简单的建筑工程施工合同

简单包工包料施工合同范本6篇

简单包工包料施工合同范本6篇施工的时候，我们可以选择包工包料、包工不包料、包料不包工，或者什么都不包，那么包工包料施工合同是怎么写的呢？今天小编就给大家整理了简单包工包料施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!简单包工包料施工合同1甲方：乙方：工程地点：甲方在南庄村处建房屋两层，建筑面积为平方米。

由乙方承包施工。

经双方协商同意，特签订如下合同：一、承包方式采用包工包料方式承包，面积价格一次性包死，工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增加面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受合理化建议并采纳。

乙方自带建筑所需一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板，搭架用的竹木等，费用由乙方自理，乙方的施工人员食宿问题由乙方自行解决，费用由乙方自理。

二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。

甲方房屋主体工程的建筑，包括楼顶顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

三、承包价格及付款方式经甲乙双方协商，建筑面积按相关民俗按楼面平方米计算，屋檐滴水处每平方米按每楼面平方米1/2费计算，即楼面平方米是元/平方米，屋檐滴水处是(贰佰元)/平方米。

先预付元整(大写： )。

工程如在农历年月日完成外墙砖、屋内格墙及屋顶楼平完工。

付款元整(大写：)。

内墙及地平及外墙砖完工付款元整(大写： )。

剩余部分经甲方验收合格后。

四、双方责任甲方提供施工的水电，乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工。

五、质量要求1、乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

2、甲方发现乙方在施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。

3、房屋建成后甲方发现质量问题的，如：1)所进材料一定确保质量，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、楼板，钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝等。

简单施工劳务合同范本(精选11篇)

简单施工劳务合同范本（精选11篇）简单施工劳务合同1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则, 双方就工程的劳务分包事项协商达成一致, 签订本合同。

一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：20xx年xx月xx日竣工日期：20xx年xx月xx日总工期：xx天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。

2、适用标准、规范：《市政工程质量验收标准》、国标CJJ1-20xx、CJJ3-90。

3、适用法律、法规：《合同法》、《建筑法》。

三、工程款支付1、工程款支付方式:现金;四、争议的解决：如协商不成, 依法向工程所在地人民法院起诉解决。

五、合同份数共计两份, 甲乙双方各执一份。

六、其它未尽事宜, 双方协商再签订补充协议, 补充协议与本合同同具法律效力。

甲方：乙方：身份证号码：身份证号码：联系电话：联系电话：签订日期：年月日简单施工劳务合同2发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要, 现将该工程部分分项承包给乙方, 双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。

一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包, 含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备, 如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械, 各种小型工具材料现场运费。

临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具, 配电箱, 所有工人的人身意外伤害保险, 特殊工种上岗证的费制。

3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱, 粉刷工程如(内端粉刷, 外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。

室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。

建筑施工简单版合同范本(精选5篇)

建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同1建立单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程工程1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。

2、工程地址：儋州市中兴大道。

3、工程范围：按设计图纸要求所有内容到达开工验收，交房使用标准。

除桩根底外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪构造，含电梯和公共局部装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含根底挖运土方，外运土方等全部内容;4、总建筑面积约1____4㎡(以施工图纸为准)。

5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。

弱电局部只预埋不穿线。

9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及标准要求标准施工;公共局部电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须到达每樘1000元;品牌由甲方确定。

二、施工准备1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进展施工技术交底;(3)委派为现场代表，对工程质量进展监视、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承当的有关部门事宜。

2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开场办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保到达交工验收标准;(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工平安，提供工程进度报表以及负责乙方应该承当的有关部门事宜。

简单建筑工程承包合同模板

简单建筑工程承包合同模板（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、讲话致辞、合同范本、心得体会、策划方案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, contract templates, reflections, planning schemes, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!简单建筑工程承包合同模板合同规定了合同双方之间的权利和义务，有助于避免双方在合作过程中出现争议，保证双方的利益得到有效保障。

简单版施工合同范本（通用7篇）

简单版施工合同范本（通用7篇）简单版施工合同范本（通用7篇）随着人们法律意识的加强，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是避免争端的最好方式之一。

那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编精心整理的简单版施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。

