设备试验工程合同
施工检测试验合同模板
施工检测试验合同模板甲方（业主）：________乙方（检测单位）：________鉴于甲方需对其工程项目进行质量检测试验，乙方具备相应的资质和能力提供专业检测服务，双方本着平等自愿的原则，根据相关法律法规和行业规范，达成如下合同：一、合同目的与范围本合同旨在明确甲乙双方在进行工程施工过程中的检测试验工作的权利义务，保证工程质量符合国家及行业标准。
合同内容涵盖对工程材料、构件、设备以及施工过程的各项检测试验工作。
二、合同期限合同自双方签字盖章之日起生效，至工程项目竣工验收合格并完成所有相关检测试验工作之日终止。
三、甲方责任1. 向乙方提供必要的工程资料和施工进度计划。
2. 协调现场工作，确保乙方能够顺利开展检测试验工作。
3. 按合同约定支付检测试验费用。
四、乙方责任1. 按照国家和行业标准，以及甲方提供的工程资料，制定详细的检测试验方案。
2. 派遣合格的技术人员，使用准确的仪器设备执行检测试验工作。
3. 及时向甲方提供检测试验报告，并对结果负责。
4. 在检测过程中发现问题，应立即通知甲方并提出改进建议。
五、检测试验费用检测试验费用根据实际工作量和双方协商确定的单价计算。
具体费用及支付方式由双方另行商定，并作为合同附件。
六、违约责任任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所产生的争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他事宜本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商补充。
补充条款与本合同具有同等法律效力。
九、合同生效本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_____ 日期：_____乙方代表（签字）：_____ 日期：_____。
工程试验 检测合同范本3篇
工程试验检测合同范本3篇篇一工程试验检测合同范本甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________鉴于甲方委托乙方进行工程试验和检测工作，为确保双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，具体条款如下：一、工程试验和检测项目1.1 工程试验和检测项目名称：________________1.2 工程试验和检测项目地点：________________1.3 工程试验和检测项目内容：________________二、合同期限2.1 合同期限自____年__月__日起至____年__月__日止。
三、工程试验和检测标准3.1 乙方应按照国家相关法律法规、行业标准及甲方提供的工程设计文件进行工程试验和检测。
3.2 乙方应保证检测数据的真实、准确、完整，对检测结果负责。
四、双方权利和义务4.1 甲方权利和义务：4.1.1 甲方应向乙方提供完整的工程资料、设计文件及其他相关资料。
4.1.2 甲方应协助乙方完成工程试验和检测工作，提供必要的施工条件。
4.1.3 甲方有权对乙方的工作进度、质量进行监督和检查。
4.2 乙方权利和义务：4.2.1 乙方应按照合同约定进行工程试验和检测，确保检测数据的真实性、准确性和完整性。
4.2.2 乙方应遵守国家相关法律法规，保证检测工作的安全和环保。
4.2.3 乙方应及时向甲方报告检测过程中发现的问题，并提出解决方案。
五、费用及支付5.1 工程试验和检测费用：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
5.2 甲方支付乙方工程试验和检测费用的时间为合同签订后____个工作日内。
5.3 乙方开具正规发票，甲方凭发票进行支付。
六、违约责任6.1 任何一方违反合同规定，导致合同无法履行，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同总额的____%。
6.2 由于乙方原因导致工程试验和检测数据失实，乙方应承担相应法律责任。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。
实验设备使用合同模板范本
实验设备使用合同模板范本甲方：（委托方）地址：联系人：电话：传真：邮箱：乙方：（承揽方）地址：联系人：电话：传真：邮箱：鉴于甲方需要使用乙方提供的实验设备进行实验，并为此支付相应的费用，双方经友好协商，达成如下合同：一、设备信息1.1 乙方将向甲方提供以下实验设备（以下简称设备）：名称：型号：规格：数量：1.2 咨询或技术服务项目（如适用）：名称：内容：费用：二、使用期限2.1 本合同自双方签署之日起生效，至设备使用完毕并经双方确认后终止。
2.2 若甲方需要延长使用期限，应提前与乙方协商，并签订书面协议。
三、设备使用费用及支付方式3.1 甲方应按照本合同约定的费用标准，按时支付使用费用。
3.2 使用费用：人民币（大写）（小写）元整。
3.3 甲方应在合同生效之日起的（数字）个工作日内支付全部使用费用。
3.4 甲方未按时支付使用费用，乙方有权暂停或终止设备使用，并保留向甲方追究违约责任的权利。
