工程建设监理合作协议范文
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方（监理单位）：法定代表人：职务：联系人：联系方式：地址：乙方（被监理方）：法定代表人：职务：联系人：联系方式：地址：鉴于甲方具备从事建设工程监理业务的资质和能力，乙方欲委托甲方进行其相关建设工程的监理工作，经双方友好协商，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方应按照相关国家法律法规和建设工程监理规范要求，对乙方委托的建设工程进行全程监理服务，包括但不限于工程设计、施工、材料采购、进度管理、质量控制、安全监督等工作。
1.2 甲方应对监理的建设工程提供专业的技术支持、意见和建议，协助乙方进行工程管理，维护乙方的利益和权益。
1.3 甲方应认真履行监理职责，确保工程按照设计要求进行，合理保障乙方的建设工程质量和工期。
第二条服务标准2.1 甲方应派遣资质合格的监理人员到现场进行监理，对工程施工情况进行实时监督和管理。
2.2 甲方应按照国家有关规定和标准进行监理，并及时向乙方汇报工程进展、质量状况、施工问题等重要信息。
2.3 甲方应根据监理费用的支付情况，按时提供监理服务，并对监理人员进行培训，提高监理水平和能力。
第三条服务费用3.1 乙方应根据监理合同的约定，按时足额支付监理费用给甲方。
3.2 监理费用的支付方式为：（具体支付方式）3.3 如有需要，乙方应按照实际监理服务情况，与甲方进行费用调整和协商。
第四条保密条款4.1 双方应对监理合同中所涉及的商业秘密和技术资料进行保密，严禁泄露相关信息。
4.2 未经双方书面同意，任何一方不得将监理合同中的内容向其他单位或个人透露。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照本合同的约定提供监理服务，或者服务质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未按照本合同的约定支付监理费用的，应承担相应的违约责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中如有任何争议，应友好协商解决；协商不成的，可向相关行政部门或仲裁机构申请调解或仲裁。
施工监理协议书8篇
施工监理协议书8篇第1篇示例：施工监理协议书甲方（监理单位）：为了保障施工工程的顺利进行，确保工程质量和安全，甲、乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致，达成以下协议：一、协议的目的为了明确双方在施工监理工作中的职责和义务，规范施工监理工作的程序和方式，保障工程质量和工期的实现，促进施工监理工作的顺利开展。
二、协议的内容1. 乙方应当按照国家有关法律法规和工程监理规范要求，保证施工工程的顺利进行，确保工程质量和安全。
2. 甲方应当为乙方提供必要的技术支持和咨询，并按照约定的监理范围和监理费用履行监理职责。
3. 双方应当建立健全施工监理工作的沟通机制，及时协商解决工程变更、纠纷等问题。
4. 甲方有权对乙方的施工行为进行监督和检查，乙方应当配合并提供必要的工程资料和资料查询。
5. 乙方应当按照甲方的监理要求和工程规范进行施工，并及时报告工程进展情况和存在的问题。
6. 双方应当签订书面会议记录，对施工监理工作进行跟踪和评估。
7. 乙方在施工期间应当加强施工现场管理，确保施工现场秩序和安全。
8. 甲方有权根据实际情况调整监理工作的内容和方式，乙方应当予以配合。
9. 乙方应当按照工程监理协议支付监理费用，并保证合同中所约定的工程质量和工期。
三、协议的执行1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
2. 协议如有任何争议，双方应当通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：以上为《施工监理协议书》内容，望双方严格遵守协议内容，共同推动工程的顺利进行，保障工程质量和安全。
愿双方合作愉快，工程顺利完成。
第2篇示例：施工监理协议书《施工监理协议书》是指在工程建设项目中，由施工单位与监理单位签订的协议，明确双方的权利和义务，规范监理过程，确保工程质量。
制定合理、完善的施工监理协议书是保障工程质量和工期的关键之一。
2023年最新监理合同范本9篇
2023年最新监理合同范本9篇第1篇示例：2023年最新监理合同范本监理合同甲方：（委托人）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规规定，甲方与乙方就甲方工程项目的监理工作达成如下协议：一、合同范围1.1 甲方委托乙方对甲方工程项目进行监理工作，具体工程项目及范围详见附件一；1.2 乙方应按照相关法律法规和甲方的要求，认真履行监理职责，确保工程质量。
二、监理费用2.1 乙方对本项目的监理服务收取费用为（具体金额），支付方式为（一次性支付/分期支付等）；2.2 如因工程变更或其他原因，导致监理服务费用发生变化，应另行协商确定。
