施工计划进度奖罚协议书
工程进度奖罚合同
工程进度奖罚合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就________工程项目（以下简称“本工程”）的建设达成以下协议，特订立本合同：一、工程进度要求乙方应按照甲方提供的工程进度计划执行施工任务，确保各阶段节点按时完成。
进度计划作为本合同不可分割的一部分。
二、奖励条款1. 若乙方提前完成本工程的任何阶段或整个工程，甲方将按照以下标准给予奖励：- 提前完成的天数不超过5天，奖励金额为合同总价的1%；- 提前完成的天数超过5天但不超过10天，奖励金额为合同总价的2%；- 提前完成的天数超过10天，奖励金额为合同总价的3%。
2. 所有奖励应在工程验收合格后一次性支付给乙方。
三、处罚条款1. 若乙方未能按照进度计划完成任何阶段，除非是因为不可抗力或甲方原因导致，乙方应向甲方支付违约金，计算方式如下：- 每延误一天，违约金为合同总价的0.5%；- 如果累计延误超过10天，则从第11天起，违约金比例提高至合同总价的1%。
2. 违约金应在确定延误事实后的15个工作日内支付给甲方。
四、其他条款1. 甲乙双方应共同努力，通过友好协商解决因工程进度引起的任何争议。
2. 本合同一经双方签字盖章，即具有法律效力。
任何一方不得擅自变更或解除合同，除非双方协商一致并书面确认。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
五、合同生效本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：________。
工程奖罚合同中
工程奖罚合同中工程奖罚合同是建设单位与承包单位之间就工程质量、工期等关键指标达成的一种协议。
该合同通常包含以下几个核心部分：1. 合同双方信息：明确指出甲方（建设单位）和乙方（承包单位）的名称、地址及法定代表人或授权代表。
2. 工程项目概述：包括工程名称、地点、规模、设计标准、总投资金额以及预计开工和竣工日期等基本信息。
3. 奖罚标准：详细列出奖励和处罚的条件、标准和计算方法。
例如，对于提前完成工程的情况，可以设定提前一天完成奖励一定金额；对于延期完成或质量问题，则规定相应的罚款金额或比例。
4. 奖罚程序：说明奖罚的决定过程，包括谁有权提出奖罚建议、奖罚决定的流程、争议解决机制等。
5. 权利与义务：明确双方在奖罚过程中的权利和义务，如及时通知对方、提供必要证据、协助解决问题等。
6. 其他条款：可能包括变更和解除合同的条件、法律适用与争议解决方式、合同生效条件等。
以下是一个简化的工程奖罚合同范本示例：h2工程奖罚合同范本/h2甲方（建设单位）：_________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________乙方（承包单位）：_________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系电话：_________________________鉴于甲乙双方就_________________工程（以下简称“本工程”）的建设达成一致，特订立本奖罚合同，以确保工程质量和工期。
一、奖罚标准1. 若乙方提前完成本工程，每提前一天，甲方将给予乙方人民币XXXX元的奖励。
2. 若乙方未能按合同约定时间完成本工程，每延迟一天，乙方需向甲方支付人民币XXXX 元的违约金。
工程项目处罚合同
工程项目处罚合同工程项目处罚合同范本甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《____工程项目合同》（以下简称“原合同”），现因乙方未能按照原合同的约定履行其义务，经双方协商一致，特此签订本处罚合同（以下简称“本合同”），以明确违约责任及处罚措施。
一、违约事实乙方在原合同中承诺于____年__月__日前完成____工程项目的建设任务。
但由于乙方的原因，该项目延期至____年__月__日方完工，延期天数为__天，给甲方造成了经济损失和信誉损害。
二、违约责任1. 乙方应对因其违约行为给甲方造成的直接经济损失负责赔偿，包括但不限于逾期交付的违约金、损失的利润等。
2. 乙方还需承担因违约导致的间接损失，如信誉损害赔偿、第三方索赔等。
三、处罚措施1. 违约金：根据原合同第__条的规定，乙方应支付违约金，计算方式为：逾期天数×每日违约金标准。
2. 补救措施：乙方应采取必要的补救措施，尽快完成剩余工程量，并确保工程质量符合原合同要求。
3. 信用记录：甲方有权将乙方的违约行为记入信用档案，并在行业内进行通报。
4. 法律追责：甲方保留依法追究乙方法律责任的权利。
四、其他条款1. 本合同一经双方签字盖章后生效，与原合同具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：__________乙方（签字）：__________日期：____年__月__日注：以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
