建设工程项目管理服务合同(示范文本)
工程项目服务管理合同模板
工程项目服务管理合同模板一、合同编号：________二、甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________三、合同签订日期：________四、工程项目概述：该工程项目位于________，工程内容主要包括________。
本合同所涉及的服务范围、质量标准、工期要求等均以本合同条款为准。
五、合同金额：合同总价为人民币（大写）________元整（￥________）。
六、付款方式：1. 首期款项：甲方在合同签订后________日内支付总合同金额的________%作为首期款项。
2. 进度款项：根据工程进度，按合同约定的时间节点支付相应的进度款项。
3. 竣工款项：工程验收合格后，甲方支付剩余的合同金额。
七、工程进度与验收：1. 工程开工日期为________年____月____日，竣工日期为________年____月____日。
2. 分阶段完成后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后的________日内组织验收。
八、违约责任：若一方未能履行合同义务，需向对方支付违约金，并承担由此造成的损失。
九、争议解决：因执行本合同所发生的一切争议，双方应通过协商解决；协商不成时，可提交________仲裁委员会仲裁解决。
十、其他约定：1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：________代表签字：________日期：________乙方（盖章）：________代表签字：________日期：________以上模板范本仅供参考，实际合同应根据项目的具体情况进行调整和完善。
在签订合同时，务必确保每一条款都清晰明确，避免未来可能出现的误解或纠纷。
合同的制定和签署应遵循相关法律法规，确保合同的合法性和有效性。
工程建设管理服务合同范本
工程建设管理服务合同范本甲方：（委托方名称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包方名称）地址：法定代表人：联系电话：为明确双方在工程建设管理服务方面的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照履行。
一、服务内容1. 乙方根据甲方工程项目的实际情况，提供工程建设管理服务，具体包括但不限于工程进度管控、质量管理、安全生产管理、成本控制等方面的工作。
2. 乙方应按照国家有关法律法规和标准，认真履行管理职责，确保工程的安全、质量和进度，并协助甲方解决工程建设过程中出现的问题。
二、服务费用1. 甲方应按照工程建设管理服务的实际工作量支付给乙方相应的费用，费用结算方式为（具体结算方式）。
2. 若工程建设管理服务发生变更或延长，双方应重新协商确定服务费用，并签订书面变更协议。
三、服务期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程建设管理服务结束之日终止。
2. 若甲乙双方对合同期限有异议，可在服务期满前30日书面通知对方。
四、保密义务1. 双方在履行本合同过程中涉及的技术、商业秘密及其他保密信息，均应承担保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露。
2. 保密义务在本合同终止后仍继续有效。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。
2. 因不可抗力等不可预见因素影响本合同履行的，双方可协商解决，但应尽最大努力减少损失。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充协议与本合同具有同等效力。
3. 本合同所涉及的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为《工程建设管理服务合同范本》，经双方确认无误后签署生效。
建设工程项目管理服务合同
建设工程项目管理服务合同随着社会经济的发展和城市化进程的加快，建筑行业迎来了前所未有的发展机遇。
在这样的大背景下，一个合理、专业的建设工程项目管理服务显得尤为重要。
为此，制定一份全面细致的建设工程项目管理服务合同成为确保工程顺利实施的关键。
本合同由甲方（业主）与乙方（项目管理服务提供商）共同签订，目的在于明确双方的权利与义务，确保工程项目管理的专业性和高效性。
以下是合同主要内容的概述：一、合同基本信息包括合同名称、合同编号、签订日期、签订地点、甲方乙方的名称及联系方式等基本要素。
二、项目管理服务的范围详细列出乙方将为甲方提供的服务内容，如项目策划、设计管理、施工监理、质量安全监控、成本控制、进度管理等。
三、双方的权利与义务明确甲方需按时支付管理费用，提供必要的工程资料；乙方则须按合同约定提供专业服务，确保工程质量和进度。
四、合同价格与支付方式规定服务费用的总额、支付方式以及支付时间表，确保乙方的利益得到保护。
五、违约责任双方应严格遵守合同条款，如有违反，应承担相应的违约责任，包括但不限于违约金的支付、损害赔偿等。
六、争议解决对于合同执行过程中出现的任何争议，双方应首先通过协商解决，协商不成时，可提交至仲裁机构或法院进行裁决。
七、其他事项根据具体项目的特点和需要，双方可以约定其他必要的事项，并以书面形式作为合同的补充。
八、合同生效与终止明确合同的生效条件、有效期限以及终止条件，确保合同的法律效力。
九、签字盖章合同最后应由双方授权代表签字并加盖公章或合同专用章，以示认可。
这份建设工程项目管理服务合同范本旨在为甲乙双方提供一个公平、合理的合作平台，确保项目管理的规范性和有效性。
通过明确的合同条款，减少因误解而产生的纠纷，提升工程项目管理的专业水平，最终实现项目的顺利完成。
建设工程项目全过程管理服务合同
建设工程项目全过程管理服务合同甲方（委托单位）：_________________________乙方（服务单位）：_________________________根据有关法律法规，为确保建设工程项目顺利进行，提高工程建设质量，经甲、乙双方友好协商，甲方同意聘请乙方为其提供建设工程项目全过程管理服务。
为明确双方职责、权利和义务，特订立本合同。
一、服务内容乙方提供的服务内容主要包括但不限于以下内容：项目决策咨询、前期策划、勘察设计、施工管理、竣工验收、项目后评价等全过程管理服务。
