合同范本之2013版施工合同下载
完整施工合同范本2013
完整施工合同范本2013甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的有关事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：包括但不限于_______第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。
2.2 付款方式：_______第三条工期3.1 工程开工日期为_______，竣工日期为_______。
3.2 工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，每日违约金为合同总价款的_______%。
第四条工程质量4.1 工程质量应达到_______标准。
4.2 乙方应按照甲方的要求和施工图纸进行施工，如乙方未按照要求施工，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担。
第五条材料供应5.1 工程所需材料由_______方负责采购。
5.2 材料质量应符合_______标准。
第六条工程变更6.1 工程变更应经甲乙双方书面同意，变更费用由_______方承担。
第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
7.2 验收合格后，甲方应向乙方支付剩余的合同价款。
第八条违约责任8.1 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，应向对方支付合同总价款_______%的违约金。
第九条争议解决9.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
9.2 双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十条其他约定10.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
10.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）： _________乙方（盖章）： _________签订日期： _________。
2013合同范本施工用
2013合同范本施工用甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________法定代表人：______________________一、工程概况1. 工程名称：______________________2. 工程地点：______________________3. 工程内容：______________________（具体包括工程的规模、结构形式、建筑面积、层数等）4. 工程立项批准文号：______________________二、工程承包范围乙方承包范围为：______________________（详细说明承包的工程范围，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程等）三、合同工期1. 开工日期：______年____月____日2. 竣工日期：______年____月____日3. 合同工期总日历天数：______天四、质量标准工程质量标准：______________________（明确工程质量应达到的标准，如合格、优良等）五、合同价款1. 本工程合同总价为：人民币__________元（大写：______________________元整）。
2. 合同价款的构成包括但不限于：工程直接费、间接费、利润、税金等。
3. 本合同价款为固定总价，除因设计变更、工程量增减等经双方协商一致并签订补充协议外，不因任何因素而调整。
六、付款方式1. 预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款，即人民币__________元（大写：______________________元整）。
建筑工程合同范本2013年版本
建筑工程合同范本（2013年版本）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程规模：____________________1.4 工程内容：____________________1.5 工程质量标准：____________________二、合同金额2.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2.2 合同价款支付方式：____________________三、合同工期3.1 工期自____年__月__日开始，至____年__月__日结束。
3.2 工期延误及违约责任：____________________四、质量与验收4.1 乙方应按照合同约定的质量标准完成施工。
4.2 工程验收合格后，甲方应按照约定支付合同价款。
4.3 工程质量保修期：自工程验收合格之日起____年。
五、甲乙双方的权利和义务5.1 甲方应按照合同约定履行合同义务，包括支付合同价款、提供施工场地、办理相关手续等。
5.2 乙方应按照合同约定履行合同义务，包括完成施工、保证工程质量、安全文明施工等。
六、违约责任6.1 甲方违约：甲方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。
6.2 乙方违约：乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。
七、争议解决7.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
7.2 如果协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
施工2013年合同版本
标题：2013年建筑工程施工合同范本甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行某建筑工程施工事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：XX建筑工程1.2 工程地点：XX市XX区XX路XX号1.3 工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等工程。
1.4 工程规模：按照甲方提供的施工图纸及工程量清单执行。
1.5 工程总价：人民币XX元整（大写：XX元整）。
