解决方式重要不？那当然啦！这就好比两个人吵架，得有个公平的裁判来评判嘛！要是没约定好，到时候争起来可就乱套了呀！
7. 大伙想想，合同的有效期限是不是很关键呀！就好像赛跑有个终点线一样。
要是没个期限，那不是永无止境啦？谁能受得了呀！
8. 合同的变更条款也是让人得格外留意呢！这不就像计划赶不上变化嘛，万一有特殊情况，能灵活应对呀！要不然后悔都来不及哟！
9. 总的来说，合同可不是随随便便就能签的呀！得像侦探一样仔细分析每个条款，不然吃亏的可是自己呀！真的得重视起来才行呀！。
合同十大经典案例及分析
合同十大经典案例及分析案例一：买橘子引发的合同误会。
话说有个小商贩老张，在街边摆摊卖橘子。
小李路过，看到橘子很新鲜，就跟老张说：“大爷，你这橘子我全要了，一共多少钱？”老张乐呵地说：“算你50块吧。
”小李说：“行，不过我得先去旁边超市买点东西，回来拿橘子，钱我先给你。
”老张收了钱。
可是等小李回来的时候，老张以为小李说的“全要了”是指他车上剩下的那半袋橘子，而小李觉得是摊位上所有的橘子呢。
分析：这里的问题就是合同内容不明确。
他们只是口头约定了“全要了”这个模糊的概念，没有具体界定到底是哪些橘子。
在正式的合同里，哪怕是这种小买卖，如果能明确数量，比如说“摊位上现有三筐橘子共100斤”，就不会产生这样的误会了。
这就告诉我们，合同里哪怕是最简单的买卖，关于标的（这里就是橘子的范围）一定要明确规定。
案例二：租房的“惊喜”小王要租一间房子，和房东赵姐签了合同。
合同上写着“房租每月1500元，押一付三”。
小王住进去之后发现，房子的下水道老是堵，而且屋顶还漏水。
小王找赵姐，赵姐说：“合同里可没说房子必须没毛病啊。
”分析：这就是合同里没有考虑到房屋质量相关的条款。
虽然小王可能因为想赶紧租到房子没太在意这些细节，但是在正常的房屋租赁合同里，房东有义务提供适合居住的房屋。
这就好比你去餐厅吃饭，虽然合同（菜单算一种简单合同形式）没写菜里不能有沙子，但你肯定觉得菜应该是干净卫生的。
小王在签合同之前应该要求房东明确房屋的基本状况，或者在合同里加上类似“房东保证房屋基本设施完好，可正常使用”这样的条款。
案例三：合作开饭馆的“坑”小张和小刘打算合作开饭馆。
两人签了个简单的合同，说一起出钱，利润平分。
结果饭馆开起来后，小张天天在饭馆忙前忙后，小刘就偶尔来看看。
到了年底算利润的时候，小刘说：“咱们说好利润平分，我也出了钱，我就拿我的那一半。
”小张可就不乐意了，他觉得自己付出的劳动多，应该多拿点。
分析：这个合同只考虑了出资，没考虑到双方的劳务付出。
合同分析报告模板
合同分析报告模板一、合同基本信息1. 合同名称：2. 合同编号：3. 合同签订日期：4. 合同生效日期：5. 合同到期日期：6. 甲方名称：7. 乙方名称：8. 合同类型（如销售合同、服务合同、租赁合同等）：二、合同主体资格分析1. 甲方资质审查：- 营业执照：- 法人代表：- 经营范围：- 资质证书：2. 乙方资质审查：- 营业执照：- 法人代表：- 经营范围：- 资质证书：三、合同条款分析1. 合同目的与背景：2. 合同标的：3. 数量与质量：4. 价格条款：- 单价：- 总价：- 付款方式：- 付款条件：5. 交付与验收：- 交付时间：- 交付地点：- 验收标准：6. 违约责任：7. 争议解决方式：8. 合同变更与解除：9. 保密条款：10. 附加条款：四、风险评估1. 法律风险：2. 信用风险：3. 市场风险：4. 操作风险：5. 其他风险：五、合同执行计划1. 执行时间表：2. 关键节点与里程碑：3. 责任分配：4. 资源分配：六、合同管理建议1. 合同存档与更新：2. 定期审查与监控：3. 风险应对措施：4. 合同变更管理：七、附件1. 甲乙双方营业执照复印件：2. 法人代表身份证明：3. 资质证书复印件：4. 其他相关文件：八、报告编制信息1. 编制人：2. 审核人：3. 批准人：4. 编制日期：九、声明本合同分析报告仅供参考，不构成法律意见。
在签订合同前，建议咨询专业法律顾问进行详细审查。
[公司/机构名称][报告日期]。
合同履约分析报告范文
合同履约分析报告范文一、合同基本信息。
咱们先来说说这个合同的基本情况哈。
这份合同呢，是[甲方公司名称]和[乙方公司名称]在[合同签订日期]签的，主要是关于[项目名称或业务内容]的合作。
合同里规定了好多事儿，像是服务内容啊、交付时间、价格啥的。
二、履约情况总体评价。
整体来看呢，这个履约情况就像是一场有起有伏的冒险之旅。
有做得特别棒的地方，也有一些小坎坷。
# （一）做得好的方面。
1. 按时交付。
在交付时间这块，那可真是像火车一样准点。
[乙方]按照合同里规定的每个阶段的时间节点，都把成果给交出来了。
比如说，[具体交付成果]原计划是在[交付日期]完成，人家就真的在那天把东西稳稳地放在了[甲方]的桌子上，这一点真的很让人省心，就像你点外卖，说好几点到就几点到，超爽的。
2. 服务质量。
服务质量也挺不错的。
[乙方]提供的[具体服务内容]，让[甲方]的[相关业务或人员]感觉挺满意的。
