电气工程施工合同(合同示范文本)
电气安装施工合同范文汇集(5篇)
电气安装施工合同范文聚集(5篇)优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)。
合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同后要积极履行合同。
施工合同是保证建立单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。
签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，你平常有理解过施工合同的内容和种类吗？或许你正在查找类似"优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)"这样的内容，建议你本页和wtt，以便后续阅读！电气安装施工合同(篇1)甲方工程负责人：水电安装施工班负责人：为了皇甫移民工程平安、质量消费，文明施工。
特定以下责任条款，望自觉遵照执行。
一、工程地点：万荣县皇甫乡二、平安责任条款：1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人平安学习，宣传平安责任，进步工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。
3、各班组严格按照消费、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。
三、平安消费责任制班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安消费，催促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安消费制度，组织好每日班前、班后的平安检查。
四、平安消费制度施工消费现场的情况是复杂的，必须亲密注意防止工伤事故的发生，杜绝不平安因素的苗子。
一般应在以下几方面加以防范：1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进展操作。
2、工作时要精力集中，不准与别人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。
3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中制止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
电气工程合同范本6篇
电气工程合同范本6篇电气工程合同范本 (1) 发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程合同管理办法》甲方将工程的分项工程承包给乙方。
甲乙双方经协商达成如下协议，并共同遵守。
一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：3、承包范围：4、开竣工时间：5、合同价款：二、工程费用按建筑面积计算：元/每平米，即：元×平米= 元。
三、付款方式：甲方必须每月给乙方支付工程进度款，主体封顶时，甲方应向乙方支付50%的工程款，电气安装，调试完毕后甲方向乙方付清全部工程款(保修金除外)。
四、双方责任：(一)、甲方责任1、对工程进度、工程质量、安全生产进行监督管理并组织工程竣工验收。
2、根据工程进度向乙方拨付工程进度款，因甲方单位迟延或不能足额拨付工程进度款时，所造成的一切损失由甲方全部承担。
(二)、乙方责任1、乙方全面履行与甲方签订合同所约定的各项条款。
2、遵守工程施工及本合同的各项规章制度及技术安全操作规程，严格按图纸规范要求施工，施工中的图纸变更需要经甲方同意联系设计人员签字认可后方可进行施工，图纸变更所增加的费用甲方应向乙方支付。
3、随时接受甲方及监理、建设单位的质量、安全、治安人员的监督检查。
执行施工现场安全保卫等规章制度，搞好现场文明施工。
4、乙方必须按照合同约定，保证工程进度和安全生产。
五、工程保修本合同预留总造价 %的保修款。
待甲方合约约定的保修期满后支付保修款。
六、违约责任1、甲乙双方发生争议，双方协商解决。
无法解决的，任何一方可直接向人民法院起诉。
2、由于非甲方原因，致使合同不能或全面履行，不构成甲方违约。
3、本合同未尽事宜，双方协商解决或另行签订协议。
4、施工现场分项管理需细则作为合同附件，必须严格遵守。
5、本合同自双方签订盖章之日起生效。
6、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
七、其他事项：本合同不包括电气安装所用的一切材料费用和外网工程，也不包括电视、电话、综合布线的安装。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇篇1电气工程施工合同范本甲方（甲方单位全称）：_________（以下简称甲方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________电话：_________乙方（乙方单位全称）：_________（以下简称乙方）法定代表人（负责人）：_________联系地址：_________电话：_________鉴于乙方具备从事电气工程施工的资质和能力，甲方拟委托乙方负责本项目的电气工程施工，并达成如下合同：一、项目名称和地址本合同的项目名称为________，施工地点为__________。
二、项目内容和范围1. 本项目的电气工程范围包括但不限于：（1）XXX；（2）XXX；（3）XXX。
2. 相关技术要求和标准：（1）电气设备的选择、安装要符合国家相关标准和规定；（2）工程施工过程中需要遵守相关安全规范和标准；（3）遵守现场卫生环保规定，保证施工场所的整洁和环境保护。
三、施工进度和期限1. 施工工期为__________，工期的计算方式为__________，如有延误需提前告知甲方并经甲方同意。