简单版施工合同篇1甲方单位：(以下简称甲方)__________________乙方单位：(以下简称乙方)__________________为了明确双方的职责，加强协作，相互促进，按期保质完成施工任务。

经甲乙双方协商，按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程的具体情况签订如下条款，须双方共同遵守。

一、工程名称、工程地点：1、工程名称：___________________2、工程地点：___________________二、施工日期：本工程开工日期为_____年____月____日，竣工日期为_____年____月____日。

三、工程数量及造价：以下工程量为图纸暂估量，竣工结算以实际测量数据为准。

四、甲方责任条款：1、乙方承诺：具备履行本合同所必须的资质，且具体实施人员也符合资质要求，并具备实际履行本合同的能力。

2、甲方提供基层的平整度、标高、厚度均应符合施工图纸设计要求和《城市道路工程施工验收规程》(DBJ08-225-97)的要求并负责向乙方做施工技术及安全交底。

3、甲方负责提供施工用电、用水、落实乙方机械设备的停放处和必要的安全防范措施。

4、乙方施工完毕交付甲方，甲方负责保护好路面；工程验收之前禁止一切车辆进入现场，否则视为工程验收合格。

5、乙方承诺：未经甲方书面许可，不将工程的任何一部分转包由任意第三人完成。

否则视为根本性的违约，甲方可随时解除本合同。

五、乙方责任条款：1、乙方确认可以严格按照甲方提供的施工图纸设计和按照《城市道路工程施工及验收规程》(DBJ08-225-97)施工，保证施工质量。

若工期、用料、费用需要更改的，应当经过甲方书面许可。

建筑工程的施工合同范本(4篇)

建筑工程的施工合同范本发包方)甲方：_____(承包方)乙方：_____按照《中华人民共和国民法典》、《全国室内装饰设计，施工企业管理规定》的规定，结合本工程具体情况，双方协商达成如下协议。

一、工程概况1、工程名称：_____室内装饰工程2、工程地点：_____3、承包范围：_____4、承包方式：施工承包，包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

5、工期：本工程自_____年_____月_____日开工，于_____年_____月_____日竣工，具体开工日期以甲方通知为准。

6、工程质量：按本合同第5条约定标准7、合同价(人民币大写)：_____元整。

二、甲方义务1、开工前甲方组织乙方进行现场交底。

全部_____房屋，清除影响施工的障碍物。

对只能部分_____的房屋中所滞留的家具、陈X等采取保护措施。

2、甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

三、乙方义务1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

2、乙方负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

参加竣工验收，编制工程结算。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。

做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的关系。

5、施工中未经甲方同意，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

如有损坏，乙方负责修复，费用乙方自理。

四、关于材料供应的约定1、甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供材料、设备表》。

本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。

简单建筑施工劳动合同书(通用7篇)

简单建筑施工劳动合同书(通用7篇)甲方（建筑施工企业）名称：法定代表人：地址：电话：乙方（农民工）姓名：性别：年龄：文化程度：住址：身份证号：甲乙双方根据《劳动法》及《国务院办公厅转发建设部等部门关于进一步解决建设领域拖欠工程款问题意见的通知》规定，平等自愿、协商一致，签订本合同。

一、合同期限自___年___月___日起至___年___月___日止或者工作（工程）结束止。

二、工作内容甲方分配乙方在岗位担任职务（工种）在正常情况下乙方应当完成生产（工作）任务，具体生产（工作）任务和质量标准为：三、工作时间1、甲方实行每日不超过8小时、每周不超过40小时工作制；如实行综合计算工时或不定时工作制，由甲方报劳动保障行政部门批准后实行。

2、因生产工作需要，经协商安排乙方加班加点，甲方按规定支付工资。

日加班不超过3小时，月加班不超过36小时。

四、劳动报酬甲方按月足额以货币形式支付乙方工资，每月___日为发薪日。

工资制度和分配形式按下列第___项执行：1、实行计时工资制，乙方完成生产工作任务，每日工资___元，每月工资___元；2、实行计件工资制，具体标准为：五、劳动保护1、甲方按照自治区人民政府的规定参加工伤保险，乙方因工负伤、致残、死亡依法享受因工伤亡待遇。