四、设备使用说明4.1 甲方在接收设备后应认真阅读设备说明书，按照相关规定正确使用设备，并保证设备在正常使用过程中不受损坏。
4.2 甲方不得擅自改变设备结构或扩大使用范围，如因此导致设备损坏或发生事故，甲方应承担相应的责任。
4.3 甲方应妥善保管设备，在使用结束时按照约定的时间和条件退还给乙方。
五、保修及维护5.1 乙方向甲方提供的设备均属于正常使用范围内，若设备因质量问题在保修期内出现故障，乙方将提供免费维修服务。
5.2 甲方应定期对设备进行维护，并及时清洁、调整及更换易损件，确保设备的正常运行。
5.3 如设备出现故障，甲方应立即通知乙方，经双方协商确认后进行维修。
六、保密条款6.1 双方应对因履行本合同涉及的商业秘密、技术信息等进行保密，未经对方书面同意不得向第三方透露或泄露。
6.2 如一方违反保密条款导致损失的，违约方应承担相应的经济赔偿责任。
七、违约责任7.1 若乙方未按时提供设备或设备租赁不符合约定，应承担相应的违约责任。
工程试验合同
工程试验合同甲方（业主）：________乙方（试验单位）：________鉴于甲方需要进行___________（项目名称）的工程试验，乙方具备相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，就本次工程试验达成如下协议：一、试验内容与范围1. 乙方应根据甲方提供的技术要求，对_______（具体工程部位或材料）进行必要的试验工作。
2. 试验工作包括但不限于_______（列出主要的试验项目）。
3. 试验的范围应涵盖_______（明确试验的范围和标准）。
二、双方的权利与义务1. 甲方应提供必要的试验场地、设备和人员配合，确保乙方能够顺利完成试验工作。
2. 乙方应按照国家相关标准和规定，以及甲方的技术要求，认真、准确地进行试验工作，并及时提交试验报告。
3. 甲方有权对乙方的试验过程进行监督，确保试验的准确性和可靠性。
4. 乙方有义务对试验结果负责，如发现不合格情况，应及时通知甲方采取相应措施。
三、合同价款与支付方式1. 本次工程试验的总价款为人民币______元。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内支付乙方______%的预付款。
3. 余款在乙方完成全部试验工作并提交合格试验报告后______个工作日内结清。
四、违约责任1. 如甲方未按时支付合同价款，应按未付款项的______%支付违约金给乙方。
2. 如乙方未能按约定时间完成试验工作或试验结果不符合要求，应按合同总价款的______%支付违约金给甲方。
五、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年___月___日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年___月___日。
工程试验委托合同
工程试验委托合同甲方：（委托方）乙方：（受托方）鉴于：1. 甲方计划进行某项工程试验，需委托乙方提供试验服务。
2. 乙方具备进行相关试验的资质和能力。
双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经协商一致，达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方按照本合同的规定，进行工程试验，并提供相应的试验报告。
第二条试验内容和要求甲方委托乙方进行的试验内容和要求详见附件《工程试验内容及要求》。
第三条试验方法和标准乙方对试验的具体方法和标准应符合相关行业标准和规定，并在试验前向甲方进行说明。
第四条试验费用和支付方式1. 甲方应按照试验内容及要求支付相应的试验费用。
2. 试验费用包括试验设备租赁费用、人工费用、材料费用等，具体金额详见附件《试验费用清单》。
3. 试验费用按照以下方式支付：（1）甲方在签订合同时，应支付试验费用的30%作为预付款；（2）试验开始前一周，甲方应支付试验费用的50%作为第二笔款项；（3）试验完成后，甲方应支付试验费用的20%作为尾款。
4. 试验费用的支付方式为：（详细说明支付方式，如银行转账等）5. 如需进行更改试验内容或增加试验项目，甲方应与乙方重新协商确定相应的试验费用。
第五条试验进度和交付时间1. 乙方应按照合同约定的试验进度进行试验，并按时提交试验报告。
2. 如因不可抗力或其他不可预见因素导致试验进度延迟，乙方应及时通知甲方，并提交延期计划。
3. 试验报告应在试验完成后的十个工作日内交付甲方。
第六条保密条款1. 本合同签订后，双方应对合同涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露或使用另一方的保密信息。
3. 在本合同履行完成后，双方仍应对泄露保密信息的责任承担保密义务。
第七条违约责任1. 如因乙方原因导致试验无法按时进行或未按合同要求提供试验报告，则乙方应承担相应的违约责任。
2. 如因甲方原因导致试验无法按时进行或未按合同要求支付试验费用，则甲方应承担相应的违约责任。
电气设备预防性试验工程合同书_5