具体服务内容包括但不限于以下几个方面：1. 项目管理规划2. 工程造价控制3. 进度计划管理4. 质量控制与安全管理5. 合同管理6. 风险管理7. 信息管理与协调沟通8. 其他相关服务二、服务期限本合同服务期限为自合同签订之日起至项目竣工验收合格并移交完毕止。
三、服务费用1. 甲方应按照乙方提供的服务内容和时间，向乙方支付相应的服务费用。
具体金额和支付方式详见本合同附件。
2. 服务费用应根据实际服务情况进行调整，调整方案需经双方协商一致后确定。
四、职责与义务1. 甲方职责与义务：（1）甲方应提供真实、准确的工程建设相关资料，并承担因资料不实导致的一切损失。
（2）甲方应尊重乙方的专业意见，不得无故干涉乙方的服务工作。
（3）甲方应按照合同约定支付服务费用。
2. 乙方职责与义务：（1）乙方应按照合同约定提供全过程管理服务，确保项目顺利进行。
（2）乙方应及时向甲方报告工作进展情况及存在的问题，并提出解决方案。
（3）乙方应保守甲方的商业秘密，不得泄露项目相关信息。
（4）乙方应协助甲方处理项目中出现的问题，确保项目质量。
五、违约责任1. 甲方未按合同约定支付服务费用的，应按日向乙方支付逾期违约金。
2. 乙方未按照合同约定提供服务的，应按日向甲方支付违约金。
如因乙方原因导致项目出现重大损失，乙方应承担相应的法律责任。
3. 如因不可抗力因素导致本合同无法继续履行的，双方应及时沟通协商解决方案。
建设工程项目管理服务合同
建设工程项目管理服务合同合同编号：XXXX合同签订日期：XXXX年XX月XX日甲方：（单位名称）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（单位名称）法定代表人：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成以下合同：一、合同背景及目的甲方计划开展建设工程项目，并希望聘请乙方提供相应的管理服务，以确保项目的顺利进行和质量的高标准完成。
乙方具备相关的经验和专业知识，愿意为甲方提供建设工程项目管理服务。
双方根据各自的利益和实际需求，达成本合同以明确权责和约束关系。
二、服务范围及内容1. 项目前期策划：乙方将与甲方一同制定项目实施方案、工程计划和工期安排，并提出相应的意见和建议。
2. 招投标管理：乙方将协助甲方进行招投标文件的编制、招标公告的发布、投标人的资格审核，以及招标、评标和中标候选人的评选工作。
3. 合同签约与管理：乙方将提供相应的法律咨询和辅助服务，协助甲方与各参建单位签订合同，并监督合同履行情况。
4. 工程管理：乙方将负责项目进度管理、质量管理和安全管理。
确保工程按照合同要求、施工图纸和相关标准进行施工，并做好各阶段的配合与协调工作。
5. 资金管理：乙方将根据甲方的财务安排，进行资金使用计划、支付进度和决算审核等管理工作，确保项目的资金使用合理和透明。
三、服务期限本合同自签订之日起生效，至项目竣工验收合格为止。
如双方需要继续合作，应另行签订补充协议或重新续订合同。
四、服务费用及支付方式1. 甲方同意按照乙方提供的合理价位支付相关服务费用，具体费用标准双方另行约定，并在合同附件中列明。
2. 甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用，逾期未支付的，甲方应向乙方支付延迟付款的违约金。
五、保密条款双方应对因履行本合同而知悉的对方商业秘密和相关信息保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露或使用。
六、争议解决双方因履行本合同而发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
工程建设项目管理服务合同6篇
工程建设项目管理服务合同6篇篇1甲方（业主方）：________________乙方（服务方）：________________鉴于甲方需要就其工程建设项目进行专业化的项目管理服务，乙方具备相关资质和能力，双方经过友好协商，达成如下合同条款，以兹信守。
一、服务范围1. 乙方同意就甲方的工程建设项目提供项目管理服务，服务内容包括但不限于工程规划、进度管理、质量管理、成本管理、风险管理等。
2. 乙方应根据甲方的需求和项目的实际情况，制定详细的项目管理计划，并组织实施。
二、服务期限1. 本合同的服务期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止。
2. 在服务期限内，乙方应按照项目管理计划，为甲方提供全面的项目管理服务。
三、服务费用1. 甲方应向乙方支付项目管理服务费用，具体金额根据项目的规模、复杂程度、服务内容等因素确定。
2. 服务费用支付方式、时间等详见本合同附件。
四、双方责任与义务1. 甲方应按时支付服务费用，提供乙方所需的项目资料，并对资料的真实性、完整性负责。
2. 乙方应按照项目管理计划，为甲方提供优质的服务。
乙方应尽力确保项目的顺利进行，实现项目的质量、进度、成本等目标。
3. 乙方应对甲方提供的项目资料进行妥善保管，未经甲方同意，不得擅自泄露或用于其他用途。
4. 乙方应定期向甲方报告项目的进展情况，遇到重大问题应及时与甲方沟通。
五、保密条款1. 双方应对本合同的内容以及在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方在为本项目提供服务过程中，可能接触到甲方的机密信息，乙方应设立相应的保密措施，并限制接触机密信息的人员范围。
六、违约责任1. 如甲方未按本合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
2. 如乙方未按照本合同约定提供项目管理服务，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 如因乙方原因导致项目未能按时完成或质量不达标，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
项目建设工程管理服务协议书(范本)
项目建设工程管理服务协议书(范本)甲方：乙方：甲、乙双方经友好协商，就以下有关事项达成如下协议：一、服务内容1.本次服务的内容主要包括但不限于以下范围：工程建设项目管理服务，包括项目前期咨询、设计、招标代理、施工监理、竣工验收等服务。
2.服务期限：从本协议签订之日起至工程建设项目竣工验收之日止。
二、服务费用1.甲方需支付给乙方的服务费用为（具体金额）元。
其中，工程建设项目前期咨询服务费为（具体金额）元；招标代理服务费为（具体金额）元；施工监理服务费为（具体金额）元；竣工验收服务费为（具体金额）元。
2.服务费用的支付方式：（具体支付方式）。
