龙湖总包合同交底记录表
合同交底记录表模板格式6篇
合同交底记录表模板格式6篇篇1合同名称：XXXX合同交底时间：XXXX年XX月XX日交底地点：XXXX记录人：XXXX一、合同基本信息1. 合同双方当事人：- 甲方：XXXX，地址：XXXX，联系人：XXXX，联系电话：XXXX，电子邮箱：XXXX。
- 乙方：XXXX，地址：XXXX，联系人：XXXX，联系电话：XXXX，电子邮箱：XXXX。
2. 合同标的：- 标的物名称：XXXX，数量：XXXX，质量要求：XXXX。
- 交付地点：XXXX，交付方式：XXXX，交付时间：XXXX。
3. 合同价款及支付方式：- 合同总价款：XXXX元，支付方式：XXXX，支付时间及金额：XXXX。
4. 违约责任：- 甲方违约责任：XXXX。
- 乙方违约责任：XXXX。
二、合同条款交底1. 合同双方的权利和义务：- 甲方权利和义务：XXXX。
- 乙方权利和义务：XXXX。
2. 合同的履行过程：- 履行步骤：XXXX。
- 履行期限：XXXX。
3. 合同的变更和解除：- 变更条件：XXXX。
- 解除条件：XXXX。
4. 争议解决方式：- 协商解决：XXXX。
- 仲裁解决：仲裁机构名称及地址：XXXX，仲裁规则及适用法律：XXXX。
- 诉讼解决：管辖法院名称及地址：XXXX。
三、风险提示及应对措施1. 甲方风险及应对措施：- 风险点1：合同标的存在质量问题。
应对措施：要求乙方提供质量保证文件，加强现场验收工作。
- 风险点2：合同履行过程中存在不可抗力因素。
应对措施：及时与乙方沟通，协商调整合同履行时间。
2. 乙方风险及应对措施：- 风险点1：甲方未能按时支付合同价款。
应对措施：及时向甲方发出催款通知，并保留相关证据以备仲裁或诉讼使用。
- 风险点2：合同履行过程中存在不可抗力因素。
应对措施：及时与甲方沟通，协商调整合同履行时间。
篇2一、合同基本信息合同名称：XXXX合同合同编号：XXXX-XXXX-XXXX签订日期：XXXX年XX月XX日甲方（委托方）：XXXX公司乙方（受托方）：XXXX公司二、合同交底目的本次合同交底旨在明确双方权利义务，确保合同的顺利履行，保障双方的合法权益。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表一、合同基本信息1. 合同编号：2. 合同签订日期：3. 合同双方：甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：二、合同交底内容1. 工程概况描述工程项目的基本情况，包括项目名称、地点、规模、工期等。
2. 工程范围详细列出工程项目的具体范围，包括建筑物、设备、材料等。
3. 工程质量要求说明工程项目的质量标准和要求，包括建筑结构、装饰装修、设备安装等。
4. 工程进度安排列出工程项目的施工进度计划，包括起止日期、关键节点等。
5. 施工组织设计描述施工单位的组织架构和人员分工，包括项目经理、施工队长等。
6. 施工方法与工艺详细说明施工单位采用的施工方法和工艺，包括施工工序、施工工艺流程等。
7. 安全生产措施列出施工单位采取的安全生产措施，包括安全防护设施、安全培训等。
8. 现场管理要求说明施工单位对现场管理的要求，包括施工现场秩序、环境保护等。
9. 资金支付方式描述甲方向乙方支付工程款项的方式和时间节点。
10. 合同变更管理说明合同变更的程序和要求，包括变更申请、审批流程等。
11. 合同履行保证说明乙方提供的履约保证措施，包括履约保证金、履约保证担保等。
12. 合同违约责任描述双方违约的责任和后果，包括违约金、终止合同等。
三、合同交底方式与时间1. 交底方式：可以是口头交底、书面交底或其他方式。
2. 交底时间：确定合同交底的具体时间和地点。
四、附件清单列出与合同交底相关的附件清单，包括图纸、技术规范、施工方案等。
五、其他事项1. 合同签订后，双方应认真履行合同约定，确保工程顺利进行。
2. 如有其他补充说明或特殊要求，请在此处详细描述。
六、签字甲方（建设单位）：签字：日期：乙方（施工单位）：签字：日期：。
工程合同交底记录模板
工程合同交底记录模板甲方（业主）名称：4. 乙方（承包方）名称：5. 工程地点：6. 合同签订日期：7. 工程开工日期：8. 工程竣工日期：9. 交底记录日期：二、合同主要内容1. 工程范围：- 工程规模及主要内容- 各专业工程划分- 工程量清单2. 合同金额：- 合同总价- 各分部分项工程费用明细- 预备费用及风险费用3. 工程质量要求：- 质量标准- 质量保证措施- 质量检验与验收程序4. 工程进度要求：- 施工进度计划- 阶段性进度目标- 进度控制与调整机制5. 安全生产要求：- 安全生产责任制- 安全施工措施- 应急预案及事故处理6. 环境保护要求：- 环境影响评估- 施工现场环境保护措施 - 废弃物处理与资源回收7. 甲乙双方权利与义务：- 甲方权利与义务- 乙方权利与义务- 双方共同责任8. 变更与索赔管理：- 变更程序- 索赔条件与程序- 变更与索赔的审核与批准9. 合同争议解决方式：- 协商解决- 第三方调解- 仲裁或诉讼三、交底事项1. 