二级建造师《房屋建筑工程管理与实务》模拟试题(一)
二级建造师——房屋建筑工程管理与实务模拟试题.doc
二级建造师——房屋建筑工程管理与实务模拟试题（一）一、单项选择题（每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列哪一个说法是正确的？（）A.促使或限制物体运动状态的改变称力的变形效果B.力的合成符合平行四边形法则C.力的分解只有一种结果D.作用力与反作用力大小相等、方向相反且作用在同一体上2.图中AB杆的轴力下列哪一项？（）A.0.707PB.-0.707PC.0.5PD.-0.5P3.简支梁在跨中集中荷载作用下跨中弯矩是多少（）A. 1/4PLB.1/2PLC. 1/4PL??D.1/2PL??4.对梁的配筋量在规范中明确的作出规定，不允许设计成〈〉A.适筋梁B.少筋梁和超筋梁C.有腹筋梁D.简支梁5.墙体的厚度越大，高度越小，其稳定性（）。
A.越好B. 越差C.不受影响D.要根据圈梁和构造柱情况计算才能确定6.在已有建筑物附近且为淤泥质土的基坑支护结构中，其支撑宜选用〈〉。
A.自立式（悬臂式）B.锚拉式C.土层锚杆D.型钢水平支撑7.不同种类钢筋代换，应按（）的原则进行。
A.钢筋面积相等B.钢筋强度相等E.钢筋面积不小于代换前 D.钢筋受拉承载力设计值相等8.对钢结构构件进行涂饰时，（）适用于快干性和挥发性强的涂料。
A.弹涂法B.溶解法C.擦拭法D.刷涂法事9.当大体积混凝土结构平面尺寸不大而厚度较大时，宜采用（）方法进行浇筑。
A.全面分层B.分段分层C.斜面分层D.局部分层10.混凝土强度等级是用边长（）的立方体试块确定的。
A.50mB.l00mC.150mD.75mm11.石油沥青的牌号是按（）划分的。
A.针入度B.溶解度C.闪点D.蒸发损失量12.测设己知高程，是根据（），将设计高程在地面上标定出来。
A.已知高差B.已知坐标C.已知设计高程D.已知水准点13.违反施工许可（）项规定的，该施工许可证无效，由发证机关责令停止施工，并对责任单位处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
二级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷一(含答案)
二级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试卷一（含答案）[单选题]1.下列特性中，不属于砌体结构特点的是()。
A.自重大B.保（江南博哥）温隔热性能好C.抗弯能力好D.抗震性能差参考答案：C参考解析：本题考核知识点为砌体结构的特点。
砌体结构具有如下特点:(1)容易就地取材，比使用水泥、钢筋和木材造价低；(2)具有较好的耐久性、良好的耐火性；(3)保温隔热性能好，节能效果好；(4)施工方便，工艺简单；(5)具有承重与围护双重功能；(6)自重大，抗拉、抗剪、抗弯能力低；(7)抗震性能差；(8)砌筑工程量繁重，生产效率低。
[单选题]2.某建筑物，地上二层作为临时仓库，房间内按统一高度堆满水泥，按荷载作用面分类，该建筑物二层楼面上分布的荷载是()。
A.均布面荷载B.线荷载C.集中荷载D.分散荷载参考答案：A参考解析：本题考核知识点为作用(荷载)的分类。
A选项正确，均布面荷载是指建筑物楼面或墙面上分布的荷载，如铺设的木地板、地砖、花岗石、大理石面层等重量引起的荷载；B选项错误，线荷载是指建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时可简化为单位长度上的分布荷载；C选项错误，集中荷载是指当在建筑物原有的楼面或屋面上放置或悬挂较重物品(如洗衣机、冰箱、空调机、吊灯等)时，其作用面积很小，可简化为作用于某一点的集中荷载。
D选项错误，为迷惑正确选项，无实际意义。
[单选题]3.对受压钢筋，当充分利用其抗压强度并需锚固时，其锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的()%。
A.50B.60C.70D.80参考答案：C参考解析：混凝土结构中普通钢筋、预应力筋应采取可靠的锚固措施。
普通钢筋锚固长度取值应符合下列规定:①受拉钢筋锚固长度应根据钢筋的直径、钢筋及混凝土抗拉强度、钢筋的外形、钢筋锚固端的形式、结构或结构构件的抗震等级进行计算。
②受拉钢筋锚固长度不应小于200mm。
③对受压钢筋，当充分利用其抗压强度并需锚固时，其锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的70%。
