催促履行合同律师函
解决合同纠纷律师函范本6篇
解决合同纠纷律师函范本6篇篇1【解决合同纠纷律师函范本】尊敬的（对方公司/个人）：我们是（你所属公司/个人）的法律顾问，现代代表（你所属公司/个人）就以下事宜向你方发出本函：由于（具体事由），根据我方与你方于（签订合同日期）签订的《合同名称》，对方在（具体时间）应履行协议的义务，但至今未能如约履行，我方已多次督促，但对方未作任何正面回应，这严重影响了我方正常的业务运营，故我方根据合同的有关条款和公司的授权，特向你方发出如下通知：1. 请你方如实接受我方的权利主张，立刻履行合同义务，于（最后期限）前支付（具体金额），否则我方将不得不考虑向法院诉讼索赔，有关法律责任你方应当自行承担。
2. 如果我方在指定期限内未收到对方任何书面回复或未收到对方的款项支付，请你方注意我方将采取进一步的法律行动。
3. 我方有权在合同解除的同时索取相应款项的违约金和利息，并保留了向法院起诉要求违约责任的权利，对方应于我方诉讼要求通知后及时提出答辩。
请注意，我方已对相关事宜进行了详细记录，包括但不限于律师函的发送情况、对方的回复和付款情况等，以备将来程序需要。
最后，为避免双方的不必要法律纠纷和损失，我方诚恳希望双方能够妥善解决此纠纷，遵守合同条款，维护双方合法权益，保持商业诚信，热切期待你方的合作和配合。
特此函告。
（你所属公司/个人）律师事务所日期：（年月日）篇2解决合同纠纷律师函范本尊敬的对方：我是XXX公司的法律顾问，我代表公司就您方在XX合同中的违约行为向您发出本函。
根据合同约定，您承诺按照合同约定时间提供产品/服务，但是截止目前您尚未履行相关义务。
由于您的违约行为，我们公司已经遭受了严重的经济损失，并且给公司的声誉造成了不良影响。
根据相关法律法规，我们要求您立即停止违约行为，并立即履行未尽合同义务。
如果您在收到本函后15个工作日内未能履行义务，我们将不得不考虑采取法律手段解决该合同纠纷，届时您将承担因此产生的所有费用和损失。
律师函(履行合同)
律师函
XX（20XX)函字第XX号
致：YY 有限公司
XX 律师事务所接受XX 有限公司（以下简称“XX 公司”）委托，现就贵公司拖延履行合作协议有关事宜，特致函贵公司：
一、经本所律师调查与了解，初步认定如下事实：
20XX 年XX 月XX 日XX 公司与贵公司签订《XX 合作协议》,约定由XX 公司提供建设用地，由贵公司承担项目建设，项目预计于20XX 年XX 月交付XX 公司使用。
合同签订后，XX 公司已提供符合要求的建设用地，而时至今日项目交付时间已过，贵公司仍未开工建设。
根据《XX 合作协议》第七条的约定，贵公司迟延履行合同的行为已构成根本违约。
二、基于以上事实，本所律师受托郑重函告如下：
自收到本函之日起五日内向XX 公司提交书面《XX 项目建设计划》，并于收到本函之日起十五日内正式投入建设。
否则，XX 公司将不再与贵公司协商，直接行使单方解除权，并采取法律手段追究贵公司的违约责任。
届时，贵公司需依法赔偿因违约给XX 公司造成的全部直接和间接损失，包括但不限于XX 公司为该项目投入的人力、财力、物力，该项目的预期收益以及律师费、诉讼费、财产保全费、执行费、邮寄费等一切经济损失。
以上意见，望贵公司慎重考虑，及时履行上述义务，避免造成更大损失。
特此函告。
XX 律师事务所
XX 律师
年月日。
合同催款律师函模板
律师事务所
律师函
(20**年) 字第号
公司：
律师事务所受公司（以下简称“**公司”）委托，指派本律师负责处理贵公司与其合同纠纷相关的法律事务。
鉴于如下事实：
贵公司与**公司于年月日签订了合同编号为的《合同》, **公司已按照合同约定履行了自己的全部义务，但是贵公司并未按照合同约定履行付款义务,截至年月日，贵公司尚欠**公司货款共计元（￥）。
虽然**公司多次向贵公司催要此货款，但贵公司至今未能支付。
贵公司的行为违反了合同约定侵犯了**公司的合法权益并已经给**公司造成了较大经济损失。
特此郑重函告：
一、鉴于贵公司和**公司的友好合作关系，建议贵公司在收到此函之日起5日内将剩余货款元（￥）支付完毕，**公司将对贵公司的行为给其造成的损失不予追究。
二、如果贵公司未能在上述期限内清偿欠款，**公司将向法院提起诉讼。
届时，受理法院将采取冻结银行账户、查封资产等诉讼保全措施，贵公司除依法清偿全部欠款外，还应承担
违约金、银行同期贷款利息、诉讼费用、差旅费、律师费等实现债权的所有费用。
三、建议贵公司本着诚实信用的精神，及时向**公司清偿欠款，妥善解决争议。
贵公司如对上述内容有疑问，请致电： **公司联系人：，电话：
律师：，电话：
特此函告！
律师事务所
律师：
年月日
附：**公司收款账户信息
户名：
开户行：。
2024年催讨货款律师函
催讨货款律师函
尊敬的XXX公司：
您好！我们是XXX律师事务所，代表我们的委托人向贵公司发起货款催讨的通知。