工程技术要求：- 施工图纸及技术规范 - 特殊工程技术要求 - 施工方法与工艺2. 施工组织设计：- 施工方案- 施工现场布置- 人力资源配置3. 材料与设备管理：- 材料采购与验收- 设备租赁与维护- 材料与设备保管4. 施工现场管理：- 现场管理制度- 现场文明施工要求 - 现场信息管理5. 质量控制重点：- 重点监控项目- 质量检测计划- 质量问题处理流程6. 进度控制措施：- 进度监控方法- 进度延误预防与处理 - 进度报告制度7. 安全文明施工：- 安全教育培训- 现场安全检查- 文明施工标准8. 环境保护措施：- 环境监测计划- 污染防控措施- 环境事故应急处理9. 合同执行注意事项：- 合同条款执行要点- 常见合同争议预防- 合同变更与索赔管理四、交底确认1. 交底人（甲方代表）： - 姓名：- 职务：- 签字：2. 被交底人（乙方代表）： - 姓名：- 职务：- 签字：3. 交底见证人（如有）： - 姓名：- 职务：- 签字：4. 交底记录附件：- 施工图纸- 技术规范- 相关法规标准- 其他相关资料五、备注（在此栏目中，双方可以记录交底过程中的特殊约定、未尽事宜或其他需要共同遵守的事项。
2024年-建设工程施工合同合同交底记录表
合同编号：_______建设工程施工合同合同交底记录表甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担的_______（工程名称）建设工程施工项目，达成如下合同交底记录：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程内容：_______4.工程规模：_______5.工程期限：_______6.工程质量：_______二、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥____ ___元2.支付方式：_______三、施工图纸及技术文件1.甲方应向乙方提供施工图纸及技术文件，并对其准确性、完整性负责。
2.乙方应按照施工图纸及技术文件进行施工，并对其施工质量负责。
四、施工组织设计及施工方案1.乙方应根据工程实际情况，编制施工组织设计及施工方案，并报甲方审批。
2.甲方应在收到施工组织设计及施工方案后_______日内完成审批工作。
五、施工进度及工期1.乙方应根据施工组织设计及施工方案，制定施工进度计划，并报甲方审批。
2.甲方应在收到施工进度计划后_______日内完成审批工作。
3.乙方应按照审批后的施工进度计划进行施工，并确保工程按期完成。
六、工程质量及验收1.乙方应按照施工图纸及技术文件、施工组织设计及施工方案进行施工，并确保工程质量符合相关法律法规及甲方的要求。
2.工程完成后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，并配合甲方进行工程验收。
七、安全生产及文明施工1.乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
2.乙方应加强文明施工，保持施工现场的整洁，减少施工对周边环境和居民的影响。
八、违约责任1.甲方未按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付逾期付款违约金，具体标准为：逾期付款金额×逾期天数×_______‰。
施工合同交底记录
施工合同交底记录一、工程概况1.1 工程名称：XXXXXX 工程项目1.2 工程地点：XXXXXX1.3 工程规模：XXXXXX1.4 工程投资估算：XXXXXX1.5 工程承包方：XXXXXX1.6 工程发包方：XXXXXX二、合同主要条款2.1 工程总价：XXXXXX2.2 付款方式：XXXXXX2.3 工期：XXXXXX2.4 质量标准：XXXXXX2.5 安全文明施工：XXXXXX2.6 违约责任：XXXXXX2.7 争议解决：XXXXXX2.8 合同的签订、生效和解除：XXXXXX三、工程承包方的责任与义务3.1 工程承包方应按照合同约定的工期、质量标准和安全文明施工要求，完成工程建设任务。
3.2 工程承包方应向发包方提供工程进度、质量、安全等方面的报告。
3.3 工程承包方应按照合同约定的付款方式，向发包方支付工程款项。
3.4 工程承包方应承担因自身原因造成的工程质量、安全事故的责任。
四、发包方的责任与义务4.1 发包方应按照合同约定的付款方式，向工程承包方支付工程款项。
4.2 发包方应提供施工所需的基础资料、场地、设备等条件，并保证其真实、准确、完整。
4.3 发包方应协调解决施工中的重大问题，确保工程的顺利进行。
4.4 发包方应承担因自身原因造成的工程质量、安全事故的责任。
五、合同的履行与监督5.1 双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务。
5.2 双方应定期召开合同履行情况汇报会，及时解决合同履行中出现的问题。
5.3 双方应相互配合，共同做好施工现场的管理工作。
5.4 双方应按照合同约定的质量标准，对工程质量进行监督检查。
