建设工程施工合同范本(国际)-(优质文档)
国际施工合同
国际施工合同《国际施工合同》甲方（以下简称“业主”）：地址：联系方式：乙方（以下简称“承包商”）：地址：联系方式：鉴于甲方为某项工程的建设需要，乙方具备相应资质和能力，双方经协商一致，就该工程的建设达成如下合同：一、工程概述1.1 工程名称：[工程名称]1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：[工程内容]1.4 工程规模：[工程规模]1.5 工程总投资：[工程总投资]二、合同金额与支付方式2.1 合同金额为人民币[金额]元整（大写：[金额]元整），包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等全部费用。
2.2 甲方分期支付乙方工程款项，具体支付方式和时间由双方另行签订补充协议。
三、工程进度与质量要求3.1 乙方应按照双方约定的工程进度计划完成工程建设，如有延迟，乙方应承担相应的违约责任。
3.2 乙方应保证工程质量，确保工程验收合格。
如工程出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。
四、合同的履行与验收4.1 乙方应按照合同约定履行各项义务，确保工程顺利进行。
4.2 工程验收合格后，甲方应按照约定支付乙方工程款项。
五、违约责任5.1 乙方如未能按照约定的工程进度完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的[比例]%。
5.2 乙方如未能保证工程质量，导致工程验收不合格，应承担修复费用并支付违约金，违约金为合同金额的[比例]%。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[期限]年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：[签订日期]注：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
国际施工合同模板
国际施工合同模板This International Construction Contract (“Contract”) is made and entered into as of [Date], by and between [Company Name], a company organized and existing under the laws of [Country], with its registered address at [Address] (“Contractor”), and [Client Name], a company organized and existing under the laws of [Country], with its registered address at [Address] (“Client”).WHEREAS, Client desires to engage Contractor to perform certain construction services on a project located at [Project Locati on] (“Project”); andWHEREAS, Contractor is willing to provide such construction services in accordance with the terms and conditions of this Contract;NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants and agreements contained herein, the parties hereto agree as follows:1. Scope of Work1.1 Contractor agrees to provide all labor, materials, equipment, and services necessary to complete the construction work as described in the Specifications attached hereto as Exhibit A (the “Work”).1.2 Contractor shall perform the Work in a professional and workmanlike manner, in accordance with the specifications and drawings provided by Client, and in compliance with all applicable laws, rules, and regulations.2. Contract Price2.1 The total contract price for t he Work shall be [Amount] (“Contract Price”).2.2 The Contract Price shall be paid in installments as follows: [Payment Schedule].2.3 Client shall pay Contractor within [insert number] days of the receipt of an invoice from Contractor.3. Change Orders3.1 Any changes to the scope of the Work must be agreed upon in writing by both parties and shall be incorporated into this Contract as a Change Order.3.2 Any Change Orders shall outline the scope of the additional work, the price, and any additional time required to complete the