建设工程施工总包与分包协议（通用3篇）
建设工程施工专业分包合同3篇
建设工程施工专业分包合同3篇建设工程施工专业分包合同1承包人：分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于与承包人已经签订施工总承包合同，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价款金额：大写：人民币元，小写：元。
三、工期开工日期：本分包工程定于年月日开工；竣工日期：本分包工程定于年月日竣工；合同工期总日历天数为：天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的.总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。
六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程，并在质量保修期内承担保修责任。
八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款，以及其他应当支付的款项。
九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。
十、合同的生效合同订立时间：年月日；合同订立地点：本合同双方约定后生效。
承包人：分包人：住所：建设工程施工专业分包合同2承包单位（甲方）：法定代表人（负责人）：分包单位（乙方）:法定代表人（负责人）：按照《_____》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。
建设工程施工合同总承包工程6篇
建设工程施工合同总承包工程6篇建设工程施工合同总承包工程（精选篇1）总承包方：_________________________________(以下简称甲方)分包方：___________________________________(以下简称乙方)建设方决定将总承包方承建的工程其中的为保证整体工程的顺利完成，经双方协商，达成以下协议：第一条工程项目1.工程名称：____________________________________2.工程地点：____________________________________3.工程范围和内容：根据确认的方案和报价说明书内容为依据，除施工方案及说明书未表明的变更工程量，由甲方根据现场核定签字后，作为决算增减依据。
本合同施工图及说明书未表明者，若习惯上该部分属于本合同标的之一部分，乙方亦应照做，并不向甲方要求任何费用。
4.工程造价：全部工程造价____________________人民币(暂控)(含税)。
第二条工程期限1.全部工程自__________年__________月__________日开工，至__________年__________月__________日竣工(工期__________日历天)。
2.在施工时如遇到下列情况，需顺延工期。
顺延期限，应同建设方及时协商，签订协议并报有关部门及项目部备案。
(1)由于不可抵抗力，而被迫停工者。
(2)因变更计划或变更施工图，而不能继续施工者。
第三条施工准备中甲乙双方的义务1.甲方义务明确工程内容、项目及要求，提供施工所需的水电及材料堆放地。
2.乙方义务(1)按照合同约定的工期保质保量地完成工程项目。
(2)保护工建周围的环境卫生及文明施工。
(3)保证所用材料经甲方验收认可并提供相应的合格证明，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。
(4)根据甲方要求免费制作相应图纸，并提供有利于节约成本的建议。
总包和分包的补充合同5篇
总包和分包的补充合同5篇篇1本协议旨在明确总承包方（以下简称甲方）与分包方（以下简称乙方）在项目实施过程中的权利、义务和责任，作为主合同的重要补充，确保项目顺利进行。
一、背景及目的鉴于双方已签署主合同，为明确主合同下分包事项的具体执行细节，经友好协商，达成以下补充协议。
本协议作为主合同的补充，具有同等法律效力。
二、项目概述本项目涉及（项目名称、内容、地点等）的施工分包事宜。
甲方为总承包方，负责项目的整体协调与管理；乙方为分包方，承担部分施工任务。
三、合同范围及内容本合同补充条款包括但不限于以下内容：1. 工程分包范围：明确乙方分包的工程范围及内容。
2. 工程期限：详细约定分包工程的开工、竣工时间。
3. 工程价款及支付方式：明确分包工程的合同价款、支付方式及时间节点。
4. 质量标准与验收方法：确定分包工程的质量要求、验收标准和程序。
5. 安全责任：双方对施工现场的安全生产、文明施工各自承担的责任进行约定。
6. 变更与调整：明确合同内容变更时双方的权利和义务及程序。
7. 违约责任：规定任何一方违反合同约定应承担的违约责任和赔偿方式。
8. 争议解决：约定双方在合同履行过程中发生争议时的解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。
四、双方权利义务1. 甲方的权利和义务：（1）甲方有权对乙方施工的全过程进行监督、检查和指导。
（2）甲方应按合同约定及时向乙方提供必要的技术支持和配合。
（3）甲方应按合同约定支付乙方工程款项。
（4）甲方有权要求乙方严格执行合同条款，遵守国家法律法规和施工现场的相关规定。
2. 乙方的权利和义务：（1）乙方应严格按照合同约定履行施工任务，确保工程质量和进度。
（2）乙方有权获得合理的工程款项。
（3）乙方应接受甲方的监督、检查和指导，及时汇报施工进度和问题。
（4）乙方应确保施工现场安全，遵守国家法律法规和施工现场的相关规定。
五、违约责任及赔偿如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
建筑工程施工总承包分包协议书
建筑工程施工总承包分包协议书协议书范本甲方（总承包方）：住所：法人代表：乙方（分包方）：住所：法人代表：鉴于甲、乙双方为了确保建筑工程施工的准确进行，根据有关法律法规，经友好协商，达成如下协议：第一条工程描述1.1 甲方将委托乙方进行以下工程的承包和施工，项目的详细描述如下：（描述工程项目的名称、地点、规模、内容和要求等）1.2 乙方同意接受以上承包和施工任务，并按照合同约定的计划、标准和质量要求进行工程施工。
第二条工期和计划2.1 工程施工的起止日期为（具体起止日期）。
2.2 乙方应按照工程计划完成各项工程内容，并保证按期交付。
2.3 甲方有权对工程进展进行监督和检查，乙方应积极配合并提供所需的相关材料和资料。
