光纤熔接协议书

光纤熔接协议书

发包单位：（以下简称甲方）

承接单位：（以下简称乙方）

按照《中华人民共和国经济合同法》和有关规定，结合本工程的具体情况。经甲，乙双方友好协商，就甲方所承接工程中的光纤熔接达成以下协议：

第一条工程概况：

1.工程名称：

2.工程地点：

3.承建范围及内容：

甲方工程中的个点的光缆端熔接。熔接内容为：接续熔接，成端熔接，光分箱内熔接。光分箱的安装。

本工程的承包费用价格为：熔接芯数__________10.00元/每芯

共计：_________元整

分纤箱安装费用为：安装个数___________10.00元/个

共计：_________元整

（辅材费用由乙方支付，对乙方负责购买辅材甲方认质认价。）

结算工程费：以实际完工并验收合格的熔接芯数结算。

第二条施工方式：

1.本工程采用包清干的方式，甲方提供施工材料，施工图纸并负责现场配

合施工以及施工中需要的各方协调，其他一概不负责。

2.乙方负责工具，工具耗材，

3.现场发生的工程变更涉及到金额的，甲乙双方协商适当增减。

4.乙方配合甲方完成工程的技术资料。

第三条付款方式：

本工程各个小点经施工完成后，甲方一次性付乙方80%费用，本工程经过建设单位验收合格后，甲方一次性支付乙方剩余金额全款。

第四条质量及验收：

1.坚持按图施工任何一方不得随意变更设计。并随时接受甲方对工程质量的检

验和监督。

2.各个小点熔接完成后，乙方按照甲方的要求提交相应技术资料后甲方组织竣

工验收。

3.乙方提交技术资料包括，分纤箱，光交的经纬度，分纤箱的五级地址以及完

成后照片，每条纤芯的链路性息,设备PON口信息,PON口的光功率,分纤箱，光交的光分光功率的损耗信息。保证所有的光纤光功率损耗在设计要求以内。

第五条双方责任：

（一）甲方责任

1.乙方进场前，甲方提供现通过审定的施工图纸场和有关技术资料并进行工程

设计交底。

2.根据双方商定的工程承包范围，按规定的品种，规格，质量，数量将材料及

时提供给乙方。

3.由甲方提供的设备，材料在交付乙方前，甲方应负责检验货品质量

4.甲方在收到乙方的交（完）工报告具备验收条件后，7天内应组织工程的交

工验收，并在3日内给予批准或提出整改意见。

5.工程竣工验收合格后，甲方正式接管并办理竣工决算，此后非乙方责任引发

的损失及事故应由甲方负担。

（二）乙方责任

1.开工前熟悉图纸，参与工程交底，编制施工组织设计或施工方案。

2.由乙方负责提供的材料，由甲方定质定价。对甲方提供的材料及时到甲方

规定材料存放点领取并运往施工现场。

3.按审定的施工图纸精心组织施工，确保工程质量和施工安全，按期完成施

工任务。

4.准确收集，整理工程技术资料，按期提供竣工技术文件。

5.乙方需按照国家相关规定，在施工期间采取安全措施，保障乙方施工人员

的人身生命安全。对不具备安全的施工的地方应及时提交甲方处置。甲方处

置经乙方确认安全后在施工。甲方不予处置的乙方有权不予施工并不承担相

应责任。

第六条工程工期：

工期按照甲方要求时间全部施工完毕不得延误，特殊情况需征的甲方同意。因甲方材料未准备充分，协调未到位等配合不及时等原因造成工期延误乙方不承担责任。

1.在组织施工过程中，如遇到下列情况可顺延工期

（1），因甲方不能按期提供图纸，材料，设备，或提供的材料，设备不符

合设计规范，而导致工程被迫停工或不能顺利施工。

（2）甲方提出变更计划或变更施工图，由此引起的停工，窝工或工程量的

增加而延长的工期。

（3）。由于天灾及不可抗力所延误的工期。

2.出现上述情况后，甲乙双方应及时协商相关事宜。

3.甲方如果要求缩短正常工期而赶工，乙方应提出赶工措施，因此而增加的赶工费用应由甲方负责。

第七条仲裁：

施工中的纠纷，应本着实事求是的原则协商解决，如双方协商不能解决时，由甲方所在地的人民法院裁判。

第七条合同生效与终止：

1.本合同双方签字鉴章及生效，全部工程竣工验收，结清尾款后自然失效。

2本合同一式贰份，甲乙双方各一份。

3.本合同未尽事宜，甲，乙根据情况结合有关规定由双方协商解决。

发包单位（章）：承接单位（章）：

委托代理人：委托代理人：

日期日期