Work.4. Time of Performance4.1 Contractor shall commence the Work on [Start Date] and shall complete the Work no later than [Completion Date].4.2 Contractor shall provide Client with regular updates on the progress of the Work.5. Warranties5.1 Contractor warrants that all Work performed under this Contract shall be free from defects in materials and workmanship for a period of [Warranty Period] from the date of completion.5.2 Contractor shall promptly remedy any defects that arise during the Warranty Period at no additional cost to Client.6. Indemnification6.1 Contractor shall indemnify, defend, and hold harmless Client from any claims, damages, liabilities, costs, and expenses arising from Contractor’s performance of the Work.7. Insurance7.1 Contractor shall maintain adequate insurance coverage throughout the term of this Contract, including but not limited to general liability insurance and workers’ compensation insurance.8. Termination8.1 Either party may terminate this Contract upon written notice if the other party materially breaches any provision of this Contract.8.2 Upon termination, Contractor shall be entitled to payment for all Work completed up to the date of termination.9. Governing Law9.1 This Contract shall be governed by and construed in accordance with the laws of [Country].9.2 Any disputes arising out of or relating to this Contract shall be resolved through arbitration in [City], in accordance with the rules of the [Arbitration Association].10. Entire Agreement10.1 This Contract contains the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior agreements and understandings, whether oral or written.IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Contract as of the date first above written.[Signature]Contractor[Signature]ClientExhibit A: SpecificationsThis Contract is agreed to and accepted by: [Name], Contractor[Name], ClientDate: [Date]。
建设工程施工合同示范文本(GF-2023-0201)
建设工程施工合同示范文本 (GF-2023-0201) 第一章总则第一条目的和依据1. 为了规范建设工程施工合同的签订和执行过程，保护当事人的合法权益，提高工程施工质量，根据《合同法》和相关法律法规的规定，制定本示范文本。
第二条适用范围1. 本示范文本适用于境内的建设工程施工合同的签订和履行。
第三条定义1. 建设工程：指建筑、结构、装饰、设备安装、水电安装等工程。
第二章合同的签订第四条合同的形式1. 建设工程施工合同可以采用书面形式或者口头形式，但建设工程总承包合同必须采用书面形式。
第五条合同的内容1. 建设工程施工合同应包含以下内容：合同名称、编号和签订地点；合同当事人的名称、住所地和；工程的名称、规模和位置；工程建设的内容、技术要求和质量标准；工期和竣工时间；工程施工的组织和管理；工程款支付方式和标准；合同变更和解除的条件和方式；争议解决方式和司法管辖地。
第六条合同的签订程序1. 合同的签订应当经过双方当事人协商一致，并由双方当事人在合同上签字或者盖章。
合同应当按照法律规定的程序进行备案。
第三章合同的履行第七条工程施工的组织和管理1. 施工方应按照合同的约定，建立合理的组织和管理体系，确保工程施工的顺利进行。
第八条工程款的支付1. 工程款的支付应按照合同约定的方式和标准进行，支付过程应记录并留存相关凭证。
第九条工程质量的监督1. 工程质量监督应严格按照国家相关标准进行，发现问题及时处理，并确保工程质量符合合同约定的要求。
第四章合同的变更和解除第十条合同变更1. 合同变更应当经过双方当事人协商一致，并以书面形式进行确认。
第十一条合同解除1. 合同解除应当经过双方当事人协商一致，并按照法律规定的程序进行。
第五章争议解决第十二条争议解决方式1. 双方当事人对于合同的争议可以通过友好协商、调解、仲裁或者诉讼等方式解决。
第十三条司法管辖1. 合同争议需要提起诉讼时，应当提交至双方当事人所在地的人民法院进行审理。