根据我们对委托人的了解，委托人曾于20XX年XX月XX日与贵公司签订一份销售合同（合同编号：XXXXXXXX），贵公司应于合同约定的付款期限内支付货款，但截至目前，委托人尚未收到贵公司的任何付款。
委托人多次与贵公司联系，要求贵公司履行付款义务，但贵公司一再拖延付款，并未提供任何充分的解释或理由。
此外，对于委托人所提出的多次付款催讨，贵公司也未给予任何回应。
据此，委托人特别委托我们代表他们向贵公司发出货款催讨律师函。
我们认为，贵公司的迟延支付行为已经严重影响了委托人的正常生产经营，给委托人带来了严重的经济损失。
因此，我们建议贵公司尽快履行支付货款的合同义务，并在5个工作日内将尚未支付的货款全部付清。
如果贵公司不在规定时间内支付相应的款项，我们将不得不考虑采取法律手段来解决该纠纷。
这可能涉及到对贵公司采取法律诉讼或调解的措施，这将带来更多的不便和损失。
在这里，我们特别提醒贵公司，无论将来采取什么措施，都应遵守法律规定，确保公平、公正的解决纠纷。
盼望贵公司积极回复，尽快解决本次货款纠纷，谢谢。
此致
礼敬！
XXX律师事务所
结语
以上就是本次《催讨货款律师函》的全部内容，我们希望能够与您一起解决这次货款纠纷，如果您有任何问题或意见，请随时联系我们。
我们将竭诚为您提供帮助和服务。
律师催款函6篇
律师催款函6篇律师催款函1致：公司(以下称“贵公司”)发自：[ ]律师事务所[ ]律师关于：贵公司与[ ]公司欠款纠纷事宜日期：年[ ] 月[ ]日页数： [ ]页[ ]公司及相关负责人：[ ]律师事务所系根据中国法律登记注册的中国律师事务所，本律师函署名律师具有完全的合法执业资格。
本律师依法取得 (以下称“委托人”或“我方”)的授权，就委托人与贵公司事宜，郑重致函如下。
有关事实情况：年月日，贵公司与我方签署合同，开始有业务往来。
目前,贵公司仍有部分欠款未予结算，拖欠时间较长。
截至年月日,贵公司拖欠委托人金额共计：人民币元。
上述经过，事实清楚，证据确凿。
有关法律意见：根据上述情况，本律师代表我的委托人表明如下法律意见：贵公司与我方的业务往来是双方真实意愿，不存在欺诈、胁迫，贵公司应当按时对欠款予以结算清偿。
现贵公司拖欠我方金额共计人民币元，贵公司已经构成违约，由此给我方造成的损失，应由贵公司承担。
本着尽量和平解决此事，利于双方长期合作的目的，我的委托人要求：1、贵公司于年月日前偿还委托人欠款共计元，我方可放弃利息等其它索赔。
2、如贵公司不能按上述日期付款，则我方将由[ ]律师事务所代为向贵公司提起诉讼，届时将索赔欠款、利息等全部损失，贵公司还将承担诉讼费用等损失。
3、我方同时保留其他追究欠款行为的权利。
贵公司如疑问，请与下列联系人联系。
1、公司联系人：电话：联系人：2、代理律师：[ ]律师事务所律师执业证号：电话：电子邮箱：[ ]律师事务所地址：xx市xx区路号高科技大厦16娄本件同时已经快递寄至公司。
xx市 [ ] 律师事务所律师年月日以上是公文站小编给大家分享的给公司单位的律师催款函，希望对大家有帮助。
律师催款函2致：祝先生及：古女士自：律师事务所李律师题：立即偿还借款事宜律师事务所接受张X 委托，根据现行相关法律法规的规定，在审阅了相关文件材料及证据的基础上，现就题述事项向阁下正式函告如下：鉴于：1、根据委托人提供的证据显示：祝先生作为借款人，古女士作为担保人于x年11月15日向张X女士借款人民币20万元(贰拾万元)，同时以祝先生位于xx市xx镇花园东路世界花园嘉慧苑7座5B 房产权证做抵押并出具了附有祝先生身份证复印件及签名及按指印的借条，借款期限从x年11月15日到x年2月14日止。
履行合同催告函(5篇)
履行合同催告函本人于____年____月____日与你方签订一份《房地产买卖合同》(合同编号为：____)，合同约定由本人向你方购买一套商品房住宅。
房屋地址为____，房屋建筑面积为____平方米，单价按房屋建筑面积每平方米人民币____元计，房屋总价款为人民币____元。
本人已按合同约定，于____年____月____日向你方交纳购房定金人民币___万元，于____年____月____日向中国建设银行宝安分行提交房贷申请材料，并于____年____月____日在____银行做了人民币____万元的资金监管。
至此，本人已全面履行自己的合同义务。
鉴于该房屋剩余款项人民币____元系由你方公证全权委托的____通担保有限公司员工李____帮助本人向银行提交贷款申请，并配合银行办理相关放款手续，而李____于____年____月____日受你方指示暂停帮助本人向银行提交贷款申请，导致房屋剩余款项的贷款手续迟迟未予完成。
此外，按照双方所签订的《房地产买卖合同》第____条第____款规定，你方应于该合同签订之日起四十日内即____年____月____日之前赎楼，注销抵押登记，并将房地产证原件交予替买卖双方指定的第三人处，而你方至今仍未将楼赎出。
按照合同约定，你方已构成违约，应承担相应的违约责任。