2023年二级注册建造师建筑工程管理与实务模拟试题答案
全国二级建造师执业资格考试建筑工程管理与实务模拟试题（一）参照答案一、单项选择题1. C2. D3. B4. A5. C6. B7. D8. A9. A 10. C11. B 12. B 13. D 14. C 15. C 16. D17. D 18. D 19. A 20. A二、多选题1. A.B.C2. B.C.D3. A.B.C.Ｅ4. A.B5. C.D6. A、C、Ｅ7. Ａ、Ｃ、D8. Ｂ、D、Ｅ9. B、C、D、E 10. A、C、D、E三、案例分析题【案例1】答案:（1）答:该工程项目采用固定总价协议是合适旳。
固定总价协议合用于工程量不大且可以按原则计算、设计图纸完备、工期较短、技术不太复杂、风险不大旳项目, 该工程基本符合这些条件。
（2）答:该协议变更形式不妥。
根据《中华人民共和国协议法》旳有关规定, 建设工程协议应当采用书面形式, 协议变更亦应当采用书面形式。
本案例中业主口头规定临时停工, 承包商亦口头答应, 是双方旳口头协议, 且事后并未以书面旳形式确认, 因此该协议变更形式不妥。
（3）答:因设计变更提出旳索赔规定不合理, 原因是：①承包商应当对自己就协议文献旳解释负责；②承包商应当对自己报价旳对旳性和完备性负责；③该施工协议为固定总价协议, 协议约定因设计变更、现场条件变化, 工程量增减都不得调整协议价格, 因设计变更引起工程造价增长, 其有关风险应由承包商承担。
（4）答:承包商可以提出旳工期索赔为27天, 原因是:1）因业主资金不到位, 不能按期支付工程进度款, 规定停工20天, 业主对停工承担责任, 顺延工期是合理旳。
2）罕见旳暴风雪属于双方共同旳风险, 应延长工期7天。
3）春节期间已包括在协议工期内, 春节放假是有经验旳承包商可以预见旳, 是承包商应承担旳风险, 不应考虑其延长工期规定。
【案例2】答案:（1）答:工作（1）及（2）旳做法是妥当旳, 但（3）、（4）、（5）做法不妥, 对旳做法是: 由施工负责人对所有安全施工旳技术规定进行交底；由项目经理部负责与劳务作业层、各协作单位、发包人、分包人旳组织协调工作, 处理项目中出现旳多种问题；由建设单位负责组织有关单位进行单位工程竣工验收。
二级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试题及答案1
二级建造师《建筑工程管理与实务》模拟试题及答案1一、单项选择题(共40题。
每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意)1.一跨度为z一6m的简支梁上作用q一20kN/m的垂直向下的均匀荷载，则梁中的最大剪力和最大弯矩分别为()。
A.60 kN、90 kNbull;mB.30 kN、9 kNbull;mC.30 kN、9 kNbull;mD.30 kN、90 kNbull;m2.在钢筋商品混凝土梁上使用箍筋，其主要目的是()。
A.提供商品混凝土的强度B.弥补主配筋量的不足C.承担弯矩D.抵抗剪力3.关于钢筋商品混凝土超筋、适筋、少筋梁的破坏特征表述哪项是正确的?()A.都是塑性破坏B.都是脆性破坏C.只有适筋梁是塑性破坏D.只有超筋梁是塑性破坏4.填方工程施工要求()。
A.由下至上分层铺填，分层夯实B.由下至上分层铺填，一次夯实C.不需要放坡D.必须放坡5.某现浇商品混凝土梁跨度为6.0m，商品混凝土强度等级为C30，则商品混凝土强度至少应达到()方可拆除底模。
A.15N/mm2B.22.5N/mm2C.21N/mm2D.30N/mm26.属于透水挡土结构的是()。
A.深层搅拌水泥土墙B.密排桩间高压喷射水泥注浆桩或化学注浆柱C.H型钢桩加横插挡土墙D.钢板桩7.单位工程技术组织措施设计中不包括()。
A.质量保证措施B.安全保证措施C.环境保护措施D.资源供应保证措施8.填充后浇带，可采用微膨胀商品混凝土、强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少()的湿润养护。
A.7DB.10DC.14DD.15D9.对图示平面杆件体系内力分析结果，()完全正确。
A.①杆受拉，②杆是零杆B.⑤杆受压，②杆受压C.③杆是零杆，②杆受拉D.⑥杆受压，③杆受压10.某双代号网络计划中，工作K的最早开始时间为6天，工作持续时间2天，该工作有两个紧后工作，最迟开始时间分别为10天、13天，则工作K的总时差为()天。
A.2B.5C.3D.411.为了消除过火石灰的危害，应提前洗灰，使灰浆在灰坑中陈伏()以上。
[整理]二级建造师《房屋建筑工程管理与实务》模拟试题.