二、合同工期2.1 工期自双方签订合同之日起计算，预计竣工日期为XX年XX月XX日。
2.2 乙方应按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
三、质量标准3.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家标准进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限按照相关法律法规及行业标准执行。
四、合同价款及支付4.1 双方确认工程总价为人民币XX元整（大写：XX元整）。
4.2 甲方按照双方约定的付款节点和比例支付合同价款。
4.3 乙方应开具合法的发票，甲方按照约定时间支付相应款项。
五、违约责任5.1 乙方如未按照约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每天违约金为工程总价的万分之五。
5.2 甲方如未按照约定时间支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：每天滞纳金为应付款项的万分之五。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 双方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。
7.2 合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
2013年版工程施工合同
2013年版工程施工合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致，签订本合同。
第一条工程项目1.1 工程名称：____________1.2 工程地点：____________1.3 承包范围：____________1.4 工程总价：____________第二条合同工期本工程合同工期为____个月，自开工之日起算。
第三条质量标准本工程质量应达到____等有关规定的要求。
第四条付款方式4.1 工程进度付款：按照工程实际进度，业主按照约定的比例支付工程进度款。
4.2 竣工验收合格后，业主支付合同总价款的____%。
4.3 质量保证期满后，业主支付合同总价款的剩余__%。
第五条开工及竣工5.1 承包商应按合同约定的日期开工，如因特殊情况需推迟，应提前向业主申请并获得同意。
5.2 承包商应按合同约定的日期竣工，如因特殊情况需延长工期，应提前向业主申请并获得同意。
第六条质量保证6.1 承包商应对工程质量负责，并承担质量保证期内的一切质量问题。
6.2 质量保证期为工程竣工验收合格之日起____个月。
第七条违约责任7.1 承包商未按合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金为合同总价款的____%。
7.2 业主未按合同约定支付工程进度款，应向承包商支付滞纳金，滞纳金为应支付金额的____%。
第八条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____年____月____日以上内容仅供参考，具体合同内容以双方实际签订的合同为准。
建设工程施工合同示范文本2013版
九、其他约定
9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________
签订日期：__________
2.2乙方（承ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ人）：__________
2.3甲乙双方应具备合法有效的企业法人营业执照、资质证书等相关证件。
三、合同工期
3.1本工程合同工期为____天，自合同签订之日起计算。
3.2如遇下列原因，经甲方同意，工期可相应顺延：
（1）不可抗力因素；
（2）甲方原因导致的工程变更、设计变更；
（3）甲方指定的分包工程未能按时完成；
建设工程施工合同示范文本2013版
一、工程概况
1.1工程名称：__________
1.2工程地点：__________
1.3工程内容：__________
1.4工程规模：__________
1.5工程质量：按照国家有关工程质量的标准、规范和要求执行。
二、合同主体
2.1甲方（发包人）：__________
（4）其他非乙方原因导致的工期延误。
四、工程价款及支付
4.1工程价款按照国家及地方有关规定，结合工程实际情况，双方协商确定。
4.2甲方按照以下方式支付工程价款：
（1）合同签订后__天内，支付合同价款的__%；
（2）工程进度达到__%时，支付合同价款的__%；
（3）工程验收合格后__天内，支付合同价款的__%；
（4）工程结算审计完成后__天内，支付至审计确认的工程总价款；
2013年施工合同模板
2013年施工合同模板一、甲方，（委托方）。
地址：电话：传真：联系人：二、乙方，（承包方）。
地址：电话：传真：联系人：鉴于甲方拟对以下工程项目进行施工，甲方与乙方经友好协商，就有关事项达成一致意见，特订立本合同。
一、工程项目名称：二、工程项目地点：三、工程项目概况：四、工程项目的主要内容和范围：五、工程项目的质量要求：六、工程项目的施工期限：七、工程项目的价格和支付方式：八、工程项目的保修期：九、工程项目的风险和责任：十、工程项目的变更和索赔：十一、工程项目的解除和违约：十二、工程项目的争议解决：十三、工程项目的其他约定事项：十四、本合同的附件：十五、本合同的签署和生效：十六、本合同的变更和解释：十七、本合同的终止和解除：十八、本合同的其他事项：一、工程项目名称：甲方委托乙方进行的工程项目名称为（填写具体工程项目名称），包括（填写具体工程项目的主要内容和范围）。
二、工程项目地点：工程项目位于（填写具体工程项目地点）。
三、工程项目概况：工程项目的概况包括工程项目的规模、特点、用途等。
四、工程项目的主要内容和范围：工程项目的主要内容和范围包括（填写具体的工程项目内容和范围）。
五、工程项目的质量要求：工程项目的质量要求包括（填写具体的质量标准和要求）。
六、工程项目的施工期限：工程项目的施工期限为（填写具体的施工期限）。
七、工程项目的价格和支付方式：工程项目的价格为（填写具体的价格），支付方式为（填写具体的支付方式）。
八、工程项目的保修期：工程项目的保修期为（填写具体的保修期限）。
九、工程项目的风险和责任：工程项目的风险和责任由甲方和乙方共同承担，具体责任和风险分配按照双方协商一致的原则确定。
