装饰装修工程质量保修书

装修保修承诺书(共4篇)

装修保修承诺书〔共4篇〕第1篇：房屋装修保修承诺书2023房屋装修保修承诺书房屋装修保修承诺书：本人为〔物业名称及详细位置，以下称该物业〕的买受人〔业主〕，为维护本物业管理区域内全体业主的共同利益，营造环境优美、秩序井然的生活环境，本人郑重承诺在本物业〔房屋〕室内装饰或使用过程中：一、保证不违规装修，房屋装修前主动办理登记或施工答应、构造平安核准报批手续；二、保证不擅自拆改房屋建筑主体和承重构造；三、保证不擅自拆改房屋外墙立面；四、保证不开挖建筑底层地面或降低原有室内地坪标高；五、保证不擅自浇筑房屋室内夹二层〔俗称假二层〕；六、服从房屋外立面统一规划要求；七、保证不乱搭乱建以及占用公共通道；八、拥有首层私家花园的使用权〔无产权〕，不能擅自扩展或改变房开公司统一制作的花园围栏，可种植花草、美化环境，私家花园的装饰方案须报物业公司审批，不私搭乱建、饲养家畜或改作它用，一经发现，物业公司有权撤除；九、拥有该套房屋地下层的使用权〔无产权〕，使用年限与该套房屋一致，装修方案与该套房屋一并报物业公司审批；十、保证本物业所使用人遵守本承诺，如物业使用人有违犯本承诺的行为，由本人承当全部责任；十一、假设本人违犯上述承诺中的任何一条，愿意承受相关法律法规的处分,并根据情节轻重，承当每天1000-10000元的赔偿金。

承诺人：年月日小区房屋装修承诺书装修地点：本人及所雇请的施工单位在对居室进展装修时，在装修过程中将认真遵守市政府和管理处各项装修管理规定。

同时做到：1、对装修质量和平安负全部责任，并承当监视和验收责任，保证一年有效保修期。

所装修房间经管理处检查无违章装修或渗漏堵损坏等情况后，方可退回装修保证金，并承付所聘人员违章罚金。

2、对所装修居室平安、施工人员平安及相关第三方平安负责。

3、对聘请进入楼内施工人员的行为负全部责任，包括：公共秩序和公共卫生的维护、公用设施损坏赔偿和治安责任。

4、从装修开工起即采取防火措施，装修期间装修户内每50平米应配一个灭火器，每户至少装备两个灭火器；不违章使用电，埋设或改动电线须穿管，确保户内外平安，并承受管理人员的检查与指导。

工程质量保修书

工程质量保修书尊敬的业主：感谢您选择我们公司参与贵工程的建立，为了确保工程质量，确保您的权益，我司郑重承诺：一、工程质量保证范围我们将为您的工程提供一年的工程质量保修，即自工程交付之日起一年内，在正常使用条件下，对以下范围内的质量问题提供保修效劳：1.主体构造：包括建筑主体、外部墙面、屋顶等。

2.装饰装修：包括地面、墙面、天花板、门窗等。

3.给排水系统：包括管道、水龙头、马桶等。

4.电气设备：包括电路、电器设备等。

5.暖通空调系统：包括供暖设备、空调设备等。

6.其他工程工程中，属于施工方责任的工程质量问题。

二、保修期内的责任和义务在保修期内，如发现工程质量问题，请及时向我司提出维修申请，我司将在接到申请后24小时内予以处理。

在维修过程中，我司将负责提供必要的维修工作，包括但不限于修复、更换、调整等。

假如无法修复的质量问题超出维修范围，我司将承当相应的责任，包括但不限于重新施工、更换材料等。

三、保修期限自工程交付之日起的一年内，视为保修期限。

保修期限届满后，相关质量问题不在我司的保修范围内。

四、保修规定1.保修范围以及责任限制：质量问题必须是出自施工方的责任，过程中产生的自然破坏、正常磨损、意外事故和非正常使用所造成的一切后果，不在本保修范围内。

2.保修期内的费用承当：保修期内所有维修费用由我司承当，您无需支付任何维修费用。

3.保修期外的费用承当：保修期满后，如有进一步维修或更换的需要，费用将由您自行承当。

4.保修期内的条件限制：保修期内，您应保持施工物品的合理使用与维护，严禁私自改动、撤除或修改施工工程，否那么将视为不属于施工方责任的问题，不在保修范围内。

五、保修交流方式在保修期内，您可通过、邮件等方式与我司联络，我司将尽快安排专业的维修人员前往处理。

如需延长保修期限或其他特殊需求，请提早与我司协商。

六、保修后的验收在质量问题维修完成后，我司会与您核实维修情况，并进展验收工作。

验收合格后，您应签字确认，并可以向我司提出相关意见和建议。

墙面装饰工程质量保修书

墙面装饰工程质量保修书
根据合同约定，为确保墙面装饰工程的质量和使用效果，特制订以下保修条款：
1. 保修期限：自工程竣工之日起，保修期限为 __年（保修期限根据合同约定填写）。

