词语定义及合同文件
4.4【施工总承包工程合同】-合同通用条款
施工总承包工包商误期赔偿 ...........................................................................................32 第二十五条 提前竣工 ...........................................................................................................32 第二十六条 工程暂停 ...........................................................................................................32 第二十七条 长时间暂停 .......................................................................................................33 第二十八条 复工 ...................................................................................................................33 第二十九条 延长工期 ...........................................................................................................34 第五部分 质量与检验.............................................................................................................35 第三十条 质量标准和质量等级 .........................................................................................35 第三十一条 质量保证体系和竣工资料 ...............................................................................35 第三十二条 材料和工程设备检验 .......................................................................................36 第三十三条 样品 ...................................................................................................................37 第三十四条 工艺检验 ...........................................................................................................37 第三十五条 试车 ...................................................................................................................38 第三十六条 发包人供应材料、设备 ...................................................................................39 第三十七条 发包人认质认价的材料设备 ...........................................................................41 第三十八条 材料代换 ...........................................................................................................41 第三十九条 进口材料和设备 ...............................................................................................43 第六部分 安全文明施工...........................................................................................................43 第四十条 安全保卫和环境保护 .......................................................................................44 第四十一条 文明施工 ...........................................................................................................44 第七部分 合同价款及支付.....................................................................................................45 第四十二条 合同总价 ...........................................................................................................45 第四十三条 计量及计价 .......................................................................................................47 第四十四条 变更 ...................................................................................................................48 第四十五条 变更计价及变更影响 .......................................................................................48 第四十六条 支付 ...................................................................................................................52 第八部分 竣工及结算.............................................................................................................55 第四十七条 工程竣工和移交 ...............................................................................................55 第四十八条 竣工结算 ...........................................................................................................58 第四十九条 质量保修与缺陷责任期 ...................................................................................59 第九部分 违约、索赔和争议...............................................................................................61 第五十条 发包人违约责任 .................................................................................................61
通用合同一般词语定义与解释
通用合同一般词语定义与解释合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：一、合同1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。
图纸应当按照法律规定审查合格。
1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。
合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
二、合同当事人及其他相关方2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
FIDIC合同条件概述+合同范本+通用条款解释
FIDIC合同条件概述“FIDIC”一词是国际咨询工程师联合会（法文FEDERATION INTERNATIONALE DESINGENIEURS - CONSEILS）的缩写。
FIDIC条件的标准文本由英语写成。
FIDIC合同条件第一版由国际咨询工程师联合会于1957年颁布，1963年FIDIC合同条件第二版、1977年FIDIC合同条件第三版、1987年FIDIC合同条件第四版相继问世。
目前使用的国际咨询工程师联合会（FIDIC）编制的《业主/咨询工程师标准服务协议书》、《设计－建造与交钥匙工程合同条件》、《电气与机械工程合同条件》、《土木工程施工合同条件》、《土木工程施工分包合同条件》一般分为协议书、通用（标准）条件和专用特殊条件等三大部分。