2、甲方为乙方提供符合国家、自治区有关劳动安全、职业卫生规定的’作业场所和防护设施；3、乙方遵守甲方的安全规定和操作规程，不得违章操作。

六、其他约定的事项七、违约责任本合同具有法律效力，双方应严格履行。

一方违反本合同，应承担违约责任；给对方造成经济损失的，依法赔偿相关损失。

八、因履行本合同发生劳动争议，甲乙双方均可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（章）法定代表人（签章）乙方（签章）___年___月___日鉴证机关（章）鉴证人（签章）___年___月___日简单建筑施工劳动合同书篇3甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、互利、公平和诚实信用的原则，双方就本公路工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。

简单建筑承包合同模板6篇

简单建筑承包合同模板6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就乙方承包甲方建筑项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程范围：________________4. 工程造价：________________二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，包括但不限于人工、材料、机械、技术、安全等方面的费用。

三、工期1. 本工程开工日期为____年__月__日，竣工日期为____年__月__日，总工期为____天。

2. 如有特殊情况需延长工期，应经甲方同意并签订书面协议。

四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关标准、规范进行设计、施工，确保工程质量。

2. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查，并提出改进意见。

3. 如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任并负贵修复。

五、工程款支付1. 工程款支付方式为：________________。

2. 工程款支付时间为：________________。

3. 甲方应按约定时间支付工程款，如因甲方原因造成逾期支付，甲方应支付逾期付款违约金。

六、保修责任1. 乙方应为本工程提供一定期限的保修服务，保修期限为____年。

2. 在保修期限内，如因乙方施工原因造成的问题，乙方应负责免费修复。

3. 保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。

七、违约责任1. 甲方如未按约定时间支付工程款，应按每日____%的标准支付逾期付款违约金。

2. 乙方如未按约定时间完成工程，应按每日____%的标准支付工期延误违约金。

3. 如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格，乙方应负责修复并承担相应费用。

4. 甲乙双方如有其他违约行为，应根据实际情况承担相应的违约责任。

施工合同简单的(通用16篇)

施工合同简单的（通用16篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同简单的（通用16篇）随着法制的进步,人们对合同的运用也日益广泛,合同的订立在双方当事人同意的情况下,具有了更大的自由度。

简单的施工合同范本3篇

简单的施工合同范本3篇简单的施工合同范本1甲方：乙方：乙方受甲方的委托，将紫薇田园都市B区1#楼室外建设工程承包施工，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》，结合工程具体情况，经双方协商达成如下协议：第一条：工程概况1、工程名称：紫薇田园都市B区1#楼室外工程。

2、工程地点：西安市高新区新型产业园。

3、工程内容：紫薇田园都市B区1#楼室外工程施工4、工程承包范围：紫薇田园都市B区1#楼室外道路、土方、管沟、景观绿化、各系统管网、室外照明、主楼主电源供电。

第二条：工期：20__年6月30日至20__年8月30日。

第三条：工程质量要求及竣工验收：1、乙方严格按照国家颁发的施工验收规范、工程设计图纸及甲方要求进行施工，各项工程质量应达到国家或专业质量评定标准的条件，质量等级为：合格。

2、乙方应认真按照国家颁发的施工验收规范要求进行施工，并接受甲方代表的检查、检验，乙方应为甲方人员检查提供便利条件，对不合格的部分按甲方代表的要求返工修改，承担有自身原因导致返工修改费用，但甲方不正确纠正或其他由甲方原因引起的经济支出由甲方承担。

3、工程具备隐蔽条件，乙方进行自检，并通知甲方验收。

验收不合格，乙方在甲方代表限定的时间内修改后重新验收。

第四条：安全施工及事故处理：乙方应遵守安全生产法的有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

由于现场施工等原因造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方第五条：工程结算及承包方式1、按照__及配套费用定额四类工程取费，不含税工程造价优惠3%；安装按照20__年《全国统一安装工程概预算定额陕西省价目表》及配套费用定额三类工程取费，不含税工程造价优惠5%；绿化工程按照苗木总价_（1+30%）进行结算，苗木总价包括苗木价、运输费用及挖苗费，苗木价需经甲方认质认价。

