建设工程施工合同格式范本
建设工程施工合同书通用版范本(3篇)
建设工程施工合同书通用版范本发包人(全称)：_____ 承包人(全称)：_____ 根据《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_____。
2、工程地点：_____。
3、工程立项批准文号：_____。
4、资金来源：_____。
5、工程内容：_____。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6、工程承包范围：_____。
二、合同工期计划开工日期：_____年_____月_____日。
计划竣工日期：_____年_____月_____日。
工期总日历天数：_____天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合_____标准。
四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币(大写_____)(￥_____元);其中：(1)安全文明施工费：人民币(大写_____)(￥_____元);(2)材料和工程设备暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(3)专业工程暂估价金额：人民币(大写_____)(￥_____元);(4)暂列金额：人民币(大写_____)(￥_____元);2、合同价格形式：_____。
五、项目经理承包人项目经理：_____。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
建设施工合同标准范本(6篇)
建设施工合同标准范本建设方：以下简称甲方施工方：以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方（包水电安装在内）。
三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布150mm×150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。
望双方共同执行。
甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_________年____月____日 ____年____月____日建设施工合同标准范本（二）发包方（甲方）：委托代表人：电话：承包方（乙方）：委托代表人：_____ 电话：_____为确保一号城邦小区污水排水通畅，本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则，经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：一、工程承包方式：包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包使用材料运输及二次搬运，不包料。
二、工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工具体做法：1.排水管网做法：根据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线__挖管沟土方__根据坡度清理平整，沟底找平__拉线安装排水管，临时用土稳固__回填松散土方__管沟全线回填。
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托方）鉴于甲方拟在某地进行建设工程项目，现就该工程的施工事宜达成如下协议：第一条项目名称甲方委托乙方完成的工程项目名称为：___________（以下简称该工程）。
第二条工程地点该工程位于___________地点。
根据甲方要求，乙方负责完成该工程的规划、设计、施工和竣工验收工作，并保证该工程符合相关标准和要求。
乙方应在签订合同后______天内开始施工，按照双方约定的工程进度完成该工程。
第五条施工价格1. 乙方应按照双方约定的工程进度，向甲方收取相应的施工款。
工程竣工后，乙方应提交工程结算书，甲方对工程情况满意后支付最后一笔款项。
2. 如乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。
第六条施工质量保证1. 乙方应按照相关规定和标准严格控制施工质量，确保该工程符合国家相关标准和甲方的要求。
施工过程中如出现质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 乙方施工完成后应提供一年的维修保证期，对工程出现质量问题负责。
第七条竣工手续1. 工程竣工后，乙方应向甲方提供竣工验收报告和相应的竣工手续，包括相关证明文件、规范合格证明等。
2. 若竣工验收合格，甲方应在_______个工作日内支付尾款。
第八条合同变更1. 如甲方需要对工程项目进行变更，应提前与乙方沟通并签订书面变更协议。
变更后的费用由双方协商确定。
2. 未经双方一致同意，任何一方不得擅自变更合同条款。
第九条争议解决1. 双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，可向有关部门申请调解或仲裁。
2. 合同解释权归双方共同拥有。
1. 合同期满后，若乙方未完成工程，双方可以协商终止合同，并按照相关法律法规执行。
2. 若一方违反合同内容，经另一方书面通知后未在规定时间内改正，对方有权提前终止合同。
第十一条其他事项1. 合同附件包括：工程设计图纸、物料清单、合同付款方式等。
2. 合同一式两份，甲乙双方各持一份，并具有同等法律效力。
建设工程施工合同书范本通用版(3篇)
建设工程施工合同书范本通用版发包方(甲方)：_____承包方(乙方)：_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。
第一条工程项目(一)工程名称：_____。
(二)工程地点：_____。
(三)工程内容：_____层栋，建筑面积_____平方米，其它_____。
(四)承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_____。
(五)乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。