三、服务规则1. 在提供服务期间，乙方要按照国家相关法律法规、行业标准以及项目服务合同要求的质量、进度和安全等条件，为甲方提供服务。
2. 如乙方委托第三方机构或个人参与本合同服务，乙方应严格控制其行为，确保服务质量，对其不当行为造成的后果，乙方应承担全部责任。
3. 甲方应按照项目服务合同要求及时按期支付服务费用。
如逾期未付，乙方有权中止或终止本合同的服务内容。
四、服务保障1. 如服务质量不符合约定标准或存在其他问题，甲方有权向乙方提出书面投诉，并要求乙方进行整改。
乙方接到投诉后应在（具体时间）内提供书面答复及整改意见，直至解决问题为止。
2. 如因乙方原因导致甲方工程建设项目受到损失的，乙方应根据实际情况承担相应的赔偿责任。
五、协议变更和终止1. 本协议有下列情形之一时，可以由一方提出变更或终止：（1）经双方友好协商并签署书面协议后变更或终止；（2）本服务协议履行完毕后，甲、乙双方再度协商并签订变更或终止协议。
2. 本协议生效后，任何一方不得擅自变更或终止，否则应承担相应的违约责任。
六、法律适用和争议解决1. 本协议签署地为（具体地点）。
本协议的订立、效力、履行和解释均适用中华人民共和国法律。
2. 对于因履行本协议产生的争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，甲、乙双方应向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程合同示范文本(合集3篇)
建设工程合同示范文本（合集3篇）建设工程合同示范文本第1篇订立合同双方：建设单位：________，以下简称甲方;设计单位：________，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_____批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担________工程的设计项目，建筑安装面积为________平方米，批准总投资为________万元，建设地点在________。
第二条甲方的义务甲方应在_____年_____月_____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在_____年_____月_____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
及时办理各设计阶段的`设计文件审批工作。
在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条乙方的义务乙方必须在_____年_____月_____日以前，向甲方交付初步设计文件;在_____年_____月_____日以前，向甲方交付技术设计文件;在_____年_____月_____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
《建设项目工程总承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)
GF-2020-0216建设项目工程总承包合同（示范文本）中华人民共和国住房和城乡建设部制定国家市场监督管理总局说明为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、市场监管总局对《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF-2011-0216）进行了修订，制定了《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）（以下简称《示范文本》）。
现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计 11 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价与合同价格形式、工程总承包项目经理、合同文件构成、承诺、订立时间、订立地点、合同生效和合同份数，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条件通用合同条件是合同当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，就工程总承包项目的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条件共计 20 条，具体条款分别为：第 1 条一般约定，第 2 条发包人，第 3 条发包人的管理，第 4 条承包人，第5 条设计，第 6 条材料、工程设备，第 7 条施工，第 8 条工期和进度，第 9 条竣工试验，第 10 条验收和工程接收，第 11 条缺陷责任与保修，第 12 条竣工后试验，第 13 条变更与调整，第 14 条合同价格与支付，第 15 条违约，第 16 条合同解除，第 17 条不可抗力，第 18 条保险，第 19 条索赔，第 20 条争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程总承包活动的有关要求，也考虑了工程总承包项目管理的实际需要。
（三）专用合同条件专用合同条件是合同当事人根据不同建设项目的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对通用合同条件原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的合同条件。
工程项目管理合同范本
附件(试行文本)委托方(以下简称建设单位) :受托方(以下简称管理人)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建造法》、国务院《建造工程质量管理条例》和其他有关法律、法规以及地方有关文件规定，并参照国家推行的各种建设工程合同〈示范文本〉 ,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方商议一致，签订本合同。
一、建设单位委托管理人的建设项目(以下简称本工程)概况如下:工程名称：工程地点：工程规模:总投资：服务范围及酬金：服务的详细内容在本合同专用条件中约定。
服务酬金(％) 报酬额(万元) 服务内容1、立项决策管理2、项目设计管理(不含 2。
2。
1 勘察设计专项服务3、项目准备管理4、项目采购管理(不含 4。
4。
1 招标代理专项服务5、项目实施管理(不含 5.1)5。
