施工专用合同条款
施工合同施工合同通用条款8篇
施工合同施工合同通用条款8篇篇1甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就乙方承包甲方施工工程事宜,达成以下条款:一、合同背景及目的本合同旨在明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和责任,确保工程顺利进行,保护双方的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:____________________4. 工程造价:____________________三、工程期限1. 工程开工日期:____年__月__日。
2. 工程竣工日期:____年__月__日。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范、标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工后,乙方应通知甲方进行验收,并提供完整的验收资料。
3. 甲方应当在收到验收通知后的合理期限内组织验收,验收合格后方可交付使用。
五、工程价款及支付方式1. 工程价款:人民币________元。
2. 支付方式:____________________。
3. 甲方应按合同约定及时向乙方支付工程款项,如甲方未按约定支付,乙方有权停工并追究甲方违约责任。
六、材料设备供应1. 工程施工所需的材料、设备由乙方负责采购,并确保质量符合要求。
2. 甲方有权对乙方采购的材料、设备进行检验,如不符合要求,乙方应无条件更换。
七、工程变更与调整1. 工程施工过程中,如因设计变更或其他原因需要调整工程内容、工程量等,双方应协商一致并签订书面变更协议。
2. 乙方应在工程变更前向甲方提交变更方案,经甲方同意后方可实施。
八、安全生产与文明施工1. 乙方应遵守安全生产法规,确保施工现场安全,防止事故发生。
2. 乙方应文明施工,保持施工现场整洁,减少噪音、尘土等对周边环境的影响。
安全施工专用条款规定(3篇)
第1篇一、总则第一条为了确保建筑施工过程中的安全,保障人民群众生命财产安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规,结合本工程实际情况,特制定本安全施工专用条款。
第二条本专用条款是施工合同的重要组成部分,与通用条款具有同等法律效力。
双方在履行施工合同过程中,应严格遵守本专用条款的规定。
二、安全责任第三条发包人责任1. 发包人应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,制定本工程的安全施工组织设计,明确安全施工措施,报相关主管部门审批。
2. 发包人应负责组织施工图设计、施工方案编制、施工招标等工作,确保施工过程中安全措施的落实。
3. 发包人应按时提供施工场地,确保场地安全,满足施工需要。
4. 发包人应负责施工现场的统一管理和协调,对施工过程中发生的安全事故负总责。
第四条承包人责任1. 承包人应按照国家有关安全生产的法律、法规和标准,建立健全安全生产责任制,落实安全生产措施。
2. 承包人应组织施工人员参加安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识和技能。
3. 承包人应负责施工现场的安全管理,确保施工现场安全、文明施工。
4. 承包人应定期对施工现场进行安全检查,发现问题及时整改。
第五条安全责任追究1. 发包人、承包人及其相关人员违反本专用条款规定,导致安全事故发生的,依法承担相应的法律责任。
2. 发包人、承包人及其相关人员因安全生产违法行为被追究刑事责任的,依法承担刑事责任。
三、安全教育培训第六条发包人应组织施工图设计、施工方案编制、施工招标等工作,确保施工过程中安全措施的落实。
第七条承包人应组织施工人员参加安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识和技能。
第八条安全教育培训内容:1. 国家有关安全生产的法律、法规和标准;2. 安全生产规章制度和操作规程;3. 施工现场安全防护设施及使用方法;4. 施工现场安全检查和隐患排查;5. 紧急情况下的应急救援措施。
第九条安全教育培训时间:1. 施工前,对全体施工人员进行不少于48小时的安全生产教育培训;2. 施工过程中,根据实际情况,定期对施工人员进行安全生产教育培训。
施工合同专用条款
施工合同专用条款1. 工程范围和内容本合同项下工程包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等,具体工程范围和内容以附件一《工程量清单》为准。
2. 工程质量要求承包方应保证工程质量符合国家及行业相关标准,并达到发包方要求的质量标准。
工程质量验收标准详见附件二《工程质量验收标准》。
3. 工程进度和工期承包方应按照合同约定的工期完成工程,工期延误将按照合同约定承担相应的违约责任。
具体工期安排详见附件三《工程进度计划表》。
4. 工程变更工程实施过程中如需变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
变更引起的工程量、工期、费用等调整,按照变更协议执行。
5. 工程款支付工程款支付方式、时间节点、比例等按照合同约定执行。
发包方逾期支付工程款,应按照合同约定支付违约金。
6. 工程验收工程完工后,承包方应通知发包方进行验收。
验收合格后,双方签署《工程验收报告》。
验收不合格,承包方应按照发包方要求进行整改。
7. 保修责任工程竣工验收合格后,承包方应按照合同约定承担保修责任。
保修期限、范围、责任等详见附件四《工程保修协议》。
8. 违约责任双方应严格遵守合同约定,任何一方违反合同条款,应按照合同约定承担违约责任。
9. 争议解决合同执行过程中发生争议,双方应首先通过协商解决。
协商不成,可提交合同签订地的仲裁委员会进行仲裁。
10. 其他约定本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
请注意,以上条款仅为示例,实际合同应根据具体工程情况和双方协商结果制定。
在签订正式合同前,建议由专业法律顾问进行审核,以确保合同的合法性和有效性。
施工合同专用条款
施工合同专用条款
合同范本专家。
标题,施工合同专用条款。
在撰写施工合同的过程中,需要特别关注以下专用条款,以确保合同的合法性和有效性:
1. 工程描述和范围,详细描述工程的具体内容和范围,包括工程的地点、规模、材料、设备等,以确保双方对工程的理解一致。
2. 工期和进度,明确规定工程的开始和结束时间,以及工程进度的安排和监督机制,确保工程按时完成。
3. 价格和支付方式,规定工程总价、付款方式和付款期限,包括工程款的分期支付安排,以确保双方权益。
4. 变更和索赔,规定工程变更的程序和条件,以及双方对索赔的处理方式,避免因工程变更和索赔引起的纠纷。
5. 质量和保修,明确规定工程质量标准和保修期限,以及双方对质量问题的处理方式,保障工程质量和双方权益。
6. 安全和责任,规定工程安全措施和责任分工,保障工程施工过程中的安全和责任。
以上是施工合同专用条款的主要内容,根据具体情况可适当调整和完善。
如有任何疑问或需要进一步咨询,请随时与我联系,我将竭诚为您提供专业的建议和指导。
建设工程施工合同协议条款(4篇)
建设工程施工合同协议条款甲方:乙方:按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第1条工程概况。
1.1工程名称:工程地点:工程内容:承包范围:1.2开工日期:竣工日期:总日历日期:1.3质量等级:1.4合同价款:第2条合同文件及解释顺序。
第3条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
3.1合同语言:3.2适用法律法规:3.3适用标准、规范:第4条图纸。
4.1图纸提供日期4.2图纸提供套数:4.3图纸特殊保密要求和费用:第5条甲方驻工地代表。
5.1甲方驻工地代表及委派人员名单:5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):第6条乙方驻工地代表第7条甲方工作。
7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求:7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间:7.5办理证件、批件的名称和完成时间:7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7.7会审图纸和设计交底的时间:7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第8条乙方工作。
8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求:8.2提供计划、报表的名称、时间和份数:8.3施工防护工作的要求:8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求:8.5对施工现场交通和噪音的要求:8.6成品保护的要求:8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:8.8施工场地整洁卫生的要求:第9条进度计划。
9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:9.2甲方代表批准的时间。
第10条延期开工。
第11条暂停施工。
第12条工期延误。
第13条工期提前。
第14条检查和返工。
第15条工程质量等级。
15.1工程质量等级要求的经济支出:15.2质量评定仲裁部门名称:第16条隐蔽工程、中间验收。
施工合同通用条款5篇
施工合同通用条款5篇篇1施工合同通用条款一、总则1.1 本合同由甲方(施工单位)和乙方(委托方)双方共同签署。
甲方在合同签署之日起承担施工任务,乙方按照合同约定支付工程款项。
1.2 双方应本着平等自愿、互惠互利的原则签订合同,共同遵守国家有关法律、法规以及施工行业的相关规定。
1.3 双方应保持合作,保障合同履行的顺利进行,不得以任何借口擅自变更合同内容或拖延工期。
二、合同内容2.1 本合同的签署日期、签署地点、双方的基本信息,应在合同中明确标注。
2.2 合同总价款、工程款项结算方式、支付时间,应在合同中详细约定。
2.3 施工内容、工程进度安排、保修期限,应在合同中详细规定。
2.4 合同违约责任、争议解决方式等事项,应在合同中明确约定。
三、施工标准3.1 施工单位应按照国家相关施工标准和质量标准进行施工,确保工程质量符合合同约定。
3.2 施工单位应派遣具备相应资质和经验的技术人员进行施工,并负责施工现场的管理和安全。
3.3 施工单位应严格按照工程进度计划进行施工,确保工程按时完成。
四、工程款项支付4.1 施工单位应在合同约定的支付时间内提供工程进度和质量报告,乙方按照实际完成的工程进度支付工程款项。
4.2 如工程质量不符合约定要求,乙方有权延迟支付相应款项,直至施工单位重新修复完善。
4.3 拖欠工程款项超过约定支付时间的,应按照约定的违约责任承担相应的法律责任。
五、合同变更与解除5.1 在施工过程中如遇到不可抗力因素,或者双方协商一致的情况下,可对合同进行相应的变更或解除。
5.2 双方应书面协商并签署变更协议,明确变更内容和方式。
5.3 在发生争议无法协商解决的情况下,双方可提交至有关法院解决。
六、其他条款6.1 本合同自双方签署之日起生效,施工单位应在规定工期内完工并保修工程质量。
6.2 本合同未尽事宜,可双方协商并签署补充协议。
6.3 本合同为正本一式两份,甲方与乙方各持一份。
以上便是关于施工合同通用条款的详细内容,双方在签署合同时应仔细阅读并遵守合同约定,确保合同顺利履行。
施工合同专用条款(精选范本)
施工合同专用条款(精选范本)范本:施工合同专用条款第一条合同的目的本合同的目的是为了明确双方在施工合作中的权利、义务和责任,确保合同的履行,并达到优质、高效、安全、环保的施工目标。
第二条项目范围乙方应按照甲方的要求,对指定的项目进行施工,确保施工质量符合相关标准和规定,并按时完成施工任务。
第三条价格和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付工程款项。
工程款项的支付方式可根据实际情况协商确定。
2. 如因甲方原因导致施工项目暂停或延迟,甲方应按照合同约定支付相应的滞纳金。
第四条工期和违约责任1. 施工合同约定的工期为【具体工期】,甲方应按时提供施工所需的场地和材料,否则应承担相应的违约责任。
2. 如因乙方原因导致施工延期,乙方应按照合同约定支付相应的违约金。
第五条质量保证乙方应确保施工质量符合相关标准和规定,并提供相应的质量保证期。