六、合同的变更与解除6.1 合同的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
6.2 合同的解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。
6.3 合同的变更和解除不得影响工程质量和安全。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格之日终止。
合同交底记录表模板
合同交底记录表模板合同编号：______甲方（委托方）：______ 乙方（承接方）：______合同名称：______签订时间：______ 开工时间：______ 完工时间：______一、委托事项1. 甲方委托乙方完成______工程（具体项目或任务描述）。
2. 工程内容包括但不限于______。
3. 工程地点：______。
4. 工程期限：______。
5. 工程费用：______元。
6. 工程款支付方式：______。
7. 工程保修期：______。
二、工程标准1. 工程应符合国家相关标准和规定。
2. 工程质量：应保证符合技术标准，达到甲方要求的品质标准。
3. 工程验收：工程完成后，需由双方共同验收，确认工程质量和完工情况。
4. 工程更改：如需对工程内容进行更改，需双方协商一致并签订变更协议。
三、责任与义务1. 甲方责任：提供相关工程资料、协助乙方开展工作、按时支付工程款。
2. 乙方责任：按时按质完成工程、保障工程质量、遵守合同约定。
3. 违约责任：如一方违约，需承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、提前终止合同等。
4. 保密义务：双方应对合同涉及的商业机密信息保密，未经对方同意不得向第三方透露。
四、其他约定1. 本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力。
2. 本合同自双方签字盖章后生效。
3. 合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______委托方签字：______ 承接方签字：______日期：______以上内容为《合同交底记录表》的内容要点，甲、乙双方确认已明确了双方的权利和义务，并同意遵守合同内容。
备注：此为模板内容，具体合同内容可根据实际情况进行修改和补充。
龙湖施工合同范本交底
龙湖施工合同范本交底龙湖施工合同交底范本1甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本地坪项目相关事项协商一致，订立本合同。
第一条项目概况1、1项目名称：1、2项目地点：1、3项目面积：约计m(结算按实际测量数据为准)第二条合同期限2、1乙方进场日期为2022年月日至2022年月日交付验收，合同期限总日历天数天。
2、2如遇到下列情况，合同期限天数应予自动顺延：2、2、1甲方在合同规定进场前一天，未能将待施工区域场地交给乙方，或有非本项目服务人员及物品进入或存放于待施工区域;2、2、2甲方应提供的电源、水源等设施未能接通，影响乙方正常工作;2、2、3由于项目本身或总体项目发生变更，变更的内容直接影响本项目的工艺规格、内容及工作量;2、2、4因天气影响(如气温、温度达不到项目施作要求)或因不可抗力(如：台风、暴雨、水灾、火灾、地震、战争、暴乱等)而影响合同进行;2、2、5其它突发事件(如：停电、工作面渗水或漏水、施工场所封闭不严等)影响工作进度;2、2、6甲方未按合同规定付款;2、2、7其它影响合同条款执行的情况出现。
第三条合同价款备注：此价格不包含任何税金税票，如需开票另加6%税金。
4、2工程竣工时根据实际施工面积和数量进行按实调整后结算。
4、3如果经甲乙双方协商同意，在施工中增加了新项目或工艺发生变更，合同单价及工期应作相应调整。
第四条双方配合4、1甲方指定为本项目驻现场代表，乙方指定为本项目驻现场代表，代表双方在遇到各种问题时协调解决。
4、2甲方应使现场具备作业条件，必须在乙方进场前一天对作业区域进行出空、洁净处理，以保证项目如期进行。
4、3甲方应提供标准混凝土基面，质量应符合国家标准或乙方要求(详见乙方技术方案及资料)，混凝土已做过耐磨和其他养护处理的，甲方应做出书面通知，若做过水性养护处理的基础，会有产生与硬化剂反应的可能性。
否则由此出现的一切问题乙方不承担责任，因甲方提供的新做或现有混凝土基面存在严重的质量问题足以影响乙方施工质量时，双方应在经过实地踏勘后另行补充签订《基面处理备忘录》，于完工后立即按照实测面积结算。
2024年工程施工合同合同交底记录表(多场景)
工程施工合同交底记录表根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就工程施工合同的交底事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______4. 工程面积：_______5. 工程期限：_______6. 工程质量：_______二、合同交底内容1.甲方对乙方提供的施工图纸、设计文件、施工方案等进行审查，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