国际工程合同标准文本
国际工程合同标准文本
【】
引言部分：
甲方（业主）：[甲方全称]
乙方（承包商）：[乙方全称]
鉴于甲乙双方本着平等、自愿的原则，就[项目名称]工程项目（以下简称“本工程”）达成如下协议：
一、工程描述
1.1 工程地点：[具体地点]
1.2 工程内容：[详细描述]
1.3 工程规模及要求：[详细说明]
1.4 工期要求：[具体时间]
二、合同价格
2.1 合同总价：[金额]
2.2 价格构成：[详细分项]
2.3 支付方式及时间：[具体说明]
三、权利与义务
3.1 甲方的权利与义务：
- 提供必要的工程条件和资料；
- 按时支付合同约定的款项；
- 对乙方工作进行监督和验收。
3.2 乙方的权利与义务：
- 按照约定时间和质量要求完成工程建设；
- 负责工程的安全管理；
- 遵守相关法律法规，确保工程质量。
四、违约责任
4.1 如甲方未能按时支付款项，应向乙方支付违约金；
4.2 如乙方未能按期完成工程或工程质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
五、争议解决
5.1 双方应通过友好协商解决合同执行过程中的争议；
5.2 协商不成时，可提交至[指定仲裁机构]进行仲裁。
六、其他条款
6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效；
6.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日
乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年__月__日
结束语：。
建设工程施工合同(GF—2020—0201)-(优质文档)
合同编号:__________建设工程施工合同（GF—2020—0201）甲方：_________________________________乙方：_________________________________20____年___月___日第一部分_ 协议书发包人（全称）：______________________________________承包人（全称）：______________________________________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：______________________________________工程地点：______________________________________工程内容：______________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：______________________________资金来源：______________________________________二、工程承包范围承包范围：______________________________________三、合同工期：开工日期：______________________________________竣工日期：______________________________________合同工期总日历天数____________天。
四、质量标准工程质量标准：__________________________________五、合同价款金额（大写）：_________________元（人民币）￥：_________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建筑安装工程施工合同范文-(优质文档)
合同编号:__________建筑安装工程施工合同范文甲方：_________________________________乙方：_________________________________20____年___月___日建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。
施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。
以下是编辑为您整理的建筑安装工程施工合同，供您参考，更多详细内容请点击()查看。
建筑安装工程施工合同甲方：_________乙方：_________为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。
1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范1.1 适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。
1.2 适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范;国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范;以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。
2、合同文件组成及解释顺序2.1 合同条款及合同附件2.2 补充合同(协议)书2.3 中标通知书、投标书及其附件2.4 标准、规范及有关技术文件2.5 有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件2.6 施工图纸及设计要求2.7 形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单2.8 有关会议纪要2.9 甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计划、质量、安全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。
3、资质验证：乙方资质情况(详细填写)3.1 资质证书号码：_________3.2 资质许可范围：_________3.3 发证机关：_________3.4 复审有效期：_________3.5 甲方查验原件的人员及时间：_________3.6 若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须出具签订本合同的法人委托书。