在质量保证期内,如出现施工质量问题,乙方应及时修复或更换,并承担由此产生的费用。
第六条安全和环保乙方应严格遵守相关的安全和环保法规,确保施工过程中的安全和环保措施得到有效落实。
如发生安全事故或环境污染问题,乙方应及时采取措施予以处理,并承担相应的法律责任和赔偿责任。
第七条变更和解除1. 任何一方如需变更合同内容,应经双方协商一致,并签署变更合同。
2. 任何一方如需解除合同,应提前书面通知对方,并履行相应的解除程序。
第八条争议解决本合同的争议解决途径为友好协商,如协商不成,应提交至所在地有管辖权的法院进行解决。
第九条其他约定1. 本合同的附件是合同的重要组成部分,具有同等的法律效力。
2. 本合同自双方代表签字或盖章之日起生效,并持续有效直至合同履行完毕。
甲方(盖章/签字):乙方(盖章/签字):。
施工合同范本 专用条款
施工合同范本专用条款一、一般约定1. 词语定义本合同文件及双方往来文件中所提及的“工程师”,是指[工程师具体姓名或工程师所属单位名称],其职责和权限由双方在合同中明确约定。
“工期”是指从合同生效之日起至工程竣工并通过验收的时间期限。
“竣工日期”是指工程按照合同约定完成并通过竣工验收的日期。
“质量标准”是指工程应达到的国家或行业现行的质量验收标准及合同约定的质量标准。
2. 语言文字本合同文件使用的语言文字为中文。
如双方需要使用其他语言文字,应在专用条款中明确约定,并提供相应的翻译服务。
3. 法律适用本合同受[法律法规具体名称]的约束。
双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、双方一般权利和义务1. 发包人权利和义务发包人有权对工程的质量、进度、安全等方面进行监督和检查,有权要求承包人按照合同约定进行施工。
发包人应按照合同约定的时间和方式向承包人支付工程价款。
发包人应在开工前向承包人提供施工图纸及相关技术资料,并组织承包人进行图纸会审和技术交底。
2. 承包人权利和义务承包人有权按照合同约定的范围和内容进行施工,有权要求发包人按照合同约定支付工程价款。
承包人应按照合同约定的工期、质量标准和安全要求进行施工,确保工程质量和施工安全。
承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效措施减少施工对环境的污染。
承包人应在施工现场设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施,确保施工人员和周边居民的安全。
承包人应按照合同约定的时间和要求向发包人提交施工进度计划、工程质量报告等文件。
三、施工组织设计和工期1. 施工组织设计承包人应在开工前[具体天数]内向发包人提交施工组织设计,施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全保证措施等内容。
发包人应在收到施工组织设计后[具体天数]内进行审查,并提出审查意见。
承包人应根据发包人提出的审查意见对施工组织设计进行修改和完善,直至发包人满意为止。
建筑工程施工合同专用条款
建筑工程施工合同专用条款1. 合同目的和背景本合同是根据相关法律法规和双方自愿,为确保建筑工程的顺利进行而订立的。
本合同旨在明确双方的权利、义务和责任,促进合作,确保工程按照约定的质量、进度和成本进行。
2. 合同主体本合同的甲方为建设单位,乙方为承包商。
甲方和乙方在签订合同时,需提供相应的营业执照、资质证书以及组织机构代码证等相关材料。
3. 工程范围4. 工程期限本合同约定的工程期限为_______年/月/日至_______年/月/日。
在工程期限内,双方应按照合同约定的进度和工期完成工程。
5. 合同价款本合同约定的合同价款为_______人民币。
合同价款的支付方式为_______。
6. 工程质量和验收标准乙方需按照相关法律法规和工程技术标准完成工程。
工程验收应符合国家标准和合同约定的验收标准。
若工程不符合验收标准,乙方应承担相应的返工和修复责任,并在规定的时间内完成修复。
7. 变更和索赔若因甲方或乙方之外的原因,导致工程范围、合同价款或工程期限发生变更,双方应及时协商并达成一致意见,按照相关法律法规进行合理的变更。
任何一方要求变更合同的,应提前书面通知对方,并取得对方的书面同意。
8. 违约责任若甲方或乙方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方因违约而产生的损失,并承担相应的法律责任。
9. 合同解除与终止10. 争议解决本合同在履行过程中产生的争议,双方应友好协商解决。
协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
11. 其他事项本合同还约定了其他必要的事项,具体内容如附件所示。
建设工程施工合同通用条款
建设工程施工合同通用条款一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期与进度1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:如遇不可抗力等因素导致工期延误,双方应协商调整工期。
四、质量标准与验收1. 质量标准:________________2. 验收程序:________________五、合同价款与支付1. 合同总价:________________2. 支付方式:________________六、双方权利义务1. 甲方权利与义务:________________2. 乙方权利与义务:________________七、变更与解除1. 合同变更:________________2. 合同解除:________________八、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________九、争议解决1. 双方应首先通过友好协商解决争议。
2. 若协商无果,可提交至________________进行仲裁诉讼。
十、其他约定1. 保密条款:________________2. 知识产权:________________3. 其他未尽事宜,双方可另行协商补充。