在处理违约问题时，应遵循公平、公正的原则，确保双方的合法权益得到保护。
同时，建议在签订合同前，由专业律师进行审核，以确保合同的合法性和有效性。
施工合同进度管控协议书
施工合同进度管控协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲乙双方就___________工程项目（以下简称“本工程”）达成合作意向，并依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，就本工程的进度管控事宜达成如下协议：一、进度计划与确认1. 乙方应在合同签订后五个工作日内，提交详细的施工进度计划给甲方审批。
该计划应包括各主要工序的开始和完成时间，以及关键节点的详细描述。
2. 甲方在收到进度计划后的十个工作日内，提出书面意见。
乙方应根据甲方的合理要求调整进度计划，并重新提交给甲方确认。
二、进度跟踪与报告1. 乙方应每周向甲方提交工程进度报告，报告应详细说明过去一周的工作完成情况及下一步工作计划。
2. 如遇特殊情况影响工程进度，乙方应在第一时间内通知甲方，并提出调整进度计划的建议。
三、进度控制与调整1. 甲方有权对乙方的施工进度进行监督和检查。
如发现进度滞后，甲方应及时提出整改要求。
2. 若因乙方原因导致工程进度严重滞后，甲方有权根据合同约定采取相应措施，包括但不限于经济处罚或终止合同。
3. 对于不可抗力等特殊情况导致的进度延误，双方应根据实际情况协商解决，并相应调整进度计划。
四、责任与义务1. 乙方应保证工程质量，合理安排施工进度，确保工程按期完成。
2. 甲方应按照合同约定及时支付工程款项，不得无故拖延，以免影响工程进度。
五、争议解决如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
六、其他事项本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同具有同等法律效力。
本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
甲方（签字）：___________乙方（签字）：___________日期：____年__月__日。
施工协议书(12篇)
施工协议书(12篇)施工协议书篇1甲方：以下简称甲方乙方: 以下简称乙方根据与建设单位签订的《建设施工协议》和公司有关管理制度，现将该工程进行内部发包，经双方协商一致，签订如下施工协议：一、工程概况1、工程名称：2、承包范围：3、承包形式：二、工程期限：年月日至月日，工期:三、工程质量：乙方应认真按照施工规范，技术标准和设计图纸要求施工，接受监理单位的监督,保证质量合格。
工程完工后，乙方按国家有关规定保修。
四、协议价款：乙方承担与施工相关的一切直接费和现场行政收费，承包价：按总价提取管理费 %，税金由乙方承担。
五、安全责任：乙方应按现行安全操作规定，采取严格的安全防护措施，全体施工人员应参保，如发生安全事故，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
六、文明施工：乙方应搞好现场文明施工，建立健全的`各项工地管理制度，随时接受发包方、甲方、质检、监理及有关管理部门的指导和检查。
七、奖惩办法：八、付款办法：按发包方付款进度支付乙方工程款，甲方提留款在竣工结算前分批收清，工程尾款甲方配合乙方收回。
在甲方未付款之前，乙方全额带资完成该工程。
九、其它：1、在签订协议时，乙方须按工程总造价的2 %交纳工程保证金，待工程竣工结算后，按协议结算。
本协议一式二份，双方签字后生效。
甲方：乙方：年月日施工协议书篇2甲方：乙方：安全文明施工生产管理制度是实施工程项目的重要保证，双方应通过加强管理、督促检查，不断提高现场施工人员的安全文明意识，从而创造一个安全、整洁、文明的施工现场环境，实现工程项目的顺利完成。
以下各项规章制度乙方所有施工人员必须严格遵守。
一、安全施工管理制度：A、对严格劳动纪律，遵守安全操作规程采取的措施：1、建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。
2、乙方每天上班前，召开班前交底会，由班组长布置当天的施工任务、操作要求和应注意的问题，严格执行安全操作规程。
施工进度计划协议书
施工进度计划协议书甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方与乙方已签订的主合同（合同编号：______），为确保工程按既定时间表顺利进行，双方经友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，特订立本工程进度计划协议书。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 计划开工日期：____年____月____日4. 计划竣工日期：____年____月____日二、进度计划1. 乙方应于本协议签订后____日内提交详细的施工进度计划，包括关键路径、里程碑节点及每日工作计划，经甲方审核同意后执行。
