施工监理协议正式版
2024年工程监理合同经典版(4篇)
2024年工程监理合同经典版委托代表人:(空白)联系电话:(空白)监理负责人:(空白)联系电话:(空白)根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察监理合同条例》及相关装饰行业的规定,经甲乙双方友好协商,特此签订本合同,并承诺共同遵守执行。
第一条工程项目甲方正式委托乙方承担以下工程监理任务:工程名称:(空白)工程地址:(空白)第二条监理收费及支付方法一、本工程监理费用依据国家及当前市场收费标准执行。
经双方协商,监理费用以工程预算额为基础进行计算,初步估算总费用为____元(大写:____),最终费用待工程竣工后结算确定。
二、本合同自生效之日起,甲方需向乙方预付估算监理费用总额的20%作为合同定金,该定金在监理工作完成后可抵扣相应工程监理费。
三、当工程进度达到一半时,甲方需向乙方支付应付监理费用总额的50%(不含已支付的定金)。
四、工程通过验收并合格后,甲方应按监理概算向乙方结清全部工程监理费用。
第三条双方责任一、甲方责任1. 甲方应按时向乙方提交本合同所规定的全部建设文件和监理资料,并确保资料质量满足工程监理要求。
2. 甲方需按照约定的日期和金额向乙方支付定金及工程监理费用。
3. 若本工程涉及建筑材料、设备的加工定货需乙方监理人员配合时,相关费用由甲方承担。
二、乙方责任1. 乙方负责开工前期的监理工作,包括施工图设计方案的会审、施工单位施工人员的资格审核及施工组织方案的评估等。
2. 乙方负责原材料、构配件及设备的质量认可,以及工程投资成本的控制。
3. 乙方需进行分项、分部工程的检查和竣工验收,并对工程进度进行控制,审核设计、施工总计划,施工进度计划及材料采购计划,同时定期检查工程进度。
第四条违约责任一、若甲方未能在本合同第三条规定的时间内支付工程监理费用,则自应付费用次日起,每延误一天,需向乙方支付应付工程监理费用的____作为违约金。
二、因乙方监理失误给甲方造成重大经济损失时,乙方应继续采取补救措施,并视情况赔偿甲方因此产生的部分经济损失,但赔偿总额不得超过该部分工程的全部监理费用。
2024年施工监理协议书范文
2024年施工监理协议书范文协议编号:SL-____-001施工监理协议书甲方:(甲方名称)地址:联系人:电话:乙方:(乙方名称)地址:联系人:电话:鉴于甲方计划在____年进行建筑工程项目,为确保项目顺利进行并达到预期目标,双方讨论并达成以下协议:第一条合作内容1.1 乙方将作为甲方项目的施工监理方,全程监督和协调项目的施工过程,确保工程质量和进度的控制。
1.2 乙方根据甲方提供的施工图纸、设计文件等相关资料,对施工进程进行审核、检查和监督,以确保施工符合设计要求和法律法规的规定。
1.3 乙方将负责与施工单位进行协调和沟通,及时解决工程中出现的问题和纠纷,并提供相关法律咨询和建议。
1.4 乙方将编制工程质量验收标准和程序,并对施工单位进行质量控制和验收工作,保证工程达到预期质量要求。
第二条合作方式2.1 双方将签订书面合同,明确合作内容、合同期限、费用结算方式等具体事项。
2.2 甲方将按约定时间和方式支付乙方服务费用,乙方应提供相应的服务报告和费用结算单据。
2.3 乙方有权要求甲方配合提供相关文件和资料,并及时解决工程中的问题和纠纷。
第三条保密条款3.1 双方在履行本协议过程中接触到的商业秘密和技术资料,应予严格保密,未经对方书面同意,不得向第三方披露。
3.2 本协议签订后,双方可进行公开宣传和宣传活动,但应提前征得对方同意,并保证宣传内容真实准确。
第四条免责条款4.1 若因不可抗力或其他不可预见的原因,导致工程无法按照原定计划进行,则双方应协商解决,并根据实际情况进行相应的调整。
4.2 乙方对施工单位选用、工程设备和材料等事项不承担直接责任,但乙方有义务在审核过程中提出合理的建议和意见。
第五条争议解决5.1 对于因本协议履行发生的争议,双方应通过友好协商解决。
5.2 若协商无果,双方同意将争议提交至甲方所在地人民法院裁决。
第六条其他事项6.1 本协议的任何修改或补充应以书面形式进行,并由双方授权代表签字确认。
2023年施工监理安全协议书
2023年施工监理安全协议书本协议书是在保障施工建筑物安全的前提下,由施工方、监理方共同制定的协议书。
本协议书于2023年XX月XX日正式生效,有效期至2024年XX月XX日。
第一条:安全责任1.1 施工方在施工期间应当负责采取必要的安全防范措施,确保施工过程中各种人身和财产安全,避免发生意外事故。
1.2 监理方应当全程监督施工过程,及时发现和纠正施工中存在的安全隐患,防止事故的发生。
第二条:安全措施2.1 施工方应当对施工区域进行明确的标识和划分,并设置专门的安全警示牌、防护网等安全设施。
2.2 施工方应当针对建筑物施工工程的特点,制定相应的安全管理规定和施工方案,按照规定的安全标准进行施工,严格控制工程进度,确保按照质量要求完成工程。
2.3 监理方应当全程参与和监督安全风险评估和安全管理计划的制定,及时记录和汇报施工过程中存在的安全隐患,并提出合理化建议。