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载电气设备预防性试验工程合同书_5甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________电气设备预防性试验工程合同书甲方：__________________________________乙方: _______________________________________________________签订日期：年月日甲方：_________________________________乙方: __________________________________依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，甲、乙双方就乙方承包一号井工矿电气设备预防性实验工程，达成如下协议：第一条合同内容乙方在承包期内完成矿电气设备预防性试验工作，按规范完成电气设备预防性试验等工作（详见附件一：《工矿电气设备预防性试验技术附件》）。
第二条合同工期年月日_年月日__________________________第三条双方权利及义务3.1、甲方权利及义务3.1.1甲方管理部门：电气工程部.甲方代表：一负责制定岗位职责和安全规程，对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。
3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备，对违反操作规程的行为有权制止，对责任人有权按甲方的规章制度处罚。
3.1.3协调调试工作中出现的各种问题。
3.2、乙方权利及义务3.2.1乙方代表：，乙方须按当地政府或管理部门的规定要求. 办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。
遵守国家、地方、行业及甲方安全等务项规章制度，杜绝死亡事故。
服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。
并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。
2024年试验检测委托合同例文（三篇）
2024年试验检测委托合同例文甲方与乙方于____年____月____日，依据《民法典》及重庆市关于建设工程试验管理的相关法规，经友好协商，就甲方委托乙方承担并完成其工程试验项目事宜，达成如下协议：一、任务概述1. 承包范畴：乙方负责约定平方米工程建筑面积内的原材料、成品及半成品构件等试验工作。
2. 试验内容：详见附表，乙方需按表内所列内容为甲方提供服务。
二、合同价款1. 合同单价为元/平方米，基于总建筑面积平方米，合同总价款为元人民币（大写：____元整）。
2. 本合同为总价包干合同，非经甲方同意增加试验项目，价款不予调整。
如有增加，需签订补充合同，其价款将并入原合同总价。
三、质量要求1. 试验须符合施工技术要求及国家、政府关于建设工程试验的规范。
2. 试验报告需满足重庆市的相关规定。
四、甲方职责1. 甲方应依据重庆市建设工程施工试验见证取样和送检制度执行相关操作，乙方检测时，甲方需提供必要协助及资料。
2. 甲方需确保现场试验条件符合国家和重庆市标准，试验用房亦需达标。
3. 甲方需按规范标准分批取样、成型试块，并办理试验委托手续，确保原材料复验合格后方可使用，同时遵循上道工序试验合格后进入下道工序的原则，为乙方预留合理试验时间。
4. 甲方负责提供需试验的建材、焊件等试件样品，并对样品的代表性、全面性、真实性负责。
5. 进场原材料检验由甲方物资负责人向乙方委托，并填写《试验委托单》。
6. 甲方应按合同约定支付试验费用。
7. 甲方需指定专人负责试验资料的收集整理，确保资料与工程进度同步。
五、乙方职责1. 乙方负责为甲方提供部分取样指导。
2. 接收甲方样品后，乙方应及时组织试验，确保在国家及行业标准规定的时限内完成任务。
3. 乙方需按重庆市规定提交试验报告。
六、试块、试件运输本合同涉及的试件、试块由甲方负责从现场运至乙方试验室。
七、试验费用支付方式甲方应于年月底支付合同款，金额为人民币____元（大写：____元整）。
工程试验技术服务合同4篇
工程试验技术服务合同4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1工程试验技术服务合同一、甲方：（委托方）名称：______法国空间技术有限公司地址：______法国巴黎市xxxx区xxxx路xxx号法定代表人：______张三职务：______总经理电话：_____*************传真：_____*************二、乙方：（承接方）名称：______北京工程试验技术有限公司地址：______北京朝阳区xxxx路xxx号法定代表人：______李四职务：______总经理电话：_____*************传真：_____*************鉴于甲方需要对其生产线上的设备进行试验测试，并要求乙方提供相关技术支持和服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同范围1.甲方委托乙方进行生产线设备试验测试服务，包括但不限于设备性能检测、数据采集分析、问题排查解决等。
2.试验测试服务地点为甲方生产基地，乙方需按照甲方的要求进行相应调试。