十、工程项目的变更和索赔：工程项目的变更和索赔事项由双方协商一致解决，变更和索赔的程序和要求按照双方协商一致的原则确定。
十一、工程项目的解除和违约：工程项目的解除和违约事项按照双方协商一致的原则确定，违约责任和解除程序由双方共同商定。
施工合同示范文本2013版
施工合同示范文本（2013版）甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：____________工程1.2 工程地点：____________1.3 工程内容：____________1.4 工程规模：____________1.5 工程预算：人民币（大写）：____________元整。
二、甲方义务2.1 甲方应按照合同约定的时间和要求，提供施工场地、原材料、设备、技术资料等，确保施工顺利进行。
2.2 甲方应派员监督施工过程，对施工质量、进度、安全等方面进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
2.3 甲方应按时支付工程进度款和结算款，具体支付方式和时间按照合同约定执行。
2.4 甲方应协助乙方办理与施工有关的各种手续和证件。
三、乙方义务3.1 乙方应按照合同约定的施工内容、质量标准、工期要求等，组织施工，确保工程顺利进行。
3.2 乙方应严格按照国家法律法规、施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保施工安全、质量、进度等方面的要求。
3.3 乙方应承担施工过程中的各种税费、保险等费用。
3.4 乙方应保证施工过程中不得出现停工、窝工等情况，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。
3.5 乙方应承担由于施工原因造成的人身伤害、财产损失等责任。
四、工程质量4.1 工程质量应符合国家法律法规、施工图纸、施工规范和甲方要求。
4.2 工程质量的验收按照双方约定的验收标准和程序进行。
4.3 工程竣工后，乙方应提供完整的施工资料、验收资料和保修卡等。
五、工期5.1 工程开工日期：____________5.2 工程竣工日期：____________5.3 工期顺延：如因甲方原因导致工程延期，乙方有权按照合同约定顺延工期。
2013新版施工合同范本
2013新版施工合同范本甲方（发包方）：
法定代表人：
联系地址：
联系电话：
乙方（承包方）：
法定代表人：
联系地址：
联系电话：
鉴于甲方拟对[工程名称]进行施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方经友好协商达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程地点：
2. 工程内容：
3. 工程承包范围：
二、合同工期
1. 开工日期：
2. 竣工日期：
3. 总工期：
三、工程质量标准
[具体质量标准描述]
四、合同价款及支付方式
1. 合同价款：[具体金额或计价方式]
2. 支付方式：[详细说明付款节点和比例等]
五、双方的权利与义务
（一）甲方的权利与义务
1. 提供施工所需的相关资料和条件。
2. 按合同约定支付工程款等。
（二）乙方的权利与义务
1. 按合同要求进行施工，确保工程质量和进度等。
2. 遵守施工现场的管理规定等。
六、工程变更
[约定工程变更的程序和处理方式]
七、工程验收
1. 验收标准：
2. 验收程序：
八、违约责任
1. 甲方违约责任：
2. 乙方违约责任：
九、争议解决
[约定争议解决的方式，如仲裁或诉讼]
十、其他条款
1. 保密条款。
2. 不可抗力条款等。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：年月日日期：年月日。
施工合同示范文本2013版
施工合同示范文本2013版施工合同示范文本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：传真：邮编：乙方：（承建人）地址：联系人：电话：传真：邮编：鉴于甲方有在所属项目地进行施工的需求，乙方有承担施工任务的能力，双方本着平等、自愿和互利的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的本合同旨在明确乙方对甲方项目的施工任务，并确定双方在合作过程中的权利、义务及责任。
第二条项目名称及地点（具体填写项目名称及详细地址）第三条任务范围乙方应按照甲方的要求，承担包括但不限于以下工程任务的施工：1. 工程任务1：（描述具体工程任务，包括施工内容、工期等）2. 工程任务2：（描述具体工程任务，包括施工内容、工期等）（继续按需要列出更多工程任务）第四条工期安排1. 双方约定的工程任务施工开始日期为：________年____月____日。
2. 双方约定的工程任务完成日期为：________年____月____日。
第五条价格与支付方式1. 总工程造价为：__________万元（人民币）。
2. 工程款项支付方式：（根据实际情况填写具体的支付方式，如分期支付、阶段性支付等）第六条质量要求1. 乙方应确保施工质量符合相关法律、法规及相关标准要求。
2. 如发现施工质量问题，乙方应及时进行整改，保证工程质量达到合同约定的标准。
第七条违约责任1. 乙方未按时完成工程任务的，按日计算应承担违约金，违约金的比例为总工程款项的____%。
2. 乙方在施工过程中发生严重违约行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担由此产生的一切损失。
第八条保密条款除非得到甲方书面同意，乙方不得将项目信息、技术资料、商业机密等泄露给任何第三方。
第九条争议解决本合同的履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国的法律法规。
对于因履行本合同所产生的争议，双方应友好协商，协商不成的，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼解决。
第十条其他条款1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程完工验收合格之日止。
2013版施工合同
2013版施工合同甲方（发包方）： [全称]乙方（承包方）： [全称]签订日期： [日期]签订地点： [地点]鉴于条款：1. 甲方是依法成立的法人或其他组织，有权进行本合同项下的工程发包。
2. 乙方是具有相应资质的施工企业，有能力承担本合同项下的工程施工任务。
合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。