![[整理]二级建造师《房屋建筑工程管理与实务》模拟试题.](https://img.taocdn.com/s3/m/03c01387c77da26925c5b045.png)
安全评价是落实“安全第一，预防为主，综合治理”方针的重要技术保障，是安全生产监督管理的重要手段。
3.完整性原则；
（三）环境影响评价的原则
D.可能造成轻度环境影响、不需要进行环境影响评价的建设项目，应当填报环境影响登记表
（四）安全预评价内容
二级建造师《房屋建筑工程管理与实务》模拟试题一
（1）基础资料、数据的真实性；
3）按行业分。国家污染物排放标准分为跨行业综合性排放标准和行业性排放标准。
（2）环境的非使用价值。环境的非使用价值（NUV）又称内在价值，相当于生态学家所认为的某种物品的内在属性，它与人们是否使用它没有关系。
1）按类型分。环境标准按类型分为环境质量标准、污染物排放标准（或控制标准）、环境基础标准、环境ห้องสมุดไป่ตู้测方法标准、环境标准样品标准。
二级建造师模拟考试精选001《建筑工程管理与实务》
《建筑工程管理与实务》考试精选一、单项选择题（共20分题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是（）。
A．热轧钢筋B．热处理钢筋C．钢丝D．钢绞线答案：A解析：钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一，主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。
2.在钢筋混凝土梁中，箍筋的主要作用是（）。
A．承受由于弯矩作用而产生的拉力B．承受由于弯矩作用而产生的压力C．承受剪力D．承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力答案：C解析：箍筋主要是承担剪力的，在结构还能固定受力钢筋的位置，以便绑扎成钢筋骨架。
3.某住宅建筑，地上层数为八层，建筑高度为24.300m,该住宅属（）。
A．低层住宅B．多层住宅C．中高层住宅D．高层住宅答案：C解析：住宅建筑按层数分类：一层至三层为低层住宅，四层至六层为多层住宅，七层至九层为中高层住宅，十层及十层以上为高层住宅，除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。
大于24m者为高层建筑（不包括高度大于24m的单层公共建筑）。
4.某实行建筑高度控制区内房层，室外地面标高为-0.300m，屋面面层标高为18.00m，女儿墙顶点标高为19.100m，突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点，其标高为21.300m，该房屋的建筑高度是（）m。
A．18.300B．19.100C．19.400D．21.600答案：D解析：实行建筑高度控制区内建筑高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。
则该房屋的建筑高度为＝21.30-(-0.300)＝21.600m5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中，不包括（）。
A．屈服强度B．疲劳强度C．抗拉强度D．伸长率答案：B解析：反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度，抗拉强度和伸长率。
屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。
最新二级建造师建筑工程管理与实务模拟卷含答案
有房建一级资质，乙企业拥有房建二级资质，丙企业拥有房建三级资质，则该联合体的房建专业资质应认
定为（）。
A．一级
B．二级
C．三级
D．无效
15．混凝土立方体抗压强度是指标准试件在标准条件（）下，养护到 28d 龄期，测得的抗压强度值。
A．温度 20±2℃，相对湿度 95%以上
B．温度 20±2℃，相对湿度 95%以下
B．现浇板钢筋伸入预制板缝中，先浇筑现浇板
C．预制板端钢筋伸入现浇板中，先浇筑现浇板
D．现浇板钢筋伸入预制板缝中，后浇筑现浇板
8．标高竖向传递时，高层建筑传递口宜留（）处。
A．2
B．3
C．4
D．5
9．吊顶工程施工时，当吊杆长度大于 1．5m 时，应设置（）。
A．单向支撑
B．多向支撑
C．双向支撑
D．反向支撑
E．有机质含量超过 5%的土
23．下列荷载中，属于动力荷载的有（）。
A．地震作用
B．吊车设备振动
C．固定隔墙自重
D．雪荷载
E．楼面活荷载
24．关于砌体工程质量验收的说法，正确的有（）。
A．施工现场砌块应按品种、规格堆放整齐，堆置高度不宜超过 2m
B 蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时应提前 1~2d 浇水湿润