2. 进度计划应包括但不限于资源配置、施工方法、质量控制措施及应对可能出现延误的预案。
三、进度监控与调整1. 乙方需定期（每周/每月）向甲方报告实际进度与计划进度的对比情况，以及任何可能影响工程进度的事项。
2. 遇到不可抗力或重大设计变更等情况，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整进度计划的建议。
经甲方确认后，可对原计划进行合理调整。
四、违约责任1. 若乙方未能按期完成关键节点任务，每延误一天，应支付违约金____元；累计延误超过____天，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方违约责任。
2. 因甲方原因导致的工程延误，乙方有权要求延长工期并索赔相应损失。
五、争议解决双方因执行本协议发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至______仲裁委员会仲裁，或依法向______人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议作为主合同的补充，与主合同具有同等法律效力。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。
甲方代表签字：__________ 日期：____年____月____日乙方代表签字：__________ 日期：____年____月____日请注意，以上只是一个基础模板，具体条款应根据实际情况和相关法律法规进行调整，必要时应咨询专业法律顾问。
工程合同惩罚条款
工程合同惩罚条款
一、违约责任
1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款项，应向乙方支付未付款项总额千分之五的违约金。
2. 若乙方未能在约定时间内完成工程进度，每延误一日，应向甲方支付合同总金额千分之
一的违约金。
3. 若因乙方原因导致工程质量不符合合同约定的标准，乙方应在接到甲方通知后无偿修复
或重做，直至达到约定标准。
二、质量保证金
1. 乙方应在签订合同时缴纳相当于合同总金额5%的质量保证金。
2. 工程竣工验收合格后，质量保证金在无质量问题的前提下，应在一个月内无息退还给乙方。
3. 若在质保期内发现质量问题，甲方有权从质量保证金中扣除相应的维修费用。
三、罚款与赔偿
1. 对于因乙方违反安全生产规定导致的事故，乙方应承担相应的法律责任，并对甲方因此
遭受的损失进行赔偿。
2. 若因乙方原因导致工程延期，除了支付违约金外，还应赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。
四、争议解决
1. 双方因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订
地的仲裁委员会进行仲裁。
2. 仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
五、特别约定
1. 双方可以根据工程的具体情况，对上述条款进行补充或修改，但任何修改都应以书面形
式确认。
2. 本合同中的任何一方不得擅自转让其权利和义务，除非得到对方的书面同意。
六、法律适用
1. 本合同的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若本合同中的任何条款与国家法律相抵触，则该条款无效，但不影响其他条款的效力。
施工进度协议书
施工进度协议书甲方：（全称、地址、联系方式）乙方：（全称、地址、联系方式）鉴于甲方与乙方签订了施工合同，为明确双方在施工过程中的进度要求，特订立本施工进度协议书。
双方经友好协商，达成以下协议：一、工期要求1. 工程名称：（填写工程名称）2. 工程地点：（填写工程地点）3. 工程范围：（简要描述工程范围）4. 工期：甲方要求乙方在（填写工期）内按照施工合同约定完成工程。
二、进度目标1. 总体目标：乙方应按照施工合同约定的工期，合理安排施工进度，确保工程按时完工。
2. 阶段目标：乙方将工程分为若干阶段，每个阶段应设定明确的目标，并与甲方进行确认。
在每个阶段完成前，乙方应及时向甲方提交该阶段的工期计划及进度报告。
三、工期计划及报告1. 工期计划：乙方应在合同签订后（填写具体日期）内提交整体工期计划，详细列明各个施工阶段的起止日期及相关工作内容，供甲方审查确认。
2. 进度报告：乙方应每周向甲方提交一份工程进度报告，报告内容包括但不限于已完成工作、下一周计划工作、目前进度情况等。