1 工程监理专项服务6、项目文档管理7、项目后评价管理8、其它服务二、本合同中的措词和用语与本合同标准条件、专用条件及有关附件同义.三、下列文件均为本合同的组成部份:①工程项目管理合同协议书；②工程项目管理合同标准条件；③工程项目管理合同专用条件；④勘察设计专项合同( GF-2000—0209)；⑤工程监理专项合同( GF—2000-0202 )；⑥招标代理专项合同( HB-2002— 1)；⑦造价咨询专项合同；⑧在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。
四、管理人允许按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定服务范围内的工作。
五、建设单位允许按照本合同注明的期限、方式、币种,向管理人支付酬金。
六、本工程质量等级和执行规范、标准：1、本工程要达到国家合格工程标准,即 GB50300-2001 验收标准。
2、本工程执行国家现行的相关规范、标准 .七、建设单位向管理人承诺按照合同(含专项合同)约定的期限和方式，支付合同价款及其他应支付的款项。
并承担不按时按月拨付工程款而造成的停工责任.本合同的管理服务自年月日开始实施，至年月日完成。
项目管理服务合同范本3篇
项目管理服务合同范本3篇项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。
以下是小编整理的项目管理服务合同，欢迎参考阅读。
项目管理服务合同范本1合同编号：项目名称：项目委托单位：项目管理单位：项目管理服务合同项目委托单位：甲方项目管理单位：乙方为加强项目科学规范性管理，提高经济效益，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理规范》、《建设工程项目管理试行办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及其他法律法规的规定，经双方协商一致，达成如下条款。
第一条定义及解释在本合同中，除非上下文另有解释，下列术语具有如下含义：1.1项目：是指__________1.2甲方代表：指由甲方指派，代表甲方在授权范围内行使项目建设管理权的负责人。
1.3乙方代表(或项目经理)：是指由项目管理单位指派，代表项目管理单位在合同范围内行使管理权的负责人。
1.4第三方：指除甲方、乙方以外，与工程项目建设有关的任何其它单位、机构或实体。
1.5本合同适用的法律法规：国家和省市有关工程建设的法律、法规、规章和其他有关规定。
第二条项目管理事项及项目概况2.1 项目管理范围：甲方委托乙方全面负责____________全部建安工程、电信、网通、有限电视工程的项目管理工作。
2.2项目管理内容：乙方必须严格按照甲方的要求，为甲方提供全过程、全方位的项目管理服务，包括项目规划及项目前期的准备工作;项目招标管理与设计管理;投资与合同管理;质量控制;进度控制;安全生产文明施工管理;信息管理;竣工验收与移交管理;保修管理等。
并负责实施甲方已批准的项目对内外策划和宣传工作及文化创新工作，力保甲方在旧城改造建设工作中的领先水平;对于由甲方另行委托的第三方服务单位，乙方负责协调管理其工作;完成甲方委托的其他工作(具体服务内容详见合同附件)。
工程项目管理服务合同模板
工程项目管理服务合同项目名称：建设地点：委托方（甲方）：项目管理方（乙方）：签订日期：合同内容委托方（甲方）：项目管理方（乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的工程管理服务事项协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1工程名称：1.2建设地点：1.3工程规模：1.4建设内容：1.5工程总投资：1.6预计的建设工期：第二条项目管理工作范围2.1设计管理内容包括设计任务书的编制、平面功能的审核审定、对设计进度和设计质量进行跟踪管理。
2.2招投标管理内容包括对设备、建安工程的招投标管理。
所发生的额外费用由甲方承担。
2.3合同管理内容包括合同的签署、履行、变更、索赔和争议解决等。
2.4变更管理内容包括对设计文件质量的控制、在项目的前期对项目的策划、设计管理、进度管理以及合同管理。
加强与业主方、设计方、施工方及政府相关部门的协调沟通，尽量减少项目变更的发生。
一旦发生设计变更，应加强技术把关，审核设计变更的必要性和科学性，并完善设计变更的有关手续，避免不必要的纠纷。
2.5施工管理内容包括依托监理单位对施工质量的监督管理，侧重对监理单位的监督、协调施工现场各方的关系。
2.6投资管理主要内容包括审核施工过程中的变更费用，进行成本控制管理和竣工结算管理等。
2.7资料管理根据建设过程资料专业性、及时性等特点，应按照国家有关建设工程资料管理的规定，对工程管理过程中有保存价值的各种文字、图表的声像等有关材料进行搜集、积累、整理和归档，直到工程管理过程完成，移交形成一整套文件档案。
第三条项目管理服务费及其服务期限3.1项目管理服务费依据国家有关规定, 经双方友好协商，本合同的项目管理服务费用为人民币：万元整（万元）3.2服务期限：预计的项目建设工期3.2.1若非甲方原因导致建设工程逾期，从而导致服务期延长，乙方不应追加服务费，且应承担相应的违约责任。
项目管理服务合同协议
项目管理服务合同项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些活动有着一个明确的目标或目的，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成。
以下是小编整理的项目管理服务合同，欢迎参考阅读。
项目管理服务合同范文一建设地点：委托方(甲方)：项目管理方(乙方)：签订日期：合同内容委托方(甲方)：项目管理方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目的工程管理服务事项协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 建设地点：1.3 工程规模：1.4 建设内容：1.5 工程总投资：1.6 预计的建设工期：第二条项目管理工作范围2.1 设计管理内容包括设计任务书的编制、平面功能的审核审定、对设计进度和设计质量进行跟踪管理。
2.2 招投标管理内容包括对设备、建安工程的招投标管理。
所发生的额外费用由甲方承担。
2.3 合同管理内容包括合同的签署、履行、变更、索赔和争议解决等。
2.4 变更管理内容包括对设计文件质量的控制、在项目的前期对项目的策划、设计管理、进度管理以及合同管理。