10．关于电梯井内安全防护措施的说法，正确的是（）。
A．每隔两层（不大于 10m）设一道安全平网
B．每隔两层（不大于 12m）设两道安全平网
C．每隔三层（不大于 10m）设一道安全平网
D．每隔三层（不大于 12m）设两道安全平网
11．板材隔墙与骨架隔墙每个检验批应至少抽查（），并不得少于 3 间。
A．6%
二级建造师房屋建筑工程管理与实务模拟试题
二级建造师房屋建筑工程管理与实务模拟试题二级建造师房屋建筑工程管理与实务模拟试题（一）一、单项选择题（每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列哪一个说法是正确的？（）A.促使或限制物体运动状态的改变称力的变形效果B.力的合成符合平行四边形法则C.力的分解只有一种结果D.作用力与反作用力大小相等、方向相反且作用在同一体上2.（空缺）3.简支梁在跨中集中荷载作用下跨中弯矩是多少（）A.1/4PLB.1/2PLC. 1/4PLD.1/2PL4.对梁的配筋量在规范中明确的作出规定，不允许设计成（）A.适筋梁B.少筋梁和超筋梁C.有腹筋梁D.简支梁5.墙体的厚度越大，高度越小，其稳定性（）。
A.越好B.越差C.不受影响D.要根据圈梁和构造柱情况计算才能确定6.在已有建筑物附近且为淤泥质土的基坑支护结构中，其支撑宜选用（）。
A.自立式（悬臂式）B.锚拉式C.土层锚杆D.型钢水平支撑7.不同种类钢筋代换，应按（）的原则进行。
A.钢筋面积相等B.钢筋强度相等C.钢筋面积不小于代换前D.钢筋受拉承载力设计值相等8.对钢结构构件进行涂饰时，（）适用于快干性和挥发性强的涂料。
A.弹涂法B.溶解法C.擦拭法D.刷涂法事9.当大体积混凝土结构平面尺寸不大而厚度较大时，宜采用（）方法进行浇筑。
A.全面分层B.分段分层C.斜面分层D.局部分层10.混凝土强度等级是用边长（）的立方体试块确定的。
A.50mB.l00mC.150mD.75mm11.石油沥青的牌号是按（）划分的。
A.针入度B.溶解度C.闪点D.蒸发损失量12.测设己知高程，是根据（），将设计高程在地面上标定出来。
A.已知高差B.已知坐标C.已知设计高程D.已知水准点13.违反施工许可（）项规定的，该施工许可证无效，由发证机关责令停止施工，并对责任单位处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.未取得施工许可证或者规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的B.伪造施工许可证的C.采用虚假证明文件骗取施工许可证的D.涂改施工许可证的14.建设单位申请领取施工许可证的工程名称、工程地点、工程规模，应当与（）一致。
二级建造师房屋建筑工程管理与实务模拟试题一套带答案9p
一、单项选择题（每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.工程管理人员（），才能以建造师名义从事建设工程施工项目的管理工作。
A.不需取得建造师执业资格，但必须经注册B.要取得建造师执业资格，但不必经注册C.要取得建造师执业资格，并经注册后D.要具有一级项目经理的资格，并担任过大型建设项目的项目经理2.法人必须要能够承担民事责任，其前提是（）。
A.依法成立B.有必要的财产和经费C.有自己的名称和组织机构D.有固定的生产经菅场所3.法律关系内容的变更，是法律关系（）变更的结果。
A.主体B.客体C.主体或客体D.主体与客体4.能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为（）。
A.事件B.行为C.法律事实D.事实5.法律规定合同的诉讼时效规定为2年。
若某合同的诉讼时效进行到16个月时发生持续时间为5个月的中止事由，则该事由消除后，诉讼时效还有（）。
A.8个月B.6个月C.3个月D.1个月6.在没有法律和合同根据的情况下，损害他人利益而获得自身利益的行为称为（）。
A.不当得利B.无因管理C.侵权D.债7.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，（）。
A.延期以1次为限，不超过3个月B.延期以1次为限，不超过6个月C.延期以2次为限，每次不超过1个月D.延期以2次为限，每次不超过3个月8.工程监理人员发现工程设计不符合工程质量标准或合同约定的质量要求的，（）。
A.有权要求设计单位改正B.无权要求设计单位改正C.应当报告建设单位要求设计单位改正D.应当通知设计单位改正9.属于必须招标范围的建设项目，其施工单项合同估算价在（）以上的，必须招标。
A.3000万元B.1000万元C.500万元D.200万元10.联合体中标的，联合体各方应当（）与招标人签订合同。
A.分别B.共同C.推选1名代表D.由承担主要责任的公司[NextPage]11.《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。