甲方认价及甲供材料不优惠。

贷款利息不予计取。

简单建筑承包合同专业版6篇

简单建筑承包合同专业版6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（承包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就乙方承包甲方建筑项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[工程内容简述]4. 承包方式：[承包方式（如包工包料、清包工等）]二、合同工期1. 承包工期：自合同签署之日起XX日历天。

2. 若因甲方原因导致工程延期，则工期相应顺延。

若因乙方原因造成工期延误，须赔偿甲方相应损失。

三、工程价款及支付方式1. 工程总价：[工程总金额汉字大写]（人民币）。

此价格包含但不限于人工费、材料费、机械使用费等所有费用。

具体明细见附件。

2. 支付方式：本合同签署后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；工程完工并经甲方验收合格后，支付至工程总价的XX%；剩余XX%作为质保金，质保期为XX年，到期后无质量问题则支付。

四、工程质量及验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。

2. 工程竣工后，乙方应及时向甲方提交验收申请。

甲方在接到申请后XX个工作日内组织验收。

验收合格后，双方签署验收证书。

3. 若工程质量不符合合同约定，乙方应按照甲方的要求及时返工或更换，并承担相应费用。

五、安全施工乙方应按安全施工有关规定，采取严格的安全防护措施，施工过程中如发生安全责任事故，均由乙方承担全部责任及后果。

六、材料设备供应本工程所需材料、设备由乙方自行采购，但必须符合国家和行业相关标准。

若因乙方采购的材料设备不符合质量要求导致工程问题，乙方应承担全部责任。

七、违约责任1. 若甲方不按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付XX元违约金。

简单工程施工合同范本5篇

简单工程施工合同范本5篇在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情需要用到合同,签订合同能够较为有效的约束违约行为。

你所见过的合同是什么样的呢?具体详情可以点击“合同范本”查看更多相关的各类合同参考。

简单工程施工合同范本1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

一、工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、合同价款：合同总价每公里万。

单位造价每平方米元(竣工后以实际丈量面积为准进行结算)。

二、技术要求1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。

2、天然级配砂砾石垫层，厚度cm天然级配砂砾石，宽度6M。

3、cm厚灰土垫层。

三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对高低不平路段，采用推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。

2、严格控制路面材料质量，垫层必须夯实，否则返工。

四、双方权利和义务1、发包人的权利和义务发包人委派的业主代表：姓名：职务;职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

2、发包人主要工作：负责场地三通一平;3、承包人的权利和义务项目负责人姓名：项目负责人代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

4、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工安全工作。

承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用;做好现场设备、材料的照管工作。

做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查：五、工程价款的支付本合同签订之日付%，工程竣工验收完后分阶段视情况支付下剩款项。

工程质量保证金为总造价的%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。

六、安全文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

简单建筑承包合同样本专业版3篇

简单建筑承包合同样本专业版3篇篇1【简单建筑承包合同样本专业版】合同编号：2019-001甲方（承包方）：_______________（以下简称甲方）身份证号码：____________________联系地址：______________________电话：_________________________乙方（业主方）：_______________（以下简称乙方）身份证号码：____________________联系地址：______________________电话：_________________________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲方和乙方经友好协商，就以下事项达成一致，并制定本合同。

第一条项目内容甲方承包乙方位于_____________（具体地址）的建筑工程合同，项目包括但不限于：1. 工程名称：_______________2. 工程规模：_______________3. 工程工期：_______________4. 工程报价：_______________5. 工程质量要求：_____________6. 工程安全要求：_____________第二条交付标准1. 甲方保证按照本合同约定的工程规模和工程质量要求，按时交付给乙方。

2. 甲方应按照合同约定的工程报价，不得擅自调整价格。

3. 甲方在工程施工过程中需要进行变更的，应征得乙方的书面同意。

第三条付款方式1. 乙方应在签订本合同后的三个工作日内，支付工程总价的40%作为预付款。

2. 工程进度按照约定阶段性支付，具体付款比例和时间由双方协商确定。

3. 工程完工交付后，乙方应支付工程总价的剩余60%。

第四条违约责任1. 如果甲方未按时交付工程，将按照工程延误的天数，向乙方支付延误赔偿金。

2. 如果甲方在工程施工过程中质量不合格，或发生事故导致工程停顿，将承担由此引起的法律责任。

3. 如果乙方逾期支付款项，应按照逾期天数，向甲方支付逾期利息。

简单工程施工合同范本(精选5篇)