(六)承包方式：_____。
第二条工程造价(预算或概算)人民币大写：_____万元，其中土建_____万元，安装_____万元。
工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。
第三条工期(一)按定标规定工期为_____天(日历天)，自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日竣工验收止。
实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。
(二)开工前_____天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_____。
在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。
如甲方提出赶工_____。
第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_____。
(二)工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。
保修期自竣工验收签字之日起计。
第五条材料设备供应(一)工程所需：材料及设备由_____方采购供应至_____场地(仓库)。
(二)工程所需：材料及设备_____由方采购供应至_____场地(仓库)。
(三)材料设备应附有出厂合格证明。
如一方对材料设备有异议，应进行检验。
如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。
建设工程施工合同(范本7篇)
建设工程施工合同（范本7篇）建设工程施工合同精选篇1甲方(发包人)：____________________乙方(承包人)：____________________根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规的规定，并结合工程的实际情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上，双方自愿签订本合同。
第一条工程概况一、工程名称：________________________________________二、工程地点：________________________________________三、承包工程范围和内容：________________________________________四、工程工期：开工日期______年______月______日，竣工日期______年______月______日。
五、本合同为固定综合单价合同，工程量及固定综合单价见附表。
工程总价款为(小写)￥________万元(大写___________________________元整)。
第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准：符合甲方企业标准。
二、铺装的产品名称、型号、规格：符合甲方标准或见附件。
三、工程完工后，乙方应在3日内通知甲方及时验收。
第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内，甲方支付合同价款的30%作为预付款;二、工程施工期间，完工80%前，付至合同价款的60%;三、工程验收合格后5日内，付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。
在达到合同约定的质保期限后支付。
第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务：1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育，做好日常监管工作。
2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
建设工程施工合同范本6篇
建设工程施工合同范本6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：土建、安装等施工图纸中的所有内容。
二、工期1. 工程价款：人民币______元整（￥______元）。
具体价格以施工图纸及工程量清单为准。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后，甲方支付乙方工程预付款，预付款金额为合同总价的______%。
篇2甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：土建、安装等施工图纸所示全部内容（详见附件）。
二、工期1. 开工日期：____年____月____日（具体以甲方书面开工令为准）。
2. 竣工日期：____年____月____日。
3. 合同工期：日历天。
如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲乙双方确认后工期相应顺延。
三、工程质量标准1. 工程质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范标准。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
建设工程施工合同范本8篇
建设工程施工合同范本8篇第1篇示例：建设工程施工合同范本甲方：（委托人名称）乙方：（施工单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合实际情况，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行下列建设工程的施工事宜，达成如下合同：一、工程名称：（工程名称）四、工程工期：预计工期为（工期），具体工期根据实际施工情况另行协商确定。
五、工程价款：本工程总价为（总价款），具体付款方式如下：1. 工程款的支付方式：总价款按照工程进度分阶段支付，具体分期及支付比例如下：（1）工程开工前，甲方预付合同总价的（预付金额比例），即预付款为（预付金额）元。
（2）工程竣工结算后，乙方提供完工图、验收合格书等相关文件后，甲方支付尾款为（尾款金额）元。