本人曾多次催促你方履行合同义务，但你方均未有任何回应，现本人再次通知你方，请于接函后立即敦促你方受托人李____帮助本人向银行提交贷款申请、配合银行办理相关放款手续，并立即将楼赎出。
若你方在接函后十日内仍未履行自己的合同义务，本人将视为你方不再履行双方所签订的《房地产买卖合同》，本人将根据《中华人民共和国合同法》的相关规定解除该《房地产买卖合同》，并依法追究你方的违约责任，包括但不限于要求你方双倍返还我所交纳的定金。
特此函告!履行合同催告函（二）致：孙____先生我司就与您的居间合同(亦称“中介合同”)纠纷事宜，现依据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》及相关法律法规郑重致函：因您与徐小姐已达成房产买卖合意，徐小姐作为买方，您作为卖方，我司作为中介方，于____年____月____日共同签订三方协议：《二手楼买卖合同前程远扬地产经纪有限公司二手物业买卖协议书》，合同约定：您向徐小姐出售位于河源市源城区沿江东路____号恒基大厦雅江轩___单元，约定成交价为___万元，过户费及中介费___元由您与徐小姐共同承担。
催促履行合同 律师函
催促履行合同律师函合同编号：_______________________一、合同背景1.1 合同目的1.1.1 本合同旨在明确双方的权利与义务，以保障合同的顺利履行。
1.1.2 合同内容涉及的事项包括但不限于服务的提供、付款条款及违约责任。
1.1.3 通过本合同，双方希望建立长期合作关系，实现互利共赢。
1.2 合同签订1.2.1 本合同由甲方与乙方于_______________________签订。
1.2.2 双方在签订合同前，已对合同条款进行充分讨论并达成一致。
1.2.3 签订地点为_______________________，确保双方均可参与签署。
1.3 合同有效性1.3.1 本合同自签署之日起生效，持续有效，直至所有义务履行完毕。
1.3.2 双方应确保在合同有效期内，遵守所有条款及条件。
1.3.3 若有一方未能按约履行，另一方可依法追索其权益。
二、履行条款2.1 服务内容2.1.1 甲方需按照合同约定提供具体服务，乙方则需支付相应费用。
2.1.2 服务的具体细节和标准应在附录中列明，以确保双方理解一致。
2.1.3 服务完成后，甲方应及时向乙方提交相关证明材料。
2.2 付款方式2.2.1 乙方应按照合同约定的时间和金额支付款项。
2.2.2 所有款项应通过银行转账方式进行，以确保交易的安全性。
2.2.3 逾期付款将产生相应的违约金，具体比例应在合同中明确。
2.3 违约责任2.3.1 任何一方违反合同条款，应承担相应的违约责任。
2.3.2 违约方需赔偿因违约行为给对方造成的所有损失。
2.3.3 双方应积极沟通，以寻求友好解决方案，减少损失。
三、保密条款3.1 保密义务3.1.1 双方均需对在合同履行过程中获知的商业秘密予以保密。
3.1.2 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露相关信息。
3.1.3 保密义务不因合同的终止而解除，双方应继续履行保密责任。
3.2 信息使用3.2.1 合同双方可在必要的情况下，合理使用对方提供的信息。
买卖合同催款律师函
买卖合同催款律师函尊敬的先生/女士：我是XXX律师事务所的律师，代表（你的姓名/公司名称），特此写信给您，就我们之间的买卖合同进行催款事宜做出说明并提出要求。
鉴于我们双方之间于（合同签订日期）签订了一份买卖合同（合同编号：XXX），根据该合同的约定，您（买方）同意购买我方提供的产品/服务，并承诺按约定付款。
然而，到目前为止，您尚未履行合同义务，欠款金额为（欠款总额）。
根据我国相关法律和买卖合同的约定，您有义务按时支付合同约定的款项，以确保交易顺利进行。
因此，我方要求您尽快支付欠款。
我们理解在商业活动中，可能会遇到各种各样的困难。
如果您确实面临困难，无法按时支付欠款，请主动与我们联系，以便双方商讨解决方案。
我们愿意与您沟通并寻找适当的解决办法，以避免法律纠纷的发生。
根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律规定，如果您在（指定的支付期限）之前未能付清欠款，我们将不得不采取进一步的法律行动来维护我方的权益。
这些法律行动可能包括但不限于以下措施：1. 提起诉讼：我们将根据合同约定或者法律规定，向有管辖权的人民法院提起民事诉讼，要求判决您支付欠款及相关利息和违约金，同时承担由于您的违约行为而引起的其他损失；2. 申请财产保全措施：为保障我方的债权，我们有权向法院申请冻结或扣押您的财产，以防止您转移、隐匿财产，确保我们的合法权益不受损害；3. 追加索赔：在诉讼过程中，我们有权要求法院判决您支付我们的诉讼费用、律师费用及其他费用，并追偿我们因此产生的合理开支；4. 其他适用法律和措施：根据具体情况，我们可能采取其他合法的措施来维护我方的合法权益。
我们希望您能够意识到拖欠付款的后果，并尽快履行您的合同义务。
