自来水工程合同范文(完整版)
自来水维修合同7篇
自来水维修合同7篇篇1甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，为保证自来水管线的正常运行和维修工作的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行自来水维修事宜达成如下协议：一、合同标的本合同涉及的维修范围为甲方的自来水管道、阀门、水表等供水设施。
乙方负责为甲方提供自来水设施的维修服务，确保供水设施的正常运行。
二、服务内容1. 乙方应按照甲方的要求，对甲方供水设施进行检修、维护及保养。
2. 在发生自来水设施故障时，乙方应及时响应，尽快修复，确保供水正常。
3. 乙方应提供技术支持，对甲方操作人员进行培训，提高甲方自来水设施管理水平。
三、合同期限本合同自签订之日起生效，有效期为_____年/月，到期后可续签。
四、费用与支付方式1. 维修费用：根据维修项目的具体情况，双方协商确定维修费用。
2. 支付方式：签订合同后，甲方按照乙方提供的维修清单支付维修费用。
3. 乙方在收到款项后，应向甲方提供正规的发票。
五、质量与验收1. 乙方应确保维修质量，维修后的设施应符合相关行业标准及规定。
2. 维修完成后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相应的维修报告。
3. 甲方应在收到通知后及时验收，如有问题应及时提出并协商解决。
六、违约责任1. 如乙方未按照合同约定履行维修义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如因甲方原因导致乙方无法按时完成维修工作，甲方应承担相应责任。
七、保密条款双方应对本合同内容及在执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
八、其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 如因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
自来水工程合同范本（精选17篇）
自来水工程合同范本（精选17篇）自来水工程篇1甲方：乙方：为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移及安装。
甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本。
经甲、乙双方协商一致，订立本协议。
一、工程地点范围：宣恩县珠山镇民族路41号二、工程内容：给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。
三、材料供应本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。
乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
四、费用及结算方式：根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价定为人民币(大写)：。
工程价款按预算价款一次性包干。
五、工程期限合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自年月日至年月日竣工。
六、付款方式：本工程全部费用按预算价款一次性付直接支付给乙方。
七、双方权利、义务甲方：(1)、负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地;(2)、负责施工现场市政主体施工单位、给水管道改管及移装工程施工单位的协调工作;(3)、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;(4)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务.乙方：(1)、负责按照政府及专业管理的有关规定办理给水管道改管及移装工程施工的相关手续;(2)、负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程;(3)、工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任;(4)、乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，因乙方原因发生安全责任事故或管理不当造成的经济损失，由乙方依法承担全部责任;(5)、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;(6)、乙方应遵照市政府的有关市政工程文明施工规定，做好施工现场的文明施工管理工作;(7)负责市政工程施工断面范围以外给水管道改管及移装工程施工涉及占道挖掘、破路的城管部门协调工作;(8)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
自来水建设供水合同5篇
自来水建设供水合同5篇篇1甲方（供水方）：____________________乙方（用水方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保自来水供应的顺利进行，明确双方的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，就自来水建设供水事宜达成如下协议：一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在自来水建设供水过程中的权利和义务，确保自来水的安全、稳定供应，满足乙方的用水需求。
二、工程概况1. 工程名称：自来水建设供水工程。
2. 工程地点：具体地址依据乙方需求确定。