第三条分包内容和支付3.1 乙方同意按照以下方式承担工程分包任务：（描述具体的分包内容和工作范围）3.2 甲方应按照合同约定的支付方式和标准，及时支付乙方相应的工程款项。
第四条质量保证4.1 乙方应按照相关标准和技术要求执行工程施工，并保证工程质量符合国家相关规定和标准。
4.2 在工程竣工后的一定期限内，乙方应承担维修保养的责任，确保工程达到合同约定的使用寿命。
第五条合同变更和解除5.1 若在工程施工期间，因设计变更、施工难度、材料供应等原因需要进行合同变更，甲乙双方应按照法律法规和合同约定进行协商和修改。
5.2 若甲乙双方在合同履行过程中出现争议，应积极协商解决。
如无法协商一致，可以按照相关法律规定申请仲裁或通过诉讼解决。
第六条保密协议6.1 甲乙双方应对双方在合作过程中所涉及的商业秘密、技术资料和工程信息等保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露或泄露。
第七条违约责任7.1 若甲乙任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方的损失。
第八条适用法律和争议解决8.1 本协议适用中华人民共和国的有关法律法规。
8.2 若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应尽量友好协商解决；如协商无果，双方同意提交相关争议给适当的法院进行解决。
总包与分包单位安全管理协议书(3篇)
总包与分包单位安全管理协议书总包方：中国十七冶集团公司南京紫金（江宁）工程项目部。
分包方为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议：一、工程名称、地址及工程分包内容：工程名称：南京紫金（江宁）科技孵化器（二期）工程工程地址：双龙大道以西，秣周路以南接口处。
工程分包内容：2栋20层面积：33905、___平方，有达成公司承包。
3栋20层：64276、___平方；有振达公司承包。
二、总包方、分包方责任1、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件的报送总包方，经核实无误后方可进场。
对于无证和失效证件的特种作业人员不得进入施工现场。
分包单位在施工单位区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程。
遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理，总包方安全员发出的隐患整改通知单、技术部门下达的安全措施交底，分包方必须严格执行。
3、分包单位进场前，必须对新员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到___%，并将考核成绩单汇总表由分包单位盖章后报送总包单位。
4、严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重、不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方负责。
5、分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路及配电等设施，必须严格按国家各项规范要求去做，自带的机具、电器设备及安全防护用品，必须符合安全性能指标，检测合格方可进场使用。
6、分包单位需要使用脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。
总包与分包安全生产协议书（精选13篇）
总包与分包安全生产协议书（精选13篇）总包与分包安全生产协议书篇1为落实安全生产的管理要求，确保分队所承担的工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下安全协议：甲方：乙方：一、乙方的安全环保目标无重伤及以上事故，无管线、机械设备、压力容器事故，无重大交通事故;不发生环境污染事故和重大环境纠纷。
二、甲方责任1、甲方应组织和督促乙方开展安全达标活动;及时传达和部署上级的有关安全和环保精神和要求，听取乙方的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。
2、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题，甲方有权制止教育、责成其限期整改。
3、甲方协助乙方加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育;做好上岗前的安全培训，特种作业人员必须做到持证上岗，禁止实习、学习人员单独现场作业。
督促乙方严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
二、乙方责任1、乙方要严格贯彻执行有关安全生产的法律、法规，加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。
2、乙方要按照安全作业规范，针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制详细的施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。
严格按照施工组织设计和有关安全方案、要求施工。
3、乙方要加强对施工责任区的日常安全检查。
及时制止和处理各类违章、违法行为。
对发现的隐患要及时落实整改措施。
4、乙方应主动接受甲方在安全生产、文明施工和环境保护工作的业务指导，检查和督促，服从管理。
5、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，乙方应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，立即向甲方报告，事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担，事故由乙方负责统计上报。
三、奖罚责任期内乙方实现了安全目标，甲方应根据相关的规定对乙方进行奖励。
总包与分包单位安全生产管理协议范文(八篇)
总包与分包单位安全生产管理协议范文总包单位（以下简称甲方）：分包单位（以下简称乙方）：工程名称：承包形式：劳务专业承包其他专业承包乙方在施工现场从事生产经营的人员总数为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》。
