外经证延期说明
工程外经证延期合同5篇
工程外经证延期合同5篇篇1甲方（用人单位）：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（工程承包商）：______________________地址：______________________联系方式：______________________鉴于甲乙双方已经签署过关于工程外经证的相关合同，并且因工程延期原因需要进行合同延期事宜，为明确双方权利义务，经友好协商，特签订本延期合同协议。
本合同是原合同的重要补充部分，除原合同条款仍然有效外，以下条款亦具有同等法律效力。
一、合同延期事项及期限双方同意将原合同有效期延长，延期的具体时间自原合同到期之日起计算，具体延长期限根据实际需要进行确定。
本延期合同期限为______年/月。
二、工程延期原因及调整方案双方确认工程延期原因为____________。
为确保工程顺利进行，双方对原合同部分条款进行调整如下：1. 工程进度计划调整：根据实际需要调整工程进度计划，确保工程按期完成。
2. 工程质量要求：乙方应严格按照调整后的工程进度计划执行，确保工程质量符合要求。
3. 工程款支付方式调整：根据工程实际情况调整工程款支付方式，确保工程进度不受影响。
三、双方权利义务及责任条款1. 甲方应按时支付乙方工程款，确保资金到位。
2. 乙方应严格按照合同约定履行工程义务，确保工程质量和进度。
3. 双方应共同遵守法律法规，履行合同约定，如有违约行为，应承担违约责任。
4. 乙方在合同履行过程中应保护甲方提供的资料及信息，不得泄露给第三方。
5. 双方应共同协商解决合同履行过程中的问题，确保工程顺利进行。
四、保密条款及知识产权保护事项双方同意在合同履行过程中，对涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经对方许可，不得泄露给第三方。
乙方在工程实施中所涉及甲方知识产权的，应严格保护，不得侵犯。
外经证延期证明范文
外经证延期证明范文尊敬的领导：您好！我是XXX公司的XXX，我特此向您申请延期办理外经证的证明。
首先，我非常感谢领导和公司为我提供办理外经证的机会，也非常感谢公司对我的信任和支持。
自加入公司以来，我深刻地意识到，外经证是一份对公司发展和个人职业发展都非常重要且必不可少的证件。
因此，我一直尽最大努力积极配合公司的安排和要求，争取尽快办理外经证。
然而，由于种种原因，我未能如期完成外经证的办理事宜。
首先，我想说明一下延期办理外经证的原因。
尽管我在办理外经证的过程中投入了大量时间和精力，但是由于一些不可抗力的原因导致了外经证办理进展缓慢。
首先，综合国内经济形势和国际外贸环境的不稳定性，公司经营状况出现了一定的波动，不得不进行一些调整和变动。
这导致了我在部分时间无法专注于外经证办理事宜。
其次，最近一段时间公司的业务量激增，我需要承担更多的工作任务，导致我无法抽出足够的时间去处理外经证的办理事宜。
此外，与办理外经证的相关部门和单位的沟通和协调也存在一些困难，这使得办理进程变得更加复杂和耗时。
在此，我向领导保证，我会尽快抓紧时间补办外经证，并延续我的努力，争取尽快完成办理程序。
同时，我也向领导申请延期办理外经证的证明，以确保我的职业发展和公司的正常运营。
我相信，公司的领导对外经证的重视是深刻的，因为外经证不仅仅是一张纸，更是一种象征和责任。
它代表着对国家和公司的认可和信任，也是我作为一名员工和公民的责任。
对此，我深感愧疚和内疚。
但是，作为一个员工，我会尽我所能去弥补我的过失，争取尽快完成办理。
在此，我恳请领导能够给予我一次延期办理外经证的机会，并给予我一个合理的时间段，以便我能够全身心地投入到办理工作中，尽快完成程序。
同时，我也保证，一旦外经证办理完毕，我会立即提交给公司，并遵守相关规章制度，不会再出现类似的情况。
最后，我再次向领导表示我的歉意，并真诚地感谢您对我的理解和支持。
我相信，在领导的指导和支持下，我一定能够成功完成外经证的办理，为公司的发展贡献自己的力量。
工程外经证合同延期证明
工程外经证合同延期证明---甲方（建设单位）：___________乙方（承包单位）：___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了编号为____的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方负责甲方位于_________地点的__________工程项目（以下简称“项目”）的施工工作。
现因以下原因：1. （具体说明延期的原因，如自然灾害、政策变动、材料供应问题等）2. （详细描述影响工程进度的具体情况）3. （提供相关证明材料，如政府文件、供应商通知等）导致项目无法按照原合同约定的时间完成，双方经友好协商一致，同意对原合同进行如下延期调整：一、工期调整原合同规定的竣工日期由____年__月__日延长至____年__月__日。