2. 工程款付款方式：甲方应按照双方约定的支付时间及方式进行支付，支付应以转账方式或现金支付为主。
六、工程质量标准：本工程应符合相关国家标准及法规要求，达到设计要求。
如有在工程质量问题方面产生争议，双方可按照相关规定进行技术鉴定，由双方共同确定处理结果。
七、违约责任：若任何一方未按照本合同约定履行义务，造成对方经济损失的，应承担相应的违约责任。
八、变更和解决争议：如因不可抗力等客观原因导致工程变更，应经双方协商一致后进行变更，变更后的合同条款应另行签订。
若双方就本合同的履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交有关法院进行仲裁处理。
九、其他事项：任何双方不可撤销地同意遵守并执行本合同及相关协议。
双方保证在合同期间和工程结束后继续履行相关义务，保证工程质量和进度的完成。
十、本合同自双方签字或盖章后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：年月日第2篇示例：建设工程施工合同范本一、甲方（发包方）：_________（单位名称）、地址：_____________、法定代表人：_________、电话：_____________、传真：_____________。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）甲方：（委托方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：乙方：（承包方名称）统一社会信用代码：注册地址：法定代表人：联系方式：为了明确双方之间的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议并订立本合同：第一条合同范围1. 乙方承担本合同项下的建设工程施工任务，包括但不限于施工布置、施工管理、施工进度控制等。
2. 本合同的工程名称、位置、规模和内容详见附件《建设工程施工合同附件》。
第二条工程价款1. 工程合同价款为人民币（￥）_______元整。
2. 工程价款的支付方式为（______）分期付款，具体支付比例和时间详见附件《付款方式及时间安排》。
第三条工程质量1. 乙方承担本合同项下工程的质量安全责任，确保工程符合相关国家标准和法律法规的规定。
2. 工程质量监管机构为_______，乙方接受监督并按照相关规定参与监督工作。
第四条工程进度1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排工程进度，保证工程按时完工。
2. 工程进度如有延误，乙方应按照《建设工程施工合同附件》中的约定承担相应责任。
第五条材料及设备供应1. 乙方负责向甲方提供真实、合格的材料和设备，确保工程施工的正常进行。
2. 乙方不得私自更换原材料和设备，如需更换应提前征得甲方的书面同意。
第六条竣工验收1. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，合格后方可正式交付使用。
2. 如工程验收不合格，乙方应在规定时间内整改，并重新申请验收。
第七条合同变更1. 任何变更本合同内容的事项，须经双方书面协商一致并签署书面合同变更协议。
2. 合同变更后，双方应按照变更后的合同条款执行。
第八条违约责任1. 一方违反本合同之约定，给对方造成损失的，应当承担违约责任。
2. 如甲方未按时支付工程价款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付滞纳金。
建设工程施工合同范本7篇
建设工程施工合同范本7篇第1篇示例：建设工程施工合同范本是指在建设工程施工过程中，双方的权利和义务，双方的权益以及施工进度等相关内容的书面文件。
建设工程施工合同范本需要包含以下几个方面的内容：第一部分：合同的基本信息1. 合同标题：建设工程施工合同2. 合同双方：甲方（业主）和乙方（施工单位）3. 施工地点：具体地址4. 合同签订日期和生效日期第二部分：工程内容和标的1. 工程名称：清晰地描述工程的名称和规模2. 工程范围：详细描述工程的具体内容和范围3. 工程标的：明确列出工程的标的物和数量4. 工程质量标准：规定工程质量要求和验收标准第三部分：合同价款和付款方式1. 工程价款：列明工程的总价款和付款方式2. 工程款项划分：明确工程款项的划分和支付比例3. 付款时间：规定每次款项的支付时间和方式第四部分：工期和违约责任1. 工期：规定工程的预计完成时间和竣工时间2. 延期责任：约定双方在延期情况下的责任和赔偿方式3. 违约责任：规定双方的违约责任和违约金等相关内容第五部分：施工方式和安全保障1. 施工方式：规定施工单位的施工方式和方法2. 安全保障：约定施工单位必须遵守的安全规定并提供相关安全保障措施第六部分：监理和验收1. 监理单位：指定监理单位进行工程监理2. 监理义务：明确监理单位的监督职责和验收标准3. 工程验收：规定工程的验收程序和标准第七部分：合同变更和解决争议1. 合同变更：规定双方变更合同的程序和方式2. 争议解决：约定双方因合同引起争议的解决方式和程序第八部分：其他约定1. 税务问题：明确应税责任和纳税方式2. 合同解除：规定合同解除的条件和程序3. 其他约定事项：约定双方其他相关事宜以上是建设工程施工合同范本的主要内容，双方在签订合同前需仔细阅读并确认各项条款，确保双方权益的保障和工程顺利进行。
希望以上内容对大家了解建设工程施工合同范本有所帮助。
第2篇示例：建设工程施工合同范本甲方（甲方名称）：______________法定代表人：______________地址：______________电话：______________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方委托乙方承揽建设工程的事宜，达成如下协议：一、项目名称：（填写具体的项目名称）三、工程内容：（填写具体工程的设计、施工、验收等相关内容）四、工程价格：（填写具体的工程总价）五、工程进度：（填写工程的计划开工、完工时间）六、工程质量：乙方应确保工程质量符合相关标准及规定，如发现质量问题，应及时进行整改。
建设部建筑工程施工合同范本8篇