三、监理职责3.1 决定监理工程质量标准，并进行监督和检查；3.2 对工程施工过程进行监理，并及时提出质量意见；3.3 对工程施工单位的质量管理制度和工艺技术进行监督检查；3.4 对工程设计、施工方案的合理性和可行性进行审核。
四、合同期限4.1 本合同自双方签订之日起生效，至工程竣工验收之日止；4.2 如工程延期或增减监理范围，应及时调整监理合同期限。
五、合同解除5.1 本合同经双方协商一致，可提前解除；5.2 若一方未履行合同义务或严重违约，对方有权解除合同。
六、争议解决6.1 双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；6.2 如协商不成，可向有关部门申请仲裁或通过诉讼解决。
七、其他事项7.1 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议；7.2 双方均应遵守合同约定，确保工程质量和安全。
甲方（盖章）：日期：附件一：工程项目及监理范围详细说明以上为2023年最新监理合同范本，双方应遵守合同约定，共同确保工程质量和安全，促进工程的顺利进行。
愿双方合作愉快，共同推动工程项目的顺利完成。
第2篇示例：2023年最新监理合同范本监理合同甲方：（监理单位）为确保工程质量，保障双方的合法权益，经甲、乙双方友好协商达成一致意见，签订本监理合同。
一、监理内容1.1 甲方接受乙方委托，按照国家有关法律法规及工程质量技术标准，对乙方的工程进行监理服务，确保工程质量符合相关标准。
建设工程合作协议书范文6篇
建设工程合作协议书范文6篇篇1建设工程合作协议书甲方：__________公司乙方：__________公司鉴于，甲方为经营建设工程业务，乙方拥有施工资质和实力，为了彼此合作，共同发展，特订立本合作协议书。
一、工程项目及合作内容1.1 甲方委托乙方负责参与__________项目的施工，包括但不限于项目的选址、设计、施工、监理、验收等工作。
1.2 乙方应按照甲方的要求和设计方案进行施工，确保工程质量，遵守相关法律法规和规范要求。
1.3 甲乙双方应保持密切的联系和沟通，共同解决工程中出现的问题和困难。
二、工程款项及支付方式2.1 工程款项总额为__________元，甲方应按照工程进度及质量要求逐步付款，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付首笔款项__________元作为工程开工的资金。
（2）工程进度达到__%时，甲方支付第二笔款项__________元。
（3）工程完工验收合格后，乙方提供最终结算清单，甲方支付工程款项的余款。
2.2 乙方应对工程款项的收取情况及时向甲方汇报，并提供相应的发票和收据。
2.3 如因合同变更等原因导致工程款项发生变化，甲乙双方应重新商议并签订补充协议。
三、工程质量及保修3.1 乙方应按照国家标准和相关规范要求进行施工，并确保工程质量符合验收标准。
3.2 工程完工后，乙方应提供相应保修服务，保修期限为__________年。
3.3 在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应及时修复，保障工程的正常使用。
四、违约责任及解决方式4.1 如因甲方违约导致工程延期或质量问题，甲方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于损失赔偿、违约金等。
4.2 如因乙方违约导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于损失赔偿、违约金等。
4.3 如因不可抗力等原因导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同，但应承担相应的解约责任。
五、保密条款5.1 甲乙双方应保守工程相关信息的商业机密和技术秘密，未经对方同意不得向第三方透露。
2024年施工监理协议书
2024年施工监理协议书____年施工监理协议书甲方：[施工单位名称]乙方：[监理单位名称]根据《中华人民共和国建设工程监理条例》的相关规定，为了保证本次建设工程的质量和进度，乙方作为监理单位，与甲方进行施工监理合作，经双方协商一致，达成以下协议：一、监理范围及任务1. 本次监理合作的范围为：[具体项目名称及位置]。
2. 乙方作为监理单位负责对甲方的施工过程进行全程监理，并按照国家相关规定，进行质量、进度、安全、合同等方面的监督和检查。
3. 乙方应根据工程的实际情况编制监理计划，并定期向甲方报送。
甲方应按照监理计划的要求配合并提供必要的工作条件。
4. 乙方应配备专业的监理人员，根据实际需要对工程进行巡视、抽查和监测，确保施工质量和安全。
二、监理费用及支付方式1. 本次监理合作的费用为：人民币[具体金额]元。
2. 乙方应根据实际监理工作的进展情况，及时向甲方提交监理费用的结算报告。
3. 甲方应在收到乙方监理费用结算报告后的十个工作日内，将费用全额支付至乙方指定的银行账户。
三、工期及延期处理1. 本次工程的计划工期为启动日期至竣工日期，共计[具体工期]工作日。