2.甲方对乙方提供的施工材料、设备等进行验收，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
3.甲方对乙方的施工人员进行安全教育和培训，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
4.甲方对乙方的施工进度进行监督，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
5.甲方对乙方的施工质量进行验收，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
三、合同交底记录1. 交底时间：_______2. 交底地点：_______3. 交底人员：甲方_______，乙方_______4. 交底内容：见附件《工程施工合同交底记录表》四、合同交底效力1.本合同交底记录是工程施工合同的有效组成部分，与工程施工合同具有同等的法律效力。
2.甲乙双方应严格按照本合同交底记录的要求履行各自的义务，确保工程施工的顺利进行。
五、其他约定1. 本合同交底记录一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同交底记录未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______签订日期：_______附件：《工程施工合同交底记录表》工程施工合同交底记录表交底时间：_______交底地点：_______甲方：_______乙方：_______一、工程概况1. 工程名称：_______2. 工程地点：_______3. 工程内容：_______4. 工程面积：_______5. 工程期限：_______6. 工程质量：_______二、合同交底内容1.甲方对乙方提供的施工图纸、设计文件、施工方案等进行审查，并要求乙方按照甲方的要求进行施工。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表一、合同基本信息1. 项目名称：2. 建设单位：3. 施工单位：4. 合同编号：5. 合同签订日期：6. 合同总价：7. 合同工期：二、合同交底内容1. 工程范围：根据合同约定，详细描述本合同所涉及的工程范围，包括但不限于建筑物、设备、材料等。
2. 工程质量要求：根据合同约定，详细描述本合同所要求的工程质量标准，包括但不限于工程结构、材料强度、外观质量等。
3. 工程工期安排：根据合同约定，详细描述本合同的工程工期安排，包括起止日期、各阶段工期、关键节点等。
4. 施工组织设计：根据合同约定，详细描述本合同的施工组织设计，包括但不限于施工方案、现场布置、施工流程等。
5. 施工安全措施：根据合同约定，详细描述本合同的施工安全措施，包括但不限于安全防护设施、施工人员培训、施工现场安全管理等。
6. 施工进度控制：根据合同约定，详细描述本合同的施工进度控制措施，包括但不限于进度计划编制、进度监控、延期处理等。
7. 工程款项支付：根据合同约定，详细描述本合同的工程款项支付方式和时间节点，包括但不限于工程款支付比例、支付条件等。
8. 变更管理：根据合同约定，详细描述本合同的变更管理程序，包括但不限于变更申请、评审、批准等。
9. 合同索赔和争议解决：根据合同约定，详细描述本合同的合同索赔和争议解决程序，包括但不限于索赔申请、仲裁申请、争议解决方式等。
三、合同交底记录1. 交底时间：2. 交底地点：3. 交底人员：建设单位代表：施工单位代表：4. 交底内容：根据合同交底内容部分的详细描述，记录交底会议的具体内容，包括但不限于工程范围、工程质量要求、工程工期安排等。
5. 交底确认：建设单位代表签字：施工单位代表签字：四、备注在此部分可记录其他需要补充说明的内容。
以上是根据任务名称“建设工程施工合同合同交底记录表”所编写的标准格式的协议。
请核对内容是否准确无误。
如有需要，可在备注部分进行补充说明。
总包合同交底表格模板
总包合同交底表格模板
标题：总包合同交底表格模板
合同编号：[合同编号]
日期：[日期]
本总包合同交底表格模板（以下简称“本表格”）由[您的姓名/公司名称]根据相关法律法规和经验编制，旨在为总包合同的交底过程提供指导和记录。
1. 项目信息：
项目名称：[项目名称]
项目地点：[项目地点]
项目业主：[项目业主]
总包单位：[总包单位]
分包单位：[分包单位]
2. 交底内容：
请在下表中详细描述总包单位与分包单位之间的交底内容，包括但不限于以下方面：
- 项目计划和进度安排
- 施工方法和工艺要求
- 施工质量标准和验收标准
- 安全生产措施和责任分工
- 设备、材料和供应商选择
- 变更管理和索赔处理
- 合同支付和结算方式
- 其他相关事项
3. 交底确认：
总包单位和分包单位应在本表格中签字确认交底内容的准确性和完整性，并承