我们希望通过友好的协商和解方式解决这个问题，避免法律纠纷对双方造成不必要的损失。
请在收到这封函件后的7个工作日内与我们联系，提供您的付款计划或解决方案。
如果您需要进一步讨论或说明问题，请随时与我们联系。
我们愿意与您一起努力解决这个问题，并希望双方能够达成一个互利共赢的协议。
要求对方履行合同义务的律师函模板
要求对方履行合同义务的律师函模板
[你的名字]
[你的地址]
[你的电话号码]
[日期]
[对方的名字]
[对方的地址]
[对方的电话号码]
主题：要求对方履行合同义务的律师函
尊敬的[对方的称呼]：
我代表[你的名字]，作为[你的公司/组织]的法律顾问，特此致函，要求您履行与我们之间签订的合同[合同编号]所规定的义务。
根据我们之间的合同，您同意在[合同约定的日期]之前完成以下
事项：[列出合同中对方应履行的具体义务]。
然而，我们注意到您至
今尚未履行上述义务，这已经严重影响了我们的业务运营。
我们希望您能立即采取行动，履行您在合同中所承诺的义务。
如
果您无法按时履行，我们将不得不采取法律行动来保护我们的权益。
请您明确知晓，我们将追究您的违约责任，并寻求法律救济。
根据合同，您应承担以下责任：[列出对方违约的具体责任]。
我
们要求您立即履行这些责任，并在[合理的期限]内提供我们所需要的
文件、资料或其他必要的信息。
如果您继续拒绝履行合同义务，我们将不得不采取进一步的法律
行动，包括但不限于向法院提起诉讼，要求赔偿我们因您的违约行为
而遭受的损失。
我们希望能够通过友好协商解决这个问题，避免进一步的法律纠纷。
请您在收到本函后的[合理期限]内回复，确认您将履行合同义务，并提供具体的履行计划。
请注意，本函仅作为友好提醒，我们保留一切法律追究的权利。
我们希望您能够认真对待这个问题，并尽快解决。
谢谢您的合作。
此致
[你的名字]
[你的职务]
[你的公司/组织名称]。
催款律师函样本
催款律师函样本全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：催款律师函样本尊敬的客户：根据我们之前的协议，您应该向我们支付一定的款项。
我们注意到截至目前为止，您还未能按时支付该款项。
我们特此以律师函的形式向您发出催款通知。
我们再次重申，根据我们的协议，您需要在特定日期前支付款项。
您未能履行这一承诺，这已经违反了我们之间的合同。
我们希望您能够在收到本函后尽快支付所欠款项，并确保今后能够按时履行您的义务。
请注意，拖欠款项可能会对您造成更大的损失。
根据相关法律，如果您仍未能在规定时间内付款，我们将不得不采取进一步的法律行动。
这可能包括起诉您或申请法院裁定来追收所欠款项，这将使您承担额外的法律成本和利息费用。
我们真诚希望您能够遵守我们的协议，并按时支付所欠款项，以避免进一步的法律纠纷。
如果您有任何疑问或需要更多的信息，欢迎随时与我们联系，我们将竭诚为您解答。
我们再次强调，拖欠款项将对您造成不必要的麻烦和损失，希望您能够重视这一问题并尽快解决。
非常感谢您对我们的合作和理解。
此致敬礼XX公司（公司名称）日期：XXXX年XX月XX日催款律师函样本是一种正式的文书，通过这种方式向欠款方发出催款通知。
催款律师函通常由律师事务所代表公司或个人起草并发送。
催款律师函通常包括催款方的名称、地址、联系方式，以及欠款的具体金额、支付期限和支付方式等信息。
通过催款律师函，债权方可以强调其权利和要求，提醒欠款方必须履行支付义务，并警示欠款方逾期不支付将面临法律追索和法律责任等后果。
在起草催款律师函时，需要注意以下几点：1.准确表述：催款律师函需要准确表述欠款方的姓名、地址、联系方式，以及欠款的具体金额、支付期限和支付方式等信息。
催款律师函要求清晰明了，不能有歧义。
2.强调权利和要求：催款律师函需要强调债权方的权利和要求，提醒欠款方必须履行支付义务。
可以通过法律条款和相关规定强调债权方的权利和要求，警示欠款方逾期不支付将面临法律追索和法律责任等后果。
合同终止的催款律师函（精选7篇）
合同终止的催款律师函（精选7篇）合同终止的催款律师函篇1致：____________本律师受_______________委托，就您(先生、阁下)拖欠委托人欠款一事，专门致函如下：_______________根据委托人提供的资料证实：_______________(事实情况简介_______________)。
_____年_____月_____日为最后还款期限，但截止目前您(先生、阁下)尚未偿还欠款本息及违约金，根据我国法律的相关规定及_______________合同的相应约定，您的拖欠还款的行为已经构成违约，严重危害了委托人的合法权益。
据此，委托人授权本律师郑重函告您(先生、阁下)：_______________限您从收到律师函之日起_______________日内，向委托人付清(交纳)拖欠款_______________元整(其中_____费_____元、_____费_____元、_____费_____元)，利息_____元整，违约金_____元整，共计人民币_____元整。