2. 如甲方因不可抗力等因素导致施工工期无法按时完成，甲方应及时向乙方提出书面申请，说明原因及预计延期时间。
3. 乙方应在收到甲方延期申请后的五个工作日内，进行评估并向甲方书面答复是否批准延期。
4. 若乙方批准甲方的延期申请，甲方应支付相应的延期费用。
四、质量检查与整改1. 乙方有权对甲方施工过程进行任何形式的检查和抽检，并对不符合质量要求的工程进行整改和返工。
2. 乙方应及时向甲方提交发现的问题及整改要求的书面报告，并要求甲方于指定时间进行整改。
3. 甲方应对乙方的整改要求进行配合，并在乙方的监督下完成整改工作。
五、安全管理要求1. 甲方应按照国家相关安全法规执行，并制定施工安全管理方案，并在工地显眼位置公示。
2. 乙方有权对甲方的施工现场进行安全检查，并对存在安全隐患的地方提出整改要求。
2024年水利工程建设监理协议书
2024年水利工程建设监理协议书协议书编号：____-XXX监理协议书甲方：（建设单位名称）乙方：（监理单位名称）根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国工程建设监理管理条例》等法律法规的规定，为保证本项目的质量、安全和进度，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方水利工程的监理工作达成如下协议：第一条监理工程内容1.1 监理工程名称：（工程名称）1.2 监理工程地点：（工程地点）1.3 监理工程范围：本项目施工全过程的监理工作，包括但不限于工程规划、设计审核、施工图审查、施工现场监督、工程质量验收等。
第二条监理工作内容2.1 监理计划：乙方应制定详细的监理计划，包括工程进度计划、质量安全计划、施工组织设计文件、勘察设计文件审核计划等，并在监理工作开始前提交给甲方，经双方确认后执行。
2.2 监理人员：乙方应派遣经验丰富的监理人员到工地进行全程监理，乙方应保证监理人员具备相关资格和证书，并按照国家有关规定，配备足够数量的专业人员。
2.3 监理检查：乙方应按照有关规定，对施工、施工图纸、材料、工序等进行监理检查，及时发现和处理问题，并书面报告给甲方。
2.4 工程验收：乙方应参与工程质量验收工作，对工程质量进行评估，并提出合理建议。
2.5 问题处理：乙方应及时处理在监理工作中发现的工程问题，与甲方共同制定解决方案，并跟进实施情况，确保问题得到解决。
第三条甲方的权利和义务3.1 提供必要资料：甲方应向乙方提供施工图纸、设计文件、工程合同等必要的资料，以便乙方进行监理工作。
3.2 配合监理工作：甲方应配合乙方对施工现场的监理工作，提供必要的协助和便利，确保监理工作的正常进行。
3.3 缴纳监理费用：甲方应按照协议约定的金额和支付方式，按时足额支付监理费用。
第四条乙方的权利和义务4.1 完成监理工作：乙方应按照监理计划和要求，全力以赴完成监理工作，确保工程质量、安全和进度符合相关法律法规的要求。
建设工程监理合同(示范文本)5篇
建设工程监理合同（示范文本）5篇第1篇示例：建设工程监理合同（示范文本）甲方：（委托方）地址：电话：鉴于甲方拟开展下列建设工程项目，为了确保工程质量，保障工程进度，特邀请乙方作为本项目的工程监理方，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以便共同遵守：一、监理项目内容及范围1.1 乙方接受甲方委托，负责对甲方下列建设工程项目进行全程监理工作：项目名称：项目地址：工程规模：工程内容：1.2 乙方应当严格遵守国家法律法规，履行监理职责，确保工程按照合同约定及相关规范要求进行施工，并保障工程质量和安全。
1.3 乙方应当做好监理记录，并定期向甲方提供监理报告，对工程施工过程进行全程跟踪和监控。
二、监理费用及支付方式2.1 甲方应按照约定支付监理费用，具体金额为：监理费用总额：（大写）（￥）（小写）2.2 监理费用支付方式：甲方应分批支付监理费用，具体分期支付时间及金额约定如下：第一期：（时间）（金额）元第二期：（时间）（金额）元第三期：（时间）（金额）元2.3 如有变更或调整，需经双方协商一致，并在书面形式上签署补充协议。
三、工程监理时间3.1 本监理合同自双方签署之日起生效，监理的具体开始和结束时间如下：开始时间：结束时间：3.2 在监理期间，乙方应按照约定时间完成监理工作，并确保工程质量。
四、保密条款4.1 甲、乙双方在履行本合同过程中知悉或获得的对方的商业秘密、技术资料、经营信息、合作方式等必须严格保密，未经对方书面许可，不得向第三方披露。
4.2 乙方应妥善保管相关监理文件和资料，不得私自使用或外泄。
五、违约责任5.1 若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。
5.2 如因不可抗力导致工程进度延误或者工程质量受损的，双方可以协商解决，并通知甲方及时现场查勘、确认。
六、解决争议6.1 因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交至所在地人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