二、经济条款调整1. 由于工期延长，双方同意对原合同中的总价款进行调整，由原合同金额____元增加至____元。
2. 对于因延期产生的额外成本，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等，由甲乙双方按____比例分担。
三、法律责任1. 甲方应按照调整后的合同条款支付相应费用，并协助乙方解决因延期可能产生的相关问题。
2. 乙方应保证在新的工期内完成项目施工，并确保工程质量符合国家标准及行业规范。
四、其他1. 本延期证明自双方签字盖章之日起生效，与原合同具有同等法律效力。
2. 本延期证明未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。
本证明一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 乙方代表（签字）：___________ 甲方公章乙方公章签订日期：____年__月__日---。
工程外经证延期合同7篇
工程外经证延期合同7篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方于____年____月____日签署的工程合同，原合同有效期至____年____月____日，现因工程实际需要延期执行，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同延期事项双方同意将原工程合同的有效期进行延期，具体延期期限为自____年____月____日至____年____月____日。
二、工程范围及内容本次延期的工程范围和内容按照原合同条款执行，包括但不限于工程的设计、施工、验收等环节。
三、延期原因及必要性说明由于以下原因，导致工程无法在原合同规定的时间内完成：（列举延期原因，如政策调整、自然灾害、技术难题等）为确保工程的顺利进行和高质量完成，双方同意对上述合同进行延期。
四、双方责任与义务1. 甲方应确保提供必要的支持，如资金、材料、技术等，确保工程的顺利进行。
2. 乙方应按照延期的工程要求，确保工程质量和进度，按时完成工程任务。
3. 双方应共同遵守原合同条款，确保在延期期间履行合同义务。
4. 双方应建立有效的沟通机制，及时解决工程中的问题和困难。
五、延期合同条款的修改与补充本次延期不涉及原合同条款的重大修改与补充，仍按照原合同条款执行。
若需对原合同进行变更或补充，双方应另行签署书面协议。
六、违约责任及赔偿若一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
因违约导致工程延误或损失，违约方应赔偿对方由此产生的全部损失。
七、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
4. 本合同的附件、补充协议等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
外管证延期证明
关于《×××工程》的延期证明
北京市丰台区税务局:
我司与签订的《×××工程》施工合同，此工程位于，计划合同工期180天，自2015年12月24日至2016年06月21日，但由于图纸变更、工程量增加等原因造成施工进度滞后，同时考虑到后期结算，需要延长施工工期，工期延长到2017年03月06号。
（此证明只作为开具发票使用，不代表施工计划工期的实际完成时间）
发包方：
年月日
承包方：
年月日
【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】
【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】。
外经证延期合同范本
外经证延期合同范本甲方（单位名称）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________乙方（单位名称）：____________________法定代表人：____________________地址：____________________联系方式：____________________鉴于甲方持有的外经证即将到期，为确保相关业务的顺利进行，甲乙双方经友好协商，就外经证延期事宜达成如下协议：一、延期事项甲方同意将其外经证的有效期延长至______年____月____日。
二、双方权利与义务1. 甲方应按照相关规定及时办理外经证延期手续，并确保延期后的外经证合法有效。
2. 乙方应配合甲方提供办理延期所需的相关资料和信息。
三、违约责任若因甲方未能及时办理外经证延期手续或因其他甲方原因导致外经证延期失败，给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
