太阳能光伏发电站EPC总承包合同
2024年版太阳能光伏发电项目EPC总承包合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年版太阳能光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义2. 项目范围及内容2.1 项目范围2.2 项目内容3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格3.2 支付方式4. 项目进度及验收4.1 项目进度4.2 验收标准及程序5. 技术要求及质量保证5.1 技术要求5.2 质量保证6. 保修及售后服务6.1 保修期限6.2 售后服务7. 合同的履行及变更7.1 合同履行7.2 合同变更8. 违约责任及赔偿8.1 违约责任8.2 赔偿金额9. 争议解决及法律适用9.1 争议解决方式9.2 法律适用10. 合同的生效、终止及解除10.1 合同生效10.2 合同终止10.3 合同解除11. 其他条款11.1 保密条款11.2 知识产权保护11.3 不可抗力12. 附件12.1 项目设计文件12.2 设备清单12.3 技术规格书13. 合同签署13.1 签署日期13.2 签署地点14. 合同正本及副本14.1 合同正本14.2 合同副本第一部分：合同如下：1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 定义本项目：指甲方委托乙方实施的太阳能光伏发电项目。
EPC总承包：指乙方承担本项目的设计、采购、施工、调试及验收等全部工作，并承担相应的责任。
2. 项目范围及内容2.1 项目范围乙方负责完成本项目的设计、采购、施工、调试及验收等工作。
2.2 项目内容1) 设计：按照甲方要求完成本项目的设计工作，包括初步设计、施工图设计等。
2) 采购：负责本项目所需设备的采购工作，并保证设备的质量、性能及交货时间。
3) 施工：按照设计文件和施工规范完成本项目的施工工作。
4) 调试：完成本项目设备的安装、调试及验收工作。
5) 验收：按照相关法规和标准，协助甲方完成本项目的验收工作。
3. 合同价格及支付方式3.1 合同价格本合同总价款为万元（大写：人民币万元整），详细金额见附件。
2024年太阳能发电站EPC总包合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年太阳能发电站EPC总包合同本合同目录一览第一条合同主体1.1 发包方1.2 承包方第二条合同范围2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程内容第三条合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式3.4 发票开具第四条合同工期4.1 工期计划4.2 工期延误4.3 工期提前第五条质量标准5.1 质量要求5.2 质量检验5.3 质量保证第六条技术参数与要求6.1 技术标准6.2 设备要求6.3 系统性能第七条保修条款7.1 保修范围7.2 保修期限7.3 保修责任第八条违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 违约赔偿第九条争议解决9.1 争议方式9.2 争议时效9.3 争议地点第十条合同的变更与解除10.1 变更条件10.2 解除条件10.3 变更与解除的程序第十一条合同的转让11.1 转让条件11.2 转让程序11.3 转让后果第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.2 不可抗力后果12.3 不可抗力应对第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 泄密责任第十四条其他条款14.1 法律适用14.2 争议解决14.3 合同效力14.4 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1 发包方1.1.1 单位名称：____________ 1.1.2 单位地址：____________ 1.1.3 联系人：____________1.1.4 联系方式：____________1.2 承包方1.2.1 单位名称：____________1.2.2 单位地址：____________1.2.3 联系人：____________1.2.4 联系方式：____________第二条合同范围2.1 工程概述2.1.1 工程名称：____________2.1.2 工程性质：太阳能发电站EPC总包工程2.1.3 工程目标：按照约定的技术参数和质量标准，完成太阳能发电站的的设计、采购、施工、调试等工作，并保证工程顺利通过验收2.2 工程地点：____________2.3 工程规模：____________2.4 工程内容2.4.1 设计：按照约定的技术参数和质量标准完成工程设计，并提供完整的施工图纸和技术文件2.4.2 采购：负责工程所需设备的采购工作，并提供设备的技术参数、质量证明文件等相关资料2.4.3 施工：按照施工图纸和技术文件，完成工程的施工工作，并保证工程质量符合约定标准2.4.4 调试：在工程完成后，进行系统的调试工作，确保系统的稳定运行2.4.5 验收：在工程完成后，配合发包方进行验收工作，确保工程符合约定的技术参数和质量标准第三条合同价格3.1 合同总价3.1.1 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元3.1.2 币种：人民币3.1.3 汇率：本合同签订时中国人民银行公布的外汇牌价3.2 价格调整3.2.1 价格调整的条件：由于不可抗力等原因导致工程成本发生重大变化，影响合同价格的，双方可协商调整合同价格3.2.2 价格调整的方式：按照实际发生的成本变化比例调整合同价格3.2.3 价格调整的程序：双方协商一致后，签订价格调整协议，作为本合同的附件3.3 支付方式3.3.1 预付款：合同签订后七个工作日内，发包方支付合同总价的一定比例作为预付款3.3.2 进度付款：按照工程进度的实际完成情况，发包方按约定的比例支付工程进度款3.3.3 竣工付款：工程验收合格后，发包方支付合同总价扣除预付款和进度付款后的剩余款项3.3.4 付款方式：银行转账3.4 发票开具3.4.1 承包方向发包方提供正规发票3.4.2 发票内容：与合同约定的工程内容相符3.4.3 发票金额：合同总价第四条合同工期4.1 工期计划4.1.1 工程开工日期：____________4.1.2 工程竣工日期：____________4.2 工期延误4.2.1 由于承包方原因导致工期延误的，应当按照合同约定向发包方支付违约金4.2.2 由于发包方原因导致工期延误的，应当按照合同约定承担相应的责任4.3 工期提前4.3.1 由于承包方原因导致工期提前的，发包方不额外支付费用4.3.2 由于发包方原因导致工期提前的，双方可协商确定提前完成工程所需的合理费用第五条质量标准5.1 质量要求5.1.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定的质量标准5.1.2 设备质量应符合制造商提供的技术参数和质量标准5.2 质量检验5.2.1 承包方应按照合同约定的质量标准进行自检5.2.2 发包方或其委托的第三方有权对工程进行质量检验，检验费用由发包方承担5.2.3 工程验收合格后，发包方应按照约定进行运行测试，测试费用由发包方承担5.3 质量保证5.3.1 承包方应对工程质量承担永久性保证责任5.3.2 质量保证期限：自工程验收合格之日起算，期限为____________年第六条技术第八条违约责任8.1 违约行为8.1.1 承包方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，视为违约8.1.2 发包方未按合同约定支付款项，或未履行合同约定的其他义务，视为违约8.2 违约责任8.2.1 由于承包方原因导致违约的，承包方应向发包方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价 × 违约天数 × 违约金比例8.2.2 由于发包方原因导致违约的，发包方应承担相应的责任，并支付违约金8.3 违约赔偿8.3.1 违约方应赔偿对方因违约所造成的直接经济损失8.3.2 违约方应支付对方因违约而产生的其他费用，如律师费、差旅费等第九条争议解决9.1 争议方式9.1.1 双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.1.