制约施工单位的典范施工合同

合集下载

关于施工合同范本(精选5篇)

关于施工合同范本(精选5篇)

施工合同关于施工合同范本(精选5篇)现今很多公民的维权意识在不断增强,很多场合都离不了合同,它也是实现专业化合作的纽带。

那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编帮大家整理的关于施工合同范本(精选5篇),欢迎阅读与收藏。

施工合同1发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)一、甲方责任1 、负责三通一平,场地须保证桩机作业的条件及顺利进出场。

2、乙周边关系的处理及因桩机施工造成的周边居民的损坏由甲方处理,乙方概不负责.3、派施工员一名参与现场质量管理及数量签证,并负责放样及抽鉴工作。

4、施压由甲方负责,协调各相关单位之间和周边的关系二、乙方责任1 、乙方根据地质资料及现场出现异常,应及时通知监理及甲方等待处理。

2 、施工作业时听从甲方指挥,按时填写记录,并保证施工安全。

3、乙方工程完工后,负责向申方提供现场打桩记录。

三、工程款的支付1、此工程为包工包料,打桩单价PHC-300×75A桩,单价为元/米,如需配送8米以下(含8米)短桩,按实际配置的短桩工程量加10%的短桩费,此单价不含桩尖,不含税,不开发票。

2、如需送桩,只计取送桩费30元/米计算。

3、冒桩计算:如超过1米,归乙方负责。

如未超过,则由甲方负责。

4、进场付10万元,打完2000米付清80%,桩打完全部付清。

5、桩基验收的检测费由甲方负担,乙方协助施压、测压。

6、如因甲方原因造成工地停工,超过三天,则由甲方负责工人的生活费和工资500元/天。

四、解决合同纠纷的方式甲、乙双方在履行合同时发生的纠纷,双方可通过协商或协调解决,协商或协调不成的,向仲裁部门申请仲裁或向人民法院起诉。

五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

六、本合同甲、乙双方签字生效。

甲方:乙方:签订日期:施工合同2发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

阻拦工程队施工合同书范本

阻拦工程队施工合同书范本

合同编号:________甲方:________乙方:________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方阻止乙方在指定的施工场地进行施工的事宜,达成如下协议:一、合同背景1.1 甲方是位于________的合法土地使用权人,拥有该土地的完整使用权和处置权。

1.2 乙方拟在甲方的土地上进行某项工程的建设,但甲方认为乙方的施工行为违反了甲方的合法权益。

二、合同标的2.1 乙方拟进行的施工行为包括但不限于________。

2.2 甲方有权阻止乙方在甲方的土地上进行上述施工行为。

三、合同价格3.1 乙方应向甲方支付人民币____元整(大写:____________________元整),作为甲方阻止乙方施工的报酬。

3.2 乙方应在签署本合同之日起____个工作日内,将上述款项支付给甲方。

四、合同的履行4.1 甲方应积极采取措施,阻止乙方在甲方的土地上进行施工。

4.2 乙方应遵守甲方的要求,不得在甲方的土地上进行施工。

4.3 甲乙双方应保持沟通,就合同履行过程中出现的问题及时协商解决。

五、违约责任5.1 如甲方未按本合同约定阻止乙方施工,甲方应向乙方支付违约金,违约金为本合同价款的____%。

5.2 如乙方未按本合同约定支付合同价款,乙方应向甲方支付滞纳金,滞纳金为本合同价款的____%。

六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他约定7.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

7.2 本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为____年。

甲方(盖章):________乙方(盖章):________甲方代表(签字):________乙方代表(签字):________签订日期:________请注意,以上合同范本仅供参考,具体合同内容需根据实际情况调整,并在签订前征求法律人士的意见。

施工合同范本怎么写

施工合同范本怎么写

施工合同范本是一种标准化的合同模板,用于规范施工双方在施工过程中的权利和义务。

以下是一份施工合同范本,供您参考:合同编号:_______甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工事宜,经充分协商,达成以下合同条款:一、施工内容1.1 乙方根据甲方的要求,进行以下施工项目:(1)土建工程:包括但不限于建筑物主体结构、室内外装修、给排水、供电、供暖等;(2)安装工程:包括但不限于给排水系统、供电系统、供暖系统、通风空调、消防设施等;(3)园林绿化工程:包括但不限于绿化带、景观小品、园林设施等;(4)其他工程:包括但不限于停车场、道路、围墙等。

1.2 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工,确保施工质量。

二、施工期限2.1 乙方应在本合同签订后_______天内完成施工。

2.2 乙方如因自身原因导致施工延期,应承担相应的违约责任。

三、施工质量3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工,确保施工质量。

3.2 乙方应承担施工过程中的质量监督和验收工作,确保工程质量符合规定标准。

3.3 工程竣工后,乙方应按照甲方的要求进行竣工验收,确保工程质量合格。

四、施工费用4.1 乙方向甲方提供的施工报价为:人民币(大写):_______元整(小写):_______元。

4.2 乙方应按照合同约定的内容和标准进行施工,如因乙方原因导致施工费用增加,由乙方承担。

4.3 甲方应按照合同约定的付款方式及时支付施工费用,逾期支付的,应承担相应的违约责任。

五、付款方式5.1 甲方支付给乙方的施工费用,按照以下付款方式进行:(1)合同签订后_______天内,甲方支付乙方施工费用的_______%;(2)工程进度达到_______%后,甲方支付乙方施工费用的_______%;(3)工程竣工验收合格后,甲方支付乙方施工费用的剩余部分。