3.试验测试服务时间为合同签订后X个月内，双方可商议延长。
二、服务内容1.乙方需提供专业的工程技术人员，对甲方生产线设备进行全方位的试验测试，并及时向甲方汇报试验结果。
2.乙方在试验过程中，如遇到设备问题需及时处理，并提供相应的技术解决方案。
3.乙方需对试验测试的数据进行整理分析，为甲方提供详尽的报告和建议。
三、服务费用1.甲方同意支付乙方本次试验测试服务的费用为XX万元，支付方式为XX%的预付款，剩余XX%在试验结束后结算。
2.如因乙方原因导致试验不能正常进行或试验结果不符合甲方要求，则乙方需承担相应的违约责任。
四、保密条款1.双方在本合同签订后，应相互保密涉及到的商业机密和技术资料，未经对方允许不得向第三方透露。
2.本合同终止后，双方对于其从对方获取的相关信息，应继续承担保密义务。
五、违约责任1.如因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任。
建设工程合同关于材料设备的试验与检验约定
建设工程合同关于材料设备的试验与检验约定8. 材料与设备8.1发包人供应材料与工程设备发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。
承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人采购材料与工程设备承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。
合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3材料与工程设备的接收与拒收8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。
发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。
承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
电气设备试验协议模板合同
精心整理配电房预防性试验项目合同书
编号：XZLA-2012928
建设单位：临安红马机械配件有限公司（以下简称甲方）
施工单位：浙江省工业设备集团有限公司中心试验所（以下简称乙方）
兹有甲方因生产发展的需要，甲方将10KV配电工程预试委托给乙方，经双方协
一、
二、
三、
四、
五、
六、
工期可
七、
八、
1.乙方必须使用符合国家规定的专业设备进行检测。
2.确保整个项目实施的顺利进行、正常验收及准时通电。
3.试验结束后，七天内出具试验报告。
九、甲方职责：
精心整理
1.因甲方过错，项目中途停止，造成的停工、返工和人员机械设备调迁等实际费
用损失由甲方赔偿给乙方。
2.按本协议规定进行付款，违约则按《中华人民共和国合同法》执行。
3.如牵涉到电力部门停电工作等，由乙方做好衔接工作，甲方应积极配合以
防延误工作进度。
4.本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效，工程结束并结清。
电力设备预防性试验合同
电力设备预防性试验合同1. 合同背景本合同是由甲方（电力设备供应商）和乙方（购买方）签订的，旨在确保电力设备的安全性和可靠性，预防潜在的问题和故障，并提供相应的试验服务。
2. 合同条款2.1 试验范围甲方将根据乙方提供的设备规格和要求，对电力设备进行预防性试验。
试验范围包括但不限于设备的性能测试、安全性能测试、电气测试等。
2.2 试验标准试验将按照国家相关标准和行业规范进行，并根据乙方的特殊需求进行相应的调整。
2.3 试验日期和地点双方应协商确定试验的日期和地点，并在试验开始前提前通知对方。
2.4 试验费用试验费用由乙方承担，并根据试验范围和标准的复杂程度进行结算。
2.5 试验结果和报告甲方将根据试验结果生成详细的试验报告，并将其提供给乙方。
若试验发现任何问题或存在改进空间，甲方将提供相应的建议和解决方案。
2.6 保密条款双方同意对于在试验过程中获得的商业机密和技术资料予以保密，并不得向第三方披露。
2.7 违约责任若一方违反合同条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
3. 合同生效和解除本合同自双方签字盖章之日起生效，并在试验结束后解除，除非另有双方一致的书面协议。
4. 管辖法律和争议解决本合同适用于中华人民共和国的法律。
若因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交至相关仲裁机构进行仲裁。
5. 其他条款本合同未尽事宜，双方可协商补充或签订补充协议。
以上为合同条款概述，甲方和乙方应在签署前详细阅读并确定各项条款内容。
建设工程试验检测合同
建设工程试验检测合同甲方：（以下简称“业主”）地址：联系人：电话：乙方：（以下简称“试验检测机构”）地址：联系人：电话：鉴于乙方具有从事建设工程试验检测的资质和经验，双方经友好协商，达成以下合同：一、合同目的本合同的目的是明确双方在建设工程试验检测方面的权利和义务，确保试验检测工作的顺利进行。
二、试验检测内容1. 根据业主提供的建设工程相关资料，乙方将进行以下试验检测项目：（列举试验检测项目，例如土壤检测、混凝土强度检测、钢筋拉力测试等）2. 乙方将根据业主的要求，在试验检测过程中进行必要的现场观测和记录，并及时向业主提交试验检测报告。