他们的工作人员态度也好，有啥问题都能及时解答，就像你去一个商店，店员热情又专业，这种感觉就很舒服。
# （二）存在的问题。
1. 部分条款理解偏差。
不过呢，也不是一帆风顺的。
在合同执行过程中，发现有一些条款双方的理解不太一样。
比如说，关于[有争议的条款内容]，[甲方]觉得应该是这样的，[乙方]却理解成了另一个样子。
这就像两个人看同一幅画，一个人看到了白天鹅，另一个人却看成了丑小鸭，结果就产生了一些小摩擦。
2. 成本控制。
还有成本这块儿，有点小失控。
合同里虽然规定了大概的成本范围，但是实际执行的时候，因为[具体导致成本增加的原因，如原材料涨价、意外的工作量增加等]，导致成本超出了预期的[X]%。
这就好比你去旅游，预算是这么多，结果路上各种意外花销，最后超支了，心里肯定有点不太舒服。
三、对履约情况的详细分析。
# （一）按时交付的背后。
为啥能按时交付呢？我觉得[乙方]在项目管理上还是有一套的。
他们事先做了详细的计划，把每个任务都分解得很细，就像搭积木一样，一块一块地安排好。
合同分析报告 内容
合同分析报告内容以下是 6 条关于“合同分析报告”的内容：1. 嘿，你知道吗，合同就像一场冒险游戏！每次面对一份合同，都仿佛置身一个充满未知的世界。
比如说，上次我看到的那份合同，里面的条款密密麻麻，就像迷宫一样。
那到底哪些是关键的宝藏，哪些又是隐藏的陷阱呢？咱可得仔细分析，不然一不留神就掉坑里啦！这份合同分析报告就是要带你闯荡这个冒险世界，找出那些关键所在，让你不再稀里糊涂啊。
2. 哇塞，合同分析报告可太重要啦！就好比航海时的地图，没有它你就会在茫茫大海上迷失方向。
想想看，要是你没搞清楚合同里的那些弯弯绕绕，结果会怎样？不就跟没头苍蝇似的乱撞嘛！比如有个例子，有人没仔细看合同就签了字，最后发现自己吃了大亏。
所以呀，一定要好好看看这合同分析报告，把所有要点都搞清楚明白哟。
3. 合同啊，有时候真让人又爱又恨！它能给你保障，但也可能给你设下圈套。
就像走钢丝一样，稍有不慎就会掉下去。
就说上次那合同，里面有个条款写得模模糊糊的，差点就被忽悠了。
但咱这合同分析报告可不会放过这些细节，会把每个条款都掰碎了给你看。
你不想错过这些重要的东西吧？4. 哎呀呀，合同就如同生活中的一场大考！你得认真对待每一道题。
举个例子哈，有的合同里会有一些隐藏得很深的附加条件，就像考试里的附加题一样。
不仔细分析根本发现不了。
而这份合同分析报告就是你的复习资料呀，能帮你找到那些容易出错的地方，好好看，才能考高分嘛！5. 嘿，你可别小瞧合同分析报告啊！它就像一个贴心的小助手，能给你提个醒。
比如说，合同里的那些数字和条款，不认真分析能行吗？就像一个精密的仪器，每个零件都得搞明白。
要是没分析好，说不定哪天就掉链子啦。
还等啥，赶紧来看这份重要的报告吧！6. 合同分析报告真的超关键的好不好！它可是能决定你未来走向的东西呢。
好比你走路，选错了道就麻烦啦。
曾经就有人因为没好好看合同分析报告，结果吃了大亏。
所以千万不能马虎，要认真对待这份报告呀，它能让你少走好多弯路呢！结论：合同分析报告是非常重要且不可或缺的，必须要认真对待和仔细研究，才能更好地保障自身权益和避免潜在风险。
合同案例分析报告模板
合同案例分析报告模板一、案例背景。
1. 合同双方当事人。
甲方：[甲方公司/个人名称]，这是一家[简单描述甲方业务或身份性质]的主体，就像是在商海里航行的一艘[根据甲方业务特色比喻成船的类型，比如科技公司就像一艘充满创新科技设备的飞船]。
乙方：[乙方公司/个人名称]，是[描述乙方业务或身份性质]，可以把乙方看作是与甲方这艘船在某个商业港湾相遇，然后打算一起做点事情的另一个小伙伴。
2. 合同签订的目的。
他们签订合同是为了[具体的合同目的，例如甲方要购买乙方的一批货物用于销售，以赚取差价，就像商人看到了一批能大赚一笔的宝藏，想要通过合同这个魔法契约把宝藏弄到手]。
二、合同条款分析。
1. 主要条款概述。
货物/服务条款。
合同约定乙方要提供给甲方[具体的货物名称/服务内容]。
这就像是乙方答应给甲方一个装满[货物相关特点或者服务带来的好处]的神奇盒子。
对于货物的质量，规定必须符合[质量标准描述，比如国家标准、行业通用标准或者双方特别约定的标准，如果是特别约定的高标准，就像乙方承诺给甲方的是超级豪华版的货物，而不是普通版]。
价格与付款条款。
价格方面，甲方需要向乙方支付[具体金额]。
这个金额就像是打开神奇盒子的钥匙价格，双方可是经过一番讨价还价才定下来的呢。
付款方式是[具体付款方式，如一次性付款、分期支付等]。
如果是分期支付，就像甲方要分几次把钥匙的钱凑齐给乙方，每次付款都像是在攀登通往宝藏的阶梯。
交货/服务履行条款。
乙方要在[交货/服务履行的时间]把货物/服务交付给甲方。
这就像快递员必须在规定时间把包裹送到你手上一样，要是晚了，甲方可能就错过了最佳的赚钱时机，就像错过了一班发财的列车。
交货地点是[具体交货地点]，这个地点就是宝藏交接的地方。
违约责任条款。
如果一方违反合同，就要承担相应的违约责任。