施工质量合同范本

施工质量合同范本

施工质量合同范本甲方:(委托方)地址:联系人:电话:乙方:(施工方)地址:联系人:电话:根据《中华人民共和国合同法》的相关规定,甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则,就甲方委托乙方承担的施工任务,达成如下协议:一、施工内容1.乙方承诺按照甲方提供的施工图纸和技术要求,按时、按质完成施工任务。

2.施工内容包括但不限于土建、水暖、电气等工程。

二、施工质量1.乙方保证施工过程中严格遵守相关法律法规和标准,确保施工质量符合甲方要求。

2.在施工期间,如发现施工质量存在问题,乙方应当及时采取措施进行整改。

三、施工期限1.乙方应当按照合同约定的时间节点完成施工任务,如因不可抗力或其他不可控因素导致延迟,乙方应当及时通知甲方并协商解决方案。

四、费用支付1.甲方应按照合同约定的付款方式和时间节点,向乙方支付施工款项。

2.如有变更或调整,双方应当经过协商一致后签订书面补充协议。

五、保修期1.乙方保修期为合同约定的期限,对于施工质量问题,乙方应在保修期内无偿进行维修或更换。

2.保修期结束后,如有质量问题,乙方应负责维修,但产生的费用由双方协商确定。

六、违约责任1.任何一方违反合同约定,应当承担相应的经济损失,并有义务进行赔偿。

2.一方未按合同约定履行义务,导致另一方延误工期或增加费用的,应当承担相应的责任。

七、其他条款1.对于未在合同中明确的事宜,双方应当友好协商解决。

2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

甲方:(盖章)签字:日期:乙方:(盖章)签字:日期:。

施工合同书范例

施工合同书范例

施工合同书范例。

合同范本。

甲方,(施工单位名称)。

乙方,(需施工的单位名称)。

鉴于甲方具有施工能力,并愿意承担乙方的施工项目,双方经友好协商,达成如下合同:第一条项目名称。

乙方委托甲方进行(项目名称)的施工工作。

第二条工程内容。

1. 甲方应按照乙方提供的施工图纸和技术要求,完成相关的施工工作。

2. 甲方应保证施工质量,确保工程符合国家相关标准和规定。

第三条工期。

1. 甲方应按照合同约定的工期完成施工任务。

2. 若因不可抗力等原因导致工期延误,甲方应及时通知乙方,并经双方协商确定新的工期。

第四条施工费用。

1. 乙方应按照合同约定的支付方式和时间,按时支付施工费用。

2. 若因乙方原因导致施工费用增加,乙方应及时补足差额。

第五条材料和设备。

1. 甲方应按照合同约定使用符合国家标准的材料和设备进行施工。

2. 如有特殊要求,乙方应提前通知甲方,双方协商确定使用的材料和设备。

第六条竣工验收。

1. 施工完成后,甲方应通知乙方进行竣工验收。

2. 如有质量问题,甲方应及时整改,直至达到乙方的要求。

第七条违约责任。

1. 若甲方未能按时完成施工任务,应承担相应的违约责任。

2. 若乙方未能按时支付施工费用,应承担相应的违约责任。

第八条合同变更。

任何一方需变更合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。

第九条法律适用。

本合同适用中华人民共和国法律。

第十条争议解决。

因本合同引起的一切争议,双方应友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为施工合同书范例,如有任何疑问,请随时与我联系。

(合同范本专家签名)。

施工企业合同案例

施工企业合同案例

施工企业合同案例案例背景:某施工企业(以下简称“甲方”)与某开发商(以下简称“乙方”)签订了一份建设工程施工合同,合同约定甲方承担乙方的某住宅小区项目的建设施工任务。