四、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
五、其他条款1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：________________日期：______年____月____日。
外管证延期申请报告
外管证延期申请报告篇一：外管证延期证明证明我单位开发的20XX年三热老旧房屋及水淹用户装修工程，由青岛德家品装饰工程有限公司承包，所签的施工合同虽已到期，但工程尚未进行竣工结算，此合同仍在履行中，计划延期至20XX年10月30日。
特此证明。
青岛能源热电有限公司第三热力分公司二○一四年十月十六日篇二：外管证申请报告申请报告___________地税局：我司__________________公司，电脑编码：_______________；由于业务需要，向贵局申请开具“__________________________”外管证，项目地址：_______________，合同金额为______________元（人民币__________________元整）的外出经营活动税收管理证明手续。
恳请批准办理。
此致敬礼_________________公司______年____月_____日篇二：外管证申请报告申请报告至芙蓉区东岸乡税务所：我公司由于业务需要，在望城县、丁字镇、双桥村，万业优加城项目一区（1-3#栋联排住宅、配套商业会所）欧式构件供应及安装工程，故特此申请《外出经营活动税收管理证明》。
盼予批准为感！长沙程锦建筑装饰材料有限公司20XX年7月1日《外出经营活动税收管理证明》所需要文件1、申请报告2、建筑施工合同3、税务登记证4、营业执照5、法人身份证6、施工资质证书篇三：梧州外管证申请书申请报告长洲地税：我公司梧州市可可装饰工程有限公司，承接位于的再生资源工业园，梧州市鸿图精密压铸有限公司的工程，工程款约为人民币捌拾万元整（￥800000）。
现向贵局申请开具外管证。
望贵局给予批准为盼。
梧州市可可装饰工程有限公司20XX年8月24日申请书龙文地税：我公司福建兴东阳工程建设有限公司，承接位于漳州市公安局芗城分局芝山派出所业务技术用房项目工程，外出经营活动税收管理证明编号为：235060020XX09641，合同款为人民币1935640.16元。
外经证延期证明范文
外经证延期证明范文尊敬的xx领导：您好！我是XX公司的销售经理XX，感谢您一直以来对我个人工作的支持与关心，给我提供了广阔的发展空间。
我特此写信向您申请外经证延期证明。
首先，我向您汇报一下我个人的工作情况。
我是XX公司销售团队的核心成员，负责开发和维护大客户，为公司的销售业绩做出了积极贡献。
在过去的一年里，我不仅完成了公司下达的销售任务，还带领团队开展市场调研，制定了一系列的销售策略和方案，有效地增加了公司的市场份额。
在销售工作中，我积累了丰富的销售经验和人际交往经验，取得了较好的业绩。
然而，由于近几年来国内外经济形势的变化，市场竞争压力增大，我们公司的销售业绩也面临较大的挑战。
尤其是在去年，由于新冠肺炎疫情的爆发，全球贸易受到严重影响，导致我个人的销售业绩有所下滑。
受此影响，我未能按时完成公司要求的销售指标，导致我无法获得外经证的延期。
但是，我仍然坚持并努力工作，积极寻找销售机会，为公司争取更多业务。
我申请外经证延期的原因如下：首先，我深刻认识到个人销售业绩下滑的原因，主要是受到全球经济形势和疫情的影响。
这是一个全球性的问题，不仅仅是我个人的努力所能改变的。
虽然去年的业绩不如预期，但我相信随着疫情的逐渐缓解，市场经济将逐渐恢复，公司的销售业绩也将逐步回升。
其次，我希望通过延长外经证的有效期限，给自己更多的时间和机会来提升销售业绩。
我承诺将加强学习和工作，提升个人销售技巧和专业知识，不断提高自己的销售能力，为公司的发展贡献更多。
最后，我也了解到，外经证对于个人销售工作的重要性。
外经证是一种资格证明，具有一定的市场竞争力。
在当今竞争激烈的市场环境中，一份符合资格和要求的外经证能够增加个人的竞争力，为个人职业发展提供更广阔的空间。
所以，我希望能够延期外经证，为个人的销售事业打下更坚实的基础。
尊敬的领导，我诚恳地请求您能够审查我的申请，给予我延期外经证的机会。
我深知延期的决定是一个严肃的考量，如果能得到您的支持，我将倍加珍惜这个机会，并努力工作，为公司和团队创造更多价值。
外经证工程合同延期证明
外经证工程合同延期证明
---
致：[甲方公司名称]
主题：关于《[项目名称]》工程合同延期的证明
尊敬的[甲方公司名称]：
根据双方于[原合同签订日期]签署的《[项目名称]》工程合同（以下简称“原合同”），原定的工程完工日期为[原完工日期]。
由于如下原因：
1. [详细描述延期的原因，例如：自然灾害、政策变动、材料供应延迟、技术难题等]
2. [如果有多个原因，继续列出其他原因]