比如说，如果乙方提供的货物不符合质量标准，就像给了甲方一个外表看起来像宝藏，但打开却是一堆破铜烂铁的盒子，那么乙方就要按照合同约定赔偿甲方损失，可能是退款、换货或者支付违约金，违约金就像是对乙方犯错的一种惩罚金，让乙方知道不能随便糊弄甲方。
合同分析报告 内容
合同分析报告内容以下是 9 条合同分析报告内容：1. 你知道合同里那些密密麻麻的条款就像迷宫一样吗？看这份合同，里面关于责任的划分，简直就像是在分蛋糕，每个人都想多占一块儿。
比如甲方说自己承担这部分责任，乙方又说另一部分该他们来，这中间的纠葛可真不少！那到底该怎么确定呢？就得好好分析喽！例子：就像我们出去旅游做攻略一样，得把各种情况都考虑清楚，合同的分析也是如此啊。
2. 哇塞，这合同里的付款条款可真是让人头疼啊！一会儿说先付多少，一会儿又说分阶段付，跟绕口令似的。
这可不比解一道数学难题简单啊！你说我们能弄明白吗？例子：好比解那复杂的拼图，得一片一片去摸索拼凑才能搞清楚。
3. 嘿，合同里的保密条款，那可是相当重要啊！就像给秘密穿上了一层铠甲，保护着那些不能说的事儿。
要是没处理好，那可不得了啦。
想想看，要是不小心泄露了，那不就跟捅了马蜂窝一样？例子：就像守护着自己最宝贝的东西，不能有一丝马虎啊！4. 哎呀，这合同里的终止条款，感觉就像是给一段旅程设置了终点线。
要是没到时候就想停，那可不行！但真到了该停的时候，又得果断呀，这可真考验人呢！你觉得呢？例子：好比一场比赛，不到最后一刻不知道谁是赢家，但规则得遵守。
5. 哇哦，合同里对服务标准的规定可真是细致入微啊！就像要雕刻一件精美的艺术品，每一个细节都不能放过。
要是没达到要求，那可怎么交代呀？例子：跟制作一件高级定制服装一样，丝毫的偏差都不行。
6. 瞧瞧这合同里的违约处罚，那可真是严厉啊！就像一把高悬的剑，让人不敢轻易犯错。
但这也是为了保障双方的权益呀，不是吗？例子：就像交通规则里的罚单，提醒着我们要守规矩。
7. 哈哈，这合同里的变更流程，怎么这么麻烦！就跟走迷宫似的，绕来绕去。
不过也是必须的呀，不然随便变来变去不就乱套了？例子：好比去一个陌生的地方，得按照规定的路线走才不会迷路。
8. 哎呀呀，这合同里关于争议解决的办法，不就是想找个公正的裁判嘛！可不能让双方自己在那争个没完没了，得有个说法才行呀！你赞成不？例子：就像两个小朋友吵架，请老师来评评理。
合同的分析
合同的分析合同是指双方或多方在法律规定的范围内，基于平等自愿的原则，就明确的合同标的达成一致意见，并要求各方履行相应的权利和义务的一种法律行为文件。
合同的存在和履行有法律保护，对维护交易秩序和社会稳定具有重要作用。
合同的分析可以从以下几个方面进行。
一、合同的构成要素合同的构成要素包括合同的主体、合同的客体、合同的内容和合同的形式。
合同的主体是指合同的当事人，即合同中明确了参与交易的各方。
主体应具备民事行为能力并符合法律规定。
合同的客体是指合同的标的物，即合同中明确了交易的内容和约定。
合同的内容是指合同中明确了各方应履行的权利和义务。
合同的形式是指合同根据法律规定，需要按照一定格式形式化的要求。
二、合同的性质和分类合同的性质可以分为几个方面，如有偿合同和无偿合同、民事合同和劳动合同、买卖合同和租赁合同等。
合同性质的不同决定了合同在法律规定和履行中的约束力和效力。
三、合同的有效性和效力合同的有效性主要涉及合同成立、合同内容的真实性和合法性等方面。
合同的效力主要涉及合同的履行和违约责任等方面。
四、合同的解除和变更合同的解除是指在合同履行过程中，由于某种原因，需要终止合同的效力。
合同的变更是指在合同履行过程中，经过各方的协商一致，对合同的某些内容进行修改。
五、合同的违约和救济合同的违约是指在合同履行过程中，一方或多方未按照合同约定的内容履行自己的义务。
合同的救济是指在合同违约发生后，受害方依法寻求补偿和解决争议的权利。
六、合同的风险和保障在合同履行过程中，各方可能面临各种风险，如不可抗力、合同标的的变更等。
为了保障合同的履行，可以采取一些措施，如签订保证合同、提供履约保证金等。
以上是对合同的一些基本概念和分析方法的介绍，合同作为一种法律行为文件，在现代社会经济交往中具有非常重要的作用。
因此，了解合同的基本知识和分析方法对于保护自身权益，确保合同的履行具有重要意义。
合同常见问题分析及处理
合同常见问题分析及处理引言合同是各类商业交易和合作关系中的重要法律文件，用于规范各方的权利和责任。
然而，在合同的履行过程中，常常会出现一些问题和纠纷。
本文将对合同中常见的问题进行分析，并提供相应的解决方案。
一、合同解释问题1.1 模棱两可的表述很多合同文件在表述上存在一些模棱两可的问题，导致各方对合同具体条款的解释产生歧义。
这可能会引发纠纷和争议。
解决方案•在合同的编写过程中，应尽量规范化、具体化表述，避免使用模棱两可的措辞。
•双方应当在合同签订前进行充分的沟通和理解，确保双方对合同条款的解释达成一致。
1.2 合同中的术语问题合同中的术语使用不当也容易引发解释上的纠纷。