2023年二级建造师房屋建筑工程管理与实务模拟题及答案
二级建造师<房屋建筑工程管理与实务>模拟题一、单项选择题（每题１分。
每题旳备选题中,只有一种最符合题意）ﻫ１、根据《建筑工程质量管理条例》规定，屋面防水工程旳最低保修期限为( D )年。
P1４1 ﻫＡ、1 B、2 C、3 D、５ﻫ２、构造抵御变形旳能力被称为(A)。
P１A、刚度Ｂ、强度 C、稳定性 D、安全性３、混凝土强度是按( C ）确定旳。
P17A、用边长为1５ｃm旳混凝土立方体试件，在原则条件下，养护7天旳抗压强度Ｂ、用边长为１５ｃm旳混凝土立方体试件,在原则条件下，养护１4天旳抗压强度ﻫC、用边长为15cｍ旳混凝土立方体试件，在原则条件下,养护28天旳抗压强度D、用边长为１０cm旳混凝土立方体试件,在原则条件下,养护7天旳抗压强度4、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起(C）天内，根据规定向立案机关立案。
Ｐ1４2 ﻫA、5 B、１0 Ｃ、1５ D、20ﻫ5、受均布荷载旳简支梁旳受力特点为。
〔B 〕〔Ｐ８支座处有负弯矩〕ﻫA、跨中有最大负弯矩，端部剪力最大B、跨中有最大正弯矩，端部剪力最大ﻫC、跨中梁下部受拉，端部剪力最小D、端部有最大负弯矩，跨中剪力最大6、根据建筑法规定,除国务院建设行政主管部门确定旳限额如下旳小型工程外，建设工程动工前，建设单位应向(A）申领施工许可证。
Ｐ136 ﻫＡ、建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门ﻫＣ、建设单位所在地市级以上人民政府建设行政主管部门ﻫＤ、工程所在地市级以上人民政府建设行政主管部门ﻫ７、建设单位应当自领取施工许可证之日起（C)个月内动工。
Ｐ１37A、1 Ｂ、2 C、3 D、４ﻫ8、点旳平面位置测设措施有直角坐标法、极坐标法、角度交汇法和（D)。
P20A、导线法Ｂ、视距法 C、前方交汇法Ｄ、距离交汇法9、后张法预应力钢筋施工中，（）合用于张拉多种形式旳预应力钢筋,是我国应用最广泛旳张拉机械。
二级建造师房屋建筑工程管理与实务模拟试题一套带答案
B.可以缺席判决
C.原告拒不到庭的，按撤诉处理
D.原告拒不到庭的，按败诉处理
60.建设工程纠纷涉及到的（ ）问题，一般需要进行鉴定。
A.合同工期
B.付款方式
C.工程质量
D.违约责任
[NextPage]
61.诉讼管辖中地域管辖的原则是（ ）原则。
A.被告就原告
B.原告就被告
C.诉讼标的物所在地
2.法人必须要能够承担民事责任，其前提是（ ）。
A.依法成立
B.有必要的财产和经费
C.有自己的名称和组织机构
D.有固定的生产经菅场所
3.法律关系内容的变更，是法律关系（ ）变更的结果。
A.主体
B.客体
C.主体或客体
D.主体与客体
4.能够引起法律关系产生、变更和消灭的情况称为（ ）。
A.事件
B.行为
C.法律事实
[NextPage]
21.《工程建设标准强制性条文》是设计或施工时（ ）。
A.重要的参考指标
B.必须绝对遵守的技术法规
C.必须绝对遵守的管理标准
D.必须绝对遵守的工作标准
22.对于可能造成重大环境影响的建设项目，应当编制环境影响（ ）。
A.报告书
B.报告表
C.登记书
D.登记表
23.环境保护设施的竣工验收，应当（ ）。
B.买卖合同
C.仓储合同
D.建设工程合同
54.定金合同自（ ）之日起生效。
A.当事人签字盖章
B.实际交付定金
C.登记
D.公证
55.狭义的合同是指（ ）。
A.物权合同
B.劳动合同
C.行政合同
D.债权合同
56.建设工程纠纷诉讼解决的特点之一是（ ）。
2024年二级建造师考试《建筑工程管理与实务》模拟试题及详解(一)
2024年二级建造师考试《建筑工程管理与实务》模拟试题及详解（一）一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．下列关于民用建筑的构造要求的说法中，正确的是（）。
A．27m高的单层体育馆属于高层公共建筑B．有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于1.80mC．自然排放的通风道应伸出屋面，高度不得小于0.50mD．地下室不应布置居室【答案】D【解析】A选项：单层或多层民用建筑：建筑高度不大于27.0m的住宅建筑、建筑高度不大于24.0m 的公共建筑及建筑高度大于24.0m的单层公共建筑。
B选项：有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。
C选项：自然排放的烟道或通风道应伸出屋面，平屋面伸出高度不得小于0.60m。
D选项：地下室不应布置居室。
2．下列关于人工照明的说法，正确的是（）。