工程建设监理合同7篇
工程建设监理合同7篇篇1甲方（建设单位）：__________乙方（监理单位）：__________根据有关法律法规的规定，本着诚实信用、公平公正的原则，为保证本工程建设的质量、进度和投资效益，经甲乙双方协商一致，特签订本合同。
一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________二、监理范围1. 乙方负责甲方委托的工程建设项目的施工监理工作。
具体内容包括：施工质量控制、施工进度控制、工程造价控制及安全生产监督等。
2. 乙方须对工程施工过程中可能存在的质量问题、安全隐患等及时向甲方提出专业意见和建议。
三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
在监理期限内，乙方应按照合同约定履行监理职责。
四、监理费用1. 监理费用计算方式：根据工程规模、监理工作量及难度等因素，经甲乙双方协商确定。
2. 监理费用支付方式和时间：甲方按工程进度分期支付监理费用，具体支付时间和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责，并对乙方的工作进行监督。
2. 甲方应按时支付监理费用，确保乙方正常履行监理职责。
3. 甲方应提供必要的工程资料，协助乙方开展监理工作。
4. 甲方有权对乙方的监理工作提出合理建议和要求，以改进监理工作的质量和效率。
六、乙方的权利和义务1. 乙方有权按照合同约定获得监理费用。
2. 乙方应按时参加工程例会，及时汇报工程进展情况，提出合理化建议。
篇2甲方（建设单位）：__________乙方（监理单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的原则基础上，就本工程建设监理事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程规模：__________二、监理范围与工作内容1. 乙方负责对本工程进行全过程监理，包括施工前准备阶段、施工阶段和竣工验收阶段。
建设工程合作协议书范文(三篇)
建设工程合作协议书范文甲方：_____乙方：_____按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款：第一条总则1.1本协议为双方一次性联合协议。
协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。
1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用2.1该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方共同组成工程项目部，协调与业主及监理的关系。
2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。
2.4乙方向甲方支付工程有效标价%的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。
管理费用支付方式：_________________。
第三条甲方职责3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理，负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。
3.2甲方在工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。
工程计量款到位后扣除甲方管理费用，余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。
3.3甲方在青岛完税后，甲方根据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。
3.4协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责4.1项目部由乙方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。
如工程施工出现严重质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方承担违约责任。
4.2乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。
工程建设监理合同(范本)5篇
工程建设监理合同（范本）5篇篇1工程建设监理合同监理合同编号：XXXXX甲方（监理单位）：__________ 公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________传真：__________邮编：__________乙方（被监理单位）：__________ 公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________传真：__________邮编：__________鉴于乙方拟建设的__________ 工程，甲方同意为乙方提供工程建设监理服务，并根据以下条款达成一致：第一条服务内容1.1 甲方将对乙方建设的工程进行全程监理，包括设计审查、施工过程监督、质量检验等工作。
