金矿露天采矿和剥离工程合同范本
露天采矿爆破合同范本
露天采矿爆破合同范本甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行露天采矿爆破作业的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________2. 工程地点：________________3. 工程范围：________________4. 工程内容：________________5. 工程期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
二、甲方权利与义务1. 提供露天采矿爆破作业所需的场地、设备、材料等。
2. 负责办理与露天采矿爆破作业相关的政府审批手续。
3. 按约定向乙方支付合同价款。
4. 对乙方作业过程进行监督、检查，确保作业质量符合国家标准。
5. 协调解决乙方在作业过程中遇到的问题。
三、乙方权利与义务1. 按甲方提供的作业方案和进度要求，完成露天采矿爆破作业。
2. 确保作业人员具备相应的资质和技能，遵守国家有关露天采矿爆破的法律法规。
3. 提供作业所需的爆破器材、设备、工具等，并确保其安全、有效。
4. 对作业过程中发生的安全事故、环境污染等问题负责。
5. 按甲方要求提供作业记录、报告等相关资料。
四、合同价款1. 合同价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
2. 付款方式：________________3. 乙方开具正规发票。
五、违约责任1. 甲方未按约定支付合同价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：________________2. 乙方未按约定完成作业的，应向甲方支付逾期完工违约金，违约金计算方式为：________________六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第_______种方式解决：1. 提交_______仲裁委员会仲裁；2. 依法向_______人民法院起诉。
金矿开采合同范本三篇
金矿开采合同范本三篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________鉴于甲方拥有金矿的开采权，乙方具备金矿开采的相关资质和能力，双方经友好协商，就金矿开采事宜达成如下协议：一、开采范围及期限1. 甲方同意将位于[具体地点]的金矿交由乙方开采，开采范围以甲方提供的矿区范围图为准。
2. 开采期限自[起始日期]至[结束日期]，共计[X]年。
二、开采方式及要求1. 乙方应采用符合国家法律法规和行业标准的开采方式进行金矿开采，确保安全生产。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理规划开采进度，保证金矿资源的合理开发和利用。
3. 在开采过程中，乙方应采取有效措施保护环境，减少对周边生态环境的破坏。
三、费用及支付方式1. 乙方应向甲方支付开采费用，费用标准为每吨矿石[X]元。
2. 支付方式为：每月[具体日期]前，乙方应向甲方支付上月的开采费用。
3. 乙方应在本合同签订之日起[X]日内，向甲方支付保证金[X]元。
开采期满，如乙方无违约行为，甲方应在[X]日内将保证金无息退还乙方。
四、矿石的运输及销售1. 开采出的矿石由乙方负责运输至指定地点，运输费用由乙方承担。
2. 矿石的销售由甲方负责，乙方应协助甲方办理相关销售手续。
五、双方的权利和义务（一）甲方的权利和义务1. 有权监督乙方的开采行为，确保乙方按照本合同的约定进行开采。
2. 有权要求乙方按时支付开采费用和保证金。
3. 应向乙方提供必要的开采技术资料和矿区相关信息。
2023金矿露天采矿与剥离工程合同正规范本(通用版)
金矿露天采矿与剥离工程合同1. 引言本合同是由甲方（简称为“承包方”）与乙方（简称为“业主方”）签订的金矿露天采矿与剥离工程合同。
本合同旨在明确双方在金矿开采和剥离过程中的权利、义务以及其他相关事项。
2. 合同范围本合同的范围包括但不限于内容：2.1 项目概述承包方将负责在业主方指定的金矿露天矿区进行开采和剥离工作。
具体项目概述如下：•露天采矿作业：根据业主方提供的矿石资源，承包方负责合理开采金矿，保证采矿工作的安全和高效进行。
•剥离作业：承包方将进行矿石的剥离工作，确保剥离出的矿石达到业主方的质量要求。
2.2 工程质量和安全要求在进行采矿和剥离工作时，承包方应确保要求：•严格遵守相关的法律法规和行业标准。
•采取必要的安全措施，保证工作场所的安全和员工的健康。
•保证采矿和剥离过程中的环境保护和生态保护。
2.3 工期要求承包方应按照业主方的要求，完成规定的工期，并保证项目能够如期交付。
3. 合同价款和支付方式3.1 合同价款本合同的合同价款为【合同价款金额】人民币。
3.2 支付方式支付方式如下：•预付款：双方确认合同成立后，业主方应在合同签订之日起【预付款比例】个工作日内支付合同价款的【预付款比例】作为预付款。
•进度款：根据工程进度，业主方应按照双方约定的付款进度支付合同价款的相应比例。
•尾款：工程竣工后，业主方应在【工程竣工后的天数】个工作日内支付合同价款的剩余部分作为尾款。
4. 违约责任4.1 承包方的违约责任如果承包方未能履行本合同规定的义务，业主方有权采取措施之一或多个：•要求承包方支付违约金，违约金额为合同价款的【违约金比例】。
•另行委托其他合格的承包商进行项目工程，由承包方承担因此产生的增加费用。
•要求承包方承担可能引起业主方损失的其他责任。
4.2 业主方的违约责任如果业主方未能履行本合同规定的义务，承包方有权采取措施之一或多个：•要求业主方支付违约金，违约金额为合同价款的【违约金比例】。
露天采矿剥离工程施工合同