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2 争议时效9.2.1 双方在争议发生之日起三个月内未能解决的，视为僵局，任何一方均可向法院提起诉讼9.3 争议地点9.3.1 争议发生地在合同签订地，适用合同签订地法律第十条合同的变更与解除10.1 变更条件10.1.1 合同履行过程中，因不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，双方可协商变更或解除合同10.1.2 合同变更或解除的条件和程序，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行10.2 解除条件10.2.1 合同履行过程中，发生合同约定的解除条件的，双方均可提出解除合同10.2.2 合同解除的条件和程序，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行10.3 变更与解除的程序10.3.1 双方协商一致后，签订变更协议或解除协议，作为本合同的附件10.3.2 变更协议或解除协议签订后，双方按照协议约定的内容执行第十一条合同的转让11.1 转让条件11.1.1 合同履行期间，双方经协商一致，可将合同全部或部分转让给第三方11.1.2 转让不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益11.2 转让程序11.2.1 双方签订转让协议，明确转让的内容、范围、条件和期限等11.2.2 转让协议签订后，双方应向有关行政主管机关办理合同转让手续11.3 转让后果11.3.1 转让协议签订后，第三方取代转让方的合同地位，成为合同的一方11.3.2 转让方退出合同，不再享有合同权利和承担合同义务第十二条不可抗力12.1 不可抗力事件12.1.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等12.1.2 不可抗力事件的发生，导致合同无法履行或履行困难12.2 不可抗力后果12.2.1 因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难的，双方均不承担违约责任12.2.2 因不可抗力事件导致合同履行困难的，双方应协商解决合同履行问题12.3 不可抗力应对12.3.1 双方应采取合理的措施，减轻不可抗力事件的影响12.3.2 双方应及时通知对方不可抗力事件的发生和进展情况，并协商解决办法第十三条保密条款13.1 保密内容13.1.1 合同双方的商业秘密和技术秘密，包括但不限于合同内容、技术资料、经营计划等13.2 保密期限13.2.1 保密期限自合同签订之日起算，期限为____________年13.3 泄密责任13.3.1 泄露保密信息的，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失第十四条其他条款14.1 法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律14.2 争议解决双方在履行合同过程中发生的第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同在履行过程中可能涉及第三方介入的情况，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、融资方等，特此对第三方介入后的相关条款进行修正和补充。
光伏发电epc合同示范文本
光伏发电epc合同示范文本甲方（发包方）：名称：[甲方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[电话/邮箱]乙方（承包方）：名称：[乙方公司名称]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]联系方式：[电话/邮箱]鉴于甲方希望在[项目地点]建设光伏发电项目，乙方具备光伏发电项目的设计、采购、施工（EPC）总承包能力，双方经友好协商，就光伏发电项目EPC总承包事宜达成如下协议：一、项目概况。
1. 项目名称：[具体项目名称]2. 项目地点：[详细地址]3. 项目规模：本项目预计装机容量为[X]兆瓦（MW），最终以实际建成的装机容量为准。
4. 项目内容：包括但不限于光伏发电系统的设计、光伏组件及相关设备的采购、运输、安装、调试、并网接入、试运行以及为完成本项目所需的土建工程（如支架基础、配电室等）等全部工作内容。
二、合同价格与付款方式。
1. 合同总价。
本项目EPC总承包合同总价为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
此价格为固定总价，包含乙方完成本项目所需的全部费用，除因甲方提出的设计变更或不可抗力因素外，不因任何其他因素调整。
2. 付款方式。
（1）预付款。
合同签订后[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
乙方在收到预付款后开始项目的设计、采购等前期工作。
（2）进度款。
在光伏组件及主要设备全部运抵项目现场并经甲方验收合格后的[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为进度款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
（3）验收款。
项目完成并网发电且通过相关部门验收合格后的[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X]%作为验收款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
（4）质保金。
合同总价的[X]%作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
质保期届满且无质量问题后的[X]个工作日内，甲方一次性无息支付给乙方。
三、项目工期。
1. 总工期。
光伏发电施工合同(5篇)
光伏发电施工合同(5篇)光伏发电施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方)______________承包人(全称)：(以下简称乙方)______________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：示范项目EPC总承包工程地点：工程承包范围：___1.5MWp太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计(初步设计、施工图设计)、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。
其中：1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装结构设计。
设计工作范围不包括太阳能光伏发电系统并网接入设计()。
2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接(含交流侧400V母线的接入安装)不包括电力公司设计的太阳能光伏发电系统并网接入部分。
二、主要技术来源承包人提供。
三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。
设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定20______年5月5日。
设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月5日。
竣工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定20______年6月15日。
四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp，合同价格为￥(大写：______万元整)。
具体工程造价预算表详见附件1.除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的.款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效合同订立时间：合同订立地点：甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日光伏发电施工合同2发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。
太阳能光伏并网发电工程EPC总承包合同(共120页)