三、试验检测报告1. 试验检测报告应包含以下内容：（根据具体试验检测项目列举相应的报告内容要求）2. 试验检测报告应在试验检测完成后的合理时间内提交给业主，确保业主能够及时了解试验检测结果。
四、费用支付1. 业主应按照双方达成的合同约定，按时支付试验检测费用。
2. 试验检测费用包括：（列举具体费用项目，例如试验检测设备使用费、人员工资等）3. 试验检测费用的支付方式、时间和账户等事项由双方另行协商确定。
五、保密条款1. 乙方应对所获得的业主的机密信息予以保密，并在合同履行完毕后予以重要信息的销毁或归还。
2. 乙方不得将试验检测结果用于其他用途，并不得向任何第三方透露试验检测结果，除非得到业主的书面授权。
六、履行期限1. 乙方应根据试验检测内容和项目的具体要求，合理安排试验检测工作的时间，确保按合同约定完成试验检测任务。
2. 如因不可抗力等特殊原因导致试验检测工作无法按期完成，乙方应及时通知业主，并协商解决方案。
七、违约责任1. 如一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于迟延履行、不履行、履行不符合要求等。
2. 对于因一方的违约行为造成的损失，另一方有权要求违约方进行赔偿。
八、争议解决本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国的有关法律法规。
工程检测试验合同模板
工程检测试验合同模板甲方（委托方）：（单位名称）法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：传真：邮编：乙方（受托方）：（单位名称）法定代表人（负责人）：联系地址：联系电话：传真：邮编：鉴于甲方需要对某项工程进行检测和测试，经双方友好协商，特签订本合同如下：第一条任务范围1. 甲方委托乙方对（工程名称）进行检测测试工作，具体任务范围为（具体检测测试项目）。
2. 检测测试工作内容包括但不限于：（详细描述检测测试的具体内容和标准要求）。
3. 在检测测试过程中，乙方应按照国家有关标准和规定，使用专业仪器设备进行检测测试工作，并出具检测测试报告。
第二条检测测试标准1. 检测测试工作应符合国家有关标准和规定，确保检测测试结果准确可靠。
2. 乙方应按照甲方要求，确保检测测试过程中不受任何干扰，保证检测测试工作的独立性和客观性。
第三条检测测试报告1. 乙方应在检测测试工作完成后，及时向甲方提交检测测试报告，报告内容应包括：检测测试结果、数据分析、结论和建议等内容。
2. 检测测试报告应符合相关标准和规定，确保报告内容真实、准确、完整。
第四条保密条款1. 双方应对在履行本合同过程中所涉及的商业秘密和技术资料等保密信息进行严格保密，未经对方同意不得向第三方透露。
2. 如因一方违反保密约定而造成对方损失的，违约方应承担相应的法律责任。
第五条合同变更1. 本合同任何条款的修改须经双方书面同意，变更协议应经双方盖章后生效。
第六条合同解除1. 在检测测试过程中如遇不可抗力或其它不可抗力因素导致无法履行本合同的，双方应协商解决，如协商不成，可申请仲裁。
第七条（其他约定）1. 本合同自签署之日起生效，有效期至，该合同期满终止。
2. 本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：日期：乙方（盖章）：日期：。
10kv配电设备预防性试验合同模板
专业资料10kv配电设备预防性试验合同合同编号：合同名称：甲方：XXXX乙方:XXXX年月日甲方：XXXX公司乙方：XXXX依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，甲、乙双方就乙方承包正城煤业春季电气设备预防性试验，达成如下协议：第一条合同内容1、工程名称：10kV配电设备预防性试验2、工程内容：10KV配电设备预防性试验包括：变压器常规试验检测13台；避雷器7组；主立井、副立井、主副斜井安全工器具试验7套。
第二条合同工期开工日期：2015 年 4 月20 日竣工日期：2015年 4 月21 日第三条双方权利及义务3.1、甲方权利及义务3.1.1 甲方管理部门：机运区，甲方代表：贺素雄,负责制定岗位职责和安全规程, 对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。
3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。
3.1.3协调调试工作中出现的各种问题，重点做好设备停电的安全技术措施。
3.2、乙方权利及义务3.2.1 乙方代表: ,乙方须按当地政府或管理部门的规定要求，办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。
遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制度，杜绝死亡事故。
服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。
并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。