3. 工程规模：依据乙方的用水需求和实际情况确定。
三、供水方式甲方应按照乙方的需求，提供稳定、安全的自来水供应。
供水方式包括但不限于集中式供水、分散式供水等。
四、供水量及质量1. 甲方应确保供水量满足乙方的实际需求，不得随意减少或中断供水。
2. 甲方应保证供水水质符合国家相关标准，定期向乙方提供水质检测报告。
五、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：双方根据具体情况约定。
2. 工程竣工日期：双方根据工程规模和实际情况共同确定。
3. 甲方应按照工程进度安排，确保工程按时完成。
如遇特殊情况，应及时通知乙方，并共同协商解决方案。
六、工程费用及支付方式1. 工程费用：双方根据工程规模、供水量等实际情况，协商确定工程费用。
2. 支付方式：乙方应按照约定支付工程费用，甲方应提供合法有效的发票。
3. 甲方在工程建设及供水过程中产生的税费由甲方承担。
七、双方权利义务1. 甲方有权按照约定收取工程费用，并有义务按照合同约定提供稳定、安全的自来水供应。
2. 乙方有权要求甲方提供符合标准的自来水供应，并按照约定支付工程费用。
3. 双方均有义务保护对方的商业秘密和知识产权。
4. 乙方应按照国家法律法规的规定，合理使用自来水，并承担用水产生的相关费用。
八、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定提供稳定、安全的自来水供应，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
自来水工程施工合同(6篇)
自来水工程施工合同（6篇）自来水工程施工合同（6篇）自来水工程施工合同篇1 甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。
一、工作内容：甲方将"无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体部位根据现场划分)"弱电智能化工程分包给乙方。
工作内容包括：分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。
本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3.1万平方米。
无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。
本次招标范围包括以下系统：1. 数字电视监控系统2. 防盗报警系统3. 光纤周界报警系统4. 电子巡更系统5. 一卡通系统6. 综合布线系统7. 计算机网络系统8. 程控交换机系统9. 电视系统10. 背景音乐及紧急广播系统11. 音视频系统12. 录播系统13. 电子白板系统14. 信息发布系统15. 电子阅览室系统16. 无线对讲系统17. LED屏显示系统18. 系统集成(选配，不计入投标价)19. 机房工程20. 信息化教室工程21. 综合管道工程二、结算方式：1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。
2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费;(约每月1～8号)。
最终结算时把这部分费用扣除。
3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的 ;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;4、本综合单价包括所有有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品保护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、安全防护、安全文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方提供材料的卸车保管费及与其他单位的配合费用等。
有关自来水厂建设工程合同范本最新5篇
有关自来水厂建设工程合同范本最新5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1自来水厂建设工程合同范本第一章总则第一条为规范自来水厂建设工程合同，保障双方合法权益，根据《中华人民共和国建设工程合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，特制定本合同。
第二条合同双方是指自来水厂建设工程项目业主（以下简称“业主”）与施工单位（以下简称“承包商”）。
第三条本合同内容包括附件一至附件五，为本合同不可分割的组成部分。
第四条本合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
第二章工程概况第五条工程名称：自来水厂建设工程。
第六条工程地点：_________。
第七条工程范围：_________。
第八条工程工期：预计工期_________天/月。
第九条工程造价：预算总造价_________万元。
第十条工程质量标准：按照国家相关标准执行。
第三章合同签订第十一条业主应向承包商出具招标文件并签署中标通知书，双方正式签订本合同。
第十二条业主应在签订合同时支付承包商合同金额的百分之二十作为履约保证金。
第十三条承包商应在签订合同时向业主提交资格证书、执照、招标文件等相关资质文件。
第四章工程款支付第十四条工程款支付方式：本工程工程款采用独立支付方式，按照合同约定的支付比例和进度进行支付。
第十五条工程款支付比例：施工完成_________比例时支付一定比例的工程款。
第十六条工程款支付进度：详见附件一《工程款支付进度表》。
第五章施工内容第十七条承包商应按照本合同规定的工程范围和工程质量标准，按时按质完成工程。
第十八条工程中的临时设施、暂时性防护措施等费用由承包商承担。