诺按照约定履行合同义务。
4. 附加条款：
根据具体项目需要，可以在本表格中添加附加条款，以满足特定的合同要求和
约定。
请注意，本表格仅为参考之用，具体内容应根据项目实际情况和法律要求进行
调整和修改。
在使用本表格之前，请务必与法律专业人士核实并确认其适用性。
如有任何疑问或需要进一步的法律咨询，请随时与我们联系。
我们将竭诚为您
提供高质量的合同模板和专业建议。
谢谢！
[您的姓名/公司名称]
合同模板专家。
总包合同交底记录表
总包合同交底内容一、总包合同的组成部份解释顺序本合同附件和补充协议书、洽商变更等明确双方权利义务的纪要、协议、本合同补充条款、本合同协议书、本合同专用条款、本合同通用条款、合同协议书中标通知书、投标书及其附件、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。
二、工程概况及合同工作范围1.以补充条款中约定的施工范围为准。
2.因合同签订时无法准确详细地罗列工程范围，在合同口径留设中约定：“承包范围或施工范围有增减，发包人在设计交底后详细施工界面的通知中具体明确调整，承包人不能因承包施工范围调整要求增加工程工期。
本合同暂未包含的其他附属工程，由发包人以补充协议的方式委托承包人施工，承包人不能拒绝。
”三、合同工期1.本合同的“工期约定”；2.竣工工期的确认标准。
（补充协议工期约定）四、质量控制目标及合同规定执行的规范、标准；1.补充协议及合同协议书约定的“工程质量”标准；2.专用条款约定的“质量与验收”；3.通用条款约定的“质量及检验”；4.要求质量验收一次合格。
五、工程结算办法：1.主要涉及工程计价原则，甲供材料、认质认价材料、其他乙供材料的结算方法。
2.工程结算、材料结算、财务结算的区别及要求。
3.预结算的报送要求、审核时限要求。
4.结算中部份费用的处理原则：总包管理及配合费、水电费、安全文明施工措施费、建筑垃圾外运费、垃圾处置费等。
5.主要合同条款：补充协议“工程结算办法”及其附件。
六、工程付款办法：1、合同约定付款比例、付款方式、进度款申报、进度款审批以及与进度付款有关联的条款。
主要详补充协议“付款办法”，其他与付款办法有关联的条款，如a)违约条款中：“承包人不得以任何理由和事项为借口拖欠民工工资，若因承包人拖欠民工工资，导致民工集体闹事，如拦马路、影响公共交通秩序、干扰政府正常办公及扰乱社会秩序等不良行为发生，根据事件的严重程度，每发生一次，发包人有权要求承包人支付5000元的承约金，同时，每发生两次，除按上述规定给付违约金外，发包人有权把工程进度款累计支付的控制比例降低5%，即发生两次，累计进度款支付控制比例由原来的70%降至65%，发生四次，累计进度款支付控制比例降至60%，以此类推，最低降至50%。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表合同交底记录表合同编号：XXXXX合同名称：建设工程施工合同一、项目概况项目名称：XXXXX项目地点：XXXXX建设单位：XXXXX总包单位：XXXXX监理单位：XXXXX施工单位：XXXXX二、合同交底内容1. 合同背景和目的根据双方达成的协议，本合同旨在规范建设工程施工过程中的各项事宜，确保工程质量、安全和进度的达到预期目标。
2. 合同条款概述本次合同交底主要涉及以下合同条款：2.1 工程范围：详细描述工程的范围、规模和内容，包括建筑、结构、给排水、电气、通风、暖通等工程。
2.2 工程进度：确定工程的起止时间、里程碑节点和关键工期，确保工程按计划进行。
2.3 工程质量：明确工程质量标准、验收标准和质量控制措施，确保工程质量符合要求。
2.4 工程安全：规定施工期间的安全措施、安全培训要求和事故处理程序，确保施工过程中的安全。
2.5 合同支付：约定工程款的支付方式、款项的支付时间和支付条件，确保合同款项按时支付。
2.6 变更和索赔：明确变更和索赔的程序和要求，确保变更和索赔事项的合理处理。
2.7 合同终止：规定合同终止的条件和程序，确保合同终止事项的合法、公正和合理。
3. 交底方式和时间3.1 交底方式：本次合同交底采用会议交底的方式进行，相关人员必须参加并签字确认。
3.2 交底时间：交底会议将于XXXXX年XX月XX日上午XX时在XXXXX 地点举行。
4. 交底人员本次合同交底的相关人员如下：- 建设单位代表：XXXXX- 总包单位代表：XXXXX- 监理单位代表：XXXXX- 施工单位代表：XXXXX5. 交底内容5.1 工程范围交底：详细介绍工程的范围、规模和内容，包括建筑、结构、给排水、电气、通风、暖通等工程的具体要求和设计方案。
5.2 工程进度交底：介绍工程的起止时间、里程碑节点和关键工期，确定工期计划，并说明如何保证工程按计划进行。
5.3 工程质量交底：介绍工程质量标准、验收标准和质量控制措施，包括材料选用、施工工艺和质量验收等要求。
建设工程施工合同合同交底记录表
建设工程施工合同合同交底记录表一、合同基本信息1. 合同编号：2. 合同名称：3. 合同签订日期：4. 甲方（建设单位）：5. 乙方（施工单位）：二、合同交底内容1. 工程概况描述工程的基本情况，包括工程名称、工程地点、工程规模、工程用途等。