合同中明确了工程范围、工程质量标准、工程进度、工程造价等条款。

甲方按照合同约定开始了施工工作。

案例经过:在施工过程中,乙方由于资金问题导致工程进度滞后,并且未能按时支付甲方工程进度款。

甲方多次催促乙方支付工程款,但乙方以各种理由推脱,导致工程无法按照合同约定的进度进行。

甲方为了保证工程进度和质量,决定自行垫付部分工程款,但乙方并未对此表示感谢,反而提出了更多的要求。

甲方感到权益受到侵害,决定寻求法律途径解决问题。

解决方案:甲方聘请了专业律师团队,对合同进行了详细审查,并搜集了相关证据。

律师团队认为,乙方未能按时支付工程款,已经构成了违约行为。

根据合同约定,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿因违约导致的损失。

甲方决定向法院提起诉讼,要求乙方支付尚未支付的工程款、违约金以及因违约导致的损失。

在法院审理过程中,甲方提供了充分的证据,包括合同、工程进度报告、付款凭证等。

法院审理:法院经过审理,认为甲方提供的证据合法有效,支持了甲方的诉讼请求。

法院判决乙方支付甲方尚未支付的工程款、违约金以及因违约导致的损失。

乙方不服判决,提出了上诉。

在上诉过程中,乙方仍然未能提供充分的证据来反驳甲方的诉讼请求。

最终,法院维持了一审的判决,乙方被迫履行合同义务,支付了甲方应有的款项。

案例分析:本案例中,乙方未能按时支付工程款,违反了合同约定。

甲方在多次催促无果后,决定寻求法律途径解决问题。

通过法院审理,甲方成功维护了自己的权益,获得了应有的工程款和违约金。

本案例提醒施工企业在签订合同时,应当仔细审查合同条款,明确双方的权利和义务。

在施工过程中,如果遇到对方违约行为,应当及时采取措施,保存证据,并寻求法律途径解决问题,以保护自己的合法权益。

经典施工合同

经典施工合同

经典施工合同经典施工合同随着人们对法律的了解日益加深,很多场合都离不了合同,签订合同是为了保障双方的利益,避免不必要的争端。

那么一份详细的合同要怎么写呢?下面是小编精心整理的经典施工合同,仅供参考,希望能够帮助到大家。

经典施工合同1甲方:乙方:根据《民法典》的有关细则规定,结合广告产品具体情况,经双方协商一致,本着自愿、平等、互利为原则,签订如下条款,共同遵信执守。

一、项目名称和地点1、项目名称:天鸿尚都牌围挡2、工程地点:大庆路二、工程内容:1、依据甲乙双方确认的效果图施工,广告牌加工安装包括结构表面刷两遍防锈漆漆(红色),工程做法及选材标准应按相关要求执行。

2、乙方负责牌钢结构、砖墙加工及安装,甲方供料。

三、承包方式和造价:广告牌钢结构人工费每平米38.00元;制作广告柱及安装每个80.00元;砌墙抹灰每延米35.00元;桩柱挖坑打混凝土每个70.00元;镀锌板材料费总计8105元(含税)。

工程量以最后实际测量为准。

(含税)四、工程价款支付、结算方式:付款方式:等工程完工验收合格后一次性付清。

五、工程期限为25天。

六、双方责任(一)甲方责任1、甲方负责广告柱的前期审批,如因甲方批准手续不全,施工期间遇到城管以及其他监察机关的纠察时,甲方负责协调至正常施工止。

2、开工前甲方为乙方施工接通电源,___至施工现场的主线由乙方负责。

3、加工好的半成品由甲方负责看管保护。

4、甲方派驻工地代表,对工程进度、工程质量进行监督,办理工程验收手续,解决应由甲方解决的问题,以及其它事宜。

5、如甲方未按合同约定期限支付余款,甲、乙双方经协商无效情况下,乙方有权对该广告柱进行处理或拍卖,同时此合同终止。

(二)乙方责任1、乙方负责按质按量完成所约定的`项目内容,并确保广告柱结构安全性。

广告牌设计基本风压为2(抗风设计值为11级)。

广告塔质保期为________年,保修期为________年,在质保期如因焊接出的问题,由乙方负责其直接损失(出现不可抗拒的自然灾害除外);如因安装不当导致广告牌出现质量问题,一切责任由乙方承担;在施工过程中,乙方要认真做好施工安全工作,对施工中出现的人员伤亡事故,由乙方负责;在广告牌使用过程中,如确系乙方责任造成广告牌损坏,由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任。

施工合同中工程质量案例(3篇)

施工合同中工程质量案例(3篇)

第1篇一、案例背景某大型住宅项目由甲方(房地产开发公司)与乙方(建筑施工企业)签订施工合同,合同约定乙方负责项目的施工建设。

合同中明确规定了工程质量标准、验收程序及违约责任等内容。

然而,在施工过程中,乙方施工质量不符合合同约定,导致工程质量问题频发。

二、案例经过1. 施工初期,乙方按照合同要求进行了施工,但部分施工质量存在问题,如墙面裂缝、防水层渗漏等。

甲方发现后,要求乙方进行整改,但乙方以各种理由推诿,整改效果不佳。

2. 施工中期,甲方发现部分主体结构存在安全隐患,如承重墙厚度不足、钢筋绑扎不规范等。

甲方要求乙方停工整改,但乙方在整改过程中存在敷衍了事的现象,整改后问题依然存在。

3. 施工后期,甲方发现房屋漏水、墙体裂缝等问题严重,严重影响居住体验。

甲方要求乙方进行全面整改,但乙方以工期紧张为由,整改进度缓慢。

三、案例分析1. 乙方施工质量不符合合同约定,存在敷衍了事的现象,导致工程质量问题频发。

根据《建设工程施工合同》第5.1.3条规定,因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

2. 甲方在发现工程质量问题时,及时要求乙方整改,但乙方整改效果不佳。

根据《建设工程施工合同》第5.2.1条规定,发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

甲方作为发包方,有责任对工程质量进行监督管理。

3. 乙方在整改过程中,以工期紧张为由,整改进度缓慢。

根据《建设工程施工合同》第5.2.2条规定,因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

四、案例启示1. 施工合同中应明确工程质量标准、验收程序及违约责任等内容,确保双方权益。

2. 发包方应加强对施工质量的监督管理,确保工程质量达到合同约定标准。

施工合同经典案例分析

施工合同经典案例分析

施工合同经典案例分析一、案例背景某年某月,甲方(以下简称“业主”)与乙方(以下简称“施工方”)签订了一份施工合同,约定乙方承担甲方所开发的一栋住宅楼的施工任务。

合同中明确了工程范围、工程质量、工程进度、工程造价等方面的内容。

合同签订后,乙方按照合同约定开始了施工。

二、案例经过在施工过程中,乙方遇到了一系列问题,导致工程进度延误,工程质量也出现了一些问题。

具体表现在以下几个方面:1. 施工场地不具备施工条件,导致乙方无法按照合同约定的时间开始施工。

2. 设计图纸存在缺陷,导致乙方在施工过程中需要反复修改,影响了工程进度。

3. 甲方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准,导致乙方施工过程中需要重新采购,增加了工程成本。