50MWp太阳能光伏并网发电工程EPC总承包合同发包方合同编号:承包方合同编号:担保方合同编号:发包方：XXX有限责任公司承包方：担保方：目录合同条款 .................................................................................................................................................................. - 1 -1 一般规定 .............................................................................................................................................................. - 1 -2 发包方 .................................................................................................................................................................. - 8 -3 发包方的管理....................................................................................................................................................... - 9 -4 承包方 ................................................................................................................................................................ - 11 -5 设计 .................................................................................................................................................................... - 17 -6 工程监理（现场部分）..................................................................................................................................... - 19 -7 员工 .................................................................................................................................................................... - 20 -8 生产设备、材料和工艺..................................................................................................................................... - 22 -9 开工、延误、奖励和暂停................................................................................................................................. - 25 -10 验工试验 .......................................................................................................................................................... - 27 -11 发包方的接收................................................................................................................................................... - 29 -12 缺陷责任 .......................................................................................................................................................... - 30 -13 系统性能试验................................................................................................................................................... - 33 -14 变更和调整....................................................................................................................................................... - 35 -15 合同价格和付款............................................................................................................................................... - 37 -16 分包与外购....................................................................................................................................................... - 40 -17 合同的变更、修改、中止和终止................................................................................................................... - 41 -18 风险与职责....................................................................................................................................................... - 43 -19 保险 .................................................................................................................................................................. - 46 -20 不可抗力 .......................................................................................................................................................... - 50 -21 索赔、争端和诉讼........................................................................................................................................... - 52 -22 设计联络会议和设计修改............................................................................................................................... - 