报告应详细、准确，以确保双方对工程进展有清晰了解。
四、工期延误处理1. 无正当理由的延误：若乙方未经甲方同意，出现未能按时完工的情况，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除合同。
2. 有正当理由的延误：若乙方发生不可抗力等正当理由导致工期延误，乙方应在第一时间向甲方提供书面解释，并积极采取补救措施，争取尽快恢复正常施工。
五、争议解决在履行本协议过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
若协商不成，任何一方可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁申请。
六、附则1. 本协议自双方签字之日起生效，有效期至工程竣工验收完成。
2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：签字：日期：乙方（盖章）：签字：日期：。
奖励协议书范本
奖励协议本篇一：奖励协议工程项目奖励协议1、为了加强本项目的项目管理责任，使项目管理（干、管、算、收）工作做的更好，提高全体管理人员的工作积极性。
根据工程的实际情况特制定本工程项目奖励协议。
2、项目奖励坚持经济效益的原则，即以工程项目实际投入为基础，以项目管理的综合费用为依据（也就是实际投入项目的原材料、机械费、人工费等），充分挖掘项目参与人员的潜力，上、下沟通，达成共识。
3、本项目竣工时，以实际投入本工程的各项工程费用作为核算依据，如乙方对本项目控制成本在1900万以，甲方将对乙方进行奖励。
4、符合上述条件，甲方支付乙方人民币30万元整，作为本工程的成本控制奖，不收取任何相关费用，以资奖励。
5、本协议具备同等的法律约束力，双方签字立即生效。
6、本协议一式四份，双方各执两份。
甲方：乙方：2015年月日篇二：工程进度奖罚协议工程进度奖罚协议甲方：嘉和蓝盾置业乙方：省临海市第筑工程公司依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙方为保证施工进度，充分调动施工积极性，更好的做好甲乙双方施工配合工作，经双方友好协商，就嘉和迎宾城一期工程的进度制定进度协议：1、依照甲乙双方签订一期工程施工合同的完工时间2014年月日，作为工程竣工验收的最后期限，竣工验收提前每一天甲方奖给乙方5万人民币，依次累加不封顶。
竣工验收每推迟一天乙方罚给甲方5万人民币，也依次累加不封顶。
2、甲方保证施工图纸及甲供材料及时到位，配合乙方做好与分包单位的协调工作。
3、乙方在抢工期过程中必须保证工程质量和安全施工，否则因此造成的一切损失由乙方承担。
甲方：乙方：协议签订时间：篇三：工程抢工奖罚协议xxxxx项目抢工奖罚协议书总包单位：xxxxxx建设（以下简称甲方）分包单位：xxxx建筑劳务（以下简称乙方）xxxxxx项目，前期由于各方面原因，工程进度有所滞后，根据现阶段实际施工情况和建设单位对工期的要求，甲乙双方经友好协商一致，对该工程土建施工主要项目进度达成以下意见，双方共同遵守执行。
奖罚制度合同协议书
赶工奖罚协议书
甲方：__________
乙方：__________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就赶工奖罚事项达成如下协议：
一、赶工项目及要求
1. 项目名称：__________
2. 项目地点：__________
3. 项目工期：原合同约定的工期为____天，乙方承诺在____天内完成项目施工。
4. 赶工费用：乙方应支付赶工费用，具体金额为____元。
二、奖罚措施
1. 若乙方在约定的时间内完成项目施工，甲方按照赶工费用的一定比例奖励乙方，具体比例为____%。
2. 若乙方未在约定的时间内完成项目施工，乙方应支付赶工费用的____%作为违约金。
三、合同的生效和解除
1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 在合同履行过程中，若一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方支付违
约金。
四、争议解决
1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，
可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他约定
1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
签订日期：____年____月____日
请注意，以上协议仅供参考，具体协议内容需根据您的实际情况进行调整，并在签订前征求法律人士的意见。
施工进度计划协议书(2篇)