第三条:安全培训3.1 施工方应当落实安全教育和人员培训工作,严格遵守安全生产法律法规和现场安全管理规定,提高施工人员安全意识和防范能力。
3.2 监理方应当指导和检查施工方在安全教育和人员培训方面的落实情况,定期组织安全培训,提高监理人员和施工方工作人员的安全素质。
第四条:应急预案4.1 施工方应当根据建筑的实际情况,制定完善的应急预案,并配备相应的救援设备,以备紧急情况下使用。
4.2 监理方应当监督和检查应急预案的编制和实施情况,定期组织应急演练,提高应对突发事件的应急处置能力。
第五条:奖惩制度5.1 施工方和监理方应当依据实际情况建立奖惩制度,奖励对安全生产业绩突出的人员和单位,同时对违反安全生产规定和存在安全隐患的单位和个人实行相应的惩罚措施,以有效促进全体人员的安全意识。
第六条:法律责任6.1 本协议书所指安全事故,是指在建筑施工过程中,因失误、疏忽、违反安全规定等原因导致人身伤亡、设备损失、环境破坏等事故。
6.2 对于发生的安全事故,施工方和监理方应当保障安全受害人的合法权益,并向有关部门积极报告,并承担相应的法律责任。
建筑工程施工监理监督协议
建筑工程施工监理监督协议日期:xxxx年xx月xx日甲方:(施工单位名称)乙方:(监理单位名称)根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,为了保证建筑工程施工质量,确保工程按时按质完成,双方在平等、自愿的基础上,达成以下协议。
一、工程概况(此部分填写施工项目的基本情况,包括工程名称、地点、设计单位、建设单位等)二、协议内容及义务1. 甲方义务:(1)提供合法、有效的施工图纸和相关资料,确保施工的合理性和安全性。
(2)为乙方提供必要的工程现场施工条件,确保施工进度的正常进行。
(3)负责履行建筑工程施工许可证的办理和报验手续。
(4)配合乙方进行现场勘察、测量及提供必要的技术支持。
2. 乙方义务:(1)依法对施工现场进行监理检查,确保施工过程符合相关法律法规和工程质量标准。
(2)监督甲方按照合同要求,按时完成工程设计、施工等工作。
(3)确保施工过程中的施工质量、施工安全以及环境保护符合相关要求。
(4)提出合理的监理建议,及时处理施工过程中的问题和纠纷。
三、协议期限本协议自甲、乙双方签署之日起生效,有效期为工程竣工验收之日止。
四、费用乙方的监理费用由甲方负责支付。
双方协商一致,达成以下费用标准:(此处列出具体的费用条款)五、违约及争议解决1. 若一方违反本协议约定的义务,给对方造成损失的,应负责承担相应的违约责任。
2. 双方因本协议履行发生争议的,应通过友好协商解决;如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
六、协议变更与终止1. 如遇不可抗力等无法预见、无法避免的情况,导致协议无法履行的,双方应及时协商,根据实际情况进行协议的变更或终止。
2. 经协商一致,双方可随时变更或解除本协议,变更或解除协议应以书面形式进行。
七、附则1. 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
2. 未尽事宜,双方可另行协商,并在协商一致后进行补充协议。
3. 本协议的签订、解释、执行与争议解决适用中华人民共和国相关法律法规。
施工监理合同参考样本
施工监理合同参考样本
1. 合同背景
本合同是由甲方(业主)与乙方(监理机构)签订的施工监理合同,旨在确保施工过程的合规性和质量。
2. 服务内容
乙方将为甲方提供以下服务:
- 监督施工过程,确保施工符合相关法规和标准;
- 检查施工质量,及时发现并纠正施工中的问题;
- 审查施工方案和图纸,提出合理的建议和修改意见;
- 监督工程进度,确保按时完成施工;
- 提供相关的技术咨询和支持。
3. 服务期限
本合同的服务期限为从合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
4. 服务费用
甲方应按照合同约定支付乙方的服务费用,具体费用标准和支付方式详见附表。
5. 合同变更
任何合同变更必须经过双方书面协商一致,并以补充协议的形式进行。
6. 合同解除
合同解除的情况包括但不限于以下情形:
- 一方严重违约,且无法在合理期限内解决;
- 双方协商一致解除;
- 根据法律、法规的规定解除。
7. 争议解决
本合同的争议解决方式为友好协商,协商不成的,可向有管辖权的法院提起诉讼。
8. 其他约定
本合同未尽事宜由双方协商解决,并以书面形式补充协议。
以上为施工监理合同参考样本,双方应根据实际情况进行具体条款的调整和修改。
本样本仅供参考,请在签订合同前咨询专业的法律顾问进行确认。
通用范文(正式版)监理合同三方协议
监理合同三方协议一、背景与目的1.1 背景监理合同是在工程项目中,以监理机构作为第三方独立观察、检查和监督工程施工过程中的质量、进度和安全等方面的合作协议。
在项目实施过程中,为了保证合同各方的利益,需要明确监理合同的相关事宜。
1.2 目的本文档旨在确立监理合同的三方协议,明确相关方在监理合同中的权利和义务,为工程项目的顺利进行提供法律支持。