56 -23 合同的担保....................................................................................................................................................... - 56 -24 合同生效 .......................................................................................................................................................... - 57 -25 其它 .................................................................................................................................................................. - 57 - 合同附件 ................................................................................................................................................................ - 61 - 附件1 总承包范围................................................................................................................................................ - 62 - 附件2 项目总体要求............................................................................................................................................ - 63 - 附件3 计划工期.................................................................................................................................................... - 65 -附件4 承包方组织人员机构................................................................................................................................ - 65 - 附件5 工作程序.................................................................................................................................................... - 66 - 附件6 技术规范书................................................................................................................................................ - 67 - 1工程建设标准 . (67)2技术条件 (68)4设备选型 (76)5技术资料、产品样品 (76)6供货及工程范围及交付进度和要求 (77)7检验和性能试验 (79)8工厂检验 (80)9设备验收 (80)10培训 (80)附件7 性能保障.................................................................................................................................................... - 82 - 附件8 安全文明施工............................................................................................................................................ - 90 - 附件9 供货范围、包装、贮存及运输.............................................................................................................. - 104 - 附件10 大部件情况............................................................................................................................................ - 111 - 附件11 合同报价表............................................................................................................................................ - 111 - 附件12 环境保护要求........................................................................................................................................ - 112 - 附件13不拖欠农民工工资承诺书..................................................................................................................... - 112 - 附件14 廉洁合同................................................................................................................................................ - 113 -合同条款发包方、承包方、担保方三方达成协议，并同意按如下条款签订本合同。
2024年太阳能光伏发电项目EPC总承包合同
专业合同封面COUNTRACT COVER20XXP ERSONAL甲方：XXX乙方：XXX2024年太阳能光伏发电项目EPC总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 定义与解释第二条项目范围与内容2.1 项目范围2.2 工程内容第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.2 支付方式与时间第四条项目进度与交付4.1 项目进度计划4.2 交付条件与时间第五条质量与标准5.1 质量要求5.2 标准规范第六条技术与设计6.1 技术支持6.2 设计责任第七条设备供应与安装7.1 设备供应7.2 安装要求第八条工程验收与保修8.1 验收标准8.2 保修期限第九条违约责任与赔偿9.1 违约行为9.2 赔偿责任第十条争议解决10.1 争议方式10.2 争议解决地点与法律第十一条合同的变更与终止11.1 变更条件11.2 终止条件第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 泄露后果第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果第十四条其他条款14.1 附加条款14.2 附录文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 定义与解释1.2.5 本合同所述“不可抗力”是指：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。