第十九条业主有权对工程进行检查验收，并对施工过程中的不符合合同约定的情况提出整改要求。
第六章违约责任第二十条若一方未按照合同约定履行义务，构成违约行为的，需按照《中华人民共和国建设工程合同法》的相关规定承担违约责任。
第二十一条若因不可抗力等不可预见因素导致工程无法按时按质完成，双方可协商解决，但需提供相关证明。
自来水厂建设工程合同范本5篇
自来水厂建设工程合同范本5篇篇1自来水厂建设工程合同范本合同编号：XXXXX甲方（委托方）：（盖章）（签字）乙方（承包方）：（盖章）（签字）为了保证自来水供应的安全、稳定和可靠性，甲、乙双方经协商一致，就自来水厂建设工程的承包事项，签订如下合同：一、工程概况1. 工程名称：自来水厂建设工程2. 工程地点：（详细地址）3. 工程范围：包括自来水厂建筑及设备安装、供水管道及输水设施建设等全部工程内容。
4. 工程内容：本工程属于整个自来水系统的重要部分，工程包含水源地开发、水处理设备安装、管网建设等多个方面。
二、工程标准1. 工程应按照《自来水供应工程设计规范》、《自来水工程施工及验收规范》等相关标准进行设计、施工。
2. 工程所用材料和设备应符合国家相关标准，且应经过相关部门质量检测合格。
3. 工程设计应符合环保要求，且应保证供水的质量达到国家标准。
三、工程安全1. 在工程施工中，乙方应遵守安全生产法律法规，确保工程施工安全。
2. 乙方应提供施工方案，确保工程施工过程中不会对周边环境和居民产生影响。
3. 乙方应保证工程竣工后的供水设施运行安全，确保供水设施不会因故障或事故导致供水中断。
四、工程验收1. 工程验收应由甲、乙双方共同参与，验收合格后方可移交使用。
2. 工程验收标准应参照相关规范，以验收合格证明为凭。
3. 如工程存在质量问题，乙方应负责整改至合格为止。
五、工程保修1. 工程竣工后，乙方应提供12个月的免费保修期，确保工程运行正常。
2. 保修期内，如工程设施出现故障，乙方应在24小时内提供解决方案，并在48小时内修复。
3. 保修期外，如工程设施出现故障，乙方应提供有偿维修服务，费用双方协商确定。
六、违约责任1. 乙方未能按照合同要求完成工程建设的，应承担违约责任，包括但不限于延期施工、工程质量问题等。
2. 乙方的违约责任包括赔偿甲方因此造成的经济损失，并承担相关法律责任。
七、争议解决1. 因本合同引发的争议，双方应友好协商解决。
自来水工程承包合同范本(精选3篇)
自来水工程承包合同范本（精选3篇）自来水工程承包合同范本篇1甲方(发包人)：乙方(承包人)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，甲乙双方协商一致，订立本供水管网安装工程施工合同一式两份，甲、乙双各方各一份。
一、工程名称二、工程承包内容安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供)三、合同工期开工日期：20年月日竣工日期：20年月日合同工期总日历天数天(遇特殊情况工期顺延)、四、质量标准工程质量标准为试水无外漏为合格。
五、工程价款经甲乙双方协商按(￥55000.00元/户)大写：伍万伍仟圆整，包干结算。
六、付款方式机具设备和工人进场当日，甲方付工人生活费人民币，地下管道和立管安装完成付工程费￥贰万伍仟元，工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。
七、甲方工作1、甲方派出现场负责人1名指导安装2、甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。
3、甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。
八、乙方工作1、乙方应按照有关的供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。
2、因工程质量造成的窝工，返工，材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。
3、乙方施工过程中安全问题由乙方自行负责。
九、违约责任1、乙方在合同时间内如未完成本安装工程，乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%的违约金。
2、甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作，导致工期延误，由甲方负责。
十、其他事项工程进行中的未尽事宜双方协商解决。
甲方：乙方：法定代表人：工程负责人：经办人：经办人：合同签订日期：年月日自来水工程承包合同范本篇2甲方：乙方：甲方因原自来水管道大量漏水，需对原供水管线排查及维修，并对部分区域重新安装。
甲方委托乙方给该项目的实施，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。
供水工程合同范本6篇
供水工程合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就本供水工程的建设与承包事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________供水工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括水源、泵站、输水管网等供水设施的建设与安装。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时向甲方报告并说明原因。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币______元整（大写：______元整）。
具体价格按照双方约定的工程量清单及单价计算。
2. 支付方式：甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。