A．热辐射光源发光效率高、寿命长B．气体放电光源体积小、构造简单、价格便宜C．开关频繁、要求瞬时启动等场所，宜采用热辐射光源D．有高速运转物体的场所宜采用气体放电光源【答案】C【解析】A选项：热辐射光源，优点为体积小、构造简单、价格便宜；用在居住建筑和开关频繁、不允许有频闪现象的场所；缺点为散热量大、发光效率低、寿命短。
B选项：气体放电光源，优点为发光效率高、寿命长、灯的表面亮度低、光色好、接近天然光光色；缺点为有频闪现象、镇流噪声、开关次数频繁影响灯的寿命。
C选项：开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所，宜采用热辐射光源。
D选项：有高速运转物体的场所宜采用混合光源。
3．厂房结构在遇到强烈地震时，应保持结构的整体稳定而不发生倒塌，体现结构的（）。
A．安全性B．适用性C．耐久性D．实用性【答案】A【解析】A选项：安全性，例如，厂房结构平时受自重、吊车、风和积雪等荷载作用时，均应坚固不坏，而在遇到强烈地震、爆炸等偶然事件时，容许有局部的损伤，但应保持结构的整体稳定而不发生倒塌。
B选项：适用性，如吊车梁变形过大会使吊车无法正常运行，水池出现裂缝便不能蓄水等，都影响正常使用，需要对变形、裂缝等进行必要的控制。
二级建造师《建筑工程》管理与实务模拟考试题新整理(一)
二级建造师《建筑工程》管理与实务模拟考试题姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________1.下列功能房间中，严禁设置在地下室的是（ ）。
A.歌舞厅B.老年人卧室C.游艺场D.机械停车库【参考答案】B解析：教材P3，严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。
2.受强烈地震作用的多层砌体房屋，通常破坏最严重的部位是（ ）。
A.基础B.楼盖C.墙身D.圈梁【参考答案】C解析：参见教材P9，在强烈地震作用下，多层砌体房屋的破坏部位主要是墙身，楼盖本身的破坏较轻。
3.下列装饰构造中，通常按线荷载考虑的是（ ）。
A.分区隔墙B.地砖饰面C.大型吊灯D.种植盆景【参考答案】A解析：教材P11，建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载，称为线荷载q 。
装饰装修施工过程中常见的荷载变动主要有：在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载；在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的线荷载；在室内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景，这些装修做法就是对结构增加了集中荷载。
4.针对无垫层，直接接触土体浇筑的构件，一般情况下，其最小保护层厚度是（ ）。
A.40mmB.50mmC.60mmD.70mm【参考答案】D解析：直接接触土体浇筑的构件，其混凝土保护层厚度不应小于70mm。
5.符号“【图】”代表的牌号是（）。
A.HPB300B.HRB335C.HRB400D.HRB500【参考答案】C解析：6.下列强度等级的水泥品种中，属于早强型水泥的是（）。
A.P·O42.5B.P·O42.5RC.P·I42.5D.P·Ⅱ42.5【参考答案】B解析：参见教材P28，P·O普通水泥、P·I、P·Ⅱ硅酸盐水泥。
强度等级中，R表示早强型。
7.在楼层内进行距离测量时，最常用的器具是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
二级建造师《房屋建筑工程管理与实务》模拟试题（一）二级建造师2007-4-27 10:17:18 打印一、单项选择题（每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.下列哪一个说法是正确的？（）A.促使或限制物体运动状态的改变称力的变形效果B.力的合成符合平行四边形法则C.力的分解只有一种结果 P CD.作用力与反作用力大小相等、方向相反且作用在同一体上2.图中AB杆的轴力下列哪一项？（）A.0.707PB.-0.707P 45o 45oC.0.5PD.-0.5P A B3.简支梁在跨中集中荷载作用下跨中弯矩是多少（） PA. 1/4PLB.1/2PLC. 1/4PL2D.1/2PL2 L4.对梁的配筋量在规范中明确的作出规定，不允许设计成〈〉A.适筋梁B.少筋梁和超筋梁C.有腹筋梁D.简支梁5.墙体的厚度越大，高度越小，其稳定性（）。
A.越好B. 越差C.不受影响D.要根据圈梁和构造柱情况计算才能确定6.在已有建筑物附近且为淤泥质土的基坑支护结构中，其支撑宜选用〈〉。
A.自立式（悬臂式）B.锚拉式C.土层锚杆D.型钢水平支撑7.不同种类钢筋代换，应按（）的原则进行。
A.钢筋面积相等B.钢筋强度相等E.钢筋面积不小于代换前 D.钢筋受拉承载力设计值相等8.对钢结构构件进行涂饰时，（）适用于快干性和挥发性强的涂料。
