黑龙江省建设工程施工劳务分包合同文本
建设工程施工劳务分包合同范本(完整版)
建设工程施工劳务分包合同范本(完整版) 甲方：（全称）______，地址：______，法定代表人：______，注册资本：______，______。
乙方：（全称）______，地址：______，法定代表人：______，注册资本：______，______。
鉴于甲方委托乙方进行______工程的施工劳务分包，双方经友好协商，达成以下合同：第一章合同背景第一条根据甲方工程项目编号______文件，要求进行劳务分包。
第二条劳务分包的范围包括但不限于施工人员组织、施工管理、劳动力供应、施工场地搭建、劳动保护等。
第三条本合同的履行地为______。
第二章乙方的权责和义务第四条乙方应按照甲方的要求，负责完成劳务分包的工作，并保证质量和进度。
第五条乙方应按照相关法律法规的要求，提供符合安全、环保要求的劳动力，并承担相应的责任。
第六条在施工过程中，乙方应按照甲方的工程进度安排，按时安排施工人员和设备到岗到位。
第三章甲方的权责和义务第七条甲方应按照合同约定的工程要求，提供合理的施工条件和所需设备。
第八条甲方应按合同约定支付劳务分包合同价款，并在约定时间内付清。
第四章合同价款及结算方式第九条合同价款为______元。
第十条甲、乙双方共同确认施工劳务分包工程的验收标准和验收方案，并按照合同约定的时间进行验收。
第五章违约责任第十一条任何一方未履行本合同约定的义务，均视为违约行为，违约方应承担相应的违约责任。
第六章争议解决第十二条凡因本合同发生的争议，双方应友好协商解决，若协商不成，可提交______仲裁委员会仲裁。
第七章其他事项第十三条本合同自双方签字盖章后生效，并自甲方最后支付的款项到账之日起终止。
附件：附件一______，附件二______。
法律名词及注释：1.劳务分包：指甲方将工程项目的一部分劳务活动外包给乙方进行负责管理和执行的方式。
2.合同价款：指根据合同约定，甲方向乙方支付的施工劳务分包的费用。
3.违约责任：指因一方未履行合同责任而导致的各种法律后果和责任承担。
2012年度黑龙江省建设工程施工劳务分包合同
HF-2012-0214 合同备案编号：黑龙江省建设工程施工劳务分包合同（本）工程名称：工程承包人：劳务分包人：黑龙江省住房和城乡建设厅监制黑龙江省工商行政管理局— 1 —工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1 劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：有效期：2 劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3 分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数：天。
4 质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作质量标准：。
5 合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6 标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）（2）7 总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8 图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图集套。
9 项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：职称：。
建设工程施工劳务分包合同完整版
建设工程施工劳务分包合同完整版建设工程施工劳务分包合同完整版一、合同基本信息合同名称建设工程施工劳务分包合同合同编号合同签订日期甲方（分包方）乙方（总包方）二、合同背景本合同是甲方与乙方在建设工程施工中，乙方将部分工程的劳务分包给甲方的协议。
双方在遵守国家法律、法规的基础上，根据平等自愿、互利互惠的原则达成一致。
三、合同条款1. 分包范围1.1 甲方根据合同约定承担劳务分包的工程范围为：[具体工程范围]。
1.2 甲方承担的工程劳务包括但不限于：提供劳务工人、技术指导和管理等。
2. 分包价款2.1 分包价款为：[具体金额]。
2.2 分包价款支付方式为：[具体支付方式]。
3. 工期3.1 分包工程的开工日期为合同签订之日起，约定工期为：[具体工期]。
3.2 若分包工程未按约定工期完成，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为每日合同总价款的[具体比例]。
4. 工程质量和安全4.1 甲方承包的工程应符合国家相关标准，保证工程质量。
4.2 甲方承包的工程应遵守国家相关法律法规，保证工程施工安全。
4.3 如甲方在工程施工过程中发生质量问题或违反安全规定的，乙方有权要求甲方及时进行整改并承担相应责任。
5. 变更和索赔5.1 如工程发生变更，应由双方商讨后签订变更合同，变更工程造成的费用由乙方承担。