工程款支付分为预付款、进度款和尾款三个阶段。
预付款为工程总造价的__%，进度款根据工程进度分期支付，尾款在工程竣工验收合格后支付。
乙方需提供合法税务发票。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照相关国家规范和设计要求，保证工程质量。
如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。
2. 工程竣工后，乙方应按照合同约定提交工程竣工资料及验收申请。
甲方组织验收，验收合格后，双方签署竣工验收报告。
如验收不合格，乙方负责整改并承担相应费用。
五、安全施工与文明施工1. 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
在施工过程中发生的任何安全事故，均由乙方承担全部责任。
2. 乙方应遵守文明施工的相关规定，保持施工现场整洁有序，防止对环境造成污染。
六、违约责任1. 若甲方未能按照合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，支付逾期违约金。
若甲方逾期支付工程款超过__个月，乙方有权解除合同。
供水工程合同范本5篇
供水工程合同范本5篇篇1供水工程合同甲方（甲方单位名称）地址：______________法定代表人：______________电话：______________乙方（乙方单位名称）地址：______________法定代表人：______________电话：______________鉴于，甲乙双方就供水工程相关事项进行洽谈达成一致意见，特签订本合同。
为明确双方权利义务，特定以下条款：第一条合同的签订1.1 乙方自合同签署之日起，负责对甲方供水工程进行规划、设计、施工，确保项目进度和质量。
1.2 甲方应按照约定时间支付工程款，合同款项如下：施工款：______________设计费：______________勘察费：______________其他费用：______________1.3 若因不可抗力导致工程进度延误，甲乙双方应协商解决，并相互理解配合。
第二条工程规划2.1 乙方应在签订合同后10个工作日内提交供水工程规划方案，甲方有权对方案进行审查，如异议应及时提出。
2.2 甲方应根据乙方提供的规划方案支付设计费用，确保规划方案的实施。
第三条工程设计3.1 乙方应根据规划方案进行工程设计，保证工程质量符合国家相关标准。
3.2 甲方有权对设计方案进行审查，如有需要应及时提出修改意见。
第四条施工4.1 乙方负责对供水工程进行施工，确保工程按照设计方案进行施工。
4.2 甲方有权对施工进度进行监督，如有需要应配合乙方进行解决。
第五条工程验收5.1 工程竣工后，乙方应组织对工程进行验收，确保工程符合相关标准。
5.2 甲方有权对工程进行验收检查，如不合格应及时提出整改要求。
第六条合同变更6.1 若双方出现变更合同的需求，应通过书面协商达成一致意见。
6.2 双方签订的合同变更协议应作为本合同的附件，具有同等效力。
第七条争议解决7.1 甲乙双方在履行合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
7.2 如协商不成，应向有关部门申请仲裁或向人民法院起诉。
供水合同范本(精选5篇)
供水合同范本（精选5篇）供水合同1 委托方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)甲、乙双方经充分协商，签订本合同，以资信守。
第一条、工程概况1.1本工程是指：甲方项目供水工程。
1.2 工程地点：项目。
第二条、承包方式及承包范围2.1承包方式：采用固定总价大包干的形式，由乙方以包报装、包设计、包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包机械费、包项目措施费、包测量费、包行政规费(含办理因管道安装的路面开挖手续及其修复费用)、包验收合格、包领取水表(指一户一表用水表)、包装表通水、包保修及包税金、协助向相关政府主管部门办理报批手续等的方式承包，不增不减，自负盈亏。
2.2 承包范围：项目供水管材的供货及安装，管道试压、消毒、冲洗、验收，生活水池清洗，安装市政水表通水使用。
详见本合同附件《工程预算书》。
第三条、质量标准及乙方的质量保证3.1 质量标准：按广州市自来水公司现行有关规定执行，工程施工质量达到自来水公司验收合格标准。
3.2乙方必须严格按照本合同约定的质量标准及甲方确认的施工图纸和用料进行施工，保证质量。
3.3 如通水竣工前本工程有质量问题，皆由乙方无偿维修。
3.4 通水竣工后，乙方应做好牢固可靠的安全防范标识，以减少碰撞或损坏;如甲方其他专业工程造成损坏，乙方不作无偿维修。
第四条、工期4.1工期：天，其中施工工期为天，乙方须在年月日前完成 DN300市政管安装，通过市自来水公司试压验收、冲洗消毒，在年月日前安装DN50-150市政水表通水并交付甲方使用。
4.2乙方在本工程的施工过程中必须按甲方的要求配合甲方建设工程的施工。
第五条、合同价款及结算5.1本工程采用固定总价大包干的形式，该总价已包含乙方为完成本工程项目所需支出的直接费、间接费、利润和一切施工措施费等所有费用。
预算中未列明而在实施本工程过程中需发生的项目均视为已含在本工程其他项目报价内。
5.2本工程合同总价为：大写：人民币元整(￥元)。
自来水公司维修合同5篇
自来水公司维修合同5篇篇1甲方（自来水公司）：_________________________乙方（维修公司）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保自来水公司供水设施的正常运行和维修工作的顺利进行，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就自来水公司维修事宜达成如下协议：一、合同目的甲方委托乙方对自来水公司的供水设施进行维修保养，确保供水设施的正常运行，提高供水质量，保障用户的合法权益。