甲方（以下简称“甲方”）：_______乙方（以下简称“乙方”）：_______鉴于甲方拥有位于_______的露天采矿项目，需要乙方进行剥离工程施工，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______露天采矿剥离工程1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：包括土石方剥离、平整、排弃等。
1.4 工程工期：_______（自合同签订之日起_______天内完成）1.5 工程质量：符合国家相关工程质量标准。
二、工程量及工程量清单2.1 工程量：_______立方米土石方剥离量。
2.2 工程量清单：详见附件。
三、工程款及支付方式3.1 工程款总额：_______元人民币。
3.2 支付方式：（1）合同签订后_______天内，乙方提交相关手续，甲方支付合同总额的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，乙方提交工程进度报告及相关手续，甲方支付合同总额的_______%；（3）工程验收合格后_______天内，乙方提交工程验收报告及相关手续，甲方支付合同总额的_______%；（4）工程尾款在工程保修期满后_______天内支付。
四、施工进度及验收4.1 乙方应按照甲方要求，在合同约定的工期内完成剥离工程施工。
4.2 甲方有权对工程进度进行监督检查，如发现进度不符合合同约定，乙方应立即采取措施加快施工进度。
4.3 工程验收标准：按照国家相关工程质量标准进行验收。
4.4 工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同约定的工程款。
五、工程保修5.1 乙方对工程保修期为_______年。
5.2 在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应无偿进行维修或更换。
六、违约责任6.1 甲方违约责任：（1）未按时支付工程款，应向乙方支付_______%的违约金；（2）擅自变更工程内容或工期，导致乙方损失，应承担相应责任。
6.2 乙方违约责任：（1）未按时完成工程，应向甲方支付_______%的违约金；（2）工程质量不符合约定，应承担相应责任。
露天剥离挖装合同3篇
露天剥离挖装合同3篇篇1露天剥离挖装合同是指在露天开采场地进行挖掘、运输和处理地表和地下物料的合同。
这种合同通常适用于煤炭、石灰石、砂石等矿产的开采作业。
在进行露天剥离挖装合同之前，双方需明确各自的权利和责任，以确保双方的合法权益。
以下是一份关于露天剥离挖装合同的文档范例：露天剥离挖装合同甲方：（挖掘公司名称）乙方：（开采公司名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲方和乙方经友好协商，就乙方要求甲方进行露天剥离挖装工程，双方遵守合同订立的自愿原则，达成如下合同：一、项目内容1.1 甲方将提供挖掘设备和技术人员，负责在乙方指定的露天开采场地进行挖掘、运输和处理相关物料。
1.2 乙方将提供所需的挖掘许可证、安全生产措施和现场管理人员，确保施工过程安全高效。
1.3 项目的具体范围和工期由双方协商确定，并列入附件。
二、价格和支付方式2.1 甲方提供挖掘设备和技术人员的费用为每日XXXX元，具体费用按实际施工情况计算。
2.2 乙方提供场地和管理人员的费用为每日XXXX元，具体费用按实际施工情况计算。
2.3 双方于每月X日前结算上月费用，支付方式为银行转账。
三、施工安全和保障3.1 双方应当遵守国家相关法律法规，保障工程施工环境安全。
3.2 施工过程中如有事故，责任由造成事故一方承担，并按照法律规定进行后续处理。
四、合同变更和解除4.1 如需变更合同内容，双方应经协商一致，并签署书面协议。
4.2 在合同履行过程中如出现争议，双方可协商解决或向有关部门申请仲裁。
五、其他条款5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XXXX年XX月XX日。
5.2 未尽事宜双方可另行协商解决。
本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是一份关于露天剥离挖装合同的文档范例，双方在签署合同前应仔细阅读清楚，并遵守合同约定的各项条款。
希望双方能够在合作过程中互相信任、合作愉快，共同达成合作目标。
金属露天开采劳务大包承包合同7篇
金属露天开采劳务大包承包合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲方需要开展金属露天开采业务，现决定与乙方签订本合同，由乙方承担相关劳务工作。
为明确双方权益，确保合同顺利执行，经双方友好协商，达成如下协议：一、承包事项1. 乙方负责甲方的金属露天开采劳务工作，包括但不限于爆破、采掘、运输等环节。
2. 承包期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。
二、工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，组织专业的开采队伍，确保开采工作的高效进行。
2. 乙方应严格遵守金属露天开采的相关法律法规，确保开采过程的安全与环保。
3. 乙方应根据甲方的生产计划，制定详细的开采计划，并及时向甲方汇报工作进展。
4. 乙方应保护甲方的设备和设施，如因乙方原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。
三、承包费用及支付方式1. 承包费用根据开采量及工作难度等因素确定，具体金额和支付方式详见附件。
2. 甲方应按约定时间支付承包费用，如甲方未按约定支付费用，乙方有权暂停工作，直至甲方履行支付义务。
四、安全生产及责任承担1. 乙方应制定完善的安全生产管理制度，确保开采过程的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
3. 甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督和检查，如发现安全隐患，乙方应立即整改。