例如，术语的含义可能存在多种解释，双方对术语的理解可能不同。
解决方案•在合同编写过程中，应尽量避免使用模棱两可的术语。
•如果必须使用具有多重解释的术语，应在合同中对该术语进行明确的定义。
二、合同履行问题2.1 履行期限问题很多合同中都有明确的履行期限，但是在实际操作中，很难保证所有合同都能按时履行。
解决方案•在合同签订之前，应对履行期限进行充分的评估和讨论，确保双方对履行期限的可行性达成一致。
•如果无法按时履行合同，双方应及时进行沟通，并协商制定新的履行期限。
2.2 履行义务问题在合同履行过程中，可能会出现一方或双方未能履行合同中规定的义务的情况。
解决方案•双方应当对合同中各方的履行义务进行明确的约定。
•如果一方未能履行合同义务，另一方可以采取以下措施：–发出书面通知，要求对方履行合同义务；–协商解决方案，例如修改合同条款、延长履行期限等；–如果无法通过协商解决，可以寻求法律途径解决争议。
三、合同争议解决问题3.1 选择法律适用的问题不同国家和地区有着各自的法律体系，对于合同中的争议解决有着不同的规定。
解决方案•在合同中明确约定适用的法律体系，并指定适用的法院或仲裁机构。
•如果双方无法达成一致，可以在纠纷发生前尽早寻求法律意见或进行调解。
合同分析方法
合同分析方法合同分析是企业管理和法律领域中的重要工作，通过对合同文件的仔细研究和分析，能够帮助企业了解合同的具体内容、权益和义务，从而制定相应的经营策略和风险管理计划。
合同分析方法包括语言分析、法律分析和商业分析等。
下面，我们将详细介绍这些分析方法的具体内容和实施步骤。
合同分析方法之一是语言分析。
语言分析是对合同文件的语言文字进行解读和理解的过程。
在语言分析中，需要注意解释合同中的每一个词汇和条款的含义，特别是一些具有法律效力和约束力的部分。
语言分析需要细致入微地研究合同文本，防止因解释偏差而引发合同纠纷。
同时，语言分析还需要考虑合同适用的相关法律和法规，以确保合同的有效性和合法性。
法律分析是合同分析方法的另一个重要方面。
在法律分析中，需要审查合同条款是否符合相关法律和法规的规定，以及是否符合当地的商业惯例和行业标准。
法律分析需要依靠法律专业人士的知识和经验，对合同文本中的法律问题进行分析和判断。
通过法律分析，可以评估合同的合规性和法律风险，并提出相应的意见和建议。
商业分析是合同分析的另一个重要组成部分。
商业分析关注合同对双方商业利益的影响和保障。
在商业分析中，需要评估合同对于企业的商业目标和战略是否有利，是否能够保护企业的权益，并提供商业竞争优势。
商业分析还需要考虑合同的商业条款，如供应商的付款方式、交货时间和质量标准等，以及合同对公司财务状况和经营效益的影响。
对于合同分析，还可以采用一些辅助工具和方法，如合同管理系统、合同审阅软件和合同模板等。
合同管理系统可以帮助企业对合同进行有效的管理和监控，包括合同的存档、归档和跟踪。
合同审阅软件可以自动解析和提取合同文本中的关键信息和条款，并提供相应的分析结果和建议。
合同模板可以帮助企业制定标准化的合同文件，提高合同的操作效率和一致性。
在进行合同分析时，需要注意以下几点。
首先，要仔细阅读合同文本，确保对合同的理解准确无误。
其次，要充分了解相关法律和法规，以及行业标准和商业惯例，避免合同违法和失信的风险。
合同分析重点内容
合同分析重点内容
以下是 8 条关于“合同分析重点内容”的表述：
1. 咱可得好好瞅瞅合同的主体啊！就像你去参加聚会，你得知道和你打交道的是谁吧。
比如说买房子，你不看清卖方是谁，那不就麻烦啦！
2. 合同条款密密麻麻一堆，那咱就得抓住关键条款呀！这就好比在一堆宝藏里挑最值钱的宝贝，不能瞎抓呀！比如租赁合同时长，这可要搞清楚，不然住一半被赶出来咋整！
3. 权利义务得重视啊！你想想，这就像是两个人分蛋糕，谁拿多少得说清楚啊。
比如工作合同里你的工作职责和能享受的待遇，能不仔细看吗？
4. 违约责任可别小瞧！这相当于给自己上一道保险呀。
假如你和别人签合同一起做事，对方突然撂挑子，没违约责任的规定那不抓狂嘛！
5. 合同的生效条件也很关键呀！就好像跑步比赛，发令枪响了才能开始跑。
比如借款合同，啥时候生效影响可大了呢！
6. 变更和解除条件得弄明白哟！这就像是小舟在海上航行，得知道啥时候能转向啥时候能靠岸。
像买卖合同，万一中间有变，不了解这些条件可不行啊！
7. 争议解决方式可重要了呀！万一有矛盾了，得知道怎么解决呀。
难道就干瞪眼互相吵？那可不行！比如选择仲裁还是诉讼，得仔细考虑呀！
8. 注意合同的形式啊！是书面的还是口头的，这可有大差别呢。
总不能光凭一句口头承诺就信以为真吧！就像答应给你买好吃的，没个白纸黑字的，能放心吗？
我觉得合同分析真的太重要啦，大家一定要认真对待，每个点都不能马虎呀，不然很容易吃亏的！。
2024版合同数据分析