简单工程施工合同范本（精选5篇）简单工程施工合同1发包方：_____________承包方：_____________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程名称：________________二、建筑面积(工程形式)：________________三、施工地点：_____________四、工期：(一)开工：_________________年_____月_____日;(二)竣工：_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。

五、承包形式：______________六、工程质量标准：______________七、工程价款：_________________共计人民币元。

八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。

九、质保期：_________________年。

十、双方的责任义务(一)发包方的责任义务1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。

解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;(二)承包方的责任义务1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;5、教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他(一)本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。

工程施工承包合同简单版(5篇)

工程施工承包合同简单版发包人：（人称）（简称甲方）承包人：（姓名）身份证号码：（简称乙方）依照《民法典》《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程承包事项协商一致，订立合同如下：一、工程概况1.工程名称：湖南省怀化市高速铁路南站广场，站楼铺装。

2.工程内容：铺装及本项目相关联的工程。

二、承包范围1.本项目工程设计图纸所包含的工程内容。

2.承包方式：包工不包料、包质量、包安全、文明施工，施工期由甲方提供乙方施工人员住宿，生活费自理，甲方提供乙方施工用斗车、水源、电源、施工场内水管、电缆线，其他工具自理。

甲方负责乙方住地及施工场地内水费、电费。

三、合同工期：开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日四、质量标准：经甲方按国家有关建筑施工质量规范验收合格。

五、合同单位：600X800X40厚石材板铺装元/平方;路治石安装元/米;沟盖板500X100X80厚安装元/块;计时工，大工元/工日;小工元/工日，其他未涉及单价的项目，双方另行协商定价。

六、乙方向甲方承诺：按合同约定进行施工，确保工程质量、服从甲方合理安排，合理使用材料，不准故意浪费材料，严守施工规范对先天铺装的板材必须进行养护，如发生质量，质量事故，乙方必须承担所有的损失。

七、付款方式：甲方向乙方每月付给工人足额生活费，工程竣工天内全部结算付清乙方工程款。

八、本合同双方签字生效，一式贰份，未尽事宜经双方友好协商再定，希共同遵守，工程竣工验收结算，付清往来工程款后自动失效。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日工程施工承包合同简单版（二）总包单位（以下简称甲方）：_____有限公司承包单位（以下简称乙方）：_____有限公司工程名称：_____工程地点：_____为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（____）、《建筑施工安全检查标准》（59_____），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

简单的施工合同10篇

简单的施工合同10篇简单的施工合同1发包人(全称)_______________________________________________________ 承包人(全称)_______________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：______________________________________________________________ 工程地点：______________________________________________________________ 工程内容：______________________________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表工程立项批准文号：______________________________________________________ 资金来源：______________________________________________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________________________________三、合同工期开工日期：______________________________________________________________ 竣工日期：______________________________________________________________ 合同工期总日历天数__________天。

简单建筑承包合同模板新5篇

简单建筑承包合同模板新5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1简单建筑承包合同模板甲方（委托方）：____________________身份证号：____________________联系地址：____________________联系电话：____________________乙方（承包方）：____________________注册地址：____________________法定代表人：____________________联系电话：____________________鉴于甲方拟委托乙方承担__________项目的施工任务，为明确双方权益和义务，经双方友好协商，就本项目达成以下协议：第一条项目内容1. 甲方委托乙方进行__________项目的建筑施工任务，具体施工内容详见附件一工程量清单。