五、违约责任及解决方式1. 如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付相应的违约金。
2. 如因乙方违约导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 双方在合同履行过程中如发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
六、其他约定1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
金矿露天采矿与剥离工程合同
20RR年度RRRf金矿露天采矿与剥离工程合同书（编号:）甲方：RRRRR矿业有限公司乙方：签订地点：RRRRI RRR县合同期限：年月日至年月日签订日期：年月曰RRRRfe矿露天采矿与剥离工程合同甲方：RRRRR矿业有限公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规的规定，结合黄金矿山定额标准及RRR金矿开采的实际情况，乙方同意承包甲方RRR金矿露天采场的部分采剥工程。
为明确双方在施工中的权利、义务及职责，经双方协商，签订本合同。
第一章承包工程概况1.1工程名称：RRRRfe矿露天采矿与剥离工程。
1.2工程位置：RRRRfe矿露天采矿场至选矿堆场（具体作业地点由甲方根据生产实际需要安排）。
1.3工程内容：穿孔、爆破、铲装、运输、推通、采矿场及选矿堆场的场地清理、文明施工等。
1.4承包方式：包工包料。
1.5采矿与剥离的总量以甲方下达的年度计划和月度计划为准。
1.6承包期限：20RR年RR月RR日至20RR年RR月RR日。
乙方若能严格履行合同，本合同期满后，在同等条件下拥有优先承包权。
第二章施工设施、设备及材料2.1甲方已提供乙方施工过程所需的简易工棚、简易修理场所、员工住宿、办公场所，生活用水、供电设施，乙方必须按甲方规定缴纳租用费用和水、电费; 乙方执行合同期间需增加工棚等建筑设施的必须经甲方同意，建筑费用由乙方承担，增加的设施所有权无偿归甲方所拥有。
2.2乙方必须管理好、维护好甲方所提供的设备及设施，如有损坏乙方应及时修理（修补），否则按甲方资产管理部门评估价赔偿损失。
2.3施工中所需的生产设备由乙方负责，乙方要按甲方计划工程量，配备好各种生产设备、各类技术和管理人员。
2.4甲方负责配电房以及外部高压供电设施的安装及维护保养工作，其余乙方自行解决。
因乙方原因导致配电设施损坏的，由乙方承担一切损失。
2.5乙方一般生产或生活所需的材料可自行采购也可到甲方仓库领用。
乙方到甲方仓库领用的所有材料的单价按甲方实际购进成本（包括采购成本及费用）、运输费用、仓储费用及合理损耗、税费等所计算的单价。
2023金矿露天采矿与剥离工程合同
金矿露天采矿与剥离工程合同1. 合同背景此合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）共同订立，就金矿露天采矿与剥离工程的实施进行规定和约定。
2. 合同目的本合同的目的是明确甲方和乙方之间的权益和责任，确保金矿露天采矿与剥离工程的顺利进行，促进双方合作和长期发展。
3. 项目范围金矿露天采矿与剥离工程合同的项目范围包括但不限于内容：•采矿计划的制定与实施•爆破作业的执行与监督•矿石剥离与运输的组织与管理•环境保护和安全措施的执行•项目期间的技术支持与培训•其他双方约定的事项4. 合同约束甲方和乙方应在合同约定的期限内履行各自的责任，确保合同的完整履行。
甲方有权要求乙方按照约定的质量、工期和费用标准完成项目，乙方也有权要求甲方按合同约定支付相应费用和提供必要的资源。
5. 合同付款甲方应按照合同约定的付款方式和时间，及时支付对应的工程款项。
乙方应按照约定的质量和进度要求完成工程，并提供相应的证明材料。
甲方未按时支付款项的，乙方有权暂停工程进展，直至款项得到支付为止。
6. 合同变更任何一方需要变更合同内容的，应经双方协商一致，并经书面确认后生效。
未经双方协商一致的变更，对方有权拒绝执行。
7. 合同终止合同在情况下可提前终止：•一方严重违反合同约定，无法履行合同义务的；•双方经协商一致，决定提前终止合同的；•法律法规变化或不可抗力因素导致工程的。
8. 保密条款甲方和乙方应保守双方合作期间所涉及的商业秘密和机密信息，未经对方书面许可，不得向任何第三方披露。
9. 法律适用与争议解决本合同的解释和适用以中国法律为准则。
双方发生争议的，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁机构进行解决。
10. 合同生效与份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
本合同的附件和补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
为《金矿露天采矿与剥离工程合同》的文本内容，供甲方和乙方参考和遵守。
露天采矿剥离工程施工合同
露天采矿剥离工程施工合同甲方（发包方）：___________乙方（承包方）：___________鉴于甲方拥有位于_____________的矿区，并计划进行露天采矿作业，现甲乙双方就露天采矿剥离工程达成以下协议：一、工程内容1. 乙方负责甲方矿区内的露天采矿剥离工程，包括但不限于土石方开挖、运输、堆放等相关工作。
2. 乙方应按照甲方提供的工程设计和技术要求进行作业，确保工程质量符合国家及行业标准。
二、工程期限1. 本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
三、工程质量1. 乙方必须建立和完善质量管理体系，确保工程质量达到国家规定的标准。
2. 对于出现的质量问题，乙方应及时整改，并承担由此产生的一切费用。
四、安全生产1. 乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规，制定安全生产计划，并对工作人员进行安全教育和培训。
2. 如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行处理，并向甲方报告。