导致本项目无法按原定计划完成，现经过双方友好协商，一致同意将工程完工日期延后至[新的完工日期]。
在此，我们[乙方公司名称]郑重声明，虽然工程完工日期发生变更，但我们对工程质量的承诺不变，将继续遵循原合同规定的质量标准和要求，全力以赴确保项目的顺利完成。
我们已经就延期事宜与相关的监管部门进行了沟通，并取得了必要的批准或许可。
以下是相关证明文件：
- [列出相关的证明文件，如政府批文、监管许可等]
我们理解此次延期可能会给贵公司带来不便，对此我们表示诚挚的歉意，并将采取一切必要措施以最小化对贵公司的影响。
同时，我们也希望得到贵公司的理解和支持，共同应对此次延期带来的挑战。
请贵公司在收到此证明后，予以确认并回复。
如果有任何疑问或需要进一步讨论的事宜，请及时与我们联系。
再次感谢贵公司的理解与支持。
我们期待着与贵公司继续保持良好的合作关系，并确保《[项目名称]》工程的顺利完成。
此致
敬礼！
[乙方公司名称]
[签字]
[乙方公司代表姓名]
[职务] [日期] ---。
外经证延期合同范本
外经证延期合同范本《外经证延期合同》甲方（纳税人）：名称：______________________税务登记证号：______________________地址：______________________电话：______________________乙方（税务机关）：名称：______________________地址：______________________电话：______________________鉴于甲方因业务需要，原外经证即将到期，需向乙方申请办理外经证延期手续，双方经友好协商，达成如下协议：一、延期事项1. 甲方原外经证编号为：______________________，有效期至：______________________。
2. 现甲方申请将该外经证延期至：______________________。
二、甲方的责任和义务1. 甲方应按照乙方的要求，提供真实、准确、完整的相关资料，包括但不限于合同、营业执照、税务登记证等。
2. 甲方应按时缴纳因本次外经证延期可能产生的相关税费。
3. 甲方应遵守国家税收法律法规及乙方的相关规定，如实申报纳税，不得从事任何违法违规的税收行为。
三、乙方的责任和义务1. 乙方应在收到甲方提交的完整资料后，及时为甲方办理外经证延期手续。
2. 乙方应按照国家税收法律法规及相关政策，对甲方的申请进行审核，确保甲方的申请符合规定。
3. 乙方应及时向甲方反馈外经证延期的办理情况，如遇特殊情况无法按时办理，应提前告知甲方并说明原因。
四、违约责任1. 若甲方未按照本合同约定提供相关资料或缴纳相关税费，导致外经证延期手续无法办理或产生其他后果的，甲方应承担相应的责任。
2. 若乙方未按照本合同约定为甲方办理外经证延期手续，给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。
五、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
税务外经证延期协议书范本
税务外经证延期协议书范本甲方（税务机关）：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________乙方（纳税人）：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系方式：______________________鉴于乙方因业务需要，申请延长税务外经证的有效期，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：一、延期事项乙方申请延长税务外经证的有效期，原税务外经证编号为：______________________，有效期至：______________________，现申请延长至：______________________。
二、延期原因乙方因业务需要，需要在原税务外经证有效期届满后继续在外地开展业务活动，故申请延长税务外经证的有效期。
三、甲方的权利和义务1. 甲方有权对乙方的申请进行审核，并根据审核结果决定是否批准乙方的延期申请。
2. 甲方应在收到乙方的申请后，及时进行审核，并在______个工作日内作出是否批准的决定。
3. 如甲方批准乙方的延期申请，应及时为乙方办理税务外经证的延期手续，并将延期后的税务外经证交付给乙方。
4. 甲方应在税务外经证的有效期内，对乙方的税务情况进行监督和检查，如发现乙方存在税务违法行为，应及时予以处理。
四、乙方的权利和义务1. 乙方有权向甲方提出税务外经证延期申请，并应按照甲方的要求提供相关的申请材料。
2. 乙方应在税务外经证的有效期内，按照国家税收法律法规的规定，如实申报纳税，并按时缴纳税款。
3. 乙方应在税务外经证的有效期内，接受甲方的监督和检查，并应按照甲方的要求提供相关的税务资料和证明文件。