第二条项目范围与内容2.1 项目范围2.1.1 本项目范围包括但不限于：光伏发电站的设计、采购、建设、调试、验收、培训、保修等全过程工作；2.1.2 乙方应按照本合同约定，完成本项目范围内的所有工作，并确保项目达到约定的质量、性能、安全等标准。
2.2 工程内容2.2.1 本项目工程内容包括但不限于：光伏发电站的土建工程、安装工程、电气工程、调试工程等；2.2.2 乙方应按照本合同约定，完成本项目工程内容的所有工作，并确保工程质量、安全、进度等满足项目要求。
第三条合同价格与支付3.1 合同价格3.1.1 本合同价格为人民币：（大写金额），小写金额：（金额）；3.1.2 乙方完成本项目全部工作后，甲方应当按照本合同约定支付合同价格。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同范本合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：____________乙方（以下简称“总承包商”）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承担光伏发电项目 EPC 总承包事宜，经友好协商，达成以下合同条款：一、项目概述1.1 项目名称：__________光伏发电项目1.2 项目地点：__________1.3 项目规模：装机容量为_____兆瓦的光伏发电系统1.4 项目内容：包括但不限于光伏发电系统的设计、采购、施工、调试、验收、培训、质保服务等。
二、合同金额2.1 双方确认，本合同的总金额为人民币____元整（大写：_________________________元整），币种为人民币。
2.2 乙方应按照本合同约定的付款条款向甲方支付合同款项。
三、合同工期3.1 双方确认，本项目的合同工期为____个月，自乙方收到甲方付款之日起计算。
3.2 乙方应按照合同约定的工期完成项目的施工、调试、验收等工作。
四、乙方义务4.1 设计及采购（1）乙方应根据项目实际情况，按照甲方的要求，完成光伏发电系统的设计工作，并提交设计文件及图纸供甲方审查。
（2）乙方应按照甲方的要求，采购光伏发电系统中所需的设备、材料等，并保证设备的质量、性能及安全符合相关法律法规及标准的要求。
4.2 施工（1）乙方应按照设计文件及图纸的要求，组织施工，确保施工质量、安全及进度。
（2）乙方应在施工过程中，遵守相关法律法规及安全生产规定，确保施工安全。
4.3 调试、验收（1）乙方应负责光伏发电系统的调试工作，确保系统运行稳定、性能优良。
（2）乙方应配合甲方进行项目的验收工作，确保项目满足合同约定的技术指标及质量要求。
4.4 培训、质保服务（1）乙方应对甲方人员进行光伏发电系统的操作、维护培训，确保甲方人员能够独立操作及维护光伏发电系统。
2024年太阳能光伏发电站EPC总承包合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年太阳能光伏发电站EPC总承包合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同定义2. 项目描述2.1 项目范围2.2 项目地点2.3 项目时间表3. EPC总承包内容3.1 设计责任3.2 采购责任3.3 施工责任4. 合同价格及支付4.1 合同总价4.2 支付条件4.3 价格调整5. 工期及质量保证5.1 工期要求5.2 质量标准5.3 缺陷责任期6. 合同的履行和验收6.1 合同履行6.2 验收程序6.3 验收标准7. 违约责任7.1 违约行为7.2 违约责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决地点9. 合同的变更和解除9.1 合同变更9.2 合同解除10. 合同的终止10.1 合同终止条件10.2 合同终止后果11. 保密条款11.1 保密信息11.2 保密期限12. 法律适用和争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决13. 合同的生效、修改和补充13.1 合同生效条件13.2 合同修改13.3 合同补充14. 其他条款14.1 不可抗力14.2 合同的份数和保管14.3 合同的传递第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方1.2 合同定义本合同是指甲方委托乙方承担2024年太阳能光伏发电站EPC总承包项目的合同。
第二条项目描述2.1 项目范围本项目范围包括太阳能光伏发电站的规划、设计、采购、施工、调试、验收、培训和移交等全过程。
2.2 项目地点项目地点位于X省X市X区，具体地理位置详见附件。
2.3 项目时间表项目计划开工日期为2024年1月1日，计划竣工日期为2024年12月31日。
具体时间表详见附件。
第三条 EPC总承包内容3.1 设计责任乙方负责本项目的设计工作，包括但不限于：工程方案设计、施工图设计、设备选型、控制系统设计等。
3.2 采购责任乙方负责本项目所需设备的采购工作，包括但不限于：太阳能电池板、逆变器、支架、电缆等。
epc光伏项目合同范本三篇
epc光伏项目合同范本三篇篇一甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设光伏项目，乙方具备光伏项目工程总承包（EPC）的能力和资质，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担光伏项目的设计、采购、施工等工作达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：______MW（兆瓦）二、项目范围及工作内容1. 乙方负责本项目的工程设计，包括但不限于光伏系统、电气系统、接入系统等的设计。
2. 乙方负责本项目所需设备及材料的采购、运输、保管。
3. 乙方负责本项目的施工安装，包括但不限于光伏组件安装、支架安装、电气设备安装、线路敷设等。
4. 乙方负责本项目的调试、试运行及验收工作。
三、项目工期1. 本项目的工期自合同生效之日起计算，预计为______天，具体工期以双方确认的项目进度计划为准。
2. 如因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延。
四、项目质量1. 乙方应按照国家及行业相关标准、规范以及双方约定的质量标准进行设计、采购和施工，确保项目质量合格。
2. 本项目的质量保修期为自项目竣工验收合格之日起______年。
在质量保修期内，如发现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
五、项目价款及支付方式1. 本项目的总价款为人民币______元（大写：______________________），此价款为固定总价，不因任何因素而调整。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同范本第一章总则第一条合同主体1.1 本合同由以下双方签订：甲方：（全称）乙方：（全称）第二条项目概述1.2 项目名称：光伏发电项目1.3 项目地点：（详细地址）1.4 项目规模：（发电容量）第二章合同内容第三条合同范围2.1 乙方作为 EPC 总承包商，负责本项目的设计、采购、施工、调试、验收等工作。
2.2 乙方应按照本合同约定的技术规格、质量标准、进度要求等完成项目。
第四条合同价格4.1 合同总金额：（大写金额）4.2 支付方式：（详细支付条款）第三章项目实施与验收第五条项目实施计划5.1 乙方应按照本合同约定的时间节点完成项目各阶段工作。
5.2 乙方应提前向甲方提交项目进度报告。
第六条项目验收6.1 项目验收标准：（技术标准、质量要求等）6.2 验收程序：（验收流程、验收组组成等）6.3 验收合格标准：（具体指标）第四章合同的履行与保证第七条乙方义务7.1 按照约定完成项目设计、采购、施工等工作。
7.2 保证项目质量、安全、环保等符合相关法律法规要求。
7.3 负责项目验收、培训、移交等工作。
第八条甲方义务8.1 按照约定支付合同价款。
8.2 提供项目实施所需的场地、基础设施等。
8.3 协助乙方办理相关审批、验收手续。
第五章违约责任与争议解决第九条违约责任9.1 双方应严格按照本合同约定履行各自义务。
9.2 任何一方违反本合同，应承担违约责任，赔偿对方损失。
第十条争议解决10.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
10.2 若协商不成，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。
第六章合同的变更、解除与终止第十一条合同变更11.1 合同的变更应书面签订，并经双方确认。