二、工程概况1. 工程名称：自来水公司维修工程2. 工程地点：_________________________3. 工程范围：供水设施的维修、保养、检测及应急处理等工作。
三、合同内容及标准1. 维修内容：供水设施的巡检、维修、保养、检测及应急处理等工作，包括但不限于管道、阀门、泵站、水表等设备的维修与更换。
2. 维修标准：按照国家和行业相关标准、规范进行，确保供水设施的安全、稳定、高效运行。
四、合同金额及支付方式1. 合同总金额：人民币_________元（大写：_________元整）。
2. 支付方式：工程竣工验收合格后，甲方一次性支付合同全款。
五、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：_________年____月____日2. 工程竣工日期：_________年____月____日3. 进度安排：乙方应按照甲方的要求，制定详细的施工进度计划，并按计划执行。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
六、双方责任及义务1. 甲方责任及义务：（1）提供必要的资料和信息，协助乙方完成维修工作；（2）按照合同约定支付合同款项；（3）监督乙方的施工进度，确保工程质量和安全。
2. 乙方责任及义务：（1）按照合同要求和行业标准，完成维修工作；（2）确保施工现场安全，遵守相关安全法规；（3）及时向甲方报告施工进度，解决施工过程中的问题；（4）对维修质量负责，提供必要的维修保修服务。
自来水维修合同6篇
自来水维修合同6篇篇1甲方（委托方）：____________________乙方（服务方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保自来水设施的维修质量及服务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方自来水设施的维修事宜达成如下协议：一、合同背景鉴于甲方自来水设施出现损坏，需要乙方提供专业的维修服务。
乙方承诺提供优质的维修服务，确保甲方自来水设施的正常运行。
二、合同目的本合同旨在明确甲乙双方在水维修过程中的权利和义务，保障双方的合法权益。
三、合同范围1. 乙方负责维修甲方指定的自来水设施，包括但不限于水管、水龙头、水表等。
2. 维修过程中涉及的材料费用，经双方协商后，由甲方承担。
3. 乙方需提供专业的维修服务，确保甲方自来水设施的修复质量。
四、服务承诺1. 乙方承诺在接到甲方维修通知后，于规定时间内到达现场进行检修。
2. 乙方保证维修过程中使用的材料符合国家标准，确保维修质量。
3. 乙方维修完成后，确保甲方自来水设施正常运行，并告知甲方相关注意事项。
五、合同金额及支付方式1. 维修费用总计：人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：甲方在乙方完成维修并验收合格后，一次性支付乙方维修费用。
3. 乙方需提供正规的发票给甲方作为支付依据。
六、合同期限及违约责任1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效，有效期为____年。
2. 若乙方未按照合同约定履行维修义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
3. 若因甲方原因导致乙方无法完成维修工作，甲方应承担相应责任。
七、解决争议的方式及法律适用1. 本合同的履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
自来水厂建设工程合同范本6篇
自来水厂建设工程合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1自来水厂建设工程合同甲方：_____________（以下简称甲方）乙方：_____________（以下简称乙方）为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，经双方协商一致，就甲方委托乙方进行自来水厂建设工程，订立本合同。
第一条项目概况1.1 项目名称：自来水厂建设工程。
1.2 建设地点：_____________（具体地点）。
1.3 建设内容：包括但不限于自来水厂的设计、施工、设备安装、调试、运行等工作。
1.4 合同总价款：_____________元，大写：_____________。
第二条项目进展2.1 甲方应于本合同签订之日起5个工作日内向乙方支付合同总价款的30%作为首期进度款。
2.2 乙方按照合同约定的工期和质量要求，按时按质完成自来水厂建设工程。
2.3 甲方应于自来水厂建设工程完工后5个工作日内支付合同总价款的70%作为尾款。
第三条合同变更3.1 双方同意，在项目实施过程中如遇不可抗力等无法预见并无法克服的情况，可协商变更合同内容，变更合同的方式和费用由双方协商一致后确定。
第四条质量保证4.1 乙方承诺自来水厂建设工程符合国家有关法律法规和质量标准。
4.2 自来水厂建设工程质量问题由乙方承担，乙方应对自来水厂建设工程进行维修保养，直至质量问题得到解决。
第五条工期保证5.1 乙方承诺按照合同约定的工期完成自来水厂建设工程。
5.2 若因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，乙方应对延误问题进行调查处理，并对延误造成的损失承担赔偿责任。
第六条合同履行6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
6.2 本合同经双方协商一致后可以变更、补充，变更、补充内容作为本合同的组成部分。
6.3 合同期满或履行完毕后，本合同自动终止。
第七条法律适用和争议解决7.1 本合同适用中华人民共和国的法律。