2. 工程工期为__________月，具体时间由双方商定。

3. 工程合同总金额为__________万元，具体结算方式由双方商定。

第二条付款方式1. 乙方在项目开始前，甲方应支付合同总金额的__________%作为首期款项。

2. 工程过程中，甲方应根据工程进度及验收情况按季度或其他约定周期支付相应款项。

第三条施工标准1. 乙方应按照国家相关法律法规和建筑标准进行施工，确保工程质量。

2. 乙方应保证施工过程中的安全和环保，确保工地秩序良好。

3. 如在施工过程中发现设计变更或其他问题，应及时与甲方协商并取得书面确认。

第四条安全保障1. 乙方应配备专业施工人员，遵守施工安全规范，保障施工人员的安全。

2. 甲方应提供必要的安全设施和保障措施，确保工程施工安全。

第五条异常情况1. 如因不可抗力因素造成工程延期或损失，双方应协商解决方案，并及时通知对方。

2. 如乙方未能按约定工期完成工程，甲方有权要求乙方承担相应责任。

第六条变更和解除1. 如因项目变更需要调整合同内容，双方应进行书面协商并达成一致意见。

简单工程承包合同范本(精选8篇)

简单工程承包合同范本(精选8篇)简单工程承包合同范本篇1(1)本合同一式四份，由甲乙双方各执两份，本合同经双方签字盖章后生效。

(2)本合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。

甲方(公章)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________________年____月____日简单工程承包合同范本篇2甲方：乙方：为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守：一、工程名称：综合楼二、工程地点：三、承包范围及详细部位本工程所有施工内容：1、土建(垫层、条基、地沟、砌砖、粉刷、预制构件及安装、砼搅拌及浇灌保养、回填、散水、踏步、屋面楼渣、找平、保温块铺设);2、钢筋(调直、制作、绑扎、安装、保护层控制);3、木工(支模、拆模、打磨);4、水电(上下水安装、线路铺设预埋及电器安装);5、装饰(内外墙粉刷、外墙涂料、地砖及卫生瓷砖的铺设)四、承包方式和结算方式承包方式：本工程在承包范围内以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内60m运输、包砂石的筛选及搅拌、包工程验收质量达到合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内、包物价上涨的形式由乙方承包。

结算方式：本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。

乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外)和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

五、承包单价单价：__元/平方米单价说明：1、包基础施工前的施工准备、配合工作，如施工放线等工作;2、包场地清理等工作;3、包机械安装、调试、保养、操作等相关工作;3、包施工脚手架、扣件、架板、电缆线、模板、振动板、振动棒、斗斗车等工程施工中的一切工具在内;4、面积按建筑面积计算;5、乙方在施工的水电费不包含在内。

房屋建筑包工简单合同范本(3篇)

房屋建筑包工简单合同范本（3篇）房屋建筑包工简单合同范本（通用3篇）房屋建筑包工简单合同范本篇1甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________甲乙双方本着平等、自愿、诚信、有偿的原则，根据国家有关法律法规的规定，为确保农贸小区房屋的顺利修建，经反复商议，达成以下一致性条款，以便共同遵守。

一、工程名称及座落位置：________________________________________________________ ________________二、承包方式：全承包，主体（不含装修），即包工包料包基础和旧房拆除，拆除旧房的材料属乙方所有。

三、工程承包价款：工程总建筑面积约________平方米（准确面积按投影面积计算以验收时的实际面积为准），承包价每平方米人民币_________元，大写____________元整。

天盖、基础各算半层，拆除旧房不另计价。

四、付款方式：基础完工后付总款的____%，转换层完工时付到总款____%，以后每一层主体完工时付总款的____%，总工程主体完工后，付到总款的____%，剩余工程款在验收交房时扣除保证金后____个月内全部付清。

五、工程期限：工期____个月，于________年____月底前竣工。

六、安全责任：乙方必须严格按照国家有关安全法律法规执行，严格遵守安全规程，本工程全部安全责任均由乙方承担。

甲方在本工程开工后一次性付给乙方安全费________元，大写人民币________元整。

七、质量要求及房屋设施：1.房屋六楼一底，正立面贴瓷砖，门市柱子贴地板砖，其余各面为水泥搓沙。

房屋第一层高度为4.2m，其余楼层为高度2.8m。

天面四平头80公分内。

2.房屋结构为砖混结构，柱子、主梁、承重梁必须按照国家有关规定和甲方的要求施工，其余楼层按周家常规施工水泥砂浆的标号不得低于70号。

3.如果基础超深，超出8m的孔桩，超出部分按____元/m另行计价付给乙方。