2. 施工进度安排应与工程的整体计划相适应，确保按期竣工。
四、合同价款及支付方式1. 本项目总合同价款为______元，支付方式为（大写）：______________。
2. 甲方将根据工程实际完成情况分阶段支付合同价款，支付比例为：__________。
五、质量保证1. 乙方承诺保证工程的质量符合相关标准和要求，确保工程安全可靠。
2. 工程造成的一切质量问题，乙方将负责修复，直至符合合同要求为止。
六、保证金1. 乙方应在签订合同后15个工作日内向甲方交付______元作为保证金，保证金应作为合同履行期间的信用保证，乙方不得以保证金作为合价凭据。
七、合同变更在工程实施过程中，如有对合同的任何修改或变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。
变更后的条款应与原合同具有同等法律效力。
电气改造工程合同范本3篇
电气改造工程合同范本3篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、工程概况1. 工程名称：[电气改造工程具体名称]2. 工程地点：[工程具体地点]3. 工程内容：[详细描述电气改造的具体工作内容，包括线路更换、设备安装等]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）2. 支付方式：合同签订后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%作为预付款；工程进度达到[具体节点]时，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方向乙方支付工程总价的[X]%；剩余工程总价的[X]%作为质量保证金，在质保期届满后[X]个工作日内，若无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。
四、工程质量及验收1. 乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收。
如甲方逾期未验收，则视为工程验收合格。
3. 验收合格后，双方应签署工程验收单。
五、双方责任1. 甲方责任按合同约定支付工程价款；为乙方施工提供必要的条件，如施工场地、水电接入等；及时协调解决施工过程中出现的问题。
2. 乙方责任按合同约定的工期和质量要求完成工程施工；遵守施工现场的管理规定，做好安全防护工作，如因施工造成的安全事故，由乙方承担全部责任；负责工程竣工后的质保服务，质保期为[质保期限]。
电气工程合同书样本(精选5篇)
电气工程合同书样本（精选5篇）电气工程合同书样本1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方权利，义务和责任关系，经甲、乙双方协商一致签订合同。
一、工程项目：乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#电气工程（包括强电、弱电消防等预埋管），临时电部分由乙方免费安装和维护。
二、工程期限和交工日期：电气工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期，交工日期由土建合同定。
总的平方米是按照图纸的实际面积计算。
三、工程质量标准和验收方法：此电气工程按国家优级质量标准验收，争取创杯工程，经甲方，工程监理和工程师，质检站验收合格后，此电气工程方为竣工。
四、工程量和价格：工程量按实际发生和完成工作量计算，砖混结构为每平方米7元，框架剪力墙结构为每平方米9元。
五、付款方式：乙方施工进度每个月25号将上个月的实际工程量如实上报给甲方，监理核实后按工程量的75%付给乙方工程款。
待工程全部验收合格后扣除全部工程款5%作为质量保证金的交付和保修期，工程保修期为两年，两年内电气工程无任何漏电和故障，甲方将工程质量保证金退还乙方。
六、甲方责任1、甲方负责供应电气工程所需的各种材料，机器设备除外。
2、工程在进行中和验收合格后，甲方会按时支付给乙方工程款，特殊情况除外（可以延长3—5天）。
七、乙方责任1、乙方负责电气部分预埋、通管、穿线、开关、插座、灯具、配电箱、柜安装以及调试。
在预埋、穿线、开关、插座及灯具的安装过程中，省材省料，避免出现浪费现象，否则甲方有权采取相应的处罚措施。
2、乙方组织人员认真按图纸施工，保证质量按时按质完成。
3、在质量保修期内电气工程出现的问题，乙方要及时维修和承担所发生的相关费用，如乙方维修不够及时，甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金，并按违约责任处理。
八、奖罚措施：乙方在施工过程结束后，经甲方，工程监理和质监站验收认为该工程电器部分完成的优良，避免重复施工，给予5%的奖励，相反则罚5%。
电气工程施工合同范本6篇
电气工程施工合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1电气工程施工合同范本甲方（委托方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________乙方（承包方）：单位名称：______________法定代表人：______________联系地址：______________联系电话：______________鉴于甲方拟委托乙方承担电气工程施工任务，为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲方与乙方达成如下合同：第一条项目名称本合同的项目名称为______________电气工程施工。
第二条项目内容1. 甲方委托乙方负责本合同约定的电气工程施工任务，具体包括但不限于设计、采购、施工、调试等工作。
2. 施工地点：______________3. 施工范围：______________第三条工程价款及付款方式1. 本工程总价款为______________万元（大写：______________元整）。