4. 甲方在施工过程中频繁变更设计,导致乙方施工计划不断调整,影响了工程进度。

5. 甲方未能按照合同约定支付工程进度款,导致乙方施工资金紧张,影响了工程进度。

由于以上问题,乙方未能按照合同约定的时间完成施工,工程质量也受到了影响。

乙方因此向甲方提出了索赔要求,主要包括工程进度延误、工程质量问题、工程成本增加等方面的费用。

三、案例分析1. 施工场地不具备施工条件,导致乙方无法按照合同约定的时间开始施工。

根据《中华人民共和国合同法》第119条规定,当事人一方违约,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益。

因此,甲方应当承担由于场地不具备施工条件而导致的乙方损失。

2. 设计图纸存在缺陷,导致乙方在施工过程中需要反复修改,影响了工程进度。

根据《中华人民共和国合同法》第119条规定,甲方未能按照合同约定提供合格的设计图纸,导致乙方损失,甲方应当承担相应的赔偿责任。

3. 甲方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准,导致乙方施工过程中需要重新采购,增加了工程成本。

根据《中华人民共和国合同法》第119条规定,甲方提供的材料和设备不符合合同约定的质量标准,导致乙方损失,甲方应当承担相应的赔偿责任。

施工合同范本标准版(6篇)

施工合同范本标准版(6篇)

施工合同范本标准版(6篇)施工合同范本标准版第1篇发包方:______________(以下简称甲方)承包方:______________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况,甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致,达成如下协议:第一条工程名称:______________第二条工程地点:______________第三条承包范围:______________第四条开工日期:_______年_______月_______日;竣工日期:年月日工期:_______天第五条、合同价款:本工程采用方式计价,室外工程另外计算合同总价款为______________第六条、双方责任1、甲方责任:(1)负责技术交底工作,对施工现场进行质量检查。

(2)负责向乙方提供施工图一式_____份。

(3)及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。

(4)提供临时宿舍给乙方,水,电及一切费用(5)及时办理工程结算。

2、乙方责任:(1)严格按施工规范要求及国家质量标准施工。

(2)必须按图纸施工。

(3)应保证工期要求,确保工程如期完成。

第七条、材料供应1、主材:由甲方负责提供。

2、辅材:由甲方负责提供。

第八条、材料消耗工程消耗材料按实际发生为准,损耗量按百分之计算,废料归方。

第九条、施工与验收1、乙方按图纸及施工规范严格施工,随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。

2、工程完工时组织相关部门验收。

第十条、结算方式工程款支付,每月按进度实际工程量支付_____,工程完工自检能达到验收要求支付_____,余款待该工程竣工验收合格后_____天内支付总工程款,(含已付工程款在内),甲方以现金方式支付乙方,不包含任何发票及一切费用。

第十一条、其它1、本协议一式份,正本份,副本份。

2、本协议自双方盖章签字之日起生效。

3、本协议待工程款付清以后自行终止。

工程队施工合同模板(3篇)

工程队施工合同模板(3篇)

第1篇合同编号:____________________________甲方(委托方):____________________________乙方(施工方):____________________________签订日期:____________________________签订地点:____________________________一、工程概况1.1 工程名称:____________________________1.2 工程地点:____________________________1.3 工程内容:____________________________1.4 工程规模:____________________________1.5 工程预算:____________________________二、合同双方的权利与义务2.1 甲方权利与义务:(1)按照合同约定向乙方支付工程款项;(2)提供施工所需的相关资料、图纸及必要的工作条件;(3)监督工程质量,确保工程按期完工;(4)在工程验收合格后,办理相关手续。

2.2 乙方权利与义务:(1)按照合同约定完成工程任务,保证工程质量;(2)在施工过程中遵守国家有关法律法规和施工规范;(3)按时提交工程进度报告和竣工资料;(4)在工程验收合格后,提供工程保修服务。

三、工程进度与验收3.1 工程进度:(1)工程开工日期:____________________________(2)工程完工日期:____________________________(3)工程分阶段进度安排:____________________________3.2 工程验收:(1)工程验收标准:按照国家相关规范和标准执行;(2)工程验收时间:工程完工后____个工作日内;(3)工程验收方式:甲方组织验收,乙方配合。

四、工程款项与支付方式4.1 工程款项:(1)工程总造价:____________________________(2)付款方式:分阶段付款,具体如下:- 首付款:合同签订后____个工作日内支付总额的_____%;- 进度款:按工程进度支付,每完成_____%工程量支付一次;- 验收合格款:验收合格后支付总额的_____%;- 保修金:验收合格后支付总额的_____%,保修期满无质量问题后无息退还。

施工合同范本3篇

施工合同范本3篇

施工合同范本3篇全文共3篇示例,供读者参考篇1施工合同范本一、甲乙双方为明确各自的权利义务,根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,本着平等、自愿、公平的原则,经友好协商,达成如下施工合同:甲方(承包方):公司名称:___________统一社会信用代码:___________注册地址:___________法定代表人:___________联系电话:___________乙方(发包方):公司名称:___________统一社会信用代码:___________注册地址:___________法定代表人:___________联系电话:___________二、工程名称:___________工程地点:___________结构形式:___________建筑面积:___________施工图纸编号:___________三、工程内容及工程量清单(一)工程内容:___________(二)工程量清单:___________四、工程造价及支付方式(一)合同总价:___________(二)付款方式:___________1. 预付款:___________2. 进度款:___________3. 竣工结算:___________4. 最终结算:___________五、施工期限及工程进度计划(一)施工期限:___________(二)工程进度计划:___________六、质量保证及保修责任(一)质量保证期:___________(二)保修责任期:___________(三)违约责任:___________七、安全生产责任及保险责任(一)安全生产责任:___________(二)保险责任:___________八、工程变更和索赔处理(一)工程变更:___________(二)索赔处理:___________九、解决争议方式(一)在履行本合同过程中如发生争议,应友好协商解决。