加强与业主方、设计方、施工方及政府相关部门的协调沟通，尽量减少项目变更的发生。
一旦发生设计变更，应加强技术把关，审核设计变更的必要性和科学性，并完善设计变更的有关手续，避免不必要的纠纷。
2.5 施工管理内容包括依托监理单位对施工质量的监督管理，侧重对监理单位的监督、协调施工现场各方的关系。
2.6 投资管理主要内容包括审核施工过程中的变更费用，进行成本控制管理和竣工结算管理等。
2.7 资料管理根据建设过程资料专业性、及时性等特点，应按照国家有关建设工程资料管理的规定，对工程管理过程中有保存价值的各种文字、图表的声像等有关材料进行搜集、积累、整理和归档，直到工程管理过程完成，移交形成一整套文件档案。
第三条项目管理服务费及其服务期限3.1 项目管理服务费依据国家有关规定, 经双方友好协商，本合同的项目管理服务费用为人民币：万元整( 万元)3.2 服务期限：预计的项目建设工期3.2.1 若非甲方原因导致建设工程逾期，从而导致服务期延长，乙方不应追加服务费，且应承担相应的违约责任。
工程服务管理合同范本
工程服务管理合同范本合同编号：[填写合同编号]甲方（业主）：[填写甲方全称]乙方（服务商）：[填写乙方全称]鉴于甲方需要进行[具体工程项目名称]的工程建设，并希望委托有资质的服务商进行专业的工程管理服务，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在[具体工程项目名称]中的权利与义务，确保工程质量、进度和投资控制等方面达到甲方的要求，同时保障乙方的合法权益。
二、服务内容乙方根据甲方的需求，提供以下服务：1. 工程计划管理：制定详细的工程进度计划，确保项目按时完成。
2. 质量控制：监督施工质量，确保工程质量符合国家标准及甲方要求。
3. 成本管理：控制工程成本，防止超预算现象发生。
4. 安全生产：确保施工现场安全，预防事故发生。
5. 环境保护：遵守环保法规，减少施工对环境的影响。
6. 信息报告：定期向甲方提供工程进度、质量、成本等方面的报告。
三、合同价格1. 本工程服务管理费用总额为[金额]元人民币。
2. 付款方式：[详细描述付款时间点和比例]。
四、合同期限本合同自[合同签订日期]起生效，至[工程竣工验收合格日期]终止。
五、违约责任1. 如甲方未按约定支付服务费用，应承担迟延支付的违约金。
2. 如乙方未能按合同约定提供服务，应承担相应的违约责任。
六、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交[指定的仲裁机构]进行仲裁。
七、其他事项1. 本合同的修改和补充须以书面形式进行，经双方授权代表签字后生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年__月__日。
工程项目管理服务合同
工程项目管理服务合同甲方（业主）：_______________乙方（项目管理服务提供商）：_____________鉴于甲方拟对其投资的工程项目进行管理，并欲委托有经验的专业团队提供相关服务；鉴于乙方具有相应的资质和经验，愿意为甲方提供专业的项目管理服务，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规，甲乙双方经友好协商，达成以下合同条款：一、服务内容1. 乙方将为甲方提供全面的项目管理服务，包括但不限于项目策划、设计管理、施工监控、质量安全检查、成本控制以及进度协调等。
2. 乙方需定期向甲方提交项目进展报告，并在关键节点提出专业建议。
二、服务期限本合同服务期自____年____月____日起至____年____月____日止，除非双方另有书面约定延长服务期限。
三、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付项目管理服务费，总金额为人民币____元。
2. 支付方式为：合同签订后____日内支付____%作为预付款，余款在项目完工验收合格后____日内结清。
四、权利与义务1. 甲方有权监督乙方的工作进度和质量，要求乙方提供符合标准的服务。
2. 乙方有义务保守甲方的商业秘密及其他未公开信息，未经甲方同意不得泄露给第三方。
3. 甲方应按时支付相应费用，并为乙方提供必要的工作条件。
4. 乙方在提供服务过程中如发现潜在的问题或风险，应及时通知甲方并提出解决方案。
五、违约责任若一方违反合同约定，须承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
具体违约情形及责任由双方根据实际情况商定。
六、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他事宜本合同未尽之事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日。
项目管理服务合同
项目管理服务合同委托方：（以下简称甲方）受托方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方委托乙方对项目进行建设期全过程管理，为确保该项目建设规模、标准、投资和建设工期，使该项目在验收合格、保修期满后保质顺利交付相关事宜达成一致，特签订本合同。
第一条：工程概况1、工程名称：。
2、立项批文：。
3、建设地点：。
4、建设规模：。
5、工程内容：。
第二条：合同价款1、乙方应将本项目方案、论证、可行性研究、测量、钻探、工程设计、监理、质量、红线等各种证照办理费用控制在规定额度以内。
2、乙方项目管理费按工程结算审计后造价的计取。
3、规划、城市管理和其他管理政策性各种缴费，经双方与有关部门交涉认可后，乙方提前申报，甲方及时支付。
第三条：工程质量1、设计质量：。
2、施工质量：。
第四条：施工期限本工程总工期为年，其中开工时间为年月日，施工工期为年。
第五条：甲方的权力与义务1、甲方作为本工程基本建设程序的管理部门，对该项目行使业主职责。
2、合同签订后，及时向乙方移交前期工作手续，协助乙方做好工程建设过程中涉及有关工作，为乙方的工作创造良好的外部条件。
3、审核乙方项目建设书、可行性研究、初步设计（概算）、施工图设计（预算）、工程进度计划、资金使用计划并给予及时回复。
4、负责按批准后的工程进度计划、资金使用计划安排建设资金，并督促建设资金按期支付运载乙方项目资金专户。
5、参与项目建设过程中招投标、设备、材料选定及质量验收等有关工作。
6、按照建设进度计划，稽查工程质量、进度规模、标准及资金使用情况，及时审核实施过程中重大设计变更及资金调整计划。
7、协调解决工程中重大问题，为乙方提供必要的现场办公场所，帮助乙方办理施工用水、用电等有关手续。