2. 保修内容：保修期间，承包商将正常维护和保养所装修的墙面。

如发生以下情况，承包商将提供免费维修服务：
- 墙面脱落、起泡、开裂等质量问题；
- 墙面颜色掉落、褪色等影响装饰效果的问题；
- 其他属于装修质量问题的情况（如非人为损坏等）。

3. 保修责任：保修期限内，墙面装饰工程出现问题，承包商将负责组织及时修复，并提供相关的技术支持和咨询。

4. 保修范围：保修范围限于承包商在装修过程中负责施工的部分，不包括由其他单位或个人负责的其他施工部分。

5. 保修条件：
- 在保修期间，业主应合理使用墙面装饰，并按照相关维护规定进行保养；
- 在发现问题后，及时通知承包商进行检修；
- 除非经承包商同意，业主不得擅自进行维修、拆除或改动墙面。

6. 保修的终止：保修期满后，如未发生任何质量问题，保修期限自动终止。

备注：本保修书仅适用于承包商在合同规定的墙面装饰工程中所提供的保修服务，对于非人为损坏的其他问题，应另行协商。

特此保证：
承包商（盖章）：日期：
业主（盖章）：日期：。

装饰装修工程质量保修书（共五则范文）

装饰装修工程质量保修书（共五则范文）第一篇：装饰装修工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。

承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括吊顶、墙面基层、石膏板隔墙、电气、地面地台工程等项目。

二、质量保修期1、保修期限约定如下：保修期为工程实际竣工日期后的12个月。

三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后1天内派人修理。

承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程的质量。

因承包人原因致使工程在合理使用期限造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为伍仟元（大写）。

五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。

六、其他双方约定的其他工程质量保修事项： / / 本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日第二篇：装饰装修工程质量保修书装饰装修工程质量保修书发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《工程施工合同》，经协商一致，对签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围及内容，双方约定如下：2、质量保修期2.1、双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：对本工程的质量保修期约定为伍年。

装修工程保修承诺书

装修工程保修承诺书一、保修范围根据《中华人民共和国消费者权益保护法》及相关规定，本公司承诺对装修工程提供以下保修服务： 1. 对于因施工质量问题引起的工程质量问题，承担在保修期内的维修责任； 2. 对于因甲方人为操作不当引起的问题，不在本保修范围内； 3. 保修期为工程竣工验收合格之日起1年。

二、保修责任1.本公司保证装修工程质量符合国家有关标准，如发现质量问题，本公司承诺及时协调解决；2.保修期内，如发现质量问题，请及时向本公司报告，本公司将安排专业人员进行检修，保证问题得到及时解决；3.保修期外，如发现质量问题，本公司也将积极协助解决，但需另行协商解决方案。

三、保修细则1.如需保修服务，请提供装修工程施工合同编号、装修工程验收合格证明及问题描述等相关材料；2.保修服务需提前预约，由本公司安排专业人员上门检修；3.保修期内，非工程质量问题将按照维修价目表收取费用；4.本保修承诺书未尽事宜，依据国家相关法律规定执行。

四、签署本承诺书一式两份，双方各执一份，本公司谨遵承诺。

甲方（甲方单位名称）：_____________地址：______________________电话：______________________日期：______________________乙方（装修公司名称）：_____________地址：______________________电话：______________________日期：______________________以上为装修工程保修承诺书，如有任何问题请随时联系我们。