如协商不成,可以向有关主管部门或仲裁委员会申请仲裁。

严苛的施工合同条款

严苛的施工合同条款

严苛的施工合同条款一、定义与解释1.1 本合同(以下简称“本合同”)由以下双方于______年______月______日签订:(1)甲方:(全称名称),以下简称“甲方”;(2)乙方:(全称名称),以下简称“乙方”。

1.2 本合同中的下列词语,除非文中另有明确规定,否则其含义如下:(1)“工程”指甲方委托乙方施工的工程项目,具体内容见附件一;(2)“施工期限”指乙方完成工程的时间限制,具体见附件一;(3)“质量标准”指工程质量应达到的要求,具体见附件一;(4)“合同价款”指双方约定的工程总价,具体见附件一;(5)“违约金”指违反本合同约定应支付的金额,具体比例见附件一。

二、施工义务2.1 乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及技术要求,保质保量地完成施工任务。

2.2 乙方应按照施工期限完成工程,如有特殊情况需延期,应提前向甲方申请,并征得甲方同意。

2.3 乙方应保证工程质量符合甲方要求,并承担因质量问题造成的全部责任。

2.4 乙方应按照合同价款支付工程款,如有特殊情况需调整,应提前与甲方协商一致。

三、违约责任3.1 乙方如未按照施工期限完成工程,应向甲方支付违约金,违约金比例为合同价款的______%。

3.2 乙方如未保证工程质量符合甲方要求,应承担修复费用及因此产生的其他损失。

3.3 乙方如未按照合同价款支付工程款,应向甲方支付滞纳金,滞纳金比例为______%。

四、争议解决4.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他约定5.1 本合同附件一为本合同的组成部分,与正文具有同等法律效力。

附件一应包括工程详细设计文件、施工图纸、技术要求、施工期限、质量标准、合同价款等内容。

5.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。

5.3 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):______________ 乙方(盖章):______________代表(签名):______________ 代表(签名):______________日期:________________ 日期:________________(注:以上为严苛的施工合同条款示例,实际合同条款应根据具体项目情况调整。

阻拦工程队施工合同书模板

阻拦工程队施工合同书模板

阻拦工程队施工合同书模板---甲方(阻拦方): _________________乙方(工程队): _________________鉴于甲乙双方就工程项目(以下简称“项目”)存在分歧,经友好协商,为保障双方权益,特订立本合同。

第一条合同目的1. 甲方因特定原因需要阻拦乙方在指定区域内的施工活动,乙方应遵守甲方要求,不得擅自进行施工作业。

2. 双方应共同确保施工现场的安全和秩序,避免造成不必要的损失和影响。

第二条阻拦范围及期限1. 阻拦区域:明确指出需阻拦的具体施工区域,包括地理位置、范围大小等详细信息。

2. 阻拦期限:自合同签订之日起至____年____月____日止。

3. 如遇特殊情况需要延长阻拦期限,双方应重新协商并签署补充协议。

第三条权利与义务1. 甲方的权利与义务:- 有权根据合同约定阻拦乙方在指定区域的施工活动;- 应提前通知乙方具体的阻拦时间和理由;- 应协助乙方妥善处理已进场的材料和设备,以减少乙方的损失。

2. 乙方的权利与义务:- 应严格遵守甲方的阻拦要求,不得违反合同约定进行施工;- 有权获得因阻拦造成的合理费用赔偿;- 应积极配合甲方处理现场问题,确保安全和秩序。

第四条违约责任1. 若乙方违反合同约定擅自施工,应承担违约责任,包括但不限于赔偿甲方因此遭受的一切损失。

2. 若甲方无正当理由阻拦乙方施工,应承担相应责任,包括但不限于支付乙方因此遭受的损失。

第五条争议解决双方因执行本合同所发生的一切争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。

第六条其他1. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效,有效期至合同约定的阻拦期限届满之日止。

甲方(盖章):___________ 日期:____年____月____日乙方(盖章):___________ 日期:____年____月____日---。

工程质量责任合同书(建设单位与施工单位)

工程质量责任合同书(建设单位与施工单位)

工程质量责任合同书(建设单位与施工单位)一、合同背景工程建设是国家经济发展的重要支撑,工程质量是保障工程安全和可持续发展的基础。

为了明确工程建设中建设单位和施工单位的责任,提高工程质量管理水平,确保工程质量达到预期要求,特制定本工程质量责任合同书。

二、合同目的本合同旨在明确建设单位和施工单位在工程建设中的责任和义务,明确双方的权益和责任分工,确保工程质量的可控和可靠。

三、合同内容1. 建设单位的责任:(1)明确工程建设目标和质量要求,提供相关技术文件和设计文件。

(2)提供工程建设所需的资金和材料,并按时支付工程款项。

(3)监督施工单位的工作,确保施工按照设计要求进行。

(4)配合施工单位进行工程质量检测和验收工作。

2. 施工单位的责任:(1)按照设计要求和相关技术文件进行施工,确保工程质量符合预期要求。

(2)合理组织施工过程,确保施工进度和质量的可控。

(3)配合建设单位进行工程质量检测和验收工作。

(4)及时报告工程质量问题,采取措施进行整改。

四、质量保证1. 建设单位应对工程质量负有监督责任,确保施工单位按照设计要求进行施工。

2. 施工单位应严格按照设计要求和相关技术文件进行施工,确保工程质量符合预期要求。

3. 建设单位和施工单位应共同配合进行工程质量检测和验收工作,确保工程质量达到预期要求。

五、违约责任1. 建设单位违反合同约定,导致工程质量问题的,应承担相应的赔偿责任。

2. 施工单位违反合同约定,导致工程质量问题的,应承担相应的赔偿责任,并进行相应的整改。

六、争议解决本合同的履行和解释受中华人民共和国法律的管辖。

对于因合同履行发生的争议,双方应友好协商解决。

如协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程竣工验收合格之日止。

2. 本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

3. 本合同的任何修改或补充必须经双方协商一致,并以书面形式作出。

关于施工合同范本(精选)