《建设工程施工合同》gf20170201范本下载理合同
《建设工程施工合同》gf20170201范本理合同范本一：契约式风格甲方（以下简称“甲方”）：____________________地址：________________________连系人：______________________电.化：________________________乙方（以下简称“乙方”）：____________________地址：________________________连系人：______________________电.化：________________________甲方与乙方经平等协商，就以下事项达成一致，签订本合同，共同遵守。
第一章总则1.1 合同目的本合同的目的是明确甲方与乙方在建设工程施工合作中的权益和义务。
1.2 合同范围本合同适用于甲方与乙方在建设工程施工过程中的所有事项。
1.3 定义1.3.1 甲方：指合同第一条中的甲方。
1.3.2 乙方：指合同第一条中的乙方。
...第二章建设工程施工过程2.1 项目准备2.1.1 甲方应提供建设工程所需的相关计划、资料等。
2.1.2 乙方应根据甲方提供的计划、资料进行项目准备工作。
2.2 施工过程2.2.1 乙方应按照相关法律法规及技术规范进行施工。
2.2.2 如遇到施工问题，乙方应及时与甲方沟通并寻求解决方案。
...第三章合同变更和解除3.1 合同变更3.1.1 任何合同变更均需双方书面协商一致。
3.1.2 合同变更应在变更发生前及时通知相关方。
3.2 合同解除3.2.1 双方一致同意解除合同的，应签署解除协议。
3.2.2 如因一方违约导致合同解除的，违约方需支付给守约方相应违约金。
...附件：1. ________________（合同附件1）2. ________________（合同附件2）法律名词及注释：- 建设工程施工合同：指委托方与施工方就建设工程施工事项达成的书面协议。
- 甲方：合同中指委托方，即建设工程的业主。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
国际建设工程合同范本
国际建设工程合同范本一、合同双方甲方：中国建筑工程集团公司（以下简称“甲方”）地址：中国北京市朝阳区法定代表人：XXX电话：XXX传真：XXX邮箱：XXX乙方：国际建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）地址：XXX法定代表人：XXX电话：XXX传真：XXX邮箱：XXX二、合同目的本合同旨在明确双方在国际建设工程项目中的权利和义务，确保项目的顺利进行，并规定各项合同条款。
三、项目内容1. 项目名称：XXX国际建设工程项目2. 项目地点：XXX国家/地区3. 工程范围：项目包括但不限于XXX（具体描述工程内容）4. 工程期限：工程计划工期为XX个月，具体工期以书面协议确认为准。
四、合同条款1. 合同价格：本合同总价为XXX美元，双方同意根据实际工程量的增减进行调整。
2. 付款方式：甲方应按照工程进度支付工程款，付款比例和时间由双方协商确定。
3. 保证金：乙方应支付给甲方XXX美元作为履约保证金，保证金将在工程验收合格后无息退还给乙方。
4. 工期延误：若因乙方原因导致工期延误，乙方应按照延误天数支付违约金给甲方。
5. 变更和索赔：任何关于工程变更或索赔的要求应在书面形式下提出，并经双方协商一致后方能生效。
6. 质量保证：乙方应确保工程质量符合相关标准和规定，如发现质量问题，应及时整改。
7. 税务问题：乙方应自行承担工程过程中的税务问题，甲方不承担任何税务风险。
8. 其他条款：其他未尽事项，双方可根据实际情况协商解决。
五、合同生效及解决争议1. 本合同自双方代表签字生效，在工程竣工并验收合格后终止。
2. 合同解决争议应以友好协商为主，协商不成的，应提交有管辖权的仲裁机构解决。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
2. 本合同所列条款为合同正文，附件与合同正文具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
建设工程施工合同范本(示范文本)
建设工程施工合同范本(示范文本)一、合同的订立1.1 双方当事人1.2 合同的目的本合同的目的是为了明确甲、乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量，保护双方合法权益，实现双方的合作共赢。
1.3 合同的内容1.4 合同的生效和解除本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
除非经双方协商一致，否则本合同不得解除。
二、工程的基本情况和工程标的2.1 工程的基本情况详细描述工程的基本情况，包括工程名称、位置、规模、方案设计等。
三、工程施工期限及工期延误责任3.1 工程施工期限详细说明工程施工期限，包括开始日期和完成日期。
3.2 工期延误责任双方应共同确保工程按时完成。
如工期发生延误，责任方应按照约定承担相应的违约责任，并赔偿对方的直接经济损失。
四、工程造价及支付方式4.1 工程造价4.2 支付方式详细描述工程付款的方式和时间。
五、工程质量监督5.1 工程质量要求双方应确保工程的质量符合相关法律法规和标准要求，详细说明工程质量的具体要求。
工程竣工后，甲方有权组织验收。
如验收不合格，乙方应承担相应的责任，并按照甲方要求进行整改。
六、保修和维护责任6.1 保修期限工程竣工验收后，乙方应提供保修期。
保修期限为自竣工验收之日起的一定时间，具体时间在合同中约定。
6.2 保修责任在保修期内，如工程发生质量问题，乙方应按照约定免费进行修复和维护，保证工程达到合同约定的质量要求。
6.3 维护责任保修期结束后，乙方可根据约定提供额外维护服务，费用另行协商。
七、双方违约责任和争议解决方式7.1 双方违约责任如一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应赔偿对方的直接经济损失，并承担其他可能的法律后果。
7.2 争议解决方式如发生合同履行过程中的争议，双方应采取友好协商方式解决。