8、负责组织竣工结算验收，在竣工验收后及时与乙方办理接收手续。
第六条：乙方的权力与义务1、乙方接受甲方委托承担本项目建设期法人，代表甲方对本工程项目组织实施进行全过程管理及服务，承担本项目建设过程中建设单位管理责任与权利。
工程合同和项目管理合同
工程合同和项目管理合同
工程合同范本
【标题】：建设工程合同
【甲方】：（填写甲方名称）
【乙方】：（填写乙方名称）
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就（填写工程名称）工程项目的施工达成如下协议：
1. 工程内容：（详细描述工程内容）
2. 工程质量标准：（明确工程质量标准）
3. 工期：（明确工程开始和结束日期）
4. 合同价款：（明确合同总价）
5. 付款方式：（明确付款方式和时间）
6. 违约责任：（明确违约责任）
7. 争议解决：（明确争议解决方式）
8. 其他约定：（如有其他约定，应在此列明）
甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
日期：（签订日期）
项目管理合同范本
【标题】：项目管理服务合同
【甲方】：（填写甲方名称）
【乙方】：（填写乙方名称）
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就（填写项目名称）项目的管理服务达成如下协议：
1. 服务内容：（详细描述服务内容）
2. 服务质量标准：（明确服务质量标准）
3. 服务期限：（明确服务开始和结束日期）
4. 合同价款：（明确合同总价）
5. 付款方式：（明确付款方式和时间）
6. 违约责任：（明确违约责任）
7. 争议解决：（明确争议解决方式）
8. 其他约定：（如有其他约定，应在此列明）甲方代表：（签字）
乙方代表：（签字）
日期：（签订日期）。
建设工程项目管理委托合同(2024版)
建设工程项目管理委托合同(2024版)合同目录第一章：总则1.1 合同目的1.2 合同适用范围1.3 合同定义和术语解释第二章：合同当事人2.1 甲方资质与责任2.2 乙方资质与责任2.3 双方的权利与义务第三章：工程概况3.1 工程名称及地点3.2 工程内容及范围3.3 工程质量与安全标准第四章：项目管理服务内容4.1 项目管理服务范围4.2 项目管理服务标准4.3 项目管理服务流程第五章：合同价款与支付方式5.1 项目管理服务费用5.2 费用支付方式5.3 费用调整机制第六章：工程进度与验收6.1 工程进度计划6.2 工程进度监控6.3 工程验收标准第七章：质量保证与责任7.1 质量保证措施7.2 质量缺陷处理7.3 质量保修期限第八章：安全生产与环境保护8.1 安全生产责任8.2 安全事故预防与处理8.3 环境保护措施第九章：合同变更与解除9.1 合同变更条件9.2 合同变更程序9.3 合同解除条件第十章：违约责任10.1 违约责任的认定10.2 违约赔偿范围10.3 违约责任的承担方式第十一章：争议解决11.1 争议解决方式11.2 争议解决程序11.3 法律适用与管辖第十二章：合同生效与终止12.1 合同生效条件12.2 合同终止条件12.3 合同终止后的权利义务第十三章：其他约定13.1 保密条款13.2 通知与送达方式13.3 不可抗力条款第十四章：签字栏14.1 甲方签字14.2 乙方签字14.3 签订时间14.4 签订地点合同编号______第一章：总则1.1 合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程项目管理中的职责、权利和义务，确保工程顺利实施。
1.2 合同适用范围本合同适用于甲方委托乙方进行的建设工程项目管理服务。
1.3 合同定义和术语解释合同中使用的专业术语和定义，详见附件一《术语解释》。
第二章：合同当事人2.1 甲方资质与责任甲方应具备相应的资质，并承担支付管理服务费用、提供必要信息等责任。
工程建设项目管理服务合同8篇
工程建设项目管理服务合同8篇篇1甲方（业主方）：________________乙方（服务方）：________________鉴于甲方需要就其工程建设项目进行项目管理，乙方具备相应的项目管理服务能力和经验，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，为明确双方权利义务，达成以下服务合同：一、合同目的及服务内容乙方同意就甲方指定的工程建设项目提供项目管理服务，包括但不限于以下方面：项目规划、预算编制、进度管理、质量管理、风险管理、合同管理、现场协调等。
乙方将全力以赴确保项目的顺利进行和高效完成。
二、服务期限本合同的服务期限自合同签订之日起至项目竣工验收合格并交付使用之日止。
三、服务费用及支付方式1. 服务费用：甲方应按照项目实际情况及本合同约定向乙方支付项目管理服务费用。
具体金额及支付方式详见本合同附件。
2. 支付方式：甲方应按照约定时间及时足额支付服务费用。
支付时间节点与项目进度紧密相关，确保项目顺利进行。
四、双方权利义务1. 甲方权利与义务：甲方有权要求乙方按照合同约定提供项目管理服务；甲方应提供乙方所需的资料和信息，并保证所提供资料的真实性、完整性；甲方应按时支付项目管理服务费用。
2. 乙方权利与义务：乙方有权获得约定的项目管理服务费用；乙方应按照合同约定提供项目管理服务，确保项目的顺利进行；乙方应对甲方提供的资料和信息进行合理保管，并承担保密义务；乙方应积极配合甲方解决项目过程中出现的问题。
五、违约责任及赔偿1. 若甲方未按照本合同约定支付项目管理服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。
2. 若因乙方的过失或违约导致项目受到损失，甲方有权要求乙方承担相应的赔偿责任。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决方案，以减轻损失。
六、保密条款双方应对涉及本项目的资料和信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方泄露。
七、争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设管理类合同5篇
建设管理类合同5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（受托方）：[乙方名称]鉴于甲方需要对特定项目进行建设管理，现委托乙方提供建设管理服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在项目建设管理中的职责、权利和义务，确保项目顺利进行，实现建设目标。