2. 价款支付方式：（1）工程全面验收合格后，乙方应向甲方提供工程竣工报告及结算单，甲方在收到结算单后应于7个工作日内支付工程款项。
（2）若工程有分期支付约定，按照实际工程进度，乙方应向甲方提供相应阶段工程的竣工报告及结算单，甲方应在收到结算单后的7个工作日内支付相应款项。
3. 外币结算：如以外币结算，应按照中国人民银行外汇管理规定执行。
第四条材料采购及保证1. 乙方负责对所需材料的采购工作，应保证所选材料符合国家相关标准和规定。
2. 如因材料质量问题导致工程质量问题，乙方应承担全责，包括材料更换、重新施工等费用，甲方有权要求相应赔偿。
第五条施工周期1. 本合同约定的工程施工周期为______________个自然日，具体按照工程实际进度执行。
2. 若乙方因自身原因导致施工周期延长，应承担因此而产生的相关费用。
电气施工合同范本_合同范本
电气施工合同范本电气施工是建筑工程中一项重要的施工项目,其可以有效的保证建筑使用的安全性,而且这项工程项目技术水平的发挥,也极大的影响着建筑的功能。
电气怎么写呢?以下是小编为大家整理的电气施工合同范文，欢迎参考阅读。
电气施工合同范文1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程内容：二、工程承包范围：包工包料、包安全。
三、合同工期工程施工日期：20xx年月日至20xx年月日。
四、工程质量标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02)五、合同价款：六、双方一般权利和义务1、甲方(1)提供必要的施工场地和施工便利;(2)应配合乙方做好安全文明施工工作;(3)配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作;(4)负责工程质量的验收工作;(5)工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。
2、乙方(1)提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等;(2)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工;(3)遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，随时清理，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;(4)严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定及环境保护规定，妥善保护好施工现场的设施设备;(5)该工程施工竣工后，如出现质量问题，属乙方施工原因，或是乙方提供的设备问题，三个月之内，乙方负责免费维修;(6)配合甲方办理有关交工验收事宜。
七、安全施工与检查1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的随时检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
电气工程施工合同书6篇
电气工程施工合同书6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方电气工程施工事宜，经友好协商，达成如下合同：一、工程概况1. 工程名称：_________________________电气工程项目。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括配电系统、照明系统、动力系统、消防系统及其他电气设备的安装与调试。
二、合同工期1. 开工日期：自本合同签订之日起______天内开工。
2. 竣工日期：开工之日起计算______天为工程竣工时间。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：_________________________元整）。
该造价为包工包料总价，包括材料费、人工费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方在合同签订后______天内支付乙方工程总造价的______%作为预付款；工程竣工并经甲方验收合格后______天内支付余款。
四、工程质量与验收1. 乙方必须严格按照国家相关电气工程施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 甲方在工程竣工后______天内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 若因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方需承担违约责任并承担整改费用。
五、工程变更及调整1. 若甲方需在施工过程中对工程设计进行变更，应书面通知乙方，双方协商一致后进行调整。
2. 因设计变更导致的工程量增减，双方应根据实际情况调整工程总造价。
六、违约责任1. 若乙方未按合同约定工期完成施工任务，需支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。
2. 若甲方未按合同约定支付工程款，需支付逾期付款违约金。
3. 若因一方违约导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同并要求违约方承担违约责任。
建筑电气工程施工(合同)
建筑电气工程施工合同一、合同的背景和目的本合同旨在规定建筑电气工程施工的各项细节、责任、义务和权益，明确双方的权责关系，确保工程按照双方的约定正常进行，保证工程质量和工期的达到预期目标。