否则，本律师将依授权采取进一步法律行动。
届时，阁下将要承担因此而付出的法律负面代价及个人信誉损失。
望慎重考虑此事，尽快履行还款义务，以免讼累。
特此函告附件：欠款总额计算方式、还款方式及律师联系方式_______________律师事务所律师：__________________________年_____________月______________日。
合同终止的催款律师函篇2催款律师函北京**有限公司：北京律师事务所接受北京**有限公司（下称“委托人”）的委托，依法指派我们作为其代理人，处理贵司拖欠委托人款事宜，今特向贵司致函如下：依据20__年 03月12日委托人与贵司所签的《》（合同号：）及对账单，贵司已收取委托人七百多万元发票，尚拖欠委托人外加剂款2,776,205元,大写贰佰柒拾柒万陆仟贰佰零伍元整。
该款经委托人多次向贵司催要，但截止发函之日仍未得到清偿。
律师催告函装修合同
律师催告函装修合同尊敬的装修公司负责人：本律师代表客户发出此催告函，关于双方签订的装修合同事宜。
本函旨在提醒并催促您方按照合同约定履行相关义务，以解决当前存在的违约问题。
为确保双方权益，特此函告。
一、背景我方与您方于XXXX年XX月XX日签订装修合同，约定您方需在约定的时间内完成位于某地的装修工程。
根据合同约定，工程应于XXXX年XX月XX日完工，但截至目前，工程尚未完工，已构成违约。
二、违约事实1. 工程延期：按照合同约定，您方应于XXXX年XX月XX日完成工程，但至今工程仍在进行中，已严重超出约定工期。
2. 工程质量问题：部分已完成的装修项目存在质量问题，如墙面不平整、地板翘起等，需进行整改。
3. 沟通不畅：我方多次联系您方沟通工程进度及问题，但您方回应不及时，导致问题迟迟未得到解决。
三、催告内容1. 请您方立即采取措施，加快工程进度，确保在约定时间内完成工程。
2. 对已存在的质量问题进行整改，确保工程质量符合合同约定。
3. 加强沟通，对我方提出的问题和建议及时回应，共同协商解决工程中的问题。
4. 如您方无法在规定时间内完成工程并解决问题，我方将不得不采取法律手段维护自身权益。
四、法律后果若您方在收到本函后仍未按照要求履行相关义务，我方将采取以下措施：1. 依法追究您方的违约责任，要求赔偿因违约给我方造成的损失。
2. 保留通过法律途径追究您方法律责任的权利，包括但不限于起诉等。
五、期望与呼吁本律师代表客户发出此催告函，旨在通过友好方式解决双方之间的纠纷。
我方期望您方能本着诚信原则，积极履行合同约定，共同维护双方的合法权益。
我方愿意在合理范围内给予您方整改的时间与机会。
六、后续安排1. 自收到本函之日起XX日内，请您方向我方提供书面回复，说明工程进展、整改计划及后续沟通方式。
2. 若在规定时间内未收到回复或问题仍未得到解决，我方将按照法律途径追究您方的法律责任。
七、联系方式联系人：[XXXXX]律师电话：XXX-XXXX-XXXX邮箱：[**************]地址：[XXXXX路XXXX号]敬请予以重视并妥善处理。
律师催款函模板【三篇】
律师催款函模板【三篇】导读：本文律师催款函模板【三篇】，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
【篇一】________集团有限公司：____律师事务所系根据中国法律登记注册的中国律师事务所，本律师函署名______律师具有完全的合法执业资格。
本律师依法取得某集团有限公司(以下称“委托人”)的授权和四川黎明律师事务所的指派，现就贵单位未按约定履行付款义务特致函如下：20ｘｘ年8月28日，贵单位与本律师的委托人在深圳市签订《房屋装饰合同》，贵单位与本律师的委托人某建设集团有限公司依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，综合比选条件中对贵单位（即合同中的甲方）对工程的各项要求，在平等、自愿的基础上，经友好协商，订立房屋装饰合同。
此合同属于真实、有效、合法的合同，完全符合《中华人民共和国合同法》第四十四条规定：依法成立的合同，自成立时生效。
房屋维修装饰合同第七条付款方式约定：该工程完工并验收合格后，支付总价款的80%；合同第十条约定：甲、乙双方任何一方违约，对方有权终止合同。
同时，违约方应赔偿对方全部经济损失，并承担合同总价款20%的违约金。
合同生效后，本律师的委托人某建设集团有限公司全面、正确、适时履行了合同全部义务，建设工程已经交付贵单位使用。
但时至今日，本律师的委托人经多次催告，贵单位仍没有履行在合同中约定义务。
有鉴于此，本律师代表委托人向贵单位作如下声明：1、合法有效的合同必须得到信守，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，且不得因没有及时拨款或其他原因而不履行合同约定的付款义务。