2. 施工范围详细说明工程的施工范围，包括工程的主要构造、建筑面积、建筑高度、地下室等。
3. 工期要求说明工程的计划施工期限，包括开工日期、竣工日期、各阶段工期等。
4. 技术要求详细列出工程的技术要求，包括施工工艺、施工方法、材料要求、质量要求等。
5. 安全要求描述工程的安全要求，包括施工现场的安全措施、作业人员的安全培训、施工期间的安全管理等。
6. 质量要求说明工程的质量要求，包括施工材料的质量标准、施工工艺的质量要求、验收标准等。
7. 环境保护要求描述工程的环境保护要求，包括施工期间的环境保护措施、施工废弃物的处理方法等。
8. 合同价款及支付方式详细说明合同价款的构成，包括工程款、材料款、设备款、技术服务费等，并说明支付方式、支付时间等。
9. 合同变更和索赔说明合同变更和索赔的程序和要求，包括变更和索赔的申请、审批流程、索赔金额的计算方法等。
10. 违约责任描述合同违约责任的约定，包括违约方应承担的违约责任、违约金的计算方法等。
11. 合同解除和终止说明合同解除和终止的条件和程序，包括解除和终止的通知期限、违约方应承担的责任等。
12. 争议解决描述合同争议解决的方式和程序，包括争议解决的协商、调解、仲裁或诉讼等。
三、附件清单列出所有附件的名称和数量，包括图纸、设计文件、技术规范、验收标准等。
四、合同交底人员1. 甲方代表：姓名：职务：联系电话：2. 乙方代表：姓名：职务：联系电话：五、合同交底时间和地点1. 时间：2. 地点：六、合同交底记录（记录甲方和乙方代表对上述合同内容的交底情况，包括双方的确认和理解）七、合同交底确认1. 甲方代表签字：日期：2. 乙方代表签字：日期：八、备注（记录双方在交底过程中的补充说明或其他需要说明的事项）以上为《建设工程施工合同合同交底记录表》的标准格式，详细记录了合同基本信息、交底内容、交底人员、交底时间和地点、交底记录、交底确认等内容。
26379_龙湖集团总分包技术质量标准交底模板
引言概述：龙湖集团作为中国一流的房地产开发公司，一直以来注重工程施工的技术质量标准，为了确保工程的安全性和可靠性，龙湖集团制定了总分包技术质量标准交底模板。
该模板将详细介绍总分包工程的技术质量标准，旨在提供一个统一的标准，并指导各分包单位在施工过程中遵守规定，保证工程质量。
正文内容：1.总分包技术质量标准的意义1.1保证工程的安全性和可靠性1.2统一标准，确保施工各项工作的规范性和一致性1.3有效监管工程进度和质量1.4提高工程的竞争力和信誉度1.5促进合作伙伴之间的良好沟通和协作2.总分包技术质量标准交底模板的内容2.1工程的总体要求2.2施工工艺和标准2.3施工材料的选择和使用2.4施工过程中的质量控制措施2.5施工现场管理和安全防护3.工程总体要求3.1工程概况和规划3.2施工时间和进度计划3.3施工质量验收标准3.4安全和环境保护措施3.5各参建单位的责任和义务4.施工工艺和标准4.1土方工程4.1.1土方开挖和回填4.1.2土方压实和处理4.1.3土方排水和防渗措施4.1.4土方旁路和支护4.2结构工程4.2.1混凝土浇筑和养护4.2.2钢筋加工和安装4.2.3结构施工和安装要求4.2.4结构质量验收标准4.3电气和通信工程4.3.1电缆敷设和接线4.3.2照明和插座安装4.3.3通信线路和设备安装4.3.4电气和通信工程验收标准5.施工现场管理和安全防护5.1施工人员管理和安全教育5.2施工现场的安全防护措施5.3施工设备和机具的管理和维护5.4施工区域的交通和通行管理5.5施工场地的清洁和卫生管理总结：总分包技术质量标准交底模板是龙湖集团为确保工程施工的安全性和可靠性而制定的一个重要文件。
该模板详细介绍了总分包工程的技术质量标准，从工程的总体要求到施工工艺和标准，再到施工现场管理和安全防护，都给出了具体的规定。
通过严格遵守该模板，各分包单位可以按照统一标准进行施工，确保工程质量，并提高工程的竞争力和信誉度。
2024年总承包合同交底记录表
总承包合同交底记录表合同编号：[合同编号]合同名称：[合同名称]合同双方：甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（承包方）：[乙方名称]一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程内容：[工程内容]4.工程规模：[工程规模]5.工程质量：[工程质量要求]6.工程期限：[工程期限]二、合同价款及支付方式1.合同价款：人民币[合同价款]元（大写：[合同价款大写]）2.支付方式：a)预付款：甲方支付乙方合同价款的[预付款比例]%作为预付款，即人民币[预付款金额]元（大写：[预付款金额大写]），预付款在合同签订后[预付款支付时间]日内支付。
b)中期支付：根据工程进度，甲方按照合同约定的付款节点支付乙方相应的工程进度款。
c)竣工结算：工程竣工验收合格后，甲方根据实际完成工程量进行结算，并支付剩余合同价款。