施工进度计划协议书甲方（项目业主）：__________地址：_________________联系人：_______________联系电话：_____________乙方（施工方）：__________地址：_________________联系人：_______________联系电话：_____________鉴于甲方委托乙方进行某项施工工程，为了明确双方的权利和义务，确保施工进度按计划进行，甲乙双方经充分协商，达成如下协议：一、施工工程概况1. 工程名称：__________________2. 工程地点：__________________3. 工程内容：__________________4. 工程预算：__________________二、施工进度计划1. 工程计划启动日期：____年____月____日2. 工程计划竣工日期：____年____月____日三、施工质量要求1. 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证施工质量。
2. 乙方应定期向甲方报告施工进度，及时解决施工过程中出现的问题。
四、施工安全1. 乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方要求，确保施工安全。
2. 乙方应负责施工现场的安全防护措施，防止安全事故的发生。
五、违约责任1. 如乙方未能按照约定时间完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。
2. 如乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方进行整改或赔偿。
六、争议解决1. 本协议在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
2. 如协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议的修改和补充，应由甲乙双方共同签署。
甲方（项目业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：____________施工进度计划协议书（二）甲方（业主）：________________乙方（施工方）：________________鉴于甲方委托乙方进行某项施工工程，为了确保工程按时完成，甲乙双方经平等协商，就施工进度计划达成如下协议：一、施工工程1. 乙方应按照甲方的要求，完成（工程名称、地点、内容等）的施工。
施工合同奖罚内容
施工合同奖罚内容一、定义和解释1.1 本合同是指由甲方（业主或开发商）与乙方（施工方）签订的，关于乙方进行某项工程的建设，甲方支付相应价款的合同。
1.2 “奖”是指乙方在合同约定的工程范围内，按照约定的质量、进度、安全等标准完成施工任务，甲方按照约定给予乙方的奖励。
1.3 “罚”是指乙方未能按照合同约定的质量、进度、安全等标准完成施工任务，甲方按照约定对乙方进行的处罚。
二、奖励条款2.1 工程质量奖励：若乙方按照合同约定的质量标准完成施工任务，甲方同意给予乙方工程质量奖励，具体奖励金额和标准在合同中约定。
2.2 工程进度奖励：若乙方按照合同约定的进度标准完成施工任务，甲方同意给予乙方工程进度奖励，具体奖励金额和标准在合同中约定。
2.3 安全文明施工奖励：若乙方按照合同约定的安全文明施工标准进行施工，甲方同意给予乙方安全文明施工奖励，具体奖励金额和标准在合同中约定。
2.4 其他奖励：除上述奖励外，甲方同意根据乙方的其他突出表现或特殊贡献给予乙方奖励，具体奖励金额和标准在合同中约定。
三、处罚条款3.1 工程质量处罚：若乙方未能按照合同约定的质量标准完成施工任务，甲方有权对乙方进行处罚，具体处罚金额和标准在合同中约定。
3.2 工程进度处罚：若乙方未能按照合同约定的进度标准完成施工任务，甲方有权对乙方进行处罚，具体处罚金额和标准在合同中约定。
3.3 安全文明施工处罚：若乙方未能按照合同约定的安全文明施工标准进行施工，甲方有权对乙方进行处罚，具体处罚金额和标准在合同中约定。
3.4 其他处罚：除上述处罚外，甲方有权根据乙方的其他违规行为或未履行合同义务进行处罚，具体处罚金额和标准在合同中约定。
四、奖罚的实施和监督4.1 甲方应按照合同约定设立奖罚考核机制，对乙方的施工质量、进度、安全等进行定期考核。
4.2 甲方应设立专门的奖罚评审小组，负责对乙方的奖罚事项进行评审和决定。
4.3 乙方应按照合同约定履行施工义务，并接受甲方的奖罚考核。
建设工程合同奖励协议