五、环境保护1. 乙方应在施工过程中采取有效措施，防止对环境造成污染和破坏。
2. 乙方应按照国家和地方的有关规定，对废弃物进行妥善处理。
六、合同价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币____元。
2. 甲方应按照合同约定的支付条件和时间向乙方支付工程款项。
七、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因乙方原因导致工程延期或质量不合格，乙方应按照合同约定支付违约金。
八、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
九、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
十、合同附件本合同的附件是合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________ 代表签字：_____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
露天采矿剥离工程施工合同
露天采矿剥离工程施工合同露天采矿剥离工程是采矿过程中的一个重要环节，它涉及到大量的土石方移动和场地清理工作。
为了规范施工行为，确保工程质量和安全，甲乙双方需签订一份详尽的施工合同。
以下是一份露天采矿剥离工程施工合同的范本，供参考之用。
【合同名称】露天采矿剥离工程施工合同【甲方】（填写发包方的名称）【乙方】（填写承包方的名称）鉴于甲方需要进行露天矿区的剥离工程施工，乙方具备相应的资质和能力承担该工程，经双方协商一致，特订立本合同，以资遵守。
第一条工程概况1.1 工程地点：（具体地址）1.2 工程内容：包括但不限于土石方开挖、运输、堆放等相关工作。
1.3 工程规模：（具体规模描述）1.4 工期要求：（具体日期或工期长度）第二条工程质量2.1 乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行工程施工，确保工程质量符合甲方要求。
2.2 乙方应保证施工安全，采取有效措施预防事故发生。
第三条合同价格及支付方式3.1 合同总价：（大写金额和小写金额）3.2 付款方式：（详细描述付款时间点和比例）3.3 如遇额外工程量或变更，双方应协商确定增减费用。
第四条工程进度与验收4.1 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
4.2 工程完成后，甲方应组织验收，乙方应提供必要的配合和支持。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按合同约定完成工程，应承担违约责任。
5.2 如甲方未能按约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方因履行合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方代表（签字）：___________ 乙方代表（签字）：___________甲方盖章：___________ 乙方盖章：___________签订日期：____年____月____日。
承包矿山剥离合同范本
承包矿山剥离合同范本甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：_______________鉴于甲方拥有合法的矿山开采权，并有意将矿山剥离工程发包给乙方进行施工，乙方具有相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：______________________矿山剥离工程。
1.2 工程地点：______________________。
1.3 工程内容：包括但不限于矿山表面的土石方剥离、运输及堆放等。
1.4 工程量：根据甲方提供的工程量清单及施工图纸确定。
第二条承包方式2.1 本工程采用包工包料的承包方式。
2.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。
第三条合同价款及支付方式3.1 合同总价款为：______________________元（大写：______________________）。
3.2 支付方式：甲方按工程进度分期支付，具体支付节点和比例如下： - 工程开工前支付合同总价款的______%作为预付款；- 工程进度达到______%时支付合同总价款的______%；- 工程进度达到______%时支付合同总价款的______%；- 工程竣工验收合格后支付至合同总价款的______%；- 余款在工程竣工验收合格后______个月内无质量问题一次性付清。
第四条双方的权利和义务4.1 甲方的权利和义务：- 甲方有权对乙方的施工进度和质量进行监督和检查。
- 甲方应按合同约定及时支付工程款项。
- 甲方应提供施工所需的场地、水电等基本条件。
4.2 乙方的权利和义务：- 乙方应按照合同约定的工期和质量标准完成施工任务。
- 乙方应保证施工安全，采取必要的安全防护措施。
- 乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸和技术资料。
第五条工程质量和验收5.1 乙方应严格按照国家和行业的质量标准进行施工。
金属露天开采劳务大包承包合同6篇
金属露天开采劳务大包承包合同6篇篇1金属露天开采劳务大包承包合同甲方：（委托方）乙方：（承包方）甲、乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，就金属露天开采劳务进行合作，达成如下协议：一、合同背景1.1 甲方是金属矿山的开采权所有人，拥有金属矿山的经营权。
1.2 乙方具有金属露天开采的经验和技术能力，有意承接甲方金属露天开采项目。
1.3 双方欲就金属露天开采劳务进行合作，签订本合同。