3.2.2 如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。
3.2.3 乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同，并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用，若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议，由乙方负责解决并承担全部责任和费用。
3.2.4乙方工人有权拒绝违反安全操作规程的工作。
3.2.5遇特殊工作，乙方必须经自检及甲方许可的部门验收后方可进行下道工序。
电气设备试验合同范本
电气设备试验合同范本合同编号：____________甲方（委托方）：____________乙方（受托方）：____________一、试验项目及内容1.1 试验设备名称：____________1.2 试验设备型号：____________1.3 试验设备数量：____________1.4 试验内容：包括但不限于____________（具体试验项目、参数、要求等详见附件）二、试验时间及地点2.1 试验时间：自合同签订之日起至____________止。
2.2 试验地点：____________（具体位置及联系方式）三、试验标准及方法3.1 试验标准：按照国家标准、行业标准及甲方提供的相关标准执行。
3.2 试验方法：采用乙方拥有的专业设备、技术和方法进行试验。
四、试验费用及支付方式4.1 试验费用：双方协商确定为人民币（大写）：____________元（小写）：____________元。
4.2 支付方式：自合同签订之日起____个工作日内，甲方支付乙方试验费用总额的50%；试验完成后，甲方支付乙方剩余的50%试验费用。
五、试验成果及交付5.1 试验成果：乙方应按照甲方要求，提供完整的试验报告，包括试验数据、试验结果及分析意见等。
5.2 交付时间：试验完成后，乙方应在____个工作日内向甲方交付试验报告。
六、保密条款6.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。
6.2 保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。
七、违约责任7.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。
7.2 乙方未按照约定时间完成试验或试验成果不符合约定的，甲方有权要求乙方重新试验或退还部分试验费用。
八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
工程设备检查合同
工程设备检查合同甲方（设备使用方）：__________有限公司乙方（设备检查服务方）：__________检测技术有限公司鉴于甲方需对其所使用的工程设备进行专业的检查与评估，以确保设备的正常运作；乙方作为一家专业从事设备检查的服务机构，有能力提供相应的检查服务。
经双方友好协商，特订立如下合同：一、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在工程设备检查过程中的权利、义务和责任，确保设备检查工作的专业性、高效性和安全性。
二、服务内容1. 乙方应对甲方指定的工程设备进行全面的性能检测与故障诊断。
2. 乙方需提供详细的设备检查报告，包括检测结果、存在的问题及建议的维修方案。
3. 如发现设备存在潜在安全隐患，乙方应立即通知甲方，并提出整改建议。
三、服务标准乙方应按照国家相关标准和行业规范执行设备检查工作，确保检查结果的准确性和可靠性。
四、服务周期本合同服务周期自____年____月____日起至____年____月____日止。
在此期间，乙方应根据甲方的要求定期进行设备检查。
五、费用支付1. 甲方应按照合同约定向乙方支付设备检查服务费用，具体金额为____元。
2. 服务费用分两次支付，首次支付50%作为预付款，余款在服务完成后支付。
六、违约责任如任何一方违反本合同条款，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年____月____日。
工程设备调试合同
工程设备调试合同甲方（委托方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需要进行工程项目中的设备调试工作，乙方具备相应的技术能力和经验，甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就相关设备的调试工作达成以下协议：一、合同目的本合同旨在规范甲乙双方在设备调试过程中的行为，确保设备调试工作的顺利完成，满足工程质量要求。
二、设备调试范围1. 设备名称及型号：__________2. 设备数量：__________3. 设备生产厂家：__________4. 设备主要技术参数：__________5. 设备安装位置：__________6. 设备调试的具体内容包括但不限于：设备的安装检查、性能测试、系统联调、故障排除等。