工程概况：1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[地点]3. 工程内容：[具体施工内容]4. 工程规模：[规模描述]5. 工程立项批准文号：[批准文号]工程期限：1. 开工日期：[开工日期]2. 竣工日期：[竣工日期]3. 总工期：[总工期]质量标准：工程质量应达到 [具体标准]。
合同价款：1. 合同总价：[金额]。
2. 付款方式：[具体付款方式]。
甲方责任：1. 提供施工所需的场地、水电等条件。
2. 按合同约定支付工程款。
3. 协调施工过程中的相关问题。
乙方责任：1. 按照合同约定的施工计划进行施工。
2. 保证施工质量，满足甲方要求。
3. 遵守安全生产规定，承担施工安全责任。
工程变更：任何工程变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。
工程验收：1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
2. 验收合格后，双方签署工程验收合格书。
违约责任：1. 甲方逾期支付工程款，应支付违约金。
2. 乙方未按期完成工程，应支付违约金。
争议解决：双方因合同履行发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可提交[约定的仲裁机构或法院] 解决。
其他条款：[双方根据具体情况约定的其他条款]本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）： [签字]乙方代表（签字）： [签字]签订日期： [日期]请注意，以上内容仅为示例，实际施工合同应根据具体工程的实际情况和当地法律法规来制定，并且需要由专业法律人士进行审核确保其合法性和可执行性。
在签订正式合同之前，建议咨询法律专家。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201一、合同背景与目的1.1 合同背景本合同是根据国家有关法律和法规的规定，为保障双方权益，明确各项责任和义务而签订的。
1.2 合同目的本合同旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，并确保工程顺利进行。
二、合同条款第一章合同基本条款2.1 合同双方及联系方式甲方：单位名称：通讯地址：法定代表人：联系人及联系方式：乙方：单位名称：通讯地址：法定代表人：联系人及联系方式：2.2 工程名称及位置工程名称：工程位置：2.3 工程范围和内容工程范围：工程内容：2.4 工程价格和支付方式工程总造价：支付方式：第二章施工条件与要求2.5 工程进度和期限工期要求：工期计算方法：2.6 施工资质及人员要求施工资质：相关人员要求：2.7 施工环境及安全要求施工环境要求：安全防护要求：2.8 建材和设备采购要求建材采购要求：设备采购要求：第三章合同履行方式2.9 施工方式施工组织方式：施工班组配置：2.10 监理要求监理机构及人员要求：监理任务和职责：2.11 变更和索赔变更要求：索赔要求：第四章合同履行的风险控制2.12 保险要求保险类型：保险金额：2.13 违约责任甲方违约责任：乙方违约责任：2.14 争议解决争议解决方式：争议解决程序：三、本合同涉及附件如下：1. 工程施工图纸及设计文件2. 合同补充协议3. 工程质量检验报告4. 保险合同5. 其他相关附件四、本合同涉及的法律名词及注释如下：1. 建设工程：根据国家有关规定，指经济技术指标、审批手续等依法建设的各类工程。
2. 施工合同：建设工程的承包人和建设工程的发包人订立的关于工程施工的合同。
3. 工程设计：根据建设工程规划要求和技术标准，编制符合工程实际需求的工程项目。
4. 变更：发包人或承包人提出对已约定的工程范围、工程内容等进行修改的行为。
2013版施工合同-无删减范文
2013版施工合同2013版施工合同一、合同背景和目的本合同旨在明确双方在工程项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行，保障双方的合法权益。
二、合同主要内容1. 合同双方：乙方（承包商）和甲方（业主）。
2. 工程项目：详细描述工程项目的规模、内容和要求。
3. 工期：确定工程项目的开始和结束日期，并规定延期和提前完成的相关规定。
4. 项目费用：确定工程项目的总费用、付款方式和进度，并约定变更费用的相关规定。
5. 资料提供：甲方应按时提供乙方所需的技术资料和材料。
6. 工程质量：规定工程项目应符合的质量标准和验收标准。
7. 保修期：规定工程项目的保修期限和保修责任。
8. 变更和索赔：确定变更工程项目和索赔的相关程序和规定。
9. 违约责任：约定违约方应承担的责任和违约金的相关规定。
10. 合同解除：约定解除合同的原因和程序。
11. 争议解决：约定争议解决的方式和程序。
三、合同履行和控制1. 甲方应按时向乙方提供所需的技术资料和材料，配合乙方顺利完成工程项目。
2. 乙方应按照工程项目的要求和合同约定，在规定的工期内按时完成施工工作。
3. 甲方有权对施工过程进行监督和检验，乙方应按照要求进行整改和改进。
4. 若发生工程变更或索赔情况，双方应协商解决，如无法协商一致，可以根据合同约定进行争议解决。
5. 若一方违约，对方有权要求违约方承担相应的责任和违约金。
四、合同变更和解除1. 工程项目发生变更，双方应及时协商并签订变更合同，明确变更后的工程内容、费用和工期。
2. 若出现以下情况，甲方有权解除合同：- 乙方严重违约，无法按时完成工程项目；- 工程质量无法满足合同约定的标准；- 乙方不能继续履行合同，并提前三十天书面通知甲方。
五、争议解决和法律适用1. 若发生争议，双方应协商解决，如无法协商一致，可以通过仲裁或诉讼解决。
2. 本合同的解释和适用以中华人民共和国法律为准。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2013版施工合同范本