1.2 甲方应在工程建设开始前向乙方提供相关的监理方案和监理计划。
1.3 甲方须在监理工作中，全程严格依照国家有关法规和标准要求，对工程建设进行有效监督。
第二条服务费用2.1 乙方应按照约定时间及时支付监理费用，费用包括监理人工费、差旅费、材料费、设备费等。
2.2 若乙方未按时支付监理费用，甲方有权暂停或终止监理服务，并保留追究乙方法律责任的权利。
第三条保密条款3.1 甲方应保护乙方建设工程的商业机密和专利权，不得泄露给第三方。
3.2 乙方须向甲方提供相关的施工信息和文件，以确保监理工作的顺利进行。
第四条担保责任4.1 乙方保证所提供的工程设计、施工材料和设备等均符合国家标准要求，如有问题应负责更正。
4.2 甲方对监理工作的准确性和完整性负有监督和检查责任，必须对监理过程进行全程记录。
第五条违约责任5.1 若甲方未按照合同约定提供监理服务，乙方有权要求返还已支付的监理费用，并有权解除监理合同。
5.2 若乙方未按合同约定提供相关信息或拒绝接受监理建议，甲方有权暂停监理服务，并保留解除合同的权利。
第六条变更和解释6.1 本合同如需变更或解释，应经双方协商一致，并签署书面协议。
工程监理项目合作协议书(标准版)
工程监理项目合作协议书甲方：__________乙方：__________经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款：一、甲方根据国家规定的有关要求在__________设立__________工程建设监理有限公司__________分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。
甲方在__________的分公司成立后，由乙方出面承包甲方__________分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的__________%上缴给甲方作为甲方的管理费用。
二、甲乙双方权利义务：(一)甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。
(二)甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。
(三)乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。
(四)乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。
(五)乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。
三、违约责任：甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。
乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过__________个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之__________交纳违约利息。
四、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。
工程建设监督管理合同协议书3篇
工程建设监督管理合同协议书3篇全文共3篇示例，供读者参考篇1工程建设监督管理合同协议书甲方：（委托方）地址：联系人：电话：乙方：（监理方）地址：联系人：电话：根据《建筑工程质量管理条例》和《建筑工程建设监督管理条例》的有关规定，甲、乙双方经友好协商，就工程建设监督管理事宜达成如下协议：第一条项目名称本监理合同协议书所述的工程项目名称为__________。
第二条工程内容1. 工程项目的性质、规模、工程地点、工程数量等：2. 工程项目的工程造价、设计文件编号、编制单位等：3. 工程项目工程监理的范围、内容及标准要求：4. 具体合同签订时间、监理期限、工程的工期等：第三条监理服务内容本协议项下的监理服务内容为：1. 对工程项目实行全过程安全监督；2. 对工程项目实施全面质量监督；3. 对施工单位的合同及实施计划进行审查；4. 对施工单位提出的工程方案、施工图纸等进行审查；5. 对施工现场施工工艺、工程施工过程进行实时监督；6. 对工程项目绩效评价及验收阶段进行监督。
第四条服务费用1. 甲方应按照合同规定将监理费用支付给乙方；2. 监理服务费用的具体支付方式、时间及支付标准等细节将在后续协商确定。
第五条协议的变更及解决争议如因工程项目需要变更而导致监理服务内容的调整、监理费用等方面产生争议，双方应友好协商解决。
如无法协商解决，则应依法仲裁或诉讼解决。