建设部建筑工程施工合同范本8篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就乙方承接甲方建筑工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程规模：[具体规模描述]4. 承包范围：[具体承包范围描述]二、合同工期1. 开工日期：XXXX年XX月XX日（以甲方发出开工报告为准）。
2. 竣工日期：XXXX年XX月XX日。
3. 合同工期如需变更，双方需签订书面变更协议。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价：[大写及小写金额]（人民币）。
该总价已包含但不限于材料费、人工费、机械费、措施费、管理费及其他相关费用等完成本合同所有工程项目的全部费用。
如有变更导致增加造价部分应另行计算并计算造价后予以支付。
付款方式按照甲方实际工程付款制度进行支付。
本合同价款经双方确认后不得变更。
如因设计变更等因素导致工程造价变化，经双方书面确认后调整合同价款。
2. 支付方式：[具体支付方式描述]。
四、工程质量标准与保修责任1. 乙方承诺工程质量和验收标准应满足国家和地方相关法律法规和标准的规定。
施工工程质量和施工保修标准均执行相关标准和承诺，满足甲方使用要求。
2. 保修责任：工程交付使用后，乙方应按国家规定对工程实行保修，保修期按国家相关规定执行。
在保修期内，因施工原因造成的质量问题由乙方承担修复责任并承担相关费用。
保修期结束后乙方仍有义务对本工程进行维护。
五、施工安全与文明施工篇2合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关建筑工程的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工事项协商一致，定立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容摘要]4. 工程造价：[工程造价金额及大写金额]二、工期要求篇3甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。
建设工程施工合同范本（通用10篇）
建设工程施工合同范本（通用10篇）建设工程施工合同范本（通用10篇）随着人们法律意识的建立，越来越多事情需要用到合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。
那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是小编帮大家整理的建设工程施工合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
建设工程施工合同篇1承包方：(甲方)施工单位：(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。
一、工程名称：山韵佳苑B区二、工程单价：壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围：四、承包方式：单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价：大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。
七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。
乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。
工期包括：开工日期按实际开工日期竣工日期 20xx年2月10日除以下原因工期顺延：①天气原因②设计变更③地质原因④场地影响⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。
中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。
末期：施工完成后甲方付工程总造价的90%。
余款桩基验收合格甲方基础底版浇完后结清余款。
九、乙方在施工期内，甲方、监理随时派员到现场检查工艺和质量，如发现不符有关规定时，甲方有权指正，乙方应负责及时改正。
十、乙方在施工中，如乙方责任者发生工伤，设备损坏等事故，均由乙方自行负责处理及赔偿，甲方概不负责。
十一、甲乙双方应明确工作代表，甲方工地代表同志，监理单位工地代表徐惠明同志，乙方工地代表孙海燕同志。
十二、工程质量验收，由甲方会同乙方等有关单位，对工程按规定进行总体验收。
建设工程施工合同范本(15篇)
建设工程施工合同范本(15篇)建设工程施工合同范本1甲方（发包方）：乙方（承包方）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：建设工程2、工程地点：3、资金4、工程建设内容：二、工程承包方式及范围1、工程承包方式：本工程采用包工包料方式由乙方承建。
2、承包范围：（1）乙方按图纸设计的要求来施工，承担本工程基础、结构主体工程施工。
（2）砌体部分：乙方按甲方提供设计图纸承担一层车库、电梯间、楼梯间墙体。
承担二至八层所有外墙墙体、楼梯间、电梯间、分户隔墙施工，墙体采用180厚粘土砖砌筑；（3）门窗部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担一层⑾轴车库门、入户门施工：承担二至八层所有外墙门窗、每层二单元入户门的施工。
窗采用闽凯铝合金，门采用奋安防盗门；（4）梯间部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担石板材桃花红贴梯面，不锈钢楼梯扶手，梯间墙面水泥漆，公用照明；（5）外墙水泥砂浆粉刷、永得利外墙水泥漆，内墙（有砌筑部分）采用水泥砂浆粉刷。
（6）屋面部分：隔热层及防水层；（7）水电部分：乙方按甲方提供的设计图纸承担套内照明部分预埋管埋设，承担水、电到户（到配电箱、水表箱）。
（8）基础按图中正负00到二米三的标高来做，施工过程中如果基础不结实，由甲方另行计价。
（9）外墙架：由乙方来定。
（10）浇水泥时，一切上料的东西由乙方来定，甲方无权干涉。
三、合同期限本工程合同工期总日历天数天，即开工日期为年月日，竣工日期为年月日。
四、质量标准工程质量标准：承建分部分项工程质量合格五、合同价款本房屋由乙方承建：（1100元/㎡）。
六、工程质量和技术要求l、乙方必须严格按甲方核定的工程内容、设计方案、施工图纸、文件说明进行实施，抓好工程质量。