如协商不成，可申请仲裁或向有管辖权的法院提起诉讼。
八、合同的生效和解除8.1 合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。
8.2 合同的解除除非经双方协商一致，否则本合同不得解除。
建设工程施工合同(示范文本)(GF20200201)-(优质文档)
合同编号:__________建设工程施工合同(示范文本)(GF20200201)甲方：_________________________________乙方：_________________________________20____年___月___日住房城乡建设部_工商总局关于印发建设工程施工合同(示范文本)的通知建市[2020]56号各省、自治区住房城乡建设厅、工商行政管理局，直辖市建委(建交委)、工商行政管理局，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司，有关中央企业：为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，住房城乡建设部、工商总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2020-0201)，现印发给你们。
在执行过程中有何问题，请与住房城乡建设部建筑市场监管司、工商总局市场规范管理司联系。
本合同自2020年7月1日起执行，原《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)同时废止。
附件：《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2020-0201)住房城乡建设部_工商总局2020年4月3日(gf—2020—0201)建设工程施工合同(示范文本)制定住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说_明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-1999-0201)进行了修订，制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(gf-2020-0201)(以下简称《示范文本》)。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
国际建筑工程合同
国际建筑工程合同合同编号：【编号】甲方：【甲方名称、注册地址、法定代表人】乙方：【乙方名称、注册地址、法定代表人】鉴于甲方为一家具备施工能力和资质的建筑公司，乙方为一家拥有建设项目并提供资金支持的合作方，双方本着合作共赢的原则，经友好协商，达成以下合同：第一条项目描述甲方承诺为乙方提供【项目名称】建设工程的设计、施工和管理服务，并保证按时按质完成工程。
第二条合同金额1. 乙方承诺支付甲方【合同金额】作为本次建设工程的总承包价款，支付方式及进度按照双方另行协商确定的付款计划执行。
2. 若因工程变更、追加工程或其他原因需要进行合同金额的调整，应双方经协商一致后签订书面变更协议。
第三条工程质量与安全1. 甲方承诺按照国家标准和规定进行设计和施工，并配备专业技术人员负责工程质量与安全管理。
2. 乙方有权对工程进度、质量及安全进行监督检查，甲方应积极配合并及时整改发现的问题。
第四条合同履行期限1. 本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格后结束。
2. 若因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商确定合同履行期限的调整方案。
第五条违约责任1. 若一方未能履行合同义务或违反合同约定，应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因一方违约导致工程无法正常进行，对方有权单方解除合同，并要求违约方承担法律责任。
第六条争议解决双方因本合同履行产生的争议，应友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼解决。
第七条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
建设工程施工合同示范文本(GF-2024-0201)(复合版)
建设工程施工合同示范文本 (GF-2024-0201)甲方: [甲方名称]乙方: [乙方名称]第一条合同标的乙方应按照甲方的要求,按照本合同约定的时间、质量、数量等完成甲方委托的建设工程施工项目。
第二条合同价款1. 合同价款为人民币 [金额] 元,该价款包括乙方完成合同标的所需的全部费用,包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、运输费、保险费、税费等。
2. 甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。
乙方未按照本合同的约定完成合同标的的,甲方有权拒绝支付相应的合同价款。
第三条工期1. 乙方应在合同约定的工期内完成合同标的,工期为 [具体时间]。
2. 因不可抗力等不可归责于乙方的原因导致工期延误的,乙方应及时通知甲方,并采取措施缩短工期,甲方应予以配合。
3. 乙方未按照本合同的约定完成合同标的的,每逾期一日,应向甲方支付合同价款万分之五的违约金,逾期超过三十日的,甲方有权解除本合同。
第四条质量要求1. 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工,确保工程质量符合甲方的要求。
2. 乙方应按照合同约定的时间、质量、数量等完成合同标的,并保证施工过程中的安全和环保。
3. 乙方应按照甲方的要求提供完整的施工图纸、技术资料、施工方案等,并按照甲方的要求进行修改和补充。
第五条甲方权利和义务1. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查,乙方应予以配合。
2. 甲方应按照本合同的约定及时支付合同价款。
3. 甲方应提供施工所需的场地、水、电、气等条件,并保证施工过程中的安全和环保。