4. 如乙方在税务外经证的有效期内，发生税务违法行为，应及时向甲方报告，并应按照甲方的要求进行整改和处理。
外经证延期合同范本
外经证延期合同范本甲方（权利人）：________________乙方（义务人）：________________第一条合同背景1.1 甲方为合法持有外经证的企业，具备对外经济贸易经营资格。
1.2 乙方因业务需要，需使用甲方的外经证进行相关业务活动。
1.3 双方同意就甲方外经证的有效期进行延期，以保障双方合法权益。
第二条延期期限2.1 本合同延期期限为____个月，自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 若乙方需进一步延长延期期限，双方应在本合同延期期满前____个工作日达成一致，并签订书面延期协议。
第三条权利与义务3.1 甲方权利与义务：3.1.1 甲方应保证其外经证真实、有效，并无任何法律纠纷。
3.1.2 甲方应协助乙方办理外经证延期手续，提供必要的文件和证明材料。
3.2 乙方权利与义务：3.2.1 乙方应按照甲方的要求，合理使用外经证进行业务活动。
3.2.2 乙方应承担因使用外经证而产生的相关费用。
3.2.3 乙方应在延期期限内，确保外经证的使用符合国家法律法规及行业规范。
第四条费用与支付4.1.1 延期费用为人民币____元（大写：_____________________元整）。
4.1.2 乙方应在合同生效后____个工作日内，将延期费用支付至甲方指定的账户。
第五条违约责任5.1 若乙方未按约定支付延期费用，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。
5.2 若乙方未按照约定使用外经证，或违反国家法律法规及行业规范，甲方有权终止本合同，并要求乙方承担相应责任。
第六条争议解决6.1 双方因本合同的履行发生争议，应通过友好协商解决。
6.2 若协商无果，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第七条合同效力7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（权利人）：________________乙方（义务人）：________________签订日期：____年__月__日名词解释：外经证：对外经济贸易经营者备案登记证，是我国企业从事对外贸易活动必备的资质证书。
外经证延期合同范本
外经证延期合同范本甲方（委托方）：____________________乙方（受托方）：____________________鉴于甲方与乙方于___年___月___日签订了编号为___的《外经证申请合同》（以下简称“原合同”），现因___原因，双方经友好协商，就原合同的延期事宜达成如下补充协议：第一条合同延期1.1 双方同意将原合同的履行期限延长至___年___月___日。
1.2 延期期间，双方应继续遵守原合同中的各项条款，除非本补充协议另有约定。
第二条延期费用2.1 甲方同意支付乙方延期服务费用，该费用为人民币（大写）___元整（￥___）。
2.2 延期费用应在本补充协议签订之日起___个工作日内一次性支付至乙方指定账户。
第三条双方权利与义务3.1 甲方应确保提供给乙方的所有资料真实、准确、完整，以便于乙方顺利开展工作。
3.2 乙方应继续按照原合同约定，为甲方提供外经证申请服务，并保证服务质量。
3.3 延期期间，如遇不可抗力或政策变动等导致合同无法继续履行，双方应及时协商解决。
第四条违约责任4.1 任何一方违反本补充协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
4.2 违约方应支付违约金，违约金的数额为违约行为发生时已支付费用的___%。
第五条争议解决5.1 双方因履行本补充协议发生争议，应首先通过友好协商解决。
5.2 协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本补充协议是原合同不可分割的一部分，与原合同具有同等法律效力。
6.2 本补充协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
6.3 本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
第七条合同生效本补充协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________________授权代表（签字）：__________________日期：___年___月___日乙方（盖章）：__________________授权代表（签字）：__________________日期：___年___月___日（以下无正文）。