十一、附则1. 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(发包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)乙方(承包人):________________(盖章)法定代表人授权代表:________________(签字)签订日期:XXXX年XX月XX日建设工程施工合同通用条款(1)建设工程施工合同通用条款(示例)一、合同双方甲方(发包人):________________乙方(承包人):________________二、工程概况1. 工程名称:________________2. 工程地点:________________3. 工程内容:________________三、工期1. 开工日期:________________2. 竣工日期:________________3. 工期延误:________________四、质量标准1. 质量要求:________________2. 质量检验:________________五、价款与支付1. 合同价款:________________2. 工程变更价款:________________六、双方权利义务1. 甲方权利义务:________________2. 乙方权利义务:________________七、材料设备供应1. 材料设备供应方式:________________2. 材料设备质量标准:________________八、竣工验收与结算1. 竣工验收:________________2. 结算:________________九、违约责任1. 甲方违约责任:________________2. 乙方违约责任:________________十、争议解决1. 争议解决方式:________________十一、其他约定________________本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
工程施工合同专用条款
工程施工合同专用条款一、合同目的该工程施工合同的目的是明确双方对工程施工的责任和权益,保障合同的履行,确保工程按照合同约定的质量、进度和费用进行施工。
二、合同主体1. 甲方:(具体甲方单位或个人名称)2. 乙方:(具体乙方单位或个人名称)三、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程规模:4. 工程内容:四、合同约定1. 工程周期:本合同约定的工程周期为(具体工期)。
2. 工程质量:乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,确保工程质量满足合同约定的标准。
3. 工程费用:本合同约定的工程费用为(具体金额),支付方式为(具体支付方式)。
4. 工程变更:若需对工程内容进行变更,双方应协商一致,并签订书面变更协议。
5. 工程验收:工程竣工后,甲方有权对工程进行验收,乙方应配合并保证工程符合验收标准。
6. 违约责任:若一方未履行合同约定的义务,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、解除合同等。
7. 争议解决:合同履行过程中产生的争议,双方应协商解决;如协商无果,双方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
8. 合同解除:双方一致同意解除合同的,应签订书面解除协议,并按协议约定处理相关事宜。
五、其他条款除本合同约定的条款外,双方还可以约定其他相关事项,需在合同中明确表述并签字确认。
六、合同生效本合同经双方盖章、签字后生效,并具有法律效力。
合同一式两份,甲方和乙方各持一份。
经甲方申请,分别存放在(甲方单位或个人名称及地址)和(乙方单位或个人名称及地址)。
附件:本合同附件为不可分割的组成部分。
(以下空白无文字,为签字处)甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇篇1施工合同通用条款一、合同双方1. 甲方:施工单位2. 乙方:业主或委托单位二、合同内容1. 本合同是根据双方意愿,在彼此协商一致的基础上订立的,经双方签字盖章生效。
2. 本合同内容包括但不限于工程造价、验收标准、进度要求、质量标准和担保责任等。
三、工程内容1. 工程名称、地点、范围、规模、设计要求等为本合同的组成部分。
2. 本合同约定的工程内容应符合国家相关法规及标准,甲方应按照实际情况保质保量完成工程,未经乙方同意不得擅自变更。
四、施工周期1. 工程开工日期、完工日期和竣工日期详见合同约定,双方必须按约定时间完成工程。
2. 若因不可抗力等不可抗拒原因导致工程延期,应及时通知乙方并经双方协商解决。
五、工程造价1. 本合同的工程造价为XXX万元(大写)。
2. 工程结算方式、款项支付时间和方式详见合同约定,按照规定付款并出具发票。
3. 工程完工后如有超出合同约定范围内的增减工程,双方应重新协商确定补偿或节省金额。
六、施工质量1. 施工单位应按照国家相关标准规范施工,保证工程质量符合验收标准。
2. 工程完成后,乙方有权委托第三方进行竣工验收,双方应按照竣工验收结果进行结算。
3. 如因工程质量问题需要维修或返工,由甲方承担相应责任。
七、违约责任1. 若一方未能按照合同约定履行义务,应承担相应违约责任。
2. 违约方需支付对方相应的违约金或损失赔偿,双方应提前沟通解决问题,如无法达成一致意见需向有关部门申请仲裁解决。
八、合同解除1. 在合同履行过程中,若发生合同履行难度较大等原因,双方可协商解除合同。
2. 合同解除后,双方应按照解除合同的程序处理未尽事宜,并离场保持工程现场整洁。
以上是关于施工合同通用条款的内容,希望双方能够遵守合同约定,共同完成工程,确保工程质量和交付时间。
篇2施工合同是建筑工程中常见的合同类型,其起到规范施工行为、保障双方权益的作用。
在签订施工合同时,通用条款起着举足轻重的作用,可以帮助双方明确责任、防范风险,同时也是解决纠纷的依据。
(完整版)建设工程施工合同专用条款
(完整版)建设工程施工合同专用条款建设工程施工合同专用条款第一章:总则第一条合同目的本合同是由乙方承包的建设工程施工合同,为确保甲方的权益,明确双方的权责,按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,制定本合同。
第二章:工程范围第二条施工范围乙方承包的建设工程范围包括但不限于:1. 工程的主体结构、装修装饰及设备安装;2. 工程所需的材料采购、运输和保管;3. 工程所需的劳动力组织和管理;4. 工程的验收、交付及质量保证。
第三章:工程费用第三条工程造价本合同工程造价为人民币_______元(大写:_______)。