2、本建设工程的计价方法及付款方式已经约定，且不违反法律、法规的强制性规定，应当执行，不允更改。
3、贵单位没有依照合同约定的时间支付第二笔款项，应属违约行为，应当自责，应当承担相应的法律责任。
4、建设工程施工合同承包人应得之工程价款，多系劳工报酬，应当优先受偿、尽快受偿，以免衍生其他不必要的纠纷。
催促履行合同律师函
催促履行合同律师函催促履行合同律师函1致：xxx**粮*****库xxx***律师事务所系xxx省司法厅登记注册的律师事务所，本律师函署名律师系中国注册律师，具有合法执业资格。
本所受江苏**集体有限公司(以下称委托人)之托，处理委托人与贵企业建设工程施工合同纠纷事宜，现依中华人民共和国相关法律郑重致函：一、委托人于xxxx年*月*日与贵企业签订了《xxx**粮*****库扩建储备仓项目二期建设工程施工合同》(以下简称施工合同)。
根据我国《招投标法》第三条规定：在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
该建设工程为涉及广大人民群众的粮食供给且大部分使用国有资金投资的项目，该项目为必须招投标项目。
二、贵企业应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的'中标合同作为结算工程价款的根据。
根据我国《招投标法》第四十六条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出其三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
委托人与贵企业签订的《施工合同》经合法招投标、经xxx省建设厅及**县建设局备案是合法有效的工程结算依据。
三、委托人与贵企业另行订立与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，未经行政主管部门备案的协议，不能作为结算是依据。
现依据委托人的要求，请贵企业尽快全面履行合同义务，诚望贵企业在收到本函后的七日内给予书面答复，并就有关事项作出明确说明。
已经起诉要求尽快履行的律师函
律师函标题：关于要求对方尽快履行的诉讼通知尊敬的xx先生/女士：经我方律师事务所代表xx公司/个人进行了多次交流，就xx事项向贵方提出了合理的要求，然而贵方未能按照约定和法律规定尽快履行义务。
为了维护我方合法权益，我方已就此事项向法院起诉，并在法定期限内将起诉状正式送达贵方。
现特函告知以下事项：一、起诉请求1. 根据我方诉讼请求，法院已受理我方针对贵方的诉讼申请，相关诉讼程序已经开始。
2. 我方请求法院判令贵方尽快履行相关义务，并承担相应的法律责任。
二、诉讼依据1. 我方的诉讼请求系基于相关法律法规的规定，以及双方事先达成的协议和约定。
2. 我方已提供了充分的证据证明贵方存在违约行为，且该违约行为已经给我方造成了实际损失。
三、诉讼程序1. 法院已经依法对我方的诉讼申请进行了立案受理，相关程序正在进行中。
2. 在诉讼程序进行期间，贵方应积极配合法院审理，并履行法院的裁定和调解。
四、要求履行1. 我方仍然希望能够通过协商和解的方式解决此事，减少不必要的诉讼成本和时间浪费。
我方特函告知，贵方应尽快履行相关义务，并在【XX】日内向我方履行相关承诺。
2. 若贵方未能在规定期限内履行相关义务，我方将依法继续推进诉讼程序，并要求法院依法做出相关裁定。
维护我方合法权益是我方义不容辞的责任，我方也愿意通过合理的协商和解决方式达成双方的共赢。
希望贵方能够认真对待我方的诉讼请求，并尽快采取积极的行动履行相关义务。
特此函告，祝商祺！此致xx公司/个人xx律师事务所日期：年月日尊敬的XX先生/女士：我们遗憾地得知您未能在规定的期限内履行相关义务。
虽然我们曾多次通过律师代表、书面函件和通联方式交流等多种方式向您表达我方的诉求，但未获得您的积极回应和履行承诺。
为了维护我方的合法权益，我们不得不向法院提起诉讼并寄发律师函件进行通知，希望您能认真对待并及时履行相关义务。
1. 回顾起诉请求根据我方的诉讼请求，法院已受理了我方针对贵方的诉讼申请，相关诉讼程序正在进行中。
律师催告函范本3篇
律师催告函范本3篇律师催告函范本3篇你知道如何撰写律师催告函吗?不知道的话，下面请参考公文站小编给大家整理收集的律师催告函范本3篇，希望对大家有帮助。
律师催告函范本1×房地产有限公司:××市××律师事务所受××市××公司委托，就贵公司与××公司签订商品房预售契约后未按合同如期交付商品房一事，郑重致函贵公司:一、关于贵公司在合同中的义务××市××公司为解决本公司住房问题，于19××年与贵公司签订了房屋认购合同，合同中约定，由××市××公司向贵公司购买住宅用商品房××套共××平方米，此××套房屋为期房，是贵公司于19××年底立项开发的房地产项目，××公司于签订合同后向贵公司支付了订房款××万元整。