7.2 对于本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应向合同签订地的人民法院解决。
自来水厂建设工程合同范本最新5篇
自来水厂建设工程合同范本最新5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1自来水是人们日常生活中必不可少的资源，因此自来水厂的建设工程合同也显得尤为重要。
在签订自来水厂建设工程合同时，双方需要明确责任、义务和权利，以确保工程的顺利实施和质量保障。
下面是一份关于自来水厂建设工程合同的最新范本，以供参考：自来水厂建设工程合同甲方：_____________________（以下简称甲方）乙方：_____________________（以下简称乙方）鉴于甲方拟在___________________（工程地址）建设自来水厂，现甲、乙双方经友好协商，就有关项目签订本合同，以诚信原则，履行双方的权利和义务，达成如下协议：一、工程内容1. 甲方授权乙方承担【__________________（自来水厂建设项目）】工程设计、施工和监理等工作。
2. 工程总投资为__________________，乙方应按照甲方的要求制定详细的施工方案和预算，并确保工程质量和进度。
3. 工程包括但不限于土地平整、建筑设施建设、设备采购、管道铺设等。
二、工程进度1. 工程的计划工期为_______________，乙方应按照合同要求保质保量完成工程。
2. 若乙方无法按时完成工程，须提前书面通知甲方，并经甲方同意后延长工期。
3. 工程完成后，乙方应向甲方提交工程竣工验收报告，经甲方验收合格后方可交付使用。
三、质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和甲方的要求，确保工程质量符合规定标准。
2. 工程过程中如发现质量问题，乙方应立即整改，保障工程的顺利进行。
3. 工程竣工验收合格后，乙方应承担工程质量保修期内的维护和维修责任。
四、工程款支付1. 工程款总额为_________________，按照工程进度和质量完成情况分期支付。
2. 工程进度支付比例为_____________，竣工验收后支付尾款。
3. 乙方应提供工程款支付证明和发票等相关材料，以确保支付流程的合规性。
自来水厂建设工程合同范本3篇
自来水厂建设工程合同范本3篇篇1自来水厂建设工程合同范本甲方：（甲方全称）地址：（甲方地址）法定代表人：（法定代表人）联系电话：（联系电话）乙方：（乙方全称）地址：（乙方地址）法定代表人：（法定代表人）联系电话：（联系电话）经双方友好协商，就甲方委托乙方建设自来水厂工程事宜，签订以下合同：一、项目名称本合同所涉项目名称为：自来水厂建设工程（以下简称“本工程”）。
二、工程内容1.1 本工程的主要内容包括但不限于：（1）设计、施工、安装、调试自来水厂设备及设施；（2）提供必要的技术支持和培训服务；（3）保证工程质量、安全、环保，并按照相关法律法规执行。
1.2 乙方应全权负责本工程的设计、施工和调试工作，并且应保证工程设计符合国家标准和法律法规。
三、工程费用及支付条件3.1 甲方应按照合同约定支付工程费用，总金额为（具体金额）人民币，具体支付进度和方式如下：（1）合同签订后，甲方支付合同总金额的30%作为预付款；（2）工程完成50%时，支付工程费用的40%；（3）工程全部完成验收合格后，支付尾款30%。
3.2 工程费用不包括税金和其他相关费用，如有发生，由支付方承担。
四、工期4.1 乙方应按照本合同约定的工期完成本工程，施工周期为（具体时间）。
4.2 如遇不可抗力等特殊情况导致工期延长，甲方与乙方协商决定延期时间，并按照实际情况做出相应调整。
五、质量保证5.1 乙方应保证本工程的设计、施工质量符合国家标准和相关法规，并承诺在工程完成验收合格后提供一年的质量保修期。
5.2 工程质量出现问题或者影响使用，乙方应及时采取修复措施，不得以任何理由拖延或逃避责任。
六、知识产权6.1 本合同履行过程中，涉及乙方创作的工程设计方案、技术资料等，均属于乙方的知识产权，甲方不得擅自使用或泄露。
6.2 乙方在本工程中使用的第三方专利技术或者相关权益，应获得合法授权，并承担相应责任。
七、违约责任7.1 任何一方未按照本合同约定履行义务的，应承担相应的违约责任，如造成损失，应赔偿损失。
维修自来水用工合同6篇
维修自来水用工合同6篇篇1甲方（聘用方）：_________________________乙方（受聘人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就甲方聘用乙方进行自来水维修工作事宜，达成如下协议：一、合同期限1. 本合同自______年______月______日起至______年______月______日止。
二、工作内容及地点1. 乙方应在甲方指定的地点从事自来水维修工作。
2. 乙方的工作内容包括但不限于：水管维修、水龙头更换、水表安装与校准等。
三、工作时间与休息休假1. 乙方的工作时间应遵循国家相关法律规定，实行八小时工作制。
2. 乙方享有国家法定的休息休假权利。
四、薪酬及福利待遇1. 乙方的基本工资为每月________元。
2. 乙方享有与甲方正式员工相同的福利待遇，包括但不限于：年终奖、节日福利等。
3. 甲方应按照相关规定为乙方缴纳社会保险。
五、劳动保护、劳动条件和职业危害防护1. 甲方应为乙方提供符合国家规定的劳动保护和职业危害防护措施。
2. 乙方应遵守甲方的安全操作规程，确保工作安全。
六、保密条款1. 乙方在工作期间及离职后，应对在工作中获知的甲方商业秘密严格保密。
2. 若乙方泄露甲方商业秘密，应承担法律责任。
七、违约责任1. 若甲乙双方任何一方违反本合同约定，应承担违约责任。
2. 违约方应赔偿守约方因此造成的损失。
八、合同的变更、解除和终止1. 甲乙双方协商一致，可以变更本合同。
2. 甲乙双方均不得无故解除本合同。
若一方有正当理由需要解除本合同，应提前通知对方。