A.弹涂法B.溶解法C.擦拭法D.刷涂法事9.当大体积混凝土结构平面尺寸不大而厚度较大时，宜采用（）方法进行浇筑。
A.全面分层B.分段分层C.斜面分层D.局部分层10.混凝土强度等级是用边长（）的立方体试块确定的。
A.50mB.l00mC.150mD.75mm11.石油沥青的牌号是按（）划分的。
A.针入度B.溶解度C.闪点D.蒸发损失量12.测设己知高程，是根据（），将设计高程在地面上标定出来。
A.已知高差B.已知坐标C.已知设计高程D.已知水准点13.违反施工许可（）项规定的，该施工许可证无效，由发证机关责令停止施工，并对责任单位处以罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A.未取得施工许可证或者规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的B.伪造施工许可证的C.采用虚假证明文件骗取施工许可证的D.涂改施工许可证的14.建设单位申请领取施工许可证的工程名称、工程地点、工程规模，应当与（）一致。
A.建筑工程规划许可证B.所设计的施工图纸C.依法签订的施工承包合同D.竣工验收相关资料15.建筑业企业应具备的条件中法规没有明确要求的是（）。
A.有符合国家规定的注册资本B.有国家税务机关的有关证明C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.法律、行政法规规定的其他条件16.对涉及结构安全和使用功能的重要（）应进行抽样检测。
A.分部工程B.分包工程C.单位工程D.总包工程17.接缝密封防水，每（）应抽查一处，每处5m，且不得少于3处。
A.40mB.50mC.20mD.30m18.砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜搓，斜搓水平投影长度不应小于高度（）。
A.1/3B.3/4C.l/4D.2/3二、多项选择题（每题2分。
每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）1.缺2.关于适筋梁的破坏过程的描述，下列说法正确的是（）。
A其破坏特征为受拉钢筋首先达到屈服，然后受压区混凝土压碎B.其破坏特征为受压区混凝土先压碎，然后受拉钢筋达到屈服C.梁的破坏有较好的延性D.梁的破坏有脆性和突发性E.梁的配筋率适宜3.砌体墙体的构造措施主要包括（）等方面。
A.刚性垫块B.托梁C.伸缩缝D.沉降缝E.圈梁4.在换土垫层法中，为提高地基承载力、减少沉降、加速软弱土层排水固结、防止冻胀和消除膨胀土的胀缩，可采用（）。
A.砂垫层B.砂石垫层C.灰土垫层D.素土垫层E.湿陷性黄土垫层5.铲运机常用的施工方法有（）。
A.跨铲法B.侧铲法C.下坡铲土法D.助铲法E.并列法6.以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（）。
A.混凝土自由下落高度为3mB.混凝土温度过高C.振捣时间过长D.运输道路不平E.振捣棒慢插快拔7.人工降低地下水位的方法可根据（）等条件选择。
A.土的含水率B.设备条件C.经济性D.降低水位的深度E.土的渗透系数8.石油沥青的主要成分有（）。
A.油分B.树脂C.石蜡D.沥青碳E.地沥青质9.利用水准仪可以完成下列哪些工作（）。
A.测量两点间的高差B.测量竖直角C.测量两点间的水平距离D.测设已知高程E.测量坐标10.必须进行招标的关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目的范围包括（）。
A.邮政、信息网络通讯项目B.经济适用房项目C.垃圾处理、地下管道设施项目D.科技、文化项目E.供水、供电市政项目11.当钢筋的（）需作变更时，应办理设计变更文件。
A.塑性B.硬度C.品种D.级别E.规格三、案例题（每题20分，请根据背景材料，按要求作答）[案例1]某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高，而且对工期的要求比较紧迫。
业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了3家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。
该工程共15层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为 18个月。
在施工过程，发生如下几项事件：事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.O万元，相应工序持续时间增加了3天；事件三22002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2.5万元，工期增加了4天。