第六条合同的终止1. 甲方和乙方双方应履行本协议约定的义务；2. 若双方一方未履行合同规定义务，守约方有权解除合同；3. 合同因故终止时，双方应按照约定处理尚未履行部分的责任。
第七条其他约定1. 本协议的未尽事宜，双方可协商补充；2. 本协议自双方签字生效。
甲方（盖章）：_______ 乙方（盖章）：_______日期：_______ 日期：_______篇2工程建设监督管理合同协议书甲方：____________________(监理单位)乙方：____________________(建设单位)根据《建设工程质量管理条例》的相关规定，为了保障工程建设的质量和进度，甲、乙双方经协商一致，达成以下协议：一、合同目的：为了保障建设工程的质量和完工进度，甲方作为监理单位，负责对乙方的工程建设过程进行监督和管理，为乙方提供相关的指导和帮助，确保工程按照规划和设计要求进行施工。
建设工程监理合同范本5篇
建设工程监理合同范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程监理合同范本甲方（监理单位）：__________ 乙方（被监理单位）：_________为了规范工程监理活动，保障工程质量，双方经友好协商，达成以下工程监理合同：第一条合同的目的甲方根据国家相关法律法规及标准要求，对乙方的工程进行全过程有效监理，确保工程质量合格。
第二条工程监理的内容和范围（一）甲方应对工程的施工质量、安全防护、工程计划、竣工验收等方面进行监理；（二）乙方应提供工程施工的相关资料、资质等，确保甲方的监理工作顺利开展；（三）乙方应按照监理规定的要求完成各项工程质量检测和验收；（四）工程监理的具体内容和范围将根据实际情况进行补充和确定。
第三条监理费用及支付方式（一）乙方应按照监理合同约定的支付方式按时足额支付监理费用；（二）若工程延期或产生额外监理费用，应由乙方负责支付；（三）若乙方未能按时支付监理费用，甲方有权暂停监理工作。
第四条工程监理的责任（一）甲方应遵守国家法律法规及相关标准，认真履行监理职责，保障工程质量；（二）乙方应按照监理规定的要求配合监理工作，确保监理工作的顺利进行；（三）双方因工程监理而产生的纠纷，应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门申请仲裁。
第五条保密义务甲、乙双方在履行合同过程中所获知的技术、商业秘密等信息应严格保密，不得擅自泄露。
第六条合同的解除和变更（一）合同一经签订，双方均应严格履行合同规定，不得随意解除；（二）若因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方应友好协商解决；（三）如需变更合同内容，双方需经协商一致，签署书面变更协议。
第七条其他事项（一）本合同自双方签字盖章生效，有效期至工程竣工验收合格为止；（二）本合同中未尽事宜，双方可协商补充，并签署相关协议；（三）本合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________ 签订日期：__________以上是一份关于建设工程监理合同的范本，双方在签订合同前应仔细阅读并保证理解合同内容，遵守合同规定，确保工程监理工作的顺利进行。
建筑工程施工监理协议书
建筑工程施工监理协议书合同编号：XXX-2021-001甲方：建筑工程施工监理有限公司法定代表人：XXX联系地址：XXX街道XXX号联系电话：XXX乙方：建设工程股份有限公司法定代表人：XXX联系地址：XXX街道XXX号联系电话：XXX鉴于甲乙双方就建设工程项目的施工监理事宜达成一致意见，特订立本施工监理协议书。
甲乙双方本着平等互利、诚实守信的原则，友好协商，达成如下协议：第一条：协议的目的和范围甲方将根据乙方的委托，对位于XXX地的建设工程项目进行全过程施工监理。
具体监理范围包括但不限于工程设计的合理性、施工组织方案的编制、合同履行情况的监督、施工现场的巡视等。
第二条：监理时间及工作安排1.监理时间：本监理合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
2.工作安排：甲方将按照合同约定，合理安排监理人员到工程现场进行监理，并按照乙方要求提供监理报告和意见。
第三条：监理费用及支付方式1.本次施工监理费用为XXX万元人民币，由乙方承担。
2.支付方式：乙方应在每月底前向甲方支付上月监理费用的20%，并在工程竣工后的一个月内结清全部监理费用。
第四条：保密条款1.甲乙双方应保守施工过程中获取的相关技术、商业等秘密信息，不得泄露给任何第三方。
2.若因甲方违反保密义务给乙方造成损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
第五条：违约责任1.任何一方未履行本协议约定的义务，应支付三倍违约金给对方，同时还应承担因此给对方造成的损失。
2.如遭受不可抗力因素影响，致使无法继续履行本协议，双方应友好协商解决，不承担违约责任。
第六条：争议解决本协议的履行及解释适用中华人民共和国的法律。