感谢您的信任和支持！。

装饰工程保修承诺书-承诺书

装饰工程保修承诺书-承诺书尊敬的客户：本函旨在明确我方在承接贵方装饰工程项目中所承担的保修责任及相关条款。

我们深知装饰工程的质量对您的使用体验至关重要，因此我们承诺将提供高标准的售后服务，确保您的满意度。

一、保修期限自工程竣工验收合格之日起，我方对所承接的装饰工程提供以下保修期限：1. 整体工程保修期为贰年。

2. 电气管线、给排水管道安装工程保修期为贰年。

3. 墙面、顶棚、地面等涂装工程保修期为壹年。

二、保修范围在保修期限内，我方承诺对以下情况提供免费维修或更换服务：1. 因施工质量问题导致的结构损坏。

2. 因使用我方提供的材料而导致的表面开裂、剥落。

3. 因施工工艺不当造成的渗漏、变形等问题。

三、保修责任1. 我方将对保修期内出现的质量问题负责，并在接到通知后24小时内响应，48小时内派专业人员进行现场勘查。

2. 对于非人为因素造成的损坏，我方将承担全部维修责任。

3. 对于人为因素或不可抗力造成的损坏，我方将提供维修服务，但可能涉及相应的维修费用。

四、保修除外以下情况不属于保修范围：1. 客户自行改动原有装饰结构或设施。

2. 使用不当或第三方造成的损坏。

3. 未经我方同意，第三方进行的维修或改动。

五、其他事项1. 本保修承诺书作为装饰工程合同的补充，与合同具有同等法律效力。

2. 如遇特殊情况需要变更保修条款，双方应协商一致，并以书面形式确认。

我们承诺将严格遵守上述条款，以专业的技术和优质的服务，确保您的装饰工程质量。

感谢您的信任与支持。

此致敬礼[公司名称][公司地址][联系电话][签订日期]。

装饰工程保修承诺书-承诺书

装饰工程保修承诺书-承诺书
甲方提供以下保修服务：
1. 保修期限：本装饰工程的保修期为贰年。

在保修期内，我方将对由于施工质量问题造成的任何损坏或瑕疵提供免费维修或更换服务。

2. 保修范围：保修服务包括但不限于以下内容：
- 所有墙面、地面的瓷砖铺设；
- 油漆、壁纸的粉刷工程；
- 吊顶、隔断、装饰构件的安装；
- 水电安装工程，包括灯具、开关、插座等；
- 木工制品，如橱柜、门、窗等；
- 其他经双方确认的装饰项目。

3. 保修责任：在保修期内，如发现上述范围内的任何问题，甲方应及时通知我方。

我方将在接到通知后的48小时内响应，并在7个工作日内派遣专业技术人员前往现场进行维修或更换。

4. 保修例外：以下情况不属于保修范围：
- 因甲方使用不当或人为破坏导致的损坏；
- 自然灾害等不可抗力因素造成的损坏；
- 甲方未经我方同意，私自改动原有装饰结构或设施。

5. 保修服务的延长：若甲方在保修期满后仍需我方提供维修服务，我方将根据实际情况提供有偿服务，并与甲方另行签订维修服务协议。

6. 保修金：为确保我方履行保修责任，甲方将从最终支付给我方的工程款项中扣除一定比例作为保修金。

保修金将在保修期满且无质量问
题后无息退还给我方。

7. 争议解决：双方在执行本保修承诺书过程中如有争议，应首先通过
友好协商解决。

如协商不成，可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方代表（签字）：________
乙方代表（签字）：________
日期：________。

工程质量保修承诺书通用15篇

工程质量保修承诺书通用15篇工程质量保修承诺书工程质量保修承诺书1防水工程质量服务承诺书我公司承诺：2、我公司与发包方签订合同后，公司将派专业人员对施工全过程进行跟踪指导，确保防水工程质量，避免不必要的`返工。

3、我公司进场施工，欢迎发包方对我公司施工的工程进行监督，提出宝贵意见，保证决不使用不合格产品，或以次充好、以劣充优、坚决杜绝偷工减料的现象发生。

4、我公司在施工中，将派专业技术人员与业主方做好协调工作，并对我方的施工质量、工期进度等进行全程监督，对我方的成品在下道工序施工前因不慎的人为损坏进行监督检查及相应保护工作，确保我方的防水质量达到设计、规范及业主要求。

5、我公司施工的防水工程如系我方施工质量的原因或我方监督不力所造成的渗漏均由我方负责返工，不收任何费用。

6、凡我公司施工的防水工程质保期为5年，如有渗漏，确系我公司施工或材料质量造成24小时内上门服务；在保修期内，若有人为原因造成的和建筑物结构变化（如沉降、改造等）造成的渗漏我公司不承担保修责任。