5.2 如甲方因乙方责任无法按时完成工程，甲方有权向乙方索赔。
6. 合同解除6.1 若甲方违反本合同约定，屡次发生违约行为，乙方有权解除合同。
6.2 若乙方违反本合同约定，屡次发生违约行为，甲方有权解除合同。
6.3 合同解除后，双方应协商解决由解除合同引起的问题。
7. 争议处理7.1 本合同的履行和解释适用中华人民共和国法律。
7.2 凡因合同履行发生争议，应由双方协商解决，如无法协商一致，可向当地人民法院提起诉讼。
四、合同生效和变更4.1 本合同一式双份，甲方和乙方各持一份，自双方签字盖章之日起生效。
4.2 除非经双方协商一致并以书面形式签订的变更协议，否则任何一方不得单方面变更本合同。
建设工程施工劳务分包合同(示范文本)
建设工程施工劳务分包合同（示范文本）全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：建设工程施工劳务分包合同甲方：（全称）鉴于甲方拟在（项目名称）工程中委托乙方承担建设工程劳务分包任务，双方经友好协商一致，就相关事宜达成如下合同：一、合同工程名称：（项目名称）二、合同工程内容：1.工程地址：（具体地址）2.工程范围：（工程范围描述）3.工程内容：（施工内容描述）三、乙方承包的劳务内容及费用：1.劳务内容：乙方承担（具体劳务内容描述）2.劳务费用：（劳务费用明细）四、工作期限：1.本合同工期为（具体工期时限）。
2.如因特殊原因需要变更工期，双方须经协商一致后签署书面变更协议。
五、质量标准：1.本合同工程应符合国家有关法律法规和工程质量标准要求，达到设计要求和技术规范。
2.甲方享有对乙方工作过程和成果的监督和检验权利，乙方应积极配合，并对甲方提出的整改要求予以认真处理。
六、支付劳务费用：1.甲方应按约定的劳务分包费用及验收合格后的工程支付乙方劳务费用。
2.支付劳务费用的进度和方式：（按合同约定的支付方式）3.如工程质量验收不合格，应按照实际承包情况进行对应扣款或者补偿。
七、违约责任：1.甲方如未按期支付劳务费用，应按未支付劳务费用金额的（日／月）支付相应的违约金给乙方。
2.乙方不按约定工期及质量要求完成工程的，应按损失及违约金给予赔偿。
八、保密条款：双方在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其它保密信息均应保密。
九、争议解决：1.本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至（争议解决机构）进行调解或仲裁。
2.争议解决地点：（具体地点）十、其他事项：（其他事项的约定）十一、合同生效及变更：1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.如需变更本合同，双方应经协商一致后签署书面变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。
十二、合同解除：1.本合同如需解除，应经双方协商一致后签订解除协议。
黑龙江省建设工程施工劳务分包合同协议书范本
编号：_____________黑龙江省建设工程施工劳务分包合同承包人：________________________________________________分包人：___________________________签订日期：_______年______月______日工程名称：工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1 劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：有效期：自年月日起至年月日止。
2 劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3 分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数：天。
4 质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作质量标准：。
5 合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6 标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）（2）7 总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8 图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图集套。
建设工程施工劳务分包合同书范本3篇