二、合同项目2.1 乙方承包甲方金属露天开采项目，包括但不限于矿山勘探、设备运营维护、矿石运输等工作。
2.2 乙方应按照甲方的相关要求和标准，完成金属露天开采任务，并确保生产质量和安全。
2.3 本合同的合作范围为金属露天开采项目，具体开采矿种、地点、周期等详细内容另行协商确定。
三、合同期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的金属露天开采任务完成之日止。
3.2 若在金属露天开采过程中需要延长合同期限，双方应协商一致并签订书面补充协议。
四、合同报酬4.1 甲方应按照合同约定的报酬标准及时支付乙方相应报酬，报酬支付方式另行约定。
4.2 乙方在金属露天开采过程中发现矿石或其他贵重物品，应按照约定与甲方分享相应的收益。
4.3 若乙方无法按时完成金属露天开采任务，甲方有权根据实际情况减少或扣除相应报酬。
五、合同风险5.1 乙方在金属露天开采过程中应加强安全生产管理，确保劳务人员的生命和财产安全。
5.2 若金属露天开采过程中发生意外事故或其他不可抗力因素导致损失，双方应本着诚信合作的原则，共同协商解决。
5.3 甲、乙双方应遵守国家相关法律法规，不得违反国家政策规定，否则由违约方承担相应的法律责任。
六、合同解除6.1 若乙方未按照合同约定完成金属露天开采任务或发生重大违约行为，甲方有权解除合同。
6.2 若因不可抗力导致合同无法履行，双方应根据实际情况协商解决，如无法达成一致意见则解除合同。
七、其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定，并签订书面补充协议。
露天采矿爆破合同范本
露天采矿爆破合同范本合同编号：[合同编号]甲方（委托方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方（承包方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法定代表人姓名]根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就露天采矿爆破工程承包事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]露天采矿爆破工程。
2. 工程地点：[工程具体地点]。
3. 工程范围：[详细描述工程范围，包括爆破区域、爆破量等]。
4. 工程期限：自[开工日期]起至[竣工日期]止，总工期为[工期天数]天。
二、工程承包内容1. 乙方负责提供爆破所需的炸药、雷管等爆破器材，并按照国家有关规定进行储存、运输和使用。
2. 乙方负责编制爆破设计方案，经甲方审核批准后实施。
3. 乙方负责爆破施工现场的安全管理和环境保护工作，确保爆破作业符合国家及地方相关安全、环保规定。
4. 乙方应按照甲方要求的爆破效果和进度完成爆破作业，确保采矿工作的顺利进行。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币[总价款金额]元（大写：[总价款汉字大写]），该价款为固定价，不因市场价格波动等因素进行调整。
2. 支付方式：[详细描述支付方式，如预付款、进度款、尾款等]。
3. 付款时间：[明确各笔款项的支付时间]。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方有权对乙方的爆破设计方案进行审核，并提出修改意见。
（2）甲方有权对乙方的爆破作业进行监督检查，确保乙方按照合同约定和国家规定进行爆破作业。
（3）甲方应为乙方提供必要的施工条件，如场地、水源、电力等。
（4）甲方应按合同约定支付工程价款。
2. 乙方权利义务（1）乙方应严格按照国家有关规定和甲方要求编制爆破设计方案，并确保设计方案的合理性和安全性。
（2）乙方应保证爆破器材的质量和安全，并按照国家有关规定进行储存、运输和使用。
（3）乙方应确保爆破作业的安全性和环保性，如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应责任。
金矿采矿工程合同模板
金矿采矿工程合同模板甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、友好协商、诚实信用的原则，订立本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：金矿采矿工程1.2 工程地点：[金矿具体位置]1.3 工程内容：乙方负责金矿的采矿、剥离、运输等工作，并提供相应的劳动力、设备和材料。
二、合同期限2.1 合同期限为[具体时间]年，自[起始日期]至[终止日期]。
三、承包方式3.1 乙方负责组织人员进行金矿的采矿、剥离、运输等工作，并承担相应的费用。
3.2 甲方按照乙方实际完成的工程量每[单位工程量]支付相应的劳务报酬款。
四、甲方义务4.1甲方提供金矿开采所需的设备及坑口全部固定资产。
4.2 甲方负责提供金矿开采所需的爆破材料，并承担相应的费用。
4.3 甲方有义务和责任，负责协调当地相关部门的公共关系，努力给乙方创造良好的开采环境。
五、乙方义务5.1 乙方负责组织人员进行金矿的采矿、剥离、运输等工作，并承担相应的费用。
5.2 乙方负责提供金矿开采所需的劳动力，并承担相应的费用。
5.3 乙方负责提供金矿开采所需的材料，并承担相应的费用。
六、支付方式6.1 甲方按照乙方实际完成的工程量每[单位工程量]支付相应的劳务报酬款。
6.2 甲方在收到乙方提交的工程量报告后[时间]内支付相应的劳务报酬款。
七、合同的解除和终止7.1 在合同期限内，甲乙双方协商一致可以解除或终止合同。
7.2 在合同期限内，若乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除或终止合同。
八、争议解决8.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。
8.2 若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