以及《××市生产安全事故责任划分试行办法》的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。
甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务1.彻落实国家及××市有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查。
2.严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。
3.提供施工现场安全生产条件。
安全防护设施由甲方提供的，交付使用前双方要办理交接手续，由甲方按照××市有关安全标准对乙方进行日常监督检查。
4.提供施工用电，并保证符合安全标准。
负责提供符合安全标准的施工用电电源到b级配电箱。
按照有关安全用电标准对乙方的施工用电设施设备进行监督检查，发现隐患责成乙方子以整改。
5.督促乙方特种作业操作人员建立档案并在甲方备案。
6.对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。
对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
7.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
8.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
9.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见;并监督落实情况。
10.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
11.提供施工现场消防安全通道和消防设备设施。
12.乙方发生生产安全事故时提供协助救援服务。
13.对乙方开展的安全生产活动提供帮助。
总包和分包的补充合同3篇
总包和分包的补充合同3篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总包方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（分包方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲乙双方就[项目名称]项目的施工事宜已签订主合同，现根据工程实际需要，经双方友好协商，就主合同内部分条款进行补充约定，以明确双方的权利与义务，确保工程顺利进行。
一、工程概况（在此部分填写关于工程项目的基本信息，包括但不限于项目名称、工程地点、分包范围、工程期限等。
）二、补充条款内容与约定1. 工程分包范围调整与界定（详细规定总包与分包的具体施工范围，包括但不限于施工内容、技术要求和验收标准等。
）2. 进度管理（明确分包工程的施工进度要求，包括节点工期、进度报告等要求。
）3. 质量管理（规定分包工程的质量控制措施，包括质量检测、验收标准等。
）4. 安全与文明施工（明确安全生产和文明施工责任，双方应遵守的安全生产规定等。
）5. 工程造价与支付条款调整（针对分包工程的造价调整、支付方式及时间等进行具体规定。
）三、补充协议的生效与变更解除条款---以上内容仅为示例，签订合同时请根据实际情况调整相关内容和条款。
---篇2甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________鉴于甲乙双方已经签署的主合同，为了更好地明确双方在总包与分包过程中的权利与义务，保障工程顺利进行，现就有关事项达成如下补充合同协议：一、工程概况双方确认，本次补充合同涉及的工程项目为______工程，具体工程内容、范围、要求等按照主合同约定执行。
二、合同目的本补充合同旨在明确总包与分包过程中的职责、权利与义务，确保工程质量和进度，保障双方合法权益。
三、工作内容及分工1. 甲方工作内容：（1）负责工程的整体规划、设计、施工组织与管理；（2）负责工程进度款的支付及竣工验收结算；（3）负责协调与其他施工单位的关系，确保工程顺利进行。
总包与分包安全协议书
总包与分包安全协议书背景在建设工程项目中，承包商通常会承担工程的总包和分包工程。
总包承包商负责整个工程项目的施工管理和工程质量控制，分包承包商则负责特定工程分项或专业的施工工作。
在工程建设中，总包和分包承包商之间需要达成安全协议，以确保项目的安全性，降低工程事故风险，保护工人以及保障项目进度和质量。
协议内容1. 工程施工安全管理责任总包承包商应当对工程施工的全面管理和控制负责，包括制定工程安全管理计划和应急预案。
对于分包承包商所承担的分项工程安全管理，总包承包商应当负起监管和协助职责，对分包承包商的安全管理和应急预案进行审核，并要求其顺利执行。
分包承包商应当按照总包承包商的安全要求制定分包工程的安全管理计划和应急预案，并配合总承包商开展工程安全管理工作。
在分包工程中，分包承包商应当负责其负责的专业和分项的施工安全管理和控制。
2. 安全培训和教育总包承包商应当组织工作人员进行安全培训和教育，确保工人掌握安全知识和操作规程，提高安全意识和管理水平。
分包承包商应当配合总包承包商，参加总包承包商组织的安全培训和教育，并按照总包承包商的要求对分包工程人员的安全培训和教育进行组织实施。
工程项目中，总包承包商应当定期对分包承包商的安全教育和培训效果进行检查和评估。
分包承包商应当按照要求配合检查和评估工作。
3. 安全技术措施总包承包商应当根据工程施工的实际情况，制定工程安全技术措施方案，配合分包承包商制定分包工程的安全技术措施方案，保证施工过程中的安全。
安全技术措施方案包括但不限于：施工措施、干挂、围挡、安全网、警示标志等设施和预警、监控等系统。
分包承包商应当按照总包承包商的要求和安全技术措施方案，采取措施保障现场安全，避免事故发生。
工程施工过程中，如发现安全隐患或有安全事故发生，分包承包商应当立即汇报总包承包商，共同制定安全应急预案，及时处理并消除安全隐患，以确保工作者和公众的安全。
4. 安全监督检查总包承包商应当配合工程监理单位，对工程安全进行监督检查，并及时发现和处理施工中的安全隐患。
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇
建设工程施工专业分包合同通用范本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（总承包人）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（分包人）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方已与建设单位签订建设工程施工总承包合同，且甲乙双方出于互利共赢的考虑，依据相关法律法规及政策规定，经过友好协商，甲方决定将本工程项目中的部分专业工程交由乙方承包实施。
为明确双方权益关系，确保工程质量及工期，达成以下合同条款，以兹共同遵守：一、工程概况与分包范围1. 工程名称：[具体工程名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 分包范围：（详细说明分包的工程项目及具体部位，如：电气安装、通风系统建设等）。
具体详见附件的分包工程量清单。
二、工期与进度管理1. 分包工程工期要求：乙方应按照甲方提供的总进度计划安排施工，确保不影响整体工程进度。
2. 工程进度管理：乙方必须按甲方制定的关键节点计划组织施工，并及时上报进度计划调整方案。
3. 工程延期处理：因乙方原因造成工期延误时，乙方须承担违约责任并承担由此带来的损失。
三、质量与安全管理1. 工程质量要求：乙方必须按照施工图纸及国家相关规范进行施工，确保工程质量达到约定标准。
2. 安全施工管理：乙方应严格遵守施工现场的安全管理规定，确保施工期间的安全生产。
3. 质量与安全事故处理：发生质量与安全事故时，乙方应及时通知甲方，并承担相应责任与损失。
四、合同价款与支付1. 合同价款确定：合同价款依据附件中的分包工程量清单及综合单价进行确定。
2. 价款支付方式：按工程进度支付工程款，具体包括预付款、进度款支付及结算款支付等条款。
3. 工程变更与价格调整：如发生工程变更或材料价格波动等情况，合同价格需相应调整，具体调整办法依约定执行。
五、材料设备供应与管理1. 材料设备供应责任：明确由谁负责材料设备的采购、运输及保管等事项。
2. 材料设备验收与保管：对材料设备的质量、数量及验收、保管方法等进行约定。
建筑工程施工三方协议书范本(4篇)
建筑工程施工三方协议书范本建设方：__________总包方：__________分包方：__________为明确施工过程中建设方、总包方及分包方三方的责任，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一致，订立本协议。
一、总包服务费：本工程桩基工程的总包服务费由建设方支付。
二、承包范围：无锡交通世茂项目B地块一期桩基础工程。
三、工程造价及工程款支付：人民币____元整，由建设方支付。
本工程不设预付款。
保留金的____%，待保修期满后14个日历天内支付。
四、建设方责任1.负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。
2.负责及时向分包方支付工程进度款及尾款。
五、总包方的工作1.负责对分包单位进场后的现场安全文明施工管理(不含质量、技术、进度)、服务、配合、协调、对已完验收合格的工程负责保管。
2.负责现场临时水电的统一管理。
3.在不妨碍承包人优先使用的前提下，合理安排分包人使用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。
4.总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。
六、分包方的工作1.负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。
2.对工程进度、质量、安全、环保文明施工等承担全部责任。
3.遵守总包方施工现场各项管理制度，服从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。
4.及时向建设方、总包方提供工程进度计划及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。
5.自行组织和配合与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，提供满足专项验收要求的所有技术资料。
6.严格按照施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。
7.负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。
1.1.6总包与分包单位安全协议
1.1.6 总包与分包单位安全协议（粘贴）建设工程承发包安全管理协议（样本）发包单位： XX建设集团有限公司（甲方）承包单位： XX防水工程公司（乙方）甲方将本建筑安装工程项目发(分)包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《XX市承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。
一、承包工程项目：1.工程项目名称： XXXX工程2.工程地址： XX市XX区XX路3.承包范围： XXXX4.承包方式： XXXX二、工程项目期限：自XXXX年XX月XX日起开工至XXXX年XX月XX日完工。
三、协议内容：1．甲乙双方必须认真贯彻国家．XX市和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2. 甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种阼业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
3. 甲乙双方在施工前要认真勘察现场：(1)工程项目应由甲方编制施工组织总设计；(2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计；制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
4. 甲乙双方的有关领导必须认真对本单泣职工进行安全生产制度及安全技术识知教育增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
5．施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理，施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。
施工总承包总包与专业分包协议书