2024版合同数据分析1. 合同类型分布- 服务合同：占比45%- 销售合同：占比30%- 租赁合同：占比15%- 合伙协议：占比5%- 其他：占比5%2. 合同金额分析- 低于1万元：占比30%- 1万元至10万元：占比40%- 10万元至100万元：占比20%- 超过100万元：占比10%3. 合同期限统计- 短期合同（1年内）：占比60%- 中期合同（1-3年）：占比25%- 长期合同（3年以上）：占比15%4. 合同履行情况- 正常履行：占比85%- 延期履行：占比10%- 违约：占比5%5. 合同纠纷类型- 支付纠纷：占比40%- 质量纠纷：占比30%- 服务范围争议：占比20%- 其他：占比10%6. 合同修改次数- 无修改：占比60%- 1-2次修改：占比30%- 3次及以上修改：占比10%7. 合同终止原因- 合同期满：占比60%- 双方协商一致：占比20% - 违约终止：占比15%- 法律强制：占比5%8. 合同地域分布- 国内：占比80%- 国际：占比20%9. 合同行业分析- 信息技术：占比20%- 制造业：占比15%- 金融服务：占比15%- 房地产：占比10%- 其他：占比40%10. 合同风险评估- 低风险：占比70%- 中等风险：占比25%- 高风险：占比5%11. 合同条款完整性- 完整：占比90%- 不完整：占比10%12. 合同法律效力- 有效：占比95%- 无效：占比5%13. 合同电子化程度- 完全电子化：占比50%- 部分电子化：占比30%- 非电子化：占比20%14. 合同履行监控- 定期监控：占比80%- 无监控：占比20%15. 合同数据安全- 高度安全：占比85%- 一般安全：占比10%- 低安全：占比5%备注：以上数据为模拟数据，实际数据分析需根据具体情况进行调整。
合同分析的主要内容
合同分析的主要内容合同分析是一种评估合同条款和条件的过程，以确保其合法性和有效性。
它是商业和法律领域中常见的实践，旨在确保合同双方的权益得到保护，并为其提供一个明确的指导框架。
1.合同的目的和目标：合同分析的第一步是确定合同的目的和目标。
这将有助于确定合同双方的意图和期望，并为后续的合同评估提供一个框架。
2.合同条款和条件：合同的核心是其条款和条件。
合同分析的关键是评估这些条款和条件是否清晰、明确，并能够保护合同双方的权益。
这涉及到确定条款的含义和效力，以及条款之间的关系和依赖性。
3.条款解释和解决争议的机制：合同分析还包括对条款的解释和争议解决机制的评估。
条款的解释涉及到确定其字面意义和作用，以及如何解决在执行过程中可能出现的争议。
争议解决机制可以是仲裁、调解或诉讼等。
4.法律和法规的遵守：合同分析还要评估合同是否符合适用的法律和法规。
这包括国家和地区的法律规定、行业规范和合同法等。
合同必须符合这些法律和法规，否则可能无效或违法。
5.权益和责任的平衡：合同分析的一个重要方面是评估合同中各方的权益和责任。
合同应该是公平和平衡的，确保合同双方在交易中都能获得一定的利益和保护。
这涉及到确定合同双方的权利和义务，并确保它们相互平衡。
6.附加条款和条件：合同分析还包括对合同中的附加条款和条件的评估。
这些条款可能是对付款方式、风险分担、保险要求、违约责任等的详细规定。
在分析中，需要确保这些附加条款和条件与主要条款一致，并能够为合同双方提供必要的保护。
7.合同的履行和终止：最后，合同分析还包括对合同履行和终止条件的评估。
分析应该确定合同的履行细节，包括支付和交付时间、履行义务的内容等。
同时，对合同的终止条件和程序进行评估，以确保合同可以在必要时终止。
在进行合同分析时，需要综合考虑上述因素，并且在法律专业人员的指导下进行。
合同分析的目的是评估合同的有效性和合法性，为合同双方提供一个互相理解和接受的框架，以促进交易的顺利进行并减少风险。
合同分析的主要内容包括
合同分析的主要内容包括具体来说，合同分析的主要内容包括：
1. 合同的基本信息：包括合同名称、合同双方的名称、地址、联系方式，签署日期等信息。
2. 各方身份：明确合同当事人的身份，包括自然人、法人、其他组织或个体等。
3. 权利：明确各方的权力，包括财产权、知识产权、使用权、所有权等。
4. 义务：明确各方的义务，包括支付费用、提供服务、交付货物、保证品质、保密等。
5. 履行方式：明确各方的履行方式，包括付款方式、交付方式、服务方式等。
6. 期限：明确各方的履行期限，包括付款期限、交付期限等。
7. 违约责任：明确各方的违约责任，包括赔偿、承担违约金、解除合同等。
8. 遵守法律法规：明确各方必须遵守的中国相关法律法规。
9. 权利和义务明确：明确各方的权利和义务，避免权力不对称和漏洞。
10. 法律效力和可执行性：保证合同的法律效力和可执行性，确保各方权益得到保障。
总之，一份合同分析应该详尽、准确地描述合同中的各项条款，遵守法律要求，并确保合同双方的权益得到保障。
合同分析的目的和作用
合同分析的目的和作用
合同分析是指对合同文本进行深入研究和评估的过程，旨在确定合同的法律效力、约束力和可执行性。
合同分析的主要目的是确保合同的合法性和有效性，以及明确各方在合同中的权利和义务。
通过合同分析，可以帮助当事人了解合同条款的含义和影响，避免可能的纠纷和争议。
合同分析的作用包括：