19××年××月，贵公司所开发商品房项目取得了××市房地产管理机关颁发的商品房预售许可证，随后××公司与贵公司签订了××市内销商品房预售契约，并向贵公司预交了全部房款的××%共计人民币××万元，先期××万元订房款充抵头期购房款。
合同中约定由贵公司在19××年××月××日前将全部××套房屋交付××市××公司，并由购房方支付剩余房款。
以上两份合同双方均签字盖章，并符合××市商品房预售的相关规定，合法有效。
催促履行合同 律师函
催促履行合同律师函编号：_______________________甲方：_______________________乙方：_______________________地址：_______________________联系人：_______________________联系电话：_______________________签订日期：_______________________签订地址：_______________________第一条合同履行的基本情况a. 合同成立的背景① 甲方与乙方于_______________________年_______________________月_______________________日正式签署了《_______________________合同》。
② 根据合同条款，乙方应按期履行指定的任务或交付产品。
③ 甲方已经提供了必要的配合与支持，确保合同的顺利执行。
④ 乙方未按照约定时间完成合同内容，造成甲方的损失。
b. 合同履行中的延误① 乙方在履行合同的过程中，存在明显的延误，且未及时通知甲方原因。
② 甲方多次向乙方发出催促函，但未收到有效的答复或承诺。
③ 乙方的延误严重影响了甲方的运营及后续安排。
④ 根据合同条款，乙方应对迟延履行承担一定的违约责任。
c. 甲方的合理要求① 甲方要求乙方立即履行合同义务，按照原定期限完成工作或交付产品。
② 如乙方无法履行，应向甲方说明具体原因，并提供可行的解决方案。
③ 甲方要求乙方在规定时间内给出正式书面回复，明确履行计划。
④ 若乙方继续不履行合同，甲方将采取进一步的法律措施，以保护自身权益。
第二条违约责任的追究a. 违约责任条款① 根据《_______________________合同》约定，若乙方未按时履行合同，须支付违约金。
② 违约金的具体金额和计算方式已经在合同中明确规定。
③ 甲方有权要求乙方支付违约金，并追求其他法律责任。
律师函(督促履行合同律师函)
律师函
xxx商户：
湖南xx律师事务所接受长沙xx品牌管理有限公司（以下称委托人）的委托，依法指派本律师作为其代理人，处理您和长沙xx品牌管理有限公司商铺租赁合同履行事宜。
现就您提前终止店铺经营、不积极处理客诉、不履行承诺等的相关事实和法律问题，正式函告于您：
贵方在xx经营能力风暴（铺位号：xx），贵方于 2019年08月16日提前终止营业，根据双方合同约定和贵方向xx品牌管理有限公司出具的《承诺书》，贵方在撤场时应积极处理与会员和顾客的充值卡余额退还事宜（包括但不限于核实会员信息，会员卡余额、充值卡余额、应退还金额，提供产品或服务售后等），现贵方拒不到场处理，已严重违反双方所签合同和《承诺书》。
贵方的这些违约和不诚信行为严重损害了委托人的权益，为保障委托人的合法权益，现严正告知贵方：请贵方按双方合同约定积极配合处理会员和顾客的客诉，退还会员充值余额。
如贵方在接到本律师函10个工作日内未处理完或不配合委托人处理充值卡余额退还等，委托人将采取扣除合同保证金并先行赔付后将采取诉讼等一切措施追究贵方的违约责任，由此而产生的一切经济和法律责任概由贵方承担。
特此函告！
湖南xx律师事务所
肖xx律师
电话：xxxxxxxxxx
2019年x月xx 日。
催合同款的律师函
律师函
（2023）XX律函字第XX号
XX公司：
本律师受XX公司（委托人）的委托，与XX律师事务所合作，根据中华人民共和国相关法律法规，就催促支付合同款项事宜，特向贵公司发出如下律师函：
依据委托人提供的信息和证据，委托人与贵公司于XXXX年XX月XX日签署了关于XX项目的合同。
根据该合同，贵公司应在合同签订后的XX日内向委托人支付合同总金额的XX%，即人民币XXXX元（大写：XX元整）。
然而，至今贵公司仍未支付该款项。
根据《中华人民共和国XX法》第XX条规定：[具体的法律条款]。
另外，《中华人民共和国XX法》第XX条也明确禁止：[具体的法律条款]。
因此，贵公司应当立即向委托人支付上述款项，并赔偿因未按时支付而给委托人带来的所有损失。
若贵公司在收到本函后10日内仍未支付，委托人有权采取法律手段追究贵公司的法律责任。
特此函告！
XX律师事务所
律师：[律师姓名]
XXXX年XX月XX日
律师联系方式：
邮箱：[电子邮箱]
电话：[电话号码]
地址：[具体地址]。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
催促履行合同律师函
以下是小编整合的《催促履行合同律师函》范文，欢迎大家阅读参考!