关于施工合同范本(精选)

关于施工合同范本(精选)尊敬的用户,很高兴为您提供关于施工合同范本的文章。

请注意,由于我是一个人工智能助手,并没有权限直接创建文章,但我可以为您提供一份参考的施工合同范本。

以下是范本内容:-------------------------------施工合同甲方:(委托方名称)乙方:(承包方名称)鉴于甲方有关工程的需求,甲乙双方经友好协商,达成以下合同:第一条合同目的及范围甲方委托乙方承担以下工程(以下简称“工程”)的设计、施工及相关服务:(详细描述工程以及双方约定的相关服务)第二条工程进度与支付方式1. 工期约定:(双方约定工程开始及结束日期)2. 工程款项支付方式:(双方约定支付方式及阶段性支付比例)第三条材料及设备采购1. 材料与设备采购:(描述双方约定由谁负责采购,采购标准及质量要求)2. 质量监督:(双方约定由谁负责质量监督及验收标准)第四条保修责任乙方对于工程竣工后的保修期为(期限),在保修期内,如发现工程质量问题,乙方将承担免费维修的责任。

第五条变更及解除合同1. 变更:任何一方希望变更合同内容,须经双方协商一致,并签订书面协议。

2. 解除:如发生以下情况,双方可以解除合同:- 一方违反合同约定,经对方发送通知并在合理期限内无法履行。

- 双方协商一致解除。

第六条争议解决本合同的解释和履行应适用中华人民共和国的相关法律。

如双方有争议,应通过友好协商解决,协商不成的,提交有管辖权的人民法院诉讼解决。

第七条其他事项(在此可列举双方对其他相关事项的约定)第八条合同生效本合同经双方代表签字并加盖公章后生效,并对双方具有约束力。

甲方(盖章):乙方(盖章):地址:地址:电话:电话:日期:日期:-------------------------------希望以上范本合同能够对您有所帮助。

请根据您的实际需要进行相应的修改和补充。

祝您合同签订顺利!如果您有其他问题,欢迎继续提问。

施工合同范本

施工合同范本

施工合同范本
甲方,(甲方名称)。

乙方,(乙方名称)。

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行施工工程事宜,经友好协商,达成如下协议,以资共同遵守:
一、施工内容。

1. 甲方委托乙方进行(工程名称)的施工工程,具体包括(施工内容)等。

二、工程期限。

1. 工程期限自双方签署本合同之日起计算,至工程竣工验收合格之日止。

三、施工费用。

1. 甲方应按照工程进度及质量验收情况,按照本合同约定的支付方式及时间向乙方支付工程款。

2. 工程款支付方式为(具体支付方式),支付时间为(具体时间)。

四、质量保证。

1. 乙方承诺在工程期限内按照国家有关法律法规和技术标准进行施工,保证工程质量符合国家标准及甲方要求。

2. 若工程出现质量问题,乙方应承担相应的责任,并按照双方协商的方式进行修复或赔偿。

五、违约责任。

1. 若任何一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任。

2. 如因不可抗力因素导致工程无法按期完成,双方可协商重新确定工程期限及相关事宜。

六、其他事项。

1. 本合同未尽事宜,双方可另行协商,并签订书面补充协议。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:
以上为《施工合同范本》,双方应严格按照合同内容履行各自的义务,确保工程顺利进行并达到预期效果。

建筑施工公司工程施工合同(通用3篇)

建筑施工公司工程施工合同(通用3篇)

建筑施工公司工程施工合同(通用3篇)建筑施工公司工程篇1第一部分发包人(全称):_________承包人(全称):__________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况工程名称:___________工程地点:___________工程内容:___________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:_______资金来源:___________二、工程承包范围承包范围:___________三、合同工期开工日期:___________竣工日期:___________合同工期总日历天数___天。

四、质量标准工程质量标准:_________五、合同价款金额(大写):______元(人民币)$:______元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1.本合同协议书2.中标3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效合同订立时间:____年__月__日合同订立地点:___________本合同双方约定___________后生效。

发包人:(公章)承包人:(公章)住所:住所:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮政编码:邮政编码:第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义:1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订方,通用于建设工程施工的条款。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

施工合同项目名称:**工程**小区一期2#地住宅楼工程项目地点:北京市*********甲方:北京****房地产开发有限责任公司乙方:北京********建设工程有限公司签订地点:北京市**********签订日期:年月日施工合同发包方(以下简称甲方):北京*****房地产开发有限责任公司承包方(以下简称乙方):北京*****建设工程有限公司本工程经甲乙双方友好协商,确定由乙方承建。