三、调试期限乙方应在____年____月____日前完成所有设备的调试工作。
若因不可抗力或甲方原因导致调试工作延期，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的完成日期。
四、质量保证1. 乙方应保证调试后的设备符合国家相关标准及行业规范，满足甲方的使用要求。
2. 调试期间，乙方应对设备进行全面检查，确保设备无缺陷。
3. 设备调试完成后，乙方应提供完整的调试报告，包括调试过程、结果和建议等。
五、费用支付1. 设备调试费用总额为：人民币（大写）_________元整（￥_________)。
2. 甲方应在合同签订后____天内支付乙方调试费用的____%作为预付款。
3. 调试工作完成并经甲方验收合格后，甲方应在____天内支付剩余费用。
六、违约责任1. 如乙方未能按合同约定时间完成调试工作，应按每日未完成部分的____%支付违约金给甲方。
2. 如因乙方原因导致设备调试不合格，乙方应负责无偿重新调试直至合格。
3. 如甲方未按约定时间支付费用，应按逾期金额的____%向乙方支付违约金。
七、争议解决因履行本合同所发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
电气设备试验合同协议书
电气设备试验合同协议书甲方（委托方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____乙方（受托方）：＿____法定代表人：＿____地址：＿____联系方式：＿____鉴于甲方拥有一系列电气设备需要进行试验以确保其性能和安全性，乙方具备相应的技术能力和资质能够承担此项工作，甲乙双方经友好协商，就电气设备试验事宜达成如下协议：一、试验项目及内容1、甲方委托乙方对以下电气设备进行试验：变压器：型号_____，数量_____开关柜：型号_____，数量_____电缆：型号_____，长度_____2、试验内容包括但不限于：绝缘电阻测试交流耐压试验直流电阻测试短路阻抗测试二、试验标准及要求1、乙方应按照国家和行业现行的相关标准及规范进行试验，确保试验结果的准确性和可靠性。
2、试验过程中，乙方应采取必要的安全措施，保证试验人员和设备的安全。
三、试验时间及地点1、试验时间：双方商定自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止完成全部试验工作。
2、试验地点：甲方指定的设备安装地点，具体为_____。
四、双方责任与义务（一）甲方责任与义务1、甲方应向乙方提供被试设备的相关技术资料和图纸，包括设备的型号、规格、额定参数等。
2、甲方应确保被试设备在试验前处于正常运行状态，并做好设备的停电、隔离等准备工作。
3、甲方应配合乙方的试验工作，提供必要的协助和支持，如提供试验所需的电源、场地等。
4、甲方应按照本合同的约定及时支付试验费用。
（二）乙方责任与义务1、乙方应组建专业的试验团队，配备先进的试验设备和仪器，确保试验工作的顺利进行。
2、乙方应在试验前制定详细的试验方案，并提交甲方审核。
试验方案应包括试验项目、试验方法、试验步骤、安全措施等内容。
3、乙方应严格按照试验方案和相关标准进行试验，如实记录试验数据和结果，并及时向甲方反馈试验进展情况。
4、乙方应对试验结果进行分析和评估，出具正式的试验报告。
建筑工程试验合同样本
标题：建筑工程试验合同样本合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（受托方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程试验事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程类型：_______二、试验内容1. 乙方应根据甲方的要求，对工程所需的材料、构件、设备等进行试验。
2. 乙方应根据甲方的要求，对工程的施工质量进行监督、检测。
三、试验标准1. 乙方应按照国家、行业及地方的相关标准、规范进行试验。
2. 乙方应保证试验数据的真实性、准确性、可靠性。
四、试验费用1. 甲方应按照乙方的报价支付试验费用。
2. 乙方应在收到甲方支付的试验费用后，按照约定的时间、质量完成试验。
五、试验报告1. 乙方应在试验完成后，向甲方提供试验报告。
2. 乙方应对试验报告的真实性、准确性、可靠性负责。
六、保密条款1. 甲乙双方应对在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。
2. 保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕之日止。
七、违约责任1. 甲方未按照约定支付试验费用的，乙方有权拒绝进行试验。
2. 乙方未按照约定完成试验或提供试验报告的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
八、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______ 乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况进行修改。
电气设备预防性试验合同