第四章:工期计划第四条工期安排1. 工程的总工期为_______天/月,自合同签订之日起计算;2. 乙方应制订合理的施工进度计划,并按计划完成施工;3. 如有工期延误,乙方应承担相应的违约责任。
第五章:施工组织与管理第五条施工组织乙方应制定科学合理的施工组织方案,包括:1. 施工队伍和各岗位人员的配置;2. 施工工艺和施工方法;3. 施工现场的布置和管理;4. 安全措施和环境保护措施。
第六章:质量与安全保证第六条质量标准乙方应按照国家有关建设工程的质量标准和技术规范进行施工,确保工程质量符合合同约定和相关法律法规的要求。
第七章:支付方式与进度款第七条支付方式1. 工程款项按照合同约定的支付比例和进度支付;2. 乙方应及时向甲方提供工程款项的申请,并提供相应的工程进度报告和技术交底。
第八章:合同变更与解除第八条合同变更1. 任何一方若需变更合同内容,应提前书面通知对方并经双方商议一致;2. 双方变更合同内容时,应签订书面补充协议,并在合同附件中加以记录。
第九章:争议解决第九条争议解决方式任何一方如对本合同的解释或者履行发生争议,应及时友好商议解决,若商议不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
附件:1. 工程图纸2. 技术规范书3. 施工进度计划表法律名词及注释:1. 合同法:中华人民共和国《合同法》2. 工程范围:指建设工程项目的具体内容和完成要求3. 工期安排:规定建设工程的施工时间和进度计划4. 施工组织方案:规划施工过程中的相关组织和管理措施5. 质量标准:建设工程的质量要求和评价准则6. 工程款项:指甲方向乙方支付的相应工程费用。
工程施工总承包专属合同条款
工程施工总承包专属合同条款本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程施工1.4 工程质量1.5 工程进度1.6 工程安全1.7 工程材料1.8 工程设备1.9 工程变更1.10 工程验收第二条合同价格及支付2.1 合同总价2.2 付款方式2.3 进度付款2.4 竣工付款2.5 质量保证金2.6 支付凭证第三条工程质量与标准3.1 质量要求3.2 质量保证3.3 质量检测3.4 质量问题处理第四条工程施工进度与期限4.1 施工期限4.2 进度计划4.3 延期工程4.4 提前完工奖励第五条工程施工安全5.1 安全要求5.2 安全防护措施5.3 安全事故处理第六条工程材料与设备6.1 材料设备供应6.2 质量标准6.3 验收程序6.4 退换货规定第七条工程变更7.1 变更条件7.2 变更程序7.3 变更费用第八条工程验收与保修8.1 验收标准8.2 验收程序8.3 保修期限8.4 保修责任第九条违约责任9.1 违约行为9.2 违约责任9.3 违约赔偿第十条争议解决10.1 协商解决10.2 调解解决10.3 仲裁解决10.4 法律途径第十一条合同的生效、变更与解除11.1 合同生效条件11.2 合同变更11.3 合同解除第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 泄露后果第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力处理第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 补充协议14.3 合同解除后的处理14.4 法律适用14.5 争议解决方式14.6 合同的修改和补充第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 工程施工工程施工是指根据本合同的约定,乙方对甲方提供的工程图纸、施工方案和技术要求等资料进行施工,并按照约定的标准和质量完成工程。
1.4 工程质量工程质量是指工程满足使用目的所必需的性能、安全、可靠性和环境保护等方面的要求,包括但不限于设计要求、国家标准、行业标准和甲方提出的特殊要求。
施工合同专用条款
施工合同专用条款一、合同签订方本施工合同(以下简称“合同”)由以下双方签订:甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)二、工程概况本合同所述工程项目为(工程项目名称),具体位置位于(工程项目位置)。
工程的主要内容包括(工程项目主要内容)。
本工程的工期为(工程工期),合同总价为(合同总价)。
三、工程规划1.甲方需向乙方提供工程的详细规划图纸和设计方案,并与乙方共同确认。
2.乙方应按照合同约定的规划图纸和设计方案进行工程施工。
3.如需对工程规划进行变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
四、工程进度1.乙方应按照合同约定的工期进行工程施工,并确保工程按时完成。
2.如因甲方或其他不可抗力因素导致工期延误,双方应协商解决,并重新确定工期。
3.工程进度按照合同约定的支付进度进行款项支付。
五、工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工,确保工程质量符合行业标准。
2.甲方有权对工程质量进行检查,并提出合理的质量要求和整改意见。
3.如发现工程质量存在问题,乙方应及时进行修复和整改。
六、施工安全1.乙方应遵守国家相关法律法规和安全生产规定,确保施工过程的安全。
2.甲方应提供必要的安全防护设施和条件,确保施工安全。
3.如发生施工安全事故,乙方应及时采取措施进行救援,并承担相应责任。
七、工程款支付1.工程款的支付方式和进度按照合同约定执行。
2.甲方应按照合同约定的工程进度及时支付工程款项。
3.如发生付款延误,应按照合同约定的利息进行赔偿。
八、合同解除和争议解决1.如因工程进展、工程质量等问题双方无法达成一致意见,可协商解决或通过法律途径解决。
2.如一方严重违反合同约定,对另一方造成损失或无法履行合同,另一方有权解除合同并要求赔偿。
九、其他条款1.本合同的变更和补充事项应以书面形式进行,并经双方签字确认。
2.本合同自双方签字之日起生效,至工程竣工验收并完成全部支付后终止。
以上为本施工合同的主要条款,双方应遵守合同约定并共同维护合同的权益。
工程施工合同专用合同条款
工程施工合同专用合同条款合同编号:[合同编号]甲方(业主):[业主名称]乙方(承包商):[承包商名称]签订日期:[签订日期]工程地点:[工程地点]第一条工程概况1.1 工程名称:[工程名称]1.2 工程内容:[详细描述工程项目的性质、范围、标准和要求等]1.3 工程造价:[约定的工程总造价]1.4 工程期限:[具体开工日期]至[具体竣工日期]第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家有关质量标准及甲方提供的技术规范执行施工,并保证工程质量满足合同约定。