三、工程变更及调整1.工程变更：在合同履行过程中，如甲方需对工程进行变更，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致后签订变更协议。
变更协议经双方签字盖章后生效，并作为本合同的附件。
2.工程调整：如因不可抗力等原因导致工程无法按期完成，甲乙双方应协商一致，签订工程调整协议，明确调整期限和费用等相关事宜。
四、工程质量及验收1.工程质量：乙方应严格按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量符合合同约定。
2.验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，甲方应在收到竣工资料后[验收期限]日内组织验收。
验收合格后，双方签订竣工结算协议，并办理竣工结算手续。
五、违约责任1.甲方违约：甲方未按合同约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
2.乙方违约：乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工的违约金。
六、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
合同交底记录表6篇
合同交底记录表6篇篇1合同名称：XXXX合同交底时间：XXXX年XX月XX日交底地点：XXXX记录人：XXXX参与交底人员：1. 甲方代表：XXXX2. 乙方代表：XXXX3. 监理单位代表：XXXX4. 设计单位代表：XXXX5. 施工总承包单位代表：XXXX6. 其他相关方代表：XXXX交底内容：一、合同背景与目的本次交底旨在明确各方在合同执行过程中的权利和义务，确保合同双方能够准确理解合同内容，保证合同的顺利履行。
二、合同主要条款1. 合同双方的权利和义务：甲方的主要义务包括提供必要的设计资料、施工图纸等，按时支付合同款项，并协调其他相关方的配合。
乙方的主要义务包括按照合同约定完成施工任务，保证施工质量，及时提交相关报告等。
2. 履约保证金：乙方需在合同签订后XX日内向甲方支付履约保证金，金额为合同总价的XX%。
履约保证金将在合同执行完毕后退还乙方，但若乙方违约，甲方有权扣除部分或全部履约保证金。
3. 付款方式与时间：甲方将按照合同约定的付款节点向乙方支付合同款项。
具体付款时间和金额详见合同条款。
乙方需在收到款项后及时提交相应的发票和收据。
4. 施工进度与工期：乙方需按照合同约定的施工进度完成施工任务，确保工期符合甲方要求。
如因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金。
5. 质量保证与验收：乙方需确保施工质量符合国家相关标准和甲方要求。
施工完成后，甲方将组织相关方进行验收，验收标准和程序详见合同条款。
6. 违约责任与处罚：若甲方或乙方违反合同约定，需承担相应的违约责任。
具体违约责任和处罚措施详见合同条款。
7. 争议解决与仲裁：如双方在合同执行过程中发生争议，首先应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向仲裁机构申请仲裁。
仲裁结果对双方均具有法律约束力。
三、交底事项与要求1. 各方需认真阅读合同条款，充分了解自己的权利和义务；2. 各方需指定专人负责合同执行过程中的沟通与协调工作；3. 各方需严格按照合同约定的时间和质量标准完成各自的任务；4. 如有任何疑问或问题，应及时向对方提出并协商解决；5. 各方应共同维护合同的严肃性和权威性，确保合同的顺利履行。
工程施工合同交底记录范本2024年通用
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX工程施工合同交底记录范本2024年通用本合同目录一览1. 工程施工合同概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程规模1.4 工程内容1.5 合同金额1.6 合同工期2. 双方主体2.1 甲方名称2.2 甲方地址2.3 甲方联系人2.4 乙方名称2.5 乙方地址2.6 乙方联系人3. 合同执行3.1 工程施工方案3.1.1 施工组织设计3.1.2 施工进度计划3.1.3 施工质量保证措施3.1.4 施工安全防护措施3.2 工程材料及设备3.2.1 材料供应3.2.2 设备供应3.3 工程变更3.4 工程验收3.4.1 验收标准3.4.2 验收程序3.4.3 验收结果处理4. 合同价款与支付4.1 合同总价4.2 支付方式4.3 支付进度4.4 支付条件5. 合同工期5.1 开工日期5.2 竣工日期5.3 工期延误6. 违约责任6.1 甲方违约6.2 乙方违约7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 合同的生效、变更和解除8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同解除9. 其他约定9.1 文物保护9.2 环境保护9.3 不可抗力9.4 保密条款9.5 法律、法规规定的其他事项10. 合同附件10.1 工程施工图纸10.2 工程量清单10.3 技术规范10.4 其他重要文件11. 签字盖章11.1 甲方签字盖章11.2 乙方签字盖章12. 合同签订日期13. 合同编号14. 合同副本14.1 正本份数14.2 副本份数第一部分：合同如下：第一条工程施工合同概述1.1 工程名称：根据合同约定，具体工程名称应在本合同签订后由甲方提供，乙方应根据甲方提供的工程名称进行施工。