致：XX先生
广东圣方律师事务所系在广东省司法厅登记注册的律师事务所，本律师函署名律师系中国注册律师，具有合法执业资格。
本所受XX(以下称委托人)之托，指派颜宇丹律师(执业证号：14403XX11877782)处理委托人与您的房屋买卖合同纠纷事宜，现依中华人民共和国相关法律郑重致函：委托人于XX年11月10日与您签订了《深圳市二手房预约买卖合同》(合同编号：NO )，合同约定您向委托人购买位于深圳市XX区XX栋X单元XX单位房屋，房屋产权证为：深房地字第XX，建筑面积为XX平方米，总房价为人民币 XX万元人民币。
合同签订后，您依约支付了定金人民币X万元整。
你们签订的合同中约定：“买方须于XX年12月11日之前支付除定金之外的首期款人民币X拾万元整至买卖双方约定的银行监管帐户，卖方须依买方或第三方的通知前往约定的银行签署资金监管协议，办理资金监管手续。
”但据委托人所述，您和第三方至今没有通知委托人前往约定的银行签署资金监管协议，办理资金监管手续。
虽经委托人多次催促，您仍拒绝履行该项合同义务，并于XX年12月14日正式通
知委托人解除合同。
根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”故您应继续履行合同义务，办理首期资金监管手续，否则根据你们签订的《房地产买卖合同》十二条的约定：“违约责任：如任何一方未按照本合同约定的期限履行义务的，守约方有权要求违约方以转让成交价为基数支付每日万分之四的违约金并继续履行合同;如任何一方逾期履行义务超过15日的，守约方有权解除合同并选择要求违约方支付转让总价款20%的违约金或承担定金罚责。
”委托人将追究您的违约责任包括但不限于：违约金、律师费、诉讼费、交通费等。
现依据委托人的要求，请您尽快全面履行合同义务，诚望您在收到本函后的三日内给予书面答复，并就有关事项作出明确说明。
否则委托人将采取法律手段就您的违约行为追究您相应的法律责任，并就委托人可能因此所遭受的经济损失向您追索。
特此函告。
望您慎思并妥善对待。
广东圣方律师事务所律师：颜宇丹
XX年12月16日
孙xx先生
我司就与您的居间合同(亦称“中介合同”)纠纷事宜，现依据《中华人民共和国合同法》、《民法通则》及相关法律法规郑重致函：
因您与徐小姐已达成房产买卖合意，徐小姐作为买方，您作为卖方，我司作为中介方，于XX年6月13日共同签订三方协议：《二手楼买卖合同前程远扬地产经纪有限公司二手物业买卖协议书》，合同约定：您向徐小姐出售位于河源市源城区沿江东路18号恒基大厦雅江轩1704单元，约定成交价为25万元，过户费及中介费15500元由您与徐小姐共同承担。
因一方原因(包括拒绝履行、迟延履行等)导致合同不能继续履行的，违约方除需向买卖的另一方支付XX0元违约金外，还需承担5000元中介代理费。
合同签订后，您与徐小姐均依约向我司提交了房产过户的相关材料，但在办理房产过户登记过程中，因您存在双重户口问题导致无法过户，故徐小姐要求退还定金，待您注销了其中一个户口(身份证)后，徐小姐与我司多次催促要求重新履行合同、办理房产过户手续，您以各种原因拒绝履行合同义务，拒绝重新向我司提交房产过户的相关材料，导致合同不能继续履行。
根据《中华人民共和国合同法》第七十六条 :“合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。
”以及第一百零
七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”故该合同并不因您户口的注销而失去效力，并且您应该继续履行合同义务，协助办理过户手续，否则依据三方合同约定，您应该承担包括但不限于违约金、中介费、律师费、诉讼费、交通费等违约责任。
请您尽快全面履行合同义务，诚望你在收到本函三日内给予书面答复，并就有关事项作出明确说明。
否则，我司将采取法律手段就您的违约行为追究您相应法律责任，并就我司可能因此遭受的经济损失向你追偿。
特此函告，望你慎思并妥善对待。
XXX公司
XX年8月19日
广东省广淼律师事务所叶律师。