3. 本合同到期，若双方不再续签，则本合同自动终止。
九、争议解决方式本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他约定事项1. 乙方应遵守甲方的各项规章制度，服从甲方的管理。
自来水厂建设工程合同范本6篇
自来水厂建设工程合同范本6篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行自来水厂建设工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：自来水厂建设工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：自来水厂的施工建设，包括但不限于取水设施、净水设施、输配水设施等。
二、工程期限1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币____元（大写：____元整）。
具体价格以双方签订的工程预算书为准。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程进度款，乙方应按约定完成工程进度。
具体支付方式和时间节点以双方另行签订的补充协议为准。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家标准、行业标准及甲方的要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的合理时间内组织验收，并提出验收意见。
3. 若甲方对工程质量存在异议，可委托有资质的检测机构进行检测，费用由责任方承担。
五、工程变更及违约责任1. 甲乙双方应按照合同约定履行义务，如因工程变更导致合同内容发生实质性变化的，双方应协商一致并签订书面补充协议。
2. 违约方应向守约方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。
具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》的相关规定执行。
六、安全施工及保修责任1. 乙方应制定安全施工方案，确保施工现场安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 工程竣工后，乙方应承担保修责任，保修期限及保修范围按照国家和地方的相关规定执行。
七、保密条款1. 甲乙双方应对合同履行过程中涉及的技术资料、商业秘密等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
自来水建设供水合同3篇
自来水建设供水合同3篇篇1自来水建设供水合同第一部分：合同双方信息甲方（供水公司）：______________________地址：______________________法定代表人：______________________联系人：______________________联系电话：______________________乙方（需求方）：______________________地址：______________________法定代表人：______________________联系人：______________________联系电话：______________________第二部分：合同内容1. 合同目的双方根据《中华人民共和国水法》和相关法律法规的规定，为满足乙方用水需求，保障供水服务质量，达成以下供水合同。
2. 供水范围甲方同意在合同期限内为乙方提供生活用水及相关服务，供水范围包括但不限于家庭生活用水、农业灌溉用水、工业生产用水等。
3. 供水设施及标准甲方将根据乙方用水需求，在合同生效后合理确定供水设施及标准。
甲方承诺提供符合国家标准的安全、稳定的自来水供应。
4. 供水价格及支付方式供水价格：______________________支付方式：______________________5. 合同期限合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止，期满后可以续签。
续签时，双方应提前____天书面通知对方。
6. 合同变更与解除6.1 双方如需变更合同内容，须经双方协商一致并签订书面变更合同，方可生效。
6.2 若因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，可通过书面合同解除协议。
7. 违约责任7.1 甲方未按合同约定提供水源或供水服务，应承担违约责任，并需赔偿乙方因此造成的损失。
7.2 乙方未按合同约定支付水费，应承担违约责任，并按照约定补偿甲方因此造成的损失。
自来水承包合同（通用5篇）
自来水承包合同（通用5篇）自来水承包合同篇1甲方：(以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)甲方将所属的国有资产___一体化自来水厂经营管理权进行公开投标，乙方以竞投的方式取得水厂的经营权。
根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上地，双方订立如下合同：一、承包期限承包经营期限为年，即自年月日至年月日止二、承包款及上缴方式乙方一次性上缴甲方承包费整;同时交纳合同保证金万元。
三、双方的权利和义务1、甲方维护乙方的合法权益，如发生侵害乙方合法权益的行为和事件，甲方应协助乙方依法处理，以维护乙方的正常经营活动，如因甲方不作为而造成的损失，应由甲方负责。
2、自来水厂在本合同生效前原有的债权债务由甲方负责处理。
因本合同生效前的债权债务纠纷而影响水厂的正常经营，甲方应赔偿乙方由此而造成的经济损失。
3、水厂经营的相关证件由甲方办理，乙方对水厂实行独立经营，自负盈亏。
4、甲方应按照上级政策有关规定对乙方经营行为实行有效监管。