凡因本协议发生的争议，应友好协商解决，协商不成的，应提交XXX仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。
第七条：协议变更和解除1.对于本协议的任何变更或补充，需经甲乙双方书面协商和签署的补充协议后方可生效。
2.在工程未竣工之前，任何一方不得擅自解除合同，如确有需要解除合同的，应提前一个月书面通知对方，并承担相应的违约责任。
2024年建设单位和监理单位安全协议（二篇）
2024年建设单位和监理单位安全协议建设单位：（甲方）监理单位：（乙方）为确保监理从业人员的人身安全、健康和企业财产，加强工程建设安全监理工作，落实安全监理职责，保证工程进展和监理工作的顺利进行。
依照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《工程监理规范》及其它有关法律、法规的贯彻落实。
建设单位、监理单位就工程建设中双方的安全责任和义务协商达成一致，订立本协议。
一、工程基本情况工程名称：建筑面积：二、工期开工日期：____年____月____日结束日期：____年____月____日三、协议内容：一、建设单位的责任、权力和义务l、审查监理单位监理资质、营业执照、项目备案、监理人员的相关证件、证书、监理单位是否将监理工程进行转包。
2、审查监理单位制定的监理规划，监理规划实施细则中安全监理内容是否符合要求。
其安全监理制度是否完善、落实。
安全监理职责人是否到位3、向监理单位提供必要的劳动保护用品。
（二）、监理单位的权利、责任和义务1、认真学习贯彻执行国家安全生产劳动保护方针、政策、法令、规章制度，不断提高全体监理人员安全意识。
2、建立、健全监理单位安全监理的各项规章制度，并认真贯彻落实，确保监理人员的安全。
3、在建设方的领导下，加强对施工方安全施工的监理工作，每项工程开工前，对施工方单位的施工组织设计，作业规程，按照规程进行严格审查，并督促施工方认真落实。
4、监理人员现场巡视，检查时必须配带安全帽、胸牌、并身着监理服装，井下监理必须配带自救器等安全防护用品，首先要保证监理人员自身安全。
5、对于施工中危险性较大的分部、分项，要求其制定于专项施工安全措施，并对其落实情况进行全面监理。
6、监理过程中发现施工人员违章施工，威胁安全情况时有权利立即制止现场作业，责令整改，对拒不整改的要及时向领导汇报，并下达工程暂停令，暂停令要及时报送建设单位和施工单位，情况特别严重的，有权向上级主管部门报告。
建设工程监理合同最新版(精选6篇)
建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版〔精选6篇〕建立工程监理合同最新版1甲方：〔雇用单位〕乙方：〔雇员〕鉴于甲方工作需要，聘请乙方从事____________________劳务工作，根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原那么，签订本合同。
第一条合同期限自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。
本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。
第二条乙方工作岗位及职责1、自合同约定之日起，乙方负责甲方________供电所宿办楼建立工程质量监理。
2、熟悉工程条件、技术标准和设计图纸，控制施工进度、保证质量要求。
3、严格执行现场监视旁站规定，按标准检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的局部要及时提出，要求承包人纠正，发现重大质量问题应及时报告甲方。
4、监视承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。
对任何有疑心的试验结果，应进展证实试验，催促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。
5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。
6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。
7、必须严格履行监理职责，不得利用职务之便营私舞弊，对甲方利益造成损害。
8、合同期间，对自己人身、财产平安负全部责任。
第三条工作报酬甲方每月支付乙方工资人民币__________元。
第四条甲方的义务职责1、甲方应当根据合同约定按时支付乙方劳务费用。
2、甲方按国家和省、市有关劳动保护规定，提供符合国家平安卫生标准的劳动作业场所和必要的劳动防护用品，实在保护乙方在消费工作中的平安和安康。
对从事有职业危害作业的，应当定期进展安康检查。
3、甲方按国家和省、市有关规定，做好女员工和未成年工的特殊劳动保护工作。
第五条聘用合同的变更、终止和解除1、聘用合同依法签订后，合同双方必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。
工程监理协议书范文精选(全文)