二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于以下方面：项目规划、可行性研究、方案设计、预算编制、施工管理、质量控制、进度控制、成本控制、竣工验收等。
三、服务期限本合同服务期限为自合同签订之日起至项目竣工验收合格并完成交付使用之日止。
四、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付建设管理费用。
2. 费用计算方式：[具体计算方式]。
3. 支付方式：[具体支付方式]。
4. 甲方应按时支付费用，如因甲方原因导致费用支付延迟，应支付滞纳金。
五、甲方职责1. 甲方应提供项目的相关背景资料及数据。
2. 甲方应按时支付乙方费用，并确保资金到位。
3. 甲方有权对乙方的服务过程进行监督。
4. 甲方应配合乙方进行项目管理工作，及时提供必要的支持和协助。
六、乙方职责1. 乙方应按照合同约定提供项目管理服务。
2. 乙方应根据项目实际情况制定详细的管理计划和工作方案。
3. 乙方应按照项目进度要求完成各项工作任务，确保项目按时完成。
4. 乙方应控制项目成本，确保项目经济效益。
5. 乙方应及时向甲方报告项目进展情况，解决项目中出现的问题。
七、保密条款1. 双方应对涉及项目的商业秘密和技术秘密予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露合同内容及相关信息。
3. 合同解除或终止后，保密义务仍然存在。
八、违约责任1. 如因乙方原因导致项目延误或损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
2. 如因甲方原因导致费用支付延迟，甲方应支付滞纳金。
3. 任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。
4. 其他违约责任按照相关法律法规和本合同约定承担。
九、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
篇一：江苏省建设工程项目管理服务合同示范文本(征求意见稿)江苏省建设工程项目管理服务合同示范文本（征求意见稿）江苏省建设厅二00九年八月第一部分建设工程项目管理服务合同协议书委托方（全称）：项目管理方（全称）：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程项目管理试行办法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程委托的项目管理服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况委托方委托项目管理方服务的工程概况如下：1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4. 建设内容：5. 工程总投资：6.建设工期（自正式开工之日起计）：二、项目管理工作范围三、项目管理工作期限（①合同签约②具体实施日期）后（①个日历天②至本项目前期工作结束③至竣工验收交付使用④本项目竣工验收交付使用后年）。
四、质量标准五、项目管理取费：取费基价：费率： %金额=取费基价×费率金额（大写）：元人民币。
￥：元。
在项目管理实施过程中奖励、附加工作、额外工作的取费按专用条款及通用条款有关约定执行。
六、履约保函、保险及担保选项a：在项目管理实施过程中为保证项目管理方切实履行职责，项目管理方向委托方提供（①履约保函②保险③担保），额度为（①总合同额的 % ②万元）。
选项b：本合同项目管理方不需提供履约保函、保险及担保。
七、双方承诺1、委托方承诺，遵守本合同中的各项约定，为项目管理方提供项目建设的必要条件并按本合同约定的期限、方式和币种，向项目管理方支付项目管理服务酬金。
2、项目管理方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照项目管理的工作范围和内容，为实现本合同约定的项目目标，提供项目管理服务。
八、词语限定本合同协议书的相关词语含义与通用条款、专用条款中的定义相同。
九、合同的订立及生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
本合同一式份，具有同等法律效力，正本份，双方各执份，副本份，双方各执份。
委托方：（签章）项目管理方：（签章）地址：地址：法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮编：电话：邮编：电话：第二部分通用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1.1.1 "通用条款"指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程项目管理合同过程中所遵守的一般性条款，由本合同文件第1条至第18条组成。
1.1.2"专用条款"指根据工程项目管理服务的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。
1.1.3"工程"指委托方委托项目管理方实施建设工程项目管理服务的建设工程。
1.1.4"项目管理工作"指项目管理方按照合同约定履行的建设工程项目管理服务，包括正常工作、附加工作和额外工作。
1.1.5"正常工作"指在附录a中约定的服务范围。
1.1.6"附加工作"指以下原因而增加的服务：①委托人委托项目管理范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；②因非项目管理方原因，使项目管理服务受到阻碍或延误，造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。
1.17"额外工作"指正常工作和附加工作以外或由于非项目管理方原因而暂停或终止项目管理服务，其善后工作及恢复项目管理服务的工作。
1.1.8"工程项目管理"指从事工程项目管理的企业，受工程项目委托方委托，对工程建设全过程或分阶段进行专业化管理和服务的活动。
1.1.9"委托方"指在合同协议书中约定的，被称为委托方的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。
1.1.10"项目管理方"指在合同协议书中约定的，被委托方接受的具有工程项目管理资格的当事人，包括其合法继承人。
1.1.11"专业工作单位"指通过招标等方式选择承担本项目拆迁、勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。