******防水工程有限公司20xx年3月12日工程质量保修承诺书2尊敬的各位xx:你们好！为保证景观工程在合同使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。

承包人在质量保修期内按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容绿化部分养护范围：园区内苗木养护内容：包括苗木浇水、修剪、病虫害防治、除草、及时清理枯枝、坏桩、断桩等;土建工程内容：地基基础工程、主体工程、景墙垒砌、园路铺设等;钢结构等。

二、质量保修期绿地养护保修期从竣工验收之日起养护期1年。

土建工程为1年，钢结构工程1年。

三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的`项目，承包人应在接到修理通知7天内派人修理。

承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人修理，保修费用从质量保证金内扣除。

2、发生需紧急抢修事故(如：管道跑水、漏电等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修，非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

装修质量承诺书(15篇)

装修质量承诺书(15篇)装修质量承诺书1为确保青青明园9栋2单元201室李芬家项目施工质量，本次项目施工负责人：宁德平，郑重承诺，将依照装修合同对本次施工范围内的质量及保修承担责任，承诺基本内容如下：1、建立质量责任制，对装修工程的施工质量负责。

2、按照工程规范要求，施工技术标准和合同约定严格施工质量。

3、依据合同做隐蔽工程的'签证及验收记录。

4、依法履行建筑装饰工程质量保修义务。

5、在保修期内免费履行维修义务。

6、本工程装修完毕交付业主后，在日常使用过程中，装修部分由于业主方原因造成损坏的，施工方不承担保修责任，由于施工方原因造成无法正常使用的，由施工方安排人员进行保修。

7、该项目保修期为合同约定的两年，自尾款结清之日20____年3月12日起至20____年3月12日止。

承诺人：__________年____月____日装修质量承诺书2装饰工程质量保证书一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：________________________________________。

二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：⒈地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用____年限；⒉屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为____年；⒊装修工程为____年；⒋电气管线、给排水管道、设备安装工程为____年；⒌供热与供冷系统为____个采暖期、供冷期；⒍住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年；⒎其他项目保修期限约定如下：______________________________________质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

室内装饰工程质量保修书(优秀模板3套)

室内装饰工程质量保修书（优秀模板3套）室内装饰工程质量保修书套1?室内装饰工程质量保修书一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括室内吊顶、抹灰、地面工程、水电改造、乳胶漆涂刷，墙纸粘贴、灯具电气和卫生洁具安装，以及其他装饰所涉及的项目和双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定参照《建设工程质量管理条例》执行。

二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下：1、室内吊顶项目为 2 年；2、地坪地砖地板 2 年；（甲供材料及施工的除外）3、电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；4、有防水要求的卫生间、厨房、阳台等，防渗漏为 5 年；4、灯具及卫生洁具为 2 年；5、其他项目保修期限约定如下：在非人为因素下，本工程所涉及的项目保修二年。

（以上条款不可抗力因素导致除外）三、保修说明1、属于保修范围的项目，承包人应在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。

承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人修理，相关费用由责任方承担。

2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修 (不可抗力除外)。

3、对于涉及结构安全的非因室内装饰改造引起的质量问题，承包人不承担维修责任。

四、其他本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人: 承包人:委托代理人：法定代表人：年月日年月日室内装饰工程质量保修书套2甲方：A公司乙方：北京市装潢公司鉴于乙方承包装修之甲方某公寓号房屋工程已于年月日交付使用，有关细项质量需进一步观察，目前有关工程细项已需维修养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：1.本工程保修期为一年，自年月日起至年月日止。

2.乙方在保修期内工作范围为：就装修工程所涉及全部项目(以年月日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及年月日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)的损坏或质量问题进行更换或修复。

装修合同的工程保修单

装修合同的工程保修单【装修工程保修单】甲方（业主）：__________乙方（装修公司）：__________根据双方签订的《家庭装修装饰合同》，为确保工程质量，特制定本保修单。