建设工程施工劳务分包合同书范本3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同书范本甲方：（委托方）____________________乙方：（承包方）____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商就乙方承包甲方建设工程施工劳务，达成如下协议，以兹证明：一、工程项目名称：_____________________________________________工程项目地址：_____________________________________________工程项目总造价：_____________________________________________工程开工日期：___________年___________月___________日预计完工日期：___________年___________月___________日二、工程施工内容1.乙方承包甲方建设工程的具体内容包括但不限于：__________________________________________2.乙方需对各项工程施工质量和安全负责。
三、工程施工服务价格及支付方式1. 本次工程施工劳务总价为人民币___________元整（￥___________元）。
2. 甲方应在工程开工前支付合同总价的__________%作为预付款。
3. 甲方按照工程进度支付工程款项的进度款，最后一次支付为竣工验收合格后支付尾款。
四、工程施工期限乙方应当按照工程进度计划，在约定的竣工日期前完成工程施工。
五、质量及安全保证1. 乙方承包的工程应符合国家法律法规和相关标准，工程质量应该符合合同约定的要求。
2. 乙方需严格遵守工程施工安全规范，确保施工过程中不发生任何质量和安全事故。
六、违约责任1. 若乙方未能按照合同约定的时间和质量要求完成工程施工，甲方有权要求乙方承担违约责任，并给予相应的经济赔偿。
黑龙江劳务分包施工合同
黑龙江劳务分包施工合同甲方（发包方）：_____________________乙方（分包方）：_____________________鉴于甲方需要在黑龙江省进行某项工程施工，乙方具备相应的施工能力和资质，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本劳务分包施工合同，以明确双方的权利和义务。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________1.2 工程地点：_______________________1.3 工程内容：_______________________1.4 工程量：_______________________1.5 工程质量标准：_______________________1.6 工程期限：自____年____月____日至____年____月____日。
第二条分包范围及方式2.1 分包范围：乙方负责完成甲方指定的工程范围内的劳务作业。
2.2 分包方式：乙方按照甲方的要求和施工图纸进行施工。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为人民币（大写）：______________________元。
3.2 支付方式：甲方根据工程进度和乙方提交的进度报告，按约定的比例支付工程款。
第四条工程质量4.1 乙方必须按照国家和地方的工程建设强制性标准及甲方的要求进行施工。
4.2 乙方应保证工程质量符合合同约定的标准，并对工程质量负责。
第五条安全生产5.1 乙方应遵守安全生产法律法规，严格执行安全操作规程，确保施工安全。
5.2 乙方应对其施工人员进行安全教育和培训，确保施工人员具备必要的安全意识和操作技能。
第六条工程变更6.1 因设计变更或甲方原因需要对工程进行调整的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 工程变更导致的工程量增减，应按照实际完成的工程量进行结算。
第七条违约责任7.1 如乙方未按期完成工程或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
黑龙江省建设工程施工劳务分包合同
黑龙江省建设工程施工劳务分包合同黑龙江省建设工程施工劳务分包合同1. 引言本文档为黑龙江省建设工程施工劳务分包合同，旨在规范建设工程劳务分包合同的签订和执行过程，确保各方权益平等、合法合规。
2. 合同信息合同编号：【填写合同编号】签订日期：【填写签订日期】甲方（发包人）：【填写甲方名称】乙方（承包人）：【填写乙方名称】监理单位：【填写监理单位名称】工程名称：【填写工程名称】工程地点：【填写工程地点】工期：【填写工期】合同总价：【填写合同总价】3. 甲方责任与义务3.1 甲方应提供工程设计文件和其他必要资料，保证其真实、有效，并按合同约定的时间提供给乙方。
3.2 甲方应按照合同约定支付劳务分包费用，并及时结算工程款项。
3.3 甲方应保证工程施工现场的安全和环境卫生，提供必要的安全防护设施和劳动保护条件。
3.4 甲方应为乙方提供必要的施工机具、设备和劳动力，并确保其良好状态和正常运转。
4. 乙方责任与义务4.1 乙方应按照甲方提供的设计文件和要求进行施工，并保证工程质量符合相关标准和规范。
4.2 乙方应按照合同约定的工期和规模完成施工任务，并保证施工进度和质量。
4.3 乙方应遵守国家法律法规和相关建设工程的技术规范，确保施工过程中的安全和环境保护。
4.4 乙方应按照合同约定的劳务分包费用进行结算，并提供相应的材料和票据。