1.1.12"委托方代表"指委托方指定的履行本合同的代表。
篇二：《项目管理合同》(2014范本) xxxx项目建设工程项目管理合同第一部分项目管理协议书委托人： xxxx有限公司法定代表人：注册地址：项目管理单位： xxxx工程咨询有限公司法定代表人：注册地址：根据《中华人民共和国合同法》，为保证建设工程项目工作的顺利实施，充分发挥投资效益，严格控制投资概算，经委托人与项目管理单位双方协商同意，签订本合同。
一、项目概况1.项目名称：xxxx工程项目管理服务2.工程地点：xxxx北侧3.35000平方米，总建筑面积约4.2万平方米。
主要包括五星级温泉度假酒店及相关附属设施等。
4.项目总投资：项目计划建设资亿元，5.工期：计划2014年月动工建设，2016年月投入开业使用。
二、项目管理范围和内容项目管理公司向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同第三部分合同条件中议定工程范围内的管理业务。
三、项目管理费1.本项费用为项目管理单位进行本项目在本合同中约定的"正常工作"服务费用酬金，该服务费为总价包死金额，不因项目过程中投资金额、服务难度等因素相关变化进行调整。
该服务费不包括为实施项目所需交纳政府主管部门的各项手续费、委托人应缴纳的各种测试费及公关营销费、协调周边关系所发生的费用、聘请的各专业的专家费用、必须的相关评审、检测费用。
2.超期咨询服务费：是指因项目管理单位之外的原因，致使本项目的管理咨询服务超出合同约定的服务周期，项目管理单位需要继续进行本合同中约定的"正常工作"服务费用。
若本项目超期咨询服务费按每月人民币（若不足月按天计算），双方约定按合同付款方式支付。
3.为了项目管理能保质保量完成工作任务，项目管理应配备相关资质专业人员，且不少于8人。
人员均为驻场工作人员。
四、本合同由以下文件组成构成本合同有以下文件。
若存在歧义或不一致时，则按下述排列次序进行解释。
1、项目管理合同2、专用合同条款3、通用合同条款5、有关工程的变更、洽商等书面文件或协议修正文件6、【项目管理服务建议书】及其附件7、招标文件及其附件（或描述项目的技术性文件）五、本合同中的有关词语含义与本合同第一部分通用合同条款]中赋予它们的定义相同。
六、委托人承诺遵守本合同中的各项约定，为项目管理单位提供项目建设的必要条件。
七、项目管理单位承诺遵守本合同中的各项约定，按照本合同工作范围和内容，承担项目管理任务。
委托人：（签章） xxxx有限公司法定代表人：（签字）或委托代理人：（签字）地址： xxxx区邮编：电话：项目管理单位：（签章）法定代表人：（签字）或委托代理人：（签字）地址：邮编：电话：本合同于年月日在签订第二部分、通用合同条款第一节词语定义、适用的法律法规、语言第一条词语定义下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：（1）"项目"是指委托人投资兴建，并委托实施项目管理的项目。
（2）"委托人"是指承担投资责任的项目业主，并委托项目管理任务，对项目提出使用功能，协助项目管理单位完成项目建设工作，并在项目建成后实际接收、使用、管理项目的一方。
（3）"项目管理单位"是指按照项目管理合同约定承担项目组织管理工作的一方。
（4）"项目管理经理部"是指由项目管理单位组建实施具体项目管理工作的机构。
（5）"项目管理经理"是指由项目管理单位任命全面履行本合同的负责人。
（6）"设计人" 指委托人委托的负责本项目设计的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
（7）"监理人" 指委托人委托的负责本工程监理的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
（8）"总承包人"是指与委托人就建设工程总承包事宜签订协议的具有相关建设工程施工总承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
（9）"分包人"指与总承包人签订分包合同，负责完成属于总承包人范围内的相关分包工程的施工单位。
（10）"专业承包人"指由委托人选定并与委托人签订合同，从事总承包人合同范围之外但纳入总承包人管理的本项目相关建设工程的施工单位。
（11）"专业供应商"指由委托人选定并与委托人签订合同，负责供应总承包人合同范围之外但纳入总承包人管理的本项目相关材料和工程设备的供应商。
（12） "专业咨询机构"是指由委托人选定并与委托人签订合同，负责本项目专业咨询事务的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
（13）"项目管理"是指在一定的约束条件下，以最优化地实现建设工程项目目标为目的，按照国家有关法律、国家和地方法规和规章以及行业标准和规范的规定以及其内在的逻辑规律对工程项目进行有效的计划、组织、协调、控制的系统管理活动。
在本工程中，项目管理公司依据本合同及在委托人的授权下，以项目管理经理负责制为基础，对本工程从前期及设计方案开始直至竣工结束实施全过程的计划、组织、协调，并对工程的质量、投资、进度、安全实施全面的控制。
（14）"正常工作"是指双方在本合同中约定，委托人委托的项目管理工作。
篇三：建设工程项目管理合同(范本一)合同号：建设工程项目管理合同项目名称：建设单位：项目管理单位：市####咨询有限公司建设工程项目管理合同书建设单位：项目管理单位：市####监理有限公司《建设工程项目管理试行办法》，根据《中华人民共和国合同法》、《市政府投资项目管理条例》、为保证政府投资建设项目的顺利实施，充分发挥政府投资效益，经双方协商签订本合同。
一、项目概况项目名称：项目总投资：（万元）建设地点：建设规模：投资性质：二、建设工程项目管理的任务、范围和内容：根据相关法律法规和批准的设计文件，对建设单位委托项目的施工准备阶段、施工阶段及保修阶段工程进行专业化管理和服务，协助建设单位实现项目建设预期目标。
三、项目管理目标投资控制金额：（万元）工程质量标准：项目管理期限：个日历天四、项目管理费金额（大写）：元人民币。
￥：万元。
五、本合同由以下文件组成：1、双方认可的有关工程的变更书面文件或协议修正文件；2、建设工程项目管理合同书；3、专用合同条款；4、通用合同条款；5、初步设计文件及其审查批复文件；6、标准、规范及有关技术文件。
构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。
六、本合同中的有关词语含义与本合同通用合同条款中赋予它们的定义相同。