XXXX公司春季电气设备预防性试验合同合同编号：合同名称：春季电气设备预防性试验甲方：XXXX乙方：XXXX二O一五年三月二十八日甲方:XXXX公司乙方：XXXX依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实的原则，甲、乙双方就乙方承包正城煤业春季电气设备预防性试验，达成如下协议：第一条合同内容1、工程名称:10kV配电设备预防性试验2、工程内容：10KV配电设备预防性试验包括：变压器常规试验检测13台；避雷器7组;主立井、副立井、主副斜井安全工器具试验7套。
第二条合同工期开工日期: 2015 年 4 月20 日竣工日期：2015年 4 月21 日第三条双方权利及义务3。
1、甲方权利及义务3.1。
1 甲方管理部门：机运区，甲方代表:贺素雄,负责制定岗位职责和安全规程，对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。
3。
1。
2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备，对违反操作规程的行为有权制止，对责任人有权按甲方的规章制度处罚.3。
1.3协调调试工作中出现的各种问题，重点做好设备停电的安全技术措施。
3。
2、乙方权利及义务3。
2。
1 乙方代表：，乙方须按当地政府或管理部门的规定要求，办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用.遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制度，杜绝死亡事故.服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。
并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。
3.2。
2 如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。
3。
2。
3 乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人，与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用，若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议，由乙方负责解决并承担全部责任和费用.3.2。
4乙方工人有权拒绝违反安全操作规程的工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
高压设备预试工程协议
甲方：
乙方：
甲方委托乙方对甲方拥有的电力设备进行安全技术试验。
甲、乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》相关规定，达成如下协议。
一、服务内容
房7月份设备试验：电力变压器系统，送配电装置系统，电缆试验，避雷器等。
（详见清单）
二、试验地址
配电房。
三、试验费用
本次电力设备试验费用为￥元（大写：）。
四、试验标准
按照《电力设备预防性试验规程》（Q/CSG114002-2011），进行试验。
五、合同期限
1、合同期限：从签订合同之日起计60天之内。
2、试验工作因故未能完成的，经双方协商可以延续。
六、费用支付方式
完成试验报告后，甲方收到乙方开出正式税务发票15个工作日内，一次性付清全部费用。
七、双方权利和义务
1、甲方对乙方进行的电力设备试验过程有现场监督权。
2、甲方有协助乙方进行电力设备试验及办理停电手续的义务。
3、乙方必须如实反映试验结果，如试验不合格应及时以书面形式向甲方提出合理化建议。
4、乙方试验时必须做好充分的试验安全保障措施，对电力设备试验安全及试验结果负全部责任，。
5、试验前或试验中因出现不可抗力原因致使试验无法继续进行的，则甲方有权单方终止协议，并不支付任何费用。
6、乙方须负责办理高压停电手续，确保工程顺利进行。
在试验的过程中，
发现的设备、材料损坏，需及时更换的，在壹仟元以内的由乙方免费更换，壹仟元以上的由甲方另行支付费用。
八、违约责任
1、乙方必须严格按照《电力设备预防性试验规程》进行试验，如违反此规程所造成的一切后果，则全部由乙方承担。
2、乙方应如实提供试验有关情况，因提供虚假情况而产生的后果，则由乙方负全部责任。
3、甲方应积极配合乙方进行试验，并做好试验前需要准备的各项工作，如甲方不配合或准备工作不充分，则由甲方负责全部责任。
4、因乙方工作人员过错对甲方造成损失的，按照国家或行业有关规定进行赔偿，没有规定的，按实际损失承担赔偿责任。
九、本协议发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时，可依法向协议签订所在地人民法院起诉。
十、本协议一式四份，均为正本，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，自双方签订起生效，其它未尽事宜，甲、乙双方友好协商解决。
甲方：
法定代表人(或委托人)：单位地址：
电话：
开户行
账号：
合同签定时间：乙方：
法定代表人(或委托人)：
单位地址：
电话：
账号：合同签定时间：。