九、其他9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2 本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方（发包方）：乙方（承包方）：签订日期：[具体日期]以上内容仅供参考，具体合同内容还需甲乙双方根据实际情况进行商议和修改。
金属露天开采劳务大包承包合同6篇
金属露天开采劳务大包承包合同6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲乙双方为了共同实现金属露天开采项目的顺利进行，经友好协商，就本次金属露天开采劳务大包事项达成如下协议：一、合同目的及原则1.1 本合同的目的在于明确甲、乙双方在金属露天开采项目中的劳务合作关系，确保工程质量和进度，保障双方权益。
1.2 甲乙双方在签订本合同时，遵循公平、公正、诚实、守信的原则，确保合同的履行。
二、承包范围及内容2.1 乙方承包甲方金属露天开采项目的劳务工作，包括但不限于爆破、采掘、运输、排水等环节。
2.2 乙方应根据甲方的要求，提供充足的劳务人员，确保项目的顺利进行。
三、合同期限及进度3.1 本合同自签订之日起生效，至项目完工并验收合格之日止。
3.2 乙方应严格按照甲方的进度要求，确保项目的按时完成。
四、工程质量和安全4.1 乙方应确保所提供的劳务质量符合甲方的要求，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
4.2 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场的安全。
如因乙方违反安全规定造成事故，乙方应承担全部责任。
五、劳务费用及支付方式5.1 甲方应按照合同约定向乙方支付劳务费用。
具体费用标准、支付方式等详见附件。
5.2 如甲方未按时支付劳务费用，乙方有权暂停工作，直至甲方支付完毕。
六、违约责任及赔偿6.1 如乙方未能按照合同约定履行义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
6.2 如因甲方原因导致乙方无法履行合同，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
七、保密条款7.1 甲乙双方应对本合同的内容和实施过程保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
八、争议解决8.1 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他条款9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
金矿露天采矿与剥离工程合同
金矿露天采矿与剥离工程合同一、合同背景金矿露天采矿与剥离工程合同是由甲方（采矿公司）与乙方（承包商）签订，旨在规定双方在金矿露天采矿与剥离工程中的权利和义务，确保工程的顺利进行。
二、合同条款1. 合同目的本合同的目的是明确甲方委托乙方进行金矿露天采矿与剥离工程的具体内容、工期、质量要求以及双方的权益保障。
2. 合同范围本合同的范围包括金矿露天采矿与剥离工程的设计、施工、设备采购、材料供应、人员安排等相关工作。
3. 合同价格与支付方式甲方将根据工程量和质量要求向乙方支付合理的工程报酬。
支付方式可以分期支付，具体支付时间和金额将在合同签订后双方协商确定。
4. 工期要求乙方必须按照合同约定的工期完成金矿露天采矿与剥离工程。
如乙方无法按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金或采取其他法律手段。
5. 质量要求乙方必须按照相关法律法规和工程标准要求进行金矿露天采矿与剥离工程。
甲方有权对工程质量进行检查和验收，如发现质量问题，乙方必须承担相应责任并进行整改。
6. 安全与环保乙方在进行金矿露天采矿与剥离工程时，必须严格遵守安全操作规程和环保要求，确保工程施工过程中不发生事故和环境污染。
7. 保密条款双方在履行合同过程中可能接触到对方的商业秘密，双方都有义务对这些信息进行保密，不得泄露给第三方。
8. 违约责任任何一方违反合同约定，导致对方受到损失的，应承担违约责任，并赔偿对方的损失。
9. 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商不成，可提交相关仲裁机构进行仲裁。
三、合同变更与终止1. 合同变更如需变更合同内容，双方应通过书面协议进行，并经双方授权代表签字确认。
2. 合同终止合同在以下情况下可被终止：- 双方协商一致终止；- 一方严重违约，无法继续履行合同义务；- 发生不可抗力事件，导致无法继续履行合同。
四、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方代表签字后生效，有效期为工程竣工验收合格之日起。
金矿采矿工程合同模板
金矿采矿工程合同模板乙方：____________________鉴于甲方拥有某金矿的采矿权，现委托乙方进行金矿开采工作。
为明确双方的权利和义务，特订立本合同。
第一条合同标的1.1 甲方同意将其所有的金矿交由乙方进行开采，具体矿区范围及储量以《矿产资源勘查报告》为准。
1.2 乙方承诺按照国家法律法规和行业标准进行开采作业，确保矿山安全、环保和资源利用最大化。
第二条合作期限2.1 本合同自签订之日起生效，有效期为____年/月/日。
2.2 在合作期限内，乙方有权对金矿进行开采、加工和销售等业务活动。
第三条合作方式3.1 乙方负责提供必要的设备、技术和人员，按照甲方的要求进行开采作业。
3.2 甲方负责提供相关的土地使用权、矿山许可证等手续，并协助乙方解决开采过程中的问题。
第四条费用支付4.1 乙方应向甲方支付一定的租金作为使用金矿的费用，租金的具体金额和支付方式另行约定。
4.2 乙方应承担开采过程中的相关费用，如运输费、人工费、材料费等。
第五条利润分配5.1 双方同意按照以下比例分配金矿的利润：甲方占____%，乙方占____%。