5. 合同价款支付5.1 甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付劳务分包费用。
5.2 乙方应提供与劳务分包合同相符的结算材料和发票，甲方在验收合格后予以支付。
6. 合同变更和解除6.1 如需变更合同内容，需经甲、乙双方协商一致，并以书面形式进行变更合同。
6.2 合同解除应经甲、乙双方协商一致，并以书面形式进行解除合同。
7. 违约责任和争议解决7.1 若甲方或乙方违反合同约定的责任和义务，应承担相应的违约责任。
7.2 对于因合同履行发生的争议，双方应友好协商解决，如协商不成，可向相关仲裁部门申请仲裁。
黑龙江省建设工程施工劳务分包合同文本
GF-2003-0214 合同编号：建设工程施工劳务分包合同（本）工程名称：工程承包人：劳务分包人：签定日期：年月日黑龙江省工商行政管理局黑龙江省住房和城乡建设厅工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）（2）7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，级别：，职务（职称）：。
建设工程施工主体结构劳务分包合同范本(一)
建设工程施工主体结构劳务分包合同范本（一）合同编号：甲方（业主）：地址：法定代表人：电话：乙方（承包商）：地址：法定代表人：电话：鉴于甲方拟在指定地点进行建设工程主体结构施工，乙方拥有相关的施工经验和技术能力，双方经友好协商，达成以下合作意向，特订立本合同。
第一条合同目的1.1 甲方委托乙方承担建设工程主体结构施工的劳务分包工作，并向乙方支付相应的劳务报酬。
1.2 乙方应按照本合同约定的要求和标准，按时、按质完成施工工作。
第二条工程范围2.1 主体结构施工范围包括但不限于地基、地下室、桩基、承重墙、梁、柱、楼板、屋面等。
2.2 甲方将提供相应的施工图纸和技术要求，乙方应严格按照图纸和要求进行施工。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应组织施工所需的人力、材料、设备，并保证施工的安全和质量。
3.2 乙方应按照甲方要求进行施工进度的确定，并以此为准按时完成施工任务。
3.3 乙方应保障工程质量，并负责施工过程中可能引起的安全事故和质量问题。
3.4 若乙方因自身原因导致施工延误或质量问题，应承担相应的违约责任，并进行补救。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方应按照合同约定向乙方支付相应的劳务费用，并及时支付。
4.2 甲方应提供合理的工程施工条件和必要的配合，确保乙方顺利进行施工。
4.3 甲方有权对乙方施工过程进行监督，并提出合理的要求和建议。
4.4 甲方应根据乙方施工进度及时提供相关政府部门验收所需的文件和材料。
第五条劳务报酬5.1 劳务报酬根据乙方完成的工程量及质量，按照合同约定的标准进行计算和支付。
5.2 甲方应在乙方完成工程后的合理时间内支付劳务报酬，支付方式双方另行协商确定。
第六条违约责任6.1 任何一方违反本合同约定的条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所产生的损失。
6.2 由于不可抗力因素导致双方无法继续执行本合同的，双方均免除责任。
第七条保密条款7.1 双方应对本合同及双方在履行合同过程中所知悉的商业秘密和技术信息予以保密。
黑龙江省建设工程施工专业分包合同范本
6.总包协议
6.1承包人应提供总包协议（有关承包工程旳价格内容除外）供分包人查阅。当分包人规定期,承包人应向分包人提供一份总包协议（有关承包工程旳价格内容除外）旳副本或复印件。分包人应全面理解总包协议旳各项规定（有关承包工程旳价格内容除外）。
7、文物和地下障碍物
7.1在施工中发现古墓、古建筑遗迹等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值旳物品时,分包人应立即保护好现场并立即告知承包人,需要采用保护措施时,由承包人承担所需费用。
如发现后隐瞒不报或汇报不及时,致使上述文物遭受破坏,责任者依法承担对应责任。
7.2本协议专用条款中已明确指出旳地下障碍物,应视为分包人在报价时已预见到其对施工旳影响,并已在协议价款中予以考虑。
3.1语言文字
除本协议专用条款中另有约定外,本协议文献使用旳语言文字应与总包协议文献使用旳语言文字相似。
3.2适使用方法律和法规
除本协议专用条款中另有约定外,本协议合用旳法律、法规、规章及有关文献应与总包协议中规定合用旳法律、法规、规章及有关文献相似。
3.3合用工程建设原则
承包人提供工程建设原则或双方在本协议专用条款中约定合用工程建设原则旳名称；本协议专用条款没有详细约定旳,应使用总包协议中规定旳与分包工程有关旳工程建设原则。
1.5发包人:指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力旳当事人以及获得该当事人资格旳合法继承人。
1.6发包人代表:指发包人指定旳履行总包协议旳代表,其详细人选和职权在总包协议专用条款中约定。