（一）FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件（白皮书）FIDIC业主/咨询工程师标准服务协议书条件由协议书、标准条件（第一部分）、特殊应用条件（第二部分）等组成，计44条。
并通过业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南加以具体指导。
业主/咨询工程师标准服务协议书应用指南由第一章引言、第二章白皮书——第一部分和第二部分（计44条）、第三章白皮书——附加讨论、第四章附件A——服务范围、第五章附件B——业主提供的职员、设备、设施和其他人员的服务、第六章附件C——报酬和支付、第七章授权范围及其制定等组成。
（二）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件（橘皮书）FIDIC设计－建造与交钥匙工程合同条件包括：第一部分——通用条件：(1)合同；(2)雇主；(3)雇主代表；(4)承包商；(5)设计；(6)职员与劳工；(7)工程设备、材料和工艺；(8)开工、延误和暂停；(9)竣工检验；(10)雇主的接收；(11)竣工后的检验；(12)缺陷责任；(13)合同价格与支付；(14)变更；(15)承包商的违约；(16)雇主的违约；(17)风险和责任；(18)保险；(19)不可抗力；(20)索赔、争端与仲裁。
合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语
合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语1.1定义：在本合同中，除合同专用条款另有约定外，系列词语和用语应具有本条所指定的含义。
1.1.1发包人（甲方）：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，简称甲方。
1.1.2承包人（乙方）：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，简称乙方。
1.1.3分包人：指乙方选定的并取得甲方批准的己分包了和将要分包本合同工程的一部分的当事人，或合同中指明作为分包本合同工程一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.4独立分包人：指甲方选定的并与甲方直接进行核算的已分包和将要分包本项目工程的一部分的当事人，或合同中指明作为分包本项目工程一部分的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.5监理：由甲方选定、乙方认可的负责本工程监理并具有相应工程监理资质等级证书的单位，1.1.6设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.1.7工程造价管理部门：指县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构1.1.8检测机构：根据实际需要，由甲方或乙方委托、具有相应资质的材料或工程质量测试机构。
如为甲方委托的，乙方无合理理由不得反对。
如为乙方委托的，应经甲方先行批准。
1.1.9项目经理：指乙方书面委派常驻施工场地负责管理本合同和执行本合同的代表。
1.1.10项目技术负责人：指乙方书面委派现场负责管理本合同和执行本合同的总工程师或技术总负责人。
1.1.11本工程：指合同协议书中约定的合同范围内的永久工程和为永久工程服，务的临时工程以及保修期内、对工程缺陷进行处理的修复工程。
1.1.12技术要求：指本工程应适用的国家规范、地方标准，以及本合同的《工，程技术要求》的规定。
两者以要求较高者为准。
1.1.13图纸：由甲方提供或乙方提供并经甲方审批，满足乙方施工所需的所有图纸（包括配套说明和有关资料）1.1.14《工程量清单》：指已标价、经算术性修正无误且经甲方确认的最终的工程量清单。
招标文件中的通用条款
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1。
词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1。
6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1。
8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定.1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1。
10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1。
11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款.1。
13费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1。
14工期：指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数.1。
15开工日期:指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1999版施工合同
1999版施工合同篇一：建设工程施工合同示范文本（GF—1999—0201）标准版备案编号：建设工程施工合同（GF—1999—0201）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金：二、工程承包范围第2页共51页一2—承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）人民币（Y）:元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸—3 —第3页共51页8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月曰合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：第4页共51页一4—账号：账号：邮政编码：邮政编码：建设行政主管工商行政主管部门审查意见：部门鉴证意见：经办人：经办人：审查部门：（公章）鉴证机关：（公章）审查登记第号鉴证第号年月曰年月曰第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
建设工程施工专业分包合同(最新版)
建设工程施工专业分包合同建设工程施工专业分包合同承包人：_________分包人：_________一、词语定义及合同文件1．词语定义1．1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。
1．2 专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1．3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1．6 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。
1．7 分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。
1．8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。
1．9 项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。
1．10 分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。
1．11 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
1．12 总包合同条款：指中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的《建设工程施工合同文本》（建建313号）中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。
1．13 分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。
合同通用条款简介
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
页脚.七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日页脚.合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：页脚.工商行政管理部门鉴证（鉴证章）经办人：年月日建设行政主管部门登记备案（印章）经办人：年月日页脚.第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
通用条款
（9）索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错、而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
1.2合同文件及解释顺序
1.2.1合同文件解释顺序
合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标函；
（3）招标议标期间的往来函件；
（4）投标函及投标书；
（5）招标文件；
（6）本合同专用条款；
（5）本合同通用条款；
（8）标准、规范及有关技术文件；
（9）图纸；
（10）工程量清单；
（11）工程报价单或预算书。
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