二、合同的参与方本合同由参与方共同签订：甲方：（建设单位名称）乙方：（电气工程施工单位名称）三、合同的工程内容1.工程名称：（填写工程名称）2.工程地点：（填写工程地点）3.工程规模：（填写工程规模）四、合同的工程价款1.工程价款总额为：（填写工程价款总额）2.支付方式：（填写支付方式）3.支付时间和节点：–（填写支付时间和对应的支付比例）–（填写支付时间和对应的支付比例）–…五、合同的工期1.工期：本工程的工期为（填写工期），自合同生效之日起计算。
2.工期的延误：–若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求相应的补偿。
–若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。
六、合同的质量要求1.工程质量：工程应按照相应的国家标准和相关规定进行施工，确保工程质量符合要求。
2.质量保证：对于施工过程中存在的质量问题，乙方应承担整改责任，并保证工程的合格验收。
七、合同的责任和义务1.甲方责任：甲方应提供必要的施工条件，及时支付工程款项，并按合同约定提供必要的技术和监督支持。
2.乙方责任：乙方应按照本合同的约定完成工程施工，并保证工程质量，确保按合同规定的时间节点完成工程。
3.双方违约责任：–若一方违约，应承担相应的违约责任，包括但不限于迟延履约、质量问题等。
–若一方违约导致另一方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。
八、合同解决争议的方式对于因履行本合同发生的争议，双方应友好协商解决。
如协商不成，可通过诉讼等合法方式解决。
九、合同的生效和变更1.合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效。
2.合同的变更：任何对合同内容的变更均需双方书面协议并签署补充协议。
十、合同的其他约定1.本合同采用中文书写。
2.双方确认本合同的一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
电气工程施工合同模板
电气工程施工合同模板甲方（委托人）：单位名称：法定代表人：联系人：联系电话：地址：乙方（承包方）：单位名称：法定代表人：联系人：联系电话：地址：鉴于甲方拟委托乙方承担电气工程施工任务，双方经友好协商，达成如下合同：第一条项目概况项目名称：电气工程施工项目项目位置：（具体地址）工程范围：（具体工程内容）第二条项目标准1. 本项目应符合相关国家法律法规和规范要求，设计、施工、验收等均应符合国家标准。
2. 工程质量：乙方应确保工程施工质量符合设计要求和验收标准。
3. 工程安全：乙方应制定安全生产方案，保障工程安全施工，确保施工现场安全。
4. 工程进度：乙方应按照施工计划和合同约定的时间节点完成工程施工任务。
第三条价格和结算方式1. 本项目的总价为（具体金额），不含税。
2. 甲方应按照合同约定的进度和验收情况向乙方支付工程款，结算方式（分期/完工结算）。
3. 工程款支付给乙方时，甲方应开具正规发票，乙方应提供符合要求的工程施工验收报告和相关材料。
第四条施工期限1. 本项目的施工期限为（具体天数），自双方签署合同生效之日起计算。
2. 施工期限届满前，乙方应及时完成工程施工任务，否则需承担延期责任。
第五条变更和索赔1. 在施工过程中，若发生设计变更或工程问题，需双方友好协商并签署书面变更协议。
2. 如因乙方施工不当导致工程质量问题或工期延误，甲方有权要求乙方承担相应的责任。
3. 乙方在承建本项目过程中，如因不可抗力等外部因素导致工程无法完成，应及时通知甲方并尽力减少损失。
第六条竣工和验收1. 乙方应于工程施工完工后，通知甲方进行工程竣工验收。
2. 竣工验收合格后，乙方应提交竣工整改报告、竣工验收报告等相关资料。
3. 甲方应及时支付尾款并办理相关工程竣工手续。
第七条违约责任1. 任何一方因不履行或违反合同约定而给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
2. 如有一方违约或延迟影响本合同的履行，需承担由此产生的全部法律责任和经济责任。
电气工程合同模板
电气工程合同甲方（业主）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需要进行电气工程建设，乙方作为专业的电气工程服务提供商，具备相应的资质和经验，甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，依据相关法律法规，签订本合同：一、工程概述1.1 工程名称：_____________________。
1.2 工程地点：_____________________。
1.3 工程内容：包括但不限于电气线路敷设、配电箱安装、照明设备安装等。
二、合同金额及支付方式2.1 合同总金额为人民币_______元。
2.2 支付方式：甲方在合同签订后____天内支付合同金额的30%作为预付款；工程竣工验收合格后，甲方支付剩余70%的工程款。
三、工程期限3.1 工程开始日期为____年____月____日，预计完工日期为____年____月____日。
3.2 乙方应保证工程按期完成，如有延期，需提前向甲方说明原因并获得同意。
四、质量要求4.1 乙方负责确保工程质量符合国家相关标准和行业规范。
4.2 工程验收时，甲方有权要求对任何不符合标准的工作进行重新施工。
五、安全生产5.1 乙方必须遵守国家关于安全生产的规定，采取有效措施保障施工安全。
5.2 发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
六、违约责任6.1 如乙方未能按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，金额为合同总金额的____%。
6.2 如甲方未按约定支付工程款，每逾期一日，需向乙方支付逾期款项总额的____%作为滞纳金。
七、争议解决7.1 本合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。