工程监理协议书范文精选一、甲方与乙方双方背景介绍甲方： [甲方名称]乙方： [乙方名称]二、协议背景三、协议内容1.项目概况甲方委托乙方对[工程名称]的施工进行监理工作，包括但不限于施工过程、质量、安全等方面的监督和管理。
2.监理任务乙方应按照相关法律法规和标准，对工程施工过程进行全程监理，确保工程按照设计要求和合同约定进行施工，并对施工质量进行监督和把控。
3.监理范围（1）监督施工单位的施工方案和施工组织设计，并及时提出意见和建议。
（2）监督施工单位的施工进度，保证工程按时完成。
（3）监督施工单位的材料、设备的选择和验收，并确保符合技术标准和合同要求。
（4）监督施工单位的施工质量，并进行现场检查、取证和记录。
（5）监督施工单位的安全施工，防止事故的发生。
4.协作方式（1）甲方应配合乙方开展监理工作，提供必要的工程资料和技术支持。
（2）乙方应按照相关法规和标准，独立、公正、客观地履行监理职责。
（3）甲方和乙方应保持良好的沟通和协商，及时解决工程中的问题和纠纷。
5.资金和费用（1）甲方应按时足额支付乙方的监理费用，并在支付前核对费用和工作量。
（2）乙方应如实报告监理工作的进展情况和费用使用情况。
6.保密条款双方对于工程的相关信息和文件应保密，不得向第三方泄露或使用于其他用途。
7.协议变更和终止（1）本协议的变更或终止应经双方协商一致，并签署书面协议。
（2）如因某一方的违法行为或严重违约行为导致协议终止，违约方应承担相应的责任和损失。
8.法律适用和争议解决本协议适用于的法律。
对于因履行本协议所发生的争议，双方应协商解决；如协商不成，应提交至甲方所在地的人民法院解决。
四、附则本协议自双方签署之日起生效，并对双方具有约束力。
本协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：公司名称：签名：日期：乙方：公司名称：签名：日期：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设监理合作协议范文
甲方：合肥中天工程监理有限责任公司
乙方：合肥新荣盛市政工程咨询有限公司
本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。
一、合作范围
（1）合作范围：霍山县城市生活垃圾填埋厂
（2）工程监理费参照监理合同。
（3）甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费（含税），10%作为资料保证金，项目资料归档后退回。
项目资料包括：监理合同、施工合同、监理资料、竣工报告。
（4）剩余费用以咨询费或监理费以转账方式转出。
（5）如工程需要总监到场，则乙方每次向甲方支付支付费用500元。
二、甲乙双方的义务
（1）甲方的义务：按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理规划、监理细则；对乙方的监理工作进行检查、督促，并在工程确需甲方支持时给予帮助。
(2)乙方的义务：必须遵守国家法律、法规以及甲方的各项规章制度与建设单位的合同规定。
按时与建设单位办理监理服务费的支付和结算，确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。
三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷，安全事故等造成的一切后果均由乙方承担，公司概不负责。
甲方代表：乙方代表：
联系电话：联系电话：
工程建设监理合作协议
甲方：合肥中天工程监理有限责任公司
乙方：
本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。
二、合作范围
（1）合作范围：合肥市职教路、学林路绿化提升工程
（2）工程监理费参照监理合同。
（3）甲方收取乙方工程监理费的20%作为管理费（含税），10%作为资料保证金，项目资料归档后退回。
项目资料包括：监理合同、施工合同、监理资料、竣工报告。
（4）剩余费用乙方用可报销的发票报销，或者以咨询费或监理费以转账方式转出。
（5）如工程需要总监到场，则乙方每次向甲方支付支付费用500元。
二、甲乙双方的义务
（1）甲方的义务：按时审批乙方的现场监理机构和组成及监理规划、监理细则；对乙方的监理工作进行检查、督促，并在工程确需甲方支持时给予帮助。
(2)乙方的义务：必须遵守国家法律、法规以及甲方的各项规章制度与建设单位的合同规定。
按时与建设单位办理监理服务费的支付和结
算，确保监理服务费和足额进入甲方指定的账户。
三、合作项目如发生经济纠纷、人事纠纷，安全事故等造成的一切后果均由乙方承担，公司概不负责。
甲方代表：乙方代表：
联系电话：联系电话：
工程建设监理合作协议
甲方：合肥中天工程监理有限责任公司
乙方：
本着充分利用资源、发挥效益，双方依照平等互利、共同发展、诚实信用的原则，经协商一致订立本协议。
三、合作范围
（1）合作范围：长江西路高架桥、东一环、二环，铜陵路、裕溪高架绿化移植工程
（2）工程监理费参照监理合同。
内容仅供参考。