第十二条合同解除12.1 在合同履行过程中，双方同意解除合同的，应书面签订解除协议。
12.2 解除协议应明确解除原因、解除时间、责任承担等事项。
第十三条合同终止13.1 本合同在合同约定的项目验收合格后自然终止。
太阳能热发电厂EPC总承包合同模板
太阳能热发电厂EPC总承包合同模板第一章：总则第一条项目背景与目的1. 项目背景本合同旨在就建设太阳能热发电厂的工程进行设计、采购、施工、安装、调试、运行及相关服务等内容，确保项目按照合同约定的要求、期限和质量完成。
2. 项目目的本合同的目的是明确各方的权利和义务，维护合同双方的利益，确保项目的顺利进行和成功交付。
第二条术语定义1. EPC总承包商指被业主选定的，具有在太阳能热发电厂项目设计、采购、施工及相关服务等方面的经验和能力，负责本合同项下工程的全过程管理和实施。
2. 业主指拥有太阳能热发电厂项目权益的个人或组织。
3. 工程指建设太阳能热发电厂所涉及的全部设备、设施、土地、建筑及相关工程。
第二章：合同范围与内容第三条合同范围1. 设计阶段EPC总承包商应根据项目要求，进行热发电厂的初步设计，并经过业主确认后进一步完善。
2. 采购阶段EPC总承包商负责太阳能热发电厂所需设备、材料等的采购，并保证符合合同约定的质量和要求。
3. 施工阶段EPC总承包商负责太阳能热发电厂的施工、安装和调试工作，并确保工程质量达到合同约定的标准。
4. 运行与维护阶段EPC总承包商应提供太阳能热发电厂的运行和维护指导，确保项目正常运营。
第四条合同内容1. 设计文件EPC总承包商应按照项目要求，提供太阳能热发电厂的初步设计、施工图纸和技术文件等相关文件。
2. 采购清单EPC总承包商应提供太阳能热发电厂所需设备、材料等的采购清单，并确保按照合同约定采购。
3. 施工计划和进度EPC总承包商应制定太阳能热发电厂的施工计划，并按照进度要求进行施工和调试工作。
4. 监理和验收EPC总承包商应配合业主指定的监理机构，进行工程的监理和验收工作。
第三章：支付方式与验收第五条支付方式1. 付款条件根据合同约定，业主应按照工程进展的情况进行分期支付。
2. 付款方式支付方式可以为银行转账或现金支付，双方协商一致后确定。
第六条工程验收1. 施工验收EPC总承包商应完成太阳能热发电厂的施工、安装和调试工作后，提供给业主进行验收。
光伏epc合同范本
光伏epc合同范本甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要建设光伏发电项目，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就光伏发电项目的EPC（工程、采购、施工）总承包事宜，达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目规模：_____________________1.4 项目内容：包括但不限于光伏电站的设计、采购、施工、安装、调试、验收、质保期内的维护等。
第二条合同价款及支付方式2.1 本合同总价款为人民币（大写）：_____________________2.2 支付方式：甲方应按照以下时间节点向乙方支付合同价款：2.2.1 合同签订后____天内，支付总价款的____%作为预付款；2.2.2 设计文件经甲方确认后____天内，支付总价款的____%；2.2.3 施工完成并经甲方初步验收合格后____天内，支付至总价款的____%；2.2.4 项目竣工验收合格并移交后____天内，支付至总价款的____%；2.2.5 质保期满后____天内，支付剩余的____%。
第三条设计与施工3.1 乙方应根据甲方提供的项目需求和相关规范，完成项目的设计工作。
3.2 乙方应确保设计文件符合国家及地方的相关规定和标准。
3.3 乙方应按照设计文件进行施工，并确保施工质量满足甲方要求。
第四条材料与设备采购4.1 乙方负责项目所需全部材料和设备的采购，保证其质量和性能符合设计要求。
4.2 乙方应向甲方提供材料和设备的品牌、型号、规格等详细信息。
第五条施工进度与质量5.1 乙方应制定详细的施工进度计划，并经甲方确认。
5.2 乙方应按照施工进度计划组织施工，确保工程按期完成。
5.3 乙方应建立严格的质量管理体系，确保工程质量符合标准。
光伏发电项目EPC总承包合同范本
光伏发电项目EPC总承包合同甲方（发包方）：____________________（以下简称“甲方”）乙方（承包方）：____________________（以下简称“乙方”）鉴于甲方拥有光伏发电项目的需求和资源，乙方具有相关的工程设计、采购和施工能力，双方本着互利共赢的原则，达成如下EPC总承包合同：一、项目背景1. 甲方委托乙方进行光伏发电项目的总承包工作，包括但不限于设计、采购、施工等。
2. 光伏发电项目的具体信息和要求详见附件一。
二、工作范围1. 设计阶段：乙方负责进行光伏发电项目的初步设计、施工图设计和相关审批手续办理。
2. 采购阶段：乙方负责进行光伏发电设备和材料的采购工作，确保设备和材料的质量和数量满足项目需求。
3. 施工阶段：乙方负责光伏发电项目的施工工作，包括土建工程、电气工程和其他相关工作。
三、项目进度和质量1. 乙方应按照约定的工期和质量要求完成光伏发电项目的各项工作。
2. 如因乙方原因导致项目延期或质量不达标，乙方应承担相应的违约责任。
四、付款方式1. 甲方将根据工程进度和完成情况进行阶段性付款。
2. 付款金额和方式将在合同签署后另行商定。
五、工程变更和索赔1. 如因甲方原因导致工程变更，乙方应根据变更情况调整工程进度和费用。
2. 如因乙方原因导致工程变更或引起索赔，乙方应承担相应的责任。
六、保修和维护1. 完成光伏发电项目后，乙方应提供一定期限的设备质保和免费维护服务。
2. 维护期满后，甲方可与乙方商讨维护延期和付费维护的事宜。
七、合同解除和争议解决1. 如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。
2. 在履行合同过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，可根据相关法律法规提起诉讼。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_____________年。
2. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2024年太阳能光伏发电项目EPC建设合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年太阳能光伏发电项目EPC建设合同本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 合同主体1.2 合同定义2. 项目概述2.1 项目名称2.2 项目地点2.3 项目规模2.4 项目时间表3. EPC建设内容3.1 设计3.2 采购3.3 施工3.4 调试与验收4. 合同价格与支付4.1 合同价格4.2 支付条件与方式4.3 价格调整5. 合同执行与监督5.1 合同执行5.2 项目监督5.3 变更管理6. 技术标准与要求6.1 技术标准6.2 性能要求6.3 质量控制7. 保修与维护7.1 保修期限7.2 保修范围7.3 维护责任8. 违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 违约赔偿9. 争议解决9.1 争议解决方式9.2 争议解决地点9.3 法律适用10. 合同解除10.1 合同解除条件10.2 合同解除程序10.3 合同解除后的处理11. 合同的生效、变更与终止11.1 合同生效条件11.2 合同变更11.3 合同终止12. 保密条款12.1 保密信息12.2 保密义务12.3 保密期限13. 法律、法规与合规13.1 法律法规遵守13.2 合规要求13.3 合同无效情形14. 其他条款14.1 不可抗力14.2 合同的适用语言14.3 合同的争议解决方式第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同主体1.2 合同定义（1）EPC：指设计（Engineering）、采购（Procurement）、施工（Construction）的总称，乙方按照业主的要求完成整个项目的实施。
（2）项目设备：指合同约定由乙方提供并用于本项目的一切设备，包括但不限于太阳能光伏组件、逆变器、支架等。
第二条项目概述2.1 项目名称：2024年太阳能光伏发电项目。
2.2 项目地点：位于省市县地块。
2.3 项目规模：总装机容量为兆瓦。
光伏epc 合同范本