1.2 工程地点：本合同项下的工程位于（具体地址），乙方应按照甲方指定的地点进行工程施工。
1.3 工程规模：根据合同约定，具体工程规模应在本合同签订后由甲方提供，乙方应根据甲方提供的工程规模进行施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
总包合同交底内容
编制 日期 审核 日期
批准
日期
修订记录
日 期 修订状态
修改内容 修改人 审核人 批准人
重庆龙湖地产发展有限公司
CHONQING LONGHU REAL ESTATE DEVELOPMENT INC 版号：
生效时间：
总包合同交底内容
一、总包合同的组成部份解释顺序
本合同附件和补充协议书、洽商变更等明确双方权利义务的纪要、协议、本合同补充条款、本合同协议书、本合同专用条款、本合同通用条款、合同协议书中标通知书、投标书及其附件、现行标准规范及有关技术文件、工程预算书。
二、工程概况及合同工作范围
1.以补充条款中约定的施工范围为准。
2.因合同签订时无法准确详细地罗列工程范围，在合同口径留设中约定：“承包范围
或施工范围有增减，发包人在设计交底后详细施工界面的通知中具体明确调整，承包人不能因承包施工范围调整要求增加工程工期。
本合同暂未包含的其他附属工程，由发包人以补充协议的方式委托承包人施工，承包人不能拒绝。
”
三、合同工期
1.本合同的“工期约定”；
2.竣工工期的确认标准。
（补充协议工期约定）
四、质量控制目标及合同规定执行的规范、标准；
1.补充协议及合同协议书约定的“工程质量”标准；
2.专用条款约定的“质量与验收”；
3.通用条款约定的“质量及检验”；
4.要求质量验收一次合格。
五、工程结算办法：
1.主要涉及工程计价原则，甲供材料、认质认价材料、其他乙供材料的结算方法。
2.工程结算、材料结算、财务结算的区别及要求。
3.预结算的报送要求、审核时限要求。
4.结算中部份费用的处理原则：总包管理及配合费、水电费、安全文明施工措施费、
建筑垃圾外运费、垃圾处置费等。
5.主要合同条款：补充协议“工程结算办法”及其附件。
六、工程付款办法：
1、合同约定付款比例、付款方式、进度款申报、进度款审批以及与进度付款有关
联的条款。
主要详补充协议“付款办法”，其他与付款办法有关联的条款，如a)违约条款中：“承包人不得以任何理由和事项为借口拖欠民工工资，若因承包人拖
欠民工工资，导致民工集体闹事，如拦马路、影响公共交通秩序、干扰政府正常办公及扰乱社会秩序等不良行为发生，根据事件的严重程度，每发生一次，发包人有权要求承包人支付5000元的承约金，同时，每发生两次，除按上述规定给付违约金外，发包人有权把工程进度款累计支付的控制比例降低5%，即发生两次，累计进度款支付控制比例由原来的70%降至65%，发生四次，累计进度款支付控制比例降至60%，以此类推，最低降至50%。
”
b)附件九中“（三）乙方随工程进度同步完成竣工图的编制，并接受甲方的检查和达
到甲方《建设工程竣工图管理办法》的要求，否则甲方可以把乙方月度进度款的支付比例从70%降低到60%、基础结算总价的支付比例从70%降低到60％；情节恶劣的可对乙方处以每次5000.00～20000.00元的违约金处罚。
”
2、安全文明措施费预付金额。
七、合同对本工程的材料、设备采购、验收的规定。
材料交底主要由材料组进行材料交底。
但应特别注意合同中对附件中已给出的认质认价材料单价的处理方式：“承包人按认价的材料价格与预算定额中相应材料的价格调整价差后，即使该认价材料市场价格有变化，也不再作任何调整。
”
八、工程保修：
1.保修期起算点：“工程保修期从工程备案验收合格后6个月开始计算。
”
“保修期分别为地基基础和主体结构按设计文件规定的合理使用年限；
2.保修年限：
屋面防水和有防水要求的卫生间、房间和外墙面的渗漏保修期5年；外墙门窗周边的防渗漏由门窗安装塞缝单位负责保修5年，其他分部分项工程保修期为2年。
”
3.保修金比例：“结算总价的1%”
九、合同关系及合同涉及各方之间的权利、义务与责任；合同双方的违约责任；
补充协议“违约责任”；通用条款“双方一般权利和义务”
十、合同执行中的常见索赔、争议及处理方式；
1.索赔的处理原则：
2.争议的处理原则：
3.常见案例：（详见附件）
1)对于总包配合费及管理争议的处理方式
2)对于认质认价材料市场单价上涨时的处理方式。
3)对于施工单位与材料供应商（认质认价部份）采购供应合同签订时的付款争议
的处理方式。
4)定额使用时产生的计价争议的处理方式。
5)发包方原因造成的索赔及处理方式。
6)不可抗力因素造成的索赔。
要特别注意不可抗力的定义。
十一、其他
合同交底记录。