乙方应遵纪守法，依法经营，依法缴纳上级规定的各项规费，自觉接受上级相关部门检查监督，确保供水质量和安全。
严格遵守甲方制定的管理制度，管理人员必须每半年体检一次，合格后方可上岗，如发生违法行为或事故一切由乙方承担。
5、乙方应严格执行县物价部门核准的水价收取水费，如需调整现行水价以及收取新增户的开户费、安装费等，都应经县物价部门批准后方能执行，不得随意提高水费或收取安装费及开户费。
因政策性水价调整，超出原价部分，按甲、乙双方各得50%。
6、合同签订时，甲方向乙方提供现有财产清单(附后)。
合同期满后，乙方应当将水厂(含管网等配套设施)的所有财产无偿交还给甲方(正常损耗除外)，并保证水厂的正常供水。
7、乙方应根据集镇建设需要负责铺设供水主次管，所需费用由双方协商解决。
8、甲乙双方应积极争取上级相关部门资金用于水厂设施优化、升级、扩建、资金必须专款专用。
四、违约责任1、本合同生效后，双方应严格履行，任何一方都不得无故提前解除本合同，否则，应按如下方式承担违约责任：甲方如单方解除本合同，应付违约金人民币贰万元给乙方，并赔偿乙方的实际损失;乙方如单方解除本合同，应付违约金贰万元给甲方，并不得向甲方要求任何补偿，水厂的财产设备由甲方无偿收回。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：YT-FS-4091-13
自来水工程合同范文(完
整版)
Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
Mutual Benefit And Common Prosperity
自来水工程合同范文(完整版)
备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。
文档可根据实际情况进行修改和使用。
甲方：
乙方：
为配合工程需对施工区域内的供水管线临时迁移及安装。
甲方委托乙方承担给水管道改管及移装项目的实施，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本管道工程安装施工事项经协商一致，订立本施工合同。
经甲、乙双方协商一致，订立本协议。
一、工程地点范围：宣恩县珠山镇民族路41号
二、工程内容：给水管道改管及移装施工方案及项目预算所涉及的全部内容。
三、材料供应
本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表
所列供应。
乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
四、费用及结算方式：
根据乙方报送的工程预算，经双方协商本工程造价定为人民币(大写)：。
工程价款按预算价款一次性包干。
五、工程期限
合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自年月日至年月日竣工。
六、付款方式：
本工程全部费用按预算价款一次性付直接支付给乙方。
七、双方权利、义务
甲方：
(1)、负责提供给水管道改管及移装水表工程的施工场地;
(2)、负责施工现场市政主体施工单位、给水管道
改管及移装工程施工单位的协调工作;
(3)、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(4)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务.
乙方：
(1)、负责按照政府及专业管理的有关规定办理给水管道改管及移装工程施工的相关手续;
(2)、负责在本协议约定的时限内完成给水管道改管及移装工程;
(3)、工程质量符合国家规定，承担工程质量的全部责任;
(4)、乙方应做好施工现场的安全生产管理工作，因乙方原因发生安全责任事故或管理不当造成的经济损失，由乙方依法承担全部责任;
(5)、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任;
(6)、乙方应遵照市政府的有关市政工程文明施工规定，做好施工现场的文明施工管理工作;
(7)负责市政工程施工断面范围以外给水管道改管及移装工程施工涉及占道挖掘、破路的城管部门协调工作;
(8)、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
八、违约责任
(1)、甲方须按按合同支付各款项。
若超过期限，甲方须支付_____%的违约金。
并且乙方有权进行终止系统操作。
(2)、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项_____%的的罚款。
(3)、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。
同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
九、补充与变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。
十、不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
十一、争议的解决
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。
如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、其它
(一)本协议自双方的法定代表人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
(二)合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：
签订日期：
法定代表人：签订日期：
这里填写您企业或者单位的信息
Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here。