一、保修范围：1. 本保修单适用于乙方为甲方提供的所有装修工程。

2. 包括但不限于水电改造、墙面处理、地面铺设、吊顶安装、厨卫设施安装等项目。

3. 材料和工艺均应符合国家相关质量标准及合同约定。

二、保修期限：1. 主体结构工程保修期为______年。

2. 防水工程、电路管线等隐蔽工程保修期为______年。

3. 装饰面层及其他常规装修工程保修期为______年。

4. 具体项目的保修期以合同附件中《工程保修细则》为准。

三、保修内容：1. 对于因施工质量问题导致的缺陷或损坏，乙方负责无偿修复。

2. 若属于材料质量问题，由乙方协调供应商予以更换或修理。

3. 保修不包含人为损坏、自然灾害等非乙方责任范围内的问题。

四、保修流程：1. 甲方发现装修质量问题时，应及时书面通知乙方。

2. 乙方接到通知后应在______个工作日内上门检查并答复。

3. 确认需维修的项目，乙方应在约定时间内完成修复工作。

五、其他条款：1. 本保修单一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 未尽事宜，按照《家庭装修装饰合同》相关条款执行。

3. 本保修单自双方签字盖章之日起生效。

六、争议解决：甲乙双方在履行保修义务过程中如有争议，应协商解决；协商不成时，可提交至签订合同所在地人民法院诉讼解决。

甲方（签字）：__________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：__________ 日期：____年____月____日。