总包对分包的管理协议总包方：总包(以下简称甲方）分包方:限公司（以下简称乙方)乙方与业主单位签订的合同名称为_《项目1#楼中央空调安装（一标段)施工合同》_,1#玻璃幕墙工程合同价款为9500000元，甲方为落实总包管理及配合责任与义务，经业主、甲乙三方共同协商一致：在业主与甲方签订的《闽商国贸中心项目施工合同》(合同编号：MSZY-GC2012005）合同约定:发包人单独发包项目的总包服务费及其他相关费用按单独发包项目工程总造价（不含设备费）的2％计取，即业主方按乙方工程总造价给予甲方2％总包管理配合费的基础上，乙方另外支付甲方乙方分包工程总造价1％的总包管理费，以便业主、甲乙三方更好的合作。
空调安装所涉及印花税、营业税、保险等各种规费由乙方承担。
依照《中华人民共和合同法》、《中华人民共和建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方为了密切配合工作,认真落实合肥市政府关于建设工程施工现场的管理办法和各项安全法规，按期完成所承担的施工任务，预防和控制各类事故发生，保持文明安全工地,经双方共同协商,约定甲乙双方共同遵守的工作职责如下:一、乙方进入工地后，甲方负责为乙方提供现有的电源、水源、垂直运输工具、脚手架(不包括乙方自行搭设的脚手架）等.二、乙方水电费付款方式：1、甲方暂按乙方每月完成产值的千分之七收取乙方水电费，乙方每月以现金的方式上缴甲方水电费；最后按照业主上缴水电费总金额根据各家的产值分摊所发生的水电的费用（千分之七额外多出的费用）；如一旦发现乙方存在偷电、不按规范用电等行为，一次性视情节严重情况，将处以2-5万元作为违约金在5日内支付甲方，否则甲方有权停止供电。
以上水电费的缴费时间：每个月10日之前将上个月所发生的水、电费的费用以现金或银行转账的形式交于甲方，逾期七天不缴费，甲方有权停止乙方水电费的使用。
三、在工地内，乙方发生违章作业、违法乱纪、不服从管理、损人利己等事件，甲方有权按照项目部制定的安全生产奖惩规定给予处罚，严重者送执法部门依法处理。
建设工程分包合同(3篇)
建设工程分包合同甲方乙方根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装承包合同条例》和《建筑工程施工劳务分包合同》及有关规定，顺利、优质、安全、高效地完成本工程，本着平等、自愿、互利、互惠原则，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围及内容：现甲方拟将杭州西力电能表制造有限公司内的所有土方、泥浆、场内短驳及回填承包给乙方。
四、承包的范围及所涉及事项：施工中乙方必须听从甲方指挥，严格按甲方要求的开挖顺序开挖，严禁不听指挥乱开乱挖，施工中乙方若因为乱开乱挖而影响基坑安全性的，甲方有权立即终止合同，并不支付任何费用，情节严重造成重大损失的，追究相应的法律责任。
施工中所需临时道路修建、路基板铺设等均由乙方自理，所有出土车进出场地乙方均须认真冲洗，因土方施工而造成的道路污染必须及时清理，若由此而造成的城管罚款等行政处罚均由乙方承担。
晚间施工时，甲方负责大灯照明。
甲方保持开挖土方干燥，必要时配合井点排水。
五、工程量及单价确认土方开挖前，甲、乙双方一起测量原地坪标高，经双方签字确认后方可进行开挖，挖方按实际开挖后基坑的几何尺寸进行结算。
所挖土方必须经验收一次通过。
若因乙方原因造成的返工由乙方负责。
单价：泥浆按砼方量1：3比例计算土方元/m3泥浆元/m3场内短驳/m3回填/m3六、周边关系的协调乙方进场后，必须配合甲方及建设单位做好与周边居民关系的协调。
七、付款方式完成全部工程量付总工程款的___%，余款四个月内一次性付清。
八、安全生产要求乙方必须严格按设计及规范施工，如施工过程中因乙方自身原因违章施工造成的安全事故，责任一切由乙方自负，另外乙方在施工中发现异常情况或安全防护措施不符合安全规定的应及时汇报甲方安全员，否则发生安全事故一切由乙方承担。
九、本合同未尽事宜，由双方协商解决。
十、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司备案壹份。
本合同从甲、乙双方签字之日起生效至土方作业完成费用结算完毕后失效。
建设工程施工总包与分包单位安全生产、文明施工协议
建设工程施工总包与分包单位安全生产、文明施工协议第一条总则为加强建设工程施工过程中的安全生产和文明施工，维护社会公共利益与人民生命财产安全，保证工程建设质量，制定本协议。
第二条本协议的适用范围本协议适用于建设工程施工总包单位与分包单位之间，在施工过程中实现安全生产和文明施工的目标。
第三条施工总包单位的职责1、建立健全工程管理体系和安全生产管理体系，对施工过程中的安全生产和文明施工进行全面监管。
2、制定有关安全生产和文明施工的管理规章制度、标准、操作规程和检查标准，督促分包单位认真执行。
3、建立安全生产和文明施工的监督检查制度，对分包单位的施工过程进行日常监管，及时发现问题并及时处理，定期进行专项检查，重点对分包单位的安全生产、待遇等进行检查。
4、组织广泛开展安全生产和文明施工的宣传教育，提高分包单位员工的安全、环境保护等意识，不断加强分包单位全员素质培训和安全教育。
5、与分包单位签订安全生产和文明施工承诺书，明确各自的职责，约束分包单位做到安全生产和文明施工。
第四条分包单位的职责1、严格按照工程施工合同规定和国家有关安全生产和文明施工的法律法规进行施工。
2、遵守施工管理规章制度、标准、操作规程和检查标准，认真履行安全生产和文明施工方面的职责，加强自身安全生产、环境保护、劳动卫生等方面的管理。
3、积极配合和支持建设工程施工总包单位的安全生产和文明施工监管工作，根据总包单位的要求，提供有关文明施工和安全生产的信息，协助总包单位查处违规行为。
4、分包单位应对发现的危险源、违章行为及时进行整改，并及时向总包单位报告相关信息。
分包单位必须遵守《建筑施工完工验收规范》等相关法律法规的规定，确保工程质量和工程安全。
5、分包单位应针对自身存在的安全隐患和环境不良情况采取有效措施及时进行整改，并将整治情况通报总包单位。
第五条安全生产和文明施工监管机制1、建设工程施工总包单位应按照有关法律法规和标准，建立和完善安全生产和文明施工监管制度，严格按照制度实施监管，并对监管情况进行定期的检查和评估。
工程三方协议范本(实用7篇)合同屋
工程三方协议范本（实用7篇）合同屋工程三方协议范本第1篇发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公整和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。