2、乙方应按施工图纸要求编制施工组织设计，确定施工进度计划。
建设工程施工合同范本(共10篇)
建设工程施工合同范本(共10篇)建设工程施工合同范本（一）: 《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0210)由哪几部分组成该文本的三个附件是什么？第一部分协议书第二部分通用条款第三部分专用条款附件1：承包人承揽工程项目一览表附件2：发包人供应材料设备一览表附件3：工程质量保修书建设工程施工合同范本（二）: 《建设工程施工合同（示范文本)》,其中那些条款与质量管理有关,这些条款是怎样影响工程质量的【建设工程施工合同范本】《建设工程施工合同》示范文本中的通用条款第四条：质量与检验就是专门针对质量管理的条款.四、质量与检验15、工程质量15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据.因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任.15.2双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担.双方均有责任,由双方根据其责任分别承担.16、检查和返工16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件.16.2工程质量达不到约定标准的部分,工程师的要求拆除和重新施工,直到符合约定标准.因承包人原因达不到约定标准,由承包人承担拆除和重新施工的费用,工期不予顺延.16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行.如影响施工正常进行,检查检验不合格时,影响正常施工的费用由承包人承担.除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担,相应顺延工期.16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款,由发包人承担.17、隐蔽工程和中间验收17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收.通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点.承包人准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工.验收不合格,承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收.17.2工程师不能按时进行验收,应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,延期不能超过48小时.工程师未能按以上时间提出延期要求,不进行验收,承包人可自行组织验收,工程师应承认验收记录.17.3经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,工程师不在验收记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工.18、重新检验无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复.检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人损失,并相应顺延工期.检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延.19、工程试车19.1双方约定需要试车的,试车内容应与承包人承包的安装范围相一致.19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件,承包人组织试车,并在试车前48小时以书面形式通知工程师.通知包括试车内容、时间、地点.承包人准备试车记录,发包人根据承包人要求为试车提供必要条件.试车合格,工程师在试车记录上签字.19.3工程师不能按时参加试车,须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求,不参加试车,应承认试车记录.19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件,发包人组织试车,并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求,承包人按要求做好准备工作.试车合格,双方在试车记录上签字.19.5双方责任（1）由于设计原因试车达不到验收要求,发包人应要求设计单位修改设计,承包人按修改后的设计重新安装.发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款,工期相应顺延.（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,承包人负责拆除和重新安装.设备由承包人采购的,由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延；设备由发包人采购的,发包人承担上述各项追加合同价款,工期相应顺延.（3）由于承包人施工原因试车不到验收要求,承包人按工程师要求重新安装和试车,并承担重新安装和试车的费用,工期不予顺延.（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外,均由发包人承担.（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字,试车结束24小时后,视为工程师已经认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续.19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责,如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时,应征得承包人同意,另行签订补充协议.建设工程施工合同范本（三）: 根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）,不属于设计变更范围的是A．更改工程有关的标高、标高、位置、尺寸B．改变工程质量等级要求C．增减合同中约定的工作量D．改变工程施工的时间和顺序《建设工程法律法规选编》543页 29工程设计变更里有A.C.D三项内容,没有B项.考试就以书为准吧建设工程施工合同范本（四）: 求帮助解答二级建造师实务题某广场地下车库工程，建筑面积18000平方米。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。