建设工程合同奖励协议---建设工程合同奖励协议甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________鉴于甲乙双方就_______________项目（以下简称“本工程”）的建设达成合作意向，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法规规定，经友好协商一致，订立本奖励协议如下：第一条工程概述1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________4. 工程内容：_________________________5. 工程标准及质量要求：_______________________6. 工程开工日期：_____年____月____日7. 工程竣工日期：_____年____月____日第二条奖励条款1. 若乙方能够在预定的竣工日期前完成全部工程，并且工程质量符合约定的标准，甲方将给予乙方额外的奖励金人民币______元。
2. 如乙方在施工过程中采取有效措施节约成本，且不降低工程质量标准，节约的成本部分按甲乙双方协商比例分配。
3. 对于提前完成关键节点或重要工序的，甲方将给予乙方适当的阶段性奖励，具体金额由双方另行协商确定。
4. 任何由于乙方原因导致的工期延误或质量问题，均不得享受本协议项下的奖励。
第三条付款方式1. 奖励金的支付将在工程完工后，经过验收合格并满足奖励条件后进行。
2. 奖励金支付时，乙方应提供相应金额的合法发票给甲方。
第四条违约责任1. 如因乙方原因未能达到奖励条件，除不得领取奖励金外，还应根据实际损失向甲方支付违约金。
2. 如因甲方原因导致乙方无法实现奖励条件的，甲方应承担相应责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。
第五条争议解决本协议在履行过程中如有争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
工程进度协议书范本
工程进度协议书范本甲方（委托方）：________________________乙方（承包方）：_______________________鉴于甲方与乙方就______________________工程（以下简称“本工程”）的施工达成一致，为确保工程进度，明确双方责任，经友好协商，特订立本工程进度协议书（以下简称“本协议”）。
第一条工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：________________________4. 工程规模：________________________5. 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条工程进度要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工进度计划，合理安排施工进度。
2. 乙方应保证工程按期完成，不得无故拖延。
3. 乙方应每月向甲方提交工程进度报告，并接受甲方的监督和检查。
第三条工程进度计划1. 乙方应在本协议签订后____天内提交详细的工程进度计划，并经甲方确认。
2. 工程进度计划应包括但不限于以下内容：- 各阶段施工的开始和结束时间；- 各阶段施工的主要工作内容；- 各阶段施工所需的主要材料和设备；- 各阶段施工的关键节点和里程碑。
第四条工程进度的调整1. 如遇不可抗力或其他不可预见因素导致工程进度延误，乙方应及时通知甲方，并提出调整方案。
2. 甲方应在接到乙方通知后____天内对调整方案进行确认或提出修改意见。
第五条违约责任1. 乙方未能按期完成工程进度计划的，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=延误天数×合同总价×____%。
2. 甲方未能按期支付工程款或提供施工条件的，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=延误天数×合同总价×____%。
总包施工合同奖罚约定
总包施工合同奖罚约定一、奖罚约定的目的为了确保总包施工合同的顺利履行，提高工程质量，保证工程安全，按时完成工程，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，特制定本奖罚约定。
二、奖罚约定的适用范围本奖罚约定适用于双方签订的总包施工合同中所列明的工程项目的施工过程。
三、奖罚约定的条款1. 工程质量奖罚（1）工程质量验收合格：按照合同约定，工程质量验收合格的，给予合同总价款的1%作为质量奖励。
（2）工程质量验收不合格：工程质量验收不合格的，扣除合同总价款的2%作为质量罚款。
2. 工程安全奖罚（1）无安全事故：施工过程中未发生安全事故的，给予合同总价款的1%作为安全奖励。
（2）发生安全事故：施工过程中发生安全事故的，根据事故的严重程度，扣除合同总价款的2%-5%作为安全罚款。
3. 工程进度奖罚（1）提前完成工程：按照合同约定，提前完成工程的，给予合同总价款的1%作为进度奖励。
（2）延期完成工程：工程延期完成的，根据延期的时间，扣除合同总价款的2%-5%作为进度罚款。