1、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________工程立项批准文号：__________资金来源：__________2、工程承包范围承包范围：__________3、合同工期：开工日期：_____年_____月_____日竣工日期：_____年_____月_____日合同工期总日历天数_____天。
4、质量标准工程质量标准：__________5、合同价款金额(大写_____)：_____6、组成合同的文件6.1组成本合同的文件包括：(1)、本合同协议书(2)、中标通知书(3)、投标书及其附件(4)、本合同专用条款(5)、本合同通用条款(6)、标准、规范及有关技术文件(7)、图纸(8)、工程量清单(9)、工程报价单或预算书6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
7、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用条款》中分别给予它们的定义相同。
8、承包人向发包人承诺根据合同的商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。
9、发包人向承包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
发包人：(公章)承包人：(公章)工程三方协议范本第2篇甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》和《大路建设施工承包合同条例》及大路工程建设的有关规定，结合村道大路建设工程的.详细状况，甲、乙双方就该合同段大路工程，在公平互利协商全都的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。
一、工程名称和地点1、工程名称：____________2、工程地点：____________二、工程承包范围及内容该段路基为泥坯路面，要求路基平整。
总包与劳务分包安全协议（二篇）
总包与劳务分包安全协议总包方：_____（以下简称甲方）分包方：_____（以下简称乙方）为加强施工现场安全生产工作管理,认真贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《安全生产许可证条例》等法律、法规规定,结合工程实际情况,为进一步明确甲、乙双方的管理责任和义务,经双方共同协商,签订本协议。
凡在我公司注册的劳务分包单位必须签订此协议,并履行协议书中所列各项条款。
一、工程名称：_____二、分包内容（范围）：_____三、分包单位安全生产许可证号：_____四、双方应共同遵守的法律、法规及其他要求：_____在施工生产和劳务分包过程中,双方应共同遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等法律、法规及有关安全规范、标准和相关规定。
五、责任和义务：_____（一）甲方的责任与义务1、负责及时传达上级有关安全生产方面的法律、法规和其他要求;2、负责审查劳务资质和安全生产许可证,不得将工程分包给不具备相应资质的劳务队伍施工。
负责将本单位安全管理要求对乙方进行全面施工安全技术交底,并有书面记录或资料;3、负责对本工程实施统一的监督、检查和管理,统一规划施工现场平面布置,按北京城建集团有限责任公司CIS企业形象设计要求管理施工区、办公区、民工生活区和现场围挡;4、当遇有两个（含两个）以上分包单位在同一现场施工或存在交叉作业等危及人身安全的情况时,负责组织协调并督促分包方相互签订《安全生产管理协议书》;5、负责编制施工组织总设计和安全技术措施、方案,并针对工程施工特点,对乙方进行详细的书面安全技术交底,并监督检查执行情况;6、甲方有权对乙方在安全生产、文明施工中存在的违章行为、安全隐患进行督促整改;7、负责生产安全事故的报告工作,现场发生事故后,积极处理抢救,并按规定程序上报;8、负责本施工区域内重大危险源警示标志的设置,并将重大危险源以及在紧急情况下采取的应急措施书面告知乙方;9、负责将本作业区域和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施告知乙方;（二）、乙方的责任与义务1、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规、标准、规范,并严格执行甲方的各项安全管理规章制度;2、乙方应服从甲方的统一组织协调和监督管理,严格按照北京城建集团有限责任公司有关规定做好施工区、办公区和民工生活区的管理,自觉维护北京城建集团有限责任公司的整体利益和社会信誉;3、乙方必须配合甲方及时签订安全生产管理协议书和工程劳务分包经济合同;4、不得将其承包的工程以任何名义再次分包或非法转包;5、乙方应保证所提供的相关资质证明材料真实、合法、有效;6、乙方应遵守国家和地方有关劳动安全、劳务用工法律法规,保证其用工的合法性。
建设工程合同总包与分包
建设工程合同总包与分包我们要了解总包和分包的概念。
总包是指承包单位对整个建设项目或主体工程进行承包，而分包则是承包单位将所承包的部分工程任务，转包给其他具有相应资质的施工单位。
在实际操作中，总包单位通常负责整体工程的组织、协调和管理，而分包单位则专注于具体的施工任务。
以下是一个简化的建设工程合同总包与分包的范本：h2建设工程总包合同范本/h2甲方（业主）：___________乙方（总承包商）：_________鉴于甲方拟建设的项目为___________（项目名称），现甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经协商一致，订立本合同如下：第一条工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：___________1.4 工程规模：___________1.5 工程质量要求：___________第二条合同价格2.1 合同总价：人民币_______元2.2 价格构成：___________2.3 支付方式：___________第三条工期要求3.1 开工日期：____年____月____日3.2 竣工日期：____年____月____日3.3 工期延误责任：___________第四条质量要求4.1 乙方必须按照国家有关标准和规范执行，确保工程质量。
4.2 如发生质量问题，乙方应负责修复并承担相关费用。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行合同义务，任何一方违约均应承担违约责任。