2013版施工合同范本甲方（发包方）：_____________________地址：_____________________________法定代表人（或委托代理人）：___________联系电话：_________________________乙方（承包方）：_____________________地址：_____________________________法定代表人（或委托代理人）：___________联系电话：_________________________鉴于甲方需进行____________________（以下简称“工程”）的施工，乙方具备相应的施工资质，经双方协商一致，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_____________________1.2 工程地点：_____________________1.3 工程内容：_____________________1.4 工程规模：_____________________1.5 工程质量标准：_____________________1.6 工程期限：_____________________1.7 工程价款：_____________________1.8 工程验收标准：_____________________1.9 其他：_______________________第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查。
2.2 甲方应按照合同约定支付工程款项。
2.3 甲方应提供施工所需的场地和施工条件。
2.4 甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。
2.5 甲方应保证工程所需材料的供应。
2.6 甲方应按照合同约定的时间和方式验收工程。
2.7 甲方的其他权利和义务：_______________________第三条乙方的权利和义务3.1 乙方有权按照合同约定收取工程款项。
标准施工合同2013版
标准施工合同2013版范本合同编号：_________签订日期：____年__月__日甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工工程事项经协商达成一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程承包范围：_________二、合同价款2.1 合同金额：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。
2.2 合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的__%作为预付款。
（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方合同金额的__%。
（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的__%。
三、工期3.1 开工日期：本工程定于____年__月__日开工。
3.2 竣工日期：本工程定于____年__月__日竣工。
3.3 合同工期总日历天数为：____天。
四、工程质量标准4.1 工程质量应符合国家相关法律法规、规范和标准要求。
4.2 工程质量验收标准：_________五、合同的履行5.1 乙方应按照合同约定，完成工程的施工。
5.2 甲方应按照合同约定，支付合同价款。
5.3 甲方应提供施工所需的水、电、通信等基础设施。
5.4 乙方应按照合同约定的质量标准，完成工程。
六、违约责任6.1 乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用。
6.2 甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并追究甲方违约责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款结清之日终止。
2013标准施工合同范本
2013标准施工合同范本合同编号：_______名称：____________________地址：____________________法定代表人：_____________名称：____________________地址：____________________法定代表人：_____________一、工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程面积：____________________1.5 工程投资：____________________二、合同工期2.1 工程开工日期：____________________2.2 工程竣工日期：____________________2.3 工程延期条款：如因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付相应的工期延误费。
三、合同价款3.1 合同总价：____________________3.2 付款方式：按工程进度付款。
3.3 付款期限：自乙方提交工程进度报告之日起______日内。
四、工程质量4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应按甲方要求提供相关质量证明文件。
4.3 工程验收合格后，乙方应向甲方提供完整的工程资料。
五、工程变更5.1 甲方有权对工程进行合理变更，但应提前通知乙方。
5.2 工程变更导致合同总价调整，双方应协商一致。
六、违约责任6.1 乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
6.2 乙方未按约定质量完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，并支付违约金。
6.3 甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
2013版工程施工合同
2013版工程施工合同甲方（发包方）：______________乙方（承包方）：______________签订日期：____年____月____日签订地点：______________鉴于甲方需要进行工程施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：______________1.2 工程地点：______________1.3 工程内容：______________1.4 工程规模：______________1.5 工程质量标准：按照国家及行业相关标准执行。
第二条工程承包范围2.1 乙方根据甲方提供的施工图纸和工程量清单，承担以下工程内容的施工：______________2.2 乙方应按照合同约定的质量标准，完成工程施工，并承担相应的质量保证责任。
第三条合同工期3.1 开工日期：____年____月____日3.2 竣工日期：____年____月____日3.3 总工期：____天（日历日）第四条合同价款4.1 本工程合同价款为人民币（大写）：______________4.2 合同价款的支付方式、时间节点等按照合同附件《工程款支付计划》执行。