为明确责任,保障甲、乙双方的利益,保证工程顺利进行,经双方友好协商,按照《中华人民共和国合同法》及北京市有关规定,结合本工程具体情况,签订本合同。

专用条款第一条工程项目1-1工程名称:***********工程*******小区一期2#地低层住宅楼工程1-2工程地点:北京海淀区1-3工程内容:土建和水暖、通风、电气安装等1-4建筑面积:共计116045.55平方米其中A9#住宅楼面积为8173m2、BS底商南沿面积为4495m2、北区会所面积为38000m2、独立四闾地下车库面积为1191.6m2 ;南区低层住宅A栋共17楼座,单体面积为1223.39 m2,总面积为20797.63m2;B栋共12楼座,单体面积为810.93 m2,总面积为9731.16m2;C栋共12楼座,单体面积为1116.07 m2,总面积为13392.84m2;D栋共12楼座,单体面积为813.4 m2,总面积为9760.8m2;E栋共16楼座,单体面积为606.47 m2,总面积为9703.52m2。

1-5结构类型:以施工图标注为准1-6工程范围:1-6-1直接承包范围:土建、电气、给排水、采暖工程;本工程区域内的配电室、水泵房、锅炉房、垃圾楼、空调机罩和隔栅、汽车坡道、自行车棚、大院围墙、小院围墙及各种铁艺栏杆等;所有专业的预留预埋(包括施工图纸内及二次设计图纸内);1-6-2总承包管理范围:弱电、室外工程、通风及空调、消防、燃气、室内外精装、门窗安装、中水泵房安装、电梯安装等;1-6-3具体范围以甲方书面通知为准;1-6-4在本工程施工红线区域内,对于甲方要求增加的施工内容, 视为本合同施工范围的组成部分,乙方必须施工。

对于此部分增加工程的结算,原则上执行本合同的相关规定。

如果没有,则按北京市2001预算定额、2002年修缮定额执行,优惠让利同本合同相应标准。

如果乙方拒绝施工,可视为对本合同的根本性违反,甲方有权将此部分增加工程另行委托,所发生工程费用从乙方工程款中双倍扣除。

1-7承包方式:1-7-1本工程采用总承包方式,乙方负责总承包施工管理,并对甲方指定(或直接)分包的项目进行总协调及配合,并纳入总包管理。

1-7-2本工程原则上不允许乙方分包。

如乙方确需将其单项工程分包时,需由乙方法定代表人或法定代表人的委托人于该项目实施前40天以书面形式提出申请,并上报监理公司及甲方,获得批准后方可进行分包。

第二条工期2-1开工日期:以监理开工令通知日期为准。

2-2竣工日期:自监理开工令通知日期起算,各单体楼的绝对工期按本合同第2-4条执行,如有非乙方原因延误工期的情况,乙方需在48小时内取得监理的书面认证并交与甲方,同时索要甲方授权签发回执,否则无效,竣工时凭该认证结算工期。

(竣工标准:取得《北京市建设工程竣工验收备案表》。

)即,各单体楼的竣工日期计算公式为:开工日期+单体楼绝对日历工期+经监理认证的非乙方原因延误工期2-3总工期为绝对日历工期,含节假日、冬雨季等因素,为不变期间。

2-4工期控制:乙方需结合甲方要求的群体总工期要求,在合同签订后两周内上报各单体楼进度控制计划,报甲方及监理批准确认后作为本合同附件,形成各单体楼的绝对日历工期。

单体楼进度控制计划中必须有明确的外檐撤场时间,且乙方应严格按此时间全部撤场,把管理权移交甲方。

以上工期如有变更,以双方认可后形成书面变更确认为准,乙方不得以任何理由拖延工期,逾期罚则详见专用条款2-5、2-6、2-7。

2-5奖罚机制2-5-1如果单体±0.0以下结构工程及回填土施工未按时完成时,甲方扣除乙方违约金:1元/平方米×±0.0以下建筑面积×n,n为拖延天数。

2-5-2如果单体主体结构内容未完成时,甲方扣除乙方违约金:1元/平方米×主体结构建筑面积×n ,n为拖延天数。

2-5-3如乙方未按要求工期竣工,甲方扣除乙方违约金:违约金=1元/平方米×所承包的建筑面积×n, n为拖延天数2-6上述违约金除工程竣工的在结算时执行外,其余在事件发生后第一次付款执行。

如果乙方在以后的工期中抢回时间,并保证了总工期,则甲方在结算时应返还扣除的工期罚款,以下情况除外:2-6-1外檐撤场时间延误,影响其他专业工程的施工;2-6-2分项工程的延误,导致甲方指定(或直接)分包专业工程不能按期施工。

2-7由于乙方原因未按期完工的,甲方保留将未完成工程发包给第三方的权利。

第三条工程质量要求3-1质量等级:合格。

3-2工程质量达到工程图纸的各项要求、现行工程相关规范规程(施工验收规范)及北京市建筑工程质量验收标准。

3-3乙方在施工过程中严格按北京市结构“长城杯”的标准施工,否则,甲方在结算时可扣除本合同工程结算价款的1%。

第四条工程项目分包和材料供应办法4-1本工程甲方指定或直接分包工程:4-1-1土建:土方开挖及运输工程(不包括回填和人工清理、但乙方应当无条件配合放线定位、标高的确定及工序交接)4-1-2电气:电梯、弱电4-1-3燃气工程4-1-4幕墙、门窗工程(仅指幕墙、铝合金门窗、塑钢门窗、入户门、单元门、防火门窗、人防门,不包括小批量的零星门窗)4-1-5消防工程4-1-6室内外精装修工程4-1-7通风及空调工程、中水泵房安装工程4-1-8钢结构工程4-1-9以上各款所规定的内容不计入合同总价,2-8款只考虑分包总造价(不含设备费)1.5%的总包服务费(亦称总包配合费,执行造价处有关规定,总包服务费由总包按工程进度向分包收取)。