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇
精选建设工程施工劳务分包合同范本7篇篇1甲方（总承包方）：_________________________乙方（劳务分包方）：_________________________鉴于甲方需要完成一项建设工程，现决定将工程的劳务部分分包给具备资质的乙方实施，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就本次建设工程施工劳务分包事宜，经友好协商一致，签订本合同。
一、工程概况与分包内容1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 分包范围：包括但不限于土建施工、设备安装、管道安装及其他相关附属工程等劳务内容。
二、合同工期及进度安排1. 劳务分包总工期为：自合同签订之日起至工程竣工验收合格日止。
具体开工日期以甲方发出的开工令为准。
2. 进度安排应遵循甲方制定的总体施工进度计划，乙方必须严格执行。
如有特殊情况需调整进度计划，应事先征得甲方同意。
三、质量与验收标准1. 乙方必须按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家标准及甲方与建设单位签订的施工合同相关条款执行。
3. 乙方必须接受甲方的质量检查和监督，对于检查出的问题应及时整改。
四、合同价款及支付方式1. 劳务分包合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该合同总价已包含完成分包工程所需的人工费、材料费、机械费、措施费等全部费用。
如施工过程中有设计变更及增减工程量的情况，按照本合同约定的单价及计算方式相应调整合同总价。
2. 支付方式：甲方按完成的工程量进度支付乙方劳务费，具体支付节点及比例按照双方约定的《支付计划表》执行。
工程竣工验收合格并交付后，支付至合同总价的______%，余款作为质保金，待工程质保期满后无质量问题无息退还。
五、材料设备供应与管理1. 甲方负责提供施工所需的材料设备，并确保按时供应。
建设工程施工劳务分包合同示范文本4篇
建设工程施工劳务分包合同示范文本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程施工劳务分包合同甲方（委托方）：_____________（以下简称甲方）法定代表人：_____________ 职务：_____________联系地址：_____________ 电话：_____________乙方（承包方）：_____________（以下简称乙方）法定代表人：_____________ 职务：_____________联系地址：_____________ 电话：_____________鉴于甲方拟委托乙方承揽工程劳务分包合同，并且双方经友好协商，就具体事宜达成如下协议：一、工程名称及内容1. 甲方委托乙方承担的工程名称为_______，具体内容为_______。
工程地点为_______。
2. 本合同所涉及的工程劳务分包范围和标准，以及工程进度和质量要求，应当符合国家有关法律法规、工程标准和甲乙双方签订的委托合同。
二、工程劳务分包价格1. 本次工程劳务分包价格为_______（大写）___元整。
2. 工程款的支付方式为_______，具体款项及时间如下：_______第一期款___%在签订合同之日起___天内支付_______第二期款___%在工程完工后___天内支付。
3. 工程款的支付方式不得随意更改，如有变更须双方一致同意。
三、工程进度及质量要求1. 乙方应严格按照工程进度表进行施工，并在规定时间内完成工程。
2. 乙方应保证工程质量符合相关法规和标准，对施工过程和施工质量负全部责任，并保证工程质保期内的质量问题及时整改。
四、工程施工安全1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律法规，保证施工过程中无事故发生。
2. 乙方应配备足够的安全生产人员，并对施工人员进行安全教育和培训。
五、合同变更与解除1. 本合同的任何变更均需经过双方协商一致，并签订书面变更合同。
2. 若双方一方未履行本合同义务，造成另一方损失的，有权要求履行或赔偿损失，并可以解除该合同。
2024年建设工程劳务分包合同参考范文（三篇）
2024年建设工程劳务分包合同参考范文合同范围及条款一、合同范围本合同所涵盖的工程范围包括：_____，具体由14工程监理单位（全称）：_____负责监督实施。
二、作业人员承包人依据工程实际需求，向发包人提供共计_____名作业人员。
三、合同工期1. 开工日期：____年____月____日。
2. 完工日期：____年____月____日。
3. 合同总工期为____天。
四、合同价款4.1 合同价款总额为：_____元人民币（大写：____元）。
4.2 合同价款的确定原则（请在适用方式前划“√”）：（____）4.2.1 本合同价款为固定价格，于约定风险范围内不予调整。