五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式：______________________________________。
3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。
九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同格式范本核心内容：建设工程施工合同是由房地产商与施工单位签订的，是为了双方的权利和义务不受到损害。
当房地产商委托施工单位建设商品房时，两者就会签订合同。
建设工程施工合同格式是怎样的?内容条款包括哪些?以下是由小编为您收集整理的一份建设工程施工合同格式范本，仅供参考。
建设工程施工合同格式范本甲方：(项目部(施工局)全称)乙方：(营业执照登记名称，全称)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。
1、项目概况1.1项目名称：1.2项目地点：2、合同范围2.1主要合同内容具体以施工图(含业主同意变更的部分)为准。
2.2主要施工工序(1)(2)(3)以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。
2.3主要工程量2.4合同工期2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。
节点控制工期见下表：2.4.2工期延误如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a、重大设计变更;b、不可抗力;c、由于业主原因要求停工;d、甲方书面同意工期顺延的其它情况。
2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报告。
如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。
如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。
2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。
2.4.5业主及甲方需提前完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。
3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。
本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量是否变化合同价格均不做调整。
若在合同签订个日历天之后，因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，并且主合同有相关补偿条款时，双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。
由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。
4、合同价格4.1合同总价合同总价：(人民币)大写元，小写：(含%税金)，固定总价/暂定总价。
4.2合同单价合同单价见附件B《工程量计价清单》。
合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承担由于任何风险引起的费用。
4.3税费的承担营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担，税金%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。
其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。
5、双方权利与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。
5.1.2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。
5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
5.1.4甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。
5.1.5双方约定甲方的其他权力与义务：5.2乙方权利与义务5.2.1在本合同签订后日内，乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。
5.2.2乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。
5.2.3乙方负责按规定每月日向甲方提交已完成月工程量统计报表。
5.2.4乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。
工程实际进度不满足计划进度要求时，乙方应向甲方提交整改措施和方案，经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。
5.2.5双方约定乙方应做的其他工作：6、施工辅助设施6.1施工供水6.2施工供电6.3施工用风6.4现场施工道路6.5施工住房6.6其它：7、材料供应7.1本合同工程施工所需的统供材料(，由甲方按约定消耗量向乙方有偿提供，按月进行核销，且超耗部分的材料按核销日市场价(含采保费、运杂费;若采购时价格高于核销日市场价，则按照采购时价格计算)加计%费用收取材料款。
7.2其他：8、施工设备8.1本合同工程施工时由乙方自备的设备，并按甲乙双方约定按时进场。