5.2 利润分配的具体计算方法和时间另行约定。
第六条保密条款6.1 双方应对本合同的内容和涉及的商业秘密予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
6.2 本合同终止后，双方仍应继续履行保密义务。
第七条违约责任7.1 若一方违反本合同的任何条款，给对方造成损失的，应承担违约责任，赔偿对方的损失。
7.2 若因不可抗力因素导致无法履行本合同，双方应及时协商解决，不承担违约责任。
第八条争议解决8.1 本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律。
8.2 如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他条款9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
9.2 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议予以明确。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2008年度****金矿露天采矿与剥离工程合同书（编号：）甲方：******矿业有限公司乙方：签订地点：****省****县合同期限：年月日至年月日签订日期：年月日****金矿露天采矿与剥离工程合同甲方：******矿业有限公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》和其他法律法规的规定，结合黄金矿山定额标准及****金矿开采的实际情况，乙方同意承包甲方****金矿露天采场的部分采剥工程。
为明确双方在施工中的权利、义务及职责，经双方协商，签订本合同。
第一章承包工程概况1.1 工程名称：****金矿露天采矿与剥离工程。
1.2 工程位置：****金矿露天采矿场至选矿堆场（具体作业地点由甲方根据生产实际需要安排）。
1.3 工程内容：穿孔、爆破、铲装、运输、推通、采矿场及选矿堆场的场地清理、文明施工等。
1.4 承包方式：包工包料。
1.5 采矿与剥离的总量以甲方下达的年度计划和月度计划为准。
1.6 承包期限：20**年**月**日至20**年**月**日。
乙方若能严格履行合同，本合同期满后，在同等条件下拥有优先承包权。
第二章施工设施、设备及材料2.1甲方已提供乙方施工过程所需的简易工棚、简易修理场所、员工住宿、办公场所，生活用水、供电设施，乙方必须按甲方规定缴纳租用费用和水、电费；乙方执行合同期间需增加工棚等建筑设施的必须经甲方同意，建筑费用由乙方承担，增加的设施所有权无偿归甲方所拥有。
2.2 乙方必须管理好、维护好甲方所提供的设备及设施，如有损坏乙方应及时修理(修补)，否则按甲方资产管理部门评估价赔偿损失。
2.3施工中所需的生产设备由乙方负责，乙方要按甲方计划工程量，配备好各种生产设备、各类技术和管理人员。
2.4甲方负责配电房以及外部高压供电设施的安装及维护保养工作，其余乙方自行解决。
因乙方原因导致配电设施损坏的，由乙方承担一切损失。
2.5乙方一般生产或生活所需的材料可自行采购也可到甲方仓库领用。
乙方到甲方仓库领用的所有材料的单价按甲方实际购进成本（包括采购成本及费用）、运输费用、仓储费用及合理损耗、税费等所计算的单价。
2.6甲方对乙方使用水电费实行保价，其中水费按3.50元/吨、电费按0.65元/度,道路洒水不计乙方水费。
2.7火工材料必需按甲方规定领用。
按甲方规定领用的火工材料只能用于底圩矿区内的作业；如被甲方发现挪作它用的，甲方有权按乙方所领用金额的十倍扣乙方的工程款，当事人移送公安机关处理。
第三章双方责任3.1甲方责任3.1.1甲方向乙方提供生产技术指导、提供总体规划图件、采剥作业计划、施工方案要求、有关的安全要求、地质资料；及时通报矿区地压活动情况；做好明显的现场矿岩标志。
3.1.2甲方应及时保证乙方的生活水、电等设施的畅通，及时协调好外部关系。
3.1.3甲方负责安排各施工单位分平台作业（穿爆、铲装、运输）地点，提供现场指导，并对乙方执行安全生产规章制度情况进行检查监督。
3.1.4甲方因堆场及其他原因影响乙方正常生产，甲方应按实际影响天数给予扣减当月供矿任务。
3.1.5若甲方需调用乙方设备，应征得乙方同意，但涉及到抢险、救护时，乙方必须无条件服从。
若乙方设备在非自身作业区域因抢险而上述作业造成重大损坏的，甲方按其实际损失扣除保险赔款以后的差额给予赔偿。
3.1.6甲方必须确保水、电、火工材料等生产材料的供应，如有延误，月超过5天，从第6天开始，扣减当月生产任务。
3.1.7甲方应及时组织每月验收和年度总验收，按合同要求支付工程款。
3.1.8甲方必须向乙方提供年度和月度采剥作业计划。
3.1.9甲方应将新发布的与乙方有关的规章制度抄送一份给乙方；乙方可以查阅、复制甲方现行有的关规章制度。
3.2乙方责任3.2.1乙方必须严格按甲方下达的年度计划和月度计划进行作业，若无法保证完成甲方的计划，甲方有权安排其他工程队进行施工，单价按上浮5%结算，因上浮所增加的工程款由乙方承担；若超出甲方计划10%的，甲方暂不结算超出计划的工程量。
3.2.2乙方在承包期内应遵守国家有关法律、法规，遵守甲方有关规章制度，服从甲方的安排与调度，禁止从事有损害甲方矿山利益的活动；否则甲方有权根据规章制度以内部单位的标准对乙方进行违约扣款直至解除合同，以上对乙方的扣款直接从乙方结余工程款中扣除。
3.2.3乙方在施工中须服从甲方管理人员的生产技术指导和现场监督、检查，并按要求进行整改。
乙方应严格遵守甲方制定的其它相关规定。
3.2.4露采作业区内的道路，上下平台联络道的推通维护由乙方负责，费用已含在单价内。
3.2.5乙方应根据甲方当月的生产作业计划，提出具体的施工方案及安全技术措施，报甲方备案，严格按月采剥作业推进线进行作业。
乙方必须执行甲方制定的经济责任制方案，并接受其约束。
3.2.6中深孔爆破由乙方负责设计审核，报甲方备案后方可施工和爆破，否则不准爆破。