4. 工程文明奖罚（1）施工现场管理良好：施工现场环境整洁，秩序井然，给予合同总价款的1%作为文明奖励。
（2）施工现场管理混乱：施工现场环境恶劣，秩序混乱的，扣除合同总价款的2%作为文明罚款。
四、奖罚约定的执行1. 奖励和罚款的标准及计算方法，按照合同约定的金额进行计算。
2. 奖励和罚款的支付方式：奖励和罚款在工程结算时一次性支付。
3. 奖励和罚款的争议解决：如双方对奖励和罚款有争议，先协商解决，协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。
五、奖罚约定的生效本奖罚约定自双方签字（或盖章）之日起生效，对双方具有法律约束力。
六、其他约定1. 本奖罚约定不得违反国家法律、法规的规定。
2. 本奖罚约定一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本奖罚约定经双方协商可以进行修改和补充。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________。
项目工程奖励合同
项目工程奖励合同合同编号：__________甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________鉴于甲乙双方就__________项目（以下简称“本项目”）的施工达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：包括但不限于__________4. 工程规模：__________5. 工期要求：自____年__月__日起至____年__月__日止二、合同金额与支付方式1. 总合同金额为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
2. 支付方式按照以下流程执行：a. 预付款：合同签订后__天内，甲方支付合同总额的__%作为预付款。
. 进度款：按工程进度分阶段支付，具体标准和时间由双方协商确定。
c. 竣工款：工程竣工验收合格后，支付剩余合同款项。
三、奖励条款1. 若乙方提前完成工程，甲方将给予额外奖励，每提前一天奖励金额为合同总额的__%。
2. 若乙方保证工程质量达到或超过行业标准，甲方将给予相当于合同总额__%的奖励。
3. 对于节约成本且不影响工程质量的情况，乙方可获得节约部分的__%作为奖励。
四、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程，除不可抗力因素外，应按未完成部分合同金额的__%向甲方支付违约金。
2. 如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应负责无偿修复并承担由此造成的一切损失。
五、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章即生效，任何变更或补充均需书面形式确认。
2. 本合同的解释权及争议解决方式，应遵循中华人民共和国法律，并以友好协商为先。
六、附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
七、签署页甲方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________________ 日期：____年__月__日注：以上合同范本仅供参考，具体条款应根据实际情况和法律法规的要求进行调整和完善。
建筑施工处罚合同
建筑施工处罚合同甲方：____________乙方：____________根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，结合实际情况，就甲方对乙方在建筑施工过程中出现的违规行为进行处罚的相关事宜，达成如下合同：一、处罚事项1.乙方在建筑施工过程中，若出现以下情况，甲方有权根据实际情况对乙方进行处罚：（1）施工人员不到岗或缺岗的；（2）特种作业人员无证上岗或违规操作的；（3）未对涉及结构质量安全的试块、试件及有关材料取样检测的或取样送检弄虚作假的；（4）浇捣楼面砼，负弯矩钢筋未设置钢筋马凳，底筋未放置保护层垫块，未搭设马道的，梁、柱拉结筋不符合要求的；（5）未经基槽、基础、主体验收擅自进入下道工序的；（6）施工技术资料及安全资料不及时、不齐全的，定期不上报的；（7）施工现场无项目部办公用房，未封闭围档作业，在建工程内住人，材料乱堆乱放，工地脏乱差，未按规定设置安全警示标志等；（8）高空作业人员不系安全带的；（9）施工用电无专项施工方案、不使用配电柜、少一级配电、少一处漏电保护和接地保护、线路乱搭乱拖、配电箱不使用标准铁制箱等。
2.甲方对乙方的处罚方式包括但不限于：警告、罚款、停工整顿等。