2.2 如发生质量问题,乙方应在接到通知后迅速采取措施进行整改,费用由责任方承担。
第三条工程进度与计划3.1 乙方应根据合同约定提交详细的施工进度计划,并经甲方审核同意。
3.2 若因乙方原因导致工期延误,应向甲方支付违约金。
第四条工程款项支付4.1 工程款项的支付方式及时限应根据合同规定执行。
4.2 甲方应按时支付工程款,如有延迟,应向乙方支付相应的滞纳金。
第五条变更与索赔5.1 任何工程变更需得到双方书面同意,并按照约定调整合同价款及工程期限。
5.2 乙方有权在符合合同规定的情况下提出成本和时间的索赔。
第六条违约责任6.1 双方均应严格履行合同义务,一方违约应承担违约责任。
6.2 违约赔偿应基于实际损失计算,且不得超过合同中约定的限额。
第七条争议解决7.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中出现的争议。
7.2 如协商不成,可依法申请调解、仲裁或向人民法院提起诉讼。
第八条其他事项8.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2 未尽事宜,双方可另行商议并补充相关条款。
施工合同通用条款6篇
施工合同通用条款6篇第1篇示例:施工合同通用条款是一份约束双方权利和义务的文件,在施工过程中起到重要的作用。
制定合同是规范工程施工行为,保障双方合法权益的必要步骤。
下面将介绍一份完整的施工合同通用条款,以供参考。
一、合同的缔结1.1 甲方和乙方双方,在平等自愿的基础上订立本合同,共同遵守以下事项。
1.2 本合同生效日期自双方签字盖章之日起,具有法律效力。
二、工程内容及要求2.1 乙方接受甲方委托,负责完成工程施工任务,保证按照合同规定的工程内容、质量标准和工期要求进行施工。
2.2 甲方负责提供施工现场的必要支持,包括但不限于安全保障、施工场地准备等。
2.3 双方应共同遵守工程施工相关法律法规和标准,确保工程质量和安全。
三、工程报酬及支付方式3.1 工程报酬为:(具体金额),双方约定按照工程进度分期支付工程款。
3.2 甲方应于乙方完成每一阶段的工程任务后及时支付相应工程款项,逾期支付将按照约定支付逾期利息。
四、工程质量保证4.1 乙方承诺按照国家相关标准和要求进行施工,保证工程质量符合相关验收标准。
4.2 工程质量保证期为(具体时间),在该期间内发现工程质量问题,乙方应及时解决并承担相应责任。
五、违约责任5.1 若有一方违反合同条款,应承担相应违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
5.2 如因不可抗力导致合同无法履行,双方可解除合同,但应提前书面通知对方,并协商解决相关事宜。
六、争议解决6.1 若在履行合同过程中发生争议,双方应协商解决。
如协商不成,应提交至(仲裁委员会/法院)进行处理。
6.2 争议解决期间,合同其他条款继续有效执行。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
任何补充协议需经双方签字确认后生效。
7.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
以上为一份完整的施工合同通用条款,双方签署后即可生效。
希望双方能够严格遵守合同规定,共同完成工程任务,确保项目顺利进行。
标准施工合同范本专用条款怎么写
标准施工合同范本专用条款怎么写一、甲方和乙方双方通过友好协商一致,就以下进行工程施工合同约定如下:1. 工程名称及地点:合同工程名称为[工程名称],工程地点为[工程地点]。
2. 工程内容及范围:本合同的工程内容及范围详见附件《工程内容及范围清单》。
3. 工程价格:本合同工程价格为[工程价格],支付方式为[支付方式]。
4. 工程期限:本合同工程期限为[工程期限],具体工期细则详见附件《工程工期清单》。
5. 施工质量要求:工程质量应符合国家有关规定及合同约定要求。
如有质量问题,甲乙双方应协商解决。
6. 工程保修期限:本合同工程保修期为[工程保修期限],在保修期内如有质量问题,乙方应免费维修。
二、履行方式1. 本合同经电子签名确认后生效,双方应按合同约定履行各自的责任。
2. 在工程施工过程中,双方如需进行变更或调整,应提前书面协商并签署补充协议。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法继续施工,经双方协商同意后可以暂停施工,暂停期间损失由双方按比例负担。
4. 工程竣工验收合格后,甲方应按约定支付工程款,工程保修期开始计算。
三、违约责任1. 如一方未能履行合同义务或在工程施工过程中出现严重违约行为,应承担相应的违约责任,并支付因此造成的损失。
2. 如因甲方原因造成工程延期或质量问题,甲方应全额承担责任。
四、其他约定1. 本合同如有未尽事宜,双方可另行协商订立补充协议。
2. 本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。
特此确认,以示双方同意。
甲方(盖章签字):_____________乙方(盖章签字):_____________日期:_____________。
施工合同专用条款设计
施工合同甲方(发包方):____________________乙方(承包方):____________________鉴于甲方需要进行建筑工程施工,乙方具备相应的施工资质和能力,双方本着平等自愿、诚实信用的原则,就乙方承包甲方建筑工程施工事宜,经协商一致,订立本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称:____________________1.2 工程地点:____________________1.3 工程内容:____________________1.4 工程范围:____________________1.5 工程期限:自____年____月____日起至____年____月____日止。
1.6 工程质量要求:符合国家相关标准及甲方要求。
第二条合同价款及支付方式2.1 合同总价款:人民币(大写)____元整(¥元)。
2.2 付款方式:甲方应按以下约定向乙方支付工程款:a. 预付款:合同签订后____日内,甲方支付合同总价款的%作为预付款。