乙方按工业指标的夹石剔除厚度和最小可采厚度组织好分采分爆。
乙方必须确保足够的爆堆，以满足甲方生产需要。
乙方必须进行中深孔爆破设计，设计时考虑降低大块率，提高延米爆破量，研究采空区的中深孔爆破，减少铲装成本。
3.2.7直接进入堆场的矿石也不得超过0.6m，否则每块扣2吨矿石的爆破及铲装费用；乙方进入堆场的矿石大块（堆场为≥0.6m）率不得大于5%，否则，甲方有权按每超1%扣乙方1000元。
乙方要及时处理相关平台的大块、根底，若影响甲方生产的，甲方有权进行扣款并采取其它措施解决，乙方应按影响生产造成的直接经济损失额赔偿给甲方。
3.2.8乙方必须无条件服从甲方对工作面、采剥总量、采剥比例等的安排及调整，并按时参加甲方召开的生产会议。
3.2.9乙方负责排土场、堆场推通、平整，费用已含在单价中。
3.2.10乙方所有员工和财物应参加保险，否则由此造成的损失由乙方自负。
3.2.11新开上山公路所发生的二次搬运费由甲方负责，但乙方需提供设计资料并经甲方批准，否则不予结算；排碴到甲方指定地点所造成的二次搬运费由甲方承担，否则由乙方承担；因境界扩大而造成的二次搬运由甲方承担；以上二次搬运的铲装运费单价为1.6元/吨。
3.2.12乙方必须严格执行火工材料的领用、运输、保管和使用制度，严格按照《中华人民共和国爆炸物品管理条例》和云南省公安厅的有关规定执行，严禁火工材料的外流、转借、转让、转卖、转送，否则乙方承担一切法律则任和经济处罚。
3.2.13若采区内的堆场需要乙方组织出碴，按进矿测量计算方量和出碴后测量图对照计算方量，由甲方所确定的出碴单价结算，对每次出碴制定考核办法，按考核办法执行。
3.2.14乙方负责配电房以外的用电设备及电缆、开关的维修。
3.2.15乙方的铲装设备在撤离作业区前必须平整场地，至少能使潜孔钻机可以毫无妨碍地进行穿孔作业，否则，由甲方安排其他工程队清整场地的，所需费用按工程结算费用的120%，从乙方工程款中扣除。
3.2.16乙方必须具备相应的施工资质。
若发现乙方不具备或丧失相应的施工资质的，甲方有权单方解除合同并不给乙方任何补偿。
3.2.17乙方必须指定专人负责现场管理标准化、安全管理工作，严格按甲方《采场现场管理标准化考核内容及考核办法》执行，并设立专人负责挡墙、道路的维护。
3.2.18乙方承诺：在签订合同时，对甲方的各类规章制度已有充分了解并愿意接受甲方管理；在合同履行期内，愿意按甲方内部单位接受各类规章制度的约束和处罚。
第四章安全环保责任4.1乙方必须建立健全专职安全管理机构和安全管理网络，执行甲方的安全管理制度，完善各类安全生产规章制度和安全操作规程，与甲方签订安全、环保、治安、消防责任状，安排人员参加各种安全会议和安全检查，在安全上实行一票否决，坚决做到不安全不生产。
4.2乙方负责对新进员工进行三级安全教育及岗位培训。
4.3乙方特种作业人员必须持证上岗，各种岗位的操作证必须按规定齐全，否则不准上岗；杜绝无证上岗。
4.4乙方作业中要严格执行各种岗位的安全操作规程和作业规程，杜绝违章行为，甲方有权监督乙方安全生产，甲方有权对乙方的违章作业行为进行处理。
4.5乙方应定期与不定期地进行安全检查并及时整改、随时接受甲方的安全检查，对甲方在安全检查中发现的安全隐患要及时按要求落实整改。
4.6新开工的作业面，甲方及时向乙方提供总体规划，并进行现场安全与技术交底，乙方要全面了解和遵守国家有关安全生产的法律法规以及甲方制定的《安全作业规程》后才能开工。
4.7乙方要设专职安全员，对任何事故要按“四不放过”的原则，及时分析事故原因，总结经验教训，对事故责任人作出处理，并及时将事故情况报告甲方有关部门。
4.8甲方如有违章指挥，乙方有权拒绝作业。
4.9.1露采作业区存在不明空区，乙方必须建立采空区作业管理制度，加强采空区作业的安全管理，同时，建立完善保障安全的各种措施和防护设施，建立安全生产管理机构，并严格按甲方《露天开采防塌陷安全技术规程》、《露天开采防塌陷安全责任制》有关规定执行，制定切实可行的防塌陷安全技术方案，保证安全生产。
乙方应承担由于不明空区造成塌陷所发生的主要法律责任和全部经济损失。
4.9.2乙方负责施工过程中对环境产生影响的环保治理责任。
乙方应按《金矿相关方环境要求》执行环境保护措施，对施工、办公、生活垃圾进行分类、收集存放并送至指定地点。
工程验收时应把施工现场的环境清洁作为工程质量验收的一部分。
第五章验收结算单价付款方式5.1工程验收5.1.1工程开工前及竣工后由甲、乙双方派员进行现场地形测量计算。
每月进行一次进度验收，每年进行一次总验收，如月验收总量与全年总验收量误差超过2%，即以全年总验收量为准进行调整。
5.1.2每月底，由甲、乙双方派员共同验收当月工程量，爆破量按采剥总量的60%计算;运至堆场的矿石量按甲方测量计算的矿石方量，扣除大块、扣除超载量后结算。
5.1.2.1计算公式：剥离量＝测量实测矿岩总量－实测计算矿石量（包括所扣大块量、超载矿量）－现场遗留大块及根底（待处理后补给）－空区体积。
5.1.2.2矿岩松散系数为1.6，矿岩实方比重2.28t/m3（干重）、松方比重1.5t/m3（干重）。
5.1.2.3大块只扣爆破及铲装费，不扣运输费。
超载矿量只扣铲装费及运输费，不扣爆破费。
5.1.2.4 运输距离按测量数据，以作业岩体中心到卸矿（岩）中心为准。
5.1.3中深孔爆破时产生大块过多、岩根过多而且爆破施工单位不能及时完成而影响生产时，甲方有权指定其他单位进行二次破碎大块、处理岩根，其工程量由二次破碎施工单位及甲乙方派人到现场实地测量确定体积，其单价按15元/m3结算，方量和费用从乙方工程结算款中直接扣除。
5.1.4存在自溜方的情况下，甲方应按0.50元/吨的标准预扣工程款，该工程款应付给实际对该部份自溜方进行解小的单位。
综合单价包括施工所需的材料、配件、折旧、人工等费用，以及为完成工程所需的一切直接费、管理费，安全及劳动保护费,设备、人员保险费用，及其它一切与生产、管理、安全、劳动保护、环境保护、文明生产等有关的费用，一切税费负担；以及如承包方在高边坡作业、地形或气候条件恶劣、处理各种空区、其他等各种原因造成如人工、机物料消耗增加；还包括原材料供应困难等等其它增本减利因素。