5.2 违约责任的具体承担方式按照合同约定执行。
第六条争议解决6.1 合同执行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁机构仲裁或依法向人民法院起诉。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________签订日期：____年____月____日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工总包与分包协议（通用3篇）建设工程施工总包与分包协议篇1总包单位：(以下简称甲方)分包单位：(以下简称乙方)为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包工程名称：工程地点：工程内容：分包范围：承包方式：进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定，签订本协议。
本协议为《建设工程施工分包合同》第条的补充条款，在双方《建设工程施工分包合同》签订的同时签定本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。
第一条甲、乙双方共同责任一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。
四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
第二条甲方的具体责任一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产。
核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
二、在施工组织设计中编制安全技术措施，并分解到乙方分包项目。
督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并实施。
三、在安排乙方工作时，针对其施工内容、工艺要求，以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。
施工中监督乙方按交底内容实施。
四、对乙方进场职工进行登记造册，对其特种作业人员资格进行验证。
制止非特种作业人员从事特种作业。
五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等，要求其进行技术指标，安全性能检验，合格者方可进入施工现场。
并监督乙方正确安装使用和拆除。
六、对乙方施工工序，操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业，发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。
严重者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失，由乙方承担。
七、合同终止，工程款结算时，甲方安全技术部门应出具安全评价书，无安全评价书者不能结算。
八、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
九、在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
十、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
十一、其它第三条乙方的具体责任乙方在甲方统一指挥监督下，对本单位施工中安全工作直接负责，按其职责分工，具体履行以下责任：一、遵守甲方安全管理制度，服从甲方安全生产管理。
乙方若不服从甲方管理导致生产安全事故的，由乙方承担主要责任。
二、按照甲方的统一管理规定，制定本单位安全目标责任，管理规章制度，并向甲方备案。
三、根据甲方安全施工组织设计，编制本单位分包工程范围的安全施工方案和安全技术措施，报甲方审批执行。
四、对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，并做好入场前的安全教育。
有人员调整时，应及时履行安全教育职责，未经安全教育的，不得进入施工现场。
不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。
五、按规定要求设置安全技术管理人员(施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的，应指定兼职安全技术管理人员;各施工班组应设一名兼职安全员)，负责操作中的安全检查。
六、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。
下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底，检查操作人员安全着装;发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。
不安排非特工种人员从事特工种作业，不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。
七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经检验合格后使用。
禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
八、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
九、在容易发生火灾的地区施工动火时，应事前向甲方申请，得到书面批准，并采取有效的防护措施，才能施工。
储存、使用易爆器材时，应当采用特殊的消防安全措施。
十、有权制止甲方违章指挥，并按双方商定的管理办法进行处理。
十一、教育本单位职工遵章守纪，不违章指挥和违章操作。
施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
十二、其它第四条此协议作为分包合同附件，一式两份，甲、乙双方各执一份。
协议订立时间：年月日协议签订地点：总包方(甲方)：(章) 分包方：(乙方)： (章)法定代表人：(章) 法定代表人：(章)委托代理人：(章) 委托代理人：(章)建设工程施工总包与分包协议篇2甲方：___________________________乙方：___________________________为了全面履行甲方、乙方签订的分包合同，进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任和文明施工责任，保护施工人员的身心健康和身体不受伤害，防止伤亡事故和因生产作业环境不良影响员工健康的情况发生。