b. 进度款:根据工程进度,每完成%的工程量,甲方支付合同总价款的%。
c. 竣工结算:工程竣工验收合格后____日内,甲方支付至合同总价款的%,余款%作为质保金,质保期满后无息退还。
第三条施工准备及材料供应3.1 乙方应按照国家规定和合同约定,做好施工前的各项准备工作。
3.2 甲方负责提供施工图纸及有关技术资料,并负责协调解决施工过程中出现的问题。
3.3 乙方负责材料的采购、运输、保管等工作,确保材料符合国家质量标准。
第四条施工与验收4.1 乙方应按照国家施工规范和甲方要求进行施工。
4.2 甲方有权对施工过程进行监督和检查,乙方应积极配合。
4.3 工程竣工后,乙方应提交竣工报告,并配合甲方进行竣工验收。
4.4 工程验收合格后,乙方应向甲方提供完整的工程竣工图纸和相关技术资料。
第五条违约责任5.1 任何一方违反合同约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
建设工程施工合同通用条款(完整版)(2024精)
建设工程施工合同通用条款(完整版)第一章总则第一条建设工程施工合同的订立第二条合同的定义与范围本合同是指施工单位与发包单位就建设工程施工合作事宜订立的协议。
本合同适用于一切类型的建设工程施工活动。
第三条合同的效力本合同经各方签字盖章后即为生效,各方应按照本合同的约定履行义务。
第二章任务划分第四条施工单位的责任1.施工单位负责完成建设工程的施工任务,并保证其质量达到国家相关标准和规定。
2.施工单位应制定详细的施工方案,并提前报发包单位审核和批准。
第五条发包单位的责任1.发包单位应按照合同约定支付施工单位的施工费用。
2.发包单位应提供建设工程的相关资料和配合施工单位进行施工。
第六条接受验收1.施工单位完成施工任务后,发包单位有权组织对建设工程进行验收。
2.如发包单位对建设工程有任何质量问题,施工单位应按照合同约定负责进行修复。
第三章费用支付第七条施工费用的支付方式1.施工费用按照合同约定的进度支付。
2.施工费用包括人工费、材料费、机械费、管理费等。
第八条施工费用的决算1.建设工程竣工后,发包单位应及时与施工单位进行决算,确认最终的施工费用。
2.发包单位应按照决算结果支付最终的施工费用。
第九条迟延支付1.如发包单位未按照合同约定的时间支付施工费用,应按照约定支付迟延支付费用。
2.迟延支付费用按照未支付金额的千分之一计算,每延迟一天计算一次。
第四章变更与终止第十条合同的变更1.合同的变更应经双方协商一致,并以书面形式进行记录。
2.变更内容包括施工范围、工期、施工费用等。
第十一条合同的解除1.合同解除需经双方协商一致,并以书面形式进行通知。
2.发包单位如未按照合同约定支付施工费用,施工单位有权解除本合同。
第十二条违约责任1.如一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。
2.如果双方都有违约行为,应依法承担相应的法律责任。
第五章其他条款第十三条保密责任1.双方应对合同过程中了解到的对方商业和技术秘密承担保密责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
专用合同条款
专用合同条款中的各条款式补充和修改通用合同条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款,两者应对照阅读,一旦出现矛盾或不一致,则以专用合同条款为准,通用合同条款中未补充和修改的部分仁有效。
1一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同人和人员
1.1.
2.2发包人:
1.1.
2.3承包人:
1.1.
2.6监理人:
1.1.4日期
1.1.4.2开工日期:本项目在开工通知中写明的开工日期暂定为XX年X月X日,具体开工时间在签订施工合同确定。
1.1.4.3工期:本项目计划工期为X日历天。
1.1.4.4竣工日期:即合同工期完工日期,本项目竣工日期为XX 年XX月XX日。
1.1.4.5缺陷责任期(工程质量保修期):X年。
1.4合同文件的优先顺序
进入合同的各项文件及其优先顺序如下:
(1)合同协议书及有关补充文件;
(2)中标通知书;
(3)投标函及投标函附录(包括投标辅助材料);
(4)专用合同条款;
(5)通用合同条款;
(6)技术标准和要求;
(7)图纸;
(8)经评审确认的已标价工程量清单;
(9)经双方确认进入合同的其他文件。
1.7联络
1.7.2来往函件均应按技术标准和要求(合同技术条款)约定的期限送达。
2发包人义务
2.3提供施工场地
删去本款全文,并代之以:“发包人负责办理工地范围的征地和移民,向承包人提供施工用地,施工用地由承包人自行勘察并对其结果自行负责,提供的用地范围和期限在签订协议书时商定。
”
2.8其他义务
本款补充内容为“发包人在工程施工期间有义务支持、配合承包人做好施工现场的防汛抢险工作。
”
3监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力,监理人在行使下列权力前,必须得到发包人的批准:
(1)按第4.3条约定,批准工程的分包;
(2)按第11.3条约定,确定延长完工期限;
(3)按第15.3条约定,向承包人作出合同范围与内容的变更指示;
(4)按第15.6条约定,批准暂列金额的使用;
(5)影响工期、质量、合同价等其他重大决定;
(6)涉及全局进度的工程暂停指示;
(7)批准因责任事故停工后的复工;
(8)对承包方变更单价要求的答复。
尽管有以上规定,但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时,在不免除合同规定的承包人责任的情况下,监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作,即使没有发包人的事先批准,承包人也应立即遵照执行。
监理人应按第15条的规定增加相应的费用,并通知承包人。
4承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.10其他义务:
4.2履约担保
删去本款全文,并代之以:
本合同项目承包人的履约担保按下列第(2)项规定办理,规定须提供履约担保的承包人须在签订施工合同前提供给发包人。
履约担保自合同生效日起至发包人颁发工程接收证书前一直有效。
发包人应
在工程接收证书颁发后28天内把履约担保退还给承包人。