第五条工程质量5.1 乙方必须严格按照施工图纸、技术规范和甲方的要求进行施工。
5.2 工程质量应达到合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。
第六条安全施工6.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。
6.2 乙方应随时接受甲方及行业安全检查人员依法实施的监督检查，及时整改检查中发现的各种安全隐患。
第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
7.2 甲方应在收到通知后____天内组织验收，并在验收后____天内给予认可或提出修改意见。
第八条违约责任8.1 因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期完工的，乙方应承担违约责任。
2013版施工合同范本
2013版施工合同范本甲方（发包方）：_____________________乙方（承包方）：_____________________鉴于甲方需进行工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本施工合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1. 工程名称：_____________________2. 工程地点：_____________________3. 工程内容：_____________________4. 工程规模：_____________________5. 工程质量标准：符合国家相关标准及甲方要求。
第二条工程承包范围乙方承包的工程范围包括但不限于以下内容：1. 施工图纸所包含的所有工程内容。
2. 施工过程中的临时设施、施工便道等。
3. 甲方指定的其他工程内容。
第三条合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币（大写）：_____________________2. 支付方式：- 预付款：合同签订后____天内支付合同总价款的____%。
- 进度款：根据工程进度按月支付，支付比例为完成工程量的____%。
- 竣工验收合格后支付至合同总价款的____%。
- 质保金：合同总价款的____%，自工程竣工验收合格之日起____年内无质量问题无息退还。
第四条工程期限1. 开工日期：____年____月____日2. 竣工日期：____年____月____日3. 总工期：____天第五条工程质量与验收1. 乙方必须按照国家施工规范和甲方要求进行施工。
2. 工程完工后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后____天内组织验收。
3. 工程验收合格后，双方签署工程验收合格证明。
第六条工程变更1. 工程实施过程中，如需变更工程内容或标准，应由甲方提出，并经乙方同意后，双方签订变更协议。
2. 工程变更导致的合同价款调整，按照实际变更内容和工程量进行调整。
第七条工程保修1. 乙方对施工工程提供____年的保修期。
施工合同范本2013
施工合同范本2013______________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工事宜，达成如下协议：第一条项目概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______第二条合同价款2.1 合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
2.2 付款方式：（1）预付款：合同签订后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（2）进度款：乙方按照工程进度完成_______%，甲方支付合同总价款的_______%，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
（3）竣工结算：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付乙方合同总价款的剩余部分，即人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
第三条工程质量3.1 乙方应按照国家有关施工质量标准和行业标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。
3.2 工程质量不符合约定的，乙方应在甲方要求的合理期限内进行修理、返工或更换，并承担由此产生的费用。
第四条工程期限4.1 工程期限为_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
4.2 乙方应按照约定的工程期限完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：每日按合同总价款的_______%计算。
第五条违约责任5.1 甲方违反合同约定，导致工程无法正常进行的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金计算方式为：每日按合同总价款的_______%计算。
5.2 乙方违反合同约定，导致工程无法正常进行的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，违约金计算方式为：每日按合同总价款的_______%计算。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2013版施工合同下载【篇一：2013版施工合同安装】（gf—2013—0201）正本建设工程施工合同住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一节合同协议书发包人（全称）：遵义县尚稽镇人民政府承包人（全称）：贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就遵义县尚稽敬老院室外改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议。
一、工程概况1. 工程名称：遵义县尚稽敬老院室外改造工程（项目名称)。
2. 工程地点：遵义县尚稽镇。
3. 工程立项批准文号：。
4. 资金来源：财政拨款及自筹。