二、协议内容2.1 合同方本监理合同三方协议(简称“本协议”)由各方共同签署:•业主方:(简称“业主方”)•施工方:(简称“施工方”)•监理机构:(简称“监理方”)2.2 合同项目本协议适用于X工程项目(简称“本项目”),该项目的具体情况如下:•项目名称:•项目地质:•项目规模:•合同金额:2.3 协议内容本协议内容包括但不限于条款:2.3.1 业主方权利与义务•业主方有权要求监理方对施工方的施工质量、进度和安全等进行监督和检查;•业主方应按时支付监理费用,并支付相关用于监理的费用;•业主方应向监理方提供项目的相关文件和信息。
2.3.2 施工方权利与义务•施工方应按照合同约定的工期、质量和技术标准进行施工;•施工方应主动配合监理方的工作,并向其提供项目需要的支持;•施工方应按时支付监理费用。
2.3.3 监理方权利与义务•监理方有权对施工方进行监督和检查,确保其按照合同约定进行施工;•监理方有权要求业主方和施工方提供项目的相关文件和信息;•监理方应向业主方和施工方提出监理意见和建议,并及时解决工程项目中出现的问题。
2.3.4 监理费用•监理费用由业主方支付,支付方式、支付时间和支付金额由监理合同另行约定。
2.4 保密条款本协议列明的各方在监理合同实施过程中所了解的、商业机密性质的信息应予以保密,未征得相关方同意不得向外泄露。
三、附则1.本协议采用书面形式,经各方签字盖章后生效;2.对本协议的修改、补充应采用书面形式,并经各方签字盖章后生效;3.本协议的效力适用法律,在发生争议时,各方应协商解决,协商不成时提交至有管辖权的人民法院解决。
2024年施工监理协议书
2024年施工监理协议书____年施工监理协议书甲方:[施工单位名称]乙方:[监理单位名称]根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的相关规定,为了保证本次建设工程的质量和进度,乙方作为监理单位,与甲方进行施工监理合作,经双方协商一致,达成以下协议:一、监理范围及任务1. 本次监理合作的范围为:[具体项目名称及位置]。
2. 乙方作为监理单位负责对甲方的施工过程进行全程监理,并按照国家相关规定,进行质量、进度、安全、合同等方面的监督和检查。
3. 乙方应根据工程的实际情况编制监理计划,并定期向甲方报送。
甲方应按照监理计划的要求配合并提供必要的工作条件。
4. 乙方应配备专业的监理人员,根据实际需要对工程进行巡视、抽查和监测,确保施工质量和安全。
二、监理费用及支付方式1. 本次监理合作的费用为:人民币[具体金额]元。
2. 乙方应根据实际监理工作的进展情况,及时向甲方提交监理费用的结算报告。
3. 甲方应在收到乙方监理费用结算报告后的十个工作日内,将费用全额支付至乙方指定的银行账户。
三、工期及延期处理1. 本次工程的计划工期为启动日期至竣工日期,共计[具体工期]工作日。
2. 如甲方因不可抗力等因素导致施工工期无法按时完成,甲方应及时向乙方提出书面申请,说明原因及预计延期时间。
3. 乙方应在收到甲方延期申请后的五个工作日内,进行评估并向甲方书面答复是否批准延期。
4. 若乙方批准甲方的延期申请,甲方应支付相应的延期费用。
四、质量检查与整改1. 乙方有权对甲方施工过程进行任何形式的检查和抽检,并对不符合质量要求的工程进行整改和返工。
2. 乙方应及时向甲方提交发现的问题及整改要求的书面报告,并要求甲方于指定时间进行整改。
3. 甲方应对乙方的整改要求进行配合,并在乙方的监督下完成整改工作。
五、安全管理要求1. 甲方应按照国家相关安全法规执行,并制定施工安全管理方案,并在工地显眼位置公示。
2. 乙方有权对甲方的施工现场进行安全检查,并对存在安全隐患的地方提出整改要求。
装修合同监理配合协议书
装修合同监理配合协议书甲方(业主):________乙方(监理):________鉴于甲方拟对其位于________(地址)的房屋进行装修,现委托乙方作为独立的第三方监理机构,对甲方的装修工程进行全程监理工作。
为确保双方合作的顺利进行,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、监理内容与职责1. 乙方负责对甲方装修项目的施工质量、进度、成本及安全等方面进行全面监督管理。
2. 乙方应按照国家有关标准和规范,对施工方的施工工艺、材料使用等进行监督检查。
3. 乙方需定期向甲方报告工程进展情况,并对发现的问题提出整改建议。
4. 乙方应当参与工程竣工验收,并对验收结果负责。
二、甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供专业、高效的监理服务。
2. 甲方应保障乙方能够顺利进入施工现场进行监理工作。
3. 甲方应按时支付乙方监理费用。
4. 甲方应及时响应乙方提出的合理化建议和整改通知。
三、监理费用1. 监理费用由甲方按工程总造价的____%支付给乙方。
2. 监理费用分阶段支付,首期款项在合同签订后支付,余款在工程竣工验收合格后结清。
四、违约责任1. 如乙方未能履行监理职责,导致工程质量出现问题,应承担相应的违约责任。
2. 如甲方未能按时支付监理费用,乙方有权暂停提供服务,直至费用得到支付。