二、处罚标准1.施工人员不到岗或缺岗的，每次罚款1000元；2.技术员、质检员、安全员不到岗，每次罚款500元/人；3.特种作业人员无证上岗或违规操作的，每人每次罚款500元；4.未对涉及结构质量安全的试块、试件及有关材料取样检测的或取样送检弄虚作假的，罚款2000元；5.浇捣楼面砼，负弯矩钢筋未设置钢筋马凳，底筋未放置保护层垫块，未搭设马道的，梁、柱拉结筋不符合要求的，每次罚款2000元；6.未经基槽、基础、主体验收擅自进入下道工序的，罚款5000元；7.施工技术资料及安全资料不及时、不齐全的，定期不上报的，每次罚款2000元；8.施工现场无项目部办公用房，未封闭围档作业，在建工程内住人，材料乱堆乱放，工地脏乱差，未按规定设置安全警示标志等，每次罚款1000元；9.高空作业人员不系安全带的，罚款1000元；10.施工用电无专项施工方案、不使用配电柜、少一级配电、少一处漏电保护和接地保护、线路乱搭乱拖、配电箱不使用标准铁制箱等，每次罚款2000元。
工程时间罚款合同
工程时间罚款合同工程名称：【填写具体工程名称】甲方（发包方）：【填写甲方单位全称】乙方（承包方）：【填写乙方单位全称】鉴于甲乙双方就【工程名称】工程项目的施工达成以下协议，现根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，结合双方的实际情况，特订立本工程时间罚款合同（以下简称“本合同”），以便共同遵守执行。
一、工程期限与节点1. 本工程的总工期为【填写具体天数】天，自【填写具体起始日期】起至【填写具体结束日期】止。
2. 关键节点完成时间如下：- 【第一节点】：【详细描述及完成日期】- 【第二节点】：【详细描述及完成日期】- …（以此类推）二、工期延误的定义及责任1. 若因乙方原因导致实际工期超过合同约定的总工期，视为工期延误。
2. 发生工期延误时，乙方应按以下标准向甲方支付违约金：- 每逾期一天，乙方需向甲方支付合同总金额的【填写比例】%作为罚款。
3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，双方应根据实际情况协商解决，不在此罚款范畴内。
三、罚款支付方式1. 乙方应在确认工期延误后的【填写具体天数】个工作日内，将罚款一次性支付给甲方。
2. 罚款可通过银行转账或其他双方认可的方式进行支付，并应提供相应的支付凭证。
四、其他事项1. 本合同一经双方签字盖章后生效，任何修改和补充均需以书面形式经双方确认后方有效。
2. 因本合同引起的争议，首先应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
五、合同的解除在履行合同过程中，若一方严重违反合同条款，经另一方书面通知后在合理期限内未能纠正其违约行为的，非违约方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
六、附则1. 本合同包括所有条款、附件和附录，构成双方完整的协议，取代双方之前就本项目进行的任何口头或书面沟通。
2. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工计划进度奖罚协议书
甲方：XX部
乙方：XX班
甲方承建的XX，为了能按时完成本项目主体工程，经甲乙双方及XX协商同意，依据奖罚同等原则，签订工程进度奖罚协议，具体条款如下：
1、生产厂房1三层结构至屋面结构以1-12轴交A-G轴的两条后浇带断开分为三个单元，乙方必须按甲方进度计划按时完成模板制安工程，并按要求将梁板面平整度调直，平整。
板面杂物、锯沫必须清理干净。
经项目部施工员验收合格后进入钢筋安装工序。
在钢筋安装期间，乙方必须对顶架及模板加固、外梁墙封闭加固到位。
如乙方能按甲乙双方签订的进度计划完成每层板面奖励XX班组人民币伍仟元。
2、若乙方班组未能按双方签订的进度计划完成，造成延误的一天罚款伍仟元整。
3、在赶进度的同时，乙方应保证施工安全及质量。
按相关施工操作规范施工，如因赶工期间，不顾施工安全及质量而造成的安全事故或质量问题由乙方负全责。
4、厂房2进度跟厂房1一单元平行施工，若XXX班组木工人员不足应相应增加，如因赶厂房1进度而导致厂房2进度
拖延，每误一层罚款贰仟元整。
5、在主体结构施工期间，XXX必须按进度要求提供木工制安所有材料，不得拖延。
否则每层处罚伍仟元。
在每层段木工施工期间，如因XXX的木工材料原因造成，XXX班组未能完成计划要求的，XXX班组不承担处罚责任。
但XXX提供材料后，XXX应及时完成施工任务。
6、如因刮台风、降暴雨等不可抗力原因，经项目部确认后，工期相应顺延。
7、若主体进度计划因铁工班的原因耽误，则罚XXX每层壹万元整。
8、以上奖罚协议自签订日起生效，甲乙双方应严格遵守执行。
9、本协议一式四份，甲乙双方各执一份，XXX一份，XXX 一份。
（后附主体进度计划，进度计划要各方签字确认。
）
甲方：乙方：总承包方：日期：日期：日期：
Welcome To Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！。