5. 设空调回路，卫生间、标准间、过道、餐厅、大厅、阅览室等房间的灯具安装（具体以实际施工完成工程量及内容为准）。
群体工程应附?承包人承揽工程项目一览表? (附件1)6. 工程承包范围：工程施工图所示内容及相关答疑、补充文件所示范围。
二、合同工期计划开工日期：2015年4月20日。
计划竣工日期：2015年6月30日。
工期总日历天数 70 天。
工期总日历天数和根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合：达到国家现行有关施工质量验收规范标准。
四、合同形式本合同采用工程量清单单价子目合同形式。
五、签约合同价（暂定价）人民币(大写）：28.98万元（（贰拾捌万玖仟捌佰元整。
内容详财政评审清单，超出财政评审清单部分为增量工程），具体以结算金额为准（结算依据按贵州04相关定额及相关配套文件计价）；六、承包人项目经理及其主要管理人员：项目经理姓名：黄忠职称：工程师身份证号：522126************建造师执业资格证号：52080975七、合同文件构成本协议书和下列文件一起构成合同文件： 1、中标通知书； 2、投标函及投标函附录； 3、专用合同条款； 4、通用合同条款； 5、技术标准和要求； 6、图纸；7、已标价工程量清单； 8、其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形式的和合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章，以非法人分公司名义签订的合同无效。
八、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3、发包人和承包人理解并承诺不再就同一工程另行签订和合同实质性内容相背离的协议。
九、词语含义本协议书中词语含义和通用合同条款中赋予的含义相同。
十、签订时间本合同于年月日签订。
十一、签订地点本合同在遵义县签订。
十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效本合同自双方法定代表人签字或盖章并盖单位章后生效。
十四、合同份数本合同在一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
发包人：(公章) 承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人： (签字) (签字)组织机构代码：组织机构代码：地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：住房城乡建设行政管理部门备案意见：（盖章）日期年月日地址：邮政编码：法定代表人：委托代理人：电话：传真：电子信箱：开户银行：账号：工商行政管理部门备案意见：（盖章）日期年月日【篇二：《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2013-0201下载文本)】（gf—2013—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工和环境保护、工期和进度、材料和设备、试验和检验、变更、价格调整、合同价格、计量和支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任和保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应和相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
二、《示范文本》的性质和适用范围《示范文本》为非强制性使用文本。
《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
目录第一部分合同协议书 (1)一、工程概况...................................................................... (1)二、合同工期 (1)三、质量标准 (2)四、签约合同价和合同价格形式 (2)五、项目经理 (2)六、合同文件构成 (2)七、承诺 (3)八、词语含义 (3)九、签订时间 (4)十、签订地点 (4)十一、补充协议 (4)十二、合同生效 (4)十三、合同份数 ......................................................................... 4 第二部分通用合同条款 (6)1. 一般约定 (6)1.1词语定义和解释 (6)1.2语言文字 (11)1.3法律 (11)1.4 标准和规范 (12)1.5 合同文件的优先顺序 (12)1.6图纸和承包人文件 (13)1.7联络 (14)1.8严禁贿赂 (15)1.9化石、文物 (15)1.10交通运输 .................. (16)1.11知识产权 (18)1.12保密 (18)1.13工程量清单错误的修正 (19)2. 发包人 (19)2.1 许可或批准 (19)2.2 发包人代表 (20)2.3 发包人人员 (20)2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 (20)2.5 资金来源证明及支付担保 (22)2.6 支付合同价款 (22)2.7 组织竣工验收 (22)2.8 现场统一管理协议 (22)3. 承包人 (23)3.1 承包人的一般义务 (23)3.2 项目经理 (24)3.3 承包人人员 (26)【篇三：建设工程施工合同(示范文本)gf-2013-0201完整最新】（gf-2013-0201）建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部国家工商行政管理总局制定说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（gf-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工和环境保护、工期和进度、材料和设备、试验和检验、变更、价格调整、合同价格、计量和支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任和保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1、专用合同条款的编号应和相应的通用合同条款的编号一致；2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。