五、争议解决本协议在履行过程中,如发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
六、其他事宜1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜,双方可另行协商补充。
3. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签字):______________________ 日期:____年____月____日乙方(签字):______________________ 日期:____年____月____日。
2024年施工监理协议
2024年施工监理协议《____年施工监理协议》甲方:【甲方名称】乙方:【乙方名称】鉴于:甲方拟对其位于【项目地址】的建设项目进行施工,为了确保施工过程的质量和安全,甲方决定聘请乙方作为本项目的施工监理单位。
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规,甲乙双方经友好协商,达成如下协议,并共同遵守:第一条监理工作内容1. 乙方将负责对该建设项目的施工进行全程监理,确保施工质量、进度和安全符合相关法律法规的要求,并按照甲方的要求提供相关技术支持和咨询服务。
2. 在监理过程中,乙方应跟踪施工进展,审核施工方案和图纸,检查施工现场的安全和环境管理,按照施工合同要求进行施工质量检查,对施工方的施工工序和质量进行监督和验收。
3. 乙方应及时向甲方提供监理报告,包括但不限于施工检查报告、施工质量评估报告、工程进度报告等,并根据需要提出工程整改要求和建议。
第二条监理费用1. 甲方应按照双方约定的监理费用标准支付相应费用给乙方。
具体费用标准由双方协商确定,以书面形式确认为准。
2. 乙方应按照工作量和发票要求及时开具监理费发票,并提交给甲方。
甲方应在收到发票后15个工作日内支付相应费用给乙方。
第三条合同履行期限1. 本合同的履行期限为【合同履行期限】,自双方签署之日起计算。
2. 如需延长合同履行期限,双方应提前15个工作日以书面形式进行协商,并达成一致意见。
第四条违约责任1. 如一方违反本合同的任何约定,使得对方无法继续履行本合同,违约方应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此而遭受的损失。
2. 如一方严重违反本合同的约定,对方有权单方面终止本合同,并追究违约方的法律责任。
第五条保密条款1. 在合同履行期间和解除后,乙方应对甲方提供的所有与本项目有关的技术、工程资料、商业秘密等保密,未经甲方书面许可,不得向任何第三方泄露或使用。
第六条争议解决1. 本合同的解释、履行以及因本合同引起的争议,双方应协商解决。
建筑工程施工监理协议
建筑工程施工监理协议协议编号:XXXXX生效日期:XXXX年XX月XX日甲方:(委托方)地址:XXXXX联系人:XXXXX电话:XXXXX乙方:(监理方)地址:XXXXX联系人:XXXXX电话:XXXXX鉴于甲方拟进行建筑工程项目(以下简称“工程项目”),为确保工程质量合格、按时完成,甲乙双方本着互信、公平、公正、合作的原则,经协商一致,达成以下协议:一、监理范围1. 乙方将对工程项目的施工过程进行全程监督、检查和协调。
包括但不限于施工计划的编制、合同文件的审查、施工现场的检验、质量控制的监督、施工进度的管理等。
二、监理义务1. 乙方保证以勤勉、负责的态度履行监理职责,确保工程项目按照相关法律法规、施工图纸和合同要求进行施工,监督各参与施工的各方合法合规操作。
2. 乙方应及时发现并提出具体合理的监理意见,及时整改和处理施工中存在的质量问题或技术难题,并向甲方提供解决方案。
3. 乙方应详细记录施工现场的施工过程、工艺流程及质量验收情况,形成监理日志和监理报告,并定期向甲方提供书面工作报告。
三、甲方责任1. 甲方应按时提供工程项目相关的图纸设计、施工计划以及资金等必要支持,并按照合同约定支付相应的监理费用。
2. 甲方应保证施工合同的履行,确保施工单位按照监理要求履行合同义务,提供必要的施工条件和配合。
四、费用支付1. 甲方应按照协议约定,及时支付乙方的监理费用。
监理费用的支付方式、金额及阶段性支付时间由双方协商确定,并在协议附件中明确规定。
五、争议解决1. 凡因本协议引起的或与本协议有关的争议,双方应通过友好协商解决。
如协商不成,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、协议终止1. 本协议在以下情况下终止:a. 工程项目竣工验收合格或完成监理任务;b. 经甲乙双方协商一致终止;c. 发生严重违约行为,造成对方无法继续履行协议义务。
七、其他约定事项1. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
监理合同协议书范文