光伏epc 合同范本《光伏电站 EPC 总承包合同》甲方（发包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________乙方（承包方）：名称：______________________法定代表人：________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拟建设一座光伏电站，乙方具备光伏电站工程的设计、采购和施工能力，双方经友好协商，就甲方委托乙方承担光伏电站的 EPC 总承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________光伏电站项目2. 工程地点：____________________3. 工程规模：______MW 光伏电站二、工程范围及工作内容乙方负责光伏电站项目的工程设计、设备采购、施工安装、调试、试运行、验收及质保期内的服务等全过程的工作，具体包括但不限于：1. 工程设计光伏电站的整体方案设计，包括光伏方阵布置、电气系统设计、土建设计等。
编制施工图纸及相关技术文件。
2. 设备采购采购光伏组件、逆变器、变压器、电缆等主要设备及材料。
确保所采购设备及材料的质量符合国家及行业标准，并提供相应的质量证明文件。
3. 施工安装光伏电站的基础施工、支架安装、组件安装、电气设备安装等。
站内道路、围墙、给排水等附属设施的施工。
4. 调试与试运行对光伏电站进行系统调试，确保各项设备正常运行。
完成电站的试运行，并提交试运行报告。
5. 验收协助甲方组织相关部门进行工程验收，确保工程符合国家及行业验收标准。
6. 质保期服务质保期内，对工程出现的质量问题负责免费维修和更换。
三、合同工期1. 开工日期：______年______月______日2. 竣工日期：______年______月______日3. 总工期：______天四、合同价款及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：____________________元整）2. 支付方式：预付款：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款。
2024年版太阳能光伏项目EPC总承包合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年版太阳能光伏项目EPC总承包合同本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 EPC总承包商1.2 业主1.3 项目地点1.4 工程范围1.5 施工期1.6 竣工验收1.7 保修期2. 合同价格2.1 合同总价2.2 价格调整2.3 价格确认2.4 支付条款3. 承包商的责任与义务3.1 工程设计3.2 设备供应3.3 施工安装3.4 质量保证3.5 进度控制3.6 安全文明施工3.7 环境保护4. 业主的责任与义务4.1 场地准备4.2 许可与批准4.3 施工条件保障4.4 材料与设备供应4.5 竣工验收配合4.6 支付合同价款5. 合同的履行与变更5.1 合同履行期限5.2 合同变更程序5.3 承包商变更请求5.4 业主变更请求6. 合同的解除与终止6.1 合同解除条件6.2 合同终止条件6.3 解除或终止后的处理7. 违约责任7.1 承包商违约7.2 业主违约7.3 违约赔偿责任8. 争议解决8.1 争议解决方式8.2 协商解决8.3 仲裁8.4 法律适用9. 合同的生效、修改与解除9.1 合同生效条件9.2 合同修改程序9.3 合同解除条件10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 保密义务11. 法律与法规11.1 适用法律11.2 法规遵守11.3 合同的解释12. 一般规定12.1 语言文字12.2 合同的副本12.3 通知与联系12.4 合同的保管13. 附件13.1 设计文件13.2 施工图纸13.3 设备清单13.4 其他技术文件14. 签署页14.1 承包商签署页14.2 业主签署页第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 EPC总承包商本合同中的EPC总承包商指的是由业主选定的，负责完成本项目的设计、设备采购、施工、安装、调试、培训及保修等全部工作，并承担相应责任的综合性工程承包商。
光伏发电项目EPC总承包合同5篇
光伏发电项目EPC总承包合同5篇篇1合同编号：XXXX-EPCC-XXXX甲方（发包方）：XXXX光伏发电有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 总经理乙方（承包方）：XXXX电力工程有限公司地址：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号法定代表人：XXXX 董事长鉴于甲方拟建设的光伏发电项目需要EPC总承包服务，乙方具备相应的资质和能力，愿意提供EPC总承包服务，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经协商一致，签订本合同。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX市XXXX区XXXX街XXXX号项目规模：XXXX MWp二、合同范围本合同的范围包括但不限于以下内容：1. 光伏发电项目的工程设计；2. 光伏发电项目的设备采购与供应；3. 光伏发电项目的施工安装；4. 光伏发电项目的调试与试运行；5. 光伏发电项目的竣工验收及保修服务。
三、履约期限本合同的履约期限自合同签订之日起至项目竣工验收并保修期满之日止。
四、付款方式1. 本合同总金额为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）；2. 甲方在合同签订后支付合同总金额的XX%作为预付款；3. 乙方按合同约定完成相应阶段的工作内容后，提交相应阶段的验收报告，甲方在验收合格后支付该阶段的剩余款项；4. 保修期满后，甲方支付合同总金额的XX%作为质量保证金。
五、违约责任1. 甲方未按照合同约定支付款项的，每逾期一日，需向乙方支付合同总金额XX%的违约金；2. 乙方未按照合同约定完成工作内容的，每逾期一日，需向甲方支付合同总金额XX%的违约金；3. 若一方违约给另一方造成损失的，违约方需赔偿守约方的全部损失。
六、争议解决因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可将争议提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他约定1. 双方在履行本合同过程中，需严格保密对方的商业秘密及技术秘密；2. 双方在履行本合同过程中，需遵守中华人民共和国的法律、法规及行业规定；3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
光伏EPC总承包合同6篇
光伏EPC总承包合同6篇篇1合同编号：XXXX-EPC-XXXX甲方（委托方）：XXXX有限公司乙方（承包方）：XXXX有限公司根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订本光伏EPC总承包合同（以下简称“本合同”）。
一、项目概况项目名称：XXXX光伏发电项目项目地点：XXXX项目内容：光伏发电系统的设计、采购、施工及安装二、合同双方的权利和义务1. 甲方的主要权利和义务（1）甲方应向乙方提供必要的设计资料，包括但不限于场地平面图、建筑图纸等。
（2）甲方应协助乙方办理相关审批手续，确保项目合法合规。
（3）甲方应按照合同约定支付相关款项。
2. 乙方的主要权利和义务（1）乙方应按照合同约定完成光伏发电系统的设计、采购、施工及安装工作。
（2）乙方应确保所提供的产品质量和性能符合国家标准和行业标准。
（3）乙方应提供必要的售后服务和技术支持。
三、合同价款及支付方式1. 合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 甲方应按照以下方式支付合同款项：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款。
（2）乙方完成设计工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为设计款。
（3）乙方完成采购工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为采购款。
（4）乙方完成施工及安装工作并经甲方确认后，甲方支付合同总价款的XX%作为施工及安装款。
3. 乙方应提供相应的发票，否则甲方有权拒绝支付。