7.2 若协商不成，任一方可向甲方或乙方所在地的人民法院提起诉讼。
八、合同的变更与终止8.1 本合同的任何修改和补充需以书面形式经双方确认。
8.2 本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。
强电施工合同范本(必备13篇)
强电施工合同范本(必备13篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据文书、策划方案、句子大全、作文大全、诗词歌赋、教案资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, doctrinal documents, planning plans, complete sentences, complete compositions, poems, songs, teaching materials, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!强电施工合同范本(必备13篇)强电施工合同范本第1篇甲方：乙方：依照《_合同法》及有关法律、法规的规定，结合庆阳北站扩建工程施工的特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本工程的给排水、采暖及电气分项工程分包事宜，达成如下协议：第一条基本概况1、分项工程名称：庆阳汽车北站改扩建项目洗车、修理车间；公厕给排水、采暖通风、消防及电路分项工程。
电气项目合同范本3篇
电气项目合同范本3篇篇一电气项目合同范本鉴于甲方为电气项目业主，乙方为具备相应资质的电气项目施工企业，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承担的电气项目施工事宜，经充分协商，达成如下协议：一、合同名称电气项目合同二、合同主体甲方：________（单位全称）乙方：________（单位全称）三、合同内容1. 工程名称：________（项目名称）2. 工程地点：________3. 工程性质：________4. 工程规模：________a) 电气设备安装b) 电气线路敷设c) 电气设备调试d) 电气工程验收6. 工程工期：自合同签订之日起，至工程验收合格之日止，共计____个月。
7. 工程质量标准：符合国家及行业相关标准。
8. 工程预算：人民币 _______ 元（大写：______________________元整）。
9. 工程款项支付方式：a) 乙方按月进度向甲方提交工程进度款申请，甲方在收到申请后7日内支付当月进度款。
b) 工程验收合格后，甲方在15日内支付剩余工程款项。
四、双方权利与义务1. 甲方权利与义务：a) 甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督和检查。
b) 甲方应按合同约定及时支付工程款项。
c) 甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、施工场地等。
d) 甲方应协助乙方办理工程验收手续。
2. 乙方权利与义务：a) 乙方应按照合同约定及国家标准，保证工程质量，确保工程按时完成。
b) 乙方应遵守施工安全规定，确保施工现场安全。
c) 乙方应按甲方要求提供相关资料，配合甲方进行工程验收。
d) 乙方在工程验收合格后，应提供一定期限的售后服务。
五、违约责任1. 甲方未能按合同约定支付工程款项的，应承担逾期付款的违约责任。
2. 乙方未能按照合同约定完成工程或工程质量不符合国家标准的，应承担相应的违约责任。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
电气工程施工合同范本5篇
电气工程施工合同范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方工程的电气施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：电气设备的安装、调试及维修等。
二、承包方式及范围1. 承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责电气设备的采购、安装、调试及维修等工作。
2. 承包范围：包括但不限于电气设备的采购、运输、安装、调试、试运行、验收、交付使用及保修等。
三、工程期限1. 工程开工日期：自合同签订之日起开始。
2. 工程竣工日期：按照双方约定的工期完成。
四、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
该价格为固定总价，包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等所有费用。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款。
具体支付比例为：工程开工后支付工程总价的30%，设备安装完毕后支付工程总价的50%，工程验收合格后支付剩余的20%。
五、工程质量和检验1. 乙方应确保工程质量符合国家相关标准及合同约定的标准。
2. 双方应共同进行工程验收，验收合格后方可视为工程竣工。
3. 如工程存在质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行整改，直至符合约定标准。
六、工程安全1. 乙方应遵守国家安全生产法律法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应对施工现场的安全负责，采取必要的安全防护措施，防止事故发生。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
七、保修与维护1. 工程验收合格后，乙方应提供一年免费保修服务。
2. 保修期内，如设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后24小时内响应，并进行维修。