上述甲方指定或直接分包工程,甲方有权决定是否进行,如果甲方决定由乙方施工,乙方应接受甲方安排,并不再计取总包服务费。

4-2本工程材料(含预算、洽商及变更)的供应方式分为:甲指、甲供、甲限三种形式。

具体范围以甲方书面通知为准。

4-2-1甲限价材料:4-2-1-1执行方式:甲方限定材料的价格为最高价格、档次及技术指标。

无论甲方在限价单中是否特殊注明,其价格均已包括采保费,乙方不得在结算时单独计取。

4-2-1-2乙方按甲方要求进行材料选择,选好后将样品、价格、技术资料、供应商资质等资料报监理,监理及甲方确认符合甲方要求条件及价格不高于甲方限定之价格,并符合监理其他要求的,由监理及甲方出具书面认可,封存样品,乙方可据此签订合同购货。

4-2-1-3甲方应证明所限定之条件、要求、价格可行,向监理交送不少于两家符合自己及监理要求条件的材料商,由该材料商出具书面承诺,承诺按甲方要求的价格、技术指标、付款条件、企业资质等资料及监理要求的条件与为甲方施工的乙方签订合同。

同时报送样品给监理(因材料自身特点,体积过大等原因难以保管、保存的除外)。

对于厂商承诺的付款条件甲方尽量为乙方争取较好的付款条件,但乙方不得以付款条件不好否定甲方的限价不可实现,乙方须提前作好此项资金准备工作。

4-2-1-4乙方应在考虑甲方的30日材料招标时间和足够的材料供应周期(包括加工、制作、包装、运输等时间)后及所限材料的样品,提前(30天+供货周期)提供全部甲限价材料具体项目的供货时间和要求,提交甲限价材料的进场计划(包括材料数量、进场时间、规格、型号等各项要求),因乙方不能达到上述要求而导致甲方不能及时指定甲限价材料,从而甲限价材料不能按时到场导致工期延误,由乙方承担全部责任。

甲方将尽可能考虑乙方的承受能力提出甲限价材料的付款条件,并同时进行几项材料的限价工作,但乙方也尽量将时间岔开,以保证双方有足够的运作时间。

4-2-1-5对于甲方限价材料,乙方应该在合同签订后一个月内一次性提供一份全面、准确的甲限材料清单,包括:材料名称、规格型号、数量(适当时应分部位)、期望价格以及合格材料供应商不少于3家。

对于后增加或设计变更的限价材料除外。

乙方提供的甲限材料清单要求全面、准确,如果因乙方失误造成的甲方限价不准确、延误工期等一切后果由乙方自行承担,同时,甲方保留追究由此给甲方造成损失的权利。

4-2-2甲方限价材料范围:包括但不限于以下明示的材料设备:○1阻燃型聚苯乙烯泡沫板、户内轻质隔墙板、耐水腻子、BPS排烟道、FGC 有机硅、聚合物抗裂砂浆等。

②室内、外零星装修工程(如单元入口雨篷、阳台空调铝板、空调格栅、自行车棚、汽车坡道等)。

○3保温材料、防水材料、外墙砖、室内墙地砖、围墙砌块砖、石材、外墙涂料、屋面瓦等。

○4水暖:给排水专用管、UPVC管、铝塑复合管、钢塑复合管、PPR管等新型管材、水泵、分水器、阀门、消火栓箱等。

○5电气:电线、电缆、配电箱、配电柜、面板开关、插座、灯具、弱电工程线材及配件、室内外风机系统等。

4-2-3除4-2-2中所限定材料外的其他材料,按开工时当期的《北京工程造价信息》信息价(不再单独计取采保费)执行;如果在该期《北京工程造价信息》中未包含的材料价格,以定额价作为结算依据。

钢材价格以签订合同当月《北京工程造价信息》钢材价格为基数,但在施工期间按当月钢材用量,套用下月《北京工程造价信息》的价格进行结算,差价部分,只取税金,不再计取任何费用。

商品混凝土的价格按开工时当期的《北京工程造价信息》执行,现场搅拌混凝土的砂、石、水泥的价格执行第2-4-1款合同日期当月的《北京工程造价信息》价格,其余均不作调整。

除以上对材料的约定外,在办理结算时的未尽事宜,如甲乙双方发生争议,以北京市造价处的文件为准。

4-2-4甲供材料4-2-4-1执行方式:甲方与材料商签订合同并付款,并负责将货运至现场,乙方负责验收安装;4-2-4-2乙方必须负责于开工30日内向甲方提供完整的甲供材料进场清单二份,其中包括:材料名称、规格型号、数量(适当时应分部位),同时积极配合甲方做好采购工作。

对于乙方敷衍工作或不积极配合工作的,甲方有权进行罚款(每次1000元);同时由乙方承担由此造成延误工期的全部责任。

4-2-4-3甲供材料范围:散热器、电表、水表、空调机组、壁挂炉、锅炉等。

4-2-5对于甲乙双方按上述约定完成的甲供材料、甲限价材料工作均应通过监理转交书面文件,由监理记录、审核,并认定双方是否按约定完成其应完成之事项,以确定违约责任的归属。

4-3 本工程地下主体结构部分(不包括垫层、二次结构、设备基础及装饰工程)在征得甲方同意后使用商品混凝土,商品混凝土的价格按本合同约定执行。

相关文档
最新文档