监理合同协议书范文这是小编精心编写的合同文档,其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款,请基于您自己的需求,在此基础上再修改以得到最终合同版本,谢谢!监理合同协议书范文甲方:____________乙方:____________鉴于甲方为________项目(以下简称“本项目”)的业主,乙方为具备相关资质及经验的监理单位,为确保本项目顺利进行,保障项目质量、安全及进度,甲乙双方经友好协商,就乙方承担本项目监理工作事宜达成以下协议:一、监理范围1.1 本项目监理范围包括但不限于:(1)施工现场的日常巡查、监督和检查;(2)施工方案、施工图纸及施工进度的审查;(3)施工过程中涉及的质量、安全、环保等方面的问题的处理;(4)施工单位的资质、人员、设备等方面的检查;(5)材料和构件的验收;(6)工程款的支付审核;(7)项目验收及竣工资料的审核。
二、监理期限2.1 本项目监理期限自监理合同签订之日起至本项目竣工验收合格日止。
三、监理费用3.1 乙方向甲方收取监理费人民币【】元整(大写:【】元整),用于支付乙方承担本项目监理工作所产生的一切费用。
3.2 甲方应按照双方约定的付款进度向乙方支付监理费用。
四、乙方的义务和责任4.1 乙方应严格按照国家及地方相关法律法规、规范标准、设计文件和合同约定,认真负责地开展监理工作。
4.2 乙方应确保监理团队的专业素质,及时发现和处理项目中的问题,并提出合理化建议。
4.3 乙方应定期向甲方报告监理情况,对重大问题及时汇报。
4.4 乙方应对甲方的商业秘密和知识产权保密,不得泄露给第三方。
五、甲方的义务和责任5.1 甲方应配合乙方开展监理工作,提供乙方所需的工作条件和支持。
5.2 甲方应对乙方的工作成果给予合理评价,并对乙方提出的合理化建议予以采纳。
5.3 甲方应按照约定向乙方支付监理费用,确保乙方的正常工作。
六、违约责任6.1 双方应严格按照本协议约定的条款履行各自的权利和义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。
施工监管合同模板
施工监管合同模板甲方:(委托方)地址:法定代表人:联系电话:乙方:(监管方)地址:法定代表人:联系电话:在甲方与乙方协商一致,为了确保施工工程的质量和安全,特制定本《施工监管合同》(以下简称“本合同”),自双方签署之日起生效。
第一条合同背景甲方拟进行施工工程,为了确保施工质量和安全,委托乙方进行施工监管工作。
乙方接受甲方的委托,按照本合同的约定进行监管。
第二条监督范围1. 乙方的监督范围包括但不限于:施工图纸审核、施工过程监督、施工现场安全检查、质量验收等。
2. 如乙方在监督过程中发现施工中存在质量、安全等问题,应及时向甲方汇报,并协助解决问题。
第三条服务内容1. 乙方应按照监管计划和要求,对施工工程的各个环节进行全程监管,并做好监管记录。
2. 乙方应及时向甲方提交监管报告,包括监督过程中发现的问题及处理意见等。
3. 乙方应保守甲方的商业秘密,不得擅自泄露相关信息。
第四条报酬和付款方式1. 甲方向乙方支付的监管费用为人民币(大写)____元整。
2. 甲方应在本合同签订后的3个工作日内向乙方支付监管费用的50%,余款在监管结束后支付。
第五条违约责任1. 若甲方未按时支付监管费用的,乙方有权要求解除合同,并要求赔偿合同违约金。
2. 若乙方未按照约定履行监管义务,导致施工工程发生质量、安全事故的,应承担相应的赔偿责任。
第六条争议解决1. 本合同的解释和执行应遵循中华人民共和国法律。
2. 如双方在履行本合同过程中发生争议,应尽量协商解决;协商不成的,应提交至乙方所在地人民法院裁决。
第七条其他事项1. 本合同自双方签字盖章后生效,至监管工作结束有效。
2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(委托方):乙方(监管方):签字:签字:日期:日期:以上为《施工监管合同》的全部内容,甲、乙双方均已充分了解并同意履行。
愿双方携手合作,共同完成施工监管工作,确保工程质量和安全。
监理合同正式范本完整版(国家建设部编制)
建设工程监理合同(国家建设部制定)编辑前可删除此页合同特点:内容简洁轮廓清晰(花费了太多时间)收取一点点费用请不要介意(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)住房和城乡建设部制定国家工商行政管理总局第一部分协议书委托人(全称):监理人(全称):根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称:;2. 工程地点:;3. 工程规模:;4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。
二、词语限定协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
三、组成本合同的文件1. 协议书;2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);4. 专用条件;5. 通用条件;6. 附录,即:附录A 相关服务的范围和内容附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。
五、签约酬金签约酬金(大写):(¥)。
包括:1. 监理酬金:。
2. 相关服务酬金:。