电工施工合同范本(精选)
电工施工合同范本(精选)合同编号：___________甲方（委托方）：___________乙方（承包方）：___________一、工程概况1.1工程名称：___________1.2工程地点：___________1.3工程内容：___________1.4工程范围：___________二、工程期限2.1工程期限为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.2如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任，并支付甲方违约金，违约金计算方式为：延期天数×合同总价×____%。
三、工程费用3.1工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
3.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____%，即人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%，即人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元；（3）工程竣工合格并验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%，即人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
四、工程质量4.1乙方应按照国家有关标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。
4.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的工程技术资料和工程保修书。
4.3工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。
保修期内，乙方应免费维修因施工质量造成的损坏。
五、违约责任5.1甲方未按约定支付工程款的，每逾期一天，应支付乙方逾期付款金额的____%作为违约金。
5.2乙方未按约定完成工程的，每逾期一天，应支付甲方逾期完工金额的____%作为违约金。
六、争议解决6.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )
甲方：
乙方：
日期：年月日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
电气工程施工合同(合同示范文
本)
Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
电气工程施工合同(合同示范文本)
经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx 元/M2，订立以下协议：
一、合同双方：
甲方：
乙方：
二、承包内容：
电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。
单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务：
1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。
2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及
时汇报。
乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。
如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。
7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。
每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员
签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。
甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元，要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例，承包工程内容完工后，未发生安全事故及未违反现场安全规定，此项押金如数退还。
10、为保证现场文明施工，要求乙方在现场遵守文明施工条例，乙方向甲方交付文明施工抵押金500元，作业完工后乙方未违反文明施工条例，甲方将此项押金如数退还。
10、如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工，积极参与制订材料计划并能提出合理化建议，在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1-0.2元/M2奖励。
11、乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗，上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程，并严格按规程操作。
四、承包款结算方法：
乙方必须在每月3日前报上月工作量，履行签字手续后结算80％工资，工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
五、合同一经签定，双方必须共同遵守，如单方违约给另一方造成损失的，由违约方承担经济赔偿责任。
六、本合同一式两份，甲乙双方各一份，自双方签字之日起生效。
甲方签字：
乙方签字：
年月日
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。