1. 确保合同的合法性和有效性，合同分析可以帮助确认合同是否符合法律规定，以及是否满足成立合同的要件，如双方意思表示一致、具备法定代表资格等。
2. 确定各方的权利和义务，通过对合同条款的分析，可以清晰地确定各方在合
同中的权利和义务，包括支付款项、履行义务、违约责任等内容。
3. 预防潜在纠纷和争议，合同分析可以帮助当事人充分了解合同条款的含义和
影响，避免因合同条款模糊或不清晰而引发的纠纷和争议。
4. 提供法律建议和指导，合同分析专家可以根据客户的需求，为其提供合同起
草和修改的建议，确保合同的合理性和完整性。
总之，合同分析是确保合同的合法性和有效性，明确各方权利和义务，预防潜
在纠纷和争议的重要手段，对于合同的起草和执行具有重要的指导意义。
2023年合同风险分析报告(大全7篇)
2023年合同风险分析报告(大全7篇)合同风险分析报告篇一委托方：（以下简称甲方）住所地：。
受委托方：河北世纪联合律师事务所。
（以下简称乙方）住所地：石家庄市中山西路486号金成商务楼。
法定代理人：刘兰玉，男，该所主任。
委托代理人：该所律师。
甲方因与一案，特委托乙方为其代理，为明确双方的权利与义务关系，特定如下合同，共同遵守。
甲方委托乙方办理与一案具体包括一审、二审和执行。
乙方同意接受甲方的委托指派律师为甲方办理委托事项。
乙方所派律师如有特殊情况不能继续代为办理委托事项，可以指派本所其他律师继续办理，甲方不得拒绝。
特殊原因指承办律师因病或其它不可预料的情况发生。
乙方代理的权限在整个过程中甲方授权均为全权代理。
详见出具给乙方的授权委托书，并在本合同生效后一次性授权，时间可根据办案进度由乙方填写。
双方协商采用风险代理的形式。
风险代理就是指甲方不事先支付乙方的代理费和办案过程中的差旅费。
甲方根据乙方的办事进度和成果支付乙方的代理费和差旅费。
办案过程中应向法院交纳的诉讼费需要鉴定的鉴定费由方直接向法院交纳。
1、甲方享有监督乙方依法、依照本合同的规定完成委托事项的权利。
2、甲方在乙方完成委托事项后有领取委托成果的权利包括收回的现金和实物。
3、甲方必须全面、客观、真实向乙方所派律师书面陈述委托事项的有关情况，并应提供相关证据来证明所陈述事实的真实性。
4、依照合同的规定及时支付代理费。
5、配合乙方完成代理事务的义务。
1、在授权的范围内依照法律规定和本合同的规定独立的行使代理的权利。
2、完成委托事项后有依约收取代理费的权利。
3、应甲方的要求对其所陈述的事实的真实性需要调查的，乙方律师应积极的协助调查，查清相关事项。
4、对收回的现金及其物品有及时的交付给甲方的义务。
5、在办理代理事项过程中所了解到的甲方的商业秘密有为其保密的义务。
乙方在代理过程中，甲方根据乙方代理的进度和成果按以下标准和方式支付乙方的代理费。
1、一审判决胜诉后甲方按判决书确定数额的支付代理费。
合同的分析模板怎么写
合同的分析模板怎么写标题：合同分析模板撰写指南一、合同概述1. 合同名称：2. 合同类型：3. 合同主体：4. 合同目的：5. 合同生效日期：6. 合同终止日期：二、合同条款分析1. 条款一：定义与解释- 定义合同中使用的关键术语和定义。
- 解释合同中的模糊或有争议的术语。
2. 条款二：合同主体权利与义务- 描述各方在合同中的权利和义务。
- 强调各方的责任和责任限制。
3. 条款三：合同履行方式- 确定合同的履行方式和时间表。
- 规定履行过程中的相关程序和要求。
4. 条款四：支付与费用- 规定支付方式、金额和时间表。
- 定义费用分摊和违约金等相关事项。
5. 条款五：保密与知识产权- 确定合同中的保密义务和知识产权归属。
- 解释保密期限和违约责任。
6. 条款六：争议解决- 规定争议解决的途径和程序。
- 确定法律管辖和仲裁条款。
7. 条款七：合同变更与解除- 规定合同变更和解除的条件和程序。
- 强调变更和解除的通知义务。
三、合同附录1. 附录一：相关文件和资料清单- 列出与合同相关的文件和资料清单。
- 确保合同附录的完整性和准确性。
2. 附录二：签署和盖章页面- 提供签署和盖章的页面。
- 确保各方签署和盖章的正确性和合法性。
四、其他事项1. 法律适用和管辖- 确定适用的法律和管辖权。
- 强调法律适用和管辖的重要性。
2. 附加条款- 根据具体需求添加适用的附加条款。
- 解释附加条款的目的和效力。
以上是合同分析模板的基本要点，根据具体合同类型和需求，可以进行适当的调整和补充。
为确保合同的合法性和有效性，请在使用前咨询专业律师的意见。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同分析一、详细分析：1、该工厂厂房工程的施工图设计尚未全部完成，其承包范围内待实施的工程虽性质明确，但工程量还难以确定，该工程发承包方双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同。
分析：总价合同，是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包人据此完成项目全部内容的合同。