乙方施工设备进场后，应通知甲方现场书面认定并备案。
乙方施工设备未经甲方批准不得擅自离开现场，否则应承担相关违约责任。
8.2乙方设备停放与管理要服从甲方现场总体要求，不得随意进出特定区域和乱停乱放。
8.3其它：。
9、质量要求9.1质量目标与要求本工程质量标准按执行，工程质量全面达到设计要求和标准。
其中：单元验收合格率%(优良率达%)以上，工程综合验收质量评定达标准。
(依据主合同条款补充具体工序的标准、要求)9.2质量检查与验收9.2.1乙方应确保承包工程的质量达到约定标准，并就承包工程向甲方承担主合同相应项目约定的甲方应承担的义务。
9.2.2本合同工程所约定的工程范围内施工测量由方负责(包括按规定填报资料)，费用由方承担(视工程项目具体情况约定)。
9.2.3本合同工程所约定的工程范围内施工检验、试验由方负责，费用由方承担。
9.2.4本合同提前解除的，不免除乙方应承担的工程质量责任。
9.2.5其它：1、安全生产与文明施工1.1乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规、规程规范、标准，遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求，确保施工安全。
并签订《安全生产责任书》，见附件C，并应向甲方缴纳安全保证金。
乙方发生安全事故及重大环境事故，该保证金不退还。
1.2其它要求：11、职业健康与环境保护11.1职业健康11.1.1乙方在签订本合同时须与甲方签订《职业健康安全责任书》，见附件D，作为本合同的组成部分。
11.1.2其他要求：11.2环境保护11.2.1在施工场地涉及危险区域或有害因素等环境问题需要安全防护、环境保护措施实施时，乙方应提出安全、环境防护措施方案，经甲方批准后实施，发生的相应费用由乙方承担。
11.2.12其他要求：11.3责任划分乙方如发生职业健康安全、环境污染等事故时，应立即通知甲方，同时接受甲方、当地政府有关部门的调查处理。
乙方承担由此发生的一切费用，包括承担当地政府有关部门对此作出的责任追究及处罚。
12、技术条款对于非临时工程以甲方与业主主合同有关本合同项目的技术要求为准，对本合同同样有效;对于临时工程以甲方对本合同项目的技术要求为准。
详见附件E。
13、乙方人员工资保障措施13.1乙方施工人员工资发放形式13.2工资保证金乙方同意：由甲方在每月结算中按当月工程款的%扣留其员工工资保证金，如合同执行中发生拖欠员工工资需由甲方代为支付时，甲方有权从工资保证金中代付;如乙方未拖欠员工工资，提取的保证金分别于每年7月和次年1月返还累计扣留额的%，剩余部分待工程完工验收且无拖欠员工工资情况时全部返还(不计利息)。
14、资源配置乙方投入的人员及机械设备必须满足工程项目实施的要求，并为其承诺投入的人员、设备负责。
当乙方资源配置影响承包项目实施时，甲方有权要求增加人员及设备等资源的配置，相关费用由乙方承担。
14.1人力资源投入14.2机械设备资源投入15、施工协作15.1乙方应配合甲方对其工作进行初步验收，以及甲方按业主、监理要求的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。
15.2其他要求：16、工程量确认16.2.1甲方在计量或由监理工程师计量前应书面通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。
若乙方收到通知后不参加计量，则计量结果有效。
16.2.2乙方的结算工程量以甲方确定为准。
乙方按照5。
2。
3条上报已完工程量报表，经甲方部门校核，经部门审核，经批准方作为结算依据。
17、结算与支付18、竣工验收与完工结算19、违约责任19.1甲方违约责任19.1.1若由于甲方原因，未按照本合同约定的条件和期限付款，承担延期付款部分的同期银行存款利息。
若由于业主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承担任何责任，乙方应予充分理解。
19.1.2由于甲方原因造成乙方损失的，甲方应承担乙方直接经济损失的赔偿责任。
19.1.3双方约定的甲方的其他违约责任。
19.2乙方违约责任19.2.1乙方不能按合同工期竣工或工程质量达不到合同约定的质量标准或发生合同列举的健康、环境、安全等事故或不按合同约定履行其他义务、责任的，每发生一起承担违约金元至元。
19.2.2乙方不得转包本合同范围内工程或施工工序。
否则，甲方有权解除合同，没收乙方履约保证金，同时乙方还应承担违约金元及由此造成甲方的全部损失。
19.2.8双方约定的乙方的其他违约责任：。
2、违约金总额限制本合同执行期间对乙方有关的违约金总额不得大于合同额(完工结算总额)的%。
21、不可抗力及免责条款21.1不可抗力不可抗力系指：由于地震、台风、水灾、火灾、战争等其他不可预见且对其发生和后果不能防止和避免，直接影响本合同履行的外部力量。
不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。
不可抗力结束后天内，乙方应向甲方提交损失情况和费用的正式报告和有关资料。
21.2免责条款若业主未能按时支付甲方工程款，乙方应充分理解，不能因业主原因造成甲方未能按期支付而视甲方违约。
22、争议与仲裁22.1凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方协商解决;协商不果时：□提请北京仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
□向甲方法人所在地的人民法院提起诉讼。
22.2合同履行过程中发生争议，不得影响与争议无关或不受影响义务的履行，但经甲方同意的不在此限。
若乙方因争议暂停施工，且经调查后被认定为理由不充分的，乙方不得就暂停履行部分要求延长履约期限或免除合同责任，并应承担因此造成甲方的损失。
23、其他本合同一式份，其中正本2份、副本份，正本甲乙双方各1份，副本甲方份、乙方份。
本合同签订地为甲方法人住所地：省市区(县)合同附件A法人授权书B工程量计价清单C技术条款D安全生产责任书E职业健康安全责任书F保廉合同G双方认为应该补充的其他材料甲方：(项目部全称)乙方：(营业执照标注的单位名称)(公章) (公章)法人代表(委托代理人)：法人代表(委托代理人)：开户银行：开户银行：——文章来源网，仅供分享学习参考~ 11 ~。