装修售后服务保证书范本

装修售后服务保证书范本尊敬的业主：您好！首先，我代表XXX装饰公司对您选择我们的装修服务表示衷心的感谢。

为了确保您的家居装修质量和售后服务得到保障，我们特制定本售后服务保证书，向您承诺我们的服务标准和责任。

一、保修范围本保证书所涉及的保修范围包括装修工程中的一切施工内容，包括但不限于墙面、地面、天花板、水电工程、木作工程、防水工程、涂料工程、洁具安装等。

二、保修期限1. 水电工程：保修期限为十年。

2. 防水工程：保修期限为五年。

3. 墙面、地面、天花板等涂饰工程：保修期限为两年。

4. 木作工程：保修期限为两年。

5. 洁具、灯具、电器等设备安装工程：保修期限为一年。

三、售后服务响应时间在保修期内，如发生质量问题，您可以在工作时间拨打我们的售后服务热线，我们将尽快安排专业维修人员上门进行检查和维修。

对于紧急情况，我们承诺在接到报修后4小时内到达现场进行处理。

四、售后服务流程1. 您在使用过程中发现问题时，请及时拨打售后服务热线，并提供相关信息，如工程地址、施工内容等。

2. 我们的售后服务人员将在接到报修后尽快安排上门检查，并根据问题情况提供维修方案。

3. 维修人员将在约定时间上门进行维修，确保您的家居装修问题得到及时解决。

4. 维修完成后，我们将对维修质量进行跟踪回访，确保您满意。

五、质量保障我们承诺，本工程所使用的材料均为正规渠道采购，符合国家相关质量标准。

在施工过程中，我们将严格遵循施工规范和操作流程，确保工程质量。

如因施工质量问题导致工程出现问题，我们将承担相应的维修责任和赔偿责任。

六、注意事项1. 请您在验收工程时仔细检查，如有问题请及时提出，我们将尽快进行整改。

2. 在保修期内，请您正确使用和维护装修工程，避免因人为原因导致的问题。

3. 定期对装修工程进行检查和维护，发现问题及时联系我们，我们将提供专业的维修服务。

我们真诚希望通过本保证书，为您提供满意的装修售后服务。

如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。

装修合同工程保修

装修合同工程保修
我们需要明确的是，装修合同工程保修是指装修公司在完成装修后，对于其施工质量进行一定期限的保证。

这包括了对装修材料、施工工艺以及成品效果的保证。

在保修期内，如果发现任何由于装修公司的原因导致的问题，装修公司有义务进行无偿修复。

我们来看一下具体的装修合同工程保修范本：
一、保修范围
1. 本合同所涉及的所有装修工程。

2. 包括但不限于墙面、地面、顶面、水电改造、木工、油漆等工程。

3. 对于非人为因素导致的装修质量问题，如材料质量问题、施工质量问题等。

二、保修期限
1. 自装修工程竣工验收之日起，保修期为一年。

2. 在保修期内，如发现质量问题，甲方应立即通知乙方，乙方应在接到通知后的三个工作日内进行修复。

三、保修责任
1. 在保修期内，如因乙方原因导致的质量问题，乙方应负责免费修复。

2. 对于因甲方使用不当或其他非乙方原因导致的质量问题，乙方可以提供有偿服务。

四、保修流程
1. 甲方发现质量问题后，应及时以书面形式通知乙方，并提供相关证据。

2. 乙方在接到通知后，应及时进行核实，并在确认问题后尽快进行修复。

五、其他条款
1. 本保修条款是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

2. 对于未尽事宜，双方应友好协商解决；如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。

家装质量保修协议书

家装质量保修协议书甲方（业主）：姓名：_________________________地址：_________________________联系方式：_________________________乙方（装修公司）：公司名称：_________________________注册地址：_________________________法定代表人：_________________________联系方式：_________________________鉴于乙方已经完成甲方的住宅室内装饰装修工程，为确保工程质量，维护甲方的合法权益，根据《建设工程质量管理条例》、《住宅室内装饰装修管理办法》等相关法律法规，甲乙双方就装修工程的质量保修问题达成如下协议：第一条保修范围与期限1.1 乙方对本次装修工程实行保修，保修范围包括但不限于：水电工程、墙面工程、地面工程、木工工程、涂饰工程、厨卫设施安装等。

1.2 保修期限自装修工程竣工验收合格之日起计算，基础保修期为两年，防水工程保修期为五年，主要耐用商品保修期限按照国家或厂家规定执行。

第二条保修责任2.1 在保修期内，如因乙方施工质量原因导致的工程缺陷，乙方应免费进行修复或更换。

2.2 甲方发现问题后，应及时书面通知乙方，乙方在接到通知后，应在约定的时间内到达现场进行检查、维修。

第三条保修例外3.1 因甲方自行改动、使用不当或自然灾害等非乙方施工质量原因造成的损坏，不在保修范围内。

3.2 甲方自行采购并安装的主材、家具等产品，其保修由产品制造商或销售商负责。

第四条维修费用4.1 保修期内因乙方施工质量问题产生的维修费用由乙方承担。

4.2 若因甲方原因或超出保修范围的维修，费用由甲方承担。

第五条争议解决因本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第六条协议生效本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

装饰工程质量承诺书(共3篇)

装饰工程质量承诺书〔共3篇〕第1篇：装饰工程承诺书承诺书***************装饰：基于***************装饰工程工程是贵公司与我公司和本人共同承接的工程，现为明确贵我双方在此工程中的责任和义务，特此向贵公司承诺如下：第一、此工程由我公司及我本人负责全部的施工任务，并承受贵公司的监视,遵守贵公司的资金管理规定，并向贵公司上交工程总造价的3%为工程管理费及税金(税金按国家规定地税为3.5%，所得税为2%，合计为5.5%)，贵公司在收到业主方支付的工程款后扣除总包管理费及税金后及时支付给我公司。

第二、我本人保证严格遵守贵公司的企业规定，承受贵公司的统一安排和监视，遵守业主方与贵公司的廉政条约，主动办理公司保险等要求，按贵公司与业主方签订的合同约定的工期内完成上述施工任务，凡因工期延误而产生的一切违约责任由我公司与本人承当，并承受贵公司的处分〔工期延误导致贵公司声誉受损，罚合同总价的5%〕。

第三、我本人按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量〔质量按公司标准到达一流程度〕，维护贵公司企业形象，加强文明施工，凡因工程质量不合格、文明施工不达标而产生的一切经济及法律责任均由我公司及本人承当，并承受贵公司的先关处分〔质量不合格、文明不达标罚合同总额的5%-8%〕。

第四、我公司及我本人认真贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，假如在施工中发生伤亡事故，其所有损失均由我公司及本人负责。

我公司及我本人保证不拖欠工人工资，不拖欠材料款，凡因上述拖欠行为而至贵公司受损，不仅要承当等额的赔偿责任，还须按贵公司《关于引致公司声誉受损行为的处分规定》进展处分〔罚合同总价的5%〕。

第五、在工程施工中，假如因工程质量、工程进度等问题而致业主方投诉，那么每投诉一次，向贵公司缴纳罚款五万元。

第六、贵公司财务派专人对工程款项的使用情况进展监视，〔月工资为5000元，交通等费用按实际报销〕。

工程质量保修承诺书3篇

工程质量保修承诺书工程质量保修承诺书精选3篇（一）尊敬的业主：您好！感谢您选择我公司参与您的工程工程，为此，我们郑重向您承诺，在工程施工完成后的工程质量保修期内，我们将对工程工程的质量问题进展保修，并提供以下的详细承诺：一、承诺范围：1. 承诺书所提及的工程工程为本公司承接的相关工程工程，详细范围如合同所约定。