这种合同类型仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。
因而采用这种合同类型要求发包人必须准备详细而全面的设计图纸（一般要求施工详图）和各项说明，使承包人能准确计算工程量。
而该工程更适合采用单价合同中的纯单价合同，这种合同在招标文件中只提出项目一览表、工程范围以及工程要求的说明，而没有详细的图纸和工程量表，承包商在投标时只需列出各工程项目的单价，适用于来不及提供施工详图就开工的工程项目。
2、协议书的内容分析：“协议书”是《建设工程施工合同示范文本》中总纲性的文件，是发包人与承包人依照《合同法》、《建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就建设工程施工中最基本、最重要的事项协商一致而订立的合同。
“协议书”主要包括以下十个方面的内容：（1）工程概况：主要包括：工程名称、工程地点、工程内容、群体工程应附承包人承揽工程项目一览表、工程立项批准文号、资金来源等。
（2）工程承包范围（3）合同工期。
包括：开工日期、竣工日期、合同工期总日历天数（4）质量标准（5）价款（分别用大、小写表示）（6）组成合同的文件（7）本协议书中有关词语含义与合同示范文本“通用条款”中分别赋予它们的定义相同。
（8）承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
（9）发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
（10）合同生效。
包括：合同订立时间（年、月、日），合同订立地点，本合同双方约定生效的时间。
本合同协议书就完整性来分析（1）、属于该施工合同的各种文件未齐全，包括工程技术、环境、水文地质等方面的文件。
（2）、合同内容不完备。
对施工合同的内容有相应的规定，有漏项。
（3）、合同条款不齐全。
对各种问题和可能涉及的问题都有缺漏或有误。
3、（三）合同工期中，合同工期总日历天数：220 天（扣除 5 月1~3 日）。
分析：在施工合同的通用条款中，关于词语定义中规定：工期是指发包人、承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。
因此，本合同中的合同工期有误。
4、（四）质量标准中，工程质量标准：达到甲方规定的质量标准。
分析：质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
具体应以《建筑工程施工质量验收统一标准》中规定的质量标准作为工程的质量标准。
因此，本合同中的达到甲方规定的质量标准有误。
5、（八）乙方承诺的质量保修中，在该项目设计规定的使用年限（50 年）内，乙方承担全部保修责任。
分析：承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
而对于质量保修期，应按《建筑工程质量管理条例》的有关规定进行保修。
因此，合同中的使用年限内承担全部保修责任有误。
6、（九）甲方承诺的合同价款支付期限与方式中，工程预付款：于开工之日起支付合同总价的10% 作为预付款。
预付款不予扣回，直接抵作工程进度款分析：根据《建设工程价款结算暂行办法》第十二条规定：“工程预付款结算应符合下列规定：（三）预付款的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣。
”因此，本合同中，预付款不予扣回，直接抵作工程进度款有误。
7、（九）甲方承诺的合同价款支付期限与方式中，工程进度款：基础工程完工后，支付合同总价的10% ；主体结构三层完成后，支付合同总价的20% ；主体结构全部封顶后，支付合同总价的20% ；工程基本竣工时，支付合同总价的30% 。
为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。
分析：根据《通用条款诠释》第81 条，合同双方当事人应在专用条款中明确进度款支付期的时限。
专用条款没有约定的，支付期以月为单位。
涉及政府投资资金的工程，支付期、支付方式等需调整的，应在专业条款中约定。
合同中，只模糊地表达了“基础工程完工后” 、“主体结构三层完成后” 、“主体结构封顶后”和“工程基本竣工时”等进度款支付时间，不符合规定。
8、（九）甲方承诺的合同价款支付期限与方式中，工程进度款：为确保工程如期竣工，乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期。
分析：根据《建设工程价款结算暂行办法》中第十三条规定： 2 、发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人应及时向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和从工程计量结果确认后第15 天起计算应付款的利息（利率按同期银行贷款利率计）。