（____）4.2.2 依据（____）年施工预算或（____）年施工概算定额确定：①定额工资单价细分如下：瓦工：____元/工日；结构木工：____元/工日；装修木工：____元/工日；钢筋工：____元/工日；砼工：____元/工日；油工：____元/工日；抹灰工：____元/工日；架子工：____元/工日；水暖工：____元/工日；电工：____元/工日；壮工：____元/工日；等。
②按建筑面积确定承包价，具体为：地上结构：____元/M²；地下结构：____元/M²；初装修：____元/M²；水电：____元/M²；等。
③分项工程承包价格明确如下：外墙面砖：_____元/M²；屋面防水：____元/M²；水磨石地面：_____元/M²；水泥砂浆：____元/M²；内墙普通抹灰：____元/M²；等。
（____）4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价为____元/工日（以实际发生情况，结合书面签证资料为准）。
（____）4.2.4 因不可抗力、一周内非承包人原因导致的停水、停电、停气或任务安排不及时等造成的停工、窝工，累计超过八小时者，将按_____标准予以补偿。
2023年建设工程劳务作业分包协议书标准范文(三篇)
建设工程劳务作业分包协议书标准范文劳务作业发包人：（以下简称发包人）劳务作业承包人：（以下简称承包人）依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称：2、分包合同内容：2.1.本合同分包范围：3、工程地点：4、合同价格：5、分包工作期限开工日期：____年____月____日竣工日期：____年____月____日总日历天数为：天6、劳务作业人数：不低于人。
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）协议书;（2）专用条款;（3）通用条款;8、合同生效：本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。
合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：发包人：_____ 承包人：_____ 地址：_____ 地址：_____ 代理人：_____ 代理人：_____ 电话：_____ 电话：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_____ 银行账号：_____ 银行账号：_____ 税号：_____ 税号：_____ 第二部分通用条款9、发包人权利和义务：9.1发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起____日内完成审核并书面答复承包人。
9.2上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起____日内支付全部结算价款。
合同价款的支付应当以银行转账的形式办理。
9.3实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工进行监督、检查和验收。
9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5按时提供图纸，及时交付发包人应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6随时进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
附件下载：黑龙江省建设工程施工劳务分包合同文本
备注说明，非正文，实际使用可删除如下部分。
本内容仅给予阅读编辑指点：
1、本文件由微软OFFICE办公软件编辑而成，同时支持WPS。
2、文件可重新编辑整理。
3、建议结合本公司和个人的实际情况进行修正编辑。
4、因编辑原因，部分文件文字有些微错误的，请自行修正，并不影响本文阅读。
Note: it is not the text. The following parts can be deleted for actual use. This content only gives reading and editing instructions:
1. This document is edited by Microsoft office office software and supports WPS.
2. The files can be edited and reorganized.
3. It is suggested to revise and edit according to the actual situation of the company and individuals.
4. Due to editing reasons, some minor errors in the text of some documents should be corrected by yourself, which does not affect the reading of this article.。