2. 工程质量保修期为开工验收之日起，持续保修五年。

3. 工程质量保修期内，对于工程质量问题，我公司将及时维修或更换有问题的部位。

二、承诺内容及标准：1. 本公司将按照国家规定的相关标准和技术标准进展工程施工，确保工程质量符合国家相关标准。

2. 工程施工过程中所使用的材料将符合国家标准，并经过质检部门的检验合格。

3. 工程施工过程中，我公司将派出专业人员负责施工，并经过相关培训和资质认证，确保施工质量。

4. 假设在工程质量保修期内发现工程存在质量问题，业主有权要求我公司进展维修或更换有问题的部位。

5. 假设工程质量问题原因在于我公司施工不当或使用低质材料所致，我公司将承当相应的维修和更换费用。

6. 我公司将提供优质的售后效劳，及时响应业主的问题，并提供有效的解决方案。

三、补充承诺：1. 本公司承诺对工程工程施行全程跟踪管理，并定期开展现场巡查和质量检验，确保施工过程的标准性和质量。

2. 工程工程完工时，我公司将详细记录每个施工步骤，包括所使用的材料、施工方案等，以备工程质量保修期内的问题解决参考。

3. 为保证效劳的真实性和有效性，我公司将建立健全的客户反应系统，接收和处理业主的意见和建议。

4. 我公司将根据业主的要求提供工程质量保修书，并及时发放给业主。

四、其他事项：1. 工程质量保修期内，假设工程遭到人为损坏或其他非自然灾害因素引起的灾害，我公司将协助业主对第三方进展索赔。

2. 假设工程质量保修期内，业主发现工程存在质量问题，应及时通知我公司，以便我公司进展维修和处理。

3. 本承诺书为工程质量保修的详细承诺内容，不具有法律约束力。

装饰工程保修承诺书

装饰工程保修承诺书
为确保装饰工程项目的质量和完工后的正常使用，本人愿意做如下承诺：
一、本人作为装饰工程项目的业主，已经收到贵司提供的《装饰工程
施工合同》、《工程保修条款》、《装饰工程验收规范》等文件，并
阅读了以上文件中的所有规定。

本人承诺遵守这些文件中的规定，以
确保装饰工程有一个良好的质量和整体效果。

二、本人特此保证并承诺以下事项：
1、保证按照规范和专业要求进行装饰工程施工，确保施工过程中的安
全和质量；
2、保证使用符合国家标准和质量要求的建筑材料和装饰材料，防止使
用劣质材料；
3、保证在装饰工程完成交付后的一年内，对装饰工程存在的质量问题
进行修复和维护，保证装饰工程的正常使用；
4、保证装饰工程的外观整洁，并定期进行清洁和维护；
5、保证装饰工程施工过程中不侵犯其他业主的合法权益，如噪音扰民、施工污染等；
6、保证装饰工程施工过程中不改变原有的结构和功能，不私自拆除或
改动建筑物的任何部分；
7、保证装饰工程中的电气、水暖设备和防火设施符合国家标准和安全要求，并定期进行维护和检查；
8、保证装饰工程不违反相关法律法规和规定，如建筑规划、环保要求等；
9、保证装饰工程施工过程中不损害公共设施和他人财产，如破坏公共地面、墙壁等；
10、保证在装饰工程验收合格后，及时办理相关手续，如取得装饰工程竣工备案等。

特此承诺！
承诺人：
承诺日期：。

装修质量保修承诺书

福源装饰装修质量保修承诺书
为确保青青明园9栋2单元201室李芬家项目施工质量，本次项目施工负责人：宁德平，郑重承诺，将依照装修合同对本次施工范围内的质量及保修承担责任，承诺基本内容如下：
1、建立质量责任制，对装修工程的施工质量负责。

2、按照工程规范要求，施工技术标准和合同约定严格施工质量。

3、依据合同做隐蔽工程的签证及验收记录。

4、依法履行建筑装饰工程质量保修义务。

5、在保修期内免费履行维修义务。

6、本工程装修完毕交付业主后，在日常使用过程中，装修部分由于业主方原因造成损坏的，施工方不承担保修责任，由于施工方原因造成无法正常使用的，由施工方安排人员进行保修。

7、该项目保修期为合同约定的两年，自尾款结清之日2017年3月12日起至2019年3月12日止。

大理福源装饰工程有限公司
2017年3月12日。