第六条乙方权利和义务1. 乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、水、电、气等条件,并保证施工过程中的安全和环保。
2. 乙方应按照本合同的约定完成合同标的,并保证施工质量符合甲方的要求。
3. 乙方应按照甲方的要求提供完整的施工图纸、技术资料、施工方案等,并按照甲方的要求进行修改和补充。
第七条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定,造成对方损失的,应承担相应的违约责任。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)建设工程施工合同(示范文本)GF-2013-0201一、合同背景与目的1.1 合同背景本合同是根据国家有关法律和法规的规定，为保障双方权益，明确各项责任和义务而签订的。
1.2 合同目的本合同旨在规范双方在建设工程施工过程中的权利、义务和责任，并确保工程顺利进行。
二、合同条款第一章合同基本条款2.1 合同双方及联系方式甲方：单位名称：通讯地址：法定代表人：联系人及联系方式：乙方：单位名称：通讯地址：法定代表人：联系人及联系方式：2.2 工程名称及位置工程名称：工程位置：2.3 工程范围和内容工程范围：工程内容：2.4 工程价格和支付方式工程总造价：支付方式：第二章施工条件与要求2.5 工程进度和期限工期要求：工期计算方法：2.6 施工资质及人员要求施工资质：相关人员要求：2.7 施工环境及安全要求施工环境要求：安全防护要求：2.8 建材和设备采购要求建材采购要求：设备采购要求：第三章合同履行方式2.9 施工方式施工组织方式：施工班组配置：2.10 监理要求监理机构及人员要求：监理任务和职责：2.11 变更和索赔变更要求：索赔要求：第四章合同履行的风险控制2.12 保险要求保险类型：保险金额：2.13 违约责任甲方违约责任：乙方违约责任：2.14 争议解决争议解决方式：争议解决程序：三、本合同涉及附件如下：1. 工程施工图纸及设计文件2. 合同补充协议3. 工程质量检验报告4. 保险合同5. 其他相关附件四、本合同涉及的法律名词及注释如下：1. 建设工程：根据国家有关规定，指经济技术指标、审批手续等依法建设的各类工程。
2. 施工合同：建设工程的承包人和建设工程的发包人订立的关于工程施工的合同。
3. 工程设计：根据建设工程规划要求和技术标准，编制符合工程实际需求的工程项目。
4. 变更：发包人或承包人提出对已约定的工程范围、工程内容等进行修改的行为。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1建设工程施工合同范本（示范文本）一、甲方（委托方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________二、乙方（承包方）：单位名称：________________________法定代表人（负责人）：________________________联系地址：________________________联系电话：________________________三、工程名称：________________________工程地点：________________________建设内容：________________________四、合同金额：本合同工程总造价为________________________元整（￥_____________）。
五、工程进度：1. 工程开工日期为合同签订后____日内，竣工日期为合同签订后____日内。
2. 工程进度按照双方协商确定的施工计划执行，如有延期需提前三天书面通知对方。
六、工程质量：1. 乙方应保证施工质量符合国家有关标准和要求，并承担由于工程质量不合格而造成的一切后果和责任。
七、工程款支付：1. 工程款分期支付，按照工程进度完成比例支付。
2. 工程款支付方式：______________________________________。
3. 工程款支付时间：合同签订后____日内支付第一期款，其他各期款根据实际工程进度确定。
八、风险控制：1. 乙方需购买工程施工意外险和施工质量保险，确保工程施工过程中出现意外和质量问题时能及时得到赔偿。
2. 乙方应在工程施工现场设立明显的安全警示标志，保障施工现场的安全。
九、违约责任：1. 如果一方未按合同规定的时间履行合同，造成损失的，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号:__________
建设工程施工合同范本（国际）
甲方：_________________________________
乙方：_________________________________
20____年___月___日
雇主：＿＿＿＿＿＿＿＿
承包人：＿＿＿＿＿＿＿
工程项目及相关文件：＿＿＿＿＿＿＿
上述双方经友好协商，达成如下合同条款：
第一部分共同条件
定义与解释
定义
第一条本合同范本（按下文规定的定义）中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有此处为其所规定的含义：
（１）“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人，但不包括（经承包人同意者除外）雇主的任何受让人。
（２）“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司，并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。
（３）“工程师”是指第二部分中指定的工程师，或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。
（４）“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理，或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员，其职权应由工程师书面通知承包人。
（５）“工程”是指依照本合同应进行的工程。
（６）“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的建筑工程清单、费率与价格表（如果有的话）、投标书和合同协议。