事件四22003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天；事件五：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡；事件六：室内装修进行墙面涂料粉刷前，在检查装饰面基层时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。
针（1）增加合同（2）工期13天；（2）增加费用11.8万元。
问题：（l）该工程采用邀请招标方式且仅邀请三家施工单位投标，是否违反有关规定？为什么？（2）施工单位对施工过程中发生的事件一、事件二、事件三、事件四可否索赔？为什么？（3）如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理？（4）事件五中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故？依据是什么？（5）对事件六中质量事故的处理应遵循什么程序？[案例2]某市光明佳苑小区住宅楼工程位于该市路北区，建设单位为蜡天房地产开发有限公司，设计单位为市规划设计院，监理单位为环宇工程监理公司，政府质量监督为路北区质量监督站，施工单位是天建建设集团公司，材料供应为利通贸易公司。
该工程由三幢框架结构楼房组成，每幢楼房作为一个施工段，施工过程划分为基础工程、主体结构、屋面工程和装修工程四项，基础工程在各幢的持续时间为6周，主体结构在各幢的持续时间为12周，屋面工程在各幢的持续时间为6周，装修工程在各幢的持续时间为12周。
问题：（1）如果该工程的资源供应能够满足要求，为加快施工进度，该工程可按何种流水施工方式组织施工？试计算该种流水施工组织方式的工期。
（2）如果工期允许，该王程可按何种方式组织流水施工？试计算该种流水施工组织方式的工期。
（3）如果按第（2〉中的方式组织施工，请绘制双代号网络计划，计算时间参数并确定关键线路和工期。
（4）在该项目的施工阶段，在各方质量责任主体中，谁是自控主体？谁是监控主体？（5）为保证工程质量，施工单位可采取哪些质量控制的方法？（6）简述材料质量控制的要点。
[案例3]某工贸集团决定新建一机械制造厂，通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。
因该安装公司没有能力完成土建工程施工，经监理工程师批准，将基础工程、屋面工程和装修工程分包给了市建工集团华建公司。
开工日期为2001年5月18日，合同工期67天。
施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。
其中，工程施工的网络进度计划如下图所示。
安装设备支架4 安装桥吊轨道及吊桥安装设备设备基础③ 7 ⑿ 108 柱基①挖土② ④回填土⑤安塔吊⑥安装柱子⑦安装吊⑧屋盖系⑨安装墙⑩电气⒀装修⒁试车⒂6 10 2 3 6 车梁4 统8 板6 安装7 10 5铺管屋面工程4 地面2 ⑾ 4该工程施工过程中发生了以下几项事件：事件一：在土方开挖过程中，在纤探后，华建公司发现局部有松土坑，但设计文件和勘察资料中均未有说明。
根据勘察设计部门提出的并经监理工程师批准的地基处理方案进行处理，使工程费用增加3万元，土方开挖时间延长2天，增加人工10个工日，人工窝工24个工日。
华建公司根据监理工程师签认的地基局部处理增加的工作量，及时向监理工程师提出增加合同外工作量费用和延长工期2天的索赔要求。
事件二：2001年6月15日，在进行柱子吊装作业时，由于控制大臂连接销轴的止退板的安装违反安装工艺要求，致使止退板失去作用，起重大臂突然折断，将现场信号工王某砸伤。
经事故调查，该单位对大型机械设备长时间疏于管理，没有建立完整的技术资料。
档案，也没有向有关部门申请进行技术检验，致使该机械长期处于失控状态。
止退板失去作用，造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出，上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极限而折断。
作业人员擅自变更原设计要求，将本应形体锁合的固定方法改变为粘结锁合方式，且又未认真履行监督检查职责，造成这种错误固定方式得不到及时纠正。
事件三：设备安装阶段，按照合同约定，业主负责购买的设备应于6月24日进场， 25日开始安装。
但因运输问题，推迟到6月28日才进场，造成安装时间推迟4天，人工窝工28个工日。
施工单位及时提出增加工期4天并补偿相应费用的要求。
事件四：室内装修进行内墙涂料涂刷前，检查基层处理时，发现墙面抹灰有大面积空鼓现象。
问题：（l）华建公司直接向监理工程师提出索赔要求，是否妥当？为什么？（2）针对上述事件，华建公司和安装公司的索赔要求是否成立？为什么？（3）如果工程所在地人工费标准为35元/工日，应由业主给予补偿的窝工人工费标准为20元/工日，其余不予补偿。