其中:(1)勘察阶段服务酬金:。
(2)设计阶段服务酬金:。
(3)保修阶段服务酬金:。
(4)其他相关服务酬金:。
六、期限1. 监理期限:自年月日始,至年月日止。
2. 相关服务期限:(1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。
(4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。
七、双方承诺1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
监理合同三方协议正规范本(通用版)
监理合同三方协议1. 引言本文档为监理合同的三方协议,包括甲方(业主),乙方(监理机构)和丙方(施工单位)。
三方在此协议下达前已就监理合同相关事宜进行商讨,并达成一致意见。
本协议旨在规范监理合同的执行,在确保项目顺利进行的同时,保护三方的合法权益。
2. 协议内容2.1 合同背景甲方作为业主,拟进行某项目的建设,为了保证工程质量和进度的控制,需要聘请乙方作为监理机构,并与丙方签订施工合同。
2.2 合同目的本协议的目的是确保三方的权益得到保障,并建立清晰的责任分工和合作机制,以达到监理合同的目标。
2.3 协议条款根据上述背景和目的,三方协商一致,达成如下协议条款:2.3.1 监理机构的权利和义务乙方作为监理机构应遵守下列权利和义务:监督工程施工过程,确保施工符合设计和有关法规标准提出合理的建议和改进措施,确保施工质量和工程进度对施工过程中出现的问题和风险提供专业的指导和解决方案准确记录和报告工程施工情况,及时通知甲方和丙方2.3.2 业主的权利和义务甲方作为业主应遵守下列权利和义务:向乙方提供施工图纸、设计文件以及其他相关资料配合乙方工作,提供必要的资源和支持审核、确认并支付监理费用对乙方提出的建议和指导做出及时响应和决策2.3.3 施工单位的权利和义务丙方作为施工单位应遵守下列权利和义务:遵守设计文件和有关法规标准,按要求进行施工配合乙方开展监理工作,提供必要的协助和支持向乙方及时汇报施工进度和质量情况配合乙方对工程施工过程中的问题进行解决2.4 合同生效与变更本协议自各方正式签字盖章之日起生效。
任何一方不得擅自修改、解除或终止合同,如需变更,应经过各方协商一致并签署变更协议。
3. 争议解决和法律适用3.1 争议解决本协议相关争议如无法通过友好协商解决,应提交至相关法院进行仲裁处理。
3.2 法律适用本协议的签订、生效、履行和解释均适用于的法律。
4. 其他事项4.1 本协议有效期本协议自签订之日起生效,有效期为监理合同约定的工期期限。
住房和城乡建设部最新监理合同5篇
住房和城乡建设部最新监理合同5篇篇1甲方(建设单位):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上,为明确双方在工程建设监理活动中的权利、义务和责任,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:____________________工程地点:____________________工程规模:____________________监理范围:____________________二、监理工作内容及职责1. 乙方负责甲方委托的工程项目的施工监理工作。
具体内容包括但不限于施工质量控制、进度控制、造价控制、安全生产监理等。
2. 乙方应按照有关法律、法规和规范的要求,对项目工程进行全面监督管理,保障工程建设的质量和安全性。
3. 乙方应参与项目的设计审查、设备选型及施工图审查等工作,提出专业意见和建议。
4. 乙方应编制监理规划、监理实施细则等文件,明确监理目标、方法、措施和程序。
5. 乙方应监督施工单位严格按照施工图、技术规范进行施工,确保施工进度和质量。
6. 乙方应定期向甲方报告工程进展情况和存在的问题,及时提出解决问题的建议。
7. 乙方应协调甲方与施工单位之间的关系,确保工程建设顺利进行。
三、监理工作期限本监理合同的期限为自合同签订之日起至工程竣工验收合格并办理移交手续为止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用按照国家和地方有关规定以及本合同约定进行计算。
具体金额和支付方式详见本合同附件。
2. 甲方应按约定时间支付监理费用,乙方应提供合法有效的发票。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程出现质量问题或安全事故,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
2. 如甲方未按约定支付监理费用,乙方有权要求甲方支付逾期付款利息。
3. 如因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应及时沟通并协商解决。
建筑工程施工监理协议书
建筑工程施工监理协议书合同编号:XXX-2021-001甲方:建筑工程施工监理有限公司法定代表人:XXX联系地址:XXX街道XXX号联系电话:XXX乙方:建设工程股份有限公司法定代表人:XXX联系地址:XXX街道XXX号联系电话:XXX鉴于甲乙双方就建设工程项目的施工监理事宜达成一致意见,特订立本施工监理协议书。
甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则,友好协商,达成如下协议:第一条:协议的目的和范围甲方将根据乙方的委托,对位于XXX地的建设工程项目进行全过程施工监理。
具体监理范围包括但不限于工程设计的合理性、施工组织方案的编制、合同履行情况的监督、施工现场的巡视等。
第二条:监理时间及工作安排1.监理时间:本监理合同自双方签署之日起生效,至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
2.工作安排:甲方将按照合同约定,合理安排监理人员到工程现场进行监理,并按照乙方要求提供监理报告和意见。
第三条:监理费用及支付方式1.本次施工监理费用为XXX万元人民币,由乙方承担。
2.支付方式:乙方应在每月底前向甲方支付上月监理费用的20%,并在工程竣工后的一个月内结清全部监理费用。
第四条:保密条款1.甲乙双方应保守施工过程中获取的相关技术、商业等秘密信息,不得泄露给任何第三方。
2.若因甲方违反保密义务给乙方造成损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。
第五条:违约责任1.任何一方未履行本协议约定的义务,应支付三倍违约金给对方,同时还应承担因此给对方造成的损失。
2.如遭受不可抗力因素影响,致使无法继续履行本协议,双方应友好协商解决,不承担违约责任。
第六条:争议解决本协议的履行及解释适用中华人民共和国的法律。
凡因本协议发生的争议,应友好协商解决,协商不成的,应提交XXX仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。
第七条:协议变更和解除1.对于本协议的任何变更或补充,需经甲乙双方书面协商和签署的补充协议后方可生效。
2.在工程未竣工之前,任何一方不得擅自解除合同,如确有需要解除合同的,应提前一个月书面通知对方,并承担相应的违约责任。
监工合同协议模板
监工合同协议模板甲方(监工单位):______________(以下简称甲方)乙方(被监工单位):______________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方经友好协商,本着平等自愿、互惠互利的原则,就乙方委托甲方监工的事宜签订本合同。
甲、乙双方一致同意以下条款,具体如下:第一条项目内容1.1 乙方委托甲方作为监理单位,负责对乙方工程的实施进行全程监理,确保工程质量、工期和安全。
1.2 本合同项的监理范围包括但不限于:工程实施计划的编制、施工进度的监控、施工质量的检验、变更管理、施工安全的监督等。
1.3 乙方保证其所承担的工程符合《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的要求,保证按照合同约定的工程质量标准和工期要求完成工程。
第二条甲方的权利和义务2.1 甲方有权要求乙方按照合同规定的程序、要求以及品质标准和验收规范实施工程。
2.2 甲方有权对乙方的工程实施过程和结果进行检查、监控和评价,并据此向乙方提出合理的建议和意见。
2.3 甲方应按照乙方的要求对工程实施进行全程监理,及时发现和解决工程中的问题,并向乙方提供专业咨询和技术支持。
2.4 甲方应保护乙方的商业和技术秘密,不得泄露乙方的商业机密和技术信息。
第三条乙方的权利和义务3.1 乙方应按照合同规定的程序和标准实施工程,确保工程质量、工期和安全。
3.2 乙方应配合甲方开展工程监理工作,提供相关资料和信息,并按要求接受甲方的监理工作。
3.3 乙方有权要求甲方保护其商业和技术秘密,不得泄露其商业机密和技术信息。
3.4 乙方应按照合同约定的方式向甲方支付监理费用,并按时履行其他合同义务。
第四条合同变更4.1 除非经双方书面协商一致,否则本合同不得修改或解除。
4.2 双方如需对本合同内容进行修改或解除,应通过书面形式向对方提出并经对方确认后生效。
第五条违约责任5.1 如因甲方或乙方一方的原因,导致合同无法履行或部分履行的,该方应承担违约责任。
通用范文(正式版)监理合同服务期限
监理合同服务期限1. 引言监理合同是建筑工程中的一种重要合同形式,用于监督和审核施工过程,以确保工程质量符合相应的标准和要求。
监理合同还包括了服务期限的规定,本文将详细介绍监理合同服务期限的相关内容。
2. 监理合同服务期限的定义监理合同服务期限是指监理人根据合同约定,在一定的时间范围内对工程施工进行监督,审核和指导的时间段。
服务期限一般由双方协商确定,并在合同中明确规定。
3. 监理合同服务期限的重要性监理合同服务期限的确定对于工程的顺利进行具有重要意义,主要包括几个方面:3.1 确保工程的质量监理人在服务期限内对施工过程进行监督和审核,能够及时发现和纠正可能存在的问题和缺陷,进而确保工程质量达标。
3.2 控制工程进度监理人通过对施工进度的监督和控制,能够及时发现并协调解决施工延误等问题,确保工程按时完成。