（７）“合同价格”是指投标书所列明的，但经根据下文所载规定予以增减的金额。
（８）“施工设施”是指为本工程或临时工程（按本条下述定义）的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物，但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。
（９）“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。
（１０）“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改，以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。
（１１）“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所，以及任何由雇主为本合同的目的而连同本合同中特别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。
（１２）“经认可”是指业经书面认可，包括对先前的口头认可所作的随后的书面确认；而“认可”是指书面认可，包括上述情况。
单数与复数
视文中需要，仅表明单数的词也包括复数在内，反之亦然。
页旁小标题或注释
这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分，也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素。
工程师的代表
工程师的代表的责任和权力
第二条工程师的代表的责任是视察和监督本工程，并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。
他无权免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务，除本文件下面或本合同其它地方另有明文规定者外，他无权命令进行任何会引起迟延的工程或指示雇主作任何额外支付，也不能对本工程作任何变更。
工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权委托给工程师的代表，并应将所有这种权力和授权的书面委托的副本提交给承包人。
工程师的代表在这种委托范围之内（但不是委托范围之外）给予承包人的任何书面指示或认可，应如同工程师所作出的指示或认可一样，对承包人与雇主具有约束力。
但是必须以下述为条件：
１．工程师的代表对任何工作或材料未予不认可，并不损害工程师日后不认可该工作或材料并下令予以推倒、清除或拆毁的权力。
２．如果承包人对于工程师的代表所作的任何决定感到不满意，他应有权把此问题提交工程师，工程师应随即对该决定予以确认、撤销或更改。
转让与转包
１．转让
第三条承包人未经雇主事先书面同意，不得转让本合同或本合同的任何组成部分或其中的任何好处或利益（付给承包人银行的任何根据本合同到期应付的款项不在此列）。
２．转包
第四条承包人不得把整个工程转包出去。
除本合同另有规定者外，承包人未经工程师事先
书面同意（不得无理不予同意）不得把本工程的任何组成部分转包出去，如予同意，不得免
除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务，承包人对任何分包人或分包人的代理人、雇
员或工人的行动、违约和疏忽，就如同对承包人或承包人的代理人、雇员或工人的行动、违
约或疏忽一样，应承担全部责任。
但是，按计件方式提供劳动力，不应认为是本条所说的转包。
合同的范围
第五条本合同包括本工程的施工、建成和维护，除本合同另有规定者外，还包括提供经本
合同指定或从本合同中合理地推知需要提供的为本工程的施工、建成和维护所需的一切劳力、材料、施工设备、临时工程和不论临时性或永久性的各物
合同文件
６．语言
（１）制订本合同文件所用的语言应在第二部分中予以说明，如果本合同文件用不止一种语
言写成，则还应在第二部分中指定解释本合同所据以为准的该种语言，即其中指定的“主要
语言”。
文件互相解释
（２）除本合同另有规定者外，共同条件和专用条件中的各项条款规定，应成为任何构成本
合同组成部分的其它文件中各项条款规定的主导。
在上述条件下，构成本合同的若干文件应
视为是彼此相互解释的，如有意义不明确或不一致之处，应由工程师对之作出解释和调处，
工程师应即为此向承包人发出指示，指导应按何种方式完成该项工作。
但是，如果工程师认为，遵照任何这种指示执行而为承包人带来的任何费用，由于文件的这种意义不明确或不一致，并不在而且有理由不在承包人所预计之列，则工程师应予证明，而雇主应按可以合理负
担此项费用的金额支付这笔额外款项。
７．图纸的保管
（１）图纸应由工程师单独保管，但应向承包人免费提供图纸副本两份。
承包人如还需要更
多的副本，应由承包人自费提供和制作。
在本合同履行完毕时，承包人应把所有根据本合同
提供的图纸退还给工程师。
承包人应就执行根据本合同规定的工程或其它事项所进一步需要的任何图纸或说明书，给工
程师或工程师的代表以适当的书面通知。
图纸副本应有一份保存在现场
（２）上述提供给承包人图纸副本中一份，应由承包人保存在现场，该分图纸应供工程师、工程师的代表和经工程师书面授权的任何其它人员在一切适当时间检查和使用。
签合同的注意事项如下（使用时请删除）：
一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。
二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。
如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。
对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。
三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。
根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。
四、约定违约条款。
五、约定争议管辖权条款。
六、明确合同签订地。
七、约定担保条款（视具体情况而定）。