依据《中华人民共和国建筑法》《国务院建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定，签订本协议。
本协议为《分包合同》的补充条款，在双方签订《分包合同》的同时签订本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。
凡进入我公司项目的分包单位，必须签定本，并承担由于责任不落实而造成的后果和经济损失。
1.工程名称：_________________2.工程地点：_________________3.责任期限：自____年____月____日起至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。
4.目标杜绝重伤、死亡事故发生。
一般轻伤事故率控制在3‰以内。
杜绝各类环境污染事件。
符合安全文明施工要求。
5.甲、乙双方共同责任5.1甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产、文明施工的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准和文明施工标准。
5.2在甲方统一领导下，组织建立施工现场安全生产和文明施工管理小组，定期召开工作会议，建立健全安全生产责任制、文明施工责任制和群防群治制度，制定各项安全生产、文明施工规章和安全生产、文明施工目标责任，形成一体化的安全生产、文明施工监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。
5.3坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业。
在组织施工生产时先落实安全保护措施、劳动保护措施和文明施工保障措施，防止工伤事故和影响员工健康的事件发生。
5.4抓好安全生产和文明施工教育；严肃安全生产和文明施工纪律；规范安全生产和文明施工行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。
5.5发生事故立即采取措施保护现场抢救伤员货病员，防止事故扩大，并应分别及时向上级主管部门报告，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。
6.甲方的责任6.1甲方对施工现场安全管理和文明施工管理负责。
组织指挥现场安全生产、文明施工，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产和文明施工管理规章制度。
核查乙方安全生产、文明施工保证体系和规章制度，对乙方安全生产、文明施工实施监督管理。
6.2编制工程项目各项安全专项施工方案和文明施工管理方案，并分解到乙方分包项目。
组织指导乙方编制分包工程内容的安全、文明施工方案，制定安全技术措施和文明施工措施并监督实施。
6.3在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。
以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术和有关文明施工的交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。
施工中监督乙方按交底内容实施。
6.4对乙方进场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全和文明施工教育，建立安全生产和文明施工教育档案。
对分包单位的特种作业人员资格进行验证。
制止非特种作业人员从事特种作业。
6.5对乙方自带机具、设备、安全防护用品等，进行技术指标，安全性能检验，合格者方可进入施工现场。
监督乙方正确安装使用和拆除。
6.5对乙方施工工序和操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。
发现严重违章违纪和事故隐患，立即责令停工，监督整改并按有关规定进行处理。
严重者中止合同，清退出场，所造成的一切经济损失由乙方承担。
6.6对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。
6.7提供符合卫生、通风等标准要求的职工生活环境，在容易发生火灾的地区，设置灵敏有效的消防器材。
6.8发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
7.乙方的责任7.1乙方在甲方统一指挥监督下对本单位施工中安全工作和文明施工工作直接负责。
7.2接受甲方的指挥和监督，遵守甲方安全和文明施工管理制度，参加工地安全生产和文明施工管理小组，出席安全和文明施工工作会议，执行会议议决。
7.3按照甲方的统一管理规定制定本单位安全和文明施工目标责任，管理规章制度，并向甲方备案。
7.4根据甲方安全和文明施工专项施工方案，编制本单位分包工程范围的安全和文明施工施工方案，制定安全技术措施和文明施工保障措施，编制安全技术和文明施工措施费用计划，报甲方审批执行。
7.5对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，接受甲方入场前的安全和文明施工教育，佩戴胸卡。
有人员调整时，要迅即报告甲方，并重新进行教育，未经安全和文明施工教育，不佩戴胸卡，不得进入施工现场，不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。
7.6按规定要求设置安全技术管理人员（施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员；不足50人的，应指定兼职安全技术管理人员；各施工班组应设一名兼职安全员）负责操作中的安全检查。
7.7负责班前安全教育和工种变换的安全教育，教育应有针对性强的文明施工内容。
下达施工任务时，应进行有针对性的安全技术交底和文明施工交底，检查操作人员安全着装；发生交叉作业时，应先报告甲方，并进行监护。
不得安排非特种工作人员从事特种作业，不得安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。
7.8对乙方进场职工进行登记造册，复验身份证件，发放胸卡，按名单进行“三级”安全和文明施工教育，建立安全生产和文明施工教育档案。