3.3 维护双方的权益监理合同服务期限的明确规定能够保护监理人的权益,确保监理人在规定的时间范围内获得相应的报酬;同时也保护业主的权益,确保监理人按时履行监理职责。
4. 监理合同服务期限的确定服务期限的确定通常由双方协商确定,并在监理合同中明确规定。
在确定服务期限时,需要考虑几个因素:4.1 工程规模和复杂程度工程规模和复杂程度是确定服务期限的重要因素之一。
一般来说,规模较大、复杂程度较高的工程,需要较长的监理时间,以确保工程质量和进度的控制。
4.2 合同约定的工作内容监理合同中对于监理人应承担的具体工作内容也会影响服务期限的确定。
如果合同约定的监理工作内容较多或较复杂,服务期限一般会相应延长。
4.3 法律法规的要求根据国家相关法律法规的要求,监理合同服务期限可能会有一定的规定。
需要根据具体的法律法规要求进行合理的安排。
5. 监理合同服务期限的延长和提前终止服务期限的延长和提前终止一般需要双方协商一致,并在书面形式上作出变更。
在发生情况时,监理合同的服务期限可能会发生变更:5.1 工程变更如果工程发生了不可抗力的变更或者主要设计变更,可能会导致监理合同服务期限的延长或缩短。
通用范文(正式版)建筑工程施工监理合同协议书
建筑工程施工监理合同协议书本合同由甲方(建设单位)与乙方(施工监理机构)双方共同订立,为规范双方的权益和义务,保障建筑工程施工监理工作的顺利进行,特达成协议:一、合同背景1.甲方是一家建设单位,拟开展建筑工程施工项目。
2.乙方是一家专业的施工监理机构,具备承担建筑工程施工监理任务的资质和能力。
二、任务范围和目标1.乙方将负责对甲方的建筑工程施工项目进行全程监理。
2.工程监理的目标是确保工程质量和进度符合相关法律法规和标准的要求。
3.乙方将根据工程的实际情况,及时向甲方提供工程施工监理报告,并提出合理化建议。
三、监理职责和义务1.乙方应按照相关法律法规和标准,认真监督和检查工程施工的质量、技术、安全和进度,及时发现和纠正施工过程中的不合理和违法行为。
2.乙方应编制并实施监理计划,保证监理工作的顺利推进。
3.乙方应在施工现场设立监理办公点,提供相应的办公设备和资料,方便和甲方、承建方及相关部门的协作和沟通。
4.乙方应对重要工程节点和关键工序进行现场巡查和验收,并出具相应的监理报告,为甲方提供决策依据。
四、保证和处罚1.乙方应按照合同约定完整履行监理职责,确保其监理结果的真实性、可靠性和准确性。
2.如乙方未能合格完成监理任务或违反了合同约定的监理职责,甲方有权终止合同,并要求乙方承担相应责任。
3.如甲方未按照合同约定支付相应的监理费用,乙方有权要求支付延期费用和利息。
五、合同变更和解除1.双方在履行本合同过程中,如需变更合同内容,应经双方协商一致,并以书面形式进行确认。
2.如因不可抗力等原因导致工程施工无法继续进行,双方有权依法解除合同,但需提前通知对方。
六、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议时,应通过友好协商解决。
2.如协商不成,争议可提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁,并以仲裁结果作为解决争议的最终裁决。
七、合同有效期本合同自双方签字之日起生效,有效期为工程竣工验收之日止。
八、其他事项1.本合同未尽事宜由双方协商解决,并以书面形式进行确认。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state.
施工监理协议正式版
施工监理协议正式版
下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。
如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。
文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。
甲方:
乙方:
关联方:鉴于乙方未被确认为甲方办公楼装修施工方,而依协议转为该工程施工监理方,甲乙双方及关联方经协商达成如下协议:
1、乙方负责甲方办公楼装修施工监理,有义务指导、协助、监督关联方依施工设计蓝图进行施工,以达到使装修从外观上与效果图最大程度一致的装修目的。
2、关联方在施工过程中若有与施工设计蓝图有关的技术问题反映到甲方后,由
甲方通知乙方进行解释、指导和解决,乙方须在甲方通知其以后半日内着手解决。
3、在施工过程中若有一方提出合理的变更要求,须由本协议三方共同协商确认;决定变更后,乙方须就变更部分重新出具设计图。
4、、甲方向乙方支付施工图设计费及监理费合计____元,分别于施工开始之日支付____元,施工进度完成_____时支付____元,装修完成并验收合格后,再支付____元。
5、施工过程中或装修完工后,若装修从外观上无法与效果图最大程度一致,应由对此存有过错的乙方或关联方承担责任。
6、若因乙方或关联方的原因,影响施工进度,甲方有权要求其赔偿损失。
7、本协议一式三份,三方各执一份,具有同等效力。
甲方:乙方:
关联方:
年月日
——此位置可填写公司或团队名字——。