因此，合同中甲方要求乙方不得因甲方资金的暂时不到位而停工和拖延工期显失公平，应说明甲方资金不到位，在说明期限内，乙方不得停工和拖延工期，且按规定逾期支付的利息如何计算。
9、（九）甲方承诺的合同价款支付期限与方式分析：该合同关于甲方承诺的合同价款支付期限与方式只说明了工程预付款和工程进度款，缺少说明工程决算。
10、二、补充协议条款分析：补充条款不仅要补充内容，而且要说明其价款是否需要调整，要怎么调整。
11、二、补充协议条款中，第一条：乙方按业主代表批准的施工组织设计（或施工方案）组织施工，乙方不应承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
分析：乙方按业主代表批准的施工组织设计或施工方案进行组织施工，在该过程中发生的任何情况都要具体分析，因承包人原因达不到合同要求的，由承包人承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
12、二、补充协议条款中，第二条：甲方向乙方提供施工现场的工程地质和地下主要管网线路资料，供乙方参考使用。
分析：在通用条款的第二部分：双方的一般权利和义务中说明了发包人的工作包括：向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。
该合同中的，“供乙方参考使用”不符合要求。
13、二、补充协议条款中，第三条：乙方不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
分析：根据通用条款中关于工程分包的规定：非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
工程分包不解除承包人任何责任与义务该合同中没有说明对再分包进行详细说明，不符合要求。
二、总体分析1、合法性分析1、施工合同订立的原则、内容、形式和程序等未完全符合合同法、建筑法和其他相关法律的规定。
2 、工程项目已具备有关行政法规或规定的条件，如报建手续，各种批件、各种许可证等在本合同中没有说明。
3、合同当事人的资格审查在本合同中没有说明。
4、是否需要公证、鉴证，或须由有关部门批准在本合同中没有说明。
2、完整性分析1、属于该施工合同的各种文件不齐全，没有关于工程技术、环境、水文地质等方面的文件。
2、合同内容不完备。
对施工合同的内容的相应的规定，有漏项。
3、合同条款不齐全。
对各种问题和可能涉及的问题没有完整的规定。
3、公平性分析1 、对权利的分析。
部分权利对对方的影响力显失公平。
2、对责任的分析，责任的范围，完成该项责任的前提条件、可行性等不明确。
3、业主和承包商双方的责、权、利尽不具体、详细。
4、权利与义务的对等没有明显地体现。
4、一致性分析1、工程范围和工作内容一致。
2、合同的计价，包括计价方式、进度款的结算与支付、预付款，缺少保留金和工程决算的说明。
3、工程变更，包括变更的内容和范围、没有说明变更的权力和程序、有效期等。
4、各条款之间的逻辑关系较为一致。
5、预测性分析1、可能会出现的事件，没有具体预测。
2、特殊事件的处理方式，没有具体预测。
3、事件产生的后果，没有具体预测。
4、法律责任，没有具体预测。
索赔报告：一、标题关于工程实施中挖土方工程的索赔报告二、事件描述1、因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。
2、施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师3月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
3、3月19日接到监理工程师于3月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2M的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900立方米。
4、3月20日~3月22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
5、3月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，3月24日恢复挖掘工作，最终基坑于3月30日挖坑完毕。
三、理由依据事件1、索赔不成立。
因为租赁的挖掘机大修发生的原因属于承包商自身的责任。
事件2、索赔成立。
地质条件变化是一个无法合理预见的事件，承包商可提出索赔。
事件3、索赔成立。
由甲方提出的工程变更，导致工程量增加，承包商可提出索赔。
依据：施工合同的通用条款，三、施工组织设计和工期，4、工期延误：因设计变更和工程量增加造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。
事件4、索赔成立。
由于特殊反常的恶劣天气造成的工程延误，承包商可提出索。