（5）承包人人员：指承包人聘用的在现场参与本工程的所有人员，包括承包人和每个分包人的职员、工人和其他雇员，以及所有其他帮助承包人实施工程的人员。
（6）分包人：指承接本工程部分工程施工的、具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.3日期、期限
（1）开工日期：指发包人和承包人在合同中约定，承包人开始工程施工的绝对或相对的日期。
（10）工程量清单：指根据有关工程量计算规则、图纸列出的工程项目名称和相应数量等的明细清单。
1.1.2各方和人员
（1）发包人（甲方）：指本合同指明的执行本工程投资计划的当事人，或其他指定的负责管理本工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经承包人同意外）。
（2）承包人（乙方）：指本合同中指定或由承包人提供已获发包人接受，并与发包人签订了合同协议书承建本工程的具有相应工程施工承建资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指其任何受让人（除经发包人同意外）。
建设工程施工合同GF-1999-0201(通用条款)
建设工程施工合同(GF—1999—0201)合同编号：字号中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：—2—竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中标通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款６、标准、规范及有关技术文件７、图纸８、工程量清单９、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量—3—保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工商行政管理机关签证意见：—4—经办人：签证机关（章）年月日第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
GF-1999-0201建设工程施工合同(国家标准合同)
建设工程施工合同（GF—1999—０2０1)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局1 / 35一九九九年十二月2 / 35第一部分协议书发包人（全称)：___＿_____________＿_________＿_＿_＿________＿承包人(全称):＿＿_＿＿_＿___＿＿__＿_______＿___＿＿__＿＿___＿___＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况工程名称：______＿＿_________＿_______＿＿______＿________＿_＿___＿_＿____＿_＿__________＿____＿工程地点：___＿_＿____＿_______＿_＿_____＿_________________＿＿__＿_______＿_＿___＿＿＿_＿____＿__工程内容：____＿___＿____________＿__＿___＿__＿___＿__＿＿_______＿＿______＿____＿＿____＿_____＿＿群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1)工程立项批准文号：____＿________＿＿____＿____资金来源：__＿_＿＿_＿_＿___＿_＿___＿＿_______＿＿__第二条工程承包范围承包范围:_____＿___＿_＿＿___＿___＿＿__＿＿__＿_____＿______＿___＿___＿_＿＿_______＿_＿＿＿＿_____＿＿_＿第三条合同工期开工日期:__＿__________＿_＿＿__＿____＿____＿___＿____＿_____＿＿___＿＿_____＿____＿_＿_＿_________竣工日期：_＿_＿＿＿___＿＿＿＿＿_____＿＿_＿__＿___＿____＿_____＿_＿________＿__＿_________＿________＿_合同工期总日历天数___＿__＿___＿__天第四条质量标准工程质量标准:___＿＿_＿_＿＿_＿_＿_____＿__＿＿_＿____＿________＿____＿＿__＿__＿________＿＿_________第五条合同价款金额(大写)：__________＿__＿___＿＿＿__＿____＿___元(人民币)￥:＿_＿_________＿____＿___元。
合同条款及格式
合同条款及格式————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ第四章合同条款及格式第一节通用合同条款通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》（２007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页）。
第二节专用合同条款一、词语定义及合同文件１词语定义1.1.2合同当事人和人员１.1.2发包人:。
1.1.2．2监理人: 。
1.1.2.８发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场)的全权代表。
姓名：。
职称：。
联系电话: 。
电子信箱:。
通信地址: 。
专业分包人:指根据合同条款第15．8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。
专项供应商:指根据合同条款第１5.8.1项的约定,由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。
独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。
2、合同文件及解释顺序:合同文件的优先解释顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;（5）通用合同条款；（６) ；(7) ;(８) ；（９) 。
(说明:（６）、(７）、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。
)合同协议书中约定采用总价合同形式的,已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
3、语言文字和适用法律、标准及规范3.１本合同除使用汉语外，还使用无语言文字。
3.２适用的法律和法规需要明示的法律、行政法规：本工程适用中华人民共和国现行的法律、行政法规。
3.３适用标准、规范适用标准、规范的名称：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。
工程项目词语定义及合同文件
工程项目词语定义及合同文件一、词语定义及合同文件一、词语定义及合同文件2、合同文件及解释顺序合同文件组成及解释顺序：执行《通用条款》第2条3、语言文字和适用法律、标准及规范3.1本合同除使用汉语外,还使用无语言文字。
3.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程安全管理条例》、《工程质量保修办法》及其他有关法律、行政法规。
3.3适用标准、规范：国家及行业标准发包人提供标准，规范的时间：不提供国内没有相应标准，规范时的约定：参照国际相关标准4、图纸4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：无二、双方一般权力和义务5.1监理单位委派的工程师姓名：职务：需要取得发包人批准才能行使的职权： 5.2发包人派驻的工程师姓名：职务：职权：代表发包人全过程协调内、外部关系，处理往来文件，对工程进度、质量、费用、安全生产、创卫等方面工作进行监督管理。
5.3不实行监理的，工程师的职权：7、项目经理姓名：职务：8、发包人工作8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水、电发包人已经接至施工现场；电讯线路由承包人自理。
其计量和计价方法：执行有关部门文件及有关规定。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按照国家、省、市、地方有关规定（9）双方约定发包人应做的其他工作：无8.2发包人委托承包人办理的工作无9、承包人工作9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：（1）由承包人完成的设计文件提交时间：开工前10日内提交施工现场安排布置平面图（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：（3）担任施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人全权负责现场的施工安全、保卫、夜间照明、按照施工现场临时用电安全技术规范和现场供用电安全规范组织施工，搞好施工现场管理，如未尽到安全、管理责任，发包人可对该违约行为进行处罚。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包
人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期：指发包人承包人在协议书中的约定，按总日历天数（包括法宝节假日）计算的承包天数。
1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关
资料）。
1.18施工场地：指发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19书面形式：指发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期。