(1)提供履约担保函,履约保函金额为签订合同价的10%。
(2)提供履约保证金(汇入发包人指定账户),履约保证金额为签约合同价的5%。
(3)不需提供履约担保。
4.3分包
本款第4.3.2项变更为“承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。
承包人若将非主体工程或工作分包出去,未经发包人同意,承包人不得分包给第三人。
”
本款第4.3.3项变更为“分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应,且分包人不得将分包的工程再分包出去。
”
4.5承包人项目经理
本工程拟派项目经理为:XXX
本款4.5.1项变更为“承包人应按投标文件中承诺的人员派遣项目经理,并在约定的期限内到职。
承包人更换项目经理应事先征得发包人同意,并应在更换14天前通知发包人和监理人。
承包人项目经理短期离开施工现场,应事先征得监理人同意,并委派代表代行其职责。
”
4.6承包人人员的管理
本款4.6.1项变更为“承包人应按投标文件中承诺的人员派遣本工程技术负责人、主要管理人员和专业技术骨干,且人员应相对稳定,上述人员的调动应报监理人同意。
”
6.2发包人提供的施工设备和临时设施
本工程发包人不提供施工设备和临时设施
7交通运输
7.1道路通行权和场外设施
删去本款全文,并代之以下列第(20)项内容:
(1)发包人应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。
承包人应协助发包人办理上述手续。
(2)承包人应根据合同工程的施工需要,负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权,以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利,并承担有关费用。
发包人应协助承包人办理上述手续。
11开工和竣工(完工)
11.4异常恶劣的气候条件
11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为:
(1)日降雨量大于50mm的雨日超过3天;
(2)风速大于m/s的级以上台风灾害;
(3)日气温超过℃的高温大于天;
(4)日气温低于℃的严寒大于天;
(5)造成工程损坏的冰雹和大雪灾害;
(6)其他异常恶劣气候灾害。
11.5承包人工期延误
(1)为了确保按期完工,发包人对承包人工程进度按月控制。
(2)全部逾期完工违约金的总限额为不超过合同总价的2%。
11.6工期提前
工期提前的资金约定:。
12暂停施工
12.1承包人暂停施工的责任
(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形:。
12.2发包人暂停施工的责任
(3)发包人承担暂停施工责任的其他情形:。
13工程质量
13.8质量事故处理
13.8.4工程竣工验收时,承包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14试验和检验
14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料:在合同实施期间由发包人会同监理人确定。
15变更
15.1变更的范围和内容
(6)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的15%,关键项目:鉴定合同时由发包人另行确定,单价调整方式:根据15.4条约定执行。
15.5承包人的合理化建议
15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为:由发包人在合同实施期间视具体情况确定。
15.8暂估价
15.8.1(1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目:合同签约时由发包人具体确定;发包人组织招标的暂估价项目:合同签约时由发包人具体确定。
(20)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时,双方的权利义务关系:由承包人负责管理,承包人向发包人负责。
16价格调整
16.1物价波动引起的价格调整
删去本条全文,并代之以:对因人工、材料和设备等物价波动影响合同价格时,价格调整按下列第(1)项规定执行。
(1)在整个合同实施过程中,合同价格不因物价波动作任何调整。
17计量与支付
17.2预付款
17.2.2预付款
本款补充下列第(1)项内容。
(1)本合同无预付款。
17.3工程进度付款
17.3.3进度付款证书和支付时间
本款最后增加:“(5)月进度付款证书必须有监理工程师和业主
方签字后才有效,每月支付款按月实际完成合格工程量的85%支付,其余工程款待合同完工验收后28天内扣除决算款的10%质量保留金,余款全部付给承包人”。
17.4质量保证金
17.4.1每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的10%,扣留的质量保证金总额为最终结算总金额的10%。
17.5竣工(完工)结算
17.5.1竣工(完工)付款申请单
(1)承包人应提交竣工付款申请单一式叁份。
17.6最终结清
17.6.1最终结清申请单
(1)承包人应提交最终结清申请单一式伍份。
17.7竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供资料:财务决算报告。
20保险
20.1工程保险
工程保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人自行决定,其费用由承包人自行承担。
20.4第三者责任险
20.4.2本款中的保险费率、保险金额由承包人自行决定,其费用由承包人自行承担。
20.5其他保险
其他保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人自行决定,其费用由承包人自行承担。
25附加条件
25.1承包人应按有关规程、规范要求完善、落实合同范围内的施工安全措施,所需费用由承包人自行承担,发包人不另行支付此项费用。
25.2承包人应负责做好施工生产、生活区的环境保护和水土保持工作,发包人除承担“环境保护和水土保持专项措施费”外,其余均由承包人自行承担,发包人不另行支付。
25.3承包人应在合同约定期限内全面完工,若未按计划完成,则同意执行招标人制定的奖罚措施。