四、履约保证金乙方应在合同签订后XX日内向甲方支付履约保证金人民币XXXX 元（大写：XXXX元整）。
履约保证金在合同履行完毕后退还给乙方，但若乙方存在违约行为，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。
五、验收及保修1. 项目完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后XX日内组织验收。
2. 验收标准按照国家及行业标准执行。
3. 乙方提供一年的免费保修服务，保修期满后，双方可协商续签维修合同。
光伏项目epc总承包合同范本
光伏项目EPC总承包合同甲方（发包方）：_____________________________________地址：_______________________________________________联系电话：___________________________________________乙方（承包方）：_____________________________________地址：_______________________________________________联系电话：___________________________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就光伏发电项目的设计、采购、施工总承包（EPC）事宜达成协议，签订本合同，明确双方的权利与义务。
一、合同总则1.1 项目名称：_______________________________________1.2 项目地点：_______________________________________1.3 工程规模：_______________________________________1.4 项目概况：本项目为光伏发电项目，乙方负责设计、采购、施工（EPC）总承包。
二、合同范围2.1 乙方负责本项目的全部设计、设备和材料的采购、施工、安装、调试、验收，直至项目竣工验收合格并交付甲方使用，具体包括：2.1.1 工程设计：光伏发电系统的初步设计、施工图设计及优化设计；2.1.2 设备和材料采购：采购符合项目要求的设备、材料，并保证其质量；2.1.3 施工安装：包括设备安装、调试、运行测试、并网接入等；2.1.4 工程竣工验收：完成所有工程后，配合甲方进行竣工验收。
三、合同金额及支付方式3.1 合同总金额：本合同总金额为人民币________元整（￥________）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、7“合同设备与材料”就是指承包方根据合同范围所供应得部分设备、材料、见本合同供货范围。
电话:电话:
邮编:邮编:
传真:传真:
开户银行:开户银行:
账号:账号:
本合同签于年月日
签约地点:
第二章通用条款
1定义
本合同与附件中所提及得名词得含义在此予以确定。合同中应首先要求得就是施工承包方针对该项目建立得项目部(机构设置、人员等),施工总承包组织管理。
1、1“发包方”就是指,包括该法人得继任人与法人得受让人。
四、本合同经合同双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖本单位公章或合同专用章,并提交合格有效得履约保函后生效。
五、合同正本二份,合同双方各持一份;副本12份,发包人7份,承包方5份,每份具有同等法律效力。
发包方(章):承包方(章):
法定代表人或授权代理人(签名):法定代表人或授权代理人(签名):
地址:地址:
1、25法律、法规与语言
法律、法规就是指中华人民共与国最高权力机关制定颁布得法律及中华人民共与国政府、地方政府制定颁布得法规、行业协会颁布得规定。语言就是指中文。
2合同标得
本合同标得为光伏电站工程包括设计、设备、土建相关得采购及施工、设备安装、调试及技术服务、质保等。
合同编号:
光伏电站EPC总承包合同
发包方
承包方:
年月日
第一பைடு நூலகம்合同书第2页
附件四技术规范文件第51页
附件五设备材料清单及备品备件清单第52页
附件六保密协议第53页
附件七分项报价单第55页
附件八工程范围第56页
附件九性能保证指标第57页
第一章合同书
合同名称:EPC总承包合同
发包方:
承包方:
双方就光伏电站EPC总承包工作协商一致,根据《中华人民共与国合同法》得约定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
一.发包方委托承包方按本合同书要求承担光伏电站EPC总包任务。
1、1工程名称:光伏电站。
1、2工程范围:(详见附件八)。
1、3工期:
开工日期:年月日
竣工日期:年月日,总工期个自然日。
1、4本工程项目合同总额人民币:元整(大写:整)。
1、5工程得质量标准:如存在国家标准得,工程应符合国家标准,如还存在电力行业、光伏行业得行业标准得,该工程还应符合相应行业标准,该工程如属于金太阳工程项目得,该工程还应符合金太阳工程得相关标准,双方在本合同中约定相关标准得,该工程还应符合双方约定得标准,如上述标准内容不一致得,发包方可按有利于发包方得原则进行解释与采用相关标准。
1、11“日、月、年”就是指公历得日、月、年;“天”就是指24小时;“周”就是指7天。
1、12“光伏电站”就是指光伏电站工程。
1、13“技术服务”就是指由承包方提供得与本合同工程有关得土建、安装、调试、试运行得技术指导、技术配合、技术培训等全过程得服务。
1、14“现场”就是指光伏电站工程现场,为发包方实施本项目工程所在地。以及可能在本合同中被明确指定为现场组成部分得其她场所
2、5投标书;(含承包人在标前澄清会与评标期间递交与确认并经发包人同意得对有关问题得补充资料与澄清文件等,如果有);
2、6招标文件(含招标文件补遗书,如果有);
2、7标准、规范与有关技术文件;
2、8其她有关文件
合同组成文件形成一个整体,互为补充与解释,其内容若有歧义,以所列顺序在前者为准。
三、承包商向委托人承诺,按照本合同得规定,承担本合同中议定范围内得工作。
1、19“设备缺陷”就是指本合同设备(包括部件、原材料、铸锻件、元器件等)达不到本合同规定得性能、质量标准中得要求。
1、20“开工日”系指合同中规定得日期。
1、21“工期”就是指本工程开工至全部光伏组件并网发电得时间。
1、22“预验收”就是指光伏组件安装完成、且调试全部结束,通过试运行,进入质量保证期得验收。预验收证书就是表明发包方接受验收结果得证明,证书由发包方与承包方共同签字。
1、6安全目标
杜绝人身死亡事故;杜绝重大机械设备事故;杜绝重大火灾事故;杜绝主要设备得损坏事故;杜绝负主要责任得重大交通事故;杜绝重大环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;避免与严格控制一般安全事故。
二.本合同组成文件及优先解释顺序为:
2、1合同书及附件;
2、2中标通知书;
2、3合同专用条款;
2、4合同通用条款;
1、8“监理”就是指发包方委托得具有相应资质等级得监理单位在本合同工程总包阶段对承包方得建设行为实施得监督。工程承包方在总包合同得条件下,对所承包得工程、设计、设备材料得质量、安全、费用与进度负责。
1、9“质保期”就是指光伏电站签署预验收证书后进入质量保证期得时间。具体得质保期时间见第25条。
1、10“最终验收”就是指质量保证期结束时得验收,由发包方向承包方签发最终验收证明书。
1、23“停工待检点”就是指承包方在本工程土建/安装过程中,按照质量控制计划必须要对前面得土建/安装工序进行检查合格后,才能进行下道工序施工或安装得工序点。
1、24“不适用”系指本合同条件中虽然有标题或旁注,但其内容不适合本工程得具体情况,也不给予合同双方有关得权利与义务,因此,在对本合同条件进行解释时,应不予考虑。
1、15“备品备件”就是指根据合同要求由承包方提供得满足光伏电站工程安装、调试、试运行、质保期内得备用部件,见供货范围。
1、16“试运行”就是指调试结束后,预验收证书签署前电站得运行。
1、17“书面文件”就是指任何手书、打字或印刷得有印章与具有法人代表或其授权人签名得文件。
1、18“分包商”或“供货商”就是指经发包方同意由承包方将合同工程、设备与材料范围内部分得工程、设备、材料分包给其她得法人及该法人得继任人与该法人允许得受让人。
1、2“承包方”就是指,包括该法人得继任人与法人得受让人。
1、3“合同”指本文件及其附件中得所有内容。
1、4“合同价格”就是指本合同范围得暂定价格。
1、5“生效日期”就是指本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)正式签字盖章后即生效所规定得合同得生效日期。本合同有效期:从合同生效之日起到工程质保期结束之日止。